小型建設施工合同（通用27篇）

小型建設施工合同 篇1

　　發包方：(簡稱甲方)

　　承包方：(簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家工商行政管理局和建設部頒發的《建設工程施工合同GF–1999–0201示范文本》結合天津市有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱：

　　1.3 工程內容：(詳見工程項目一覽表)

　　1.2 工程地點：

　　1.4 承包范圍：

　　1.6 合同價款：本工程造價 元。 金額大寫：

　　第二條 工程期限

　　2.1 全部工程開工日期：本工程定于 年 月 日開工。

　　2.2 全部工程竣工日期：本工程定于 年 月 日竣工。

　　2.3 全部工程總日歷天數 天。

　　2.4 各單項工程開竣工日期詳見工程項目一覽表。 第三條 工期延誤與工期獎罰

　　3.1 延期開工。乙方因故不能按時開工，應在約定的開工日期提前五天，向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方代表應在三天內書面答復乙方。甲方同意延期要求或三天內不予答復，工期相應順延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。

　　3.2 暫停施工。甲方代表認為必要時，可提出暫停施工要求并在停工后48小時內提出處理意見。乙方在實施甲方代表處理意見后，應及時提出復工要求，甲方代表在24小時內予以答復。甲方未能在規定時間提出處理意見，或收到乙方復工要求時限內未予答復，乙方可自行復工，停工責任在甲方的，由甲方承擔經濟支出，工期相應順延。停工責任在乙方的，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時做出答復，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。

　　1.5 承包方式：

　　3.3 工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的，經甲方代表確認，工期相應順延。

　　3.3.1 工程量變化和設計變更。

　　3.3.2 一周內，非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計超過8小時。

　　3.3.3 施工中遇到不可預見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時。

　　3.3.4 甲方未按約定時間供應材料，甲方未按時撥付工程款及甲方代表簽認同意給予順延的情況。

　　3.3.5 不可抗力(指戰爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造成的爆炸、火災，以及協議條款約定的等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害。)乙方在以上情況發生后五天內向甲方提出報告，甲方在收到報告后五天內予以確認答復，逾期不答復，乙方即可視為延期要求已被確認。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。

　　3.4 工期獎罰。根據工期定額標準雙方約定的工期完成日期，工程提前或延誤的獎罰費用，雙方應擬定如下條款：

　　第四條 甲方工作

　　4.1 辦理施工所需證件、批件，清理場地，修復現場干道，保證運輸通暢。

　　4.2 將施工所需水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場雙方商定地點，并保證施工期間的需要。

　　4.3 將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。

　　4.4 甲方在開工前15天將工程施工圖八份及有關技術資料提供乙方。

　　4.5 組織設計院、乙方進行圖紙會審，并向乙方進行設計交底。

　　4.6 協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護要求，并承擔有關費用。

　　甲方不按合同約定完成工作造成施工損失，應承擔經濟責任，工期相應順延。

　　第五條 乙方工作

　　5.1 按雙方約定日期，向甲方提供年、季、月工程進度計劃及統計報表和工程事故報告，并提供施工用電、用水計劃。

　　5.2 乙方應在 年 月 日前將施工組織設計(或施工方案)交與甲方，甲方應在 日內批準或提出修改意見，逾期即可認為已經批準。

　　5.3 乙方必須按批準的進度計劃組織施工，接受甲方對進度的檢查監督。

　　5.4 已竣工程在驗收之前，負責對已完工程的成品保護。保護期間發生損壞系乙方責任由乙方負責修復，系甲方提前使用后發生損壞的修理費用由甲方承擔。

　　5.5 按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。

　　5.6 嚴格執行我市關于施工現場管理的有關規定，交工前清理現場達到建筑物無污染，現場無建筑垃圾。乙方不按合同約定完成工作，造成工程損失，應承擔經濟責任。

　　第六條 價款支付與調整

　　6.1 工程預付款：在合同簽訂后，按天津市有關文件規定，三日內甲方按工程合同造價 %，計人民幣 元，支付給乙方。

　　6.2 工程進度款按天津市關于工程進度款撥付辦法的規定。

　　6.3 合同價款的調整。在合同簽定后，任何一方不得擅自改變，但發生以下情況之一的可以調整。

　　6.3.1 甲方同意的設計變更及工程量增減。

　　6.3.2 工程造價管理部門公布的價格調整。

　　6.3.3 雙方約定的其它增減或調整。

　　6.4 甲方不按合同規定的付款方式撥付工程款時，乙方可向甲方發出付款要求通知，甲方在收到乙方通知 天內仍不能按要求支付時，甲方應承擔從拖欠之日起的違約責任。

　　第七條 材料設備供應

　　7.1 甲供材料設備(見附表二)。甲方應向乙方提供所供材料設備產品合格證及材質證書。

　　7.2 甲供材料設備甲方委托乙方保管時，保管費用 元由甲方承擔。保管期間材料設備發生損壞丟失，乙方負責賠償。

　　7.3 甲供材料應按雙方約定時間、地點供應，未按要求時間供貨所造成的損失由甲方負責。甲供材料設備品種、數量、規格與清單不符時，由甲方重新采購并補齊數量。

　　7.4 乙方采購的材料設備應符合設計和規范要求，并附有合格證。

　　7.5 根據工程需要，經甲方批準，乙方可使用代用材料。

　　7.6 甲方委托乙方采購的材料設備，采購前，在價格、質量方面應取得甲方同意簽證，價差由甲方承擔。

　　第八條 質量與驗收

　　8.1 乙方應認真按照國家頒布的施工驗收規范及工程設計圖紙要求進行施工，接受甲方監督，質量驗收必須達到合格。對不合格的分項工程，乙方應按規范要求，承擔返修工作及費用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的經濟支出由甲方承擔。甲方要求優良工程，其增加費用雙方商定納入補充條款。

　　8.2 隱蔽工程驗收。工程具備復蓋、掩埋條件或達到條款約定的部位，乙方自檢合格后在隱蔽施工前24小時通知甲方驗收，驗收合格后方可進行隱蔽工程施工。

　　8.3 工程具備竣工驗收條件，雙方根據國家工程竣工有關規定進行驗收。

　　8.4 乙方在工程驗收前5天將驗收報告送甲方。甲方在收到報告后5天內組織驗收，無正當理由不組織驗收或驗收后5天內不予批準且不能提出修改意見，可視為竣工驗收報告已被批準。

　　8.5 已竣工未驗收工程，交工前由乙方保管，甲方不得動用。甲方如需提前使用，即視為通過竣工驗收。

　　8.6 乙方在驗收后 天內向甲方提供完整的竣工資料和竣工圖 套。

　　第九條 設計變更

　　9.1 施工中如需設計變更，須由甲方取得以下批準：超過原設計標準和規模時，經原設計和規劃審查部門批準，送原設計單位審查后，取得相應圖紙和說明。

　　9.2 乙方對原設計進行變更，須經甲方同意。甲方對原設計進行變更，須向乙方發出正式變更通知，乙方按通知進行變更。

　　9.3 由于設計變更導致的經濟支出，由雙方以補充協議方式予以明確。

　　第十條 竣工結算

　　10.1 已完工程竣工驗收后，乙方在 天內將工程結算書送交甲方，甲方在 天內審核完畢，并簽署審核意見。雙方無爭議時，甲方負責向乙方支付工程結算款，乙方收到工程款后 天內將工程交付甲方。如雙方意見不一致時，可報請有關部門調解。若甲方在收到結算后 天內未提出審查意見，工程結算視為批準。

　　10.2 由于甲方違反有關規定，經辦行不能支付工程款，乙方可將部分或全部工程妥善保護，保護費由甲方承擔。

　　10.3 甲方無正當理由在批準竣工報告后30天內不辦理結算，從第31天起按施工企業計劃外貸款的利率支付拖欠工程款利息，并承擔違約責任。

　　第十一條 工程保修

　　11.1 保修金。甲方從應付乙方工程款內，按合同工程價款的 %預留工程保修費用。待保修期過后，退還乙方本金及利息。

　　11.2 保修項目及保修期限

　　11.3 保修期間，因施工質量問題，甲方提出要求，乙方應在接到修理通知后10天內派人修理。否則，甲方可委托其它單位和人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修經濟支出由甲方承擔。

　　第十二條 爭議、仲裁

　　12.1 甲乙雙方在合同執行過程中發生爭議，當事人應本著協商的原則解決，協商不成時，可按下列第 種方法解決:

　　①向 仲裁委員會申請仲裁;

　　②向人民法院起訴。

　　第十三條 甲、乙方駐工地代表

　　13.1 甲方駐工地代表姓名： (委派人員和職責附后)。

　　13.2 甲方委托監理工程師姓名： 被授權范圍

　　13.3 乙方駐工地代表姓名： (有關人員名單和職責附后)。

　　第十四條 合同附件

　　14.1 在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準備工程協議書。

　　14.2 招標文件

　　14.3 工程項目一覽表

　　14.4 甲方負責供應的材料設備一覽表。

　　14.5 全部施工圖紙(合同正本及審查標底部門有此附件)

　　14.6 有關協議條款及補充合同：

　　第十五條 合同份數及有效期

　　15.1 本合同一式 份。甲乙雙方各執正本一份，副本 份，甲方 份，乙方 份，由甲方送經辦銀行，合同管理辦公室一份備案。

　　15.2 本合同自雙方簽訂之日起生效。

　　合同簽訂時間： 年 月 日 合同簽訂地點：

　　發包方(蓋章)： 承包方(蓋章)：

　　單位地址： 單位地址：

小型建設施工合同 篇2

　　發包方(甲方):

　　承包方(乙方):

　　依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《天津市公路管理局合同管理辦法》及有關法律、法規,遵循平等、自愿、誠信的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同:

　　第1條:工程概況

　　1.1 工程名稱:

　　工程地點: 工程內容:

　　1.2 承包范圍:

　　1.3 開工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日

　　第2條:建設規模、主要工程量 :工程造價 元,大寫

　　第3條:工程款結算方式：

　　第4條:合同生效及終止:

　　本合同自簽訂之日起生效,在雙方完成相互約定內容 后即告終止。

　　第5條:合同份數

　　5.1本合同正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;

　　5.2甲乙雙方如發生經濟糾紛,可以通過向薊縣人民法院起訴解決。

　　合同簽訂時間:

　　合同簽訂地點: 備注：

　　發包方(章) 承包方(章)

　　地址: 地址:

　　法定代表人: 法定代表人:

　　委托代表人: 委托代表人:

　　電話: 電話:

小型建設施工合同 篇3

　　甲方(發包方)： 簽訂地點：

　　乙方(承包方)： 簽訂時間： 年 月 日

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和誠實信用的原則，現就小型建設工程施工等事宜簽訂合同如下：

　　第一條 工程概況

　　工程名稱 工程地點 工程內容 承包范圍 承包方式

　　第二條 合同工期

　　1.開工日期： 年 月 日。竣工日期： 年 月 日。工期總日歷天數： 天。

　　2、有下列情況之一，并經甲方簽證，工期可以順延。

　　(1)因甲方原因影響開工

　　(2)工程量有與擬定工程量相比增加 %。

　　(3)不可抗力。

　　(4)甲方同意工期順延的其他情況。

　　第三條 工程質量及驗收

　　1.乙方應按照設計文件、施工圖及說明，國家有關施工規范，甲方相關要求和經甲方確認的施工方案組織施工。

　　2.乙方在工程建設合同執行過程中，單位和個人應自覺接受中國石化工程建設質量監察，接受甲方在施工過程中的管理。

　　3.乙方應按國家竣工驗收有關規定，向甲方代表提供完整的過程檢驗資料及完整竣工資料和驗收報告。對甲方提出的意見，乙方應在 日內整改完畢，并承擔由自身原因造成的整改費用。

