單位建設工程的承包合同(精選31篇)
單位建設工程的承包合同 篇1
甲方:蘭殿濤 (以下簡稱甲方)
乙方:蘭學東 (以下簡稱乙方)
甲方蘭殿濤,需建房屋三間,由承包施工方乙方蘭學東磚工師傅承包建筑。經甲、乙雙方協商,條款如下:
一、甲方建筑范圍
整棟房屋建筑及乙方施工范圍:房屋、墻體、陽臺內部需鋼筋梁柱,樓梯結構、水泥板、前后天溝、雨棚、一樓、二樓、三樓地面內外粉涮,內墻面涮白、天蓋、房屋前面磁磚、階基都由乙方承包施工。
二、甲方要求建筑標準及質量
1、甲方要求一樓高度暫為地面到樓面3.5米,二樓高度為3.3米,三樓陸抖墻縮飛。
2、內部結構需鋼筋梁柱,必須由甲方確定,乙方不得擅自變更。
3、乙方施工必須保證施工質量,誤差不得超過0.5公分。乙方施工期間,甲方視為質量不滿如需返工,乙方得遵守甲方意見,損失材料費得由乙方承擔賠償。
三、乙方承包施工價格及收費范圍
1、按照雙方磋商,乙方收費為每平方米為壹佰零三元整(103元),乙方收方一樓、二樓按照東邊墻角到西邊墻角,附加西邊檐邊30公分,側面按照前面墻角到后面墻角,附加后面檐邊40公分,三樓按照一層平方米的三分之一收方。一樓實體墻附加施工費壹千陸百元整(1600元)。
四、甲方要求期限、付款
1、在甲方材料滿足情況下,乙方不得拖延時間,須按期完工,期限為農歷五月竣工。
2、甲方付款必須照乙方施工進度進行支付。整棟房屋完全竣工,甲方驗收合格后一切款目付清給乙方。
五、甲方提供
甲方只提供房屋材料、茶水,不提供施工期間早、午、晚餐以及乙方施工工具和跳架。
六、安全措施
甲方要求乙方承包施工,必須安全施工,管理好自己的施工人員,杜絕事故發生。
本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,甲方要求證明人、村委證明。上述合同三方簽字后生效。
甲方簽字: 乙方簽字:
證明人簽字:
單位建設工程的承包合同 篇2
甲方(委托單位)
乙方(檢測機構)
根據《中華人民共和國民法典》以及其他有關法律法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就本建設工程檢測事項協商一致,簽訂本合同。
工程概況
工程名稱:標段
工程地址:
檢測類別:□驗收檢測□平行檢測□其他
工程類別:□房建□房屋修繕□市政基礎設施
□公路□水運□水利
□綠化□民防□軌道交通
□其他
工程性質:□政府投資工程□非政府投資工程
建設/實施單位:
設計單位:
見證單位:
總承包單位:
施工單位:
工程報建編號:工程所屬區縣:
工程投資額:工程建安費:
監管機構:
第一條檢測項目
甲方委托乙方檢測的檢測項目(項目名稱按附件一填寫)包括:具體的檢測項目、數量及檢測參數見附件二。
第二條檢測標準
雙方約定的檢測標準:
第三條檢測費用的核算與支付
(一)雙方同意按照下列第種計算方式核算檢測費用。
1.乙方按照《上海市政府投資房屋建筑、市政基礎設施和公路工程檢測收費標準》中的檢測單價收費,乙方根據實際檢測工作量收取檢測費。
2.本合同各檢測項目單價見附件二,乙方根據實際檢測工作量收取檢測費。
(二)雙方同意按照下列第種支付方式支付檢測費用。
1.自本合同簽訂之日起每日,甲方按乙方實際完成的檢測工作量和建設工程檢測信息系統生成的結算憑證支付檢測費用。
(三)甲方對檢測項目費用有異議的,應及時與乙方進行協商,但不得拖延其他無異議項目檢測費用的支付。
第四條檢測報告的交付
(一)乙方交付檢測報告時間的約定見附件二。
乙方交付檢測報告一式份,當甲方對部分檢測項目的檢測報告份數有特殊需要時,可另行約定。
(二)雙方約定按照下列第種方式交付檢測報告。
1.甲方上門提取檢測報告。
2.乙方送檢測報告給甲方。
第五條檢測樣品的運輸
雙方約定按以下第種方式運輸檢測樣品。
乙方按有關規定對檢測后的樣品進行留樣。
1.甲方負責將檢測樣品送至乙方檢測場所,并承擔相應運輸費用。
2.乙方到工程現場抽取檢測樣品,甲方承擔相應抽樣及運輸費用。
第六條甲方的權利義務
(一)甲方不得將同一單位工程中的同一類型檢測項目委托其他檢測機構進行檢測。
(二)甲方應當按照規定,在建設工程項目專戶中單獨列支檢測費用。
(三)甲方授權為代表,負責與乙方聯系。
如甲方代表發生變更,甲方應書面告知乙方。
(四)甲方應于檢測活動開始前日內向乙方提供附件三所列的與本檢測業務有關的資料及文件,并對資料的可靠性負責。
(五)委托檢測前,甲方應將見證單位和見證人員以書面形式通知乙方。
見證人員發生變更的,甲方應及時書面告知乙方。
(六)檢測試樣抽取、制作時,甲方應確保由見證人員對檢測試樣張貼或者嵌入唯一性識別標識,并現場將檢測試樣信息錄入檢測信息系統。
委托時應填寫檢測委托單,委托單應采用本市統一樣式,并經見證人員和取樣人員當場簽字確認。
(七)檢測項目屬于工程實體檢測的,甲方應提前日將現場檢測日期通知乙方。
見證人員應對工程現場檢測進行見證,并在現場檢測原始記錄上簽字確認。
(八)甲方應當負責與本工程檢測業務有關的第三人的協調,為乙方提供必要的外部工作條件。
(九)甲方不得以任何方式要求乙方出具虛假檢測報告。
第七條乙方的權利義務
(一)乙方應向甲方提供與本工程檢測業務有關的資料,包括建設工程檢測資質證書、檢測機構評估證書及其附表等復印件。
(二)乙方承諾與相關單位、法律法規授權的具有管理公共事務職能的組織以及本工程相關的建設單位、設計單位、施工單位、監理單位無隸屬關系或者其他利害關系。
(三)乙方在同一建設工程項目或標段中,不得同時接受建設、施工或者監理單位等兩方以上的檢測委托。
(四)乙方應當按照合同約定的標準進行檢測,并對檢測數據和檢測報告的真實性和準確性負責。
(五)檢測項目屬于工程實體檢測的,乙方應事先編制檢測方案報送甲方。
(六)檢測項目屬于工程實體檢測的,乙方應在甲方通知的日期進場開展檢測活動。
(七)乙方現場檢測時應遵守工程安全管理及其他工程現場管理制度。
(八)對依據相關法律、法規、規章和技術標準實施的建設工程法定檢測項目,乙方應使用檢測信息系統實施檢測,并出具帶有防偽標記和校驗碼的檢測報告。
(九)檢測結果不合格的,乙方應在獲得檢測結果后日內通知甲方。
(十)在基樁、地基基礎、主體結構、建筑節能及單位工程驗收前,乙方應向甲方提供《建設工程檢測報告確認證明》,對工程檢測內容、數量和不合格項等情況作出說明。
第八條對檢測結論異議的處理
甲方對檢測結論有異議的,可由雙方共同認可的檢測機構復檢。
復檢結論與原檢測結論相同,由甲方支付復檢費用;反之,則由乙方承擔復檢費用。
復檢結果由提出復檢方報建設行政管理部門或者其他有關部門備案。
第九條違約責任
(一)甲方逾期支付檢測費用的,每逾期一日應按未支付費用的%向乙方支付違約金。
(二)因甲方未履行義務而造成乙方無法按時保質地完成檢測業務的,甲方應當承擔相應的經濟損失,并賠償由此給乙方造成的損失。
完成檢測業務的時限由雙方另行約定。
(三)乙方未按照合同約定時間提交檢測報告,每逾期一日應按相關檢測項目檢測費用的%向甲方支付違約金。
(四)檢測報告信息錯誤、未按照約定檢測依據進行檢測或者檢測結論判斷錯誤的,乙方應進行更正或免費重新進行檢測,給甲方造成損失的應予以賠償,由甲方原因造成上述錯誤的除外。
(五)其他違約責任:
第十條其他約定事項
第十一條爭議的解決
本合同在履行過程中發生爭議,雙方可協商解決,協商不成的,可選擇下列方式:
1.向仲裁委員會申請仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第十二條附則
乙方應當在檢測合同簽訂后的20日內,將合同報建設行政管理部門或者其他有關部門備案。
檢測合同主要內容發生變更的,應當在合同變更后的20日內,向原合同備案部門辦理變更備案。
本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
本合同一式份,雙方各執份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
郵政編碼:郵政編碼:
單位電話:單位電話:
傳真:傳真:
聯系人:聯系人:
聯系人手機:聯系人手機:
統一社會信用代碼:統一社會信用代碼:
合同訂立時間:年月日
單位建設工程的承包合同 篇3
甲方:
乙方:
甲、乙雙方在平等、自愿、互惠的原則下,根據國家有關法律、法規及《柳河縣鼓勵投資若干規定》(柳政發[20__]1號文,以下簡稱“規定”),達成如下協議:
一、建設項目
二、建設地點
三、投資規模
乙方在甲方區域內投資x萬元,其中固定資產投資萬元(待投產后由縣招商引資考評工作辦公室核定)。
四、建設起止時間
自x年x月x日至x年x月x日,完成固定資產投入x萬元,x年x月x日投入生產。
五、乙方享有的優惠政策
(一)土地政策
乙方項目建設用地畝。具體享受政策按《規定》有關政策執行。
(二)財政稅收政策
1、乙方享受目前國家振興東北老工業基地稅收優惠政策。對購進機器設備所含增值稅進行抵扣;提高固定資產折舊率和縮短無形資產攤銷年限;提高計稅工資稅前扣除標準。
2、從企業納稅年度起5年內,企業前3年上繳所得稅的40%和增值稅的20%全部獎勵給投資企業,后2年所得稅的20%和增值稅的10%全部獎勵給投資企業,用于企業擴大再生產和技術改造。
(三)規費政策
1、新辦企業建設期間,行政事業性收費按《規定》有關政策執行。
2、新辦企業生產經營期間,對各項行政事業性收費參照重點企業扶持政策,實行“一個漏斗收費”政策。
(四)服務措施
1、甲方為乙方提供“一條龍”服務和“一站式”審批,全程跟蹤服務,協助乙方辦理各種證照手續。乙方負責出具相關要件,并承擔辦證費用。
2、對域外投資項目,由縣招商引資工作委員會辦公室出具確認文件,相關部門兌現優惠政策。
六、乙方責任
(一)乙方須在本協議確定期限內實施項目建設,并按期投入生產。
(二)乙方經營期限需在10年以上,經營期限內不得擅自轉讓、抵押或改變土地用途,如有需要,須經甲方同意。
(三)本協議簽字后,乙方需向甲方交納萬元項目建設保證金。如項目出現停建、撤建或改變土地用途,甲方除收回土地使用權外,乙方的地上投入部分和項目建設保證金無償劃歸甲方所有。項目基礎建設結束后,保證金全部返還。
(四)乙方需按甲方要求的統一規劃進行土建施工和建設。
七、本協議未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
甲方:(印章) 法人代表(簽字)
乙方:(印章) 法人代表(簽字)
年 月 日
單位建設工程的承包合同 篇4
建設工程合同范文
履約銀行保證書
根據本保證書,我們(單位名稱)注冊地址為(詳細地址)(以下稱承包人),和(保證人姓名)注冊地址為(詳細地址)(以下稱保證人)在此以擔保全額為(貨幣名稱、數額)共同格守對(業主名稱)(以下稱為業主)的義務。
根據本保證書,承包人與保證人應保證自己,以及其繼承人和受讓人承擔共同的及各自的對該項支付的義務。
根據以業主為一方,承包人為另一方所達成的協議,承包人已承擔了合同義務(以下稱為所簽合同)去實施并完成某項工程,并在工程出現任何缺陷時,按上述合同中有關條款規定進行修補。
茲將上述書面保證的條件表述如下:如果承包人正確地履行和遵守所簽合同中規定的承包人一方按合向的真實主旨、意向和含義應履行和遵守的所有條款、條件及規定,或者如果承包人違約則保證人就賠償業主因此而蒙受的損失,直到達到上述保證金總額,屆時,本保證書所承擔之義務即告終止和失效。
否則仍保持完全有效。
但所簽合同條款,或對工程的實施。
完成及修補其缺陷的性質和范圍的任何變更,以及業主或監理工程師根據所簽合同給予的時間寬限或業主或上述監理工程師方面對所簽合同有關事宜所做的任何容忍或寬恕均不解除保證人所承擔之上述保證書規定的義務。
