制作標識牌合同（精選4篇）

制作標識牌合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬： 標識標牌的制作安裝事宜達成如下一致協議。

　　一、制作

　　1、規格、數量： 10009001500(腳高)十九塊;70公分反光交通錐50個 ;平面固定鋼管支柱圍檔 18001000 100米。

　　2、材料 ： 安全標牌:框架及立柱為5030方鋼,面板為0.5MM彩鋼板;安全圍檔：支護鋼管、彩鋼瓦。

　　二、安裝

　　安裝地點： 西二環北延至克井大街

　　三、工程造價、支付方式及驗收

　　1、標識標牌制作費(即合同總價款)：共計人民幣17550元，大寫：壹萬柒仟伍佰伍拾元整

　　2、支付方式：制作安裝完成，經甲方在( 三 個工作日內)組織驗收合格后， 五 個工作日內支付工程款 17550元，大寫：壹萬柒仟伍佰伍拾元整，乙方提供正規發票。

　　四、工程期限

　　1、以甲方通知現場施工起 五 天完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、大風)工期順延。

　　2、因甲方在乙方制作過程中提出修改意見而導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

　　五、雙方權利、義務

　　甲方：

　　1、有權對乙方的設計提出建議和修改意見;

　　2、向乙方提供標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工;

　　3、提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考;

　　4、按本合同規定結算標識標牌的制作、安裝費用。

　　5、如乙方制作的標志標牌不符合甲方的質量要求，甲方有權拒絕支付相應不符合質量標牌的價款。

　　6、乙方在本合同工程的實施過程中，所發生的一切質量事故、安全事故和民事糾紛，其責任由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。

　　乙方：

　　1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。

　　2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙按期進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。

　　3、完全配合甲方的其它要求。

　　六、違約責任

　　1、甲方未能按本合同三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五向乙方支付違約金并將合同工期順延。

　　2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

　　3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達到乙方應承擔返工及相應損失。

　　4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分的費用。

　　七、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　八、本合同在執行中發生未盡事宜，經甲乙雙方協商解決，在合同條款履行中雙方發生爭議，由雙方協商，協商不成，向原告法人單位工商注冊所在地提起訴訟。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　電話： 電話：

　　年 月 日 年 月 日

制作標識牌合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬甲方標識標牌的制作安裝事宜達成如下一致協議：

　　一、制作

　　1、規格、數量： LOGO+“駕校”四個主字

　　2、制作工藝：平雕平面字不銹鋼圍邊，烤漆鍍鋅板封底,防水、防

　　二、安裝

　　安裝地點：

　　三、工程造價、支付方式及驗收

　　1、標識標牌制作費(即合同總價款)：共計人民幣X元，大寫：貳萬肆仟陸佰元整。

　　2、支付方式：合同簽訂后，甲方向乙方支付定金12300元，大寫：

　　四、工程期限

　　1、以甲方通知現場施工起 20 天完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、大風)工期順延。

　　2、因甲方在乙方制作過程中提出修改意見而導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

　　五、雙方權利、義務

　　甲方：

　　1、有權對乙方的設計提出建議和修改意見;

　　2、向乙方提供標識標牌位置;

　　3、提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考;

　　4、按本合同規定結算標識標牌的制作、安裝費用。

　　5、如乙方制作的標志標牌不符合甲方的質量要求，甲方有權拒絕支付相應不符合質量標牌的價款。

　　6、乙方在本合同工程的實施過程中，所發生的一切質量事故、安全事故和民事糾紛，其責任由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。

　　乙方：

　　1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。

　　2、嚴格按照甲方確認的廣告字體、LOGO材質保質保量按期進行制作、

　　3、完全配合甲方的其它要求。

　　六、違約責任

　　1、甲方未能按本合同三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五向乙方支付違約金并將合同工期順延。

　　2、乙方如無正當理由未能按本合同約定定按時保質制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

　　3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達到乙方應承擔返工維修。

　　4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分的費用。

　　七、其他

　　1、此合同后附材質報價說明，為本合同附件，具有同等法律效力。

　　2、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　3、本合同在執行中發生未盡事宜，經甲乙雙方協商解決，在合同條款履行中雙方發生爭議，由雙方協商，協商不成，向廊坊市廣陽區人民法院提起訴訟。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表： 乙方代表：

　　電話： 電話：

　　年 月 日 年 月 日

制作標識牌合同 篇3

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》等相關規定，現就甲方委托乙方制作圍墻宣傳版面等有關事宜，雙方本著平等互利、團結互助、真誠合作的原則，經協商達成一致，訂立本合同，以資信守執行。

