個人建筑施工合同模板(精選28篇)
個人建筑施工合同模板 篇1
甲方(項目部): 乙方(施工人員):______________________________________
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本施工事項協商一致,訂立本合同。
第一條 工程名稱:石總場西部牧業員工宿舍場地地坪
第二條 工程地點:石總場大連路路口______________
第三條 承包方式:單項清包______________________
第四條 開工日期:______________________________ 竣工日期:______________________________
第五條 工作內容:甲方合同內所有砌體(混凝土、平場地、墊石子、灑水、打夯)清工單價為_________元/㎡。施工中一切用具均有乙方自理,甲方負責混凝土拉到現場,其他一切工序由乙方負責,并做好落手清。注:以上內容都按圖紙工作量計算。施工中嚴格按照施工安全、質量規范,若乙方沒有按照甲方要求和施工規范而造成的材料浪費,甲方有權開罰款單(在工程款中扣除)。
第六條 工程款結算:乙方進場后,每月甲方付給乙方完成合格工作量80%。 余款在工程驗收合格后一次性付清。
一、質量管理
甲方提供乙方質量要求和技術交底,乙方必須按照施工規范和要求,精心施工,確保工程質量。絕對服從項目部質量管理人員的正確領導。在日常質檢和分項工程驗收時,必須達到所定標準(具體見技術交底)。
二、甲方職責和權利
2.1 認真遵守雙方簽訂的《勞務承包合同》,對乙方工作進行指導、管理、檢查和監督、審核乙方施工方案,全面配合乙方做好各項工作。
2.2 甲方負責向乙方提供技術交底,周、月進度計劃,乙方必須認真執行監理和甲方的指令,但對不合理因素,可提出建議;經甲方同意后方可執行,乙方不得私自蠻干、
2.3 甲方及時組織、參加對乙方已完成的工程質量進行跟蹤檢查、驗收。
2.4 甲方對有特殊貢獻的給與一定獎勵,對工作中個人給甲方造成一定損失的給與一定的經濟處罰。
三、乙方職責和權利
3.1 認真遵守雙方簽訂的《勞務承包合同》及承諾。
3.2 嚴格執行公司和工地的各項管理制度和規定,服從甲方的管理,自覺維護公司的利益和形象。
3.3 嚴禁未經甲方及設計和監理書面同意擅自變更施工圖紙內容,如有發生造成的所有損失均有乙方負責。
3.4 如乙方嚴重違反《勞務承包合同》,工程工期、工程質量不能保證,現場管理混亂,甲方和公司利益受到損失,信譽受到損害時,甲方有權解除合同,除賠償部分損失外,還要追究乙方責任,清除出場。清除出場按總工資的70%結算工資款。
3.5 必須認真遵守甲方的各項規章制度。派專人現場全權負責協調管理。
四、安全文明施工
雙方必須認真遵守國家和上級勞動保護安全生產主管部門所頒發的有關安全生產、消防工作、文明施工等方針政策,嚴格執行有關勞動保護法規、條例。
乙方必須遵守施工單位的規章制度,聽從甲方的管理和指揮;嚴禁在工地打架、斗毆、偷盜,若發生交司法機關處理。如有違反公司規章制度的按公司規定予以重罰。
乙方的所有作業人員,正確的使用“三寶”,嚴格按操作規程施工。若作業人員違反操作規程和公司的管理規定,如發生的安全事故的,甲方概不負責一切責任。正常工傷按國家《工傷管理條例》處理。
五、 未盡事宜雙方協商解決,本合同一式兩份,雙方簽字生效,甲乙雙方各執一份。
甲方(項目部代表)簽字:_________ 乙方(施工人員)簽字:_________
簽訂時間: 年 月 日
個人建筑施工合同模板 篇2
甲方:
乙方:
甲方位于 私人房屋,由乙方承包建設施工,為使甲乙雙方利益得到保障,同時如約履行義務,甲乙雙方經過協商,達成如下協議:
一、建設范圍
除基礎以外,乙方負責承建甲方一樓至四樓所有房屋建設,(包括鋼筋制作、樓梯、圍墻、水電、前后外墻裝飾),房屋內部建設至毛墻毛地板,。
二、建設方式
包工不包料,甲方負責提供建設所需材料,乙方負責建設施工所需設備、工具、器具以及安全保障設施。
三、承包價
按照房屋建筑面積 元/平方米,總價以乙方承建的房屋實際建筑建筑面積確定。
四、付款方式
采用階段性付款,乙方完成一樓建設,經甲方驗收合格后支付壹萬元,二樓至三樓采用同樣方式,全部完工后經甲方驗收合格后一次性付清余款。
五、權利和義務
(一)義務
1、甲方必須按照施工進度提供建設所需材料;因材料不到位造成窩工,甲方承擔損失。
2、甲方必須按照合同約定時間支付建設工程款;
3、乙方必須按照房屋建設質量標準和甲方要求完成房屋建設任務;因乙方原因導致返工,損失由乙方全部承擔。
4、對建筑材料,乙方需提前兩天通知甲方,以便準備。
5、乙方必須對甲方提供的材料進行妥善管理,避免造成損失和浪費。
(二)權利
1、甲方有權對工程質量進行檢驗,對質量不合格的有權要求返工。
2、乙方有權按照合同約定時間要求甲方支付工程款。
六、安全約定
合同約定單價已包含安全施工費,乙方必須做好施工現場安全措施,對工人進行安全教育,施工中做到安全作業,施工過程中發生的任何安全事故由乙方全部承擔。
七、違約責任
甲乙雙方任何一方違約,需承擔乙方建設總費用10%的違約責任,若任何一方嚴重違約,造成重大損失,必須按價賠償。
八、發生合同糾紛,甲乙雙方友好協商解決,不能達成共識的,甲乙雙方均可向沾益縣人民法院起訴。
九、未盡事宜,甲乙雙方可另行約定作為此合同的副件,該附件與此合同同效。
十、此合同經甲乙雙方簽字、按手印后生效。房屋建設驗收合格,完全支付工程款后自動失效。
十一、此合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:
乙方:
年 月 日
個人建筑施工合同模板 篇3
業 主 方: (簡稱甲方),住址: 聯系電話: 身份證號碼:,住址:
承 包 方: (簡稱乙方)聯系電話: 身份證號碼:
甲方在位于 省 市 區 鎮 村 社擬建房屋一幢,經甲乙雙方協商,由乙方負責承攬施工。為明確甲乙雙方的權利和義務,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規定,結合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠實守信的原則,確保建房施工過程中的安全、質量、工期、工程款支付等,經雙方充分協商,同意簽訂本合同,以供甲乙雙方共同遵守執行。
一、 承包方式:
本工程采用甲方提供建筑材料,乙方組織施工人員、機械設備、工用具、腳手架、架板、模板、臨時水電管線、安全防護用品等除建筑材料以外的全部施工所需的人員及設備物資進行承包施工,既:包施工質量、施工安全、工期的承包方式進行承包。
二、 計劃工期:
計劃竣工日期:20xx年 月 日, 計劃開工日期:20xx年 月 日,工期 (日歷)天。
三、 承包范圍:
按照甲方提供的施工圖紙,承包范圍包括:基礎土方開挖及回填、基礎工程、主體工程、樓地面工程、屋面工程、室內室外抹灰及面磚粘貼,室外散水工程、給排水及強弱電安裝工程等,既:除室內乳膠漆、門窗安裝、樓梯扶手安裝以外的全部施工內容均由乙方負責。
四、 承包單價: 按照建筑面積每平方米 元(大寫 元整)進 行造價計算,該單價包括人工費、機械費、工用具使用費、安全文明施工費、安全施工措施費、勞動保護費、保險費等除甲方材料費以外的全部施工費用。
五、 付款方式: 按工程進度付款:一樓主體完成后支付 元,全部主體完工屋面斷水后支付 元,全部工程完工經甲乙雙方驗收合格后,甲乙雙方按照實際竣工的建筑面積進行總價計算,本次支付至總價款的95%,留5%作為工程質量保修金,工程質量保修期為一年,保修期滿后無質量問題,甲方一次性支付全部尾款,保修金不計息。
六、 施工安全
1、乙方在組織工人施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故的發生,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發生的一切費用。如有此類情況出現,責任全部由乙方承擔,與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。
2、乙方的施工人員必須身體健康,乙方負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育、安全告知和安全監督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促,確保工程施工安全和工程質量。
3、乙方應加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全文明施工。乙方人員的安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。
4、乙方須具有從事房屋建設的成熟經驗,負責施工建設并交付建房成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。
七、 施工要求:
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
2、甲方負責提供紅磚、水泥、砂石、鋼材等建筑材料。根據施工進度,乙方應提前3天通知甲方購買所需材料。
3、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等,費用由乙方自理。
4、所有工人的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決,費用由乙方自理。
八、 工程質量:
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。
2、乙方施工時要按照施工圖及建筑施工規范進行施工作業,確保施工質量符合《建筑施工質量驗收規范》要求,工程質量達到合格標準。
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應該按照甲方及其委派人員的要求進行修改或返工;返工修改后仍不能達到約定使用條件的,乙方應當承擔工程質量違約責任。
4、房屋建成后,因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重建的責任,并由乙方承擔所需的費用,并賠償甲方的相關損失。
九、 工期延誤:
工期從20xx年 月 日開始建設,工期為 (日歷)天。無正當理由,乙方不得延誤工期。由以下原因造成完工日期延誤,經甲方確認,工期可以相應順延:
1、因停電或停水造成停工;
2、不可抗拒的自然災害,如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況(須由甲方簽字同意的情況說明)。
十、 違約責任和爭議的解決辦法:
1、工程質量達不到約定要求的,乙方要進行返修;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方違約,甲方有權解除本合同,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,在工程相應進度完成五天后,則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因乙方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔違約責任。 十一、 合同的生效與終止:
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。
3、在工程驗收合格,質量保修期滿后甲方付清全部工程款后,該合同自動失效。
十二、 其他:
以上合同條款,雙方必須共同遵守。若有變更補充,經甲乙雙方協商一致后簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(按手印): 乙方簽字(按手印):
合同簽訂日期:
個人建筑施工合同模板 篇4
1.格式?建筑施工物資租賃合同
出租方:合同編號:
承租方:簽訂地點:
簽訂時間:?年?月?日
根據《_____》及有關規定,按照平等互利的原則,為明確出租方與承租方的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條?租賃物資的品名、規格、數量、質量。(詳見合同附件)
第二條?租賃期限
自____年____月____日至____年____月____日。共計____天。承租方因工程需要延長租期,應在合同屆滿前____日內,重新簽訂合同。
第三條?租金
租金收取:(雙方應約定租金計算方式及其支付方式)
第四條?押金(保證金)