　　4.工程質量保修期按《建筑工程質量管理條例》規定執行。

　　第四條 工程款支付

　　1.工程款為人民幣： 元，大寫 。

　　工程款風險范圍包括但不限于材料、人工價格上漲，氣候異常變化、地質條件不符前期預判、工農關系的惡化等。

　　2.結算方式：

　　(1)結算方式：按甲方核定工作量現場點交結算，最終工程款支付以甲方內控部門或審計部門審定為準。

　　(2)計價方法：按實結算( )，固定總價( )，合同價加變更( )。

　　3.工程款支付： 。

　　4.工程質保金： 。

　　第五條 材料供應及設備管理

　　1.本合同材料供應方式： 。

　　2.機械設備由乙方自備并自行管理。

　　第六條 甲方權利義務

　　1.負責辦理有關建設手續。

　　2.審查乙方編制、提交的施工方案、各種技術資料和工程預決(結)算。

　　3.負責組織工程設計交底、圖紙會審。提供施工圖紙 套。

　　4.甲方指派 為工地代表。

　　5.施工過程中，甲方發現乙方的人員不能勝任崗位要求、施工設備不能滿足施工需要的，有權要求乙方進行撤換、調整、修理或補充，因此而發生的費用乙方承擔。

　　第七條 乙方權利義務

　　1.乙方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現場管理組織。乙方指派 為工地代表。

　　2.遵守甲方的質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度，接受甲方代表的指揮、檢查和監督。

　　3.本合同生效后 日內編制出施工方案和工程進度表2份，報甲方審核，并按施工方案組織施工。

　　4.做好施工原始記錄，按甲方要求的工程資料的樣式及填寫方式，匯集施工技術資料，提供給甲方 套。

　　5.嚴格辦理隱蔽報驗手續，未辦理的隱蔽部位工作量不予驗收。

　　6.乙方應對施工人員的施工方法、技術措施的可靠性、安全性負完全、獨立責任。

　　第八條 安全生產與文明施工

　　1.乙方承諾：完全熟悉與理解甲方HSE及工程建設方面的管理制度并嚴格遵守。在施工中，若發生質量、安全事故及環境損害等事件(事故)，一切費用和善后問題的處理，均由乙方自行獨立負責，并承擔因此給甲方造成的經濟損失。

　　2.乙方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現場文明整潔。

　　第九條 違約責任

　　1.甲方未按合同約定撥付工程進度款，導致施工無法進行，相應順延工期。

　　2.因乙方的原因未按合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的，每逾期一日，向甲方支付違約金 元。

　　3.因乙方原因工程質量未達到合同約定的質量標準，乙方按甲方要求的期限負責整改，并向甲方支付違約金 元。

　　4.乙方不履行合同義務或不按合同約定履行義務，給甲方造成損失的，乙方負責賠償， 賠償額計算方法： 。

　　5.因乙方原因使合同無法履行，甲方有權解除合同，乙方賠償甲方因此造成的損失;因甲方原因使合同無法履行，乙方有權解除合同，甲方承擔乙方因此造成的直接損失。

　　6.其他： 。

　　第十條 不可抗力

　　1.甲乙雙方的任何一方由于法定不可抗力因素不能履行本合同時，應在 小時內向對方通知，并應在 天內提供權威機關的書面證明。

　　2.受不可抗力影響的一方或雙方有義務采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低限度。

　　第十一條 爭議解決

　　本合同如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，協商不成時，按以下第 項處理：

　　1.由 仲裁機構仲裁。

　　2.向 人民法院起訴。

　　3.提交中國石化內部糾紛調解處理委員會調解。

　　第十二條 廉政條款

　　雙方應簽訂廉潔從業責任書，并履行廉潔從業義務。

　　第十三條 其他

　　1.本合同未盡事宜，雙方協商簽訂補充協議。本合同的附件及補充協議是本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　2.保密：本合同的各項條款屬于雙方經營活動內容, 任何一方未經對方當事人書面允許不得對外泄露。

　　3.現場如有施工項目內容變更，乙方應得到甲方書面批復后方可施工。

　　4.本合同自雙方簽字并蓋章之日起生效。本合同一式 份， 乙方執 份，甲方執 份。

　　甲方(蓋章) 乙方(蓋章)

　　年月日：

小型建設施工合同 篇4

　　標準_____合同樣本

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方) 身份證：

　　為了更好地保護校園建設，經學校研究決定，甲乙雙方本著平等自愿的原則，乙方愿意承擔我鎮學校堡坎及操場平整修建工程，經雙方共同協商，達成以下協議，共同遵照執行：

　　一、工程地點：

　　1、我鎮學生宿舍正對面操場。

　　2、我鎮廁所至學生宿舍后。

　　二、乙方承包施工內容：

　　1、乙方愿意承包我鎮操場平整工程，平整價格按32元方計算(含開挖土方、開挖石方、轉運土方、轉運石方費用及稅費)，開挖長50米左右、寬12米左右、深1米左右，其中開挖出的石方屬于學校所有，開挖出的方量按實際挖出的坑長、寬、高計算。

　　2、乙方愿意承包我鎮廁所至學生宿舍后堡坎修建工程，施工過程中乙方先用甲方提供的石方施工，甲方提供的石方按50元方計算，施工價格按218元元計算(含材質費、運費、勞務費及稅費等費用)，其余部分所有材質由乙方提供，價格按268元方計算(同樣含材質費、運費、勞務費及稅費等費用)，所有方量按堆砌好的堡坎方量計算。

　　三、質量要求：

　　1、操場平整

　　乙方平整的操場除按長、寬、深平整外，平整完后操場無_____小洼，平整后的操場中無剩余的土方，石方堆積，經甲方驗收合格為準。

　　2、堡坎修建

　　乙方進行堡坎修建時，按平均寬度0.8米修建，堡坎長度、高度按實際修建進行測量計算，修建時使用毛石加細砂混凝土澆灌填縫，且砂漿標號足，滿漿滿灌，經甲方驗收合格為準。

　　四、矛盾糾紛：

　　1、甲方負責提供外運土方、石方地點，若堆放時發生矛盾，一切矛盾由甲方負責，乙方概不負責。

　　2、甲方負責處理好修建堡坎時的`地界，若乙方施工與老百姓發生地界糾紛，乙方概不負責。

　　3、乙方注意文明施工，若在施工過程中乙方有影響老百姓利益問題，與老百姓發生糾紛，乙方自行處理，甲方概不負責。

　　五、工程造價：

　　以上所有工程造價按實際丈量計算。

　　六、竣工時間：________年____月____日。

　　七、付款方式：

　　乙方工程完工后，經甲乙雙方驗收合格后，乙方出具正規稅務發票，甲方到會計核算中心報賬后，一次性支付給乙方。

　　八、安全施工：

　　乙方在組織施工過程中，應注意施工安全，杜絕安全事故的發生，則出現的一切安全安全事故，造成的人員傷亡，帶來的經濟損失及刑事民事責任由乙方負責。

　　九、違約責任：

　　甲乙雙方若有違約，雙方共同協商妥善解決，若爭執不下，按照相關法律程序進行解決。

　　十、其它：

　　1、本合同未盡事宜由甲乙雙方共同協商解決。

　　2、本合同一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

小型建設施工合同 篇5

　　一、把原房屋樓面混凝土預制板結構設計更改為全現繞混凝土結構，因此房屋結構更改為全框架結構。

　　二、乙方在施工過程中必須按質按量安全施工。

　　三、乙方在施工過程中，1、是混凝土標號要達標和攪拌均勻;

　　2、是鋼筋及捆筋，要嚴格按國家建筑要求規定施工;3、是混凝土震動均勻，確保密實，如出現質量問題，乙方照價賠償給甲方造成的一切損失。

　　四、乙方不履行施工合同責任時，或施工過程中出現質量問題，甲方有權終止全部合同，乙方的工程投入無條件歸甲方所有，甲方另行安排施工人員進行施工。

　　五、每施工完一層樓面時，經甲方驗收合格后，甲方付給乙方該層合同的70%。

　　六、乙方必須嚴格安全施工，若出現安全事故由乙方全部負責經濟和法律責任，與甲方無關。

　　七、乙方必須接受甲方的監督和建議。

　　八、本合同經雙方簽字即生效，工程款結清后終止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

小型建設施工合同 篇6

　　審判長、審判員;

　　受本案原告委托，經人民法院同意，今天依法出庭，就訴寧夏建筑工程有限公司建設工程施工合同糾紛一案，作為其代理人，依據法律規定，發表如下代理意見：

　　一、被告應立即支付拖欠人工費，并承擔欠款利息。

　　被告承包寧夏X有限公司工業園區電石項目，為完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作，20xx年原告組織人員開始工作，至同年5月30按照被告要求完成全部工作，6月20日經被告結算共計拖欠原告人工費518600原，為明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結算清單，明確了原告的具體工作項目及所產生的費用，但該款項被告卻一直沒有支付，代理人認為，原被告之間權利義務明確，拖欠事實清楚，被告理應按照其出具的人工費結算清單支付拖欠原告518600元人工費，另外依據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規定：“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息”。“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：(一) 建設工程已實際交付的，為交付之日;(二) 建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日;(三)建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日”。 根據以上規定，原告于20xx年5月30日實際己完成全部工作，被告應從該日起承擔欠款利息。

　　二、被告托欠的款項，基本上都是農民工的血汗錢，繼續拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前，多次找到被告索要工程款，被告置之不理，一直拖欠至今。國務院和有關部門三令五申地通知和強調，從維護社會穩定大局的高度，把解決拖欠農民工工資問題作為當前一項重要而緊迫的任務，切實維護農民工的合法權益。原告為索要工程款，及時給付農民工工資，多次向被告說明情況甚至乞求，被告卻麻木不仁，無動于衷，喪失起碼的同情心。原告在索要不得，求助無門的情況下，才舉債提起訴訟。代理人認為，這起糾紛雖然是拖欠工程款，但在糾紛的背后涉及到幾十名農民工的利益。因此，請法庭從穩定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時，也希望三被告從和諧社會的大局出發，及時給付工程欠款，妥善解決這起糾紛。

　　以上代理意見懇請法庭予以采納。

　　代理人：劉保平 20xx年1月23日

小型建設施工合同 篇7

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　上述雙方經過友好協商，現就甲方處于____________________值班室建設，達成如下合同條款：

　　第一條合同標的物所處位置：___________;標的物建設工期為________年____月____日至________年____月____日;值班室建設費用為_______元平方米;承包方式為全包方式。

　　第二條甲方提出房屋建設基本布局、大致框架及尺寸，乙方須基于誠信及職業道德為甲方設計詳細的房屋結構圖紙并負責技術及安全審核。乙方的最終設計圖紙經甲方同意后方能開工建設。

　　第三條值班室主體結構為框架結構，乙方在建設過程中使用的所有施工材料需達到民用住房建設質量要求，所有材料的使用、材料架構符合行業通常慣例，同時，乙方建設行為嚴格落實建設民用住房的安全性、耐用性及方便性的條件。

　　第四條值班室所有鋪設瓷磚之處，應達到平整等美觀性要求。該類工程的質量保質期為________年，該期間內脫落率及斷裂率不得超過面積的______%。超過約定面積時，乙方須無償負責將損壞部分修繕完整;若甲方因該脫落或斷裂遭受損失，乙方應予以賠償。乙方若不及時返工，甲方可以扣除乙方的質量保證金。

　　第五條墻面的平整度須達到行業標準和積極性行業慣例;標的物管線等隱蔽工程的鋪設須符合安全、方便的要求，如電話、網線及電路線等應分開走管，電路線應與電視線等保持一定技術性距離。

　　第六條需要使用混凝土的工程中，混凝土應機器攪拌;頂層鋪設保溫層、澆注現澆，同時須做好房屋的防水及雨水排放工程。

　　第七條值班室施工建設費的支付：完成工程建設，甲方預扣工程總費用的______%作為質量保證金外一次性支付工程款，________年后乙方施工達到本合同各項條款時，甲方將質保金全部支付乙方。

　　第八條甲方的權利與義務：

　　1.甲方對乙方施工可以隨時檢查及現場監督，對不當行為可以制止。

　　2.在不影響乙方工期的情況下，甲方可以變更施工圖紙。

　　3.甲方負責為乙方協調水電，但相關費用由乙方負擔。

　　4.工程竣工后，甲方可以要求乙方提供完整的竣工資料和竣工驗收報告。

　　第九條乙方的權利與義務：

　　1.乙方各建設行為及建設用料均符合相關行業標準及積極性行業慣例并保證誠信;若工程質量不符合本協議要求或相關行業標準，乙方應無償返工且應承擔由此給甲方帶來的損失。

　　2.乙方應在保證質量的前提下按時完成建設任務;逾期須承擔______元的違約金并應承擔甲方由此遭受的其他損失。乙方不得將工程的施工建設轉包。

　　3.乙方自備符合行業要求的施工工具及相關房屋建設工程所需器械，同時乙方保證所有施工人員均為具有施工資質的相應技術人員。

　　4.乙方自負己方人員及相應物品的安全責任，乙方人員出現的意外、傷亡等人身損害以及財產損失自負其責，甲方對此不負責任。

　　5.乙方因施工不當或未盡相應注意義務給他人人身或財產帶來損害時，應負相應損害賠償責任，甲方對此不承擔責任。

　　6.乙方對甲方提出的不符合安全標準或客觀上無法實現的施工要求有權拒絕。

　　第十條甲方逾期支付施工費用時，應向乙方支付______元的滯納金;乙方建設中違反本合同約定條款或建設工程不符合行業標準及積極性行業慣例時，應承擔______元的違約金，并應承擔相應損害賠償責任。

　　第十一條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　第十二條本合同自雙方簽字之日起生效。合同正本兩份，具有同等效力，由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。