但只在下述情況下保證人才承擔清償業主蒙受損失之義務:
收到業主與承包人雙方書面通知,說明業主與承包人已一致同意應向業主支付這一筆損失賠償費;或者保證人收到一份與所簽合同條款規定相一致的、按仲裁程序簽發的、并在法律上證明的裁決書副本,說明應向業主支付這一筆損失賠償費。
代表(承包人名稱)代表(保證人姓名)由(簽字人姓名)由(簽字人姓名)
以_____的資格以_____的資格
在(證明人)證明下在(證明人)證明下
簽于一九九_年_月_日簽于一九九_年_月_日
單位建設工程的承包合同 篇5
供貨合同(建設工程)
進貨方:______________________(以下簡稱甲方)
供貨方:______________________(以下簡稱乙方)
鑒于:甲方因生產經營需要欲購買一批生產設備(包括機電產品及與甲方生產相配套的一切設備),甲方選定乙方為其提供上述生產設備。甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利的原則,根據《民法典》及其他有關法律法規的規定,經充分協商一致,訂立如下合同,以資共同遵守。
一、自本合同生效之日起,乙方為甲方之供貨商,甲方如需購買生產所需設備,即應及時書面通知乙方,由乙方組織貨源。
二、乙方于收到甲方的書面通知之日起即積極組織貨源,根據甲方的要求提供生產設備,甲方每次所需購買設備的具體規格、價款、供貨時間、供貨方式、價款支付方式由雙方另行協商后簽訂書面補充協議進行約定。
三、乙方保證對提供生產設備的質量問題負責,否則無條件退換,并保證商品之合法性,決不提供假貨、仿冒品、劣品,或標示不明之商品,甲方于驗收后發覺得于三日內退回乙方。若因銷售商品不合法性所引起對第三者之刑事、民事責任一切由乙方無條件全權負責,甲方只善盡協調溝通之責任。
四、本合同有效期間為_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。合同期間甲乙任何一方不得無故終止合同。甲方無故終止合同,除應向乙方付清已購設備的所有貨款外,還應支付乙方_______萬元的違約金;乙方無故終止供貨,甲方有權扣留乙方之部份貨款作為求償業務之損失。
五、乙方對于供給甲方之商品于甲方付款時提供符合規定的正式發票。
六、本合同未盡事宜,雙方另行協商,簽訂書面補充協議。雙方因履行本協議所簽訂的一切書面補充協議均為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。
七、本合同在履行過程中發生爭議,雙方首先應友好協商解決,協商不成,可向有管轄權的法院提起訴訟。
八、本合同一式_______份,甲乙雙方各執_______份,具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(章):_____________________ 乙方(章):_____________________
法定代表人(簽字):_____________ 法定代表人(簽字):_____________
公司地址:_______________________ 公司地址:_______________________
聯絡電話:_______________________ 聯絡電話:_______________________
簽訂日期:_____________________年_________________月______________日
單位建設工程的承包合同 篇6
建設工程合同
甲方:(建筑單位)
法定代表人:
職務:
地址:
電話:
乙方:(承建單位)
法定代表人:
職務:
地址:
電話:
根據《中華人民共和國民法典》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
第一條 工程概況
(1)廠房A-5層,總高度24.15M,建筑層水平投影面積15160.6㎡;
(2)廠房B-5層,總高度24.15M,建筑層水平投影面積8851.82㎡;
(3)舊宿舍在原有樓層上加二層;
暫定廠房A、B,宿舍加層建筑層水平投影面積約25000㎡,合總價2100萬,(每平方米以850元計價,如與報建合同不符以本合同為準)工程完成建筑層水平面積大于25000㎡的面積按每平方米850元計價。
工程名稱:東莞市佳達包裝材料有限公司建設工程
工程項目:廠房A、B、宿舍加層(不包括原有宿舍裝修)
工程地點:東莞市鳳崗鎮天堂圍西旺工業區佳達工業園
開工期限:自開工日起300個晴天,不包括節假日,工程在期限內未能完工,如未超出一個月不獎不罰。
第二條 付款方式
1、廠房A、B、宿舍加層,甲方在工程開工前后至工程完工支付工程款1600萬到乙方賬戶,余款500萬元在工程完成日起后36個月內每月平分支付(即按每月付款138800元不等給乙方,每月15日前至少支付138800元)。
乙方指定賬戶,開戶名:鄧康強,開戶行:東莞農村商業銀行鳳崗支行,賬戶:
2、1600萬工程款在開工前甲方需要支付乙方訂購鋼材費用360萬元、商品混凝土費用200萬元(開工三天前)、工程其他材料費用100萬元。開工后完工前按照進度支付宿舍建筑費用85萬元、門窗工程費用100萬元(分兩期,其中窗框工程50萬元,窗肉工程50萬)、外墻裝飾工程費用50萬元、工程完工代支工人工資65萬元。剩余工程款640萬元按照每層梁板混凝土澆搗完,按進度比例付款乙方(即廠房A每層梁板混凝土澆搗完付80萬元,廠房B每層梁板混凝土澆搗完付48萬元)
第三條 建筑材料標準:
1、廠房A、B內地臺澆搗C20混凝土10CM厚。
2、廠房A、B首層地面分格原色水泥水磨石,樓面分格原色水泥金剛砂。
3、宿舍加層樓面水泥砂漿鋪貼500X500陶瓷地磚。
4、衛生間樓地面水泥砂漿鋪貼陶瓷防滑地磚。
5、廠房A、B樓梯休息臺平面及樓梯踏步級水泥沙漿,鋪貼每平方米100元以內的大理石決料。
6、廠房A、B、宿舍加層樓地面的踢腳線用600X600的地板磚割成5塊,120MM長條磚粘貼。
7、廠房A、B衛生間墻面用250X400每塊約1.5元的瓷片粘貼2.2M高,加層宿舍衛生間粘貼至板底。
8、廠房A、B、宿舍加層所有內墻抹灰找平壓干刮膩子。
9、廠房A、B、宿舍加層所有天柵底梁柱面不可抹灰,只用刮膩子。
10、廠房A、B、宿舍加層外墻水泥沙漿抹底灰,面粘貼每平方米16元的紙皮磚。
11、廠房A、B樓梯扶手用304型厚1.0的不銹鋼材料制安。
12、廠房衛生間門用鋁材料制安。
13、鋁窗用雄業牌白鋁白玻,玻璃5MM材料制安。
14、層面防水按二布三油鋪貼
。
第四條 其他事項
1、甲方責任
(1)、天然基礎檢測費由甲方支付。
(2)、10萬元以上的城建押金由甲方支付。
(3)、城建基礎設施費,建筑監督部門放線費由甲方支付。
(4)、靜壓樁檢測費由甲方支付。
2、乙方責任
(1)、10萬元以下城建押金由乙方支付。
(2)、工程公司管理費、建筑工程稅金,工人社保,費用,工地工程用水用電費由乙方支付。
(3)、靜壓樁工程費由乙方支付。
(4)、乙方包括廠房A、B化糞池建造,樓層內排污、排水安裝,但是不包廠區內排污、排水管道及設施,不包防雷設施工程,不包水電安裝工程。
(5)、工程完成竣工后期如樓板產生裂痕,由乙方負責補修及費用,但甲方不可扣減工程款。
第五條 違約責任
1、由于甲方的原因導致工程款不按時支付或停工,甲方應賠償乙方因停工所造成的損失。(按照每名工人150元一天、材料漲價所造成的損失計算)
2、甲方未按照約定在工程完成日起后36個月內每月平分支付500萬元余款,若有拖欠則按照應付款的千分之五每天加收滯納金。
3、甲乙雙方違反本協議的規定履行自己的義務,視為違約,守約方有權要求違約方賠償損失并解除合同或者要求繼續履行合同。
第六條 爭議解決
本合同在履行過程中發生的爭議由雙方協商解決,如協商不成,有權依法向人民法院起訴。
第七條 未盡事宜
工程建設過程中,發生的不可預算的其他事項,由甲乙雙方協商另簽補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。
本合同經雙方認可,本合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份,自簽訂之日起發生法律效力。
甲方:(簽章) 乙方:(簽章)
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日 年 月 日
簽訂地點:
單位建設工程的承包合同 篇7
甲方:中國小商品城常州分場 乙方:____X公司 根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,為明確雙方施工過程中的權利,義務和責任,雙方本著實事求是的原則結合本工程的具體情況,經協商達成如下合同條款.
第一條 工程概況
1.1 工程名稱: 中國小商品城常州分場
1.2 工程地點:局前街
1.3 建筑面積:43000㎡
1.4 承包范圍:地上一,二,三,四層,空調系統及末端設備安裝調試(主機房設備除外).
1.5 承包方式:包工,包料,包工期.
1.6 本工程總造價:根據甲方認可設計通風工程圖,暫定價X元(陸佰萬元整).
1.7 開工日期: 批準日期以開工報告為準.
1.8 本工程工期:為____日歷天(指隱蔽工程),涉及裝璜工程部分雙方另行協商工期.
1.9 質量等級:合格
第二條 合同文件使用的語言文字和適用法律
2.1 合同使用語言文字:漢語
2.2 適用法律,法規:中華人民共和國和____法律,法規
2.3 適用標準,規范:gb50243-97及有關規程
第三條 圖紙
3.1 圖紙提供日期:________年____月____日
3.2 圖紙提供套數: 套
第四條 甲方駐工地代表人員:
第五條 乙方駐工地代表人員:
第六條 甲方責任
6.1 配合乙方辦妥施工各種證件和手續.
6.2 在開工前10天保做好三通一平交乙方使用,并保證施工期間的正常使用.
6.3 做好各個施工單位組織協調工作.
6.4 清除施工現場各類障礙物,解決乙方施工用房,包括材料堆放中轉場地臨時設施用房.
6.5 駐派工地現場代表人全權負責施工工程各項審批(隱蔽工程驗收,簽證,工程量的核定工作,具備有效法律憑證).
第七條 乙方責任
7.1 向甲方,監理提供月工程進度計劃表.
7.2 施工現場做到文明施工,符合____工程管理條例,做好各項安全措施,若造成人員傷亡事故,責任自負.
7.3 所用的施工機械設備必須符合____環保要求.
7.4 積極配合各個施工單位組織協調工作.
7.5 嚴格執行有關施工規范,施工標準,嚴格控制施工質量,如不按各項施工規范造成經濟損失自負.
第八條 進度計劃
8.1 乙方接到審批簽證的施工圖且于設計交底后15天內向甲方提供施工組織設計和施工進度表.
8.2 甲方接到乙方施工組織設計和施工進度計劃表后5天內予以書面回復(批準或要求乙方修改)逾期不復的,乙方可認為甲方已批準.
8.3 乙方在接到甲方要求修改施工組織設計或計劃進度表的當天,應給甲方相關內容的明確答復,逾期不復的,甲方或認為乙方已同意修改.
第九條 暫停施工
9.1 若乙方在施工過程中違反本合同,或發生質量事故,安全事故,甲方可發書面停工通知單,并在2天內提出處理意見.
9.2 若乙方在施工過程中由于甲方原因造成停工,誤工等,由甲方承擔經濟損失,相應順延工期,停工責任在乙方,由乙方承擔發生的費用.
第十條 工期延誤是指:
10.1 工程量變化和設計變更.
10.2 非乙方原因造成的停電,停水,一周累計超過8小時.
10.3 不可抗力自然災害.
10.4 甲方確認的其它因素.