經雙方協商,出租方收取承租方押金____元。承租方交納后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,扣除應付租賃物資缺損賠償金后,押金余額退還承租方。
第五條?租賃物資的維修保養
租賃期間,承租方對租用物資要妥善保管,并負擔維修保養費用。租賃物資退還時,雙方檢查驗收,如有損壞、缺少、保養不善等,要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修_____辦法》,由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。
第六條?租賃合同變更
一、在租賃期間,出租方如將租賃物資所有權轉移給第三方,應正式通知承租方,租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。
二、在租賃期間,承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用,也不得變賣或作抵押品。
第七條?違約責任
一、出租方違約責任:
1.未按時間提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金____%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金____%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資,致使承租方不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金____%的違約金。
4.其它違約行為。
二、承租方違約責任:
1.不按時交納租金,應向出租方償付違約期租金____%的違約金。
2.逾期不還租賃物資,應向出租方償付違約期租金____%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為,除出租方有權解除合同,限期如數收回租賃物資外,承租方還應向出租方償付違約期租金____%的違約金。
4.其它違約行為。
第八條?爭議的解決方式
第九條?其它約定事項
第十條?本合同一式份,合同雙方各執份。本合同附件
份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。
出租方(章):承租方(章)
單位地址:單位地址:
法定代表人:法定代表人:
。ɑ蛭写砣耍ɑ蛭写砣耍
電話:電話:
2.說明
建筑施工物資租賃合同是指當事人雙方就租用建筑工程物資所簽訂的明確雙方權利義務的協議。提供物資的一方為出租方,接受物資的一方為承租方。由于建筑施工工程所需的特殊物資比較多,工程承包方往往不能一一備齊,而通過租賃方式既可以節約資金,提_____益,又使出租方的物資充分發揮作用。
簽訂建筑施工物資租賃合同應當注意的問題有:
。1)必須明確租賃物資的名稱、質量標準和租賃期限。租賃物資的名稱應當按照國家物資目錄的標準稱謂寫清楚,而不應用習慣用語代替。雙方對租賃物資的質量要進行交接驗收,不得馬虎從事,以免發生糾紛。
。2)要明確租賃物資在租賃期限內的維修保養責任。通常應由承租方維保養,但有些特殊機械承租方無力維修保養的,也可以約定由出租方維修保養。對于由承租方維修保養的,租賃費用應低一些;由出租方維修的,租賃費用應高一些。
。3)要明確租金的數額、支付方式。雙方可以協商出租方收取一定的保證金或者叫做押金。在租賃期滿后,折抵租金。
(4)對于違約責任,應當寫明出租方違約如何處理、承租方違約如何處理的內容。通常出租方承擔的責任以租金為標準計算違約金;承租方違約按租金或者按損失數額計算賠償額。
本格式是國家工商行政管理局主持制定的示范文本。
個人建筑施工合同模板 篇5
出租方: 合同編號:
承租方: 簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
根據《_____》及有關規定,按照平等互利的原則,為明確出租方與承租方的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 租賃物資的品名、規格、數量、質量。(詳見合同附件)
第二條 租賃期限
自____年____月____日至____年____月____日。共計____天。承租方因工程需要延長租期,應在合同屆滿前____日內,重新簽訂合同。
第三條 租金
租金收。海p方應約定租金計算方式及其支付方式)
第四條 押金(保證金)
經雙方協商,出租方收取承租方押金____元。承租方交納后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,扣除應付租賃物資缺損賠償金后,押金余額退還承租方。
第五條 租賃物資的維修保養
租賃期間,承租方對租用物資要妥善保管,并負擔維修保養費用。租賃物資退還時,雙方檢查驗收,如有損壞、缺少、保養不善等,要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修_____辦法》,由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。
第六條 租賃合同變更
一、在租賃期間,出租方如將租賃物資所有權轉移給第三方,應正式通知承租方,租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。
二、在租賃期間,承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用,也不得變賣或作抵押品。
第七條 違約責任
一、出租方違約責任:
1.未按時間提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金____%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金____%的.違約金。
3.未按數量提供租賃物資,致使承租方不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金____%的違約金。
4.其它違約行為。
二、承租方違約責任:
1.不按時交納租金,應向出租方償付違約期租金____%的違約金。
2.逾期不還租賃物資,應向出租方償付違約期租金____%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為,除出租方有權解除合同,限期如數收回租賃物資外,承租方還應向出租方償付違約期租金____%的違約金。
4.其它違約行為。
第八條 爭議的解決方式
第九條 其它約定事項
第十條 本合同一式 份,合同雙方各執 份。本合同附件
份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。
出租人(蓋章): 承租人(蓋章):
地址: 地址:
法人代表(簽字): 法人代表(簽字):
承辦人: 承辦人:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
電話: 電話:
擔保人(蓋章):
簽訂日期: 年 月 日
簽訂地點:
個人建筑施工合同模板 篇6
GF-91-0702出租方:合同編號:
承租方:簽訂地點:
簽訂時間:?年?月?日
根據《_____》及有關規定,按照平等互利的原則,為明確出租方與承租方的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條?租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同附件:
第二條?租賃期限
自年月日至?年月日。共訂天。承租方因工程需要延長租期,應在合同屆滿前日內,重新簽訂合同。
第三條?租金
租金收。
第四條?押金(保證金)
經雙方協商,出租方收取承租方押金元。承租方交納后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,扣除應付租賃物資缺損賠償金后,押金余額退還承租方。
第五條?租賃物資的維修保養
租賃期間,承租方對租用物資要妥善保管,并負擔維修保養費用。租賃物資退還時,雙方檢查驗收,如有損壞、缺少、保養不善等,要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修_____辦法》,由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。
第六條?出租方變更
一、在租賃期間,出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方,應正式通知承租方,租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。
二、在租賃期間,承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用,也不得變賣或作抵押品。
第七條?違約責任:
1.未按時間提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資,致使承租方不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金?%的違約金。
4.其它違約行為。
二、承租方違約責任:
1.不按時交納租金,應向出租方償付違約期租金%違約金。
2.逾期不還租賃物資,應向出租方償付違約期租金%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為,除出租方有權解除合同,限期如數收回租賃物資外,承租方還應向出租方償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行為。
第八條?爭議的解決方式
第九條?其它約定事項
第十條?本合同一式?份,合同雙方各執?份。本合同附件?份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。
出租方(章)承租方(章)
單位地址:單位地址:
法定代表人:(或委托代理人)法定代表人:(或委托代理人)
電話:&nbnbsp;&nbnbsp;&nbnbsp;&nbnbsp;&nbnbsp;?電話:
電掛:&nbnbsp;&nbnbsp;&nbnbsp;&nbnbsp;&nbnbsp;?電掛:
編碼:&nbnbsp;&nbnbsp;&nbnbsp;&nbnbsp;&nbnbsp;編碼:
開戶行:開戶行:
帳號:帳號:
個人建筑施工合同模板 篇7
發包人(全稱):
承包人(全稱):XD
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其
一、工程概況
工程名稱:礦井建設項目地面建筑工程施工第一標段 工程地點: 工程內容:辦公生活設施,建筑面積: m2, (具體
二、工程承包范圍
承保范圍:第一標段施工圖紙范圍內的土建及該基礎設施的安裝
工程
三、合同工期
開工日期:20xx年10月
竣工日期:20xx年10月
合同工期總日歷天數 730 天。
四、質量標準
工程質量標準:合格
五、合同價款
金額(大寫): 元(人民幣)
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等方面協議或文件視為本合同的組成
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中
八、承包人向發包人承諾按照合同的約定進行施工、竣工并在質
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價
十、合同生效
合同訂立時間:
合同訂立地點: 本合同雙方協定 雙方簽字、蓋章 之日起生效。
甲方: 乙方:
(蓋章) (蓋章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人:(簽字) 委托代理人:(簽字)
單位地址: 單位地址:
電話: 電話:
開戶銀行 : 開戶銀行:
銀行賬號 : 銀行賬號 :
合同簽定時間:
個人建筑施工合同模板 篇8
業主方〔簡稱甲方〕:______________
施工方〔簡稱乙方〕:_________________
按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》等相 關法律、遵循公平、自愿、公正和誠信的原那么,雙方就本合同私家 屋頂花園工程事項協商全都,訂立本合同。
一.工程概況:
1.工程名稱:____________屋頂花園
2.工程地點:_____________
