承攬建設(shè)工程合同(精選28篇)
承攬建設(shè)工程合同 篇1
發(fā)包方:________________(以下簡(jiǎn)稱甲方) 承包方:______________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)甲乙雙方協(xié)商,甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工,為明確雙方職責(zé),確保工程順利完工,依據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協(xié)商一致,就本工程具體情況,達(dá)成以下條款:
一、 工程名稱:_____________________________________
二、 工程地點(diǎn):_____________________________________
三、 工程價(jià)款:按圖紙實(shí)際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米,工程總價(jià)138600元
四、 工程承包方式及范圍:
1、 承包方式:包工不包料
2、 承包范圍:本工程圖紙范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)、墻板、屋面板的加工制作及安裝,施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負(fù),施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負(fù)責(zé)。注;工程中鋼結(jié)構(gòu)的油漆由甲方涂刷,乙方只做焊口部位的補(bǔ)刷。
五、 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):乙方按照甲方簽字認(rèn)可的圖紙進(jìn)行施工,施工過程中甲方逐項(xiàng)驗(yàn)收,確認(rèn)合格,施工完畢驗(yàn)收完畢。
六、 工程開竣工日期:_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤,工期順延。
七、 付款方式:本工程乙方進(jìn)場(chǎng)甲方支付10000元生活費(fèi),主鋼立完,甲方支付人工費(fèi)總額的___,次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗(yàn)收合格后十五天內(nèi)一次付清。墻板、屋面板安裝完畢,付工程人工總費(fèi)的_____%,在竣工驗(yàn)收合格后十五日內(nèi)余款一次付清。
八、 甲乙雙方責(zé)、權(quán)、利:甲方必須保證乙方施工所需材料及時(shí)足額供應(yīng),若材料短缺造成工期延誤,乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。乙方必須保質(zhì)保量完成此工程,若因質(zhì)量事故造成延誤工期,材料浪費(fèi),乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失
九、 安全:為保證工程質(zhì)量和施工安全,甲方指派_______為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人,乙方指派____________為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人,共同齊抓共管,在施工期間,遵守《中華人民共和國(guó)治安法》及甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員指揮,不得強(qiáng)干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故,由乙方自行負(fù)責(zé),在施工期間,乙方應(yīng)理好自己的工人,不得在工地內(nèi)發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為,若因此造成的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由乙方負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
十、 本合同未盡事宜,在施工過程中雙方友好協(xié)商。
十一、本合同一式兩份,甲方雙方各執(zhí)一份,雙方簽字之日生效,完工、款清后自動(dòng)失效。
備注:_____________________________
甲方簽章: 乙方簽字
身份證號(hào)碼: 身份證號(hào)碼:
電話: 電話:
年 月 日
承攬建設(shè)工程合同 篇2
發(fā)包人:
承攬人:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國(guó)家建筑施工合同文本的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成以下合同條款內(nèi)容:
一、承包項(xiàng)目:甲方有 工程,地址承包給乙方施工,工程項(xiàng)目 ,工程價(jià)格 ,其中單價(jià)內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應(yīng)工作內(nèi)容( )等。
二、工程質(zhì)量:乙方必須嚴(yán)格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),按甲方提供的圖紙施工,確保質(zhì)量,達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程,所有施工程序必須按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行,如乙方出現(xiàn)質(zhì)量問題而造成返工的,工料損失均由乙方自身承擔(dān),在各項(xiàng)施工內(nèi)容的間接或隱蔽施工之前,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。
三、施工程序:工程所需的原材料由乙方自行采購,甲方要求檢測(cè)的材料需現(xiàn)場(chǎng)取樣檢測(cè)合格后方可使用。如因設(shè)計(jì)方案或甲方方案變更,乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進(jìn)度計(jì)劃如期完成,不準(zhǔn)找任何借口拖延工期或因短時(shí)間的下雨而拖延工期。
四、施工期限:總工期 天,要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè),從 年 月 日至 年 月 日竣工,乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成圖紙上的所有工作量,如在規(guī)定期限內(nèi)沒有完成,造成工期拖延的,將以合同總價(jià)的5‰每天進(jìn)行罰款,罰款在合同總價(jià)中直接扣除。
五、安全責(zé)任:乙方在施工期間要嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規(guī)定》,盡心盡責(zé)做好安全工作,不準(zhǔn)做對(duì)各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準(zhǔn)無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象,出現(xiàn)一次均處500元罰款,并要求肇事者從事發(fā)日至工程結(jié)束不準(zhǔn)進(jìn)入工地,罰金在合同總價(jià)中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔(dān)后果,甲方概不負(fù)責(zé)。施工現(xiàn)場(chǎng)乙方不準(zhǔn)帶小孩、閑雜人員進(jìn)入。
六、文明施工: 乙方必須達(dá)到市級(jí)文明施工工地要求。
七、施工材料、機(jī)械及用具事項(xiàng):所有材料、施工機(jī)械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負(fù)責(zé)機(jī)械的運(yùn)輸及保管工作,只負(fù)責(zé)圖紙和技術(shù)服務(wù)。
八、付款方式:根據(jù)所做工作量按期付款50%,按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗(yàn)收合格后付至總價(jià)的90%,留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內(nèi)付清。
九、備注: 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,字雙方簽字之日起生效。
發(fā)包人(簽字): 承包人(簽字):
年 月 日 年 月 日
承攬建設(shè)工程合同 篇3
發(fā)包人(全稱):貴州佛龍開發(fā)有限公司
承包人(全稱):四川三和恒生建筑工程有限責(zé)任公司
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:貴州凱里小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目
工程地點(diǎn):貴州凱里市
工程內(nèi)容:由建筑設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)施工圖中確定的工作內(nèi)容:土建工程、安裝工程、消防工程、小區(qū)環(huán)境、市政管網(wǎng)工程
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):___________________
資金來源:自籌資金
二、工程承包范圍
承包范圍:設(shè)計(jì)圖所列的施工范圍
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________________天
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
五、合同價(jià)款
金額(大寫):_____________________________元(人民幣)¥:_____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款 6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件 7、圖紙 8、工程量清單
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間:________年__________月__________日
合同訂立地點(diǎn):
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發(fā)包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________
住所:_______________________________住所:______________________________________
法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________
委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________
電話:_______________________________電話:______________________________________
傳真:_______________________________傳真:______________________________________
開戶銀行:___________________________開戶銀行: __________________________________
賬號(hào):_______________________________賬號(hào):______________________________________
郵政編碼:__________________________郵政編碼:_________________________________。
承攬建設(shè)工程合同 篇4
建設(shè)工程保持廉潔協(xié)議書
工程項(xiàng)目名稱:_________
發(fā)包單位(甲方):_________
承包單位(乙方):_________
承包單位所在地址:_________
為了規(guī)范建設(shè)市場(chǎng),確保建設(shè)工程高效,優(yōu)質(zhì),按時(shí)竣工投產(chǎn),遵照國(guó)家建設(shè)部,監(jiān)察部《關(guān)于在工程建設(shè)中深入開展反對(duì)腐敗和反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的通知》精神,根據(jù)_________有關(guān)要求,并經(jīng)甲乙雙方同意,特簽訂建設(shè)工程保持廉潔的協(xié)議書。
1.甲方有責(zé)任向乙方施工單位介紹本單位的有關(guān)廉政建設(shè)的各項(xiàng)制度和規(guī)定。
2.甲方有責(zé)任對(duì)本單位工程項(xiàng)目人員進(jìn)行廉政教育;督促甲方人員嚴(yán)格遵守本單位制度和在工程項(xiàng)目建設(shè)中保持廉潔的若干規(guī)定,如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的,除給予當(dāng)事人批評(píng)教育外,應(yīng)視情節(jié)輕重,后果大小給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰或紀(jì)律處分。
3.甲方有權(quán)對(duì)乙方在工程項(xiàng)目建設(shè)中保持廉潔的情況實(shí)行監(jiān)督,定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協(xié)議情況。
4.甲方人員參加乙方組織的各種會(huì)議和活動(dòng),須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,甲方人員不得接受乙方贈(zèng)送的禮品,禮金和有價(jià)證券,難以拒收的,必須按有關(guān)規(guī)定登記上交。
5.甲方人員在工程建設(shè)項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為,應(yīng)及時(shí)采取措施,終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生,并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。
6.乙方有權(quán)了解甲方單位有關(guān)廉政建設(shè)的各項(xiàng)制度和規(guī)定,支持甲方執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和制度。