第十一條 檢查和返工 1
1.1 乙方應認真按照施工規范,標準和設計要求施工,隨時接受甲方代表檢查,不合格現責令返工,修改,費用自負. 1
1.2 因甲方不正確指令或其它非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔,并相應順延工期. 1
1.3 由于
第三方原因造成的工程質量問題或事故,乙方應及時采取補救措施,由
第三方賠償經濟損失,甲方負責辦理簽證結算給乙方
單位建設工程的承包合同 篇8
申請借款單位:__________________(以下簡稱甲方),由______________單位擔保,并經_____________批準,向______________信托投資公司(以下簡稱乙方)申請借款,雙方議定以下條款,共同遵守:
第一條甲方申請借款總額為人民幣______________.借款用于____________________________,保證專款專用。
第二條乙方根據甲方報送的工程用款計劃和用款借據及時審查發放貸款,以保證甲方工程需要。甲方違反政策、擅自改變計劃,挪用貸款或物資,乙方有權停止發放貸款。被挪用的貸款要加收百分之五十的利息或如數扣回。
第三條借款期限定為_______年_______月(指從第一筆貸款之日起到最后還清全部本息)。借款利率,月息為_______‰;年息為_______%(如國家利率調整:1.利率不變;2.相應調整),按_______計收利息。貸款逾期不還,按國家規定的相應貸款利率加收百分之二十利息。
第四條甲方保證按期歸還貸款。甲方如不能按期還清貸款,擔保單位必須承擔連帶還款責任。乙方有權從甲方或擔保單位存款賬戶中扣回。
第五條甲方同意按時向乙方報送工程進度、貸款使用情況的統計報表和資料,為乙方工作提供方便。
第六條簽定本合同后,貸款方如未能按期向借款方提供或借款方未能按規定的時間提用借款,都應視違約,并視違約天數、額度,每天按_______付違約金。
第七條本合同一式叁份,由甲乙雙方和擔保單位各執一份,具有同等法律效力。
借款單位:(蓋章)_________________貸款單位:(蓋章)_________________
單位建設工程的承包合同 篇9
(甲方)發包人:
(乙方)承包人:
法定代表人: 黃海建 證書等級: 一級 電 話:
(甲方)委托(乙方)承包人建造 1#廠房 建造工程,經雙方協商簽訂合同,合同依據如下:
1.1依《中華人民共和國合同法》 《中華人民共和國建筑法》 《建設工程勘察設計市場管理規定》去執行。
1.2國家及地方有關建筑工程管理法規和規章。
1.3建筑建設工程,設計院設計建造施工圖批準文件去執行。
2.1本合同建造項目內容:名稱、規模、階段完工時間表、投資及建筑工程費用表見下表: 所有報價以設計院設計施工圖紙要求標準去建造、施工,1#廠房報價如下表格:
2.2乙方承包甲方所發包之工程,為確保乙方能準時保證按時完工交付甲方使用,乙方 5%的保修金 。
2.3乙方保證按工程進度,準時或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建設中途無法繼續施工,經雙方協商解決。
2.4若乙方無法繼續施工或未能履行合同的建設,甲方可全權決定收回乙方已蓋好或尚未建設完成的工地現場。
2.5乙方若停工十日以上,未能繼續依合同建造,甲方可書面通知乙方后,自行和第三方(丙方)新的建設團隊簽約施工,繼續完成乙方未完成的建造工作,甲方不承擔乙方所投放施工的建造費用。(乙方不可用任何理由干涉甲方的授權和工程建設)
3.1本合同建造費,估算為 人民幣,甲方需依工程進度和合同要求,準時付款給乙方。付款支付如附件一。
4.1(甲方)發包人按本合同規定的內容,在規定的時間內向(乙方)提交資料及文件,并對其完整性、正確性負責,(甲方)發包人不得要求(乙方)承包人違反國家有關標準進行建造。
4.2(甲方)發包人變更委托建造項目、規定、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料較大修改,以致(乙方)承包人需返工時,雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同),重新明確有關條款外,(甲方)發包人應按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造費用。
4.3在未簽訂合同簽(甲方)發包人已同意,(乙方)承包人為(甲方)發包人所作的各項估計,報價應按收費標準相應支付建造費用。
4.4(乙方)承包人應保護(甲方)發包人的知識產權,設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利設計。未經(甲方)發包人同意,(乙方)承包人不可向第三人轉讓或用于好本合同外的項目。
5.1(乙方)承包人應按國家技術規范、標準、規程及(甲方)發包人提出的施工圖要求,進行施工建設,按合同規定的進度要求,提交質量合格的材料、物料和輔料并保證施工品質。
5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少為 年。
6.1在合同履行期間,(甲方)發包人要求終止或解除合同,(甲方)發包人應根據(乙方)承包人已進行的實際工作量支付賠償給(乙方)承包人。
6.2(甲方)發包人應按本合同規定的金額和完成的工程進度項(乙方)承包人支付建造工程費。逾期支付每周應承擔支付千分之一的逾期違約金,逾期超過30天時,(乙方)承包人有權暫停履行下階段的工程工作,并書面通知(甲方)發包人。
6.3(乙方)承包人對圖紙資料及文件出現的遺漏或錯誤應立即和設計院溝通修改和補充。由于(甲方)圖紙資料及文件出現的遺漏或錯誤造成工程質量事故損失,(乙方)承包人除書面通知甲方,并負責采取補救措施外,不承擔任何責任。
6.4合同生效后,(甲方)發包人要求終止或解除合同,(甲方)發包人應25%總造價款作為(乙方)承包人的賠償。
7.1本工程設計資料及文件中,建筑材料、建筑構件和設備,都注明其規格、型號、性能等技術指標,(乙方)承包人不得以次充好,任意用它品取代。
7.2由于不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應及時協商解決。
7.3本合同發生爭執時,雙方當事人應及時協商解決,也可以由當地行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構,事后又未達成仲裁書面協議的,可向人民法院起訴。
7.4本合同一式三份,發包人二份,承包人一份。
7.5本合同經雙方簽章并在(乙方)承包人向(甲方)發包人支付工程質量保證金后生效。
7.6本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
單位建設工程的承包合同 篇10
遼寧省工商行政管理局
制定
20__年12月發布
使用說明
1.凡遼寧省境內建設工程項目中使用石材的工程應使用本合同(示范文本)。
2.簽訂合同前,合同雙方當事人應認真審驗對方主體資格。
3.當事人在簽訂合同前應仔細閱讀本文本中各項條款。
4.爭議解決方式條款中“仲裁”、“訴訟”只能選擇其一,仲裁條款應寫明選擇的仲裁機構名稱。
5.本合同文本條款由遼寧省工商行政管理局負責解釋。
合同編號____________
需方(甲方):________________
供方(乙方):________________
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就石材供料、加工生產及相關服務達成如下協議。
第一條 石材供料
1.甲方委托乙方供料、加工:_____________________________。(石材)詳見附件《石材供料單》。
2.石材供料時間:____________________________________________。
3.交付地點為(選擇一項):
□施工現場:_______________________________________________。
□甲方指定的材料存放地點:_________________________________。
□雙方約定的其他地點:_____________________________________。
4.甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。
第二條 承接方式
1.甲方應在______年____月___日前向乙方提供設計方案或技術要求,就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求,制定加工方案。
2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求,并接受甲方檢驗。
甲方提供原材料的,乙方應及時檢驗,如有不符合約定要求的應當____日內通知甲方更換、補齊或者采取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。
3.乙方需要第三方協助完成工作的,工作成果由乙方負責。
4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的,另一方應盡保密義務。
第三條 質量要求
乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇兩項):
□國家標準
□行業標準
□雙方約定標準:___________________________________________。
第四條 運輸與裝卸
1.成品石材的運輸由(選擇一項):□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責,運費由______方承擔。
2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項):□甲方裝卸 □乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責,裝卸費由______方承擔。
第五條 驗收
1.乙方按照合同要求在出廠前自檢,并向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時,甲方應派專人與乙方一同驗收,驗收完成后甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等,依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本合同附件。
2.成品石材的運輸由甲方負責的,甲方在裝運前驗收,并出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的,甲方在裝運后驗收,并出具驗收單。
第六條 合同價款與支付方式
1.合同總價:人民幣_________________________________(大寫)。
2.支付方式:
(1)合同簽訂后____日內(或另行約定______),甲方向乙方支付合同總價款的____%作為預付款,計人民幣____________元,雙方約定預付款處理方式:_______________________。
(2)款項支付(選擇一項):
□按供料進度,每________(時間)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后____日內核實并支付進度款。
□按供料進度,每________(數量)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后____日內核實并支付進度款。
3.合同價款結算方式為:________________________________________。
4.供料進度款支付達到合同總價款的____%時,不再按進度付款。待完工驗收后____天內支付余款,甲方暫留合同總價款的____%作為保修金,甲方應在保修期滿后14天內結算,將剩余保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。
第七條 違約責任
1.乙方交付的石材質量不符合本合同要求,甲方有權要求乙方整改并達標后繼續供料;對不達標但仍可使用的,甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進后仍不能達標以及不能重新供料的,甲方有權解除合同,并要求乙方賠償相應損失。
2.乙方逾期交付石材的,甲方有權要求乙方繼續履行,并向甲方支付違約金,違約金每日按合同總價款____%支付。
3.因甲方原因導致遲延交付的,甲方應向乙方支付違約金,違約金每日按合同總價款____%支付。
4.甲方逾期支付合同價款的,應向乙方支付違約金,違約金每日按合同總價款____%支付,乙方對已加工的成品石材享有留置權。
5.其他違約責任:___________________。
第八條 保修
1.保修期限____年,保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。
2.保修項目________________________________________________。
3.保修內容________________________________________________。
4.保修期內,因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之后7天內派人修理,否則,甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保修金內扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用,由甲方承擔。
第九條 合同變更與未盡事宜補充
1.乙方開始加工后,甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商,并制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。
2.合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜,雙方應友好協商解決,并以書面形式達成補充協議,與合同條款具有相同效力。
第十條 其他事項
____________________________________________________________。
第十一條 爭議處理
因本合同發生爭議,雙方可以協商解決或向_______________申請調解,協商或調解不成的,按照下列第____項方式解決。
1.向________市仲裁委員會申請仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第十二條 附則
1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。
2.本合同一式____份,雙方各執____份。
甲方_____________ 乙方_____________
簽訂人___________ 簽訂人___________
職務_____________ 職務_____________
負責人___________ 負責人___________
住所地___________ 住所地___________
電話_____________ 電話_____________
_____年___月___日 _____年___月___日
簽訂地點:_______ 簽訂地點:_______
備案單位_________ 備案單位_________
負責人___________ 負責人___________
電話_____________ 電話_____________
_____年___月___日 _____年___月___日
簽章_____________ 簽章_____________
附件:石材供料單
合同編號____________
工程名稱:___________
工程地點:___________
以上材料價款:人民幣_____________元(大寫),__________(小寫)。
其他相關服務
1.乙方按甲方要求提供其他相關服務(可多選):□深化設計____□排版____□養護____□安裝指導____□其他______________________。
甲方變更服務項目,須書面通知乙方,因變更產生的費用或造成對方損失由甲方承擔。
2.要求明細
相關服務一_______________________費用:__________________;
相關服務二_______________________費用:__________________;
相關服務三_______________________費用:__________________;
相關服務費合計:人民幣____________元(大寫),______(小寫)。
合同總價款:人民幣________________元(大寫),______(小寫)。
甲方_____________ 乙方_____________
簽訂人___________ 簽訂人___________
職務_____________ 職務_____________
負責人___________ 負責人___________
住所地___________ 住所地___________
電話_____________ 電話_____________
_____年___月___日 _____年___月___日
單位建設工程的承包合同 篇11
上訴人(一審被告):_________________甲公司(原達州__________公司)
住所地:_________________成都市__________路_____號_____樓
法定代表人:_________________黃__________執行董事
被上訴人(一審原告):_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生
身份證號:_____________
住所地:_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號
被上訴人(一審被告):_________________乙公司
住所地:_________________成都市__________巷__________號
法定代表人:_________________劉__________總經理
上訴請求:_________________
1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。
3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。
上訴人于年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》,上訴人對該判決不服,現提起上訴。
上訴人“甲公司“認為:_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工,亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》,更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相,錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程,并交由被上訴人萬__________組織施工,實屬事實不清,證據不足,認定錯誤。其理由有三:_________________
一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴,不講事實。
年月日,上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定:_________________乙方以甲方名義進行承包施工,工程名稱為__________街整治工程。后來,由于沒能中標,該合同自然終止,沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》,并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為,“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交,__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事,同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然,一審法院的認定牽強附會,缺乏根據,不能成立。
二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先,萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議,又沒有結算書依據,哪來的工程結算呢?其次,庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件,卻稱拿不出原件,僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且,這只是張封面沒有具體的結算內容。同時,既沒有發包建設單位建設局蓋章,也沒有承包單位“乙公司”蓋章,僅僅在“施工(編制)單位”一欄,有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章,該欄的旁邊有“達州__________公司”公章,而萬__________在上面僅是技術負責人,并非項目經理或承包人。眾所周知,工程竣工造價結算,是發生在建設發包單位同施工承包單位之間,而這份結算書卻不是。如果是轉包結算,那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算,那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算,而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子,那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則,工程造價一欄為865666元,而一審認定工程總結算價為752700元,稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上,標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造,均不涉及拆遷,哪來扣拆遷費呢?凡此種種,疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問,這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查,主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算,因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程,這種做法于法無據。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建,“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。
根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定:_________________“訴訟過程中,當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據,人民法院應當予以確認,但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外。”顯然,“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述,但第二次又否認。同時,本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外,還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關系,那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款,“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而,一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。