　　一、項目內容、價格：

　　1、配送地址：甲方指定地點上海市浦東新區源深路368號

　　2、標牌交貨時間：20xx年7月15日前,乙方包裝并送貨到上述指定地點。

　　3、嚴守工期約定，按時完工，以乙方設計排版打出圖樣給甲方認可后，甲方在圖樣上簽字后方可制作。

　　4、乙方應保證具備相應的廣告設計及工商注冊手續。

　　二、價款及付款方式

　　1、合同價共計20xx0元( 貳萬圓整)。

　　2、付款方式：在標牌完工并經甲方驗收合格，乙方開具全額普通發票給甲方后30日內付清，甲方通過賬戶向乙方支付貨款。

　　甲方開戶銀行： 帳號：

　　乙方開戶銀行： 帳號：

　　3、合同總價包括人工費、材料費、管理費、稅金、產品制作、運輸、裝卸、安裝、及交驗前的成品保護等全部費用，不得另行加收其他費用。

　　三、雙方權利、義務

　　1、甲方如由不得已的變更應提前通知乙方，雙方協調解決，增添費用應由甲方承擔。

　　2、乙方不得無故拖延工期及停止加工，如因甲方原因或遇不可抗力自然因素，工期順延。

　　3、乙方所提供產品必須符合甲方認可的效果圖要求，甲方必須在乙方完工后3 天內驗收，逾期不驗收，視同合格。

　　三、違約責任

　　1、本合同簽訂雙方不得無條件終止合同，如單方終止合同應向另一方賠償總合同價款10%的違約金。

　　2、質保期1年(人為損壞不在質保范圍內)。

　　3、甲方不得無條件拖延付款時間，乙方必須在合同規定時間內完工，任何一方違約造成對方 損失由違約方承擔相應的違約責任。

　　四、適用的法律

　　本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋，如甲、乙雙方在執行本合同過程中發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應盡量通過友好協商解決，如協商不成，甲、乙雙方或其中一方有權將爭議或糾紛提交甲乙所在地的人民法院進行訴訟。

　　五、本合同一式二份，雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　代表人： 代表人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　年 月 日 年 月 日

制作標識牌合同 篇4

　　甲方：乙方：

　　甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬甲方標識標牌的制作安裝事宜達成如下一致協議：

　　一、制作

　　1、規格、數量：+“_駕校”四個主字

　　2、制作工藝：平雕平面字不銹鋼圍邊，烤漆鍍鋅板封底,防水、防

　　二、安裝安裝地點：_

　　三、工程造價、支付方式及驗收

　　1、標識標牌制作費(即合同總價款)：共計人民幣_元，大寫：貳萬肆仟陸佰元整。

　　2、支付方式：合同簽訂后，甲方向乙方支付定金元，大寫：

　　四、工程期限

　　1、以甲方通知現場施工起20天完成。

　　如遇不可抗力因素(如雨、雪、大風)工期順延。

　　2、因甲方在乙方制作過程中提出修改意見而導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

　　五、雙方權利、義務甲方：

　　1、有權對乙方的設計提出建議和修改意見;

　　2、向乙方提供標識標牌位置;

　　3、提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考;4、按本合同規定結算標識標牌的制作、安裝費用。

　　5、如乙方制作的標志標牌不符合甲方的質量要求，甲方有權拒絕支付相應不符合質量標牌的價款。

　　6、乙方在本合同工程的實施過程中，所發生的一切質量事故、安全事故和民事糾紛，其責任由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。

　　乙方：

　　1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。

　　2、嚴格按照甲方確認的廣告字體、材質保質保量按期進行制作、

　　3、完全配合甲方的其它要求。

　　六、違約責任

　　1、甲方未能按本合同三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五向乙方支付違約金并將合同工期順延。

　　2、乙方如無正當理由未能按本合同約定定按時保質制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

　　3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。

　　如未達到乙方應承擔返工維修。

　　4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。

　　乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分的費用。

　　七、其他

　　1、此合同后附材質報價說明，為本合同附件，具有同等法律效力。

　　2、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　3、本合同在執行中發生未盡事宜，經甲乙雙方協商解決，在合同條款履行中雙方發生爭議，由雙方協商，協商不成，向廊坊市廣陽區人民法院提起訴訟。

　　甲方：乙方：甲方代表：

　　乙方代表：電話：電話：

　　年月日年月日