二.工程內容: 屋頂花園建筑〔屋頂防水、陽光房、地面青石板鋪裝、休閑木平臺、綠化草坪、植物、給排水、用電及照明〕
三.承包方式: 本工程由乙方按包工包料進展施工總承包。
四.工程造價及結算
1、雙方協商,達成的總承包造價為;小寫:__________ 元〔人民幣〕;大寫:__________元整〔人民幣〕。
2、合同簽定后,甲方先支付________萬元作為預付材料款,然后按工程 進度支付。
3、待屋面防水和陽光房完成后,甲方再支付________萬元工程款。
4、綠化等整體工程完工后,甲方驗收合格三日內支付至合 同總金額的95% ,剩下5%作為質保金,工程完工驗收合格后的一 年為質保期,質保期滿后三日內支付余下的全部工程款。
五.合同工期:
1.本工程合同工期為60天,從_______年____月_____日開工,按日歷 計算天數。
2.本工程因人力不行抗拒的自然災難或甲方緣由致使施工不能正 常進展同意順延工期。
六.甲方責任:
1、甲方應辦理相關手續,到達進場條件保證乙方順當進場施工,如 因甲方緣由乙方不能順當進場,造成的一切損失由甲方負責并賠償 乙方。
七.乙方責任:
1、乙方應嚴格按施工圖紙及技術要求組織施工,工程質量必需到達施工標準和要求。
2、乙方在施工過程中如出現平安問題,由乙方自行負責。
八、開工驗收:
1.工程具備驗收條件,乙方通知甲方。甲方應在收到通知后三日 內驗收。甲方如無正值理由不驗收或驗收后三日內未提出修改看法,視為開工驗收已被認可合格。
九、其他事項:
1.本合同未盡事宜,雙方協商后簽定補充協議,補充協議 與本合同具有同等法律效力。
2.合同甲乙雙方在合同同期如發生糾紛,可協商解決或向工程所 在地人民法院提起訴訟。
3.本合同一式肆份,甲乙雙方各持貳份,簽字蓋章后生效。
甲方〔簽章〕:______________
甲方代表〔簽章〕:____________
_______年____月_____日
乙方〔簽章〕:___________
乙方代表〔簽章〕:____________
_______年____月_____日
個人建筑施工合同模板 篇9
甲方:_________________乙方:_________________
地址:_________________地址:_________________
郵編:_________________郵編:_________________
電話:_________________電話:_________________
法定代表人(委托代理人):_________________
法定代表人(委托代理人):_________________
開戶行:_________________開戶行:_________________
賬戶:_________________賬戶:_________________
甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:_________________
第一條工程名稱(指分包部分之間工程名稱)
第二條工程地點。
第三條工程范圍。
第四條質量標準可依照工程施工詳圖、施工說明書及《安裝工程施工驗收技術規范》列出)。
第五條承包人(如按預算實行包工包料,屬于總承包人及發包人負責供應之材料,分包人應將材料品種、規格、數量、交貨時間、技術要求等用附表詳細注明)。
第六條工程總價本工程包價計人民幣元整。
第七條工程包價本工程包價計人民幣元整(本工程全部總造價減去發包人及總承包人供應材料總值)。
第八條付款辦法
第九條工程期限按本合同第三條的工程范圍自______年____月____日開工至______年____月____日止全部完工。
第十條中間開工本工程范圍內的工程,自______年____月____日開工于______年____月____日完成交工。第十一條雙方聯系制度及協作辦法。
第十二條關于工程保密辦法。
第十三條違約責任。
第十四條特殊條款。
第十五條合同有效期限,本合同自雙方簽字蓋章后立即生效,在全部工程竣工,辦理交工驗收款項結清后失效。
第十六條合同份數本合同正式兩份,雙方各執一份,副本份,總承包人收執份(其中送撥款銀行及發包人各一份)分包方收執份。
第十七條合同附件
總承包人:_________________負責人:_________________地址:_________________電話:_________________
分包方:_________________負責人:_________________地址:_________________電話:_________________訂立
附表1:_________________工程項目一覽表工程預算號工程名稱單位工程數量預算(概算)價值預定工期開工竣工
備注
附表2:_________________總承包人(發包人)負責供應材料表品種規格單位數量交貨時間交貨地點
個人建筑施工合同模板 篇10
出租人:_____________ 簽訂地點:_____________
承租人:_____________
簽訂時間:_____________ _____________年 _____________月 日
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,按照平等互利的原則,為明確出租人與承租人的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條、 租賃物資的品名、規格、數量、質量(詳見合同附件):_____________
第二條、 租賃物資的用途及使用方法:_____________
第三條、租賃期限:_____________自 _____________年 _____________月 日至 _____________年 _____________月 日,共計 天。承租人因工程需要延長租期,應在合同屆滿前 日內,重新簽訂合同。
第四條租金、租金支付方式和期限收取租金的標準:_____________ 租金的支付方式和期限:_____________
第五條、押金(保證金)
經雙方協商,出租人收取承租人押金 元。承租人交納押金后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,承租人返還租賃物資后,押金退還承租人。
第六條、租賃物資交付的時間、地點及驗收方法:_____________ 。
第七條、租賃物資的保管與維修一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時,雙方檢查驗收,如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的,要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》,由承租人向出租人償付賠償金。
二、租賃期間,租賃物資的維修及費用由 人承擔。
第八條、出租人變更一、在租賃期間,出租人如將租賃物資所有權轉移給第三人,應正式通知承租人,租賃物資新的所有權人即成為本合同的當然出租人。
二、在租賃期間,承租人未經出租人同意,不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用,也不得變賣或作抵押品。
第九條、租賃期滿租賃物資的返還時間為:_____________ 。
第十條、本合同解除的條件:_____________ 。
第十一條、違約責任一、出租人違約責任:_____________
1.未按時間提供租賃物資,應向承租人償付違約期租金 %的違約金。
2.未按質量提供租賃物資,應向承租人償付違約期租金 %的違約金。
3.未按數量提供租賃物資,致使承租人不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金 %的違約金。
4.其他違約行為:_____________ 。
二、承租人違約責任:_____________
1.不按時交納租金,應向出租人償付違約期租金 %的違約金。
2.逾期不返還租賃物資,應向出租人償付違約期租金 %的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為,除出租人有權解除合同,限期如數收回租賃物資外,承租人還應向出租人償付違約期租金 %的違約金。
4.其他違約行為:_____________ 。
第十二條、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 種方式解決:_____________
(一)提交 仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十三條、其他約定事項:_____________ 。
第十四條、本合同未作規定的,按照《中華人民共和國民法典》的規定執行。
第十五條、本合同一式 份,合同雙方各執 份。本合同附件 份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。
出租人
出租人(章):_____________
住所:_____________
法定代表人(簽名):_____________
委托代理人(簽名):_____________
電話:_____________
傳真:_____________
開戶銀行:_____________
賬號:_____________
________編碼:_____________
承租人
出租人(章):_____________
住所:_____________
法定代表人(簽名):_____________
委托代理人(簽名):_____________
電話:_____________
傳真:_____________
開戶銀行:_____________
賬號:_____________
________編碼:_____________
鑒(公)證意見:_____________
鑒(公)證機關(章):_____________
經辦人:_____________
_____________年 _____________月______日
個人建筑施工合同模板 篇11
合同編號:
需方:簽訂地點:
供方:簽訂時間:
甲方因工程的建設需要,向乙方訂購外墻磚產品,根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,為規范雙方的權利與義務,甲、乙雙方充分友好協商,達成如下條款:
工程名稱:
工程地點:
第一條標的
注:1、以上為暫定數量,根據甲方實際用量計算金額:2、以上價格為不含稅票。
第二條交貨時間、地點及方式
1、交貨方式:乙方按甲方要求將貨運到甲方指定地點:倉庫,甲方指定:倉管:為收貨人,為驗貨人,甲方的收貨人、驗貨人在乙方加蓋公章的送貨單上簽字,視為甲方暫收貨物,乙方送貨人無條件配合甲方進行材料清點及過磅。2、甲乙雙方在貨物交付之日當場當車共同對貨物驗收,檢查產品規格、型號、色差、尺寸、數量等,是否符合合同約定:3、交貨地點:
4、交貨日期:號前全部到齊甲方工地。第三條付款方式
1、合同簽訂后天內付預付款,合同金額的%,即¥元
2、貨到工地后驗收合格天內付清余款,即¥元
第四條質量標準及驗收標準
1、質量承諾:產品出廠時必須附有產品質量檢驗報告和產品合格證,如因產品質量問題,乙方負責產品三包,保質期為年。
2、乙方保證所提供的產品能通過國家相關部門檢測,符合和達到產品標準和技術參數。
第五條產品運輸
1、運輸:乙方送至甲方指定地點及卸貨。
第六條驗貨
1、驗收:對于外墻磚的數量、規格、顏色等與約定不符或有其他表面瑕疵的,甲方驗貨無異議,不能退貨。
第七條違約責任
1、乙方逾期交貨天以內的,每天按不能交貨的貨款價值向甲方支付違約金逾期達到天,則甲方并有權解除合同,要求乙方退還全部已付款,并向甲方支付相當于合同總價%的違約金
2、貨物經檢驗達不合同約定的質量標準,乙方同意無條件換貨或退貨,所發生的費用由乙方承擔如因此造成逾期交貨,則按第1款的規定處理如乙方拒絕換貨或退貨,甲方可單方解除合同,由此產生的一切費用及給甲方造成的損失由乙方承擔。
3、甲方如逾期付款的,應按逾期付款部分總額承擔千分之一的違約金。
第八條合同爭議及解決辦法
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決協商或調解不成的,任何一方可依法向當地所在地城市區域人民法院提出訴訟。
第九條其他事項
1、本合同經甲乙雙方代表簽字蓋章后即時生效
2、《申請購物單》是本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力
3、本合同未盡事宜經雙方共同協商簽訂補充協議
