工程總承包施工合同（精選3篇）

工程總承包施工合同 篇1

　　發包方(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　根據《根據中華人民共和國全同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，甲乙雙方就 邯鄲市婦幼保健醫院二次找平 工程施工承包合同相關事宜，達成如下補充協議，以資共同遵守。

　　第一條、工程概況

　　1.工程名稱： 河北省邯鄲市婦幼保健醫院

　　2.工程地點： 中華北大街與豐收路西行800米路北

　　3.工 程 量：項目建筑總面積約 平方米(以實際工程量為準)。

　　4.合同價款：綜合單價： 元/平方米;總價： 萬元(以最終決算為準)。

　　第二條、施工承包方式及范圍

　　1.承包方式：工程施工總承包(包工包料)。

　　2.承包范圍：設計藍圖規劃范圍內，所有地面二次找平

　　第三條、合同工期

　　開工日期： 年 月 日;竣工日期： 年 月 日(開工、竣工日期以開工報告為準)。開工日期自乙方正式施工之日起開始計算。乙方應嚴格按照進度計劃組織施工，對以下因素造成的竣工日期或施工節點延誤，經甲方代表及監理確認，工期相應順延：

　　1.不可抗力;

　　2.發包人未按時提供圖紙;

　　3.一周內，非乙方原因停水、停電累計超過8小時(以現場簽證為準);

　　4.甲方提供的工程資料與現場實際不符而引起的工程返工、停工、緩建;

　　5.甲方未按約定支付工程款項;

　　6.工程量變化和設計變更;

　　7.因甲方手續原因導致的中途停工、緩建、停建或導致相關部門處罰影響施工進度;

　　8.因甲方對材料認質、認廠造成的工期延誤。 9.甲方同意工期順延的其他情況。

　　第四條 工程質量

　　(一)工程質量等級

　　1.工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。發包方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的經濟支出，對工期有影響的應給予相應順延。

　　2.達不到約定條件的部分，發包方代表一經發現，可要求承包方返工，承包方應按發包方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因承包方原因達不到約定條件，由承包方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，承包方承擔違約責任。因發包方原因達不到約定條件，由發包方承擔返工的經濟支出，工期相應順延。

　　3.雙方對工程質量的爭議，請協議條款約定的質量監督部門仲裁，仲裁費用及因此造成的損失，由敗訴一方承擔。

　　(二)質量標準

　　1.承包方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規范進行施工。

　　2.承包方所承包的工程，必須全部按照甲方所制定的施工要求進行施工。

　　3.凡因承包方原因造成的施工質量不合格的工程，承包方應在發包方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由承包方承擔違約責任。由于發包方原因達不到工程質量標準的，由發包方承擔返工責任及經濟支出。

　　(三)質量監督

　　本工程的質量監督，由質量監督站負責，雙方均應接受其對工程質量的監督與檢查。

　　第五條、合同計價方式

　　1. 計算依據：乙方按照施工范圍內(施工依據為：甲方提供的且經邯鄲市建設主管部門批準的施工圖、變更，現場簽證、工程洽商、技術核定量單、會議紀要、施工組織設計等)實際完成的工程量，經甲方和其委托的監理工程師審定后，作為工程結算依據，并按下述計價方式進行預、決算。

　　2 .計價方式：按實際完成工程量綜合單價=總產值;

　　3.分包工程部分，由甲方確定分包單位及合同內容,納入乙方現場管理范圍，乙方負責分包工程的預留預埋及施工資料歸檔工作。明確各方主體具體責任義務，

　　4.合同履行過程中，如遇國家或政府部門頒布新的文件，則執行新文件的有關規定。

　　第六條、工程款支付

　　1.本合同無預付款，由乙方墊資施工，按乙方施工進度撥付工程款項。本項目工程款項以轉帳方式按以下節點、比例及數額支付。

　　2.工程款支付方式：

　　2.1 自入場施工至其竣工驗收合格之日起10-15個工作日內，甲方支付乙方總工程款 %，總工程款的5%作為質量保證金。

　　2.2質量保證金的支付：質保期為二年，自工程竣工驗收合格后開始計算，滿二年且無積累維修問題時，10日內將剩余質保金一次性全部付清(質保金無利息)。

　　3.甲方工程款項必須匯入乙方指定的賬戶，否則乙方視甲方未支付該筆工程款，乙方有權停止履行合同條款。乙方指定銀行賬戶資料由乙方另行書面通知甲方。

　　4. 乙方聲明：乙方項目負責人、項目經理、項目管理人員等，若無乙方書面具體授權，不得以乙方、乙方項目部、乙方項目部工作人員名義向甲方或其他單位、個人借款、購貨、租賃;或向甲方、其他單位及個人作出保證、承諾、出具收條，否則乙方一律不予承認，其法律責任由行為者個人承擔。

