承包資質建設工程合同書(精選27篇)
承包資質建設工程合同書 篇1
發包方:以下簡稱甲方
承包方:以下簡稱乙方
為了明確雙方權利義務,根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》的有關規定,經雙方協商一致,簽訂本合同,供嚴格履行。
一、甲方將現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程,包括但不限于車間廠房、辦公樓、宿舍樓、商品房、食堂、招待所、車庫、廣場、道路、圍墻、各類管網、給排水、綠化等,原則上全部發包給乙方承包建設。 層以上高層建筑由乙方負責聯系承包商與甲方簽訂合同承包建設。
二、甲方有權要求現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程量的三分之二由甲方指定有資質的施工單位與乙方簽訂分包合同建設,或經乙方同意后由甲方與其指定有資質的施工單位直接簽訂承包合同建設。乙方不承擔分包工程的質量責任、工期責任、安全事故責任、稅費、工資、材料等付款義務;經乙方同意后由甲方與其指定有資質的施工單位直接簽訂承包合同的,乙方更不承擔該工程的質量責任、工期責任、安全事故責任、稅費、工資、材料等付款義務。
三、甲方現有土地上乙方有承包資質建設的所有土建工程無論是否由乙方承包,均由乙方協助相關手續和協調服務,甲方確保承包商按工程決算金額支付1%服務費給乙方;甲方確保現有土地上的所有土建工程的物資供應除鋼材外全部由乙方負責供應,價格隨行就市進行結算。前述條款甲方應納入與承包商的合同之中,或由承包商向乙方書面承諾。
四、工程造價原則上按照《年湖北省建筑裝飾消耗量定額》、《年湖北省安裝工程消耗量定額》、同期《鐘祥市工程造價信息》進行確定,各單項工程下浮比例由雙方具體協商。施工期限內商混、鋼材、水泥等主材價格漲跌10%時,工程造價結算相應調整。
五、工程期限
各單項工程按雙方書面確認的工期執行。
六、乙方負責協調各承包單位與項目地建設主管部門的關系,按甲方要求組織工程項目驗收備案。
七、結算辦法
1、乙方承包并直接建設的工程項目的工程款結算辦法:按單項工程承包合同規定條款執行。
2、乙方承包后按甲方意見分包建設的工程項目的工程款結算辦法:由甲方與分包商直接辦理工程款結算。
3、乙方承包并直接建設工程項目以外的供應材料貨款結算辦法:乙方有權憑分包商、承包商的付款通知和收據在甲方領取貨款。
4、乙方協助工程服務費由分包商按預算造價金額的1%在單項工程合同簽訂之日起30天內向乙方支付,工程決算造價金額有增減的,服務費多退少補,均由乙方憑分包商付款通知和收據在甲方領取。
八、本合同中約定各方給付乙方的各類款項甲方均承擔給付責任和連帶給付責任,甲方保證本合同中約定各方給付乙方的各類款項及時到位,如延期付款,甲方按延期付款金額日萬分之七向乙方賠付資金占用損失和實現債權的差旅費、律師費、訴訟費等。
九、本合同發生糾紛時,當事人雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方均可向人民法院起訴解決。
十、具體建筑工程承包合同和相關協議均構成本合同的組成部分。
十一、本合同一式四份,甲乙雙方各執二份,自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
承包資質建設工程合同書 篇2
訂立合同雙方:
________ 省 ________ 縣 ________ (單位),以下簡稱委托方;
________ 省 ________ 設計院,以下簡稱承包方。
經雙方協商,由委托方委托承包方承擔 ____ 工程的可行性研究,特訂立本合同。
第一條 委托方在合同簽訂之日起 ____ 天以內,向承包方提供所有與研究工程有關的數據和資料,并對資料的準確性負責。
1.提供數據、資料的內容如下:(略)。
2.在合同期內,委托方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料,應及時提供給承包方,必要時可吸收承包方參加本工程可行性研究的人員參加。
第二條 承包方應在 ____ 年 ____ 月 ____ 日以前,向委托方提交本合同工程的可行性報告,并對此承擔責任,可行性報告內容應包括:
1.經營評價指標:
(1)投資內部收益率:_____________________ 。
(2)投資回收期: _____________________ 。
2.貸款償還能力分析:_____________________ 。
3.外匯償還能力分析:_____________________ 。
4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價:_____________________ 。
5.結論: _____________________ 。
承包方應向委托方提交可行性報告 _____________________ 份。
委托方如在合同期間對 ____________ 工程提出重大變更,甚至原始資料、數據有重大變動,有可能導致承包方對可行性報告作修改甚至返工時,須經雙方協商,對本合同進行修改,或增加任務變更附件,或另訂合同。
第三條 費用支付條款
1.本工程的可行性研究費為人民幣 ____________ 元整。于合同生效之日,委托方應向承包方付給上述金額的百分之二十。下余金額于合同期滿時全部付清。