　　甲方(簽章)：___________

　　電話：_________________

　　________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

　　乙方(簽章)：___________

　　電話：_________________

　　________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

小型建設施工合同 篇8

　　合同編號：_______

　　發包方：________________

　　承包方：________________

　　簽約時間：_______

　　簽約地點：_______

　　為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　1、工程名稱：____________

　　2、建筑面積(工程形式)：____________

　　3、施工地點：________________

　　4、工期：

　　(1)開工：____年__月__日;

　　(2)竣工：____年__月__日;

　　(3)合同工期總共歷時____天。

　　5、承包形式：________

　　6、工程質量標準：________

　　7、工程價款：共計人民幣____元。

　　8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的__%，計____元;質保金___元，質保期滿后支付。

　　9、質保期：____年。

　　10、雙方的責任義務

　　(1)發包方的責任義務

　　①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;

　　②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;

　　③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;

　　④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;

　　2、承包方的責任義務

　　①按發包方要求及圖紙要求進行施工;

　　②如期完成施工任務;

　　③接受發包方的技術指導和質量標準要求;

　　④負責發包方提供料物及設備的保護;

　　⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;

　　⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;

　　11、其他

　　(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

　　(2)本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

　　(3)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。

　　二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定

　　建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。

　　依據規定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。

　　第三十五條的規定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。

　　三、建筑合同合同履行地的理解

　　所謂“合同履行地“，通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償地點。

　　建設工程設計合同是雙務合同，即由發包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況，設計人交付設計文件，并由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中，與建設工程施工合同有所區別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。

　　根據規定“合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協議補充;不能達成協議的，按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣，建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。

　　發包方：_________承包方：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　___年__月__日___年__月__日

小型建設施工合同 篇9

　　甲方：__________(發包方)

　　乙方：__________(承包方)

　　遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同，本合同的依據為華榮建設集團有限公司與科教城所簽的合同，大合同中的條款適用本合同。

　　包方施工，為了使本工程保證質量、保證工期、保證安全，經雙方協商如下：

　　一、工程概況

　　1.工程名稱及面積：________小區14#樓水電、消防安裝， ____萬平米

　　2.承包內容：____________

　　3.承包方式：____________

　　4.質量等級：____________

　　二、合同價

　　工程總造價 金額(大寫)： 約________萬元.

　　水電、消防總造價 金額(大寫)： 約________萬元. 本工程的付款依據為以上合同價為基準。

　　三、發包方工作責職

　　1.依據上級有關部門規定，對承包方在施工技術質量安全等工作中 行監督與指導。

　　2.按合同規定及建設單位付款給甲方比例按時付給承包方工程款。

　　四、承包方工作責職

　　1.在發包方及有關部門的監督指導下全權負責本工程水電的安裝。

　　2.工程質量：承包方對工程質量管理實行全面負責制，自覺接受各職能部門的檢查監督指導，發現問題及時整改達標，確保工程的質量等級。

　　3.工程安全：在施工過程中執行上級的有關規定，認真管理好施工人員，確保不造成任何事故，承包方在施工過程中因自己違章造成的事故均由承包方自己負責，與發包方無涉，若因非承包人的原因給承包人人員造成傷害則由責任方承擔賠償責任。

　　五、結賬方式

　　由承包方與大甲方結賬按圖紙工程量+變更由審計部門審計核定和公司均攤的下浮為____%時的總價減去甲控材部分后的金額扣除地方稅金、材料票稅金和公司上交后的總額乙方上交給發包方____%的管理費，甲控材部分則上交甲控材金額____%的管理費，在投標和施工時發生的必須要攤派的費用則由發包方提供票據或有力證明按工程總價和安裝總價的比例攤派，發包方除此以外概不收取承包方任何費用，若工程以____%為基準多下浮一個點發包方的管理費則少收一個點。

　　六、付款方式

　　按大合同建設單位付給甲方的工程款同等比例同等進度付款，沒按進度付款的，在穿線前必須補上，若因此而影響工程進度則與乙方無關。

　　有其他事由和爭議均協商解決或提請有權部門協調解決。

　　此協議共兩頁一式兩份，發包、承包雙方各執一份，簽字后具法律效應。任何一方違約或解除合同都得負法律責任。

　　甲方(簽字)________乙方(簽字)________

　　_______年____月____日_______年____月____日

小型建設施工合同 篇10

　　施工單位(甲方)：______________________承建方(乙方)：___________________________________

　　依據《中華人民共和國合同法》、《建設工程施工合同管理辦法》、《建設施工規范》、《質量驗收評定標準》、《國家安全檢查標準》和自治區有關規定，結合本工程具體情況。經甲、乙雙方協商達成如下協議，并共同遵守。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：____________________________工程地點：___________________________________建筑面積：______________________________________工程結構：______________________________________工程內容：______________________________________

　　二、工程質量：按國家驗收規范達到合格標準、

　　工程造價包工包料一次包死。

　　三、施工工期：全部工程自___年___月___日開工，至___年___月____日竣工交付使用、

　　四、雙方責任

　　甲方責任：

　　1、對工程進度、工程質量、安全生產進行監督，并組織工程竣工驗收。

　　2、組織每月施工進度，工程質量、安全、生產會議，安排施工有關事項

　　3、對施工生產中有關技術及質量問題提出處理意見。

　　4、按上級有關規定填報有關報表。

　　5、根據建設單位支付工程進度款的具體情況向乙方按第六條2、3款規定提供施工用資金。

　　五、乙方責任：

　　1、項目施工過程嚴格執行ISO 9002質量標準、

　　2、按照施工合同條款，安排好施工進度(包括每月施工進度)，保證合同工期按時完成，并參加甲方召開的有關會議。

　　3、嚴格按照施工圖紙，施工規范和操作規程施工，確保工程質量，施工中的圖紙變更須經甲方同意并辦理簽證手續。

　　4、嚴格遵守建筑工程安全操作規程組織安全施工，對發生的安全事故由乙方全部負責(同時由安全部辦理單項工程安全施工責任書，工程部辦理工程管理目標書，并嚴格執行)。

　　5、對工程的隱蔽部分，應先由乙方自檢，然后通知甲方工程部和建設單位。監理共同進行驗收，符合設計要求及施工規范后，方可進行下道工序的施工。

　　6、對工程施工的有關技術資料，應按國家的有關規定進行紀錄，整理、編制、歸檔。

　　7、遵守甲方的有關管理制度及規定，并接受因違反有關制度和規定的處罰。

　　8、凡從建設單位收取的工程款，方規定辦理有關合法手續，撥付后再使用。

　　9、凡乙方與其他單位的一切經濟、財務、材料等有關手續往來，均由乙方自行負責處理，甲方不承擔任何責任，如發上經濟糾紛，項目承擔一切經濟責任。

　　10、乙方負責歸集真實的工程票據，如經有關部門檢查，出現成本歸集不真實而進行的稅務懲罰或罰款，責任由乙方承擔。

　　六、付款方式及付款標準：

　　1、所有甲方支付給乙方的工程款，均以支票支付。

　　2、工程款在收回建設單位工程進度款后按進度支付乙方，如因工程急需，超支必須經部隊領導簽字后方可支付。

　　3、本工程基礎完工后，甲方應付乙方全額工程款的50%，做為程材料費。

　　4、主體工程全部完工后，甲方應付乙方工程款35%。

　　5、裝飾工程，全部完工后經甲方驗收合格，經甲乙雙方決算厚，甲方應付乙方工程款10%。

　　6、剩余工程款5%做為工程保修費，乙方無條件保修，如果乙不按時保修，甲方有權另請施工人員保修，費用由乙方負責，保修為一年。.

　　甲方負責人簽字：甲方蓋章：簽訂日期：

小型建設施工合同 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國合同法》和相關法律、法規，為明確雙方的權利義務，達成協議如下：

　　一、建設項目名稱：

　　二、工程建設地點或地段：

　　三、承包工程內容及主要工程量：

　　四、合同工期：

　　本工程定于 年 月 日開工，于 年 月 日完工，由甲方組織竣工驗收。由于工程量變化、設計變更或不可抗力及甲方原因造成的延期開工、停工，工期順延。屬乙方原因造成的停工，工期不得順延。

　　五、質量等級：

　　六、合同價款及結算：

　　6.1工程結算標準：

　　6.2預算總價款： ￥______(大寫：人民幣_________，詳見附件1)其中：安全生產費 元。雙方最終的結算價格以甲方審計部門或甲方委托的審計單位的審計定案值為準。

　　6.3付款方式：

　　6.3.1預付款：

　　6.3.2工程進度款：

　　6.3.3合同尾款：

　　6.4工程檔案與合同尾款

　　6.4.1乙方應對照甲方檔案管理規定進行工程文件的收集、整理。建設工程初驗時，乙方將應形成的全部文件材料原件，提交給初驗檔案檢查小組進行審核。工程文件達不到上述要求的，檔案檢查小組提出整改意見，乙方應進行整改。

　　6.4.2建設工程竣工驗收后的三個月內，乙方向甲方移交一套裝訂成冊、質量合格的紙質檔案、二套與紙質檔案相同的電子檔案和二套聲像檔案。乙方應按照甲方要求的格式將紙質檔案形成電子文件集，并刻錄到有效載體上。乙方還應使用甲方提供的檔案裝具及用品。

　　6.4.3在乙方按期移交質量合格的竣工檔案后，經甲方建設部門和檔案部門書面確認，方可進行合同尾款的結算。因乙方原因沒有移交合格的檔案，每逾期一個月，甲方有權扣罰乙方合同尾款的10%，直到扣完為止。非乙方原因造成竣工檔案移交遲延的，乙方不承擔逾期移交檔案責任。

　　6.5合同價款調整：

　　6.5.1甲方代表書面確認的增減工程量。

　　6.5.2工程造價管理部門公布的價格調整。

　　6.5.3合同預算中其它增減或調整，預算中沒有適用的價格，由乙方提出適當的價格，送甲方代表批準后執行。

　　6.6乙方賬戶

　　賬戶名稱：

　　開戶銀行：

　　銀行賬號：

　　上述賬戶信息由乙方提供，如因賬戶信息錯誤導致甲方錯付或延付，一切責任及后果均由乙方承擔。

　　6.7 乙方不得向第三方轉讓全部或部分中國聯通應付賬款，否則該轉讓行為無效。

　　6.8如遇國家稅收政策發生較大變化(甲方納入營業稅改征增值稅試點范圍)且乙方為增值稅納稅人時，乙方提供給甲方的發票必須為增值稅專用發票。

　　七、工地代表及其職責：

　　7.1甲方工地代表

　　委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表，負責批準乙方施工方案，負責對工程進度、工程質量進行監督，并對隱蔽工程的質量進行檢查，對于符合質量要求的進行簽證，辦理中間交工工程驗收手續及商定的工程變更簽證、審定并簽證工程預、結算，具體組織工程竣工驗收，以及應由甲方負責解決的其它問題。

　　7.2乙方工地代表

　　委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表，具體組織施工、檢查工程質量和安全生產。及時向甲方提出開工通知書、隱蔽工程驗收通知、工程事故報告、竣工驗收報告、編制工程預結算及處理施工中發生的具體問題。

　　7.3監理方工地代表

　　委派 同志(監理單位: 職務: 職稱: )為工地代表，具體負責工程施工階段的監理工作。

　　八、雙方義務：

　　8.1甲方義務：

　　8.1.1開工前15日內組織設計單位、承包單位對施工圖設計進行審定，并向乙方提供完整的施工圖設計文件 套。

　　8.1.2提供機房水、電等施工條件，并協助乙方解決工地倉庫、 辦公及生活用房。

　　8.1.3辦理施工所在地如穿越鐵路、公路等所需各種證件、批件，處理工程中應由甲方解決的其它問題。

　　8.1.4按時辦理撥款和結算。

　　8.1.5按雙方商定的分工范圍和要求、時限供應材料和設備。

　　8.1.6組織工程竣工驗收。

　　8.2乙方義務：

　　8.2.1認真審閱施工圖設計文件，參加施工圖設計會審，編制施工組織設計，做好施工準備工作。

　　8.2.2開工前檢查清點設備、主要材料、落實施工條件。竣工時做好(甲方籌料時)工余料點交工作。

　　8.2.3嚴格按審定的施工圖設計進行文明施工，保證工地設備和人身安全，確保工程質量，按期報送施工進度表;履行合同條款，如期完工。

　　8.2.4按照政府主管部門規定提供竣工驗收技術資料，參加竣工驗收，辦理工程竣工結算。

　　九、適用法規、標準：

　　9.1本工程適用國家法律、法規及政府主管部門相關規定。

　　9.2技術標準執行政府主管部門各專業施工及驗收技術規范。

　　9.3其他：

　　十、器材籌供：

　　10.1甲方籌供的設備和材料為： 。

　　10.2乙方籌供的設備和材料為： 。

　　10.3雙方對工余料的管理約定如下：

　　10.4籌供設備、主要材料的一方，應按照設計規定的種類、規格、數量籌供設備材料。其質量標準應達到政府主管部門規定的產品指標和設計要求，應具有合格證及進網許可證，并于開工前運抵商定的分屯點或工程施工工地，經雙方工地代表約定日期檢驗合格后使用。對檢驗不合格或種類、規格不符的設備、材料及多余清單的器材，由采購器材的一方負責保管并及時調換。