7.乙方有責(zé)任對(duì)本單位工程項(xiàng)目人員進(jìn)行廉政教育(包括甲方單位制定的有關(guān)廉政建設(shè)方面的規(guī)定),按時(shí)出席甲方召集的有關(guān)會(huì)議。
8.乙方不得以任何名義宴請(qǐng)甲方人員或向甲方人員贈(zèng)送禮品,禮金及各種有價(jià)證券,如乙方違反,根據(jù)具體情況和造成的后果,甲方有權(quán)向有關(guān)部門提出對(duì)乙方的依法處罰,直至終止工程合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔(dān)。
9.乙方在工程項(xiàng)目建設(shè)中賄賂甲方人員,被檢察機(jī)關(guān)立案查處的,甲方有權(quán)取消或終止工程項(xiàng)目施工合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔(dān),并向甲方單位承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
10.乙方在工程項(xiàng)目建設(shè)中發(fā)現(xiàn)甲方人員有不廉潔的行為,應(yīng)及時(shí)采取措施,終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生,并及時(shí)告知甲方單位主管領(lǐng)導(dǎo);情節(jié)嚴(yán)重的可向區(qū)有關(guān)部門投訴或舉報(bào)。
11.本協(xié)議使用時(shí)間:本工程發(fā)包,建設(shè),竣工驗(yàn)收全過程及協(xié)議前后甲乙雙方發(fā)生的有違反本協(xié)議的行為。
12.本協(xié)議的甲方指工程建設(shè)單位,分包工程的總包方和建設(shè)工程受托監(jiān)理單位。
13.甲乙雙方愿意接受建設(shè)主管部門,紀(jì)檢監(jiān)察部門,檢察部門對(duì)本協(xié)議執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查直到處罰。
14.本協(xié)議一式六份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲乙雙方主管部門各備案一份,抄報(bào)建筑管理所一份,送甲方紀(jì)檢(監(jiān)察),檢察室備案一份。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
法人代表(簽字):_________
法人代表(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
承攬建設(shè)工程合同 篇5
抵押人:
(以下簡(jiǎn)稱“甲方”) 地址:
郵編: 法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 聯(lián)系方式: 抵押權(quán)人:
(以下簡(jiǎn)稱“乙方”) 地址:
郵編: 法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 聯(lián)系方式: 債務(wù)人:
(以下簡(jiǎn)稱“丙方”) 地址:
郵編: 法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 聯(lián)系方式:
1。________年____月日,本合同乙方與丙方簽訂的編號(hào)為
的《
合同》(以下簡(jiǎn)稱“主合同”,詳見附件
1)。
2。 甲方自愿以其在建工程作為抵押物,擔(dān)保丙方按期履行付款義務(wù)。 經(jīng)平等協(xié)商,各方就抵押擔(dān)保相關(guān)事宜達(dá)成一致并簽訂本合同,以資共同信守。
一、主債權(quán)
1。本合同所擔(dān)保的主債權(quán)為:依據(jù)主合同約定 _________ 。
二、抵押物
1.坐落位置:_________區(qū)_________街路_________號(hào)(詳見附件2《抵押物清單》)。
2.用途:_________,建筑結(jié)構(gòu):_________。
3.建筑面積:
,占地面積:
。
4.已完成部分:層數(shù)_________
建筑面積_________平方米。
5。 竣工時(shí)間:
6.土地使用權(quán)取得方式:
出讓劃撥
使用年限:________年____月____日起至 ________年____月____日止。
7.證件(詳見附件3—
7):
(1)國(guó)有土地使用證號(hào): (
2)建設(shè)用地規(guī)劃許可證號(hào): (
3)建設(shè)工程規(guī)劃許可證號(hào): (
4)建設(shè)工程開工許可證號(hào): (
5)開工許可證號(hào): (
6)預(yù)售銷售許可證號(hào):
8。其他:
【配套、裝修等】
三、抵押物價(jià)值及抵押率
1。本合同項(xiàng)下抵押物共作價(jià)人民幣(大寫)
元整,抵押率為百分之
—,實(shí)際抵押額為人民幣(大寫)
元整。
四、擔(dān)保范圍
1。抵押物的擔(dān)保范圍為主債權(quán)、違約金和實(shí)現(xiàn)主債權(quán)的費(fèi)用(仲裁、訴訟費(fèi)用、差旅費(fèi)、律師費(fèi)等等)。
五、抵押登記
1。各方應(yīng)于本合同簽訂后 5個(gè)工作日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)提交抵押登記申請(qǐng)及相關(guān)資料:
2。乙方應(yīng)于抵押權(quán)消滅后5個(gè)工作日內(nèi),向登記機(jī)關(guān)送達(dá)撤銷抵押登記的通知,協(xié)助甲方辦理撤銷登記手續(xù)。
3。各方應(yīng)當(dāng)協(xié)力提供登記所需文件、資料等。
(1)甲方:
(2)乙方:
(3)丙方:
4。因抵押登記和撤銷登記所發(fā)生的費(fèi)用,由各方依據(jù)國(guó)家及登記機(jī)關(guān)的規(guī)定承擔(dān);無相關(guān)規(guī)定的,由各方承擔(dān)各自的費(fèi)用。
六、抵押物的使用與處分
1。抵押物由甲方占有、使用,全部收益歸甲方所有。
2。未經(jīng)乙方同意,甲方不得擅自出售抵押物,但是丙方提前清償債務(wù)或另行提供擔(dān)保的除外。
3。抵押物滅失的,丙方應(yīng)當(dāng)另行提供擔(dān)保或提前清償債務(wù),乙方可以就因抵押物滅失而取得的賠償行使物上代位權(quán)。
七、行使抵押權(quán)的條件
1。出現(xiàn)下列情況之一時(shí),乙方有權(quán)依法處分抵押物:
(1)主合同約定的付款期限屆滿,丙方未依約支付合同價(jià)款的;
(2)丙方被宣告解散、破產(chǎn)的。
2。處分抵押物所得價(jià)款,不足以償還主債務(wù)的,乙方有權(quán)另行追索;價(jià)款償還主債務(wù)后還有剩余的,乙方應(yīng)退還甲方。
3。乙方行使抵押權(quán)后,甲方有權(quán)向丙方追償。
八、抵押權(quán)的消滅 出現(xiàn)下列情形之一時(shí),抵押權(quán)消滅:
(1)主債權(quán)消滅;
(2)抵押權(quán)實(shí)現(xiàn);
(3)法律規(guī)定的其他情形。
九、違約責(zé)任
1。由于甲方保管不善,造成抵押物毀損的,乙方有權(quán)要求恢復(fù)原狀,或要求丙方提供其他擔(dān)保或提前支付合同價(jià)款。
2。未經(jīng)抵押人同意,乙方與丙方變更延長(zhǎng)主合同付款期限的,可自行解除本合同,。
十、爭(zhēng)議解決方式 因履行本合同產(chǎn)生的糾紛,經(jīng)各方協(xié)商仍無法解決的,任何一方可以向抵押物所在地的人民法院提起訴訟。 十
一、合同的生效 本合同自各方代表人簽字并加蓋單位印章之日起生效。 (此頁無正文) 此頁系合同簽署頁 甲方:(印章) 代表人: 乙方:(印章) 代表人: 丙方:(印章) 代表人: 簽訂時(shí)間: ________年____月____日 簽訂地點(diǎn)
承攬建設(shè)工程合同 篇6
反訴人(本訴被告):_________________有限公司
法定代表人:_________________。
聯(lián)系電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。
法定代表人:_________________。
住所:_________________昆號(hào)。
聯(lián)系電話:_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案,對(duì)被反訴人提起反訴。
反訴請(qǐng)求
1、請(qǐng)求判令被反訴人賠償反訴人機(jī)械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;
2、本案的訴訟費(fèi)、簽定費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用由被反訴人承擔(dān)
事實(shí)和理由
20__年8月18日,反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》,被反訴人未能按合同和建筑規(guī)范要求按時(shí)按質(zhì)提供給反訴人混凝土,混凝土質(zhì)量存在問題,且在運(yùn)送混凝土中經(jīng)常誤時(shí),造成所澆筑混凝土的質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、防水出現(xiàn)冷縫等質(zhì)量問題。但反訴人本著友好合作目的,并未向被反訴人提出索賠,直至20__年1月7日向,反訴人仍主動(dòng)向被反訴人的對(duì)單,并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月,被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成20__年1月份雙方未對(duì)單,反訴人找不著付款對(duì)象。且20__年1月11日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。
綜上,反訴人認(rèn)為,由于被反訴人內(nèi)部人員、產(chǎn)品質(zhì)量管理混亂,導(dǎo)致反訴人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失,故反訴至貴院,請(qǐng)依法支持反訴請(qǐng)求。
原告人:_____________(蓋章)
__________年_____月_____日
承攬建設(shè)工程合同 篇7
甲方: 乙方: 經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,本著誠信互利的原則,就廣告代理達(dá)成如下協(xié)議:
一、 甲方委托乙方代理 上海XX公司 廣告業(yè)務(wù),代理辦法執(zhí)行《 上海XX公司 廣告代理實(shí)施辦法》(后簡(jiǎn)稱 ;辦法;)規(guī)定。
二、 甲乙雙方必須遵守《廣告法》以及相關(guān)政策法規(guī),未經(jīng)雙方書面同意,任何一方均不得將本合約之權(quán)利或義務(wù)轉(zhuǎn)讓于第三方。
三、 乙方不得損害 上海XX公司 的信譽(yù),不允許用弄虛作假等不法手段欺騙客戶牟取暴利。乙方與客戶發(fā)生的經(jīng)濟(jì)糾紛與甲方無關(guān)。如乙方出現(xiàn)上述行為,甲方有權(quán)取消其代理資格,并保留法律訴訟的權(quán)利。
四、 甲乙雙方簽定的廣告合同,乙方按合作協(xié)議扣除代理費(fèi)后,須將播出款項(xiàng)轉(zhuǎn)付甲方指定的銀行賬戶。
五、 乙方所代理的廣告,按 上海XX公司 正在執(zhí)行的廣告收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
六、 乙方應(yīng)按甲方的要求把廣告要求和廣告資料提前發(fā)送到 上海XX公司 ,廣告發(fā)布后甲方提供廣告樣張給乙方,具體事宜按《 上海XX公司廣告 投放說明》辦法處理。
七、 合同付款說明:
1、 遵守先付款后發(fā)布的原則。
2、 的確無法做到發(fā)布前付款,須在廣告發(fā)布前支付30%的發(fā)布費(fèi),余款須在廣告發(fā)布5個(gè)工作日內(nèi)付清。
3、 違反以上款項(xiàng),視為違約,甲方有權(quán)終止其廣告播出。逾期1天,追繳拖欠款5%的滯納金。
八、 如遇特殊情況廣告不能按時(shí)播出,甲乙雙方需及時(shí)協(xié)商解決。
九、 在合同的落實(shí)和執(zhí)行中,有關(guān)合同和協(xié)議條款確需修訂,須經(jīng)雙方協(xié)定。
十、 未盡事宜,甲乙雙方按本協(xié)議第九條規(guī)定協(xié)商處理。 十
一、 協(xié)議、合同均需遵守中華人民共和國(guó)民法典及廣告法等有關(guān)法律條款。 十
二、 代理期限為:________年____月____日至200________年____月____日。 十
三、 本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。 (甲乙雙方簽章) 甲方(廣告客戶或代理單位):____________________________________ 地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________ 乙方(廣告發(fā)布單位名稱):____________________________________ 地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________ 甲乙雙方根據(jù)國(guó)務(wù)院《中華人民共和國(guó)廣告法》及有關(guān)規(guī)定,簽訂本合同,并共同遵守。
一、甲方委托乙方于________年____月____日至________年____月____日期間發(fā)布____ 廣告。
二、廣告發(fā)布媒介為________________________________.
三、單位廣告規(guī)格為________________________________.
四、廣告采用樣稿(樣帶),未經(jīng)甲方同意,乙方不得改動(dòng)廣告樣稿(樣帶)。
五、乙方有權(quán)審查廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,對(duì)不符合法律、法規(guī)的廣告內(nèi)容和表現(xiàn)形式,乙方可要求甲方作出修改,甲方作出修改前,乙方有權(quán)拒絕發(fā)布。
六、廣告樣稿(樣帶)為合同附件,與本合同一并保存。
七、廣告單價(jià)____ 元,加急費(fèi)____ 元,其他費(fèi)用____ 元,扣除優(yōu)惠____ 元,扣除代理費(fèi)________元,播出(刊登)次數(shù)____ ,總計(jì)________元。
八、甲方應(yīng)在________年____月____日前將廣告發(fā)布費(fèi)付給乙方,付款方式____.
九、違約責(zé)任________________.