2.委托方中止合同時,無權要求承包方退還定金。
3.承包方不履行本合同規定的責任與義務時,應雙倍償還定金。
第四條 違約罰金
1.承包方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時,每拖期一天,應扣除其所應得費用的千分之五,作為違約罰金。
2.承包方提供的可行性研究報告中出現錯誤,且此等錯誤純屬承包方造成者,應扣除其所應得費用的10-30%,視錯誤性質嚴重程度而定。
3.因委托方責任造成的可行性研究重大修改,或返工重作,應另行增加費用,其數額由雙方商定。
4.委托方超過合同規定日期付費時,應償付給承包方以逾期違約罰金,以每逾期一天按合同規定費用的5‰計算。
第五條 本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。
第六條 本合同正本一式 ____ 份,雙方各執一份。合同副本一式 ____ 份,送 ____ 各一份備案。
委托方:_____________________ (蓋章)
地址:_____________________
負責人:_____________________ (簽名)
聯系人:_____________________ (簽名)
開戶銀行: _____________________
帳號:_____________________
電話號碼: _____________________
承包方:_____________________ (蓋章)
地址:_____________________
負責人:_____________________ (簽名)
聯系人:_____________________ (簽名)
開戶銀行:_____________________
帳號:_____________________
電話號碼:_____________________
_________年 ____ 月 ____ 日訂立
承包資質建設工程合同書 篇3
訂立合同雙方:
建設單位:____,以下簡稱甲方;
拆遷戶(單位):____市(縣)____區(鎮)____街(路)____號房主(代表人)____,以下簡稱乙方。
根據____建筑安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準,拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以供雙方遵守執行。
第一條 乙方在甲方用地范圍內共有____結構的住房__幢__間,共__平方米(原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責于__年__月__日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資、材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)__平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積就按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
第二條 乙方應于__年__月__日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方于乙方搬遷后__日內一次付給乙方搬遷費__元。
第三條 甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:
1.乙方自行找房周轉,每人每月補助__元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的,每人每月補助__元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉的,周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助__元取暖費,并按規定補助增加的公共交通月票費用。
第四條 甲方安置乙方的住房位于__,共__套__間,__層__號,配有__等裝備。
第五條 乙方家庭的全部成員(18歲以上者)__等__人一致簽字同意__作為乙方代表人,授權他(她)在合同文本和其它文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人__領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼續糾紛等,一律不負責任。
第六條 甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的__%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資、材料和遷建用地,每逾期一日,應向乙方償付__元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付__元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按合同履行義務。乙方如經甲方按合同規定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金__元,甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