4、本合同一式三份,甲方執二份,乙方執一份。
甲方:郵編:
地址:傳真:
電話:
開戶銀行:
開戶帳號:
納稅證號:
法人代表:
授權代表:
乙方:郵編:
地址:傳真:
電話:
開戶銀行:
開戶帳號:
納稅證號:
法人代表:
授權代表:
個人建筑施工合同模板 篇12
建筑施工物資租賃合同書
出租方:合同編號:
承租方:簽訂地點:
簽訂時間:年月日
根據《經濟民法典》及有關規定,按照平等互利的原則,為明確出租方與承租方的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同
第二條租賃期限
自年月日至年月日。共訂天。承租方因工程需要延長租期,應在合同屆滿前日內,重新簽訂合同。
第三條租金
租金收。
第四條押金(保證金)
經雙方協商,出租方收取承租方押金元。承租方交納后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,扣除應付租賃物資缺損賠償金后,押金余額退還承租方。
第五條租賃物資的維修保養
租賃期間,承租方對租用物資要妥善保管,并負擔維修保養費用。租賃物資退還時,雙方檢查驗收,如有損壞、缺少、保養不善等,要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》,由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。
第六條出租方變更
一、在租賃期間,出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方,應正式通知承租方,租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。
二、在租賃期間,承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用,也不得變賣或作抵押品。
第七條違約責任:
1.未按時間提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資,致使承租方不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行為。
二、承租方違約責任:
1.不按時交納租金,應向出租方償付違約期租金%違約金。
2.逾期不還租賃物資,應向出租方償付違約期租金%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為,除出租方有權解除合同,限期如數收回租賃物資外,承租方還應向出租方償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行為。
第八條爭議的解決方式
第九條其它約定事項
第十條本合同一式份,合同雙方各執份。本合同附件份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。
出租方(章)承租方(章)
單位地址:單位地址:
法定代表人:法定代表人:
(或委托代理人)(或委托代理人)
電話:電話:
電掛:電掛:
郵政編碼:郵政編碼:
開戶行:開戶行:
帳號:帳號:
個人建筑施工合同模板 篇13
在建筑施工合同管理中,較之于質量、安全等糾紛而言,最易出現而又最難解決的是結算糾紛。實踐中,許多結算糾紛常常曠日持久,最終受損的是施工方。有鑒于此,本文立足于施工中常使用的合同文本《建設工程施工合同》(GF-1999-0201),論述施工中易于出現的結算糾紛并討論相應的防范對策,以使施工企業能加強合同管理。
一、變更與索賠問題
實踐中,建設方不喜歡索賠二字,施工方一般也不提什么索賠。久之,施工方要么缺乏索賠意識,要么將索賠置換成為工程變更。
但是,變更與索賠是兩回事。變更(設計變更和其他變更)導致的是合同價款的調整,即,變更始終是在合同價款之內,它可能導致原合同價款增高,也可能導致其降低。而索賠則不完全是這樣。《建設工程施工合同》對索賠的定義是:“指在合同履行過程中,對于并非自己的過錯,而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失,向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求!卑丛摱x,再結合《建設工程施工合同》第31.4款看,索賠(費用索賠)是指在合同價款之外提出的經濟補償要求。
《建設工程施工合同》第31.2款規定:“承包人在雙方確定變更后14天內不向工程師提出變更工程價款的報告時,視為該項變更不涉及合同價款的變更!睂嵺`中,很少有施工方嚴格地履行該款,屆最后發生結算爭議時,該款可能對施工方的結算要求形成致命影響。
其實,《建設工程施工合同》關于變更的規定是有缺陷的!督ㄔO工程施工合同》是FIDIC《土木工程施工合同條件》(1988年版)的中國翻版,后者對變更涉及合同價款減少時應由建設方通知施工方有相應的規定,但前者沒有。這種程序公正的不對稱好像一方面是出于我國工程施工的實際,因為在我國,變更一般都涉及合同價款的增加,另一方面,似乎更是出于合同文本的制定者對施工方不自覺的行業傾斜(第29.1款已規定變更導致合同價款減少由建設方承擔)。但是,如果結算糾紛已經肇起,則施工方因第31.2款的限制可能會導致一些(或全部)變更不能使合同價款有所增加,而建設方因無此款的限制,則隨時可要求因變更導致的已增加了的合同價款減少到原合同價款的水平。這顯然于施工方不利。
實踐中,施工方雖可能未嚴格履行第31.2款,但在其進度報表中,肯定是羅列了變更工程價款的了。但是,這種羅列是否就是31.2款的報告,肯定會有所非議,另外,總會有一些變更會落在進度報表提交之日的14天以前,這些變更按31.2款的規定,會被視為不涉及合同價款的變更。
當變更工程的量較大時,施工方與建設方一般會對變更達成補充協議,如果補充協議沒有確定變更具體的價款,則爭議仍將存在,即,該補充協議可能只是約定了確定變更工程價款的方法,改變是《建設工程施工合同》第31.1款,而非第31.2款。
以上所論,是施工方在合同管理中務須注意的。施工方(尤其是小型施工隊伍)應改變那種“我做了,就該拿錢”的簡單意識,加強合同管理的意識,嚴格地按合同規定的程序提起變更和索賠。施工方如果認為這些嚴格的程序不太切合施工實際,則應在簽約時在專用條款中加以改變。
二、合同價格對結算的影響
FIDIC《土木工程施工合同條件》嚴格適用于單價合同(工程量單價),《建設工程施工合同》按23條的規定,可適用于:固定價格合同,可調價格合同,成本加酬金合同。其實,無論是固定價格合同,可調價格合同,還是成本加酬金合同,都是可以以工程量單價為基礎的。固定價格合同即可固定單價;可調價格合同從《建設工程施工合同》第23.3款看,即建設方承擔的風險多一些,因而單價可調整的因素多一些;成本加酬金合同也面臨調整的問題,因而也涉及工程量單價。建設部20__年推出的《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-20__)也是可與這三種合同調和的。
但是,在實踐中,將固定價格合同理解為固定總價合同的不鮮見。再加上《建設工程施工合同》將合同價款定義為:“指發包人承包人在協議書中約定,發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項!-最基本的意思就是協議書中約定的合同價款。因此,屆工程量增加較大,追加合同款較多時,建設方會很難接受一個固定總價合同被如此劇烈突破的事實,于是,工程后期的中間結算和最終結算就不太容易順利進行。
《建設工程施工合同》對合同價格的定義基本上是對FIDIC《土木工程施工合同條件》(1988年版)的照搬,該定義有其局限,所以在FIDIC《施工合同條件》(1999年版)中,將合同價格定義為“指第14.1款規定確定的價格,包括按照合同所做的調整。”即,合同價格不是事先能確定的,需隨工程的進展經一套完整的程序確定。其實,《建設工程施工合同》對協議書中的合同價格的臨時性是有充分意識的,與FIDIC《土木工程施工合同條件》(1988年版)關于合同文件解釋的順序不同的是,按《建設工程施工合同》第2.1款的規定,專用條款中的另有約定的效力高于協議書。因此,如果專用條款已約定了確定合同價格的方法,協議書中的合同價格就只能是臨時的。
但是,協議書中的臨時價格經常是建設方與施工方發生糾紛的契機。因為一般而言,協議書中的臨時價格會偏低。-這之中的原因,可能有建設方為了規避建設行政管理部門在合同鑒定時多收費用的考慮,也可能有規避《建設工程施工合同》第29.1款規定變更導致合同價款減少由建設方承擔的考慮等。因此,施工方應善用《建設工程施工合同》第2.1款的規定,以維護自己的合法權益。
另外,對于中間結算,因實踐中建設方不按約支付工程款是經常的事,施工方還應注意利息的問題。如果雙方未對利息做約定,屆糾紛發生時利息往往按最高人民的法院的規定解決。早期最高法院將利息等同于違約金,后來終有所區別。在即將出臺的《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋(征求意見稿)》中,已確定該利息按“人民銀行規定的活期存款利率計算”。該解釋與《建設工程施工合同》第26.3款的規定是不一致的(后者約定的是貸款利息),而實踐中第26.3款的履行有困難,因此,施工方宜于簽訂合同時在專用條款中對利息問題作出約定。
三、最終結算與優先受償權
實踐中,如果建設方認為結算價格太高,那么,即便法院的判決已經確定了最終價格,也會存在著執行難的問題。因此,施工方宜將優先受償權與結算問題一并考慮。
個人建筑施工合同模板 篇14
出租方:合同編號:
承租方:簽訂地點:
簽訂時間:?年?月?日
根據《_____》及有關規定,按照平等互利的原則,為明確出租方與承租
方的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條?租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同附件:
第二條?租賃期限
自?年?月?日至?年?月?日。共訂?天。承租方因工程需要延長租期,應在合同屆滿前?日內,重新簽訂合同。
第三條?租金
租金收。
第四條?押金(保證金)
經雙方協商,出租方收取承租方押金?元。承租方交納后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,扣除應付租賃物資缺損賠償金后,押金余額退還承租方。
第五條?租賃物資的維修保養
租賃期間,承租方對租用物資要妥善保管,并負擔維修保養費用。租賃物資退還時,雙方檢查驗收,如有損壞、缺少、保養不善等,要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修_____辦法》,由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。
第六條?出租方變更
一、在租賃期間,出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方,應正式通知承租方,租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。
二、在租賃期間,承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用,也不得變賣或作抵押品。
第七條?違約責任:
1.未按時間提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金?%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金?%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資,致使承租方不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金?%的違約金。
4.其它違約行為。
二、承租方違約責任:
1.不按時交納租金,應向出租方償付違約期租金?%違約金。
2.逾期不還租賃物資,應向出租方償付違約期租金?%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為,除出租方有權解除合同,限期如數收回租賃物資外,承租方還應向出租方償付違約期租金?%的違約金。
4.其它違約行為。
第八條?爭議的解決方式
第九條?其它約定事項
第十條?本合同一式份,合同雙方各執份。本合同附件?份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。
出租方(章)承租方(章)
