建筑工程土建分包合同樣本（通用3篇）

建筑工程土建分包合同樣本 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就建設工程勞務作業合作事項協商一致，簽定本勞務作業分包合同，雙方共同遵照執行。

　　一、 工程名稱：

　　二、 工程地點：

　　三、工程內容：基礎與主體工程的施工建設(不包括水、暖、電、鋼筋、木工的施工)和與本項目相關的所有零星工程。

　　四、工程工期：本工程自接到甲方開工通知的次日起開工計算工期，到竣工并通過驗收之日止。計算實際工期。工期為 天。工期每延誤一天處罰 元(從合同總價中扣除)。遇不可抗力影響而不能正常施工的，必須在不可抗力終止后24小時內經甲方代表簽字后方可順延工期。

　　五、 質量要求：

　　嚴格按設計要求及國家有關規范進行施工。甲方指導現場管理代表及委托監理公司對工程質量進行監督。

　　出現下列情況之一的，甲方有權責令乙方停止施工和終止合同，并作違約處理：

　　1.拒絕或干擾甲方進行質量抽樣檢查的;

　　2.工程或其它局部工程驗收不合格又拒不返工，或返工以后仍然不合格的;

　　3.未經甲方和設計部門同意不按圖紙施工的;

　　4.不服從甲方整體工程協調，施工過程中拒不接受甲方指揮的;

　　乙方因違反上述5條而被終止合同后，乙方已經完成的工程量按本合同第四條決算后，乘以80%作為應付工程款，其余20%作為彌補甲方損失，并處沒收全部合同履約金。

　　六、 單價：

　　1、質量、安全、進度、文明施工等以上已說明的工作內

　　2、計算方式：按主體建筑面積每平方米 元為計算

　　3、質量、安全、進度、文明為乙方承包范圍內所必須達

　　4、結算工程量：按實際發生量計算。

　　七、工程承包方式：采用大輕包方式及包人工、包工具機械、包質量、包工期、包安全生產、包文明施工。

　　八、工程價款的撥付及結算方式：

　　1.乙方自帶一個月生活費，次月開始每月15日結算上月工資，按完成工程量的50%付款：工程款的45%結構封頂并驗收合格后一個月內支付，(辦理結算后一個月內，甲方支付至結算總額的95%)，剩余5%作為質量保證金。

　　2.乙方不得因甲方工程款不到位而停工，否則視為乙方違約。

　　3.對于未按本合同條款所增加的任務單金額均給予扣除，乙方不得有任何異議。

　　4.乙方需上繳的人身保險 元，由甲方代扣代繳。

　　5.政府規定的各種有關務工所需的各種證件發生的費用均由乙方承擔。

　　八、本工程式由甲方按工程式施工的進度計劃供應材料，乙 方設專人向甲方辦理各種材料的限額領料手續，其規格、型號等均由甲方核驗后乙方點交簽證。乙方施工中嚴格按照甲方提供的質量要求各材料配合比施工。乙方施工中用料浪費及不合理的超出限額部分，由乙方負擔，乙方在施工中應按垛堆使用材料，做到日戰日清，活完料凈，保持現場整潔。

　　十、考核驗收：本合同甲方要求在四個方面對乙方進行考核后方可結算：

　　1、安全生產;乙方應加強安全教育，認真執行安全技術規范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。

　　2、工程質量：堅持工程質量標準，嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、施工組織設計、施工技術方案等有關要求精心組織施工，確保工程質量達到約定的要求。

　　3、工程工期：本工程工人自 年 月 日進場施工，確保甲方總體進度計劃。在工種銜接上，必須服從甲方的統一調度，乙方無特殊原因造成工種銜接上的脫節，要賠償一切由此造成的甲方經濟損失。

　　4.文明施工：加強施工現場管理，嚴格執行建設主管部門、環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工。

　　十一、甲方責任：

　　1.組織有關人員對乙方進場施工作業人員進行安全、質量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監管工作。