　　5. 乙方必須及時足額發放員工工資，收到工程款后，應優先用于發放員工工資。至春節等必須支付民工工資的時點，如乙方資金確有困難，甲方可臨時支付部分工程款用于發放員工工資。

　　6.每次付款時，乙方須向甲方提供稅務局認可的同等金額計稅發票。 7. 本合同綜合價格為固定價格不因市場的價格而增減。

　　第七條 安全施工與檢查

　　1.承包方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨意接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包方承擔。

　　2.發包方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發包方不得要求承包方違反安全管理的規定進行施工。因發包方原因導致的安全事故，由發包方承擔相應責任及發生的費用。

　　第八條 安全防護 1.承包方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應向工程師提出安全防護措施，經工程師認可后實施，防護措施費用由發包方承擔。

　　2.實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包方應在施工前14天以書面形式通知工程師，并提出相應的安全防護措施，經工程師認可后實施由發包方承擔安全防護措施費用。

　　第九條 事故管理

　　1.發生重大傷亡及其他安全事故，承包方應按有關規定立即上報有關部門并通知工程師，同時按政府有關部門要求管理，由事故責任方承擔發生的費用。

　　2.發包方承包方對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

　　第十條、驗收

　　1.隱蔽工程中間驗收：對于隱蔽工程，乙方應提前一天書面通知監理工程師和甲方代表，監理工程師、甲方代表驗收合格并簽字后，方可進行下一道工序的施工。

　　2.雙方約定，中間驗收分為基礎驗收、主體驗收。

　　3.竣工驗收：工程具備工程驗收條件，乙方按國家工程竣工有關規定，向甲方提交竣工圖，甲方收到驗收報告后組織有關部門驗收。驗收提出的修改意見，乙方應按要求進行修改，并承擔相關費用。

　　第十一條、合同生效和終止

　　本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。工程竣工驗收合格，甲方支付工程款完畢后，乙方將工程交付甲方。至此，除有關保修條款及質量保證金條款仍然生效外，其他條款即告終止;保修期滿，保證金支付完畢后，保修條款終止。

　　甲方: 乙 方：

　　年 月 日 年 月 日

工程總承包施工合同 篇2

　　發包人：

　　承包人：

　　為強化公司管理，提高經濟效益，公司決定上灣煤礦項目部實行承包經營，本著公司和承包人共同羸利的原則，經雙方協商，制定如下協議，以資雙方共同遵守。

　　一、承包標的

　　甲方與神東公司上灣煤礦簽訂的《建設工程施工合同》及補充協議等文件的所有責、權、利。

　　二、承包方式：

　　乙方以包工、包料、包安全、包質量、包項目債權債務、包違約責任、包項目盈虧的方式向甲方進行總承包。

　　三、承包期限

　　承包期限為一年，自本合同簽訂之日起至___年____月____日。

　　四、承包費、支付時間、方式。

　　年承包費為18萬元，分12個月支付完畢，每月支付月承包費的50%。

　　五、承包管理

　　鑒于建設工程的特殊性，為防范甲乙雙方在施工期間出現經營風險，達到甲乙雙方承包雙羸的經營目的，甲方有權對乙方承包的項目進行管理，乙方有權在甲方的管理下自主經營。勞保用品、施工設備

　　六、人員管理

　　甲方負責委派項目經理1名，乙方負責外聘隊長1人、焊工4人、力工10個、廚師1人，乙方外聘人員不得少于15人，人員工資由甲方負責發放。外聘人員的體檢、食宿、安全均由乙方負責。