單位地址:單位地址:
法定代表人:法定代表人:
。ɑ蛭写砣耍ɑ蛭写砣耍
電話:電話:
電掛:電掛:
編碼:編碼:
開戶行:開戶行:
帳號:帳號:
個人建筑施工合同模板 篇15
發包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議:
第1條 工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3承包范圍:
1.4 承包方式:
1.5工期:本工程自 年 月 日開工, 年 月 日竣工。
1.6合同價款(人民幣大寫):
第2條 甲方工作
2.1開工前 天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明 份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房層,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電訊設備(費用乙方自理),并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3委托 監理公司進行工程監理,監理公司任命 為總監理工程師,其職責在監理合同中應明確,并將合同副本交乙方 本。
2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.6協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾自理等工作,并承擔相應費用。
第3條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2指派 為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、案例操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,自理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第5條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2甲方在收到乙方驗收通知一日內應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方如不能按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,應通知乙方,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方可按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.3由于甲方擔供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.4由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知 日內組織驗收,如不能及時驗收需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第6條 關于工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用第 種:
⑴ 固定價格。
⑵ 固定價格加 %包干風險系數計算。包干風險包括內容
、 調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。
6.2本合同生效后,甲方分 次全額付款,按下表約定支付工程款
6.3工程竣工后驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料經審計后。并在 30 天內,結清工程款。
第7條 有關安全生產和防火的約定
7.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
7.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
7.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方或圖紙設計單位應承擔由此產生的一切經濟損失。
7.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第8條 獎勵和違約責任
8.1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的 %支付滯納金。
8.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
8.3 乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優良標準時,甲方需支付乙 方 元,作為獎勵。
8.4 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
8.5 甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
8.6 未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
8.7 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
8.8 因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償堆放由此造成的經濟損失。
第9條 爭議或糾紛處理
9.1 本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
9.2 當事人不愿通過協商、調解解決或者協商調解不成的,本合同在執行中發生的爭議雙方同意由 仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。
第10條 其它約定
第11條 附則
11.1 本工程需要進行保修或保險時,應另訂協議。
11.2 本合同正本兩份,雙方各執一份。副本 份,甲方執 份,乙方執11.3 本合同履行完成后自動終止。
11.4 附件
(1) 施工圖紙或作法說明
(2) 工程項目一覽表
(3) 工程預算書
(4) 會議紀要
(5) 設計變更
(6) 其他
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
單位地址: 單位地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
戶名: 戶名:
賬號: 賬號:
個人建筑施工合同模板 篇16
業 主(以下稱甲方):
承建方(以下稱乙方):
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:房屋建筑工程(以下稱本合同工程)
工程地點:
工程結構:
建筑面積:
二、工程承包形式 包工不包料。
三、工程承包范圍
承包范圍:本合同工程項目的施工、完工、缺陷修復和保修期內的保修。本房屋工程項目包括:
1、甲方將房屋建筑工程承包給乙方(含平整、基礎、框架柱、梁、墻體、樓梯、現澆樓面和地面、架模、拆模、澆筑、做地平、安裝落水管道、內墻粉刷、外墻立面、屋面和衛生間防水、門前臺階、化糞池、水電施工敷設、內外裝修等)。
2、未提及部分甲乙雙方協商解決。
四、工程期限
1、本合同乙方進場時間為 年 月 日,整個工程在 年月 日之前完成,合同工期共 個月。
2、本條款所規定的合同工期,是指合同內的工程實體通過竣工驗收的時間。
3、乙方必須采取一切措施保證如期達到,不允許延誤。如甲方認為整個工程或部分工程的進度太慢,不能滿足確保關鍵工期的要求,甲方可指示乙方加快進度或修改原施工計劃。乙方不得因此而向甲方提出任何的補償。
4、乙方必須按甲方要求,在開工前作出實施性施工組織設計和各分部分項工程的進度計劃報甲方審批。經過批復的實施性施工組織設計和進度計劃將作為本合同書的一部分。
5、甲方保留對工程暫時停工的權利,乙方不應拒絕。
五、工程質量
1、工程質量標準:國家質量檢驗評定標準及本合同條款的有關約定。
2、乙方按圖紙施工,如出現質量不合格,由乙方按照市場價格賠償甲方。
3、無論甲方是否進行并通過了各項檢驗,均不解除乙方對自己承包的工程的質量所負責任,除非質量問題是由于甲方的原因引起,而此類質量問題乙方必須及時通知甲方。
4、無論工程材料是由否有甲方供應,均不解除乙方所負的工程全面質量的責任,乙方應該對各種材料、器材、設備按規范進行檢查,拒絕不符合要求的材料、器材、設備用于工程。因質量不合格造成的一切經濟損失由乙方負責。
六、工程價款
1、本合同價費用為完成本合同工程項目的不含材料費用的其他全部費用。本工程造價 元/㎡,結算以實際施工面積為準。
2、合同價包括了合同規定的明確和隱含的全部責任,以及為工程的正確施工、試驗、檢驗、維護、保養、完工和修補缺陷所需的全部有
關事項和物品(不含用于本工程的材料費)。
3、合同價包括了合同規定的勞務、施工機械工具、制造、運輸、安裝、試驗、調試、測試、維護、管理、利潤、稅金及合同包含的所有風險、責任、權利、義務等所應有的費用。
4、在合同履行過程中,甲方提出的任何建議、方案、要求,不管乙方是否采納,乙方不得提出任何追加費用的要求。除非因甲方要求而引起規模、標準變化而引起的費用變化可由雙方協商進行合同費用調整外,其余一切情況合同費用均不作任何調整。
5、除非合同中另有規定以外,合同價適用于合同文件中規定或包括的任何項目的任何實施方法,乙方不得因施工方法不同或改變施工方法而提出任何追加費用的要求。
6、乙方采用的任何施工方案和技術措施均應得到甲方的.批準和認可。如乙方的施工方案和技術措施未得到甲方批準,由此引起的費用、后果均由乙方負責。
七、工程付款方式
1、合同簽訂時預付 元。
2、施工到±0。00米,驗收合格后,付 元。
3、施工到一層板澆灌結束,驗收合格后,付 元。
4、施工到二層板澆灌結束,驗收合格后,付 元。
5、施工到三層板澆灌結束,驗收合格后,付 元。
6、工程竣工驗收后,付 元。 工程完工后暫扣總合同款的5%為質量保證金,期滿付清。
八、安全、文明施工
1、施工中乙方應安全、文明施工,遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。
2、乙方應對工地施工的所有人員進行安全教育,對每一項工序進行安全技術交底,對施工人員進行人身保險投保,發放安全防護用品等,配備專職安全員。
3、因乙方原因發生的一切不安全責任事故,包括對工地周圍過路行人車輛的可能發生的傷害事故,全部由乙方承擔一切損失,甲方概不負責。
九、質量保修
1、根據《房屋建筑工程質量保修辦法》明確的房屋建筑工程的最低保修期限,本合同約定本工程在正常使用條件下,地基基礎工程和主體結構工程保修期限30年;屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏保修期限為5年;保修期從工程竣工驗收合格之日起計算。
2、未明事項,應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定進行。
十、甲方責任
1、提供圖紙,保證供應施工所需材料。
2、按時支付工程進度款。
3、解決圖紙不明地方。
十一、乙方責任
1、乙方所需機械、工具、模板及鐵絲、釘子等低價易耗品由乙方自己提供,生活自理。
2、嚴格按照設計圖紙和國家相關規范標準要求進行施工,如圖紙不明白的地方提前提出,確保工程按質按時完成。
3、每道工序完成后及時通知甲方進行驗收,驗收合格后進行下道工序。 十二、延期及違約責任
1、由于乙方的原因造成工程延期的,乙方必須向甲方支付誤期賠償費,甲方可從應向或即將向乙方支付的任何金額中扣除此項賠償費。此賠償費的支
付并不能解除乙方應完成工程的責任或合同規定的其他責任。
2、本合同誤期賠償費每天按合同價的5%計算,由乙方向甲方支付。
3、甲方按照合同約定及甲方的工作內容進行付款和供應材料,若違約,除乙方不負違約責任外,甲方應向乙方付違約金5000元。
十三、材料、設備的采購、供應和保管
1、甲方負責本合同所有材料、設備的采購和供應,乙方有義務為甲方的材料、設備的采購提供協助、指導和搬運。
2、乙方除在施工組織設計中給出甲方采購的材料、設備供貨計劃外,還應在施工過程中提前提出材料、設備的采購的通知。
3、施工過程中,乙方要節約用料,必須按照圖紙及規范嚴格下料,如出現驗收不合格導致的返工,所需材料及工費由乙方負責。乙方要做到工完料盡場地清,如出現余料各品種超過200kg,由乙方自負損失。