綜上所述,一審判決無視本案事實真相,將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上,并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據,同時,在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下,冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法,實屬認定事實錯誤,沒有任何法律依據,應予改判。請二審法院查明本案事實,依法作出公正判決,以維護上訴人之合法權益。
此致
成都市中級人民法院
上訴人:_________________甲公司
年_____月_____日
單位建設工程的承包合同 篇12
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
為確保 工程資料符合國家建設工程竣工驗收及業主要求,及時完成竣工備案工作。經協商甲方將本項目工程資料的勞務承包給乙方,為明確雙方權力與義務,特簽訂如下條款:
一、 承包方式與要求:
該工程資料以包工包料方式承包(綜合驗收表、竣工報告、備案表、安全資料本薄及裝訂費用由甲方提供)。要求乙方具備制作建設工程資料資質,主要人員要有資格證書。
二、承包范圍:
包括工程技術管理、質量控制、質量驗收、安全文明、竣工存檔、質監備案等相關資料(因甲方或業主手續不齊不能備案與乙方無關)的收集編制、整理成檔,同時做好原材料、試件、試塊送檢工作。保證所有資料依據圖紙設計及變更、現行施工規范規定、結合現場情況編制后裝訂成冊;乙方承擔的各項資料應符合各主管單位對資料的驗收及檔案館的存檔規定。
三、承包內容及價格:
經議定該工程資料按建筑面積 元/㎡的單價由乙方進行承包,包含內容如下:
1、本工程從開工到竣工所有資料的申報、收集、整理、編制、裝訂。
2、原材料、試件、試塊送檢(甲方負責運輸及承擔材料試驗費用)。
3、完整交付檔案館存檔、質監站備案資料,存檔的所有費用(包括協調費用)由甲方支付。
4、配合甲方簽證資料的編輯打印,甲方需提供底稿。
5、乙方自備電腦、打印機、表格紙張及辦公文具,甲方需提供施工現場使用的復印機及聲像資料設備。
四、付款方式:
本合同簽訂后暫借10%購買部分紙張表格等,工程結構封頂付給總款的50%,余款工程竣工驗收后一次性付清。
五、質量要求:
乙方必須按現行工程竣工資料的規范要求、強制性文件以及質監部門和檔案館的要求整理、編制、裝訂,必須保證工程技術資料達到合格標準,符合質監、檔案館、業主、甲方和監理單位的要求。
六、雙方職責:
1、甲方職責:及時提供工程資料所需的各種文件;及時提供進場材料的三證資料,不能影響乙方的資料收集整理工作;積極配合乙方的資料工作與質監站等各主管單位的關系處理。免費提供乙方的辦公場地、桌椅以及在工地期間就餐等。
2、乙方職責:保證資料進度與施工進度有序銜接;保證工程資料與施工形象進度同步,真實反映施工實情;在單項工程完成后二日內必須提供完整資料;積極配合甲方接受各主管單位的每次檢查驗收工作。
七、其它事項:
1、乙方必須保證每周到工地兩次以上,便于掌握工程進度,遇到重要事情隨叫隨到。
2、甲方工程竣工資料備案必須在竣工后三個月內完成,超出時限仍然需要乙方工作,甲方另支付每月3000元工資給乙方。
3、甲方如將分部工程對外進行分包時,分包工程資料費由分包單位另付,如資料由分包方完成,乙方配合整理存檔。
4、未盡事宜雙方協商解決,補充協議具有同等法律效力。
八、違約責任
1、以上條款雙方必須嚴格遵守,任何一方不得違反,否則追究違約方經濟責任。
2、本協議一式二份,雙方各執一份,經雙方簽字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
單位建設工程的承包合同 篇13
甲方____________________ 代表人__________________________ 乙方____________________ 代表人__________________________ 依照《民法典》及相關法律、法規的規定,結合住宅裝飾工程施工的特點,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方經友好洽談和協商,就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜,達成如下協議:
一、工程概況
1、 工程地點______________。
2、 工程內容及做法:詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。
3、 承包方式:雙方商定采取下列____種方式。
(1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
(3)包工不包料。
4、 工程期限及保修期: 工程期限_____天。自________年____月____日起至________年____月____日止。 保修期:____月。自工程竣工經甲方驗收合格,雙方簽字之日起計算,并由乙方開具工程保修單。
5、 合同價款及付款方式: 本合同總價為(大寫):_______________________(小寫)________________元, 合同生效后,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:___________________ 支付時間_________________________________ 支付金額_________________________________ 開工前三天 支付(合同總價60%)___________元 ________年____月____日 支付(合同總價35%)___________元 雙方驗收合格 支付(合同總價5% )___________元 工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算單,并將有關資料送交甲方,由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意,并在簽字同時結清工程余款,工程發票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。
二、雙方應盡的責任及義務 甲方:
1、 開工前_____天,為乙方入場施工創造條件,騰空房間,清除影響施工的障礙物,對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆,遮蓋,采取保護措施;
2、 提供施工期間的水源、電源,并承擔相應費用;
3、 負責協調施工隊和鄰里之間的關系;
4、 不得變動建筑主體或者承重結構,如確需折改原建筑結構、設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
5、 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用;
6、 對工程質量、施工進度進行檢查和監督;
7、 甲方家庭成員對工程的意見,均需經過甲方代表與乙方接觸。 乙方:
1、 根據施工圖紙,提供施工方案和進度計劃,交甲方備案認可;
2、 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
3、 負責對現場設施和工程成品的保護,防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生,如有發生,應盡快負責修復;
4、 文明施工,佩證上崗,保證施工現場的整潔,盡量減少噪音,不擾民及污染環境,工程完工后負責清掃施工現場。
三、工程變更
1、 工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方聯系,并簽訂書面變更協議后,方能進行該項目的施工。
2、 甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后,由甲方自負,給乙方造成損失,延誤工期的,還應賠償。
四、材料、設備的供應
1、 由甲方提供的材料設備,應為附合設計和國家標準要求的合格產品,并應按施工進度計劃及時供應到現場,并事先通知乙方,雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收,辦理交接手續后由乙方負責保管,并收取一定的保管費用,如造成損失,由乙方負責賠償。
2、 甲供材料未經甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3、 由乙方提供的材料、設備,必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符,經甲方簽字認可后再行使用。
4、 乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時,禁止使用;如已使用,其后和損失均由乙方承擔。
五、質量標準及驗收
1、 本工程質量標準按年____月____日發布的____省《住宅裝飾質量標準》執行。
2、 工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分,其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理,以便進入下道工序施工,甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后,乙方應通知甲方在5天內組織驗收,填寫工程驗收單。 如甲方因故不能在5天內參加驗收,應及時以書面形式通知乙方,另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用,驗收合格簽字后,結清工程余款,工程保修單即行生效
3、 如未經驗收,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗收合格。
4、 施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由質檢部門對工程質量予以驗證,經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的,驗證過程支出的相關費用由乙方承擔,如符合合同約定和質量標準的,驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。
5、 室內環境質量 乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局年____月____日發布實施)的建筑裝飾材料。工程完工后,乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部年____月____日聯合發布實施的`“民用建筑工程室內環境污染控制規范”,進行室內環境的檢測,并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質17號文件精神,室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節,應列入工程預算中,檢測結不合格,雙方應分析原因,明確責任,責任方應承擔由此產生的治理費用。
6、 甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求,雙方應確認,并另簽補充合同。
六、工期延誤
1、 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認簽字,工期相應順延:
(1) 工程量變化和設計變更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方同意工期順延的其他情況。
2、 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、 甲方不按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、 因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
七、工程監理 若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。
八、違約責任
1、 合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠給對方造成的直接經濟損失。
2、 合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同,應按合同總造價的5%作為違約金,會付給對方,因一方擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金時,應進行補償。如一方因故無法履行合同時,應及時通過另一方法辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
3、 甲方責任:
(1) 未按合同規定的時間、要求提供材料、設備,應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。
(2) 由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔。
(3) 工程未經驗收,甲方提前使用造成質量問題或損壞,由甲方承擔責任。
(4) 甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。
(5) 甲方未辦理有關手續,要求乙方拆除原有建筑結構設備管線,乙方有權拒絕施工。
4、 乙方責任
(1) 工程質量不符合合同規定,甲方有權要求無償修理或返工,造成的損失由乙方負責。
(2) 乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。
(3) 乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等,如有損壞,應予賠償。
(4) 由于乙方原因,致使工期延誤的,每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。
九、合同爭議的解決方式 本合同在履行過程中產生的爭議,由當事人雙方協商解決,也可由有關部門進行調解,如調解不成的,可提交蘇州仲裁委員會仲裁。
十、其它約定事項
1、 因施工而產生的垃圾清除和材料搬運,甲方可委托乙方負責,其費用由甲方負責。
2、 施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保箮,工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖,由乙方當場安裝好后交付甲方使用。 十
一、附則
1、 雙方另有約定,可簽訂補充合同。
2、 本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
3、 本合同和補充合同具有同等法律效力。
4、 本合同簽訂后工程不得非法轉包。
5、 本合同一式______份,雙方各執_____份。 甲方:________________
乙方:_________________ 代表人(簽章):______
法定代表人(蓋章):___
經辦人:_________ 電話或手機:___________
電話或手機:____________ ________年____月____日 ________年____月____日
單位建設工程的承包合同 篇14
合同編號:____________
工程名稱(以單位工程為準):___________
發包方:(甲方)_______________________
承包方:(乙方)_______________________
施工合同編號:_________________________
交付竣工工程日期:_____年_____月_____日
北京市工商行政管理局
北京市城鄉建設委員會 監制
一九九四年十二月
發包方(用戶)名稱:______________
工程名稱:________________________
本工程在保修期內如發生施工質量問題,工程承包方應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定負責保修。
一、保修期限
自工程竣工驗收并取得《建設工程質量合格證書》之日起計算。
1.民用與公共建筑、一般工業建筑、構筑物的土建工程為一年,其中屋面防水工程為三年;
2.建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為六個月;
3.建筑物的供熱及供冷為一個采暖期及供冷期;
4.室外的上下水和小區道路等市政公用工程為一年;
5.其他特殊要求的工程,其保修期限由發包單位和承包單位另行議定。
二、保修項目內容及范圍
1.屋面漏雨;
2.煙道、排氣孔道、風道不通;
3.室內地坪空鼓、開裂、起砂、面磚松動、有防水要求的地面漏水;
4.內外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面脫落,墻面漿活起堿脫皮;
5.門窗開關不靈或縫隙超過規范規定;
6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水;
7.外墻板漏水,陽臺積水;
8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;
9.室內上下水、供熱系統管道漏水、漏氣、暖氣不熱,電器、電線漏電,照明燈具墜落;
10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區道路沉陷;
11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結構及其它承重結構變形、裂縫超過國家規范和設計要求;
12.因施工單位造成的其他質量問題。
三、保修責任
施工單位自接到建設工程質量修理通知書(式樣附后)之日起,必須在兩周內到達現場與建設單位共同明確責任方,商議返修內容。屬施工單位責任的,如施工單位未能按期到達現場,建設單位應再次通知施工單位;施工單位自接到再次通知書起一周內仍不能到達時,建設單位有權按原設計標準自行返修,所發生的費用由原施工單位承擔。
四、保修抵押金
1.保修抵押金計算方法。按工程結算造價扣除甲方供應的設備、成品價后的金額計算,由承包方向發包方支付保修抵押金。其中:
(1)承包一般建安工程200萬元以內的,按2.0%計算;200萬元(不含200萬元)至500萬元的,按1.5%計算;500萬元以上(不含500萬元)的,按1.0%計算。
(2)單獨承包裝飾工程,按1.0%計算。
2.本工程保修抵押金為__________________元。
金額大寫:____________________________。
五、保修抵押金返還
工程保修期滿,發包方按以下規定向承包方返還保修抵押金。
1.承包一般建安工程,保修期滿一年,返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)的80%為______________元。
保修期滿三年,返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。
2.單獨承包裝飾工程,保修期滿一年,返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)。
六、爭議
甲、乙雙方發生爭議時,可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿通過協商或調解不成的,可以采取下列一種方式解決:
第一種爭議解決方式:向________________仲裁委員會申請仲裁;
第二種爭議解決方式:向________________人民法院起訴。
雙方約定按第________種爭議解決方式解決。
七、合同生效與終止
1.本合同自訂立之日起生效。
2.工程保修期滿,發包方按規定向承包方返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)后,本合同即告終止。
八、合同份數
1.本合同正本兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。
2.本合同副本____份,由甲乙雙方分送施工合同管理機構、質量監督機構及有關部門。
九、工程質量出現永久性缺陷的,應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行,不在本保修范圍內。
十、屬于設計原因造成的質量缺陷,應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行,不在本保修范圍內。
十一、雙方議定的其他事項:__________________________________________
承包方(施工保修單位):
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
聯系電話:
開戶銀行:
帳號:
(公章)
保修合同訂立時間: 年 月 日
發包方(用戶):
地址:
郵政編碼:
法定代表人:
委托代理人:
聯系電話:
開戶銀行:
帳號:
(公章)
年 月 日
附件
建設工程質量修理通知書
工程名稱(以單位工程為準):____________________
保修合同編號:_______________
使用單位(用戶)名稱:____________________
施工單位名稱:_______________
本工程于_________年_____月_____日發生質量問題,按照編號:__________《北京市建設工程保修合同》有關內容,請你單位派人檢查修理。
質量問題及部位
施工單位名稱:
使用單位(用戶)對修理結果的意見(由使用單位(用戶)填寫):
使用單位(用戶)公章
年 月 日
使用單位(用戶):
通訊地址:
郵政編碼:
電話號碼:
聯系人姓名: (公章)
通知書發出日期: 年 月 日
(郵政投遞以郵戳日期為準)
填表方法
1.本表由發包方(使用單位)填寫,一式三份,送承包方二份;
2.承包方(施工單位)對保修項目,進行維修后,經雙方蓋章,退發包方一份,自存一份。
單位建設工程的承包合同 篇15
借款人:____________________
貸款人:____________________
根據《中華人民共和國民法典》及有關規定,借款人為基本建設向貸款人申請貸款,經貸款人審查同意發放。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同共同遵守。
第一條 借款人向貸款人借款人民幣(大寫)_______萬元。用于______________。預計分年用款為;
_______年_______萬元; _______年_______萬元;
_______年_______萬元; _______年_______萬元;
_______年_______萬元; _______ 年_______萬元。
實際分年用款以國家批準的年度投資計劃和上級行下達的信貸計劃為準。
第二條 借款人保證從_______年_______月_______日起至_______ 年_______月_______日止,用國家規定的還款資金償還全部貸款。分年分次還款計劃為:
_______年_______萬元; _______年_______萬元;
_______年_______萬元; _______年_______萬元;
_______年_______萬元; _______年_______萬元。
第三條 貸款利息:按年息_______%計算,按季計收并計算復利。借款人如不能按本合同規定的分年分次還款計劃歸還的部分作逾期處理,加收利息30%。在本合同有效期內,如國家利率變動,本合同貸款利率亦作相應調整。
第四條 歸還貸款的資金來源按國家有關規定雙方商定為:__________________________________________
借款人對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保,抵押(或保證)協議作為合同附件。
第五條 貸款到期,借款人如不能按期償還,由擔保單位代為償還,擔保單位在接到貸款人還款通知三個月后仍未歸還,貸款人可直接從借款人或擔保單位的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的,可變賣抵押財產歸還貸款。
第六條 因國家調整計劃、產品價格、稅率,以及修正概算等原因需要變更合同條款時,由雙方簽訂變更合同的文件,作為本合同的組成部分。
第七條 貸款人有權檢查、監督貸款的使用情況,了解借款人的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款人應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款人如果不按合同規定使用貸款,貸款人有權收回部分貸款,并對違約使用部分按原定利率加息100%。
第八條 本合同自簽章之日起生效,貸款本息全部清償后失效 .