　　十一、驗收：

　　11.1乙方應認真按照本合同確認的驗收辦法規定的技術標準、規范、設計和會審紀要的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接收甲方代表及委派人員的檢查檢驗。檢驗不合格，屬乙方原因導致返工修改的費用由乙方承擔。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經濟支出，由甲方承擔。

　　11.2隱蔽工程在隱蔽前由乙方自檢合格后，由乙方通知甲方工地代表到現場檢驗，經雙方檢驗合格，辦理隱蔽工程文件簽證手續，該文件作為竣工資料的組成部分，竣工驗收時不再對已簽證的隱蔽工程內容進行驗收。驗收不合格，乙方在限定工期內修改后重新驗收。

　　11.3工程竣工驗收，應以甲方規定的施工及驗收規范、施工圖設計、會審紀要、工程變更單為依據。

　　11.4竣工驗收時，乙方向甲方代表提供完整竣工資料 份(甲方簽證后退給乙方一份)和竣工驗收報告。甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告后七日內組織驗收，經驗收合格十日內簽署竣工驗收報告。竣工驗收報告需由雙方工地代表簽署，并由雙方單位蓋章。

　　11.5竣工日期為甲方簽署竣工驗收報告的日期。

　　11.6本工程要求的驗收類型為：

　　(1)二步驗收。經初驗合格簽字之日，工程移交甲方管理，經試運行期滿，終驗合格簽字之日為竣工日期。

　　(2)一步驗收。工程驗收合格簽字之日為竣工日期，同時工程移交甲方管理。

　　十二、工程設計變更：

　　12.1乙方必須按審定的施工圖設計施工，不得擅自修改。

　　12.2甲方由于使用和維護的需要或乙方提出合理化建議被采納變更設計時：

　　12.2.1屬于施工圖設計文件中的一般問題，經雙方協商，由甲方工地代表簽證工程變更單后，乙方可按變更后的內容施工。

　　12.2.2屬于施工圖設計的較大修改，由甲方征得設計單位同意，并出具設計變更文件后，交乙方按設計變更文件的內容施工。

　　12.2.3甲方如需變更設計，應提前十天將變更單書面通知乙方。

　　十三、保修：

　　13.1本工程保修期為：自雙方在竣工驗收合格證書上簽字之日起 天。

　　13.2因甲方原因造成的返修，其修理費由雙方另行協商。

　　十四、安全：

　　14.1甲方有權對乙方的安全措施及落實情況進行檢查監督,對乙方的安全隱患有權提出并要求乙方整改。

　　14.2乙方應嚴格按照安全生產操作規程及甲方的要求進行作業，應采取措施防止各類生產安全事件的發生。乙方因安全問題造成甲方、乙方或第三方人員傷亡或財產損壞，或造成甲方通信阻斷，應由乙方負責賠償并承擔相關法律責任。

　　十五、違約責任：

　　15.1乙方不能及時完工，每逾期一日須按合同預算總價款的___%向甲方支付違約金。 15.2乙方工程質量達不到設計和規范要求，或發生其它使合同無法履行的行為，應按合同條款約定向甲方支付合同預算總價款___%的違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。

　　15.3除非雙方協議將合同解除，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后,仍應繼續履行合同。

　　15.4若乙方安全生產工作措施薄弱、各類安全隱患較多、問題及事故頻發、出現較大安全生產事故等，甲方有權解除合同，并要求乙方支付合同預算總價款___%的違約金。

　　15.5因非甲方原因造成的返工，材料費和人工費由乙方承擔。

　　15.6在工程施工過程中，乙方對所獲知的甲方的商業秘密、技術資料等事項負有保密責任，并不得利用所獲知的商業秘密侵犯甲方的權益，否則甲方有權解除合同并追究乙方相關法律責任。

　　十六、爭議解決方式：

　　在合同履行過程中發生的與本合同有關的爭議，雙方首先應友好協商解決，協商不成的，雙方同意將爭議按照下列第____種方式解決：

　　(1)提交______仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向合同簽訂地人民法院起訴。

　　十七、合同的生效：

　　本合同自雙方加蓋公章或合同專用章之日起生效。

　　十八、合同份數：

　　本合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份，具有同等法律效力。

　　十九、其他約定事項：

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

小型建設施工合同 篇12

　　尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委托擔任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現就其與被告福州某公司建設工程施工合同糾紛一案發表如下代理意見：

　　一、關于廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。

　　1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書，20xx年12月14日被告支付預付款，工程正常開工建設。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，并同意將合同工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】

　　2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建筑工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款，并且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】

　　3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協議，將工期約定為自該補充協議生效之日起算150個日歷日，付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】

　　4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立合同并支付了相應款項，由于被告未能按約支付第6筆工程進度款，導致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避稅考慮，提出簽署三方協議，由各供貨商向其開具增值稅發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商合同約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方合同權利義務轉移計算，被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】

　　5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更，在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責于被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】

　　6、【被告逾期供電】原被告在原合同中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會議紀要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統調試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已于20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早于20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期，也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調取的供電合同、現場施工單等證據。】

　　7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由于被告逾期至20xx年10月14日才供電，導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】

　　8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】

　　9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程，合同金額為115000元，工期約定30日并需配合生產線施工進度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格并收到發票后10日內支付百分之95，其余作為質保金在一年質保期滿后支付。而被告已按約支付了該合同金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】

　　10、【法律依據】中華人民共和國合同法第二百八十三條　【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。

　　二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合合同約定。

　　1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委托國內權威機構某某某某設計研究院進行，其所提供的設計方案及該工程所采購的全部設備和材料均是通過被告的認可后進行的，所以，工程的性能在理論上完全符合合同要求。【證據1、11對賬明細】

　　2、該工程已于20xx年10月31日通過重車測試后即投入使用至今達19個余月，被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉站的質量及性能符合合同約定。【證據28、29、30、34、37、41】

　　3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定，實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響，在被告已對上述設備進行驗收，在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了合同要求。【證據26、45、48】

　　4、退一步分析，如果該工程相關設備性能沒有達到合同約定，或者質量不合格，則被告肯定要進行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為，也沒有在通知原告并在原告拒修的情況下自行進行維修或委托第三方維修的事實，并且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束后支付原告，根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試后投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認定該工程的性能完全符合合同約定并且運行良好。【證據41、44、】

　　5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協議約定，原告在與三供貨商簽訂的合同中的債權與債務全部轉由被告履行，那么，即使該工程的相關性能沒有達到原被告合同的約定，那么，有關卸船能力沒有達到合同約定，則被告應當首先與杭州某某有限公司聯系或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到合同約定的性能，則被告應當首先與南京某某有限公司聯系，要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定，則被告應當與福建某某有限公司聯系，要求整改或退貨;但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求，由此可以確認，該工程的性能和質量是符合原被告合同約定的。【證據19、48】

　　6、被告在該工程通過測試后，原告即先后五次發函要求辦理驗收手續，被告對原告要求驗收的函告均未予回復。原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩余工程款的要求時，被告以原告需提供增值稅發票方可付款來搪塞，在原告闡明合同約定為提供工程發票時，被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符合約定。被告關于性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、克扣工程款。否則，被告也不會在通過測試、投入使用并辦理結算后又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】

　　7、20xx年3月13日，原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包合同金額為115000元，上述6個合同增加的工程款共計1150000元，被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩余的371050元，說明被告關于工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、克扣工程款的一個借口。【證據11、15、18】

　　8、【法律依據】依據最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定，即使該工程未經竣工驗收或性能有問題，由于被告已投入使用，則被告不得以使用部分質量不符合約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定，工程未經竣工驗收，發包人擅自使用，以轉移占有建設工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試并由被告占有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、克扣工程款的目的而找到一個借口，被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元并承擔其他損失。

　　三、關于拖欠工程款的數額。

　　原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關于主體工程總額9014845元及后期增加1150000元與被告一致，關于具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致，原告決算書和被告明細賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元，被告實際還拖欠原告質保金和工程款共計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】

　　四、被告提出根據合同約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。

　　1、原告此前已就開具發票一事與被告協商，但被告要求原告開具增值稅發票方同意付款并拒絕接受原告的工程發票，原告為此于20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值稅發票為由拒付工程款，其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】

　　2、由于原告沒有建筑施工企業資質，故根據最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定，原被告雙方簽訂的某某合同(廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書)無效，被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國合同法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定，依法確認該工程質量合格并由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至于開具發票是原告的法定義務，依法屬于國家稅務機關管轄范圍，人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41，法律依據中華人民共和國合同法第57條、58條的規定及最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】

　　綜上，由于被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試并運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收后拒絕辦理驗收手續并連續運行生產達一年之久后，以未經竣工驗收和性能不符合合同約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益，請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決，支持原告的全部訴訟請求。

　　此致

　　長樂市人民法院

　　杭州某工程公司代理人：曾省明

小型建設施工合同 篇13

　　發包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　二、工程承包范圍

　　三、合同工期

　　計劃開工日期：暫定 年 月 日，計劃竣工日期 年 月 ，合同

　　工期

　　( )日歷天

　　四、質量標準

　　工程質量標準：合格。

　　五、合同價款

　　金額：(大寫) 元(人民幣)￥ 元

　　六、組成合同的文件：組成合同的文件：

　　(1) 合同協議書

　　(2) 中標通知書

　　(3) 投標文件

　　(4) 招標文件的澄清和補遺

　　(5) 招標文件

　　(6) 本合同專用條款

　　(7) 本合同通用條款

　　(8) 標準、規范及有關技術文件

　　(9) 圖紙

　　(10) 工程量報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同《本協議書中有關詞語含義與本合同《通用條款》通用條款》中分別賦予它們的定義相同。義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定的施工、承包人向發包人承諾按照合同約定的施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間： 年 月 日

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定 日后生效。

　　發包方(公章)： 承包方(公章)：

　　住所： 住所：

　　法定代表人： 法定代表人

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　郵政編碼： 郵政編碼

　　B、通用條款 通用條款

　　按中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局1999年12月制定的《建設工程施工合同》(GF-1999-0201)示范文本執行。(具體條款略，如投標人要求可提供)

　　C、專用條款 專用條款

小型建設施工合同 篇14

　　建設工程施工合同是指合同雙方為了完成建設工程而明確的雙方的權利、義務的協議。很多建設工程施工合同的簽訂因為施工方對合同的法律知識不了解，導致簽訂的合同屬于無效合同，那么建設工程施工合同無效的法律后果由哪些呢請閱讀下面的文章進行了解。

　　依據我國現行法律規定，合同被確認無效后，將導致合同自始無效，合同關系不再存在，當事人不再享有和承擔原合同規定的權利和義務，不能產生當事人|來源|考試|大|所預期的法律后果。建設工程施工合同無效的法律后果也不例外，但由于其標的特殊性，其無效的處理與普通無效合同有著很大的差別，當事人的締約過失也比普通無效合同復雜。

　　一、建設工程施工合同訂立后尚未履行前被確認無效的后果。

　　尚未履行前被確認無效的建設工程施工合同，雙方當事人均不得再繼續履行。這時，合同無效的處理只按照締約過失來承擔責任，由有過錯的一方賠償另一方因合同無效而造成的損失，雙方均有過錯的，依照過錯大小承擔相應的責任。另外，損害事實的舉證責任在受損害一方，如果受損害一方對其損失不能通過舉證加以明確，其要求過錯方承擔賠償責任的請求法院不能支持。而有過錯一方除了自行承擔給自己造成的違法后果外，還要承擔無過錯方的實際損失。

　　二、建設工程施工合同已開始履行但尚未履行完畢被確認無效的后果。

　　于建設工程施工合同尚未履行完畢就被確認無效的情形，筆者認為，不能按一般無效合同的處理原則實行恢復原狀或雙方返還，應區分不同的情況處理。

　　第一種情況，已完成部分工程質量低劣，無法補救或所建工程在防洪區域內對防洪工程構成_____的，應按照一般無效合同的處理原則，已經完成部分工程應拆除，建設方支付的工程款應返還。

　　第二種情況，工程質量完全合格，也未違反國家和地方政府的計劃，則已完成的建設工程歸建設方所有，承包方所付出的勞動由建設方折價補償給施工方，折價時應該按照合同約定的工程價款比例折價。最高院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第10條第1款規定："建設工程施工合同解除后，已經完成的建設工程質量合格的，發包人應當按照約定支付相應的工程價款"，該解釋的規定正是為了避免教條，減少不必要的損失和浪費。第三種情況是賠償損失，如果因建設方過錯導致合同無效的，建設方對自己的損失自負，同時應該賠償承包方施工過程中支付的人工費、材料費等實際支出費用;如果是承包方存在過錯的，承包方對自己的損失自負，同時要賠償建設方材料費等實際支出的費用。雙方都有過錯的，按過錯大小承擔相應賠償責任。