十、合同糾紛解決方式:
(1)由____ 仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)向____ 人民法院起訴。 十
一、其他: 十
二、廣告的編排方式和發(fā)布時(shí)間表: 十
三、本合同一式兩份,經(jīng)雙方代表人簽字后生效。 甲方:____________________ 代表人:________ 乙方:____________________ 代表人:________ ________年____月____日
承攬建設(shè)工程合同 篇8
工程名稱:
工程地點(diǎn):
甲方合同編號(hào):
乙方合同編號(hào):
勘察證書等級(jí):
發(fā)包人(甲方):
勘察人(乙方):
簽訂日期:
發(fā)包人(甲方):
勘察人(乙方):
發(fā)包人委托勘察人承擔(dān) 巖土工程勘察工作。
根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為明確責(zé)任,協(xié)作配合,確保工程勘察質(zhì)量,經(jīng)發(fā)包人、勘察人協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
第一條:工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程建設(shè)地點(diǎn):
1.3工程規(guī)模、特征:
1.4工程勘察任務(wù)委托文號(hào)、日期:
1.5工程勘察任務(wù)(內(nèi)容)與技術(shù)要求:
1)根據(jù)有關(guān)工程測(cè)量規(guī)程規(guī)范進(jìn)行線路施工圖平斷面測(cè)量、根據(jù)設(shè)計(jì)的塔基位置,逐基測(cè)繪塔基平斷面,對(duì)線路經(jīng)過的交叉跨越、林木、障礙物等進(jìn)行實(shí)地測(cè)繪,并完成滿足要求的平斷面圖。
2)根據(jù)有關(guān)工程地質(zhì)勘察規(guī)程規(guī)范對(duì)塔基穩(wěn)定性及地質(zhì)構(gòu)造進(jìn)行論證,根據(jù)地質(zhì)結(jié)構(gòu)情況提供滿足設(shè)計(jì)需要的地質(zhì)數(shù)據(jù),并對(duì)線路沿線地質(zhì)進(jìn)行調(diào)查,嚴(yán)格執(zhí)行巖土工程勘測(cè)技術(shù)相關(guān)規(guī)程;
3)工地工代服務(wù),根據(jù)工程需要到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行服務(wù)。
1.6承接方式
1 勘測(cè)主要技術(shù)要求
2 基礎(chǔ)資料和外部協(xié)議
甲方負(fù)責(zé)向乙方提供滿足開展勘測(cè)工作的基礎(chǔ)資料。
3 勘測(cè)階段及進(jìn)度
本工程的終勘定位工作定于 年 月 日開工,外業(yè)結(jié)束7天后提交滿足要求的施工圖資料,由于發(fā)包人或勘察人的原因未能按期開工或提交成果資料時(shí),按本合同第7條規(guī)定辦理。
4 勘測(cè)文件份數(shù)
4.1 提交甲方勘測(cè)文件數(shù):
1)、技術(shù)報(bào)告書;
2)、電子文檔的平斷面資料及數(shù)據(jù);
3)、電子文檔的塔基斷面圖及數(shù)據(jù);
4)、地質(zhì)報(bào)告、土壤電阻率;藍(lán)圖:按乙方校審程序提供以上資料藍(lán)圖。
5 勘測(cè)費(fèi)及支付規(guī)定
5.1 經(jīng)雙方友好協(xié)商,勘測(cè)費(fèi)及支付規(guī)定如下:
a、線路施工圖勘測(cè)費(fèi)單價(jià)為: 元/km;工程終勘線路長(zhǎng)度為 ,勘測(cè)費(fèi)為¥ 元;ADSS光纜長(zhǎng)度 ,勘測(cè)費(fèi)單價(jià)為 元/km;勘測(cè)費(fèi)為¥ 元;本合同為最終價(jià)(含稅)為:¥ (人民幣大寫: )。
b、根據(jù)審查意見有零星的改線仍由勘察方完成不再計(jì)列費(fèi)用。 根據(jù)審查意見有重大調(diào)整改線的仍由勘察方完成,費(fèi)用單獨(dú)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
5.2 支付方式
a.合同簽訂后乙方出具增值稅專用發(fā)票,甲方支付乙方合同款項(xiàng),支付比例與業(yè)主支付比例相同。
d.合同價(jià)款的10%作為工程的質(zhì)量保證金,工程施工完畢,線路通過驗(yàn)收投產(chǎn)一年后,沒有出現(xiàn)因勘測(cè)、地質(zhì)原因而發(fā)生工程質(zhì)量問題,一次結(jié)清勘測(cè)費(fèi)尾款。
6 雙方責(zé)任
6.1委托單位
a) 按時(shí)提供勘測(cè)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。
b) 負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)議的辦理。
c) 在勘測(cè)工作中,派出設(shè)計(jì)人員配合勘測(cè)工作。
d) 按時(shí)支付勘測(cè)費(fèi)用。
e) 維護(hù)勘察方的勘測(cè)成果,不得擅自修改。
f) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)勘察單位與其他設(shè)計(jì)專業(yè)的關(guān)系及外部協(xié)調(diào)。
g) 對(duì)勘察單位的工期、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。
h) 對(duì)勘察單位提交的資料進(jìn)行審核。
i) 對(duì)勘測(cè)過程中所發(fā)生的青苗賠償進(jìn)行核實(shí)。
6.2勘測(cè)單位
a) 根據(jù)合同及雙方議定內(nèi)容,派出能夠勝任工作的專業(yè)技術(shù)人員,地質(zhì)人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。按中華人民共和國(guó)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《220kV及以下架空送電線路勘測(cè)技術(shù)規(guī)程》DL/T 5076-20__開展勘測(cè)工作。
b) 對(duì)每天所勘測(cè)的數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)晚內(nèi)完成內(nèi)業(yè)處理,對(duì)勘測(cè)工作的質(zhì)量和安全負(fù)責(zé)。
c) 現(xiàn)場(chǎng)工作服從委托方的統(tǒng)一指揮和安排,并嚴(yán)格按委托方要求配合工作。委托方提出針對(duì)性的勘測(cè)要求時(shí),勘測(cè)單位應(yīng)積極給予支持、配合。
d) 勘測(cè)單位指派專人為該工程勘察方負(fù)責(zé)人,在勘測(cè)過程中不得離開該工程現(xiàn)場(chǎng)。
e) 勘察方必須保證在該項(xiàng)目上的人員、儀器的配備,現(xiàn)場(chǎng)至少應(yīng)配備相應(yīng)的作業(yè)組。
f) 在勘測(cè)過程中勘察方負(fù)責(zé)勘測(cè)人員及勘測(cè)民工的一切費(fèi)用,且由勘察方負(fù)責(zé)勘測(cè)民工車輛,并對(duì)其車輛、交通、人員的安全負(fù)完全責(zé)任。
7違約規(guī)定
7.1委托單位
a、由于計(jì)劃變更或其它原因而不履行合同時(shí),無權(quán)請(qǐng)求返還預(yù)付款,并再支付勘察方已完成部分的費(fèi)用后,合同相應(yīng)失效。
b、由于設(shè)計(jì)變更引起勘測(cè)返工或需重做勘測(cè)時(shí),除結(jié)清原勘測(cè)費(fèi)外,應(yīng)根據(jù)返工多少,增付相應(yīng)的勘測(cè)費(fèi)。
C、委托單位未按合同規(guī)定時(shí)間(日期)撥付勘測(cè)費(fèi),每超過一日歷天,應(yīng)償付未支付勘察費(fèi)的千分之一逾期違約金。
7.2勘測(cè)單位
a、勘察人應(yīng)按國(guó)家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和委托方的任務(wù)委托書及技術(shù)要求進(jìn)行工程勘測(cè),按本合同規(guī)定的時(shí)間提交質(zhì)量合格的勘測(cè)成果資料,并對(duì)其負(fù)責(zé)。規(guī)定日期30天未提交階段勘測(cè)資料,應(yīng)償付逾期違約金。違約金額以該階段勘測(cè)費(fèi)的5%計(jì)算,按月累加。
b、由于勘察人提供的勘測(cè)成果資料質(zhì)量不合格,勘測(cè)人應(yīng)負(fù)責(zé)無償給予補(bǔ)充完善使其達(dá)到質(zhì)量合格;若勘測(cè)人無力補(bǔ)充完善,需另委托其他單位時(shí),勘測(cè)人應(yīng)承擔(dān)全部勘測(cè)費(fèi)用。由于勘測(cè)錯(cuò)誤,造成重大質(zhì)量事故,而使施工返工或延誤工期時(shí),除應(yīng)免收與該部分相應(yīng)的勘測(cè)費(fèi)外,還應(yīng)支付因本次勘測(cè)失誤給委托方造成的一切損失,并承擔(dān)由此引起的相關(guān)責(zé)任。
c、由于勘察方原因造成勘測(cè)成果質(zhì)量低劣,不能滿足設(shè)計(jì)施工技術(shù)要求時(shí),造成的返工費(fèi)由勘察方承擔(dān)。
d、勘察方在勘測(cè)過程中應(yīng)采取嚴(yán)密的安全措施,確保勘測(cè)安全,并對(duì)派出車輛、人員及聘用民工的人身安全負(fù)責(zé)。
e、由于勘測(cè)單位原因未按合同規(guī)定時(shí)間(日期)提交勘測(cè)成果資料,每超過一日歷天,應(yīng)承擔(dān)勘察費(fèi)千分之一的違約金。
7.3上述未盡事項(xiàng)以及發(fā)生爭(zhēng)議等問題的處理均遵循《中華人民共和國(guó)民法典》的規(guī)定執(zhí)行,本著友好協(xié)商的原則解決。協(xié)商不成可向委托方所在地人民法院起訴。
7 知識(shí)產(chǎn)權(quán)約定
勘測(cè)成果所有權(quán)歸甲方所有;乙方不得轉(zhuǎn)讓給第三方使用。
8 合同有效期
a) 合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
b) 合同規(guī)定的雙方責(zé)任的義務(wù)履行完成后,自動(dòng)失效。
9 合同份數(shù)
本合同正本 份;甲方 份;乙方 份。
發(fā)包人: 勘察人:
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
地址: 地址:
郵政編碼: 郵政編碼:
聯(lián)系人: 聯(lián)系人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行帳號(hào): 銀行帳號(hào):
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
承攬建設(shè)工程合同 篇9
甲方:__________
乙方:__________
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將_______工程的______施工項(xiàng)目交由乙方負(fù)責(zé)施工。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況雙方達(dá)成以下協(xié)議:
一. 工程概況
1. 工程名稱:______________
2. 工程地點(diǎn):________________
3. 承包范圍:_______________
4. 承包方式:包工、包料、包費(fèi)用
5. 工期:按照甲方書面通知乙方開工進(jìn)場(chǎng)之日起______個(gè)日歷天。
6. 工程質(zhì)量:本工程為合格工程
二. 合同單價(jià)和付款方式
1. 合同單價(jià):_____________
2、實(shí)際結(jié)算價(jià)款以甲乙雙方簽字確認(rèn)的工程量乘以單價(jià)為準(zhǔn)。以上價(jià)格包括含稅價(jià),材料及其運(yùn)輸費(fèi),人工費(fèi),裝卸費(fèi),設(shè)備費(fèi)等一切費(fèi)用。合同價(jià)款一經(jīng)確定,不作任何調(diào)整。
4、該項(xiàng)目合同約定的款項(xiàng)由有限公司按照本合同約定支付,項(xiàng)目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認(rèn)可的正規(guī)票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律責(zé)任。
三.技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)_______________________
四.違約責(zé)任和安全責(zé)任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價(jià)款______%的違約金。 乙方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價(jià)款的_____%違約金支付給甲方,并承擔(dān)由此對(duì)甲方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實(shí)施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的,因此發(fā)生的所有賠償費(fèi)用、包括給施工人員或第三方人員造成財(cái)產(chǎn)或人身損害的,均由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
五.爭(zhēng)議或糾紛處理
1. 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
2. 當(dāng)事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時(shí)本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六.保修
1. 本工程保修期為_____年
在保修期內(nèi),如有質(zhì)量問題,在接到甲方通知后_____小時(shí)內(nèi)安排人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行免費(fèi)維修。若乙方不能及時(shí)維修,甲方可委托他人維修,維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七.本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)____份,乙方執(zhí)____份。
甲方(簽章):____________
電話:_____________
日期:_____________
乙方(簽章):____________
電話:_____________
日期:_____________
承攬建設(shè)工程合同 篇10
甲方(買方): 乙方(賣方): 甲乙雙方本著平等互利、誠實(shí)信用的原則,在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,簽訂本合同:
一、合同標(biāo)的
1.1乙方根據(jù)要求向甲方提供【網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)備一批】(詳見附件【一】)。
二、交付方式
2.1乙方應(yīng)按下述要求將產(chǎn)品交付甲方:
2.
1.1交付期限:合同簽訂后【】?jī)?nèi)交付。
2.
1.2交付地點(diǎn):【需方自提】。
2.