4、工地交貨的材料、設備由乙方負責保管。甲方無論何時均不對乙方的施工機具、設備、臨時設施的損失或損壞承擔任何責任。
十四、其他事項
1、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文本視為本合同的組成部分。
2、雙方自愿共同遵守本合同,各自履行合同責任,如一方違約,應支付給對方10000。00元的違約金。
3、甲方支付給乙方的合同款,乙方必須盡快支付給工人,不得挪用,如造成人工工資問題,甲方一概不負責任,后果由乙方自負。
4、未盡事宜,雙方共同協商解決。
十五、合同生效
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執正本一份。雙方簽字后生效。 合同訂立時間:年月 日
合同訂立地點:
甲方:
乙方:
身份證號碼:
身份證號碼:
住所:
住所:
電話:
電話:
日期:
日期:
個人建筑施工合同模板 篇17
出租人:____________ 簽訂地點:____________
承租人:____________
簽訂時間:____________ 年_______月_______日
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,按照平等互利的原則,為明確出租人與承租人的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條、 租賃物資的品名、規格、數量、質量(詳見合同附件):____________
第二條、 租賃物資的用途及使用方法:____________
第三條、租賃期限:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,共計_______天。承租人因工程需要延長租期,應在合同屆滿前 日內,重新簽訂合同。
第四條租金、租金支付方式和期限收取租金的標準:____________ 租金的支付方式和期限:____________
第五條、押金(保證金)
經雙方協商,出租人收取承租人押金_______元。承租人交納押金后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,承租人返還租賃物資后,押金退還承租人。
第六條、租賃物資交付的時間、地點及驗收方法:____________ 。
第七條、租賃物資的保管與維修一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時,雙方檢查驗收,如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的,要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》,由承租人向出租人償付賠償金。
二、租賃期間,租賃物資的維修及費用由 人承擔。
第八條、出租人變更一、在租賃期間,出租人如將租賃物資所有權轉移給第三人,應正式通知承租人,租賃物資新的所有權人即成為本合同的當然出租人。
二、在租賃期間,承租人未經出租人同意,不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用,也不得變賣或作抵押品。
第九條、租賃期滿租賃物資的返還時間為:____________ 。
第十條、本合同解除的條件:____________ 。
第十一條、違約責任一、出租人違約責任:____________
1.未按時間提供租賃物資,應向承租人償付違約期租金_______%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資,應向承租人償付違約期租金_______%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資,致使承租人不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金 %的違約金。
4.其他違約行為:____________ 。
二、承租人違約責任:____________
1.不按時交納租金,應向出租人償付違約期租金_______%的違約金。
2.逾期不返還租賃物資,應向出租人償付違約期租金_______%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為,除出租人有權解除合同,限期如數收回租賃物資外,承租人還應向出租人償付違約期租金 %的違約金。
4.其他違約行為:____________ 。
第十二條、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 種方式解決:____________
(一)提交 仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十三條、其他約定事項:____________ 。
第十四條、本合同未作規定的,按照《中華人民共和國民法典》的規定執行。
第十五條、本合同一式 份,合同雙方各執 份。本合同附件 份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。
出租人
出租人(章):____________
住所:____________
法定代表人(簽名):____________
委托代理人(簽名):____________
電話:____________
傳真:____________
開戶銀行:____________
賬號:____________
承租人
出租人(章):____________
住所:____________
法定代表人(簽名):____________
委托代理人(簽名):____________
電話:____________
傳真:____________
開戶銀行:____________
賬號:____________
鑒(公)證意見:____________
鑒(公)證機關(章):____________
經辦人:____________
_______年_______月_______日
個人建筑施工合同模板 篇18
發包人(全稱):(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家工商行政管理局和建設部頒發的《建筑工程施工合同GF-1999-0201示范文本》結合天津市有關規定經雙方協商一致,簽訂本合同(根據本公司施工特點修改版)
第一條 概況
1.1 1.2
1.3 承包內容:修建施工便道,占地補償及路基注漿。
1.4 承包方式:包工包料
1.5 合同金額:第二條 工程期限
2.1 全部工程開工、竣工日期:20__.5.5日開始,20__.6.4日前完成(若時間變更,以甲方正式通知乙方的時間為準,竣工時間相應提前或往后順延)
2.2全部竣工總日歷天數:30天
2.3 工期1天,乙方向甲方支付合同金額0.5%的人民幣違約金。
第三條 工程款支付
3.1 100%工程款
第四條 工程保修
4.1 保險金:
4.2 保修項目及保修期限
4.3保修期間,因施工質量問題,造成設備損害應全額賠償,甲方提出要求,乙方應在接到修理通知后小時內派人修理,否則甲方可委托其他單位和人員修理。保修期間所發生的費用由責任方承擔。
第五條 爭議,仲裁
5.1 甲乙雙方在合同執行過程中發生爭議,當事人應本著協商的原則解決,協商不成時,可按下列第①種方式解決:
、傧蛱旖蚴兄俨梦瘑T會申請仲裁
、谙蛉嗣穹ㄔ浩鹪V
第六條 甲、乙方駐工地代表
6.1甲方駐工地代表
姓名:范學軍
職權:代表發包人對工程質量、工期、安全等進行全面的監督和管理。
6.2 乙方駐工地代表
姓名:張 哲
職權:代表承包人對工程質量、工期、施工單位、安全等進行全面的管理。
第七條 合同附件
7.1 技術文件和圖紙、商務報價文件、施工安全環保協議;現場人員安全勞保用品佩戴規定。
第八條 保守秘密
8.1 在合同有效期及本合同被解除或終止后,承包人不得直接或間接向第三人泄露、公開基于本合同獲悉的發包人的任何信息或將其用于本合同之外的目的。
8.2 未經發包人的許可不得復印發包人提供的任何資料,作為善良管理者,乙方使用技術信息時應當注意,除本協議目的以外,技術信息不得被乙方相關的雇員泄露、盜用,或者因其他任何原因向第三人公開。乙方雇員向第三人泄露技術信息或使用該信息時導致泄露的,乙方應當與其雇員承
8.3 工程施工完成后,承包人須向發包人返還發包人提供的所有資料或在發包人的監督下銷毀。
第九條 補充條款
9.1 有人員生命財產和機械設備辦理保險,費用含在合同總價中。
9.2 甲方負責提供安全的施工作業環境,辦理相關施工票證,提供作業電源,對乙方提供的材料進行驗收,甲方不能提供施工電源時,乙方自行解決,相關費用已包含在合同總價中。
9.3 乙方負責施工中相關全部內容:無條件更換,主要材料需提供材質證,按要求進行施工所有相關工作,施工結束提供行業要求的竣工報告;
9.4如因承包人原因造成發包人的經濟損失,承包人必須按經濟損失價賠償給發包人。
9.5 或施工進度達不到乙方的承諾且不能滿足甲方的進度要求,并且雖經發包人警告仍達不到要求時,甲方有權單方面采取措施接觸合同,由此而造成的一切后果均由乙方承擔。佩戴勞保用品。接受甲方環境安全部門的監督,違反規定者將受到教育和處罰,相關費用已經包含的施工費中。
第十條 合同份數及有效期
10.1 本合同一式
10.2 本合同自雙方簽訂之日起生效。
合同簽訂時間地點:
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
20__年__月__日
個人建筑施工合同模板 篇19
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑管理條例》和相關法律、法規的相關規定,甲方將承包的廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房的基礎工程單項承包給乙方,本著公開、公平、公正的原則,經甲、乙雙方共同協商,特訂合同如下:
一、工程概況
1、工程名稱:廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房基礎工程。
2、工程地址:千佛崖一組洞子口矛地灣。
3、工作內容:基礎工程中的基槽土方清理、砼的上料攪拌、運輸、澆筑。
4、工程規模:大小住戶約40戶左右。
二、工程造價和付款方式:
1、砼的上料攪拌、運輸、澆筑等全過程按70元/m³(包括清理基礎余土,砼振動棒、電機小型機具等)計算。
2、付款方式:
、俨挥韪督痤~;
、谥型景垂こ踢M度的工程量可借支;
③月底按完成工程量付總造價的80%;
、芄こ炭⒐ぃ涷炇蘸细窈蟀磳嶋H完成工程量計算的總金額,減去借支和已付工程款、保修金后,30日內付清余款。
三、工程質量:合格。
四、工程保修金:甲方按總造價的3%計算,扣除乙方所承擔工程的質量保修金,等甲方竣工交付給業主后30日內退還給乙方。
五、甲方責任
1、甲方向乙方提供職工的食宿及各種施工場地。
2、甲方向乙方提前將各種建筑主要 (水泥、沙石),攪拌機組織進場,一次性向乙方提供斗車五架。
3、甲方按合同約定給乙方組織好資金的支付,施工的各種技術指標工作。
六、乙方責任
1、乙方必須嚴格按甲方和業主提供的施工圖紙,變更通知單進行施工。
2、合同簽訂后,乙方應立即組織各種施工人員、各種機具、建筑輔材進入施工場地。
3。乙方必須嚴格按建筑質量、安全管理條例、各種規章制度進行管理和文明施工,并嚴格按照安全生產紀律、操作規程進行管理和施工,嚴禁酒后上班等,如有違反發生的一切傷亡事故的一切經濟責任和民事法律責任由乙方自行負責。
4、乙方在施工過程中,如不按施工圖、變更通知、現行規范規定施工,所造成的返工一切經濟損失和工程延誤時間一律由乙方負責。
5、乙方如有偷賣、損壞甲方建筑材料、機具、食宿住處的設施的經濟損失按現有價格的兩倍懲罰。
6、乙方在施工現場施工時,堅持文明施工,以人為本,密切同甲方和業主配合,并和當地領導、父老鄉親搞好團結,服從領導管理,使施工能夠順利進行。
七、單方違約:按總造價的5%進行罰款。
八、本合同一式同等的法律效力,待工程余款付清后自動失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
個人建筑施工合同模板 篇20
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
甲方現將“武漢**廠經濟適用房工程建設”的土建工程發包給乙方總承包。按照《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國合同法》之有關規定,本著公平、公正、互利、互惠的原則,結合本工程的具體情況,經甲、乙雙方友好協商達成如下協議。