第七條 其它:____。
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房地產管理部門調解,調解不成的,可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式__份,交__市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委__等單位各留存一份。
建設單位(甲方):____(公章) 拆遷戶(乙方)代表人:____(蓋章)
地址:____ 家庭18歲以上成員:____(蓋章或簽名)
代表人:____ 地址:____
電話:____
銀行帳戶:____
__年__月__日訂
承包資質建設工程合同書 篇4
建設工程借款合同
合同編號:____________
貸款方:_____________
借款方:_____________
根據國家規定,借款方為進行基本建設所需貸款,經貸款方審查發放,為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。
第一條 借款用途________________________________________________________________。
第二條 借款金額
借款方向貸款方借款人民幣(大寫)_____元,預計用款為_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元。
第三條 借款利率
自支用貸款之日起,按實際支用數計算利息,并計算復利,在合同規定的借款期內,年息為___%。借款方如果不按期歸還貸款,逾期部分加收利率 %。
第四條 借款期限
借款方保證從____年_____月起至____年_____月止,用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元,貸款逾期不還的部分,貸款方有權限期追回貸款,或者商請代借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。
第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率,以及修正概算等原因,需要變更合同條款時,由雙方簽訂下列合同的文件,作為本合同的組成部分。
第六條 貸款方保證按照合同規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款,應按違約數額和延期天數,付給借款方違約金。違約金計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款,貸款方有權收回部分貸款,并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的,應按規定減收利息。
第八條 凡因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議,由各方協商解決;協商不成的,應提交華南國際經濟貿易仲裁委員會按照金融爭議仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力。
第九條本合同條款以外事項,雙方遵照《民法典》的有關規定辦理。本合同經過簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。本合同一式 份,雙方各執 份。
借款方:_____(蓋章)
授權簽字人:_____(蓋章)
地址:_________
貸款方:_____(蓋章)
授權簽字人:_____(簽章)
地址:_________
簽約日期:_______ 簽約地點:_______
承包資質建設工程合同書 篇5
發包人:(以下簡稱甲方):
承包人:(以下簡稱乙方):
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信的原則,經甲乙雙方協商,就工程分包事項達成一致,訂立如下合同條款。
1、工程概況及分包內容
工程名稱:
工程地點:
工程概況:
分包內容:所有鋼筋加工、制作、綁扎工程。(所需的綁絲由乙方承擔)。
分包方式:清工
2、合同價款:按建筑面積計算: 元/㎡。一次性包死,價格不可再調。
3、分包工期
4、質量標準:達到國家執行《建設工程質量驗收規范》合格標準。
5、付款方式:
1)地下室封頂完成后,付所完工程量價款的70﹪。
2)±0.000以上工程每四層封頂后付所完工程量價款的70﹪。
3)主體完工后,經甲方驗收合格后(剔鑿部分完工)其余部分一次性付清。
6、甲方的責任和義務
1)組建項目管理班子,辦理竣工手續。
2)負責組織分部工程的驗收。
3)負責提供施工用的設備及周轉材料。
發包人:日期:
承包人:日期:
承包資質建設工程合同書 篇6
工程名稱:
工程地點:
甲方合同編號:
乙方合同編號:
勘察證書等級:
發包人(甲方):
勘察人(乙方):
簽訂日期:
發包人(甲方):
勘察人(乙方):
發包人委托勘察人承擔 巖土工程勘察工作。
根據國家有關法規規定,結合本工程的具體情況,為明確責任,協作配合,確保工程勘察質量,經發包人、勘察人協商一致,簽訂本合同,共同遵守。