2.3交付方式:【交付方式及運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)見補(bǔ)充附頁】。
三、運(yùn)費(fèi)及風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
3.1乙方將產(chǎn)品送至甲方指定的交付地點(diǎn),并承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用以及運(yùn)輸途中的一切風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)自產(chǎn)品運(yùn)到甲方指定地點(diǎn)并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格簽收后轉(zhuǎn)移到甲方。因包裝不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻漠a(chǎn)品滅失、損壞,由乙方負(fù)責(zé)。
四、質(zhì)量保證
4.1乙方保證交付的產(chǎn)品與雙方約定的式樣、質(zhì)量完全符合,且符合甲方正常使用要求,不存在任何質(zhì)量瑕疵。
4.2因產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的一切人身、財(cái)產(chǎn)損失,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
五、合同價(jià)款及支付
5.1本合同采購價(jià)款:大寫人民幣【壹拾柒萬叁仟貳佰壹拾陸元整】,小寫:【173216元】。該合同價(jià)款已包括乙方履行本合同的全部報(bào)酬和所需的全部費(fèi)用。除另有約定外,甲方無需就本合同項(xiàng)下事項(xiàng)向乙方支付上述價(jià)款之外的任何其他費(fèi)用。
5.2甲方憑乙方開具的相應(yīng)金額的發(fā)票并按以下第【1】種方式向乙方付款:
(1)一次性支付:甲方在收到乙方全部產(chǎn)品,并驗(yàn)收合格簽收后支付。
(2)分期支付:甲方分期向乙方支付本合同采購價(jià)款: 【 】。
六、質(zhì)量保修
6.1乙方提供自產(chǎn)品出貨之日起【________年】的保修服務(wù)。對(duì)于產(chǎn)品交付檢驗(yàn)的不合格品,乙方將予以更換。
七、違約責(zé)任
7.1乙方不能按時(shí)交貨的,每逾期【一周】應(yīng)向甲方按合同總價(jià) 【1】%的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金(不足【一周】的按【一周】計(jì)算)。乙方不能按時(shí)交貨超過【三周】的,甲方有權(quán)解除合同。違約金不能彌補(bǔ)所造成損失的,乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
八、爭(zhēng)議解決
8.1合同在履行過程中若發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成,向甲方所在地有管轄權(quán)的法院起訴。
九、其他約定事項(xiàng)
9.1合同變更:本合同一經(jīng)簽訂,雙方不得變更或擅自解除,如需變更,只能以雙方簽字蓋章的書面文件(包括傳真件)進(jìn)行,該類文件視為本合同的有效組成部份。
9.2本合同一式【肆】份,雙方各持【貳】份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效;本合同傳真件具有同等的法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日【工程工程合同合集8篇
承攬建設(shè)工程合同 篇11
甲方____________________ 代表人__________________________ 乙方____________________ 代表人__________________________ 依照《民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點(diǎn),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,就雙方的住宅裝飾工程的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、 工程地點(diǎn)______________。
2、 工程內(nèi)容及做法:詳見雙方確認(rèn)的工程預(yù)算表、施工圖和工程內(nèi)容。
3、 承包方式:雙方商定采取下列____種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、 工程期限及保修期: 工程期限_____天。自________年____月____日起至________年____月____日止。 保修期:____月。自工程竣工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,雙方簽字之日起計(jì)算,并由乙方開具工程保修單。
5、 合同價(jià)款及付款方式: 本合同總價(jià)為(大寫):_______________________(小寫)________________元, 合同生效后,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:___________________ 支付時(shí)間_________________________________ 支付金額_________________________________ 開工前三天 支付(合同總價(jià)60%)___________元 ________年____月____日 支付(合同總價(jià)35%)___________元 雙方驗(yàn)收合格 支付(合同總價(jià)5% )___________元 工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算單,并將有關(guān)資料送交甲方,由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無異議視為同意,并在簽字同時(shí)結(jié)清工程余款,工程發(fā)票(合同總價(jià))中所應(yīng)繳納的稅金由甲方承擔(dān)。
二、雙方應(yīng)盡的責(zé)任及義務(wù) 甲方:
1、 開工前_____天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,騰空房間,清除影響施工的障礙物,對(duì)只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)歸堆,遮蓋,采取保護(hù)措施;
2、 提供施工期間的39;水源、電源,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;
3、 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)和鄰里之間的關(guān)系;
4、 不得變動(dòng)建筑主體或者承重結(jié)構(gòu),如確需折改原建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
5、 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;
6、 對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)行檢查和監(jiān)督;
7、 甲方家庭成員對(duì)工程的意見,均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。 乙方:
1、 根據(jù)施工圖紙,提供施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方備案認(rèn)可;
2、 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
3、 負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施和工程成品的保護(hù),防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發(fā)生,如有發(fā)生,應(yīng)盡快負(fù)責(zé)修復(fù);
4、 文明施工,佩證上崗,保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,盡量減少噪音,不擾民及污染環(huán)境,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
三、工程變更
1、 工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí),須提前與乙方聯(lián)系,并簽訂書面變更協(xié)議后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。
2、 甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后,由甲方自負(fù),給乙方造成損失,延誤工期的,還應(yīng)賠償。
四、材料、設(shè)備的供應(yīng)
1、 由甲方提供的材料設(shè)備,應(yīng)為附合設(shè)計(jì)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按施工進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),并事先通知乙方,雙方對(duì)所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進(jìn)行共同驗(yàn)收,辦理交接手續(xù)后由乙方負(fù)責(zé)保管,并收取一定的保管費(fèi)用,如造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、 甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價(jià)格補(bǔ)償給甲方。
3、 由乙方提供的材料、設(shè)備,必須與所供的材料明細(xì)表中的品種、規(guī)格、型號(hào)、品種、等級(jí)、質(zhì)量、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量相符,經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后再行使用。
4、 乙方提供的材料設(shè)備如不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時(shí),禁止使用;如已使用,其后和損失均由乙方承擔(dān)。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收
1、 本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按年____月____日發(fā)布的____省《住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
2、 工程驗(yàn)收分隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收三部分,其中對(duì)隱蔽工程和中間驗(yàn)收應(yīng)由甲、乙雙方及時(shí)辦理,以便進(jìn)入下道工序施工,甲方如不能按通知時(shí)間到現(xiàn)場(chǎng)視作同意。工程全部結(jié)束后,乙方應(yīng)通知甲方在5天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單。 如甲方因故不能在5天內(nèi)參加驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)以書面形式通知乙方,另定驗(yàn)收日期,甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用,驗(yàn)收合格簽字后,結(jié)清工程余款,工程保修單即行生效
3、 如未經(jīng)驗(yàn)收,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗(yàn)收合格。
4、 施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,由質(zhì)檢部門對(duì)工程質(zhì)量予以驗(yàn)證,經(jīng)驗(yàn)證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,驗(yàn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān),如符合合同約定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,驗(yàn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
5、 室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量 乙方與甲方共同做到使用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局年____月____日發(fā)布實(shí)施)的建筑裝飾材料。工程完工后,乙方應(yīng)根據(jù)國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局和建設(shè)部年____月____日聯(lián)合發(fā)布實(shí)施的“民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范”,進(jìn)行室內(nèi)環(huán)境的檢測(cè),并提供檢測(cè)報(bào)告。檢測(cè)費(fèi)用根據(jù)建設(shè)部建辦質(zhì)17號(hào)文件精神,室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)屬裝修裝飾工程最后一個(gè)環(huán)節(jié),應(yīng)列入工程預(yù)算中,檢測(cè)結(jié)不合格,雙方應(yīng)分析原因,明確責(zé)任,責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的治理費(fèi)用。
6、 甲方如有特殊施工項(xiàng)目和特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),并另簽補(bǔ)充合同。
六、工期延誤
1、 對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn)簽字,工期相應(yīng)順延:
(1) 工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方同意工期順延的其他情況。
2、 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
3、 甲方不按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4、 因乙方責(zé)任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
七、工程監(jiān)理 若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責(zé)等通知乙方。
八、違約責(zé)任
1、 合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠給對(duì)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。
2、 合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同,應(yīng)按合同總造價(jià)的5%作為違約金,會(huì)付給對(duì)方,因一方擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金時(shí),應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。如一方因故無法履行合同時(shí),應(yīng)及時(shí)通過另一方法辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
3、 甲方責(zé)任:
(1) 未按合同規(guī)定的時(shí)間、要求提供材料、設(shè)備,應(yīng)償付乙方因此造成的停工、誤工機(jī)械臺(tái)班的實(shí)際損失。
(2) 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量的規(guī)格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