　　2.組織及負責對乙方施工作業人員進行技術、措施等方面的交底。

　　3.負責對乙方施工人員的安全、工程質量、文明施工等方面的工作進行指導、監控，并按規定及時做好驗收工作。

　　4.負責解決乙方進場施工人員的信宿、就餐等問題(費用由

　　乙方承擔)，并及時對其進行衛生等方面的指導、監管。

　　5. 照合同約定，按時足額向乙方支付工程款。

　　十二、乙方責任：

　　1.按甲方的各項交底要求 ，嚴格按國家操作規范和施工驗收規范，精心組織施工。

　　2.按甲方的工期計劃要求，認真編制施工作業計劃，每月應按時完成甲方下達的月工期計劃。

　　3.按合同約定按時足額支付勞務作業人員工資。

　　4.嚴格執行安全協議書中的規定，落實施工現場安全生產措施，做好各項基本工作。

　　5.按國家的有關規定，辦理好進場前的規范用工手續。

　　(1)乙方應向甲方提供《企業法人營業執照》、《企業資質證書。等有效證件。

　　(2).乙方進入現場的生產作業人員，應出具作業人員身份證件、特殊工種操作證件等有效證件。

　　6.乙方應加強對勞務作業人員的管理，自覺遵守各項管理規定。

　　十三、甲、乙雙方在簽訂本合同時，必須同時簽訂〈〈安全生產協議書〉〉，此協議書與本合同有同等的法律效力。

　　十四、甲、乙雙方就材料、設備、工具物品、工藝等方面的事項，可另行約定。

　　十五、違約責任：

　　1、當發生下列情況之一時，甲方應承擔違約責任：

　　(1)甲方不按約定核實乙方工程量，或不按約定支付工程款，或不按時支付工程尾款時，應按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠工程款利率，并按拖欠金額量向乙支付每日 %0的違約金。

　　(2)甲方不履行或不按合同約定履行義務時，應向乙方支付違約金 元，甲方尚應賠償因其違約給乙方造成的經濟損失，并順延工期。

　　2、當發生下列情況之一時，乙方應承擔違約責任：

　　(1)乙方因自身原因延期交工的，每延誤一日，應向甲方支付 元的違約金：

　　(2)乙方施工的工程質量不符合合同約定的質量要求，但能夠達到國家規定的最低標準時，乙方應向甲方支付 元的違約金;

　　(3)乙方不履行或不按合同約定履行義務時，應向甲方支付 元的違約金，乙方尚應賠償應其違約給甲方造成的經濟損失，延誤的乙方工作時間不予順延。

　　3.一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

　　十六.本工程甲方委派 同志為現場負責人，乙方委派 同志為現場負責人，共同負責履行本合同的各項約定。

　　十七、爭議：

　　甲乙雙方在履行本合同時發生爭議，可自行協商解決。如協商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。

　　十八、其它：

　　1.乙方進場后，乙方不能履行約定的文明、安全、進度、質量的規定，則甲方有權扣除款項作為甲方經濟損失。

　　2.甲方付給乙方承包價格中含合同期內乙方所有人員的福利、醫療費等一切費用。

　　3.工傷保險和住院醫療保險等保險費均包含在乙方單價中，不得向甲方另行計算。

　　4.本合同解釋權屬甲方。

　　十九、本合同自簽定后生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。

　　二十、本合同未盡事宜，甲、乙雙方可協商另行訂補充協議。本合同正本一式二份，雙方各執一份。

　　甲方： 乙方：

　　法人代表： 法人代表;

　　委托代理人： 委托代理人：

　　地址; 地址：

　　電話： 電話：

　　年 月 日 年 月 日

建筑工程土建分包合同樣本 篇2

　　發包方： (簡稱甲方)

　　承包方： (簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、行政法規，遵守平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程 施工任務協商一致，特訂立本合同。