第一條:工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程建設地點:
1.3工程規模、特征:
1.4工程勘察任務委托文號、日期:
1.5工程勘察任務(內容)與技術要求:
1)根據有關工程測量規程規范進行線路施工圖平斷面測量、根據設計的塔基位置,逐基測繪塔基平斷面,對線路經過的交叉跨越、林木、障礙物等進行實地測繪,并完成滿足要求的平斷面圖。
2)根據有關工程地質勘察規程規范對塔基穩定性及地質構造進行論證,根據地質結構情況提供滿足設計需要的地質數據,并對線路沿線地質進行調查,嚴格執行巖土工程勘測技術相關規程;
3)工地工代服務,根據工程需要到現場進行服務。
1.6承接方式
1 勘測主要技術要求
2 基礎資料和外部協議
甲方負責向乙方提供滿足開展勘測工作的基礎資料。
3 勘測階段及進度
本工程的終勘定位工作定于 年 月 日開工,外業結束7天后提交滿足要求的施工圖資料,由于發包人或勘察人的原因未能按期開工或提交成果資料時,按本合同第7條規定辦理。
4 勘測文件份數
4.1 提交甲方勘測文件數:
1)、技術報告書;
2)、電子文檔的平斷面資料及數據;
3)、電子文檔的塔基斷面圖及數據;
4)、地質報告、土壤電阻率;藍圖:按乙方校審程序提供以上資料藍圖。
5 勘測費及支付規定
5.1 經雙方友好協商,勘測費及支付規定如下:
a、線路施工圖勘測費單價為: 元/km;工程終勘線路長度為 ,勘測費為¥ 元;ADSS光纜長度 ,勘測費單價為 元/km;勘測費為¥ 元;本合同為最終價(含稅)為:¥ (人民幣大寫: )。
b、根據審查意見有零星的改線仍由勘察方完成不再計列費用。 根據審查意見有重大調整改線的仍由勘察方完成,費用單獨簽訂補充協議。
5.2 支付方式
a.合同簽訂后乙方出具增值稅專用發票,甲方支付乙方合同款項,支付比例與業主支付比例相同。
d.合同價款的10%作為工程的質量保證金,工程施工完畢,線路通過驗收投產一年后,沒有出現因勘測、地質原因而發生工程質量問題,一次結清勘測費尾款。
6 雙方責任
6.1委托單位
a) 按時提供勘測設計基礎資料。
b) 負責對外協議的辦理。
c) 在勘測工作中,派出設計人員配合勘測工作。
d) 按時支付勘測費用。
e) 維護勘察方的勘測成果,不得擅自修改。
f) 負責協調勘察單位與其他設計專業的關系及外部協調。
g) 對勘察單位的工期、質量進行監督,必要時進行現場檢查。
h) 對勘察單位提交的資料進行審核。
i) 對勘測過程中所發生的青苗賠償進行核實。
6.2勘測單位
a) 根據合同及雙方議定內容,派出能夠勝任工作的專業技術人員,地質人員應具備相應的資質和能力。按中華人民共和國電力行業標準《220kV及以下架空送電線路勘測技術規程》DL/T 5076-20__開展勘測工作。
b) 對每天所勘測的數據應當晚內完成內業處理,對勘測工作的質量和安全負責。
c) 現場工作服從委托方的統一指揮和安排,并嚴格按委托方要求配合工作。委托方提出針對性的勘測要求時,勘測單位應積極給予支持、配合。
d) 勘測單位指派專人為該工程勘察方負責人,在勘測過程中不得離開該工程現場。
e) 勘察方必須保證在該項目上的人員、儀器的配備,現場至少應配備相應的作業組。
f) 在勘測過程中勘察方負責勘測人員及勘測民工的一切費用,且由勘察方負責勘測民工車輛,并對其車輛、交通、人員的安全負完全責任。
7違約規定
7.1委托單位
a、由于計劃變更或其它原因而不履行合同時,無權請求返還預付款,并再支付勘察方已完成部分的費用后,合同相應失效。
b、由于設計變更引起勘測返工或需重做勘測時,除結清原勘測費外,應根據返工多少,增付相應的勘測費。
C、委托單位未按合同規定時間(日期)撥付勘測費,每超過一日歷天,應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。
7.2勘測單位
a、勘察人應按國家技術規范、標準、規程和委托方的任務委托書及技術要求進行工程勘測,按本合同規定的時間提交質量合格的勘測成果資料,并對其負責。規定日期30天未提交階段勘測資料,應償付逾期違約金。違約金額以該階段勘測費的5%計算,按月累加。
b、由于勘察人提供的勘測成果資料質量不合格,勘測人應負責無償給予補充完善使其達到質量合格;若勘測人無力補充完善,需另委托其他單位時,勘測人應承擔全部勘測費用。由于勘測錯誤,造成重大質量事故,而使施工返工或延誤工期時,除應免收與該部分相應的勘測費外,還應支付因本次勘測失誤給委托方造成的一切損失,并承擔由此引起的相關責任。
c、由于勘察方原因造成勘測成果質量低劣,不能滿足設計施工技術要求時,造成的返工費由勘察方承擔。
d、勘察方在勘測過程中應采取嚴密的安全措施,確保勘測安全,并對派出車輛、人員及聘用民工的人身安全負責。
e、由于勘測單位原因未按合同規定時間(日期)提交勘測成果資料,每超過一日歷天,應承擔勘察費千分之一的違約金。
7.3上述未盡事項以及發生爭議等問題的處理均遵循《中華人民共和國民法典》的規定執行,本著友好協商的原則解決。協商不成可向委托方所在地人民法院起訴。
7 知識產權約定
勘測成果所有權歸甲方所有;乙方不得轉讓給第三方使用。
8 合同有效期
a) 合同經雙方簽字蓋章后生效。
b) 合同規定的雙方責任的義務履行完成后,自動失效。
9 合同份數
本合同正本 份;甲方 份;乙方 份。
發包人: 勘察人:
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