(3) 工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前使用造成質(zhì)量問題或損壞,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
(4) 甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價(jià)款1‰的滯納金。
(5) 甲方未辦理有關(guān)手續(xù),要求乙方拆除原有建筑結(jié)構(gòu)設(shè)備管線,乙方有權(quán)拒絕施工。
4、 乙方責(zé)任
(1) 工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,甲方有權(quán)要求無償修理或返工,造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
(2) 乙方擅自折改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔(dān)。
(3) 乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的材料和設(shè)備等,如有損壞,應(yīng)予賠償。
(4) 由于乙方原因,致使工期延誤的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r(jià)款1‰的滯納金。
九、合同爭(zhēng)議的解決方式 本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解,如調(diào)解不成的,可提交蘇州仲裁委員會(huì)仲裁。
十、其它約定事項(xiàng)
1、 因施工而產(chǎn)生的垃圾清除和材料搬運(yùn),甲方可委托乙方負(fù)責(zé),其費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、 施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保箮,工程竣工驗(yàn)收后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖,由乙方當(dāng)場(chǎng)安裝好后交付甲方使用。 十
一、附則
1、 雙方另有約定,可簽訂補(bǔ)充合同。
2、 本合同(包括附表)經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
3、 本合同和補(bǔ)充合同具有同等法律效力。
4、 本合同簽訂后工程不得非法轉(zhuǎn)包。
5、 本合同一式______份,雙方各執(zhí)_____份。 甲方:________________
乙方:_________________ 代表人(簽章):______
法定代表人(蓋章):___
經(jīng)辦人:_________ 電話或手機(jī):___________
電話或手機(jī):____________ ________年____月____日 ________年____月____日工程工程合同 篇10 甲方: 乙方: 經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就乙方委托甲方制作
事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、項(xiàng)目名稱:
二、制作工藝、數(shù)量和其他
三、合同總金額:人民幣 ( 元)
四、完成時(shí)間:________年____月____日前完成制作安裝并交乙方進(jìn)行驗(yàn)收。
五、結(jié)算方式:乙方先付甲方訂金
元,甲方應(yīng)開具收據(jù)給乙方。甲方按乙方要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)嚴(yán)格按報(bào)價(jià)工藝完成相關(guān)物料的成品制作、安裝并交乙方進(jìn)行驗(yàn)收。在乙方驗(yàn)收合格后,乙方憑甲方開具的收據(jù)一次性付清本合同尾款,共人民幣元(
)。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1、乙方必須按合同時(shí)間付款,逾期未付款者,每逾期____日,乙方按應(yīng)付款的千分之五(5‰)收取違約金,直至所有款項(xiàng)付清為止。
2、乙方提供的樣版、設(shè)計(jì)圖等不夠清晰,規(guī)格不符,甲方已要求更改,但乙方?jīng)]有更改而按樣品做出產(chǎn)品時(shí),一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。
3、甲方出具的樣品、報(bào)價(jià)單、價(jià)格表、訂單確認(rèn)等文件資料的打印、書寫或其他的錯(cuò)漏,可以更正,且甲方對(duì)此類錯(cuò)誤不承擔(dān)任何責(zé)任。
4、如甲方不能準(zhǔn)時(shí)按質(zhì)按量制作完成,每逾期____日應(yīng)按合同總金額的百分之三(3%)向乙方支付違約金;
5、如甲方按乙方提出的要求制作的成品不符合乙方要求,乙方有權(quán)要求甲方重做,并由甲方承擔(dān)重做費(fèi)用。
6、甲方經(jīng)兩次重做后仍不符合乙方要求,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)將已收款返還給乙方,由此造成的損失由甲方承擔(dān)。
7、 履行本合同產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議,由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方同意向 提請(qǐng)裁決。
七、本合同一式二份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,具同等法律效力;本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,直至雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢后自動(dòng)失效。未盡事宜,雙方協(xié)商解決。 甲方:乙方: 甲方法定代表人:
乙方法定代表人: 甲方經(jīng)辦人:乙方經(jīng)辦人:________年____月 ____日 ________年____月____日
承攬建設(shè)工程合同 篇12
建設(shè)工程合同范文
根據(jù)本保證書,我們(單位名稱)注冊(cè)地址為(詳細(xì)地址)(以下稱承包人),和(保證人姓名)注冊(cè)地址為(詳細(xì)地址)(以下稱保證人)在此以擔(dān)保全額為(貨幣名稱、數(shù)額)共同格守對(duì)(業(yè)主名稱)(以下稱為業(yè)主)的義務(wù)。
根據(jù)本保證書,承包人與保證人應(yīng)保證自己,以及其繼承人和受讓人承擔(dān)共同的及各自的對(duì)該項(xiàng)支付的義務(wù)。
根據(jù)以業(yè)主為一方,承包人為另一方所達(dá)成的協(xié)議,承包人已承擔(dān)了合同義務(wù)(以下稱為所簽合同)去實(shí)施并完成某項(xiàng)工程,并在工程出現(xiàn)任何缺陷時(shí),按上述合同中有關(guān)條款規(guī)定進(jìn)行修補(bǔ)。
茲將上述書面保證的條件表述如下:如果承包人正確地履行和遵守所簽合同中規(guī)定的承包人一方按合向的真實(shí)主旨、意向和含義應(yīng)履行和遵守的所有條款、條件及規(guī)定,或者如果承包人違約則保證人就賠償業(yè)主因此而蒙受的損失,直到達(dá)到上述保證金總額,屆時(shí),本保證書所承擔(dān)之義務(wù)即告終止和失效。
否則仍保持完全有效。
但所簽合同條款,或?qū)こ痰膶?shí)施。
完成及修補(bǔ)其缺陷的性質(zhì)和范圍的任何變更,以及業(yè)主或監(jiān)理工程師根據(jù)所簽合同給予的時(shí)間寬限或業(yè)主或上述監(jiān)理工程師方面對(duì)所簽合同有關(guān)事宜所做的任何容忍或?qū)捤【唤獬WC人所承擔(dān)之上述保證書規(guī)定的義務(wù)。
但只在下述情況下保證人才承擔(dān)清償業(yè)主蒙受損失之義務(wù):
收到業(yè)主與承包人雙方書面通知,說明業(yè)主與承包人已一致同意應(yīng)向業(yè)主支付這一筆損失賠償費(fèi);或者保證人收到一份與所簽合同條款規(guī)定相一致的、按仲裁程序簽發(fā)的、并在法律上證明的裁決書副本,說明應(yīng)向業(yè)主支付這一筆損失賠償費(fèi)。
代表(承包人名稱)代表(保證人姓名)由(簽字人姓名)由(簽字人姓名)
以_____的資格以_____的資格
在(證明人)證明下在(證明人)證明下
簽于一九九_(tái)年_月_日簽于一九九_(tái)年_月_日
承攬建設(shè)工程合同 篇13
合伙人: 215;(以下簡(jiǎn)稱甲方),居住地:215; 身份證號(hào):; 215;(以下簡(jiǎn)稱乙方),居住地:215; 身份證號(hào):; 甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,就合伙承包河南焦作南水北調(diào)工程事宜,達(dá)成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨 在合法合理的前提下,搞好工程建設(shè),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)各方利潤(rùn)最大化。
二、合伙經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和范圍 合伙項(xiàng)目以福建215;公司中標(biāo)合同確認(rèn)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容及范圍為準(zhǔn); 甲、乙雙方合伙承包的項(xiàng)目,對(duì)外以福建215;公司名義出現(xiàn)。
三、合伙期限 合伙期限至合伙施工的項(xiàng)目完工,各方結(jié)算完畢為止。
四、出資額、方式及比例
1.甲方以現(xiàn)金出資,出資額為人民幣 萬元。該款為起動(dòng)項(xiàng)目的前期費(fèi)用,占全部出資比例 %。
2.乙方以設(shè)備出資(含當(dāng)?shù)貐f(xié)調(diào)社會(huì)關(guān)系),占 %。
五、盈余分配與債務(wù)承擔(dān)
1.盈余分配,以出資為依據(jù),按比例分配;
2.合伙如產(chǎn)生債務(wù),先由合伙財(cái)產(chǎn)償還;合伙財(cái)產(chǎn)不足清償時(shí),以各合伙人的出資為依據(jù),按比例承擔(dān)。
六、退伙 合伙期間,一方退伙將嚴(yán)重影響合伙項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行的,不得退伙; 退伙需經(jīng)對(duì)方同意,方可實(shí)行; 未經(jīng)合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的,應(yīng)進(jìn)行賠償。
七、權(quán)利與義務(wù)
1.甲方為合伙期間的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,合伙項(xiàng)目的一切財(cái)務(wù)收入、支出均需經(jīng)甲方同意方可支出與進(jìn)帳;同時(shí),甲方參與合伙項(xiàng)目的日常管理;
2.乙方負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程管理、設(shè)備維護(hù)及當(dāng)?shù)厣鐣?huì)關(guān)系的協(xié)調(diào),并參與日常管理;
3.甲、乙雙方共同決定合伙重大事項(xiàng)。
八、禁止行為
1.未經(jīng)全體合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名義進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng);
2.禁止合伙人在合伙不利時(shí)退伙。
九、合伙期滿 合伙期滿,雙方按合伙協(xié)議進(jìn)行結(jié)算,盈虧均按比例承擔(dān)、分配。
十、糾紛解決 若雙方有糾紛則協(xié)商解決,簽訂的補(bǔ)充協(xié)議與此協(xié)議具有同樣法律效力。若協(xié)商不成,則215;所在地法院解決 ------
第一條 合伙宗旨:___________________________________________________
第二條 合伙名稱 、主要經(jīng)營(yíng)地:______________________________________
第三條 合伙經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和范圍:_________________________________________
第四條 合伙期限,自________年____月____日起,至________年____月____日止,共________年。
第五條 出資金額、 方式、期限
(一)合伙人_________(姓名)以_________方式出資,計(jì)人民幣_(tái)________元;______________(其他合伙人同上順序列出)
(二)各合伙人的出資,于________年____月____日以前交齊。
(三)本合伙出資共計(jì)人民幣_(tái)________元。合伙期間各合伙人的出資為共有財(cái)產(chǎn),不得隨意請(qǐng)求分割。合伙終止后,各合伙人的出資仍為個(gè)人所有,屆時(shí)予以返還。
第六條 盈余分配與債務(wù)承擔(dān) 合伙各方共同經(jīng)營(yíng)、共同勞動(dòng),共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),共負(fù)盈虧
承攬建設(shè)工程合同 篇14
發(fā)包人(全稱) (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包人(全稱)__(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工協(xié)商一致,訂立本合同。
一、 工程概況
工程名稱: ※
工程地點(diǎn): ※
結(jié)構(gòu)形式: 框架剪力墻 層數(shù):地上28層地下1/2層 建筑面積:※
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附表1)
工程立項(xiàng)文號(hào): ※
資金來源: 自籌
二、 工程承包范圍
承包范圍: ※
不包括的工程范圍: /
三、 合同工期
總?cè)諝v天數(shù) 1080 天
開工日期:__※年10月10日
竣工日期:__※年9月23日
四、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 合格
四、 合同價(jià)款
1、合同總價(jià)(大寫):※(人民幣)(小寫)¥: ※ 元(其中:工程預(yù)留金 20xx萬元、零星工作費(fèi) / 元,安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi) ※ 元,工程分包和材料購置費(fèi) / 元,總承包服務(wù)費(fèi) / 元。)
2、綜合單價(jià):詳見承包人的報(bào)價(jià)書。
五、 組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、 本合同協(xié)議書
2、 本合同專用條款
3、 本合同通用條款
4、 中標(biāo)通知書
5、 投標(biāo)書、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書及其附件
6、 招標(biāo)文件、答疑紀(jì)要及工程量清單
7、 圖紙
8、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
雙方為履行本合同的有關(guān)洽商、變更等書面協(xié)議、文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中賦予的定義相同。
八、承包人按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
10.1合同訂立時(shí)間: 20xx 年 9 月 30 日
10.2合同訂立地點(diǎn): ________________________
10.3本合同雙方約定_____________簽字蓋章 _后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬建設(shè)工程合同 篇15
發(fā)包人:
承包人:
____工程有限責(zé)任公司依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,就本雙方建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:工程地點(diǎn):工程內(nèi)容:全部土建,水電安裝群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:資質(zhì)范圍內(nèi)的全部圖紙內(nèi)容
三、合同工期