　　一、 工程名稱及施工地點：

　　工程名稱： 施工地點：

　　二、 工作內容：

　　1、 工作內容：

　　2、 承包單價：立方米14.00元計算，堵地下室窗洞口每個5.00元

　　三、 驗收及價款支付：

　　1、 工程驗收必須符合要求，土方回填時必須每30cm 夯實一次，每次夯實三邊。任務單必須由項目部質量員、施工員、安全員簽字認可，并經項目經理簽審后方可結算。

　　2、余款等2#樓基礎回填完畢后，與2#樓首付的90%一次支付

　　四、 合同工期及工程進度： 1#樓基礎外圍回填自20xx年11月8日起計算，截止11月10日結束。1#樓基礎地下室回填自20xx年若天氣影響，工期相應順延。

　　五、 甲方責任：

　　做到計劃周到，交底清楚，給各工種創造有利的工作環境; 協調工序，工種配合;

　　六、 乙方責任：

　　1、工程質量由承包方施工的所有分部分項工程必須達到符合要求，若達不到符合要求，甲方有權終止合同，乙方承擔由此引起的一切責任和經濟損失。

　　2、乙方人員進入現場后，應嚴格遵守國家、地方、公司、分公司的相關規定及相關操作規程，不得違章操作，不得出現任何事故，否則因此造成的一切責任及經濟損失均有乙方承擔。

　　3、乙方自備本工種所必需的機具;

　　4.乙方必須按甲方的工作安排和進度要求施工，若不服從，每次罰款100元;

　　5.、各工種要緊密配合，不但要愛惜自身產品，同時要注意保護其它公眾的產品，如出現損壞他人產品的情況，視情節每次罰款50~500元.

　　6.、注意安定團結，管好自己的工作人員，嚴禁在施工現場打架斗毆、聚眾賭博。如若發現，每次罰該班組200元，情節嚴重者，送公安機關處理。

　　7、把好進人關。如若發現盜竊行為，罰該人所在班組 500元，并由該班組賠償因此給甲方造成的損失，且無條件辭退此人。

　　8、以上各條乙方必須嚴格遵守。如若發生，一經確認，當月結算時扣除。

　　9、按文明工地的要求施工，各工種做到工完場清，材料按歸類整齊碼放到指定的地方;

　　七、 未盡事宜，雙方協商解決.

　　本合同一式五份，甲方四份，乙方一份,雙方簽字后生效。

　　甲 方: 乙 方:

　　負責人: 負責人:

　　年月日：

建筑工程土建分包合同樣本 篇3

　　你好，建筑工程發生糾紛難以避免，想要提起上訴的話，這時候就需要上訴狀了，以下就是建筑工程上訴狀范文，供您參考：_________________

　　上訴人：_________________

　　被上訴人：_________________(刑事上訴狀無被上訴人)

　　上訴人因一案，不服人民法院年月日字第號，現提出上訴。

　　上訴請求：_________________

　　上訴理由：_________________

　　此致

　　人民法院

　　附：_________________本上訴狀副本份

　　上訴人：_________________

　　___ 年 ___ 月 ___ 日

　　[填寫說明]

　　1、上訴請求。首先要綜合敘述案情全貌，接著寫明原審裁判結果。其次指明是對原判全部或哪一部分不服。最后寫明具體訴訟請求，是要撤銷原判、全部改變原判還是部分變更原判。

　　2、上訴理由。主要是針對原審裁判而言，而不是針對對方當事人。針對原審判決、裁定論證不服的理由，主要是以下方面：_________________(1)認定事實不清，主要證據不足;(2)原審確定性質不當;(3)適用實體法不當;(4)違反了法定程序。

　　[注意事項]

　　1、上訴只能采用書面形式。如果當事人僅在一審判決、裁定送達時口頭表示上訴而未在法定期間內遞交上訴狀，則視為未提出上訴。

　　2、上訴是當事人享有訴權，一審原、被告及被判決承擔責任的第三人均有權上訴。