地址: 地址:
郵政編碼: 郵政編碼:
聯系人: 聯系人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行帳號: 銀行帳號:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
承包資質建設工程合同書 篇7
聯合體各成員(以下簡稱我方)在《智能溫室建設和施工》項目招標中,如果我方有幸中標,非常感謝評委及建設單位的信任,在該項目建設和施工過程中,我們除響應招標文件中所有的條款及履約合同內容外,并對工程售后服務做出如下承諾:
1、投標產品均屬于國家規定“三包”范圍的,并保證產品質量保證期不低于“三包”規定;質量保證期承諾優于國家“三包”規定的,按供應商實際承諾執行;
2、投標產品有專業售后服務機構,并將在投標文件中予以明確說明,并附制造商售后服務承諾;
3、工程竣工后,我方將負責________年的工程質量無償保修,以優質的服務,實現我們忠實的承諾;真正做到以一流的施工,創一流的質量的服務宗旨;
4、我方保證在工程竣工,經相關部門認證合格后2個工作日內,對招標方提供上門“集中式”培訓服務,確保使用人在操作前充分了解產品性能,使用規范;消滅事故隱患,提高工作效率;
5、電話咨詢:在質量保質期內提供技術援助電話,解答招標方在使用中遇到的問題,及時為招標方提出解決問題的建議;
6、現場響應:
6.1我方在接到報修通知后,電話咨詢不能解決的,我方承諾在24小時內到達現場進行處理,確保產品正常工作;
6.2無法在24小時內解決的,將在24小時內提供備用產品,使招標方能夠正常使用。若故障在24小時內未得到解決的,招標方有權自行處理故障,發生費用在質量保修金中扣除;
6.3發生緊急搶修事故的,我方在接到通知后,確保做到立即到達事故現場;
6.4對于涉及安全的質量問題,按照《建筑工程質量管理條例》的規定,做到立即報告,及時采取防范措施。
7、質保期外服務承諾:質量保證期過后,我方同樣提供電話咨詢服務,并承諾提供產品上門維護服務;
8、如招標方有產品升級、更新、換代、維修等需求時,我方承諾以優惠價格提供售后服務。 以上是我方對該工程的售后服務承諾,若我方達不到甲方要求及我方承諾標準,在售后服務中給招標方造成巨額損失,我方甘愿受法律法規處罰;承擔由此造成的責任,并賠償由此造成的一切經濟損失。 承諾單位:公司 授權代表:________年____月____日
承包資質建設工程合同書 篇8
上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司,住所地__________
法定代表人:__________,職務經理。
被上訴人(原審原告)__________,男,________年____月____日生,漢族,住_________________。
被上訴人(原審被告)__________,男,________年____月____日生,漢族,住_________________。
上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決,現依法提起上訴。
上訴請求:
請求依法撤銷原判,發回重審,或查明事實后依法改判:駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。
事實與理由:
原判認定事實不清,要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。
首先,原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。
內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業,自公司成立以來,從未設立任何項目部,更未設立河南**項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為,內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體,不存在隸屬關系,也無法律上的任何利害關系。
上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務,但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司,雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后,從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同,更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南**項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關,原判將河南**項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。