　　三、建設工程施工合同已履行完畢后被確認無效的后果。

　　按照最高院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第2條和第3條的規定處理。

　　第一，建設工程施工合同已經履行完畢后，建設工程經竣工驗收合格的，建設方應該參照合同約定支付承包方工程價款。但仍應追究雙方的其它相應法律責任。

　　第二，建設工程施工合同已經履行完畢后，建設工程經竣工驗收不合格的，要分兩種情況給予不同處理：一是維修后建設工程經竣工驗收合格的，建設方仍應參照合同約定支付承包方工程款，但承包方應承擔相應的維修義務，或自己維修，或負擔建設方維修費。二是維修后建設工程經竣工驗收不合格的，建設方不支付施工方工程款，對此損失由承包方自行承擔。同時按照雙方的過錯及過錯大小對其它損失承擔相應的賠償責任。這里的其它損失包括簽訂、履行合同和合同被確認無效后的后續費用，如拆除質量不合格的建筑物的費用、工程延期費用、材料費等。

小型建設施工合同 篇15

　　總包方(全稱、以下簡稱甲方)：

　　分包方(全稱、以下簡稱乙方)：

　　鑒于乙方已經與甲方簽訂工程勞務施工合同(以下簡稱為“分包合同”)，為了進一步貫徹落實“安全第一、預防為主”的安全生產方針，嚴格執行勞動保護和安全生產的法令、法規，強化安全生產管理，落實安全生產責任制，依法從嚴治理施工現場，確保項目施工中操作人員的安全與健康，促進施工順利進行。

　　依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方和乙方雙方就分包工程安全生產、文明施工事項達成一致，簽訂本協議書。本協議書為工程總分包合同的一部分，具有同等法律約束效應。

　　一、工程安全生產、文明施工標準

　　本工程安全生產、文明施工標準雙方約定為：

　　二、組成本協議書的文件包括：

　　1、本協議書第一部分：協議書;

　　2、本協議書規定條款;

　　3、國家、北京市關于建筑施工管理的有關法律、法規、規范及標準；

　　4、協議書履行過程中，甲方和乙方協商一致的其他書面文件。

　　三、乙方向甲方，履行并嚴格遵守本協議書中所有條款及規定。

　　四、乙方必須建立健全現場安全生產、文明施工管理機構和職責。

　　五、乙方向甲方，在履行本協議書的過程中，甲方對乙方所進行的一切處罰和處理乙方均無異議。

　　六、乙方承擔由其負責向甲方提交的所有材料的法規、規范符合性及由此引發的所有法律后果，甲方的審核批準并不代表乙方無須承擔責任。

　　七、履行本協議書的過程中，甲方對乙方已處罰款項均不予以退還。

　　八、協議書的份數：

　　按分包合同一并處理。

　　九、有效期

　　同總分包合同有效期

　　十、協議書的生效

　　協議書訂立時間：年月日;

　　本協議書同雙方總分包合同一并生效。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　委托代表人：委托代表人：

小型建設施工合同 篇16

　　甲方: 身份證號碼: (以下簡稱“甲方”) 乙方: 身份證號碼: (以下簡稱“乙方”)　　依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，結合本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本工程施工有關事項協商一致，訂立本合同。　　

　　一、工程概況:　　工程名稱:

　　自家住宅　　工程地點: _______區鎮村　　

　　二、工程承包范圍:　　承包范圍:按甲方提供的圖紙建造地基與主體工程從零開始以至

　　第六層天面封頂工程，包含兩個化糞池與地面環繞主體渠道的建造。以上工程乙方自帶施工工具(如模板、頂木、機械、鐵鏟、斗車、吊籠、搭建雙排柵含紗網等)。　　

　　三、合同工期:　　開工日期:___________日。　　

　　四、質量標準及要求:　　工程質量要求符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20合格標準。 需要注意的事項:　　

　　1、土方回填過程中，要求夯實緊密，不準未夯實就擅自進行隱蔽。　　

　　2、砌筑墻體過程中，乙方必須保證灰漿飽滿，組砌方法正確，軸線偏移不得大于規范要求，砌筑磚體不得出現上下通縫現象。　　

　　3、構造柱、梁關模前，應再次檢查鋼筋安裝位置、數量、間距、是否與施工圖紙一致，不得少筋漏筋，保護層留置是否正確，待合格后方可進行關模。模板支撐應牢固可靠，混凝土澆筑過程中，應充分振搗，不得漏振，以保證混凝土成型質量。混凝土澆筑完畢后，必須進行充分的養護。　　

　　4、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料，不得在施工中浪費，每次砌筑時的落地灰及時收用。同時嚴禁偷工減料，必須保質保量地施工。節約材料，并保管好材料，不得丟失。　　

　　五、合同價款:　　承包金額:據實按建筑面積每平方米 元(大寫:人民幣 整)進行人工結算。　　

　　六、工程質量:　　

　　6.1乙方嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工。　　

　　6.2工程質量以國家建筑工程質量檢驗評定標準為依據。　　

　　6.3因乙方原因工程質量達不到約定質量標準的，并且無法整改的，乙方承擔全部違約責任。　　

　　6.4經甲方項目負責人認定施工過程中不符合施工規范及質量要求的，甲方有權要求拆除和重新施工。經過整改，符合質量要求的，由乙方承擔拆除和重新施工的費用。　　

　　七、雙方責權:　　

　　7.1甲方供應該工程所需建筑材料。由于施工地點的環境問題等，施工材料存放的地點與施工現場所產生的距離，乙方不得以此理由加收甲方任何費用。　　

　　7.2甲方應及時對工程進度進行審核，對工程進度款應按照協議約定及時撥付。　　

　　7.3甲方提供現場施工用水、施工用電。　　

　　7.

　　4、乙方必須保證工程質量并按設計圖紙和甲方要求施工(天面平滑、墻面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導、檢查、檢驗，確保工程質量好。　　7.

　　5、施工安全由乙方全權負責。　　7.

　　6、乙方不得任意浪費甲方材料，不準有盜竊甲方材料行為。　　7.

　　7、主體工程完成后，乙方負責清理施工現場內所有雜物,搭的建雙排柵需等甲方完成外墻裝修后才能拆除。　　7.

　　8、乙方負責找工人、組織、管理、指揮工人施工，乙方施工人員的生活由乙方自理，乙方及其工人與甲方不存在雇傭關系，乙方施工人員就餐飲水等均由乙方負責。　　7.

　　9、施工過程中使用到水泥泵車所產生費用由乙方負責。　　

　　八、安全施工:　　

　　8.1工程安全要求達到《G59-99建筑施工安全檢查標準》合格標準，無重大安全事故，因乙方責任達不到此標準且出現重大安全事故的，由乙方承擔事故所產生的全部責任。　　

　　8.2乙方應遵守建設工程安全生產、文明施工的有關管理規定，嚴格按安全、文明標準組織施工。　　

　　8.3乙方必須遵守國家和當地政府有關職工健康安全、環境管理及保護的法律法規，保證施工場地的清潔和交工前施工現場的清理。　　

　　8.4乙方必須遵守甲方安全管理的相關制度，服從甲方統一管理，隨時接受甲方安全檢查人員實施的監督檢查。　　

　　8.5乙方采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此起發生的費用，由乙方全部承擔。　　

　　8.6乙方不允許與施工無關的人員進入施工現場，由此造成的大小安全事故由乙方負責。　　

　　九、工程款支付:　　

　　1、自本協議簽訂后，工程施工至

　　第一層主體工程完工(

　　第一層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );　　

　　第二層主體工程完工(

　　第二層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );　　

　　第三層主體工程完工(

　　第三層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );　　

　　第四層主體工程完工(

　　第四層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );　　

　　第五層主體工程完工(

　　第五層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );　　

　　第六層主體工程完工(

　　第六層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );主體工程整體完工后經甲方驗收合格后即以實際測量面積為準，雙方結算，由甲方一次性付清工程余款。　　

　　2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。　　

　　3、在合同期內，乙方不得故意長期停工或要求追加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。

　　十、本合同自簽訂之日起生效，一經簽字即具有法律效力，甲乙雙方如發生糾紛先自協商解決，如協商無效將按照《民法典》交由司法部門處理。　　十

　　一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，另附圖紙一份。　　甲方(手印):身份證號碼:聯系電話:____日　　乙方(手印): 身份證號碼: 聯系電話:___________日

小型建設施工合同 篇17

　　發包人：______________

　　承包人：______________

　　為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務，在《“安順市普定縣雙龍苑商住樓工程”建筑施工工程合同》基礎上，按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建筑法》等有關規定，并結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協議條款的情況下，簽定本工程施工合同補充協議。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：______________

　　2、工程地址：______________

　　3、建筑面積：______________

　　4、結構類型：_________________底層為框架結構、地上61層為磚混結構。

　　5、設計單位：______________

　　6、監理單位：______________

　　二.工程內容及承包范圍

　　1、外墻面磚改為外墻漆

　　2、客廳推拉門取消

　　3、本工程為滿七層，結構找坡

　　4、樓梯踏步為水泥砂漿面清光

　　5、外墻_____深灰色柵格取消6、廚房與陽臺之間門帶窗(mc-2324)取消，陽臺改為封閉式廚房。

　　7、其余均按原圖施工

　　三、合同工期(本協議中所列日期均為日歷天數記)

　　1、開、竣工日期

　　1.1開工日期：_________________年__________月__________;竣工日期：_________________年__________月__________日;總工期__________天(含法定節假日)以《建設工程竣工報告》所載日期為準。

　　四、付款方式本工程按建筑面積一次性包干，__________元/平方米;在施工過程中，如按甲方要求另增加工程量的，按雙方協商價計算;本工程為墊款主體二層，二層預制板安裝完畢，甲方按合同總價的30%支付給乙方，主體五層預制板安裝完畢，甲方按合同總價的15%支付給乙方，主體七層完工，甲方按合同總價的20%支付給乙方，內、外裝修完工甲方按合同總價的20%支付給乙方，其余款待工程驗收合格后一個月內支付給乙方的12%，滯留3%作保質、保修金，等到保質、保修期到后一次性付清。

　　甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　電話：_________________電話：_________________

　　傳真：_________________傳真：_________________

　　開戶銀行：_________________開戶銀行：_________________

　　銀行賬號：_________________銀行賬號：_________________

　　簽定合同代表：_________________簽定合同代表：_________________

　　________年____月____日________年____月____日

小型建設施工合同 篇18

　　發包方（甲方）：________________________________　　地 址：____________ 郵碼____________ 電話____________　　法定代表人：____________ 職務____________　　承包方（乙方）：________________________________　　地 址：____________ 郵碼____________ 電話____________　　法定代表人：____________ 職務____________　　依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。　　

　　第一條 工程項目　　

　　一、工程名稱：________________　　

　　二、工程地點：________________　　

　　三、工程編號：________________　　

　　四、工程范圍和內容：全部工程建筑面積________平方米。（各單項工程詳見工程項目一覽表）　　

　　五、工程造價：全部工程施工圖預算造價人民幣________元，其中：人工費________元。（各單項工程詳見工程項目一覽表）　　

　　第二條 工程期限　　

　　一、開竣工日期：依照國家頒布的工期定額，經雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：　　全部工程自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。（各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表）　　

　　二、施工前各項準備工作，雙方應根據工程協議書中

　　第三條規定，分別負責按時完成。　　

　　三、在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應由雙方及時協商，簽訂協議，并報有關部門備案。　　

　　1.由于人力不可抗拒的災害，而被迫停工者；　　

　　2.因甲方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續施工者；　　

　　3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求，而被迫停工或不能順利施工者。　　

　　第三條 物資供應　　

　　一、全部工程所需的物資按下列第（ ）項供應方式辦理：　　

　　1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品，均由甲方負責采購，供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應。　　

　　2.統配、部管材料，由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑合用，特殊材料及統配、部管的機電產品，由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應。　　

　　3.包工不包料工程，全部材料、設備由甲方采購供應到現場或指定的加工地點。　　

　　4.其他方式：　　

　　二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規格、數量及進場期限，詳見甲方供應材料、設備一覽表。　　

　　三、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套設備在交付乙方前，由甲方負責檢驗（甲方委托乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工，應另簽訂協議）。　　

　　四、工程所需材料，如因供應部門規格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規格、品種代替或加工處理時，應事先先取得原設計單位和甲方同意，并由三方簽訂協議后實行。由于代用或加工而發生的量差、價差及加工費，應按現行規定辦理結算。　　

　　五、凡應附有合格證明的材料，在進場時必須由供應方負責驗證；如無合格證明，必須經供應方試驗合格后方準使用，其試驗費用，應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗，其試驗費用，應由甲方負擔。　　