開工日期:暫定 _年_月_日竣工日期:_ 年_月_ 日合同工期總?cè)諝v天數(shù)天
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
金額:暫定捌仟柒佰萬元正
¥: 元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
合同訂立時(shí)間:
合同訂立地點(diǎn):
本合同雙方約定雙方簽、蓋章并經(jīng)備案后生效后生效。
發(fā)包人:承包人:
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
承攬建設(shè)工程合同 篇16
甲方:
乙方:
甲、乙雙方在平等、自愿、互惠的原則下,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《柳河縣鼓勵(lì)投資若干規(guī)定》(柳政發(fā)[20__]1號(hào)文,以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定”),達(dá)成如下協(xié)議:
一、建設(shè)項(xiàng)目
二、建設(shè)地點(diǎn)
三、投資規(guī)模
乙方在甲方區(qū)域內(nèi)投資x萬元,其中固定資產(chǎn)投資萬元(待投產(chǎn)后由縣招商引資考評(píng)工作辦公室核定)。
四、建設(shè)起止時(shí)間
自x年x月x日至x年x月x日,完成固定資產(chǎn)投入x萬元,x年x月x日投入生產(chǎn)。
五、乙方享有的優(yōu)惠政策
(一)土地政策
乙方項(xiàng)目建設(shè)用地畝。具體享受政策按《規(guī)定》有關(guān)政策執(zhí)行。
(二)財(cái)政稅收政策
1、乙方享受目前國(guó)家振興東北老工業(yè)基地稅收優(yōu)惠政策。對(duì)購進(jìn)機(jī)器設(shè)備所含增值稅進(jìn)行抵扣;提高固定資產(chǎn)折舊率和縮短無形資產(chǎn)攤銷年限;提高計(jì)稅工資稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)。
2、從企業(yè)納稅年度起5年內(nèi),企業(yè)前3年上繳所得稅的40%和增值稅的20%全部獎(jiǎng)勵(lì)給投資企業(yè),后2年所得稅的20%和增值稅的10%全部獎(jiǎng)勵(lì)給投資企業(yè),用于企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)和技術(shù)改造。
(三)規(guī)費(fèi)政策
1、新辦企業(yè)建設(shè)期間,行政事業(yè)性收費(fèi)按《規(guī)定》有關(guān)政策執(zhí)行。
2、新辦企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間,對(duì)各項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)參照重點(diǎn)企業(yè)扶持政策,實(shí)行“一個(gè)漏斗收費(fèi)”政策。
(四)服務(wù)措施
1、甲方為乙方提供“一條龍”服務(wù)和“一站式”審批,全程跟蹤服務(wù),協(xié)助乙方辦理各種證照手續(xù)。乙方負(fù)責(zé)出具相關(guān)要件,并承擔(dān)辦證費(fèi)用。
2、對(duì)域外投資項(xiàng)目,由縣招商引資工作委員會(huì)辦公室出具確認(rèn)文件,相關(guān)部門兌現(xiàn)優(yōu)惠政策。
六、乙方責(zé)任
(一)乙方須在本協(xié)議確定期限內(nèi)實(shí)施項(xiàng)目建設(shè),并按期投入生產(chǎn)。
(二)乙方經(jīng)營(yíng)期限需在10年以上,經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)不得擅自轉(zhuǎn)讓、抵押或改變土地用途,如有需要,須經(jīng)甲方同意。
(三)本協(xié)議簽字后,乙方需向甲方交納萬元項(xiàng)目建設(shè)保證金。如項(xiàng)目出現(xiàn)停建、撤建或改變土地用途,甲方除收回土地使用權(quán)外,乙方的地上投入部分和項(xiàng)目建設(shè)保證金無償劃歸甲方所有。項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)結(jié)束后,保證金全部返還。
(四)乙方需按甲方要求的統(tǒng)一規(guī)劃進(jìn)行土建施工和建設(shè)。
七、本協(xié)議未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方:(印章) 法人代表(簽字)
乙方:(印章) 法人代表(簽字)
年 月 日
承攬建設(shè)工程合同 篇17
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:_____________
工程地點(diǎn):_____________
工程內(nèi)容:_____________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):_____________
資金來源:_____________
二、工程承包范圍
承包范圍:_____________
三、合同工期:
開工日期:_____________
竣工日期:_____________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____________天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):_____________
五、合同價(jià)款
金額(大寫):_____________元(人民幣)¥:_____________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間:_____________年_____________月_____________日
合同訂立地點(diǎn):_____________本合同雙方約定_____________后生效
甲方:_____________
乙方:_____________
簽于:__________________________
承攬建設(shè)工程合同 篇18
招標(biāo)編號(hào):
(投標(biāo)侯選人名稱):
鑒于你單位已通過招標(biāo)人組織的 的投標(biāo)資格預(yù)審,且已確認(rèn)將按即將發(fā)出的招標(biāo)文件的要求參與上述工程的投標(biāo),現(xiàn)邀請(qǐng)貴司作為資格預(yù)審合格的投標(biāo)人就上述工程的施工招標(biāo)進(jìn)行密封投標(biāo)。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程規(guī)模:
結(jié)構(gòu)形式:
場(chǎng)地面積:
計(jì)劃開工日期:
計(jì)劃竣工日期:
質(zhì)量等級(jí):
資金來源:
招標(biāo)范圍:
二、招標(biāo)文件的取得 招標(biāo)文件將于 年 月 日 時(shí)至 時(shí)在以下地點(diǎn)發(fā)售: 地 址: 聯(lián)系人: 每套招標(biāo)文件售價(jià)為 ,以 方式支付給 。(說明費(fèi)用是否退還,是否要求準(zhǔn)備圖紙等的押金以及具體規(guī)定,還應(yīng)說明購買多套招標(biāo)文件的規(guī)定)
三、投標(biāo)地點(diǎn)及截止時(shí)間 本招標(biāo)工程投標(biāo)截止時(shí)間為 年 月 日 時(shí) 分。 投標(biāo)人應(yīng)按前款規(guī)定的時(shí)間或按招標(biāo)文件規(guī)定所延長(zhǎng)的時(shí)間到以下地點(diǎn)遞交投標(biāo)文件:
地址:
如果投標(biāo)人在非投標(biāo)截止時(shí)間當(dāng)日遞交投標(biāo)文件,投標(biāo)人應(yīng)將投標(biāo)文件遞送至下列地址: 地 址: 聯(lián)系人:
四、開 標(biāo) 本招標(biāo)工程將于 年 月 日 時(shí) 分在以下地點(diǎn)開標(biāo):
地址:
投標(biāo)人須按招標(biāo)文件的有關(guān)規(guī)定派代表出席。
五、自投標(biāo)截止日期起,投標(biāo)文件有效期為 日歷天。
六、中標(biāo)通知書將在 年 月 日之前發(fā)出(傳真有效)。
七、如投標(biāo)人需咨詢有關(guān)本工程招標(biāo)投標(biāo)的其它事宜,請(qǐng)按下述方式聯(lián)系:
地 址:
聯(lián)系人: 電話/傳真:
招標(biāo)人:(蓋章)
法定代表人或授權(quán)委托人:(簽字)
日期: 年 月 日
經(jīng)辦人:
日期: 年 月 日
承攬建設(shè)工程合同 篇19
基本建設(shè)工程儲(chǔ)備借款合同
借款方:_________貸款方:_________
借款方為下年度基本建設(shè)工程儲(chǔ)備設(shè)備(材料)所需貸款,經(jīng)貸款方審查同意發(fā)放。為明確雙方責(zé)任,恪守信用,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,特簽訂本合同。
第一條本年度貸款方向借款方計(jì)劃發(fā)放基本建設(shè)儲(chǔ)備貸款人民幣(大寫)_________元,用于_________。本貸款期從開始支用之日起,至還清全部貸款本息止,貸款期為_________年。
第二條本貸款是為建設(shè)項(xiàng)目下年度儲(chǔ)備國(guó)內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備(材料)的專項(xiàng)貸款,實(shí)行專款專用。不得用于擴(kuò)大基本建設(shè)工程量、彌補(bǔ)投資缺口、計(jì)劃外工程儲(chǔ)備、墊付工程款、不符合國(guó)家規(guī)定的設(shè)備(材料)預(yù)付款、長(zhǎng)線產(chǎn)品和能源緊張地區(qū)耗能高的產(chǎn)品項(xiàng)目、地方級(jí)建設(shè)項(xiàng)目的儲(chǔ)備、不符合貸款對(duì)象的其他基本建設(shè)所需的儲(chǔ)備貸款、其他開支等。
第三條自支用貸款之日起,貸款方按實(shí)際支用數(shù)按季計(jì)收利息。在合同規(guī)定的借款期內(nèi),月利率為_________‰。借款方不按期歸還貸款,逾期部分加收利息_________%,對(duì)超儲(chǔ)積壓設(shè)備(材料)占用的貸款加收利息_________%。
第四條借款方保證在_________年_________月_________日之前,用國(guó)家規(guī)定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還,貸款方有權(quán)限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。
第五條貸款方保證在下達(dá)的貸款指標(biāo)額度內(nèi)發(fā)放貸款,如未按期提供貸款,應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第六條貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況,了解借款方的經(jīng)營(yíng)管理、計(jì)劃執(zhí)行、設(shè)備采購、財(cái)務(wù)活動(dòng)、物資庫存等情況。借款方應(yīng)向借款方提供有關(guān)設(shè)計(jì)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等方面的文件資料。借款方不按合同規(guī)定使用貸款,貸款方有權(quán)扣回貸款本息,并對(duì)違約使用部分加收罰息_________%。
第七條本合同條款以外的其他事項(xiàng),雙方遵照《_____》的有關(guān)規(guī)定辦理。
第八條本合同經(jīng)雙方簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份,借貸雙方簽章后各執(zhí)一份,報(bào)送_________各一份。
借款方(公章):_________貸款方(公章):_________
負(fù)責(zé)人(簽字):_________負(fù)責(zé)人(簽字):_________
地址:_________地址:_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬建設(shè)工程合同 篇20
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方(一下簡(jiǎn)稱乙方)
本工程于20xx年----月----日議定,由乙方承建。為明確甲、乙雙方在施工過程中權(quán)利和義務(wù),促使雙方互相創(chuàng)造條件,搞好配合工作,保證質(zhì)量按期完成任務(wù),根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同以使共同遵守。
第一條 工程概況
一、工程名稱:
二、工程地點(diǎn):
三、承包范圍:
四、結(jié)構(gòu)形式及建筑面積:
第二條 承包方式和工程造價(jià)
一、承包方式:按甲、乙雙方商定后意見及預(yù)算項(xiàng)目工程,包工我、包工期、包質(zhì)量、包安全
二、承包金額,暫定工程造價(jià):
第三條 工期總天數(shù)(有效工期)----天
一、開工日期于20xx年----月----日開工,竣工日期于20xx年----月----日竣工。
三、竣工日期,遇到有下列情況經(jīng)甲方簽證,工期方可順延
1、因遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害造成停工。
2、工程變更。
3、其他原因。
四、物資材料
凡乙方采購的物資材料要及時(shí)通知甲方,經(jīng)驗(yàn)收合格后方可用于工程上。凡由乙方采購的物資,資料不符合要求的,而造成的損失,應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)。
五、工程支付方式
工程施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)撥付包工,工程資----,主體一層封頂后撥----,主體合格后撥----,總體驗(yàn)收合格后撥----(包括材料)
六、乙方負(fù)責(zé)
1、按《施工及技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范》要求進(jìn)行精心施工,確保工程質(zhì)量,確保工期,由乙方造成的返工,停工費(fèi)用由乙方承擔(dān)(包括材料)
2、按施工安全要求和文明施工要求,搞好安全和文明施工,由于自身原因造成的設(shè)備損壞和人員傷亡事故的,其費(fèi)用乙方自負(fù)
3、若因乙方責(zé)任發(fā)生的人身傷亡施工員,其費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé)。
4、乙方進(jìn)場(chǎng)前后,運(yùn)輸費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)等由乙方負(fù)責(zé)。
5、乙方不得拖欠工人工資,若拖欠工人工資或工人上訪鬧事,與甲方無關(guān)。
七、因一方不履行合同,而造成的經(jīng)濟(jì)損失,由違約方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和賠償對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失。
八、在履行合同中若雙方發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)本著實(shí)事求是的原則,協(xié)商決定。
九、本合同一式兩份,甲乙雙方各1份,本合同簽字之日生效,注(未盡事宜由雙方協(xié)商后解決)
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬建設(shè)工程合同 篇21
反訴人(原審被告):___________,身份證號(hào)等相關(guān)信息___________。
被反訴人(原審原告):___________,身份證號(hào)等相關(guān)信息___________。
反訴請(qǐng)求:
1、判令被反訴人___________
2、反訴訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由:
___________
綜上所述,反述人認(rèn)為___________,為保護(hù)公民的___________合法權(quán)益不受侵犯,特提起反訴,請(qǐng)法院判如所請(qǐng),