第九條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解,協商或調解不成的,按下列第_______種方式解決:
(一)提交______________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十條 其他約定事項:_________________________________________________
第十一條 本合同正本三份,借款人、貸款人、擔保單位各執一份,副本_______ 份。
借款人:(簽章)__________________
法定代表人:______________________
__________年_________月_________日
貸款人:(簽章)__________________
法定代表人:______________________
__________年_________月_________日
擔保單位:(簽章)________________
法定代表人:______________________
__________年_________月_________日
單位建設工程的承包合同 篇16
建設單位: (甲方)
施工單位: (乙方)
監理單位: (丙方)
為保護從業人員的人身安全、健康和企業財產,加強安全生產管理,落實安全生產職責,保障施工的順利進行。依照《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》及其它有關法律,建設單位、施工單位、監理單位就工程安全管理的責任和義務協商達成一致,訂立本協議。
一、工程基本情況
工程名稱:
建筑面積:
工程地點:
二、工期
開工日期: 年 月 日結束日期:年 月 日
三、協議內容:
(一)施工單位責任(乙方):
1、嚴格執行北京市職業健康安全管理的各項法律法規、安全操作規程,并嚴格遵守協議中所規定的條款。
2、施工人員必須經過安全教育培訓、考試合格后上崗作業。進入現場必須按標準正確穿戴和使用勞動保護用品。
3、因安全措施不落實,安全防護未達到標準,違章指揮、違章作業、違反勞動紀律和違反協議條款,造成的生產安全事故,由肇事單位承擔事故責任和一切經濟損失。
4、對施工現場的安全生產實施統一管理。施工現場設專業安全生產管理人員,并對施工現場進行安全檢查,發現隱患及時整改,全面貫徹“安全第一,預防為主”的方針。
5、及時向施工人員傳達國家、北京市有關職業健康安全的法律、法規和標準,經常組織開展安全宣傳活動。
6、負責施工人員入場前的安全教育培訓,告知崗位安全操作規程和違章作業的危害,考試合格后方能上崗作業。
7、組織安全技術交底,并嚴格履行簽字手續,對措施的執行情況進行監督檢查,并督促、檢查隱患的整改落實。
8、對特種作業人員進行培訓,并對持證操作情況進行檢查,將證件復印件備案,嚴禁無證作業。
9、糾正施工人員的違章、違規、違紀行為,對違反規章制度的人員,按照安全生產獎罰規定的相關條款進行處罰
10、嚴禁使用不合格的施工機械設備和電器設備,在使用前進行檢查確認。安全防護、保護裝置必須齊全、有效。
11、定期組織事故應急救援預案的演練,積極參與安全宣傳活動。
12、施工單位應積極配合建設單位的安全監督、檢查,落實隱患整改。
13、嚴禁雇傭未成年和年齡超過60周歲的勞務人員,必須保證從業人員身體和心理健康,因違反本條規定,造成的生產安全事故和其它事故,承擔事故的責任和因此發生的全部費用。
15、因安全措施不落實,安全防護未達到標準,安全隱患未整改或未進行有效控制,以及個人違章導致的生產安全事故,施工單位承擔事故的責任和因此發生的費用。
16、發生傷亡事故,優先搶救受傷人員,及時通知建設單位,積極進行事故調查,承擔事故責任和損失。
17、施工人員有權拒絕甲方以及其他有關方的違章指揮和強令冒險作業,施工中發生危及人身安全的情況時,有權立即停止作業及時撤離。
(二)、監理單位責任(丙方)
1、認真學習貫徹執行國家安全技術勞動保護方針、政策、法令、規程制度和上級相關規定。
2、對工程項目的安全生產監理控制全面負責,監理項目部在開工前應認真檢查施工現場的安全生產條件。
3、工程開工前監理部門必須審查施工組織設計并經施工單位技術負責人簽字。
4、審查達到一定規模的危險性較大的分部、分項工程、專項施工方案,并附具安全驗算結果,施工單位負責人必須簽字。
5、施工現場管理人員每天對施工現場安全情況進行巡視,配合安全生產主管部門做好監督管理工作,對監理過程中發現的安全隱患部位,及時書面要求施工單位整改,情況嚴重的,責令施工單位停止施工,并呈報建設單位,施工單位拒不整改或拒不停止施工,及時向有關主管部門報告。
6、監理部門在做好監理規劃和工作實施細則時,應把監理對安全生產的控制實施,作為一項必要的內容列入工作規劃中,規范安全控制程序。
7、做好每次監理例會,把安全管理工作,作為一次重要的議事內容,加強對施工單位安全管理工作的協調,對現場安全技術存在的問題進行分析總結,制定有效對策。
8、對每日施工運行過程中安全技術、安全管理措施落實情況,在監理日志中做好專項記錄,月報中列出專項對每月的安全運行情況進行分析,總結控制方法。
9、實行安全生產逐級檢查制度,監理部應實行周檢、月檢檢查制度。
四、協議的生效與終止
1、本協議經三方安全負責人簽字蓋章后生效。
2、本協議在完成工作內容、所有施工人員撤離施工現場后,即宣告終止。
十一、 本協議書一式三份,三方各執一份,具有同等效力。
建設單位:(蓋章) 負責人:(簽字)
施工單位:(蓋章) 負責人:(簽字)
監理單位:(簽字) 負責人:(簽字)
年 月 日
單位建設工程的承包合同 篇17
甲方:
乙方:
依據其它有關法律、行政法規遵循平等自愿,公平和誠實信用的原則,經甲乙雙方友好協商,達成如下協議條款:
第一條,總則;
11本協議為雙方聯合協議,協議的各項條款對所承接的工程施工具有約束力。
12本協議中所稱“工程”是甲、乙雙方與施工方簽訂的《建設工程承包協議》所包括的全部內容。
13合作雙方是獨立平等的伙伴,按照雙方的職責分工進行合作范圍的經濟及生產活動。
第二條,工程項目的安排及費用
21乙方所承接的荊門市東寶區子陵鋪鎮“福將老年公寓”另加“團山寺”,總承包工程內容:圖紙所示內容、土建、安裝、水電、綠化、裝飾、土方道路等。
總工程量約為4億元左右。
以實際完成工程量為準。
22甲乙雙方根據工程需要以甲方公司名義簽訂工程施工合同,項目部由甲方委派一名督察員和一名財務人員進行現場管理,乙方組織滿足工程施工所需要的人員及設備,注入施工所需資金,工程質量以現場監理驗收為基準,以確保實施和完成合同工程及其缺陷的修復,并使人員穩定。
23本工程全部由乙方組織施工,并由乙方承擔全部工程施工所發生的勞務費用、材料費用、機械費用、實驗費用、缺陷修補費用、保險費用、稅金等,往來文件中明示或暗示的所有風險及法律義務。
24在本項工程中,為保證工程款專款專用,工程順利進行,由建設方撥付的所有款項,均應直接轉至項目部指定賬戶。
25甲、乙雙方的施工管理費用及人員工資、現場費用、差旅、通信等費用全部由項目部直接發放,做到專款專用。
26本工程甲方根據工程實際結算總價提取1%管理費,乙方按進度款支付給甲方(包括工程預付款在內都提取百分之壹的管理費(稅后金)直接打至甲方指定的賬戶上,甲方到乙方工作的所有人員的一切費用都由乙方承擔)。
27乙方必須保證所承攬的工程為合法項目,且乙方將與本工程項目有關的政府法令、批文、文件等信息及時提供給甲方,并組成與本協議相關的合同文本。
28乙方負責承擔工程竣工資料,做好工程竣工結算工作并負責所承擔工程的缺陷責任期的保修工作。
29乙方應嚴格遵守國家及當地政府和建設管理部門的各項的法律、法規和規章制度。
如果發生工程質量問題或重大安全事故,乙方對此承擔全部責任,承擔由此產生的所有損失及費用。
第三條違約責任
31如甲、乙雙方未按照本合同的約定履行合作義務,違約方應承擔相應責任,并繼續承擔本合同義務。
第四條糾紛解決
41雙方因本協議的履行發生糾紛,應先協商解決,協商不成,由工程項目所在地人民法院管轄。
第五條效力問題
51本協議一式四分,由甲、乙雙方各持兩份,具有同等法律效力。
52本協議未盡事宜,由雙方協商訂立補充協議,補充協議與本協議具同等法律效力。
補充協議條款若與本協議條款相沖突,以補充協議條款為準,但不影響本協議其它條款效力。
53本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效,至雙方完成合同規定的全部權利和義務之日起失效。
第六條其它條款
61本項工程實施過程中,雙方應信守各自在協議中的承諾,遵守誠信原則。
62本協議有效期內,甲乙雙方與本工程無關的其它業務各自獨自經營,自負盈虧,雙方互不承擔本協議以外的責任和義務。
63雙方應本著友好合作、優勢互補、互惠互利、誠信長久的原則,給對方提供最大的便利,使工程順利圓滿完成。
甲方:乙方:
簽訂地址:地址:
法定代表人或授權人:
協議簽字蓋章日期:年月日
單位建設工程的承包合同 篇18
廣州市建設工程石材供料合同范本
合同編號_________
需方(甲方):__________________
供方(乙方):__________________
依據《_____》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就石材加工生產及相關服務達成如下協議。
第一條?石材供料
1.甲方委托乙方加工:___________________________。(石材)詳見附件《石材供料單》。
2.石材供料時間:_______________________________。
3.交付地點為(選擇一項)
□施工現場:____________________________________。
□甲方指定的材料存放地點:______________________。
□雙方約定的其他地點:__________________________。
4.甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的.交付時間和地點。
第二條?承接方式
1.甲方應在_______年_______月_______日前向乙方提供設計方案或技術要求,就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求,制定加工方案。
2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求,并接受甲方檢驗。
甲方提供原材料的,乙方應及時檢驗,如有不符合約定要求的應當?日內通知甲方更換、補齊或者采取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。
3.乙方需要第三方協助完成工作的,工作成果由乙方負責。
4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的,另一方應盡保密義務。
第三條?質量要求
乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇一項)
□國家標準
□行業標準
□雙方約定標準:________________________________。
第四條?運輸與裝卸
1.成品石材的運輸由(選擇一項):□甲方負責?□乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責,運費由_____方承擔。
2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項):□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責,裝卸費由_______方承擔。
第五條?驗收
1.乙方按照合同要求在出廠前自檢,并向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時,甲方應派專人與乙方一同驗收,驗收完成后甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等,依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本合同附件。
2.成品石材的運輸由甲方負責的,甲方在裝運前驗收,并出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的,甲方在裝運后驗收,并出具驗收單。
第六條?合同價款與支付方式
1.合同總價:人民幣_____________________(大寫)。
2.支付方式
(1)合同簽訂后_______日內(或另行約定______________),甲方向乙方支付合同總價款的_______%作為預付款,計人民幣_________?元,雙方約定預付款處理方式:_____________________。
(2)款項支付(選擇一項)
□按供料進度,每_______(時間)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后_______日內核實并支付進度款。
□按供料進度,每_______(數量)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后_______日內核實并支付進度款。
3.合同價款結算方式為:____________________________。
4.供料進度款支付達到合同總價款的______%時,不再按進度付款。待完工驗收后_______天內支付余款,甲方暫留合同總價款的______%作為保修金,甲方應在保修期滿后_______天內結算,將剩余保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。
第七條?違約責任
1.乙方交付的石材質量不符合本合同要求,甲方有權要求乙方整改并達標后繼續供料;對不達標但仍可使用的,甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進后仍不能達標以及不能重新供料的,甲方有權解除合同,并要求乙方賠償相應損失。
2.乙方逾期交付石材的,甲方有權要求乙方繼續履行,并向甲方支付違約金,違約金每日按合同總價款______%支付。
3.因甲方原因導致遲延交付的,甲方應向乙方支付違約金,違約金每日按合同總價款______%支付。
4.甲方逾期支付合同價款的,應向乙方支付違約金,違約金每日按合同總價款______%支付,乙方對已加工的成品石材享有留置權。
5.其他違約責任:____________________________。
第八條?保修
1.保修期限_______年,保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。
2.保修項目____________________________。
3.保修內容____________________________。
4.保修期內,因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之后7天內派人修理,否則,甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保修金內扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用,由甲方承擔。
第九條?合同變更與未盡事宜補充
1.乙方開始加工后,甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商,并制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。
2.合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜,雙方應友好協商解決,并以書面形式達成補充協議,與合同條款具有相同效力。
第十條?其他事項____________________________。
第十一條?爭議處理