　　六、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格、質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。　　

　　第四條 工程款結算　　

　　一、全部工程造價的結算方式。按下列第（ ）項規定辦理：　　

　　1.以審查后的施工圖預算加增減變更預算進行結算。　　

　　2.按施工圖預算加包干系數確定的包干造價結算，包干范圍以外的費用；另按有關規定付款。　　

　　3.按標準施工圖單方造價包干結算，包干范圍以外的費用，另按有關規定付款。　　

　　4.包工不包料工程，按預算定額規定的人工費結算。　　

　　5.招標的工程，按中標的價款結算。　　

　　二、工程款撥付與結辦法，按現行規定辦理（詳見附件）。　　

　　第五條 施工與設計變更　　

　　一、乙方要依據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，要全部達到合格。　　

　　二、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失，應由責任方負擔：　　

　　1.施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在7天內與原設計單位商定，提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方簽訂協議后，方準施工。　　

　　2.在施工中，如遇設計變更超出原設計標準或規模時，應在施工前按審批程序重新報批，經審查處審核工程預算，審查投資后，并由甲乙雙方簽訂協議，方可施工。否則，任何一方不得強行施工。　　

　　3.在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。　　

　　4.在施工中，如發現甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。　　

　　三、乙方應嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄，方能繼續進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并作好記錄，重大或復雜隱蔽工程，應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，并辦理隱蔽工程驗收手續。如甲方未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，甲方應予承認。　　

　　四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項，應按定額管理辦法報批。變更工程協議所附的變更預算，應在施工前及時送，做為結算工程款之依據。　　

　　第六條 竣工驗收、結算與保修　　

　　一、乙方在單項工程竣工前____日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收，如甲方不能按時參加驗收，須提前通知乙方取得乙方同意后，另訂驗收日期，但甲方須承認竣工日期，如再不按時參加驗收，其所發生的管理費和各項損失均由甲方承擔。并償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。　　

　　二、竣工工程驗收合格，從驗收之日起3天內，乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗收后的工程發生損失，應由甲方承擔。　　

　　三、本項工程中的單位工程，如需單獨移交甲方，在移交時，雙方應辦理中間驗收手續，作為該單位竣工工程驗收之依據。　　

　　四、在進行竣工工程驗收中，如發現工程質量不符合規定，乙方應負責無償修理或返工，并在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。　　

　　五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可做減項竣工，并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。　　

　　六、竣工工程驗收，以國家頒發的施工驗收規范、技師檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應在驗收前10天向甲方提供以下文件：　　

　　1.增減變更文件和其他洽商記錄；　　

　　2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄；　　

　　3.工程竣工后，應繪制竣工圖，工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明，提交建設單位存檔。工程變更較大的，可以由建設單位自繪或委托設計單位、施工單位繪制竣工圖。　　

　　七、乙方在單項工程竣工驗收后，屬于民用建設項目應于竣工驗收后15天內，屬于工業建設項目，應于竣工驗收后30天內，將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件后，民用建設15天內，工業建設20天內審查完畢，如到期未提出異議，由審定撥款。　　

　　八、工程竣工驗收后，乙方對施工的土建工程質量負責保修________年，采暖工程保修

　　第一個采暖期內。在保修期內，確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，乙方應負責無償修理。（屬于專業性建筑安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規定辦理）　　

　　九、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。　　

　　第七條 違約責任和仲裁　　

　　一、由于乙方責任未按本合同規定的日期竣工，（以竣工驗收合格日期計算）每逾期一天，應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金；屬于包工不包料的，每逾期一天，應償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。　　

　　二、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如拖期不付，按短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。　　

　　三、實行合理化建議獎和提前竣工獎的，甲乙雙方應根據有關政策的規定，另行協議。　　

　　四、建筑安裝工程承包合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門，進行調解；解決不了的，可選擇下述第（ ）項處理：

　　（1）向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁，

　　（2）直接向人民法院起訴。　　

　　第八條 附則　　

　　一、預算審查手續，由建設單位將建筑安裝工程承包合同（附施工圖預算）送市建設工程合同預算審查處審查。要求鑒證的，可到建筑物所在地的區、縣工商行政管理局進行鑒證。　　

　　二、在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準備合同（工程協議書），可做為本合同之附件。　　

　　三、招標工程，按《市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂合同。　　

　　四、雙方商定的其他事項：　　

　　第九條 合同附件　　

　　一、工程項目一覽表。　　

　　二、全部施工圖紙。（合同正本有此附件）　　

　　三、施工圖預算。（合同正本及建設有此附件）　　

　　四、甲方負責供應的材料、設備一覽表。　　

　　五、有關協議：　　

　　六、有關補充合同：　　

　　第十條 合同份數及有效期　　

　　一、本合同一式____ 份，甲乙雙方各執正本一份，并分別報送雙方業務主管部門副本一份。　　

　　二、本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。　　建設單位（發包方）：____________________　　工程負責人：____________________________　　________年____月____日　　建工單位（承包方）：____________________　　工程負責人：____________________________　　________年____月____日

小型建設施工合同 篇19

　　合同編號_________

　　需方(甲方)：__________________

　　供方(乙方)：__________________

　　依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就石材加工生產及相關服務達成如下協議。

　　第一條　石材供料

　　1.甲方委托乙方加工：___________________________。(石材)詳見附件《石材供料單》。

　　2.石材供料時間：_______________________________。

　　3.交付地點為(選擇一項)

　　施工現場：____________________________________。

　　甲方指定的材料存放地點：______________________。

　　雙方約定的其他地點：__________________________。

　　4.甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。

　　第二條　承接方式

　　1.甲方應在_______年_______月_______日前向乙方提供設計方案或技術要求，就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求，制定加工方案。

　　2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求，并接受甲方檢驗。

　　甲方提供原材料的，乙方應及時檢驗，如有不符合約定要求的應當 日內通知甲方更換、補齊或者采取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。

　　3.乙方需要第三方協助完成工作的，工作成果由乙方負責。

　　4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方應盡保密義務。

　　第三條　質量要求

　　乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇一項)

　　國家標準

　　行業標準

　　雙方約定標準：________________________________。

　　第四條　運輸與裝卸

　　1.成品石材的運輸由(選擇一項)：□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責，運費由_____方承擔。

　　2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項)：□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責，裝卸費由_______方承擔。

　　第五條　驗收

　　1.乙方按照合同要求在出廠前自檢，并向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時，甲方應派專人與乙方一同驗收，驗收完成后甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等，依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本合同附件。

　　2.成品石材的運輸由甲方負責的，甲方在裝運前驗收，并出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的，甲方在裝運后驗收，并出具驗收單。

　　第六條　合同價款與支付方式

　　1.合同總價：人民幣_____________________(大寫)。

　　2.支付方式

　　(1)合同簽訂后_______日內(或另行約定______________)，甲方向乙方支付合同總價款的_______%作為預付款，計人民幣_________ 元，雙方約定預付款處理方式：_____________________。

　　(2)款項支付(選擇一項)

　　按供料進度，每_______(時間)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后_______日內核實并支付進度款。

　　按供料進度，每_______(數量)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后_______日內核實并支付進度款。

　　3.合同價款結算方式為：____________________________。

　　4.供料進度款支付達到合同總價款的______%時，不再按進度付款。待完工驗收后_______天內支付余款，甲方暫留合同總價款的______%作為保修金，甲方應在保修期滿后_______天內結算，將剩余保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。

　　第七條　違約責任

　　1.乙方交付的石材質量不符合本合同要求，甲方有權要求乙方整改并達標后繼續供料;對不達標但仍可使用的，甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進后仍不能達標以及不能重新供料的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償相應損失。

　　2.乙方逾期交付石材的，甲方有權要求乙方繼續履行，并向甲方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。

　　3.因甲方原因導致遲延交付的，甲方應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。

　　4.甲方逾期支付合同價款的，應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付，乙方對已加工的成品石材享有留置權。

　　5.其他違約責任：____________________________。

　　第八條　保修

　　1.保修期限_______年，保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。

　　2.保修項目____________________________。

　　3.保修內容____________________________。

　　4.保修期內，因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之后7天內派人修理，否則，甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用，由甲方承擔。

　　第九條　合同變更與未盡事宜補充

　　1.乙方開始加工后，甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商，并制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。

　　2.合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜，雙方應友好協商解決，并以書面形式達成補充協議，與合同條款具有相同效力。

　　第十條　其他事項____________________________。

　　第十一條　爭議處理

　　因本合同發生爭議，雙方可以協商解決或提交上海石材行業協會調解;或按照下列第_______項方式解決。

　　1.向上海仲裁委員會申請仲裁。

　　2.向人民法院提起訴訟。

　　第十二條　本合同生效后雙方可以向上海石材行業協會備案。

　　第十三條　附則

　　1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。

　　2.本合同一式_______份，雙方各執_______份。

　　甲方：________________________　乙方：________________________

　　簽訂人：_______　職務：_______　簽訂人：_______　職務：_______

　　負責人：______________________　負責人：______________________

　　住所地：______________________　住所地：______________________

　　電話：________________________　電話：________________________

　　___________年______月_______日　___________年______月_______日

　　石材供料單

　　上海市工商行政管理局/上海石材行業協會制定

小型建設施工合同 篇20

　　甲方：

　　乙方：

　　為明確施工中甲乙雙方的安全責任、權利、義務，經雙方協商，簽訂本安全協議。

　　乙方自愿參加甲方的工民建工程施工，變電站的新建、擴建、改造工程的施工等。

　　一、甲方的安全責任、權利、義務：

　　1、向工程派出甲方代表，在變電站內施工，即為：工作負責人;

　　2、監督乙方進行安全生產規程制度的學習培訓，并檢查安全培訓的結果;

　　3、工作前對乙方進行全面的安全技術交底;

　　4、在有危險的電力設施區域內作業，要求乙方制定安全措施，并配合做好相關的安全措施;

　　5、在開工前要向乙方收取安全施工保證金，按工程規模的大小收三千至一萬元。

　　6、有權制止任何影響安全生產的行為，開展查禁違章工作，罰金從安全施工保證金中扣除;

　　7、有義務給乙方提供滿足安全生產需要的工作環境。

　　8、做好安全措施，設監護人(工作負責人)，辦理工作許可手續。

　　二、乙方的安全責任、權利、義務：

　　1、認真學習、執行《電力安全工作規程》和有關規定，必須組織嚴格的統一考試，考試內容須經甲方認可，合格后方能持證上崗工作，并建立健全施工人員相應的檔案。

　　2、開工前必須向全體施工人員進行安全技術較底，讓施工人員掌握工程特點及施工安全措施;

　　3、嚴格遵守《電力建設安全工作規程》、《安全生產規程規定》和《電力安全工作規程》及《建筑業安全規定》等的有關規定和甲方安全生產的規定;

　　4、自覺接受甲方單位的監督和指導，對甲方單位安監部門提出的意見，必須及時整改。發生人身事故或危機生產運行的不安全情況，必須報告甲方單位。

　　5、有權拒絕違章指揮或違章作業;有權拒絕能對本人身心造成嚴重傷害潛在危險的作業;

　　6、施工中要做到“遵章守法反三違‘違章指揮、違章作業、違反勞動紀律’”。努力追求“零傷害、零損失、零事故”

　　7、有義務通過自己的工作努力確保甲方的安全生產;

　　8、自身的條件不滿足安全生產的需要時，向甲方書面說明。

　　三、違約責任：

　　1、執行合同中有關違約處理的規定;

　　2、拒絕無潛在危險作業的行為視為違約;

　　3、發生違章事件，執行甲方規定，進行相應處罰;

　　4、對違章施工造成的各種事故負完全責任，并承擔全部損失。

　　四、執行規程：

　　1、雙方在履行合同時執行《電力安全工作規程》和《電力建設安全工作規程》及省集團公司、龍南供電公司的安全生產相關規定。

　　2、本安全協議一式兩份，甲、乙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

　　代表人簽字：代表人簽字：

小型建設施工合同 篇21

　　建設單位：_________(以下簡稱發包方)

　　施工單位：_________(以下簡稱承包方)

　　雙方經充分協商，達成如下協議：

　　第一條：工程名稱：

　　第二條：工程地點：

　　第三條：建筑面積：

　　第四條：工程價款及付款方法：

　　第五條：工程期限(開工、竣工時間)

　　第六條：工程質量標準

　　第七條：承包形式及材料設備供應

　　第八條：發包方義務：

　　1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行簽訂協議執行)

　　2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

　　3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

　　4.按協議負責按期撥款。

　　第九條：承包方義務

　　乙方負責：

　　1.按協議分工負責材料供應。

　　2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

　　3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

　　4.竣工后，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

　　5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

　　第十條：違約責任及獎勵條款

　　第十一條：其他協助條款。

　　第十二條：本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、______各一份。

　　第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

　　第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

　　發包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)

　　法定代表人：_____ 法定代表人：______

　　地址：________ 地址：_________

　　開戶銀行：______ 開戶銀行：_______

　　帳號：________ 帳號：_________

　　簽約日期：____年__月__日

小型建設施工合同 篇22

　　帷幕灌漿施工合同范本

　　工程總承包方：

　　項目作業承包方：

　　證件號碼：

　　經甲、乙雙方協商，庫帷幕灌漿工程施工由乙方承擔，簽訂意向如下：

　　第一條工程概況

　　1工程名稱：

　　2工程地點：

　　3承包項目：帷幕灌漿工程

　　第二條承包方式和內容

　　1、承包方式：

　　單價承包

　　2、承包主要工作數量：

　　4、承包單價(或總價)：

　　5、單價組成：

　　第三條價款結算

　　1、合同簽署后甲方撥付乙方___ 元(大寫：____)預付款。乙方收到甲方付款后五天內進場。在施工期間，乙方每月二十日向甲方遞交已完成工程量報告，甲方根據監理工程師審定的工程量，確定結算工程量，進行工程款支付。

　　2、乙方承包單價中包含社會統籌及意外傷害保險等費用。

　　3、稅金由甲方承擔。

　　第四條甲方的責任與義務

　　1、甲方編制總體施工組織設計，全面負責工程進度、工程質量、施工技術、安全生產等管理工作，統一規劃乙方的施工生產和生活臨時設施等平面布置。

　　2、甲方統一向發包單位領取工程技術文件和施工圖紙，按時供給乙方。

　　3、甲方負責辦理單位或分部工程開工報告，組織圖紙會審和技術交底。

　　4、甲方負責組織并參加分包項目的隱蔽工程驗收、分部工程驗收和竣工驗收。

　　5、甲方配合監理工程師監督檢查乙方施工過程中的質量，有權暫停不符合施工規范的施工程序。工程質量如達不到規范或設計要求，甲方有權指令乙方停工整改。

　　6、甲方以書面形式向乙方提供并交驗水準點與坐標控制點。

　　7、甲方向乙方提供施工場地周圍地下管線、鄰近建筑物、構筑物及文物等資料，并協助乙方進行處理和實施保護工作。

　　8、甲方負責統一規劃和管理施工現場，為實現文明施工目標創造條件。

　　9、甲方負責檢查施工安全，有權停止、糾正不符合安全規定的施工行為。

　　第五條乙方的責任與義務

　　1、遵守國家與地方的有關法律法規，并保證甲方免于承擔由于乙方違反上述法律法規而產生的經濟、法律責任。

　　2、乙方應對施工人員進行崗前教育，增加全體人員的質量意識、職業健康安全及環境保護意識。

　　3、依據設計圖紙和甲方要求，編制施工組織設計和總進度計劃，并向甲方申報投入此工程施工的負責人、技術人員和施工設備等明細表。

　　4、施工期間，乙方在每月二十日向甲方申報下月計劃安排和生產完成情況月報表。

　　5、施工期間，乙方負責自己施工成品或半成品的防護工作，直至驗收完成。

　　6、乙方必須設專人從事質量、安全管理、環境保護工作，并接受監理工程師及甲方的監督檢查。

　　7、乙方施工現場必須整潔，做到工完場清，積極配合甲方進行現場管理，達到對環境、健康等各項要求，確保文明施工。

　　8、乙方必須自行完成分包項目，不得再進行分包或轉包。

　　9、乙方必須支付施工生產中實際發生的民工費用，否則因此產生的一切責任有乙方承擔。

　　第六條工程質量

　　1、分包項目的工程質量必須達到優良等級。

　　2、乙方必須建立健全質量保證體系，完善質量檢查制度，嚴格按設計圖紙和施工規范要求，對工程使用的材料、施工工藝進行全過程的質量檢查，并詳細的填寫質量記錄。

　　3、乙方根據國家質量驗收規范、評定標準和甲方要求，及時整理各類質量記錄，圖表等資料，并及時移交給甲方。

　　4、乙方應精心組織施工，保證工程質量。如質量不合標準，必須返工修理，其經濟損失由乙方承擔;工程質量低劣又無法挽救的，應由乙方負責賠償全部經濟損失。

　　5、質量評定仲裁部門為質量監督行政主管部門。

　　第七條安全生產

　　1、分包項目的施工安全要求：安全生產無事故。

　　2 、甲方對乙方承擔的工程項目做安全交底，并進行監督檢查，乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，對甲方提供的安全設施，經檢查合格方可使用。

　　3 、乙方違反《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》，不執行《安全生產技術》標準，危害工程施工安全、危及他人生命及財產安全或造成人員傷亡事故，乙方承擔全部責任。

　　第八條本意向書一式貳份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　代表人(簽字)：

　　代表人(簽字)：

　　簽訂日期：

　　年月日

小型建設施工合同 篇23

　　發包方 (甲方)：_______________

　　承包方 (乙方)：_______________

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消防法》等有關法律法規的規定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：_______________

　　2、工程地點：_______________

　　3、工程地點：_______________

　　4、承包方式：_______________

　　二、工程承包方式

　　包工包料，采用總價包干的承包方式，乙方的預算書是組成合同的一部分，合同價款經雙方確認后，預算范圍內所含工程內容一次包死，結算時不予以調整，預算范圍以外的洽商變更另行單獨結算。

　　三、工程工期

　　1、本合同工期為____日，自乙方進場之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書面進場通知后____日內進場施工。

　　2、在施工過程中，如遇下列情況，工期相應順延：

　　(1)因甲方設計變更或工程量增加而影響正常工期的;

　　(2)因甲方不能按期提供施工圖，材料、設備的;所供材料、設備不符合施工需要的;所供材料、設備在驗收時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度的;

　　(3)因甲方未具備進場條件，不能提供施工場地、水、電源，場地道路未能暢通，障礙物未能清除等，影響進場施工的;

　　(4)在施工中如因連續間歇性停水、停電影響正常施工的;

　　(5)非因乙方原因造成前道工序沒有完成，影響本工程進度的;

　　(6)隱蔽工程乙方通知甲方驗收，甲方沒有按時驗收的;

　　(7)甲方未按約定支付工程款的。

　　四、工程價款

　　1、工程價款為：(大寫)__________________，(小寫)__________________。

　　2、在合同履行中出現下列情況時，應調整本工程的工程價款：

　　(1)經批準的設計變更;

　　(2)非乙方原因造成的現場施工與圖紙不符，需增加工程量。

　　3、工程結算價格調整計算方法：上述引起的任何洽商增減，在洽商簽訂時雙方確定金額，最終工程結算為固定合同價+洽商金額，不再另行結算。

　　4、工程結算價格需第三方審計機構完成的：乙方施工完畢后20日內，乙方向甲方提交本工程完工結算報告及完整的結算資料，甲方收到乙方遞交的完工結算及完整的結算資料后，應在3個月內組織第三方審計機構給予確認，延期視為認可乙方所報結算金額。

　　五、材料設備供應

　　1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現場;產品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監理方看樣板認可同意后，由乙方購買供應到施工現場(甲方提供的材料設備除外)。

　　2、所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產許可證件，并嚴格按照國家有關部門的規定及要求進行檢驗，并須符合國家規定的安全和質量標準。

　　3、施工中，由于甲方原因導致工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方給予乙方適當的補償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。

　　4、材料設備采用投標文件承諾采用的品牌或同類產品(采用的產品品牌須經過甲方的書面確認)。

　　六、工程質量

　　1、甲方應在乙方進場前7日，向乙方提供施工圖紙和施工說明____套，并向乙方進行技術交底。

　　2、乙方按照工程圖紙、施工說明、組織計劃、進度計劃等組織施工，上述約定的事項變更的，雙方均以書面形式通知對方。

　　3、涉及隱蔽或單項工程的，在工程隱蔽或單項工程竣工前2日，乙方應當通知甲方到場驗收。驗收合格，甲方應在驗收記錄上簽字;驗收不合格的，乙方應整改后重新驗收。甲方不能按時進行驗收，應在驗收前1日以書面形式向乙方提出延期要求，延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進行驗收或拒絕在驗收記錄上簽字，乙方可自行組織驗收，甲方應承認驗收記錄。

　　4、乙方保證工程符合國家工程建設消防技術標準。

　　5、本工程使用的消防產品必須符合國家規定。

　　七、工程驗收

　　1、工程完工后，乙方應書面通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知5日內組織自行驗收，并在驗收后14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后5天內不組織驗收，或驗收后14天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。

　　2、自行驗收合格后，雙方辦理工程移交手續。

　　3、甲乙雙方積極配合向公安機關消防機構申請消防驗收或消防備案。

　　八、工程價款的支付方式

　　1、合同簽定后，預付工程總價的_______%，計RMB：_______元;

　　2、工程峻工、消防驗收取得驗收合格證后一周內，付工程總價的60%，計RMB：_______元。

　　九、維修責任

　　乙方負責保修期限為_____年，自公安機關消防機構消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知后24小時內到達現場并及時處理。如非乙方原因造成的質量問題，不屬于乙方保修范圍，如需乙方維修，甲方需支付給乙方相應的費用。

　　十、違約責任

　　1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金，最高不超過合同價款的3%。

　　2、由于甲方原因導致延期開工或中途停工的，甲方應補償乙方因停工所造成的損失。需乙方后續進場施工的，甲方承擔后續進場費用。

　　3、如甲方未按合同約定付款的，每延誤一日，按工程價款的1‰向乙方支付違約金。

　　4、由于乙方原因，本工程經公安機關消防機構驗收不合格或消防備案后抽查不合格的，乙方應返工，返工費用由乙方承擔。

　　5、工程完工后，甲方應在3個月內組織驗收，甲方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。

　　十一、爭議解決

　　1、本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件等的約定如有不一致，解釋順序應為：本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件。

　　2、雙方在合同執行期內如有爭議，應由雙方友好協商解決，如協商無效任何一方均可向 ___________地人民法院提起訴訟。

　　甲方(公章)：_______________

　　簽約代表：_______________

　　簽約時間：_______年___月___日

　　簽約地點：_______________

　　乙方(公章)：_______________

　　簽約代表：_______________

　　簽約時間：_______年___月___日

　　簽約地點：_______________

小型建設施工合同 篇24

　　甲方：　　乙方：　　根據《民法典》和《公路建設施工承包合同條例》及公路工程建設的有關規定，結合村道公路建設工程的具體情況，甲、乙雙方就該合同段公路工程，在平等互利協商一致的基礎上達成如下合同條款，共同遵守執行。　　

　　一、工程名稱和地點　　

　　1、工程名稱：鎮村村級道路　　

　　2、工程地點：____縣鎮村水泥路面途經該村

　　五、　　

　　六、

　　七、九社，終點為鄰遂路路口到加工房止。　　

　　二、工程承包范圍及內容　　該段工程為水泥路面，要求路面平整。水泥路面以寬度3.5米、厚度20公分為準，混泥土標號為C30，水泥路面選用325型號的和平水泥或者金九水泥;鋪墊連沙石厚度10公分、寬度　　4.5米，需要連沙石400方;路基以有效路面4.5米為準;涵洞共有兩處，要求管洞長7米，口徑32公分;鄰遂路至村道路路口處降至鄰遂路到村道路斜面平行，要有直線距離;劉代銀屋后需降坡度一米，寬度6米，長30米，土方用來填梁瓊容屋后和張田坎處;張傲田和唐兩邊做堡坎，路基寬以現有的實際路面為準，做堡坎的材料用塊石。　　

　　三、承包方式　　本工程采取包工、包料、包質量、包工期、包安全的承包方式。　　

　　四、工程造價　　根據工程量、測算本合同段工程承包總造價為人民幣萬元整(小寫： 元)　　

　　五、工程施工工期　　本合同施工工期為 天，(雨天除外)，________年____月____日開工，于________年____月____日竣工。　　

　　六、甲、乙雙方的權利，義務　　

　　1、甲方的主要權力、義務。　　

　　(1)甲方的主要權利　　乙方派出代表在施工時對材料和路面質量進行監督。　　

　　(2)甲方的主要義務　　嚴格按照施工規范進行施工，保證工程質量。在施工過程中，如發現材料不足或者路面沒有達到標準，應及時提出。　　

　　2、乙方的主要權力、義務　　

　　(1)乙方的主要權利。　　有權自行采購所需材料及施工人員的調度。　　

　　(2)乙方的主要義務　　甲方接到乙方驗收申請后，在短時間內組織有關人員進行驗收。　　按照雙方協商的要求負責組織施工人員對該村路面的施工。　　

　　(3)制定安全技術措施，在施工時出現的任何安全事故甲方概不負責。　　

　　七、違約責任　　本合同簽字蓋章后生效，雙方都要認真履行合同條款，如一方有違約行為，則按合同約定的條款執行(違約方賠償對方總造價 %的違約金)，并按照《民法典》的有關條款追究違約方的責任。　　