此致
___________法院
反訴人:___________
___________年___________月___________日
承攬建設(shè)工程合同 篇22
發(fā)包人:
承包人:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,發(fā)包人、承包人就下列建筑工程施工有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成一致意見,訂立本合同。
一、 工程概況
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程內(nèi)容:路基槽下處理80cm 30cm灰土 16cm水穩(wěn) 7cm油面及
水簸萁、綠化、標(biāo)志、標(biāo)線、恢復(fù)原有路口等。
資金來源:財(cái)政資金
二、 工程承包范圍
承包方式:承包人包工包料
承包范圍:以發(fā)包人提供的設(shè)計(jì)圖紙及發(fā)包人要求的工程內(nèi)容為準(zhǔn)。
三、 合同工期
工程合同工期總?cè)諝v天數(shù):159天
從20xx年4月10日開始施工,至20xx年9月15日竣工完成。
四、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1. 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
2. 工程必須嚴(yán)格按照施工圖紙及發(fā)包人要求施工,認(rèn)真遵循現(xiàn)行操作規(guī)程、施工規(guī)范及國(guó)家有關(guān)驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn),不得偷工減料。接受工程建設(shè)質(zhì)量
3. 工程完工后一個(gè)月內(nèi),承包人負(fù)責(zé)將施工資料整理成冊(cè),并一式兩份交與發(fā)包人,否則由承包人支付竣工資料保證金。
五、 合同價(jià)款及付款方式
合同總價(jià)(大寫):
1. 北環(huán)路:壹仟捌佰陸拾肆萬伍仟肆佰捌拾玖元柒角壹分(含二標(biāo)段、
2. 孔西路至馬營(yíng)橋段(馬營(yíng)路):壹仟零陸拾肆萬陸仟壹佰壹拾元捌角
三標(biāo)段馬營(yíng)路外購?fù)量睿?5元/m345117 m3=676755元)
付款方式:1.路基工程完工后,經(jīng)驗(yàn)收合格,付合同總價(jià)的30%;油面
2.工程款必須打入乙方指定賬戶,否則視為工程款未到帳。
六、 機(jī)械設(shè)備及其他要求
1.攤鋪設(shè)備:攤鋪機(jī)采用ABG,雙鋼震動(dòng)軋路機(jī)或同級(jí)別攤鋪設(shè)備。
2.水穩(wěn)碎石必須采用廠拌。
3.灰土拌合必須使用灰土拌和機(jī)。
4.標(biāo)志、標(biāo)線、標(biāo)牌由公路處指定廠家制作。
5.工程設(shè)計(jì)中線、設(shè)計(jì)高程等發(fā)包人按線路實(shí)際情況在設(shè)計(jì)圖紙的
6.單項(xiàng)簽證變更造價(jià)超過萬元(不含5萬元,以財(cái)政最后審核為準(zhǔn))可以調(diào)整,否則不予調(diào)整。
7.承包人應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)和文明施工制度,發(fā)生的人員傷亡事故及其他安全事故損失均與發(fā)包人無關(guān)。
8.發(fā)包人派出的監(jiān)理人員監(jiān)督和檢查工程質(zhì)量、進(jìn)度,監(jiān)理人員做出的指令,承包人應(yīng)予執(zhí)行。
七、 發(fā)包人完成下列工作:
1.20xx年4月10日前辦理土地征用、拆遷工作、平整場(chǎng)地等工作,使施工現(xiàn)場(chǎng)具備施工條件。
2.20xx年4月10日前協(xié)調(diào)施工所需水、電、通訊線路的接駁。
3.20xx年4月10日前協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場(chǎng)地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護(hù)建筑)、古樹名木的保護(hù)工作。
八、承包人完成工作:
20xx年4月15日前完成施工現(xiàn)場(chǎng)辦公和生活的房屋設(shè)施的建設(shè)。
九、承包人承諾
承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定施工、竣工,并在質(zhì)量保修期內(nèi)承
十、發(fā)包人承諾
發(fā)包人向承包人承諾按本合同約定的期限和方式,支付工程價(jià)款,履行本合同所約定的全部義務(wù)。
十一、違約責(zé)任
1. 因承包人原因不能按合同工期竣工的,每推遲一天扣合同總價(jià)額的千分之一。
2. 因承包人原因造成工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn),由承諾人無條件修復(fù),如因此造成合同延期的按本條第1款執(zhí)行。對(duì)由此給發(fā)包人造成的經(jīng)濟(jì)損失由承包人負(fù)責(zé)賠償。
十二、其他
1. 本合同相關(guān)招投標(biāo)文件、適用的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙、質(zhì)量保修書等均為本合同組成部分。本合同未盡事宜雙方可作出補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2. 本合同發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成由滄州仲裁委員會(huì)仲裁解決。
3. 本合同訂立時(shí)間:20xx年4月8日
4. 發(fā)包人、承包人約定合同自雙方簽字簽章后生效。
5. 本合同訂立地點(diǎn):南大港管理區(qū)
6. 本合同一式四份,發(fā)、承包人各執(zhí)一份,送財(cái)政局、建設(shè)局各備案一份。
發(fā) 包 人:(公章) 承 包 人:(公章) 地 址: 地 址:
法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:電 話: 電 話:
傳 真:開戶銀行:賬 號(hào):郵政編碼:電子郵箱:
傳 真: 開戶銀行: 賬 號(hào): 郵政編碼: 電子郵箱:
承攬建設(shè)工程合同 篇23
委托方:___________________(甲方)
開戶銀行:___________________(乙方)
建設(shè)單位:___________________(丙方)
根據(jù)建設(shè)部、財(cái)政部建質(zhì)[20__]7號(hào)和建設(shè)廳、財(cái)政廳建管[20__]46號(hào)文件精神,為加強(qiáng)_____________市建設(shè)工程“質(zhì)量保證金”管理,落實(shí)工程在質(zhì)量缺陷責(zé)任期的維修保養(yǎng)責(zé)任。經(jīng)三方協(xié)商,甲方委托乙方為丙方在建設(shè)工程竣工驗(yàn)收時(shí)設(shè)立建設(shè)工程“質(zhì)量保證金”專戶。為明確三方責(zé)任和義務(wù),由三方共同簽署“建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理協(xié)議”
如下:
1.甲方委托乙方為丙方開設(shè)建設(shè)工程“質(zhì)量保證金”專戶,丙方按施工合同中保證金約定條款將“質(zhì)量保證金”,存入乙方,乙方為建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立“質(zhì)量保證金”專戶,并在交款通知單回執(zhí)上簽章。
2.丙方交存的“質(zhì)量保證金”只能用于工程維修及工程缺陷責(zé)任期滿后返還工程承包單位,不得挪作他用。
3.建設(shè)工程出現(xiàn)質(zhì)量缺陷問題,如原責(zé)任單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不能履行維修職責(zé),甲方委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行維修的,實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用可以從“質(zhì)量保證金”中支付,乙方接到甲方書面通知后方可向維修單位支付維修金。
4.工程達(dá)到缺陷期滿,并確定該工程有關(guān)保修項(xiàng)目確實(shí)不存在質(zhì)量缺陷,丙方在承包單位提出的“質(zhì)量保證金”返還申請(qǐng)上簽署同意意見,提交甲方一份。乙方必須接到甲方出具“質(zhì)量保證金”返還書面通知,才可將“質(zhì)量保證金”撥付工程承包單位。
5.乙方未接到甲方出具“質(zhì)量保證金”返還或支付工程維修金書面通知,擅自返還或挪用“質(zhì)量保證金”的,乙方負(fù)責(zé)由此引起的所有法律責(zé)任。
6.本協(xié)議未竟事宜,按_____________文件和相關(guān)法律法規(guī)辦理。7.本協(xié)議一式3份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份,經(jīng)三方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章):_____________乙方(簽章):____________
________年_______月_____日_________年_____月_____日
簽訂地點(diǎn):_____________簽訂地點(diǎn):_____________
丙方(簽章):_____________年__________月__________日
簽訂地點(diǎn):_____________
附件:建設(shè)工程項(xiàng)目“質(zhì)量保證金”開戶通知書(回執(zhí))
根據(jù)建設(shè)部、財(cái)政部建質(zhì)[20__]7號(hào)和建設(shè)廳、財(cái)政廳建管[20__]46號(hào)文件精神,_____________建設(shè)的_____________項(xiàng)目在你行設(shè)立“保證金”專戶,“保證金”的使用必須經(jīng)我站出具書面通知方可使用。
應(yīng)交存_____________元“保證金”。
開戶行:___________________(蓋章)
專戶帳號(hào):_________________
經(jīng)辦人:___________________
__________年_______月_____日
11111
承攬建設(shè)工程合同 篇24
上訴人(一審被告、反訴原告):_______________________環(huán)保工程有限公司
法定代表人:_________________
被上訴人(一審原告、反訴被告):______________________
法定代表人:_________________
上訴人因__________一案,不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)豐民初字第_____號(hào)民事判決。現(xiàn)依法提起上訴。上訴的請(qǐng)求和事實(shí)理由如下。
上訴請(qǐng)求
1、請(qǐng)求撤銷一審判決,依法改判;
2、請(qǐng)求依法判令被上訴人承擔(dān)一、二審訴訟費(fèi)用。
事實(shí)和理由
_____________
綜上所述,一審判決認(rèn)定事實(shí)不清,適用法律錯(cuò)誤。據(jù)此,上訴人依法提出上訴,請(qǐng)求上級(jí)人民法院依法查明事實(shí),正確適用法律,撤銷一審錯(cuò)誤判決,依法駁回原告的訴訟請(qǐng)求,支持反訴原告的反訴請(qǐng)求。
此致
__________市中級(jí)人民法院
上訴人:______________
20__________年__________月__________日
承攬建設(shè)工程合同 篇25
發(fā)包人:____鎮(zhèn)人民政府(簡(jiǎn)稱甲方) 承包人:羅
(簡(jiǎn)稱乙方) 依照《民法典》及其他有關(guān)法律和行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就我村新農(nóng)村建設(shè)道路維修工程建設(shè)的有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同如下。
一、工程概況
1、工程名稱:麻洋金平開挖工程
2、工程地點(diǎn):麻洋金平XX段
3、工程內(nèi)容: 土方開挖、路面平整、核桃樹移栽。
二、合同工期
1、開工日期:________年____月 ____日
2、竣工日期:________年____月____日
3、合同工期:____日歷天。
三、甲、乙雙方一般權(quán)利和義務(wù):
1、甲方全權(quán)負(fù)責(zé)工程施工中的協(xié)調(diào)及質(zhì)量監(jiān)管工作。
2、乙方全權(quán)負(fù)責(zé)該工程的施工組織、質(zhì)量監(jiān)管及維修保護(hù)。
3、甲方的義務(wù): ⑴為乙方提供施工場(chǎng)所及相關(guān)資料,負(fù)責(zé)施工期間的協(xié)調(diào)工作,審查施工技術(shù)方案及施工進(jìn)度計(jì)劃; ⑵負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的控制、檢驗(yàn)。
4、乙方的權(quán)利和義務(wù): ⑴乙方負(fù)責(zé)按合同要求和相關(guān)技術(shù)規(guī)范嚴(yán)格施工,確質(zhì)量和進(jìn)度。 ⑵乙方應(yīng)隨時(shí)接受甲方管理人員的檢查,對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時(shí)返 工,其費(fèi)用及工期由乙方承擔(dān)。 ⑶乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施 工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由乙方承擔(dān)。
四、合同金額、付款原則和付款方式及違約責(zé)任
1、工程合同金額:1(含稅金) : 7800.00元 大寫: 柒仟捌佰元整
2、工程款支付:為工程竣工驗(yàn)收決算后,按實(shí)際工程量辦理結(jié)算,并支付齊全部工程款。
3、違約責(zé)任:若一方違約,則按承包總額50%支付違約金。
五、本協(xié)議自簽訂之日起生效。本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。 甲方(簽章): 乙方(簽章): 合同訂立日期:________年____月____日
承攬建設(shè)工程合同 篇26
發(fā)包人:
承包人:
發(fā)包人委托承包人承擔(dān) 工作保障用房工程cfg樁、碎石樁二元復(fù)合地基處理 工程項(xiàng)目的巖土工程任務(wù),根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及國(guó)家有關(guān)法規(guī)規(guī)定,
經(jīng)發(fā)包人、承包人協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程建設(shè)地點(diǎn):
1.3巖土工程任務(wù):cfg樁.碎石樁二元復(fù)合地基處理施工任務(wù)
1.4承包范圍: cfg樁、碎石樁施工圖設(shè)計(jì)審查、地基處理原材料、施工機(jī)具、竣工資料、地基處理施工圖范圍內(nèi)的工作內(nèi)容。
1.5預(yù)計(jì)的巖土工程工作量:cfg樁、碎石樁合計(jì)3700米,褥墊層120m
第二條 發(fā)包人向承包人提供的有關(guān)資料文件
序號(hào)
資料文件名稱
份數(shù)
內(nèi)容要求
提交時(shí)間
1
基礎(chǔ)圖
1
已提交
2
地勘資料
1
已提交
第三條 承包人向發(fā)包人交付的報(bào)告、成果、文件
序號(hào)
資料文件名稱
份數(shù)
內(nèi)容要求
提交時(shí)間
1
竣工報(bào)告
1套
施工完畢
第四條 工期
本地基處理工程自 年 月 日開工至 年 月 日完工,工期為 天不含檢測(cè)。
第五條 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及付費(fèi)方式:
5.1本巖土工程單價(jià)cfg樁、碎石樁 元每米,褥墊層 元每立方,預(yù)計(jì)總價(jià) 元(大寫: );
5.2地基處理打樁施工完畢后支付已完成工作量50%,待工程檢測(cè)合格后,支付工程總款80%,提交成果資料后15天內(nèi),發(fā)包人應(yīng)一次付清全部工程費(fèi)用。
第六條 發(fā)包人、承包人責(zé)任。
6.1發(fā)包人責(zé)任