一、工程概況
1、工程名稱:武漢**廠經濟適用房第一、二期工程建設。
2、建設地點:漢口古田一路舵落口(武漢**廠正大門左側)。
3、建筑面積:第一期工程約17000㎡(20xx年12月25日進場樁基礎施工),第二期工程約43000㎡(20xx年6月上旬進場施工)。
4、工程質量保證金:貳佰萬元人民幣,甲乙雙方簽定本合同書后,乙方工程技術人員進住施工現場后支付。
5、工程質量保證金返還時間:工程主體結構施工至四層時返還壹佰萬元,工程主體結構施工至六層時返還壹佰萬元。
6、結構形式:框架結構12層。
二、承包方式
包工、包料以及施工圖中所有內容,其中樁基礎工程同時發包給土建施工單位。
三、承包方法
1、土建及水電安裝工程
2、具體承包范圍:根據湖北省仲華建筑設計有限公司20xx年3月28日出具的武漢染料廠經濟適用房施工圖紙(工程號175206-0003)的全部內容,20xx年 月 日圖紙答疑。
四、結算標準、依據及其它
1、承包依據:土建部分依據20xx年《湖北省建筑工程消耗定額及統一基價表》,水電部分依據20xx年《湖北省建筑安裝工程費用定額》,均按二類工程取費,關于勞動力工日取費標準參照湖北省人民政府20xx年出臺的文件執行。
2、工程量確定依據:乙方提供的竣工圖、施工圖會審紀要、設計變更、隱蔽簽證及甲方簽證等進行計算。
3、設計變更、聯系函、簽證等現場資料,在工程完成驗收后,作為辦理結算手續的依據。
4、主要材料、裝修材料和分部工程,鋼材、水泥、商砼、防水材料、外墻涂料、外墻磚、地磚及鋁塑板、花崗巖、門窗工程、欄桿、水、電等方面的設備及主材等本工程所需材料定貨前,必須經甲、乙雙方商定的品牌,乙方自行采購,材料必須有出廠合格證、出廠檢測報告方可使用。工程所需材料在施工期間按武漢市建設工程當月信息價格進行調價決算。
5、無信息價的材料由乙方送樣,甲方簽證確認后,乙方自行采購,甲方簽證,甲、乙雙方確認價格后進行計算。
五、特殊約定
1、簽定本合同書后,乙方將質量保證金150萬元先打入甲方指定的銀行賬戶上,后50萬元待甲方需要時支付。
2、簽定本合同書:即乙方的質量保證金到甲方指定的銀行賬戶上,甲方承諾:20xx年12月25日前工程項目正式開工,如甲方在20xx年12月25日前不能開工,應承擔乙方保證金銀行3倍的利息,在20xx年元月10日內還不能開工,乙方有權向甲方索賠200萬元質量保證金的10%的違約金,追回質量保證金及違約金20萬元。
六、工程款的支付方式
1、主體工程到六層結構封頂時,甲方按已完工程量支付工程進度款的75%。
2、主體工程到10層結構封頂時,甲方按已完工程量支付工程進度款的80%。
3、主體工程封頂后,甲方按已完工程量支付工程進度款的85%。
4、工程完工,驗收完畢付至工程款的90%,審計完畢付至工程款的97%。余款叁年內付清。
5、甲方如未按上述約定支付工程進度款,使工程推延,應承擔所應付工程進度款每天的萬分之一的違約金,經乙方同意,尚欠進度款按月息1.2%計算,因甲方原因長期拖欠工程進度款,乙方不同意時,應承擔工程總價20%的違約金,并按規定結算解除合同。
6、工程竣工驗收后,甲方收到乙方竣工結算報告、結算資料及所有工程竣工資料(竣工圖壹套、所有工程內竣工資料)后30天內審核完畢(節假日順延),乙方出具正式發票,余款經決算完成付至工程總價的97%。屬甲方原因未按時完成審計,乙方視同竣工結算報告甲方認可,并按此竣工結算報告付款,甲方不得有異議。
七、工程管理
1、三通一平由甲方負責完成。
2、臨時施工用水、臨時施工用電(高壓、低壓)由甲方負責接至用地紅線邊。區內施工用水、用電由乙方根據需要安裝。施工用水、用電按表計算,按水、電部門的收費標準計費,費用由乙方承擔。
3、簽訂施工合同甲方提供圖紙六套后,7日內乙方向甲方提交施工方案和施工組織設計方案。
4、甲方負責組織設計院及有關部門進行圖紙會審及技術交底。
5、乙方應按政府有關規定做好文明施工,認真組織管理人員、機械設備進場施工。
6、施工現場的安全由乙方負責,施工中必須加強對建筑安全生產的管理,執行安全生產責任制,嚴格遵守有關安全生產法律、法規、建筑行業安全規章,否則責任均由乙方自行承擔。
7、工程竣工后乙方應提供壹套完整的工程技術資料送交甲方存檔。
8、乙方應遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音及環境保護安全生產的管理規定,按規定需要辦理的有關手續申請辦理(乙方負責的由乙方辦理,甲方負責的由甲方辦理)。
9、當有經濟簽證或設計變更項目發生時,乙方應盡量提供以書面的形式上報監理與甲方審核,無法提前申報時,發生過程中應及時通知監理與甲方現場簽證,最遲不得超過48小時上報,逾期作廢。甲方與監理在接到乙方書面報告時,應在48小時內審核確認。
10、乙方必須按時支付工地工人工資,不得違返國家有關規定,乙方如有工人因工資、工作等問題或聚眾鬧事,甲方有權直接處理,所需費用從乙方工程款中扣除,乙方不得有異議。
11、乙方必須維護自身施工隊伍的團結,遵紀守法。如乙方施工隊伍出現打架、鬧事、斗毆等情況,一切后果由乙方承擔。
八、違約責任
1、乙方應嚴格按甲方確定的施工方案組織施工,并接受監理單位對施工全過程的監督,當乙方違反有關規定時,甲方有權給與書面警告,當書面警告過3次時,甲方有權對乙方處以不高于壹萬元的罰款。
2、乙方不按合同約定履行合同義務,屬違約行為,甲方有權根據乙方違約程度采用相應措施,如減少乙方承包范圍和內容,同時甲方有權終止合同,乙方應承擔違約責任,并賠償甲方工程相應的損失。
3、乙方若無正當理由停工應承擔違約責任,甲方有權立即終止向乙方支付任何費用,如乙方無故停工超過7天,甲方有權終止合同,并同意甲方另請施工單位,同時甲方有權追究乙方違約責任,并賠償甲方損失。
4、甲方不按時支付工程款或拖延支付時間,乙主有權向甲方索取1.2%的違約金,并要求甲方賠償一切經濟損失。
九、特殊條件的約定
凡甲方在武漢染料廠開發的所有工程項目必須由武漢新八建筑集團有限公司舒國才項目部承建,否則屬于甲方違約,并賠償一定的經濟損失。
十、其它
1、本合同壹式肆份,甲、乙方雙方各執貳份,在甲、乙雙方未簽定施工正式合同前本協議合同有同等的法律效力。
2、本合同書未盡事宜,由甲乙雙方簽訂正式施工合同時加以補充。
3、甲、乙雙方應忠誠合作,以誠相處,共創友好和諧施工現場。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
個人建筑施工合同模板 篇21
承租方: 簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
根據《經濟合同法》及有關規定,按照平等互利的原則,為明確出租方與承租方的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同附件:
第二條 租賃期限
自 年 月 日至 年 月 日。共訂 天。承租方因工程需要延長租期,應在合同屆滿前 日內,重新簽訂合同。
第三條 租金
租金收。
第四條 押金(保證金)
經雙方協商,出租方收取承租方押金 元。承租方交納后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,扣除應付租賃物資缺損賠償金后,押金余額退還承租方。
第五條 租賃物資的維修保養
租賃期間,承租方對租用物資要妥善保管,并負擔維修保養費用。租賃物資退還時,雙方檢查驗收,如有損壞、缺少、保養不善等,要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》,由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。
第六條 出租方變更
一、在租賃期間,出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方,應正式通知承租方,租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。
二、在租賃期間,承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用,也不得變賣或作抵押品。
第七條 違約責任:
1未按時間提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金 %的違約金。
2未按質量提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金 %的違約金。
3未按數量提供租賃物資,致使承租方不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金 %的違約金。
4其它違約行為。
二、承租方違約責任:
1不按時交納租金,應向出租方償付違約期租金 %違約金。
2逾期不還租賃物資,應向出租方償付違約期租金 %的'違約金。
3如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為,除出租方有權解除合同,限期如數收回租賃物資外,承租方還應向出租方償付違約期租金 %的違約金。
4其它違約行為。
第八條 爭議的解決方式
第九條 其它約定事項
第十條 本合同一式 份,合同雙方各執 份。本合同附件 份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。
出租方(章) 承租方(章)
單位地址: 單位地址:
法定代表人:(或委托代理人) 法定代表人:(或委托代理人)
電話: 電話:
電掛: 電掛:
郵政編碼: 郵政編碼:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
個人建筑施工合同模板 篇22
。ㄒ韵潞喎Q甲方)發包方:
(以下簡稱乙方)承包方:
一、甲方責任
1 、負責三通一平,場地須保證樁機作業的條件及順利進出場。
2、乙周邊關系的處理及因樁機施工造成的周邊居民的損壞由甲方處理,乙方概不負責.
3、派施工員一名參與現場質量管理及數量簽證,并負責放樣及抽鑒工作。
4、施壓由甲方負責,協調各相關單位之間和周邊的關系
二、乙方責任
1 、乙方根據地質資料及現場出現異常,應及時通知監理及甲方等待處理。
2 、施工作業時聽從甲方指揮,按時填寫記錄,并保證施工安全。
3、乙方工程完工后,負責向申方提供現場打樁記錄。
三、工程款的支付
1、此工程為包工包料,打樁單價C-300215;75A樁,單價為 元米,如需配送8米以下(含8米)短樁,按實際配置的短樁工程量加10%的短樁費,此單價不含樁尖,不含稅,不開發票。
2、如需送樁,只計取送樁費30元米計算。
3、冒樁計算:如超過1米,歸乙方負責。如未超過,則由甲方負責。
4、進場付10萬元,打完20米付清80%,樁打完全部付清。
5、樁基驗收的檢測費由甲方負擔,乙方協助施壓、測壓。
6、如因甲方原因造成工地停工,超過三天,則由甲方負責工人的生活費和工資500元天。
四、解決合同糾紛的方式 甲、乙雙方在履行合同時發生的糾紛,雙方可通過協商或協調解決,協商或協調不成的,向仲裁部門申請仲裁或向人民法院起訴。
五、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
六、本合同甲、乙雙方簽字生效。
甲方:
乙方:
20__年__月__日
個人建筑施工合同模板 篇23
上訴人:_____________姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、工作單位、職業、住址。(上訴人如為單位,應寫明單位名稱、法定代表人姓名及職務、單位地址)
被上訴人:_____________姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、工作單位、職業、住址。(被上訴人如為單位,應寫明單位名稱、法定代表人姓名及職務、單位地址)
上訴人因________________(寫明案由,即糾紛的性質)一案不服________________人民法院(寫明一審法院名稱)________________第___________號__________判決,現提出上訴,上訴請求及理由如下:_________________
請求事項:_________________
_________________(寫明提出上訴所要達到的目的)
事實和理由:_________________
_____________(寫明上訴的事實依據和法律依據,應針對一審判決認定事實、適用法律或審判程序上存在的問題和錯誤陳述理由)
此致