因本合同發生爭議,雙方可以協商解決或提交上海石材行業協會調解;或按照下列第_______項方式解決。
1.向上海_____委員會申請_____。
2.向人民法院提起訴訟。
第十二條?本合同生效后雙方可以向上海石材行業協會備案。
第十三條?附則
1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。
2.本合同一式_______份,雙方各執_______份。
甲方:________________________?乙方:________________________
簽訂人:_______?職務:_______?簽訂人:_______?職務:_______
負責人:______________________?負責人:______________________
住所地:______________________?住所地:______________________
電話:________________________?電話:________________________
___________年______月_______日?___________年______月_______日
附件:石材供料單
單位建設工程的承包合同 篇19
聯合體各成員(以下簡稱我方)在《智能溫室建設和施工》項目招標中,如果我方有幸中標,非常感謝評委及建設單位的信任,在該項目建設和施工過程中,我們除響應招標文件中所有的條款及履約合同內容外,并對工程售后服務做出如下承諾:
1、投標產品均屬于國家規定“三包”范圍的,并保證產品質量保證期不低于“三包”規定;質量保證期承諾優于國家“三包”規定的,按供應商實際承諾執行;
2、投標產品有專業售后服務機構,并將在投標文件中予以明確說明,并附制造商售后服務承諾;
3、工程竣工后,我方將負責________年的工程質量無償保修,以優質的服務,實現我們忠實的承諾;真正做到以一流的施工,創一流的質量的服務宗旨;
4、我方保證在工程竣工,經相關部門認證合格后2個工作日內,對招標方提供上門“集中式”培訓服務,確保使用人在操作前充分了解產品性能,使用規范;消滅事故隱患,提高工作效率;
5、電話咨詢:在質量保質期內提供技術援助電話,解答招標方在使用中遇到的問題,及時為招標方提出解決問題的建議;
6、現場響應:
6.1我方在接到報修通知后,電話咨詢不能解決的,我方承諾在24小時內到達現場進行處理,確保產品正常工作;
6.2無法在24小時內解決的,將在24小時內提供備用產品,使招標方能夠正常使用。若故障在24小時內未得到解決的,招標方有權自行處理故障,發生費用在質量保修金中扣除;
6.3發生緊急搶修事故的,我方在接到通知后,確保做到立即到達事故現場;
6.4對于涉及安全的質量問題,按照《建筑工程質量管理條例》的規定,做到立即報告,及時采取防范措施。
7、質保期外服務承諾:質量保證期過后,我方同樣提供電話咨詢服務,并承諾提供產品上門維護服務;
8、如招標方有產品升級、更新、換代、維修等需求時,我方承諾以優惠價格提供售后服務。 以上是我方對該工程的售后服務承諾,若我方達不到甲方要求及我方承諾標準,在售后服務中給招標方造成巨額損失,我方甘愿受法律法規處罰;承擔由此造成的責任,并賠償由此造成的一切經濟損失。 承諾單位:公司 授權代表:________年____月____日
單位建設工程的承包合同 篇20
反訴人(本訴被告):_________________有限公司
法定代表人:_________________。
聯系電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。
法定代表人:_________________。
住所:_________________昆號。
聯系電話:_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案,對被反訴人提起反訴。
反訴請求
1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;
2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔
事實和理由
20__年8月18日,反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》,被反訴人未能按合同和建筑規范要求按時按質提供給反訴人混凝土,混凝土質量存在問題,且在運送混凝土中經常誤時,造成所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的,并未向被反訴人提出索賠,直至20__年1月7日向,反訴人仍主動向被反訴人的對單,并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月,被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成20__年1月份雙方未對單,反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴重經濟損失。
綜上,反訴人認為,由于被反訴人內部人員、產品質量管理混亂,導致反訴人嚴重經濟損失,故反訴至貴院,請依法支持反訴請求。
如果 此致
__________人民法院
申請人:________________
_____________年_____月_____日
單位建設工程的承包合同 篇21
網簽版建設工程合同范本
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商, 由乙方承擔
探礦工程, 為保障工程順利進行明確雙方責任和義務達成如下協議:
一、工程項目:
單孔孔深<200(如果超過200應由甲乙雙方協議再定)
二、鉆孔直徑:
鉆孔Φ75,如果遇到特殊情況不得<Φ60
三、單價:
(不含稅)。
四、總工程量
五、甲方責任和義務:
1、甲方責任鉆孔設計,孔位定點、鉆孔編錄、取樣及鉆孔驗收。
2、甲方責任負責三通一平(電、水、路)場地平整及外部協調。
3、甲方負責乙方解決施工過程中出現的問題,如搬家人力不夠由甲方給予協調。
4、甲方提供乙方人員住宿(伙食、日常生活等自理)。
5、甲方需承擔乙方無故停工造成的損失,由甲方賠償乙方的誤工費(按實際標準計算),如當地百姓阻撓施工等,不可抗拒力除外。
六、乙方責任和義務
1、乙方負責按設計要求施工并提供合格的鉆孔。
2、乙方負責鉆孔質量,嚴格按照六大指標執行。
七、工程驗收及付款方式:
1、工程驗收:單孔完工后,由甲方進行驗收, 驗收合格后,以實際進尺計算工程費。
2、付款方式:用現金支付,甲方預付給乙方材料、運輸費等相關的
費用元 , 乙方來回往返車費由甲方承擔(
元
)。 全部工程結束后, 甲方扣除乙方進場費用, 一周內結算清。
3、甲方支付給乙方工程費用(單孔結算),不得超過一周。
八、鉆孔在實際進尺中如孔內出現坍塌、粉化、溶洞、出水等突_____況下, 甲方應向乙方提供所需的材料等一切費用。在鉆孔打不進去的情況下按實際進尺計算工程費用。九、其它:
本協議未及事宜, 由甲乙雙方協商解決。
十、本合同一式四份, 甲乙雙方各執兩份, 本合同由雙方代表簽字之日起生效。甲方(簽字): 乙方(簽字):________年____月____日________年____月____日
單位建設工程的承包合同 篇22
甲方(委托人):___________________________
乙方(居間人):___________________________
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國民法典》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就____________省_____________________工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的_________%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的____________%。
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付_______________元整;在正常施工的兩個月內,應支付_______________;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按_______________%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后____________日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔_________差_________等_________費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付__________________元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至__________________年__________________月__________________日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):__________________乙方(蓋章):__________________
____________年_________月______日____________年_________月______日
單位建設工程的承包合同 篇23
甲方:身份證號:電話: 乙方:姓名(或名稱):住址: 身份證號:電話: 甲方將位于的自住用房的建設施工工程經雙方協商承包給乙方,經雙方協商同意,就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議:
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料,乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備、建房所用的全部原材料,施工過程所需的水電費用由乙方支付,施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中,應注意施工安全,全程對施工安全負完全責任,因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的,乙方應對此負全部責任。施工圖紙經雙方簽字,不能隨便更改,如需要更改雙方商量后同意。
二、被建房屋的建筑面積為平方米,甲方將包括地梁在內的的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方(其中包括貼內外墻的瓷磚、室內地板磚、樓梯及其附屬設施、衛生間地板磚、廚房操作臺、木工、水電管線安裝等),乙方的施工承包單價為每平方米元,工程總價款為元。
三、施工要求
①地工基礎:深度70公分寬度60公分里面寬度40公分
②墻體外墻
3。7內墻
2。4砌筑時內外錯縫一般采用水泥沙漿,強度要達到(150號)。四角有構造柱四角和內樣交換處一般要求80公分配兩根6毫米拉接筋沙漿的飽滿度必須要達到三一砌筑法(一快磚一鏟灰一擠揉)并使用前必須把磚潛水濕潤。
③圈過梁:過梁高度不低于12公分,鋼筋直徑不宜小于10毫米,剛箍直徑不低于6毫米,最大距不宜超過250毫米,圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。
④屋頂先腳板,鋼筋不宜12毫米,距離16公分,混淋土150級交標號屋面爐灰前面高度25公分,后面15公分,爐灰上面5公分混淋土,2公分沙漿抹廣抹墻里外水泥沙漿抹廣13
⑤地板磚6060黑白由甲方自選定價10元一塊,如造過10元由甲方自付,磚黑白由甲方自選衛生間墻磚,不低于
1。8元,墻內刷房池涂料,電線用4平米銅芯線,每件房一只熱光燈插座一只開關一只
⑥門窗:內門用實木門,窗戶。塑鋼海螺牌外門,防盜門,乙方施工時要保證質量。在施工過程中甲已雙方互相協商
⑦室內自來水,下水管由乙方負責。工程工期為:________年____月____日(公歷農歷)—________年____月____日(公歷農歷),按日歷工期計算。乙方應按時施工,如因乙方的原因造成工期拖延的,每拖延一天,每平方米減少工錢元。因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。
⑦乙方應按照甲方的建房質量要求保證施工質量。房屋完工交工后,由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出現建筑質量問題,乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止,并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失,重新修繕的費用(包括修繕使用的材料)全部由乙方自行承擔。
四、付款方式 開工付40%,土墻砌好付40%,刷涂料前付40%,70%交工一次付清。還聲譽%________年維修給清。
五、本協議自甲、乙雙方在該協議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。本協議一式三份。甲方、乙方各一份,見證人一份。 經雙方協議如下: 甲方簽字(簽章):乙方簽字(簽章): 見證人簽字(簽章): 簽約時間:________年____月____日(公歷農歷) 簽約地點
單位建設工程的承包合同 篇24
一、立項信息
合同名稱:_________________
案件編號:_________________
項目編碼:_________________
項目名稱:_________________
立項批文證書編號:_________________
市政府投資項目編碼:_________________
二、合同信息
工程編碼:_________________
工程名稱:_________________
工程地點:_________________
發包方:_________________有限公司
法人代表:_________________
承包方:_________________市集團有限公司
資質等級:_________________
法人代表:_____________________
項目經理:_____________________
招標控制價備案號:_____________________
發包方式:_________________
出資比例:_________________
開工時間:_____________________
合同竣工時間:_____________________
招標工期:_________________
合同工期:_________________
日增減率(%):_________________
控制價:_________________元,大寫:_________________
中標價:_________________元,大寫:_________________
增減率(%):_________________
合同價:_________________元,大寫:_________________
增減率(%):_________________
合同中明確的建安工程費________元,其中:_________________人工費________元安全文明措施費________元中標通知書編號:_____________________[________]第[________]號中標通知書
發放時間:____________________
合同名稱:_________________
合同簽訂日期:_____________________
承包方備案經辦人:_____________________