6.1.1發(fā)包人應(yīng)保護(hù)承包人的投標(biāo)書、報(bào)告書、文件、設(shè)計(jì)成果、專利技術(shù)、特殊工藝和合理化建議,未經(jīng)承包人同意,發(fā)包人不得復(fù)制泄露或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項(xiàng)目,如發(fā)生以上情況,發(fā)包人應(yīng)負(fù)法律責(zé)任,承包人有權(quán)索賠。
6.1.2在工作范圍內(nèi),沒有資料、圖紙的地區(qū)(段),發(fā)包人應(yīng)負(fù)責(zé)查清地下埋藏物,若因未提供上述資料、圖紙,或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清,致使承包人在工作過程中發(fā)生人身傷害或造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí),由發(fā)包人承擔(dān)民事責(zé)任。
6.1.3發(fā)包人應(yīng)及時(shí)為承包人提供并解決施工現(xiàn)場(chǎng)的工作條件和出現(xiàn)的問題(如:落實(shí)土地征用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進(jìn)行的有關(guān)問題、平整施工現(xiàn)場(chǎng)、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業(yè)用船等),并承擔(dān)其費(fèi)用。
6.1.4本合同中有關(guān)條款規(guī)定和補(bǔ)充協(xié)議中發(fā)包人應(yīng)負(fù)的責(zé)任。
6.2承包人責(zé)任
6.2.1承包人按本合同第三條規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間、數(shù)量向發(fā)包人交付報(bào)告、成果、文件,并對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)。
6.2.2承包人對(duì)報(bào)告、成果、文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改補(bǔ)充;由于承包人的遺漏、錯(cuò)誤造成工程質(zhì)量事故,承包人除負(fù)法律責(zé)任和負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外,應(yīng)減收或免收直接受損部分的巖土工程費(fèi),并根據(jù)受損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金額由發(fā)包人、承包人商定為實(shí)際損失的100%。
6.2.3承包人不得向第三人擴(kuò)散、轉(zhuǎn)讓第二條中發(fā)包人提供的技術(shù)資料、文件。發(fā)生上述情況,承包人應(yīng)負(fù)法律責(zé)任,發(fā)包人有權(quán)索賠。
6.2.4遵守國(guó)家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)管理規(guī)定,做好工作現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和環(huán)衛(wèi)工作,并按發(fā)包人提出的保護(hù)要求(措施),保護(hù)好工作現(xiàn)場(chǎng)周圍的建、構(gòu)筑物,古樹、名木和地下管線(通道)、文物等。
6.2.5本合同有關(guān)條款規(guī)定和補(bǔ)充協(xié)議中承包人應(yīng)負(fù)的其它責(zé)任。
6.2.6承包人應(yīng)對(duì)施工段相應(yīng)的安全責(zé)任事故負(fù)責(zé)。
第七條 違約責(zé)任
7.1由于發(fā)包人提供的資料、文件錯(cuò)誤、不準(zhǔn)確,造成停、窩工或來回進(jìn)出場(chǎng)地,工期延誤或返工時(shí),除工期順延外,發(fā)包人應(yīng)向承包人支付停、窩工費(fèi)、返工費(fèi)、來回進(jìn)出場(chǎng)費(fèi),造成質(zhì)量、安全事故時(shí),由發(fā)包人承擔(dān)法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
7.2在合同履行期間,發(fā)包人要求終止或解除合同,承包人已進(jìn)行工作的,完成的工作量在50%以內(nèi)時(shí),發(fā)包人應(yīng)支付承包人工程費(fèi)的`50%的費(fèi)用;完成的工作量超過50%時(shí),發(fā)包人應(yīng)支付承包人工程費(fèi)的100%的費(fèi)用。
7.3發(fā)包人應(yīng)按時(shí)按雙方約定時(shí)間支付工程款,在約定時(shí)間未支付工程款每推遲一天應(yīng)承擔(dān)以應(yīng)付工程費(fèi)千分之一計(jì)算的滯納金。
7.4由于承包人原因延誤工期或未按規(guī)定時(shí)間交付報(bào)告、成果、文件,每延誤一天應(yīng)承擔(dān)以工程費(fèi)千分之一計(jì)算的違約金。
7.5交付的報(bào)告、成果、文件達(dá)不到合同約定條件的部分,發(fā)包人可要求承包人返工,承包人按發(fā)包人要求的時(shí)間返工,直到符合約定條件,因承包人原因達(dá)不到約定條件,由承包人承擔(dān)返工費(fèi),返工后仍不能達(dá)到約定條件,由承包人承擔(dān)違約責(zé)任,并根據(jù)因此造成的損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金額最高不超過返工項(xiàng)目的收費(fèi)。
第八條 報(bào)告、成果、文件檢查驗(yàn)收
8.1 由發(fā)包人負(fù)責(zé)組織對(duì)承包人交付的報(bào)告、成果、文件進(jìn)行檢查驗(yàn)收。
8.2 工程完工,發(fā)包人應(yīng)在3天內(nèi)組織驗(yàn)收,如有不符合規(guī)定要求及存在質(zhì)量問題,承包人應(yīng)采取有效補(bǔ)救措施。
8.4 工程未經(jīng)驗(yàn)收,發(fā)包人提前使用和擅自動(dòng)用,由此發(fā)生質(zhì)量、安全問題,由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任,并以發(fā)包人開始使用日期為完工時(shí)期。
8.5 完工工程經(jīng)驗(yàn)收符合合同要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),自驗(yàn)收之日起15天內(nèi),承包人應(yīng)將巖土治理工程的竣工報(bào)告等相關(guān)資料向發(fā)包人移交完畢。
第九條 本合同未盡事宜,經(jīng)發(fā)包人與承包協(xié)商一致,簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
第十條 其它約定事項(xiàng):
第十一條 爭(zhēng)議解決辦法
本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)發(fā)包人、承包人應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解。發(fā)包人、承包人未在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又未達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V
第十二條 合同生效與終止
本合同自發(fā)包人、承包人簽字蓋章后生效;發(fā)包人、承包人履行完合同規(guī)定的義務(wù)后,本合同終止。
本合同一式 份,發(fā)包人 份、承包人 份。
發(fā)包人名稱: (蓋章) 承包人名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字) 法定代表人: (簽字)
委托代理人: (簽字) 委托代理人: (簽字)
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行帳號(hào): 銀行帳號(hào)
承攬建設(shè)工程合同 篇27
一、基本建設(shè)借貸合同示范文本
借款人:____________________
貸款人:____________________
根據(jù)《_____》及有關(guān)規(guī)定,借款人為基本建設(shè)向貸款人申請(qǐng)貸款,經(jīng)貸款人審查同意發(fā)放。為明確雙方責(zé)任,恪守信用,特簽訂本合同共同遵守。
第一條借款人向貸款人借款人民幣(大寫)_______萬元。用于______________。預(yù)計(jì)分年用款為;
_______年_______萬元;_______年_______萬元;
_______年_______萬元;_______年_______萬元;
_______年_______萬元;_______年_______萬元。
實(shí)際分年用款以國(guó)家批準(zhǔn)的年度投資計(jì)劃和上級(jí)行下達(dá)的信貸計(jì)劃為準(zhǔn)。
第二條借款人保證從_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止,用國(guó)家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。分年分次還款計(jì)劃為:
_______年_______萬元;_______年_______萬元;
_______年_______萬元;_______年_______萬元;
_______年_______萬元;_______年_______萬元。
第三條貸款利息:按年息_______%計(jì)算,按季計(jì)收并計(jì)算復(fù)利。借款人如不能按本合同規(guī)定的分年分次還款計(jì)劃歸還的部分作逾期處理,加收利息30%。在本合同有效期內(nèi),如國(guó)家利率變動(dòng),本合同貸款利率亦作相應(yīng)調(diào)整。
第四條歸還貸款的資金來源按國(guó)家有關(guān)規(guī)定雙方商定為:__________________________________________
借款人對(duì)償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔(dān)保,抵押(或保證)協(xié)議作為合同附件。
第五條貸款到期,借款人如不能按期償還,由擔(dān)保單位代為償還,擔(dān)保單位在接到貸款人還款通知三個(gè)月后仍未歸還,貸款人可直接從借款人或擔(dān)保單位的各項(xiàng)投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔(dān)保的,可變賣抵押財(cái)產(chǎn)歸還貸款。
第六條因國(guó)家調(diào)整計(jì)劃、產(chǎn)品價(jià)格、稅率,以及修正概算等原因需要變更合同條款時(shí),由雙方簽訂變更合同的文件,作為本合同的組成部分。
第七條貸款人有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況,了解借款人的經(jīng)營(yíng)管理、計(jì)劃執(zhí)行、財(cái)務(wù)活動(dòng)、物資庫存等情況。借款人應(yīng)提供有關(guān)的統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)報(bào)表及資料。
借款人如果不按合同規(guī)定使用貸款,貸款人有權(quán)收回部分貸款,并對(duì)違約使用部分按原定利率加息100%。
第八條本合同自簽章之日起生效,貸款本息全部清償后失效.
第九條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解,協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_______種方式解決:
(一)提交___________________委員會(huì)_____;
(二)依法向人民法院起訴。
第十條其他約定事項(xiàng):_________________________________________________
第十一條本合同正本三份,借款人、貸款人、擔(dān)保單位各執(zhí)一份,副本_______份。
借款人:(簽章)_____________________法定代表人:______________________
__________年_________月_________日
貸款人:(簽章)_____________________法定代表人:______________________
__________年_________月_________日
擔(dān)保單位:(簽章)___________________法定代表人:______________________
__________年_________月_________日
二、借款合同的概述
借款合同的名片:是借款人向貸款人借款,到期返還借款并支付利息的合同。
1.當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)
(1)貸款人按照約定可以檢查、監(jiān)督借款的使用情況。一方以欺詐、脅迫手段或者乘人之危,使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下所形成的借貸關(guān)系,應(yīng)認(rèn)定為無效。
(2)借款人還應(yīng)當(dāng)按照約定的期限返還借款。對(duì)借款期限沒有約定或者約定不明確時(shí),當(dāng)事人可以協(xié)議補(bǔ)充;不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的,借款人可以隨時(shí)返還,貸款人也可以催告借款人在合同期限內(nèi)返還。但借款人可以在還款期限屆滿之前向貸款人申請(qǐng)展期,貸款人同意的,可以展期。借款人未按照約定的借款用途使用借款的,貸款人可以停止發(fā)放借款,提前收回借款或者解除合同。
2.借款利息的規(guī)定
(1)借款的利息不得預(yù)先在本金中扣除。利息預(yù)先在本金中扣除的,應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際借款數(shù)額返還借款并計(jì)算利息。
(2)對(duì)支付利息的期限沒有約定或者約定不明確,當(dāng)事人可以協(xié)議補(bǔ)
充;不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議時(shí),借款期間不滿1年的,應(yīng)當(dāng)在返還借款時(shí)一并支付;借款期間1年以上的,應(yīng)當(dāng)在每屆滿1年時(shí)支付,剩余期間不滿1年的,應(yīng)當(dāng)在返還借款時(shí)一并支付。
(3)自然人之間的借款合同對(duì)支付利息沒有約定或者約定不明確的,視為不支付利息;約定支付利息的,借款的利率不得違反國(guó)家有關(guān)限制借款利率的規(guī)定。
承攬建設(shè)工程合同 篇28
甲方:(寫明名稱、法定代表人和住所)(發(fā)包方) 乙方:(同上) (承包方) 甲乙雙方按照《中華人民共和國(guó)民法典》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結(jié)合工程的實(shí)際情況,達(dá)成如下協(xié)議。
第一條 承包工程概況(包括工程名稱、地點(diǎn)、內(nèi)容、承包的范圍、開工和竣工日期、質(zhì)量等級(jí)等內(nèi)容)
第二條 合同文件使用的語言文字、標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律(本條主要是用于涉外方面的)
第三條 圖紙(寫明圖紙?zhí)峁┑娜掌凇⑻讛?shù)、保密要求以及圖紙的解釋等)
第四條 甲乙雙方駐工地代表(寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務(wù))
第五條 甲乙雙方的基礎(chǔ)工作
第六條 工程進(jìn)度計(jì)劃
第七條 工程監(jiān)督(包括隱蔽工程的中間驗(yàn)收等)
第八條 人事同價(jià)款及其調(diào)整
第九條 工程預(yù)付款及工程價(jià)的支付方式和時(shí)間
第十條 工程驗(yàn)收
第十一條 決算
第十二條 保修
第十三條 爭(zhēng)議處理
第十四條 違約責(zé)任
第十五條 雙方約定的其他內(nèi)容
第十六條 本合同一式__份,當(dāng)事人各執(zhí)__份。本合同自________年____月____日(寫明生效的時(shí)間或者條件)之日起生效。本合同未盡事宜,雙方可以協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等的效力。 發(fā)包方單位名稱(章):
承包方單位名稱(章): 單位地址:
單位地址: 法定代表人:
法定代表人: 委托代理人:
委托代理人: 電話:
電話:________年____月____日________年____月____日 開戶銀行賬號(hào):
開戶銀行賬號(hào)