　　八、附則　　

　　1、本合同一式三份，合同雙方各執一份，鄉鎮存檔一份。　　

　　2、合同雙方及社員代表簽字蓋章后生效，結清工程款后，合同自行終止，本合同未盡事宜，經雙方協商簽訂補充協議。　　甲 方：　　乙 方：　　社員代表簽字：________年____月____日

小型建設施工合同 篇25

　　甲方：_____________________乙方：_____________________

　　地址：_____________________地址：_____________________

　　電話：_____________________電話：_____________________

　　茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：

　　一、工程依據和技術指標

　　1.發電機組型號：_____________;冷卻方式：_____________;臺數：_____________。

　　2.技術指標

　　根據(《國家城市區域環境噪聲標準》3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______。

　　評價點位置：__________________________________________

　　所屬區域：____________________________________________

　　噪聲標準：白天________;晚上________。

　　注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

　　二、噪音治理要求

　　1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。

　　2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發電機正常運行。

　　三、噪音治理措施

　　采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。

　　四、承接方式

　　乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。

　　五、完成期限

　　在合同簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。

　　六、施工條件及協作事項

　　________________________________________。

　　七、工程費用及支付辦法

　　總工程費用為：________________

　　付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內付清余款。

　　八、其它

　　1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。

　　2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。

　　3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

　　委托方(甲方)：________________

　　承接方(乙方)：________________

　　簽訂時間：______年______月____日

　　基礎建設施工合同范本二建設單位：_________(以下簡稱發包方)

　　施工單位：_________(以下簡稱承包方)

　　雙方經充分協商，達成如下協議：

　　第一條：工程名稱：

　　第二條：工程地點：

　　第三條：建筑面積：

　　第四條：工程價款及付款方法：

　　第五條：工程期限(開工、竣工時間)

　　第六條：工程質量標準

　　第七條：承包形式及材料設備供應

　　第八條：發包方義務：

　　1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行簽訂協議執行)

　　2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

　　3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

　　4.按協議負責按期撥款。

　　第九條：承包方義務

　　乙方負責：

　　1.按協議分工負責材料供應。

　　2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

　　3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

　　4.竣工后，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

　　5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

　　第十條：違約責任及獎勵條款

　　第十一條：其他協助條款。

　　第十二條：本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、______各一份。

　　第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

　　第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

　　發包方：(蓋章)承包方：(蓋章)

　　法定代表人：_____法定代表人：______

　　地址：________地址：_________

　　開戶銀行：______開戶銀行：_______

　　帳號：________帳號：_________

　　簽約日期：____年__月__日

小型建設施工合同 篇26

　　甲方：

　　乙方：

　　茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”，共同達成如下協議：

　　1、施工內容

　　施工長約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守，燈桿、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。

　　2、安裝說明

　　同心路長約1.47公里，路燈安裝間距為30米，安裝H_Z_023高中華燈，安裝數量為一邊51棵，另一邊52棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里，路燈安裝間距為30米，安裝H_Z_013中華燈，安裝數量為一邊60棵，即兩邊120棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設。

　　3、相關施工數量、費用見價格表：

　　4、安裝期限

　　在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下，同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈，但安裝期間如遇臺風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤，雙方協商解決。

　　5、質量標準及驗收標準

　　工程質量標準必須全部優良(如因工程質量未達到標準，所造成的返工損失費用由乙方負責)。

　　按國家有關規定以及甲方設計文件的質量要求和技術指標及與本合同約定標準進行驗收。

　　6、付款方式

　　協議簽定后由甲方預付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格后支付乙方至最終結算的97%，剩余的3%作為質量保證金，質保期一年，一年內工程無質量問題，甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項后，提供相應的收款收據。

　　7、其他

　　在路燈交付甲方使用前，由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。

　　8、本協議一式叁份，甲方執貳份，乙方執壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

小型建設施工合同 篇27

　　甲方：　　乙方：　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，乙方承接甲方外墻涂料工程施工事宜，經雙方友好協商，簽訂本合同。　　

　　第一條：工程概況　　

　　1、工程名稱：　　工程地點：　　

　　2、工程范圍：根據施工圖紙和甲方要求負責外墻涂料工程的樣板制作、材料供應和施工、檢測驗收及維護等；　　

　　3、承包方式：包工包料包檢測驗收合格；　　

　　4、質量等級：按照國家有關規范進行檢測驗收，乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優良等級。　　

　　第二條：工程期限　　

　　一、本合同工程分四個施工段，詳見下表：　　工程名稱 施工段 工期（日歷天）　　外墻涂料 A棟 25　　B、C棟 25　　D、E、F棟 25　　G-棟 25　　備注:

　　①本合同工期均含節假日及驗收時間。

　　②具體開工時間以甲方開工通知為準，工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應不影響土建施工總進度工期，乙方應根據雙方共同確認的工程進度計劃進行施工。　　

　　二、如遇下列情況，經甲方及監理蓋章確認后，工期相應順延：　　

　　1、工程量變化較大和設計變更較大而影響施工進度；　　

　　2、非因乙方原因，施工中停電造成一天內連續停工累計超過8小時以上，影響正常施工的；　　

　　3、不可抗力因素；　　

　　4、乙方在以上情況發生后5天內，就延誤的內容向甲方代表提出報告，逾期不辦理視為放棄。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。　　

　　第三條：合同價款　　

　　一、本合同總暫定總價為人民幣 元( )。其中：　　

　　1、棟施工段暫定總價為人民幣 元整（ ）；　　

　　2、A棟施工段暫定總價為人民幣 元整（ ）。　　金額組成詳見下表（人民幣：元）：　　工程名稱 施工段 暫定面積（㎡） 包干單價（元㎡） 暫定總價（元）　　外墻涂料

　　棟　　A棟　　合計　　備注：

　　①綜合包干單價包含本工程的材料費、人工費、機械費、與土建配合協調中乙方自身所發生的費用、稅金、驗收費等所有費用。但不含外架使用費，超出工期范圍的外架使用費由乙方承擔，根據實際使用天數按天計算。　　

　　②乙方按施工圖進行施工并按實際施工面積計算工程量，以合同約定綜合包干單價進行合同結算。　　

　　二、支付方式　　合同按棟、A棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款，在符合合同約定的付款條件，且乙方向甲方提供等額合法稅務發票后五個工作日內，由甲方或甲方委托的單位按乙方在本合同中提供的銀行賬號以轉賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下：　　

　　1、甲方發出開工通知，乙方材料、人工進場，且完成相應施工段膩子層施工并經甲方及監理方驗收合格后，支付該施工段合同暫定總價30%，分別為：　　棟為人民幣 元整（ ）　　A棟為人民幣 元整（ ）　　

　　2、相應施工段所有工程竣工，經甲方、監理方驗收合格交付甲方后，支付該施工段暫定總價的50%，同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費，實際支付分別如下：　　

　　1）甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費后，實際支付給乙方該施工段的工程款分別為：　　棟為人民幣 元整（ ）　　A棟為人民幣 元整（ ）　　

　　2）甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費，分別為：　　棟為人民幣 元整（ ）　　A棟為人民幣 元整（ ）　　

　　4、工程結算：按本合同確定的綜合包干單價和實際施工面積進行合同結算。　　

　　5、本合同所有工程經質檢部門整體驗收合格，乙方按約定提交竣工資料，雙方進行結算，甲方扣除質保金和配合費后，付清工程余款。　　

　　6、工程質保金為合同結算總價的3%。質保期內，乙方按約定履行保修義務、工程無任何質量問題，質保兩年后，甲方將質保金按實結算后退還給乙方（不計利息）。　　

　　7、工程配合費為合同結算總價的3.5%，經雙方按實結算后，根據暫扣除的配合費進行多退少補。　　

　　第四條：工程變更　　因土建設計變更引起本合同項下工程量增加或減少的，乙方應于變更發生后____日內將相關資料上報甲方及監理方審核確認。否則，對乙方因變更而增加的費用，甲方不予認可。　　

　　第五條：工程質量　　

　　一、工程樣板制作：外墻涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板：基層膩子（兩道：粗型、細型各一道）、底漆層（一道）、外墻漆面層（兩道），各種樣板需分層留樣并經甲方、監理方驗收合格后，乙方方可正式施工。　　

　　二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件、設計變更、樣板要求和國家、地方頒發的建筑工程規范標準等進行施工，并接受甲方現場派駐代表的監督。　　相關的合同通用版83;弱電施工標準版標準合同書;消防工程施工標準版標準合同書;防水工程施工標準版標準合同書;爆破施工標準版標準合同書;電力建設工程施工標準版標準合同書;水利水電工程施工協議書183;綠化施工標準版標準合同書;水利水電工程施工協議書183;裝修施工協議書

　　三、乙方需按約定采購材料，符合圖紙要求和國家規定標準，并提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等，所購材料經甲方、監理方檢查確認后，乙方才能施工使用，不符合要求的，乙方負責運出施工場地并重新采購.

　　四、外墻涂料工程符合以下規定，以乙方提供的涂料樣品進行驗收：　　涂料名稱 顏色色號 生產廠家　　外墻專用膩子（兩道） 有限公司　　水性底漆（一道）　　彈性抗污涂料（兩道）　　備注:

　　①基層膩子為兩道：粗型、細型各一道

　　②外墻涂料涂刷紋理為細紋（以樣品驗收），必須具有遮蓋力，耐紫外線，抗酸堿，不變色，不起泡，無粉化，無龜裂，不脫落，可清洗等。　　

　　第六條： 工程驗收　　

　　一、外墻涂料工程報驗。材料進場及施工過程中，乙方需向甲方報驗的內容為：　　

　　1、進場材料報驗；　　

　　2、抹灰基層質量和含水率測定報驗（正式施工前報驗）；　　

　　3、打底膩子基層質量報驗（膩子施工完成后，封閉底漆施工前報驗）；　　

　　4、抗堿封閉底漆層質量報驗（封閉底漆完成后，罩面漆施工前報驗）；　　

　　5、成品質量報驗（兩道罩面漆完成后報驗）。　　甲方及監理方進行上列各項驗收，如驗收不合格或驗收手續不全，甲方可以要求乙方返工直至驗收合格，工期不順延；因此造成工期延誤的，按合同暫定總價3‰天計收違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。　　

　　二、工程綜合驗收　　

　　1、以國家頒發的工程施工及驗收規范、工程質量檢驗評定標準及施工圖紙、施工技術文件、樣板要求等為依據，由甲方、監理方、____市建設工程質量監督站等部門進行驗收。　　

　　2、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內組織竣工驗收。工程驗收合格后貳天內，乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時間內組織驗收的，工期順延。　　

　　3、工程未能通過驗收的，乙方在甲方要求的時間內整改至驗收合格，工期不順延；因此造成工期延誤的，按合同暫定總價3‰天計收違約金，并賠償因此給甲方造成的損失；工程經過貳次以上（含貳次）未能通過驗收的，另行向甲方支付違約金人民幣壹萬元（10000.00）次的處罰。　　

　　第七條：工程質保　　

　　1、本合同工程質保期為________年，自工程驗收合格交付甲方之日起計。質保期內，凡因產品和施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方及客戶的一切損失損害賠償責任，工程保修條件、范圍等按甲方確認的質保書和國家有關規定執行。　　

　　2、質保期內，如膩子層或油漆層出現開裂、起皮、脫皮、變色、泛堿，流墜等質量問題，乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格，如屬于大面積返修（累計2㎡以上），再次驗收合格后工程質保期重新計算（即返修合格后再保修________年）。　　

　　3、質保期內，工程發生質量問題，乙方應在接到甲方或用戶通知后24小時之內到現場進行維修，否則甲方有權扣收質保金，并自行維修處理，相關費用由乙方承擔。　　

　　第八條：甲方工作　　

　　1、甲方提供本工程相關的施工圖紙、設計效果圖，確定顏色色號。　　

　　2、提供乙方施工所需用水、電源，水電費由乙方承擔；可提供設備材料放置場地。　　

　　3、協助協調主體施工各方的關系及對工程工序的整體調度。　　

　　4、對乙方施工的工程，甲方工地代表負責進行監督，對不合格的工程（工序）甲方有權責令其返工或停工，因此造成的經濟損失由乙方承擔。　　

　　第九條：乙方工作　　

　　1、本合同簽訂生效后三天內，將本工程的施工組織設計、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監理方審定。　　

　　2、熟悉施工圖紙，按圖施工；自行負責場內的各種水平和垂直運輸。　　甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________　　法定代表或其委托人：_________ 法定代表或其委托人：_________　　地 址：_________ 地 址：_________　　開戶行：_________ 開戶行：_________　　帳 號：_________ 帳 號：_________　　簽約時間：________年____月____日 簽約地點：_________