　　七、項目部經營管理

　　1、乙方完成公司下達的任務工完料盡，無一例安全事故，公司進行一次性結算，并獎勵2萬元。

　　2、乙方有用人自主權，但不得克扣工人工資。

　　3、乙方所產生的材料款等費用由其承擔。

　　4、乙方雇傭人員在施工過程中出現意外傷亡事故，由此造成的經濟損失由乙方承擔。

　　5、因訴訟，法院判決由甲方為項目部承擔民事責任，給甲方造成經濟損失，甲方有權向乙方追償，也可以從承包費中扣除。

　　八、工程質量

　　1、乙方應完全按照施工合同約定的施工進度施工，達到合同質量要求，在施工過程中不偷工減料，違反施工方案施工。

　　2、甲方有權檢查施工質量，發現有質量問題的工程甲方有權要求乙方改正。

　　九、合同解除

　　乙方有下列情形之一的，公司有權解除合同，并安排其他項目部接管。

　　1、給公司造成重大經濟損失的。

　　2、項目部內部管理混亂，有可能給公司造成重大損失的。

　　3、不接受公司管理和批評，拒不改正的。

　　4、嚴重損害公司商業信譽的。

　　十、合同終止

　　1、合同到期的。

　　2、雙方協商一致終止承包合同的。

　　十一、違約責任

　　在承包期內乙方無故單方解除合同，違反本合同承包管理、人員管理、工程質量、項目部經營管理、合同解除情形的，應向甲方支付違約金。違約金以尚未支付的承包費計付。

　　十二、本合同一式2份，雙方各執1份。

　　十三、本合同簽字蓋章后生效。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程總承包施工合同 篇3

　　發包人：(以下簡稱甲方)

　　承包人：(以下簡稱乙方)

　　依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱： ;

　　2、工程地點： ;

　　3、工程范圍： ;(詳見施工圖紙內容);

　　4、承包方式：_ 。

　　5、材料及工藝補充說明(詳見施工圖紙內容)。

　　二、合同工期及工期延誤

　　1、開工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期總天數 天(以實際進場施工之日算起);

　　2、由于承包人的責任未按本合同規定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發包人支付合同價款萬分之_ _的違約金，算至驗收合格之日;

　　3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：

　　a發包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;

　　b發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款;

　　c發包人代表(或監理工程師)未按約定提供指令、批準等，致使施工不能正常進行;

　　d設計變更或工程量增加;

　　e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 小時;

　　f不可抗力;

　　g其他非因承包人原因造成停工累計超過 小時。

　　4、承包人在以上情況發生后 日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表(或監理工程師)提出報告;發包人代表(或監理工程師)在收到報告后 日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。

　　三、質量標準

　　工程質量標準：合格、按照《鋼結構施工質量驗收規范》驗收。

　　四、合同價款

　　總計合同金額(大寫)(人民幣) ，小寫￥ 。

　　五、工程款結算及支付

　　1、主鋼構進場之日起 日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;

　　2、綱結構主體完工之日起 日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;

　　3、工程全部完工之日起 日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;承包人向發包人開具工程合同總價款 的銀行保函作為保修金，發包人于壹年內返還承包人;

　　六、施工準備

　　1、承包人在合同簽定后 日內免費完成圖紙的設計和細化，完成后由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。

　　2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，免費提供施工用水、電;

　　3、發包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續，協調好周邊及有關部門關系;

　　4、承包人于接到審查合格圖紙 日內完成主構件的加工并運抵工地現場

　　5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質量保證書;

　　七、安全施工與檢查

　　1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患;

　　2、發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，;發包人不得要求承包人違反安全管理規定進行施工，因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用;

　　3、如發生安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用;

　　4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

　　八、工程竣工驗收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;

　　2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格;

　　3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔;

　　4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;

　　5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優惠服務。

　　九、現場代表

　　發包人現場代表_____，承包人現場代表_ _，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。

　　十、違約責任

　　一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金 萬元。

　　十一、爭議解決

　　雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向 人民法院起訴。

　　十二、附則

　　本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同

　　2、標準、規范及有關技術文件

　　3、圖紙

　　4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件

　　合同訂立時間：___年___月___日

　　合同訂立地點：____________________ 本合同共_ 頁

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日