承包方經辦人聯系手機:_________________________
發包方備案________發包方經辦____________
經辦人:_________________
聯系手機:_________________
勞務方式:_________________
建筑總面積:_________________________
工程類型:_________________
工程類別:_________________
民用—住宅工程概況及承包范圍:_________________
按合同中工程概況及承包范圍的條款填寫。
三、承諾
本表填報的內容及提交的材料是經合同各方確認的合法的,提交的電子合同文本與合同各方簽定的原合同文本一致。如有任何虛假違法引致法律責任,概由申請方承擔,與受理機關無關。
四、通過備案___________市城鄉建設委員會____________________
發包方:_____________________承包方:_____________________
簽訂日期:________年_______月_____日
單位建設工程的承包合同 篇25
設工程民法典律風險防控措施本文關鍵詞:建設工程,防控,措施,風險,合同
建設工程民法典律風險防控措施本文簡介:摘要:在建設工程的合同中,明確規定著建設方與施工方的權利和義務。
雙方可以通過這種受法律保護的方式,對各自的責任與義務進行細化,為施工過程和雙方利益提供法律保障。
近幾年來,伴隨著建筑行業的快速發展,卻涌現出很多法律糾紛案件。
究其原因,主要是對建設工程合同中的法律風險缺少有效防控措施。
針對建設工程合理法
建設工程民法典律風險防控措施本文內容:
摘要:在建設工程的合同中,明確規定著建設方與施工方的權利和義務。
雙方可以通過這種受法律保護的方式,對各自的責任與義務進行細化,為施工過程和雙方利益提供法律保障。
近幾年來,伴隨著建筑行業的快速發展,卻涌現出很多法律糾紛案件。
究其原因,主要是對建設工程合同中的法律風險缺少有效防控措施。
針對建設工程合理法律風險及其防控措施進行了探討與分析,力求找到防范這類風險的有效策略,為建筑行業的整體發展提供支持。
關鍵詞:建設工程合同;法律風險防控
近些年來,雖然我國的建筑行業法規體系建設已經取得了一定的成績,但伴隨著建設項目的日益增多,無論是建設企業和是施工單位依然面臨著較大的建設工程合理法律風險。
且風險一旦發生,責任歸屬一方將要承擔起巨大的法律責任,甚至將企業推入到生存危機當中。
因此,建筑施工單位必須提高自身的法律風險防范能力,實現企業的長期健康、穩定發展。
1建設工程合同的法律風險種類
11采購合同
在建筑施工的過程中,會涉及到多種物資的采購,同時產生多種物資采購合同。
在這些物資采購合同中,就存在很多不合理、不明確、不公平之處,給其它后續工作帶來諸多風險隱患。
例如在機械設備采購合同中,只標明了采購價格和生產廠家,卻缺少設備名稱、種類、型號、規格、維修方式、質量標準等重要信息;還有一些合同缺少當事人簽名,或存在提供信息和有效證件信息不符的問題。
對方一旦出現違約行為,無法通過這種信息不全的采購合理進行追責,給違約方逃避責任提供了可乘之機。
12分包合同
現階段,很多施工單位會將部分施工環節進行分包,分包的內容、形式有多種多樣,承包方所承擔的責任和義務也不盡相同。
在這種情況下,雙方簽訂的分包合同就顯得非常重要了。
但實際情況是很多分包合同并不具有任何法律效力,所謂的分包合同只是形同虛設而已,還有些總承包單位根本不與分包單位簽訂合同,造成很多不合法的轉包和分包現象。
例如由于分包單位根本不具備施工資質,只能將承包項目進行再次轉包,最終導致施工責任不明、拖欠工程款、拖欠農民工工資等一系列風險問題。
13擔保合同
施工單位在進行風險擔保時,往往會涉及到很大的金額。
一旦擔保業務出現問題,就會對企業的經濟效益造成極大的沖擊和影響。
具體的說,擔保合同風險主要包括:合同內容不具法律效力、高報金額、合同內容與實際情況不符、合同雙方責任劃分不明確等等。
14勞動合同
勞動合同風險主要是來自于施工單位與施工人員之間的法律糾紛問題。
具體風險包括:短期雇傭不簽訂勞動合同,或者一些關鍵性條款內容不夠明確;或存在霸王條款,個別約定不合法、不合理;合同內容與我國相關法律不能有效吻合,導致勞動合同不具任何法律效力。
2工程合同的階段性風險
21合同簽訂階段
施工單位在合同簽訂階段的風險問題主要包括:首先,在招標環節中,對相關單位的經營資質營審核不細致、不到位。
其次,在合同條款中,對雙方的利益、責任和義務劃分得不夠明確,也缺乏合理性;還有,合同內容與國家的法律法規相違背,沒有體現出公平性與公正性,合同中存在大量的漏標和暗箱操作等問題。
22合同履行階段
合同履行是雙方對合同內容給予保障和落實的主要階段。
因此,這一環節對于建設工程來說非常重要。
但是,在雙方履行約定的過程中,卻存在著很多的風險隱患。
具體表現為以下幾個方面:首先,業主在履行合同的過程中存在某種違約行為,但施工單位卻沒有及時發現,或沒有及時做出反應,最后導致施工單位的經濟利益或社會效益遭受損失;其次,施工單位在履行合同的過程中,不能對執行過程進行有效管控,導致施工合同執行不到位或不充分,對各類合同文件管理的效果也不夠好,嚴重影響著合同的執行效果。
23合同終止階段
之所以現階段工程合同存在很大的風險隱患,是因為一些施工單位忽視了合同中止后的風險防范措施,往往都是片面地認為合同的風險僅僅存在于合同簽訂和合同履行階段,覺得合同終止階段不會對自身造成什么負面影響和傷害。
其實,這種想法是錯誤的。
如果在這一階段施工單位對合同資料保管得不夠到位或不夠嚴密,就容易導致合同中的保密信息外泄,或被不些不法分子所利用,給企業帶來極大的風險隱患。
3建設工程民法典律風險的防范措施
31完善相關管理制度
要想實現建設工程合同的有效管理,首先要建立起完善的合同管理制度。
對施工中的具體情況進行全面、細致的審查,并結合審查結果或工程現狀對可能出現的糾紛情況進行預測,從而對合同中不明確、不合理以及不合法的條款給予糾正,或通過雙方和協商進行修訂。
在合同起草階段,雙方要對條款內容進行積極的補充與完善,這對于施工合同的最終確定、審批與會簽等環節來說都是非常重要的。
企業要想很好規避合同風險,就要提高施工單位的準入標準,嚴格把控相關審核流程,最大限度的提高合同的法律效力,使自身利益在法律的框架內得到有效保護。
32強化責任意識與法律意識
為了避免合同履行過程中出現不可控的風險,想要想盡一切辦法強化建設單位和施工單位的法律意識,使雙方能夠充分地了解和學習與建筑行業相關的法規法律和制度政策,確保工程合同的各項內容與相關法律規定的高度契合。
企業也要積極主動地提高自己的責任意識與法律意識,保證建筑工程合同各項內容的科學性、合法性與嚴謹性。
只有這樣,才能從根本上減少由責任問題而引發的各類法律糾紛,保證施工過程的順利推進,提高了建設工程合同的踐行力與約束力。
33對履行合同的過程加強監管
強有力的過程監管能夠保證合同的有效執行,確保各項條款的有效落實。
施工單位要主動聯合建設企業和相關主管部門,對施工過程進行監管,確保每一個環節都符合質量要求。
針對合同中的主要條款,相關的人員要根據施工進度對相關條款的落實情況進行全面細致、及時到位的檢查。
只有這樣,才能有效保障合同條款的落實情況。
與此同時,施工單位還有不斷完善自身的獎勵措施與懲治辦法,對于在防范法律風險工作中具有突出貢獻者,要給予相應的獎勵,對于給企業帶來風險或造成損失的人員,要視情況給予一定的處罰,最大限度地避免由于法律風險對企業以及工程項目所造成的影響。
34提高管理人員的業務水平
對于建筑工程的承建雙方企業來說,合同管理人員的綜合素質與專業能力在很大程度上決定了民法典律風險的等級。
因此,必須加強合同管理人員的業務水平、道德修養、責任意識與敬業精神,進而提升他們的綜合素質水平。
企業可以面向相關人員開展定期或不定期的培訓,規定合同管理人員必須持有從業資格證才能上崗,也可以結合培訓內容進行業務考核,確保培訓的實際成效。
只有這樣,才能使合同管理人員的業務水平獲得真正意義上的提升。
4結束語
在建筑行業中,不論是建設單位還是施工單位,民法典律風險都會或多或少的存在,企業應將其視為推動自身快速成長的動力。
在日常經營和施工管理的過程中,不斷完善自身的管理體系,做好工作人員培訓工作,從而對法律風險進行有效控制與防范,使企業能夠在可控的風險范圍內實現健康發展,強化企業在面對風險時的應變能力與盈利能力。
單位建設工程的承包合同 篇26
發包人:
承包人:
發包人委托承包人承擔 工作保障用房工程cfg樁、碎石樁二元復合地基處理 工程項目的巖土工程任務,根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法規規定,
經發包人、承包人協商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程建設地點:
1.3巖土工程任務:cfg樁.碎石樁二元復合地基處理施工任務
1.4承包范圍: cfg樁、碎石樁施工圖設計審查、地基處理原材料、施工機具、竣工資料、地基處理施工圖范圍內的工作內容。
1.5預計的巖土工程工作量:cfg樁、碎石樁合計3700米,褥墊層120m
第二條 發包人向承包人提供的有關資料文件
序號
資料文件名稱
份數
內容要求
提交時間
1
基礎圖
1
已提交
2
地勘資料
1
已提交
第三條 承包人向發包人交付的報告、成果、文件
序號
資料文件名稱
份數
內容要求
提交時間
1
竣工報告
1套
施工完畢
第四條 工期
本地基處理工程自 年 月 日開工至 年 月 日完工,工期為 天不含檢測。
第五條 收費標準及付費方式:
5.1本巖土工程單價cfg樁、碎石樁 元每米,褥墊層 元每立方,預計總價 元(大寫: );
5.2地基處理打樁施工完畢后支付已完成工作量50%,待工程檢測合格后,支付工程總款80%,提交成果資料后15天內,發包人應一次付清全部工程費用。
第六條 發包人、承包人責任。
6.1發包人責任
6.1.1發包人應保護承包人的投標書、報告書、文件、設計成果、專利技術、特殊工藝和合理化建議,未經承包人同意,發包人不得復制泄露或向第三人轉讓或用于本合同外的項目,如發生以上情況,發包人應負法律責任,承包人有權索賠。
6.1.2在工作范圍內,沒有資料、圖紙的地區(段),發包人應負責查清地下埋藏物,若因未提供上述資料、圖紙,或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清,致使承包人在工作過程中發生人身傷害或造成經濟損失時,由發包人承擔民事責任。
6.1.3發包人應及時為承包人提供并解決施工現場的工作條件和出現的問題(如:落實土地征用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進行的有關問題、平整施工現場、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業用船等),并承擔其費用。
6.1.4本合同中有關條款規定和補充協議中發包人應負的責任。
6.2承包人責任
6.2.1承包人按本合同第三條規定的內容、時間、數量向發包人交付報告、成果、文件,并對其質量負責。
6.2.2承包人對報告、成果、文件出現的遺漏或錯誤負責修改補充;由于承包人的遺漏、錯誤造成工程質量事故,承包人除負法律責任和負責采取補救措施外,應減收或免收直接受損部分的巖土工程費,并根據受損失程度向發包人支付賠償金,賠償金額由發包人、承包人商定為實際損失的100%。
6.2.3承包人不得向第三人擴散、轉讓第二條中發包人提供的技術資料、文件。發生上述情況,承包人應負法律責任,發包人有權索賠。
6.2.4遵守國家及當地有關部門對工作現場的有關管理規定,做好工作現場保衛和環衛工作,并按發包人提出的保護要求(措施),保護好工作現場周圍的建、構筑物,古樹、名木和地下管線(通道)、文物等。
6.2.5本合同有關條款規定和補充協議中承包人應負的其它責任。
6.2.6承包人應對施工段相應的安全責任事故負責。
第七條 違約責任
7.1由于發包人提供的資料、文件錯誤、不準確,造成停、窩工或來回進出場地,工期延誤或返工時,除工期順延外,發包人應向承包人支付停、窩工費、返工費、來回進出場費,造成質量、安全事故時,由發包人承擔法律責任和經濟責任。
7.2在合同履行期間,發包人要求終止或解除合同,承包人已進行工作的,完成的工作量在50%以內時,發包人應支付承包人工程費的`50%的費用;完成的工作量超過50%時,發包人應支付承包人工程費的100%的費用。
7.3發包人應按時按雙方約定時間支付工程款,在約定時間未支付工程款每推遲一天應承擔以應付工程費千分之一計算的滯納金。
7.4由于承包人原因延誤工期或未按規定時間交付報告、成果、文件,每延誤一天應承擔以工程費千分之一計算的違約金。
7.5交付的報告、成果、文件達不到合同約定條件的部分,發包人可要求承包人返工,承包人按發包人要求的時間返工,直到符合約定條件,因承包人原因達不到約定條件,由承包人承擔返工費,返工后仍不能達到約定條件,由承包人承擔違約責任,并根據因此造成的損失程度向發包人支付賠償金,賠償金額最高不超過返工項目的收費。
第八條 報告、成果、文件檢查驗收
8.1 由發包人負責組織對承包人交付的報告、成果、文件進行檢查驗收。
8.2 工程完工,發包人應在3天內組織驗收,如有不符合規定要求及存在質量問題,承包人應采取有效補救措施。
8.4 工程未經驗收,發包人提前使用和擅自動用,由此發生質量、安全問題,由發包人承擔責任,并以發包人開始使用日期為完工時期。
8.5 完工工程經驗收符合合同要求和質量標準,自驗收之日起15天內,承包人應將巖土治理工程的竣工報告等相關資料向發包人移交完畢。
第九條 本合同未盡事宜,經發包人與承包協商一致,簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。
第十條 其它約定事項:
第十一條 爭議解決辦法
本合同發生爭議時發包人、承包人應及時協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解。發包人、承包人未在本合同約定仲裁機構,事后又未達成書面仲裁協議的,可向當地人民法院起訴
第十二條 合同生效與終止
本合同自發包人、承包人簽字蓋章后生效;發包人、承包人履行完合同規定的義務后,本合同終止。
本合同一式 份,發包人 份、承包人 份。
發包人名稱: (蓋章) 承包人名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字) 法定代表人: (簽字)
委托代理人: (簽字) 委托代理人: (簽字)
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行帳號: 銀行帳號
單位建設工程的承包合同 篇27
工程項目名稱:_________________________________
甲方(發包單位):_____________________________
乙方(承包單位):_____________________________
為了規范建設市場,在工程建設中防止各種不正當行為的發生,確保建設工程高效,優質,按時竣工投產,遵照國家建設部,監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神,根據_________________有關要求,并經甲乙雙方同意,特訂立如下協議:
一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家和_________________關于廉政建設的各項規定和關于建設工程承發包的各項規定。
二、甲方及其工作人員應做到
(一)向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。
(二)對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定,如發現有違反規定的,出給予當事人批評教育外,應視情節輕重,后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。