________________人民法院
上訴人:_____________(簽名或蓋章)
________________年________________月________________日
附:_________________本上訴狀副本______份(按被上訴人人數確定份數)。
個人建筑施工合同模板 篇24
甲方:
乙方:
依照《合同法》和《承包合同條例》的規定及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本工程具體情況,由乙方承擔甲方地塊園林綠化工程施工事項,經協商一致,訂立本合同。
工程名稱:
第一條、施工范圍:
按甲方提供的施工圖紙為準,施工工程量詳見工程清單。(注:所有工程量按圖紙要求,一次性包死,如有增補,甲乙雙方向業主協商解決)。
第二條、工期要求及開工日期
1、合同工期:日歷天數
2、工程竣工時,由甲方組織相關部門進行驗收,乙方負責向甲方提交驗收報告。驗收合格后的當天即為竣工日期。
第三條、質量標準及施工要求
1、合格。
2、雙方簽定合同后,乙方將施工技術、安全方案、特殊施工技術措施、質量保證體系、進度計劃等資料經甲方審批后,乙方進入現場施工;
第四條、工程款及支付方式
合同金額為(大寫):壹拾陸萬元整(160000元)。(注:開票按總價179000開,如有增補,按工程量最終結算開票)。
1、工程竣工驗收合格后經甲乙雙方簽字確認后,甲方支付至合同金額的90%;
2、保質期滿一年,甲方付清余款10%。
第五條、雙方責任
一、甲方工作及責任:
1、負責提供施工期間及后期養護的供水、供電電源。
2、負責對乙方各種進場材料的查驗及施工質量的監管。
二、乙方工作及責任:
1、負責按甲方提供圖紙要求的規格,樣式,質量等施工
2、施工期間的安全措施及安全責任由乙方全權負責。
3、遵守有關管理部門及施工現場管理的要求。堅持文明施工,安全作業,材料機具應堆放整齊,建筑垃圾應及時清運,竣工時做到工完場清。
4、對已竣工程未交付甲方之前的成品負責保護工作,承擔保護期間發生損害的修復工作及費用。
5、所提供苗木必須按圖紙設計要求,規格、品種,并保證樹形豐滿,生長旺盛,無病蟲害,確保種植后成活率,必須制定具體的措施并進行后續期內養護管理工作,確保草坪苗木植物健康生長,保持良好的綠化景觀。
6、工程結束由乙方負責聯系竣工驗收,(甲方協作乙方聯系業主,組織驗收)并將所有詳細的資料竣工圖備齊,做備案驗收。
7、乙方必須接受甲方管理和現場有關規章制度,否則甲方有權進行處罰。
第六條、竣工驗收與保養
1、竣工驗收以相關的施工驗收規范、質量檢驗標準、施工圖紙為依據。
2、綠化苗木、植被養護管理壹年(自竣工之日起算)。
第七條、違約責任、索賠及爭議
1、乙方不得將工程進行轉包。否則視為乙方合同違約。
2、乙方必須保證工程達到本合同要求標準。
3、爭議及解決:如合同雙方因本合同的內容、解釋或履行等方面發生爭議,應當首先協商解決。協商不成的,可以向當地人民法院提出訴訟。
第八條、本合同共貳份,甲乙雙方各執一份,簽字后生效。
甲方簽章:
____年____月____日
乙方簽章:
____年____月____日
個人建筑施工合同模板 篇25
(甲方):
(乙方):
甲方現將一臺塔吊轉讓于乙方,F簽訂此建筑施工起重機械轉讓合同如下:
第一條:塔機情況:本次轉讓共計一臺塔吊,機械設備具體情況如下:
1、QTZ63C塔機是山東乳山乳塔建筑機械有限公司___年月生產,出廠編號:______。
第二條:塔機價格:經雙方協商塔機的轉讓價為人民幣___萬元整。
第三條:權利義務:
1、甲方向乙方轉讓塔機時向買受人提供塔機證件;說明塔機的現狀。
2、乙方在購塔機時應認真檢查甲方所提供的塔機證件、手續是否齊全、并且應對所購塔機的功能及外觀進行認真檢查、確認。乙方在購買該塔機后,負責塔機的維修。
第四條:結算方式及期限:乙方將塔機驗收合格后,支付貳拾貳萬元給甲方。
第五條:合同文本:本合同一式兩份,雙方各執一份。
第六條:合同效力:本合同經買賣雙方簽字蓋章后生效。
第七條:違約責任:按(民法典)參照執行;解決合同糾紛的方式:雙方友好協商,協商不成時任何一方可向所在地仲裁或向所在地人民法院起訴。
(甲方): (乙方):
聯系電話: 聯系電話:
簽定時間:____年____月____日
簽定時間:____年____月____日
個人建筑施工合同模板 篇26
建筑施工物資租賃合同
1.格式?建筑施工物資租賃合同
出租方:合同編號:
承租方:簽訂地點:
簽訂時間:?年?月?日
根據《_____》及有關規定,按照平等互利的原則,為明確出租方與承租方的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條?租賃物資的品名、規格、數量、質量。(詳見合同附件)
第二條?租賃期限
自____年____月____日至____年____月____日。共計____天。承租方因工程需要延長租期,應在合同屆滿前____日內,重新簽訂合同。
第三條?租金
租金收。海p方應約定租金計算方式及其支付方式)
第四條?押金(保證金)
經雙方協商,出租方收取承租方押金____元。承租方交納后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,扣除應付租賃物資缺損賠償金后,押金余額退還承租方。
第五條?租賃物資的維修保養
租賃期間,承租方對租用物資要妥善保管,并負擔維修保養費用。租賃物資退還時,雙方檢查驗收,如有損壞、缺少、保養不善等,要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修_____辦法》,由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。
第六條?租賃合同變更
一、在租賃期間,出租方如將租賃物資所有權轉移給第三方,應正式通知承租方,租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。
二、在租賃期間,承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用,也不得變賣或作抵押品。
第七條?違約責任
一、出租方違約責任:
1.未按時間提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金____%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金____%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資,致使承租方不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金____%的違約金。
4.其它違約行為。
二、承租方違約責任:
1.不按時交納租金,應向出租方償付違約期租金____%的違約金。
2.逾期不還租賃物資,應向出租方償付違約期租金____%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為,除出租方有權解除合同,限期如數收回租賃物資外,承租方還應向出租方償付違約期租金____%的違約金。
4.其它違約行為。
第八條?爭議的解決方式
第九條?其它約定事項
第十條?本合同一式份,合同雙方各執份。本合同附件
份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。
出租方(章):承租方(章)
單位地址:單位地址:
法定代表人:法定代表人:
。ɑ蛭写砣耍ɑ蛭写砣耍
電話:電話:
2.說明
建筑施工物資租賃合同是指當事人雙方就租用建筑工程物資所簽訂的明確雙方權利義務的協議。提供物資的一方為出租方,接受物資的一方為承租方。由于建筑施工工程所需的特殊物資比較多,工程承包方往往不能一一備齊,而通過租賃方式既可以節約資金,提_____益,又使出租方的物資充分發揮作用。
簽訂建筑施工物資租賃合同應當注意的問題有:
。1)必須明確租賃物資的名稱、質量標準和租賃期限。租賃物資的名稱應當按照國家物資目錄的標準稱謂寫清楚,而不應用習慣用語代替。雙方對租賃物資的質量要進行交接驗收,不得馬虎從事,以免發生糾紛。
。2)要明確租賃物資在租賃期限內的維修保養責任。通常應由承租方維保養,但有些特殊機械承租方無力維修保養的,也可以約定由出租方維修保養。對于由承租方維修保養的,租賃費用應低一些;由出租方維修的,租賃費用應高一些。
。3)要明確租金的數額、支付方式。雙方可以協商出租方收取一定的保證金或者叫做押金。在租賃期滿后,折抵租金。
(4)對于違約責任,應當寫明出租方違約如何處理、承租方違約如何處理的內容。通常出租方承擔的責任以租金為標準計算違約金;承租方違約按租金或者按損失數額計算賠償額。
本格式是國家工商行政管理局主持制定的示范文本。
個人建筑施工合同模板 篇27
建設單位:(以下簡稱甲方)
施工單位:(以下簡稱乙方)
乙方施工,達成如下協議,供雙方共同遵守。
第一條、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、建筑面積:約2。
4、工程總造價:
第二條、工程造價及承包方式(以下單價均含稅費)
1、承包方式按包工包料執行;地面鋪設/ m2結算、砼12公分按40元/ m2結算、砼18公分按50元/ m2結算。
2、鋼架棚按/m2計算,按水平投影面積結算;材料規格:柱子;φ125×2.0厚,上下弦;φ50×1.8厚,行條;φ20×1.6厚,蓋0.326彩鋼瓦。
3、封邊按/ m2計算;材料用φ32管和φ15管。
4、砌墻40元/平方,(390×20×14水泥磚、不包含批灰)。
第三條、工程工期
1、本合同工程工期為連續的,自年日算起。
2、若遇不可抗力,停水停電工期順延。
第四條、工程質量及保修
1、工程保修期為個月(,保修期從驗收之日起計算(延期驗收則從初步驗收或交付使用之日算起)。
2、保修期內若工程出現問題需要維修時,甲方通知乙方,乙方應在接到通知之日起15日進行維修。
第五條、結算方式及付款方式:
1、付款方式:乙方材料進場3天內付工程總造價的30%,主體完工蓋瓦前付工程總造價的50%,余款工程驗收后以實際測量面積結算十天內一次性付清。
第六條、雙方責任
1、為確保工程的順利進行,甲方無償提供水電給乙方。
2、乙方應全權負責工程施工安全,在施工過程中發生安全事故由乙方負責。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
個人建筑施工合同模板 篇28
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關的法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,雙方就本附屬工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:
二、技術標準:按照現行國家施工驗收規范執行。
三、工程內容:等內容。
四、承包形式:包工包料雙包工程。
五、甲方職責:(1)負責解決施工所需的臨時占用土地、料場等問題;
(2)協助解決與周邊群眾發生的糾紛關系;
(3)解決好工程所需的水電問題(水電費由乙方承擔)。
六、乙方職責:
(1)聽從甲方管理人員的指揮,接受監理工程師的現場監督檢查;
(2)嚴格按照甲方的施工要求和工程量要求執行施工
(3)嚴格執行國家現行施工驗收規范,保質保量完成任務;
(4)確保安全生產、文明施工,負責施工中的一切財產、人身安全責任,并承擔由此而產生的全部經濟損失;
(5)在施工過程中不得以任何理由拖欠民工工資。
七、結算方式:工程竣工驗收后,甲乙雙方現場實收工程量,依據《建設工程工程量清單計價定額》定額,結合市場材料價格及人工工資標準調整辦理竣工結算。
八、付款方式:分四年到位(不計資金利息)。其中20__年撥付工程款的42.5%;20__年12月30日前撥付28.5%;20__年12月30日前撥付21.5%;剩余的7.5%視甲方情況撥付,但最遲在20__年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清,則按所欠資金參照銀行同期貸款利率計算利息,由甲方按月支付給乙方。
九、合同爭議的解決:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商或調解不成的,可依法向人民法院起訴。
十、合同生效:本合同一式四份,甲乙雙方各執兩份,雙方自訂立之日起生效。
甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:
或其授權代理人:或其授權代理人:
地址:地址:
電話:電話: