樓頂漏水維修合同（通用3篇）

樓頂漏水維修合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　本著平等、自愿、公平的原則，甲乙雙方就花園樓頂防水工程經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同，其條款如下：

　　一、甲方委托乙方做花園樓頂防水工程。工程面積為平米，包括向西延伸的部分。

　　二、雙方商定該程造價為 元;工期為天。

　　三、樓頂太陽能設(shè)備的搬遷與復(fù)位均由乙方負責。

　　四、乙方在施工過程中必須嚴格按著工程工藝要求進行操作保證工程質(zhì)量并按期竣工。

　　五、該工程自竣工之日起，質(zhì)量保證期為*年。

　　六、竣工后如在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)滲漏等現(xiàn)象由乙方負責免費維修;質(zhì)量保證期因滲漏而造成甲方的一切經(jīng)濟損失由乙方負責賠償。(如：住房的的裝修，物品遭受損失的賠償?shù)取?

　　七、施工期間乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定采取嚴格的安全措施，如出現(xiàn)事故均由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任。

　　八、甲方必須在工程完工后一次性支付工程款，不得拖欠。

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。本合同自雙方簽字之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

樓頂漏水維修合同 篇2

　　合同編號：______

　　甲方(定作人)：______

　　法定住址：______

　　法定代表人：______

　　職務(wù)：______

　　委托代理人：______

　　身份證號碼：______

　　通訊地址：______

　　聯(lián)系人：____________

　　電話：____________

　　傳真：____________

　　帳號：____________

　　電子信箱：______

　　乙方(承攬人)：______

　　法定住址：______

　　法定代表人：______

　　職務(wù)：____________

　　委托代理人：______

　　身份證號碼：______

　　通訊地址：______

　　聯(lián)系人：____________

　　電話：____________

　　傳真：____________

　　帳號：____________

　　電子信箱：______

　　雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_____修繕協(xié)議：

　　第一條修繕修理項目、數(shù)量、報酬

　　第二條定作人保證其有權(quán)對上述_____進行修繕。

　　第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。

　　第四條材料

　　第五條檢驗

　　1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：______、方法：______、時間：______、地點：_______

　　2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：______、方法：______、時間：______、地點：_______

　　第六條修繕修理時間

　　從_____年_____月___________日到_____年_____月________日

　　第七條質(zhì)量要求

　　修繕修理項目應(yīng)符合_____的規(guī)定和要求，具體的技術(shù)標準、質(zhì)量要求包括：_______

　　第八條資料提供

　　1.定作人于_____時間，以_____的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：_______。

　　2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在__________日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的___________日內(nèi)答復(fù)。

　　第九條轉(zhuǎn)包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：____________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第十條保密

　　承攬人應(yīng)當就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。具體包括：

　　1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。

　　2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴格遵守保密義務(wù)。

　　3.定作人對其專有機密信息自行負責。

　　第十一條中途變更的后果

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當賠償損失。

　　第十二條協(xié)助

　　1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：_______，并滿足以下要求：_______。

　　2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。

　　第十三條監(jiān)督

　　承攬人在工作期間，應(yīng)當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十四條保管義務(wù)

　　承攬人應(yīng)當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當承擔損害賠償責任。

　　第十五條更換部件：

　　1.部件更換可能會影響____________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。

　　2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標相近的部件。

　　3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務(wù)提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_____市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。

　　4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　第十六條交付

　　修繕修理項目完工后，交付時間：______，交付方式：_______，交付地點：_______。

　　第十七條驗收

　　1.雙方約定由_____來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬___________元。該部分費用由定作人來負擔。

　　2.修繕修理項目檢驗標準依據(jù)____，具體驗收時間為：_______

　　第十八條修繕費用

　　本次修繕的費用為__________元，定作人在____年____月_____日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)__________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后___________日內(nèi)將尾款___________元全部付清。

　　第十九條結(jié)算方式

　　報酬與材料費的結(jié)算方式為：

　　第二十條保修

　　設(shè)備修復(fù)后，對于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供_____個月的保修。

　　但下列情況不屬保修范圍：

　　1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

　　2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

　　3.因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;

　　4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第二十一條合同的變更

　　本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_____天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的終止

　　如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。

　　1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。

　　2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。

　　3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

　　4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

　　第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓

　　除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條聲明及保證

　　定作人：

　　1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　承攬人：

　　1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十五條通知

　　1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_____(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：__________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起__________日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。

　　第二十六條爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_____仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十七條不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后___________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂______日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

　　第二十八條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十九條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第三十條合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之______日起生效。

　　有效期為_____年，自_____年_____月___________日至_____年_____月___________日。

　　本合同正本一式_____份，雙方各執(zhí)_____份，具有同等法律效力。

　　定作人(蓋章)：_______承攬人(蓋章)：_______

　　法定代表人(簽字)：_______法定代表人(簽字)：_______

　　委托代理人(簽字)：_______委托代理人(簽字)：_______

　　簽訂地點：_______簽訂地點：_______

　　_____年____月___________日_____年____月___________日

樓頂漏水維修合同 篇3

　　客戶單位名稱：(以下簡稱“甲方”)

　　售后服務(wù)單位：(以下簡稱“乙方”)

　　甲乙雙方本著平等互利的原則，甲方對所屬的中央空調(diào)委托乙方進行保養(yǎng)、維修。為明確雙方的責任和權(quán)利就下列條款經(jīng)協(xié)商后簽訂協(xié)議，其它未盡事宜，由雙方協(xié)商后另行解決。協(xié)議如下：

　　一、維保主要設(shè)備

　　_________________________。

　　二、保養(yǎng)范圍：

　　1、室外機、室內(nèi)機、系統(tǒng)及控制部分;

　　2、設(shè)備電器以空調(diào)設(shè)備主電源連接端子為界。

　　三、保養(yǎng)內(nèi)容：

　　1、室外機控制器內(nèi)容;

　　2、室外機熱交換器清洗;

　　3、室內(nèi)機電腦板清潔;

　　4、冷媒系統(tǒng)氣密性檢測;

　　5、電器的絕緣性能安全性檢測;

　　6、電源端子、壓縮機電器端子的松緊檢測;

　　7、信號傳輸檢測;

　　8、保溫層的修補;

　　9、冷凝排水系統(tǒng)的檢測、清潔;室內(nèi)機過濾網(wǎng)清洗;

　　10、對系統(tǒng)進行全面調(diào)試。

　　四、雙方責任

　　1、乙方責任

　　A、定期派技術(shù)人員巡檢設(shè)備運行狀況;

　　B、向甲方匯報設(shè)備運行狀況，排除可能存在的隱患;

　　C、檢測時如存在隱患，應(yīng)及時向甲方提出維修建議;

　　D、乙方在進行維修保養(yǎng)工作時應(yīng)遵守甲方的各項管理制度;

　　2、甲方責任

　　A、按照協(xié)議規(guī)定向乙方支付費用;

　　B、嚴格按照設(shè)備的操作規(guī)程和乙方的正確指導(dǎo)操作設(shè)備;

　　C、提供維修保養(yǎng)的場所，協(xié)助提供適用的設(shè)備(必要時);

　　D、維修保養(yǎng)過程中甲方應(yīng)派人員協(xié)助乙方進行工作，幫助開門及協(xié)調(diào)水電的使用;

　　E、及時落實乙方提出的`建議和意見;

　　F、對在運行中出現(xiàn)的異�，F(xiàn)象應(yīng)及時通知乙方前來維修;

　　G、因供電原因出現(xiàn)的故障，不在乙方的維修范圍內(nèi);

　　五、其它約定

　　1、隨著使用年限的增長，設(shè)備上的部分傳感器的阻值偏差或老化現(xiàn)象造成的故障不屬于保養(yǎng)工作內(nèi)容;

　　2、在保養(yǎng)期內(nèi)，乙方不保障甲方自行提供的更換零件的質(zhì)量及自行維修或委托第三方進行維修后的設(shè)備質(zhì)量，并且乙方不負由此引起的一切責任;

　　3、乙方不得在保養(yǎng)期間私自更改空調(diào)配件，造成空調(diào)不能正常使用，如果在保養(yǎng)之后一個月內(nèi)出現(xiàn)因保養(yǎng)導(dǎo)致空調(diào)不能使用，甲方可以拒付余款，直至空調(diào)修復(fù)為止。

　　六、協(xié)議費用支付

　　本協(xié)議總保養(yǎng)費用計人民幣叁仟陸佰元整(小寫3600.00)。協(xié)議簽訂后七個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付年保養(yǎng)費的百分之五十，清洗工作結(jié)束之后一個月內(nèi)支付余款。

　　七、違約條款

　　1、乙方有權(quán)因未收到應(yīng)付款而終止服務(wù);

　　2、甲方有權(quán)因乙方不信守本協(xié)議的而拒付剩余的款項。

　　八、其它條款

　　1、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章生效，一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份;

　　2、本協(xié)議屆滿后，雙方重新簽訂新協(xié)議;

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________