(三)甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動,須經主管領導同意;在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為,應及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續發生,并報告主管領導。
(四)甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為,應及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續發生,并報告主管領導。
(五)甲方工作人員(含家屬、子女,下同)不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。
(六)甲方工作人員應當保持與乙方的正常業務交往,不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品,難以拒收的,必須按有關規定登記上交;不得向乙方索要(或接受)通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品,不得在乙方報銷任何應由單位或個人支付的費用。
(七)甲方工作人員不得參加可能影響公正執行公務的宴請和高消費的娛樂活動。
(八)甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排,以及出國出境提供方便。
(九)甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內外旅游活動。
(十)甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包等經濟活動。
三、乙方及其工作人員應當做到
(一)乙方應了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定,支持甲方執行有關規定和制度。
(二)乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定),按時出席甲方召集的有關會議。
(三)乙方應當通過正常途徑開展相對業務工作,不得為獲取某些不正當利益而向甲方工作人員(含家屬、子女下同)贈送禮金、有價證券和貴重物品等。
(四)乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設備供應、工程量變動、工程驗收、工程質量問題處理等進行私下商談或者達成默契。
(五)乙方不得以洽談業務、簽訂合同等為借口,邀請甲方工作人員外出旅游或進入營業性高檔娛樂場所。
(六)乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。
四、獎懲
(一)乙方如發現甲方及其工作人員有違反上述協議者,應及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續發生,并及時向甲方領導或者甲方上級單位舉報,甲方不得找任何借口對乙方進行報復或刁難、延誤工作。情節嚴重的可向有關部門投訴或舉報。甲方對舉報屬實和嚴格遵守廉潔協議的乙方,在同等條件下給予承接后續工程的優先邀請投標權。
(二)甲方發現乙方有違反本協議或者采用不正當的手段行賄甲方工作人員,甲方根據具體情節和造成的后果追究乙方工程合同造價1~5%的違約金。由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔,乙方用不正當手段獲取的非法所得由甲方單位予以追繳。
(三)乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員,被檢察機關立案查處的,甲方有權取消或終止工程項目施工合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔,并向甲方單位承擔經濟賠償責任。
五、本工程發包、建設、竣工驗收全過程及協議前后甲乙雙方發生的有違反本協議的行為,均適用本協議。
六、聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
七、保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
八、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見,不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
九、通知
(一)根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
(二)各方通訊地址如下:________________________________________________。
(三)一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任
十、爭議的處理
(一)本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
(二)本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第__________種方式解決
1.提交_________仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
十一、解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
十二、補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
十三、合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_______年,自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份,雙方各執______份,具有同等法律效力;合同副本______份,送_________留存一份。
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):________________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
地址:_______________________地址:_______________________
電話:_______________________電話:_______________________
_________年_______月_______日_________年_______月_______日
簽訂地點:___________________簽訂地點:___________________
單位建設工程的承包合同 篇28
甲方:
乙方:___有限公司
經介紹,甲、乙雙方友好協商達成如下借款合同,嚴格履行。
一、借款金額:元人民幣。
二、借款用途
學校基本建設工程付款。
三、借款時間及本息結算還款辦法:
借款時間:一年。(年月日至年月日)月息分。每季度末結算一次。乙方若有資金和還款能力提前還款,甲方同意乙方提前一個月聲明并按實際使用時間提前歸還本息。
四、質押物品及化解風險的措施:
乙方用公司和學校一號辦公樓《房屋所有權證》(運港字第號)作抵押。乙方不能按時歸還本息,甲方有權將質押房屋變賣收回本息或按每月所借款額的3%加收滯納金。
五、上述合同一式三份,自簽字到款之日起生效。甲、乙雙方及見證人各存一份。若有爭議,協商解決。
甲方簽字留印:乙方簽字蓋章:介紹及見證人簽字:
年月日 年月日 年月日
單位建設工程的承包合同 篇29
甲方(供方): 乙方(需方): 甲、乙雙方本著《民法典》及有關法規的規定,經友好協商,達成如下條款,以資雙方共同遵守:
一、定貨明細:乙方向甲方購買以下常規產品: 注:
1、以上數量及尺寸以實際下單交貨數為主計算
2、以上價格不含稅,
3、甲方負責運輸(僅限中山至哈爾濱長途)、
二、質量檢驗:
1.質量標準:按國家有關規定標準驗收
2.尺寸要求:以乙方下單尺寸為標準。
3.包裝要求:貨物的包裝須滿足易碎物品的運輸、搬運要求,并符合乙方標準包裝,包裝費含在產品報價中。
三、付款方式: 本合同簽訂后,乙方一次性支付合同總額的即人民幣:元作為訂金,甲方在收到乙方訂金后開始下單生產,天內生產完工,第天內乙方需付清余款元,貨從中山發出,天內到達上海。
四、交貨方式、交貨時間、交貨地點:
1.交貨方式:先付款再發貨,一次性送至乙方指定的上海工地
2.交貨時間:自收到定金之日起15天內貨到達
3.交貨地點:
五、產品接收及檢驗: 貨到達指定地點后,供方以書面的形式向需方提交到貨的數量、型號及報檢申請,需方需有專人(要有委托書)負責點數、驗貨,并簽名確認。檢驗要符合國家有關規定標準(以客戶確定的樣板型號標準驗收。)
六、對產品提出異議的時間和辦法: 乙方在收貨當日對產品的數量、品種、型號、質量如發現有與國家標準及已經確定的樣品不相符時,應于____日內向甲方提出書面異議,甲方將在7個工作日內對乙方提出的異議給予書面解釋,如產品不符合國家標準及已經確定的樣品要求,甲方將無償更換,如果在竣工后,____日內乙方未提出任何書面異議,即乙方已確認所有安裝的產品合格!
七、違約責任
1.甲方未按合同規定的時間交貨應向乙方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金,并承擔因此所造成的損失;
2.乙方未能及時收貨造成貨物延遲交貨的由乙方承擔逾期的全部損失;
3.乙方未能及時按合同約定的時間付款的,乙方應向甲方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金,并承擔因此所造成的損失;
八、其他條件
1.合同變更:甲乙雙方均無權單方變更合同規定內容,如需變更,應由雙方協商確定后進行。
2.本合同雙方簽字后生效,凡因本協議引起的調解、訴訟、雙方連帶責任人均同意以____市地方法院仲裁為主。
3.未盡事宜,雙方可以補充協議的方式予以補充,補充協議與本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效率,自簽字之日起生效。 甲方(簽名): 乙方(簽名): 地址: 地址:
單位建設工程的承包合同 篇30
基本建設工程設備貸款合同范本
借款方:_________?貸款方:_________
借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款,經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任,恪守信用,根據有關規定,特簽訂本合同。
第一條?本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元,用于_________.本貸款期從開始支用之日起,至還清全部貸款本息止,貸款期為_________年。
第二條?本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款,實行專款專用。不得用于擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。
第三條?自支用貸款之日起,貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內,月利率為_________。借款方不按期歸還貸款,逾期部分加收利息_________%,對超儲積壓設備(材料)占用的貸款加收利息_________%.
第四條?借款方保證在_________年_________月_________日之前,用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還,貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。
第五條?貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款,如未按期提供貸款,應承擔由此造成的經濟損失。
第六條?貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,了解借款方的經營管理、計劃執行、設備采購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款,貸款方有權扣回貸款本息,并對違約使用部分加收罰息_________%.
第七條?本合同條款以外的其他事項,雙方遵照《_____》的有關規定辦理。
第八條?本合同經雙方簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份,借貸雙方簽章后各執一份,報送_________各一份。
借款方(公章)_________?貸款方(公章)_________
負責人(簽字)_________?負責人(簽字)_________
地址:_________?地址:_________
_________年____月____日?_________年____月____日
單位建設工程的承包合同 篇31
貸款方:
借款方:
根據國家規定,借款方為進行基本建設所需貸款,經貸款方審查發放。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。
第一條借款用途_________________________________________________________
第二條借款金額借款方向貸款方借款人民幣(大寫)__元。預計用款為________年_元;________年_元;________年_元;________年_元;________年_元;________年_元。
第三條借款利率自支用貸款之日起,按實際支用數計算利息,并計算復利。在合同規定的借款期內,年息為__%。借款方如果不按期歸還貸款,逾期部分加收利率20%。
第四條借款期限借款方保證從________年____月起至________年____月止,用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為________年_元;________年_元;________年_元;________年_元;________年_元;________年_元。貸款逾期不還的部分,貸款方有權限期追回貸款,或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。
第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率,以及修正概算等原因,需要變更合同條款時,由雙方簽訂變更合同的文件,作為本合同的組成部分。
第六條貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款,應按違約數額和延期天數,付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款,貸款方有權收回部分貸款,并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的,應按規定減收利息。
第八條本合同條款以外的其它事項,雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。
第九條本合同經過簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份,簽章各方各執一份,報送主管部門、總行、分行各一份。
借款方___(蓋章)貸款方___(蓋章)
負責人:___負責人:___
地址:___地址:___
簽約日期:___
簽約地點:___