上訴人認為,本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格,是否具有獨立承擔民事責任能力,設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了,其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定,查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下,僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。
其次,原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。
原審原告張_______受雇于被上訴人王_______,張_______在受雇過程中受到傷害,應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設工程有限公司,河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______,對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任,河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任,現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。
總之,原判認定事實不清,要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。
此致
_______中級人民法院
上訴人:_______燃氣有限公司
_____年_____月_____日
承包資質建設工程合同書 篇9
借 款 方:
法定代表人:
地 址:
貸 款 方:
法定代表人:
地 址:
根據國家法律規定,借款方為進行基本建設所需貸款,經貸款方審查發放。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。
第一條 借款用途:________________________________________
第二條 借款金額:借款方向貸款方借款人民幣 (大寫)元。預計用款為一年 元; 年 元; 年 元; 年 元; 年 元;
第三條 借款利率:自支用貸款之日起,按實際支用數計算利息,并計算復利。在合同規定的借款期內,年息為____ %.借款方如果不按期歸還貸款,如逾期部分加收利率20%.
第四條 借款期限:借款方保證從 年 月起至 年 月止,就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為 年 元; 年 元; 年 元; 年 元; 年 元;。貸款逾期不還的部分,貸款方有權限期追回貸款,或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。
第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率,以及修正概算等原因,需要變更合同條款時,由雙方簽訂變更合同的文件,作為本合同的組成部分。
第六條 代款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款,應按違約數額和延期天數,付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款,貸款方有權收回部分貸款,并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的,應按規定減收利息。
第八條 本合同條款以外的其他事項,雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。
第九條 本合同經過簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份,簽章各方各執一份,報送主管部門、總行、分行各一份。
借款方:____________(蓋章) 貸款方:____________(蓋章)
代表人:____________ 代表人:____________
年 月 日 年 月 日
承包資質建設工程合同書 篇10
進貨方:______________________(以下簡稱甲方)
供貨方:______________________(以下簡稱乙方)
一、自本合同生效之日起,乙方為甲方之供貨商,甲方如需購買生產所需設備,即應及時書面通知乙方,由乙方組織貨源。
二、乙方于收到甲方的書面通知之日起即積極組織貨源,根據甲方的要求提供生產設備,甲方每次所需購買設備的具體規格、價款、供貨時間、供貨方式、價款支付方式由雙方另行協商后簽訂書面補充協議進行約定。
三、乙方保證對提供生產設備的質量問題負責,否則無條件退換,并保證商品之合法性,決不提供假貨、仿冒品、劣品,或標示不明之商品,甲方于驗收后發覺得于三日內退回乙方。若因銷售商品不合法性所引起對第三者之刑事、民事責任一切由乙方無條件全權負責,甲方只善盡協調溝通之責任。
四、本合同有效期間為_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。合同期間甲乙任何一方不得無故終止合同。甲方無故終止合同,除應向乙方付清已購設備的所有貨款外,還應支付乙方_______萬元的違約金;乙方無故終止供貨,甲方有權扣留乙方之部份貨款作為求償業務之損失。
五、乙方對于供給甲方之商品于甲方付款時提供符合規定的正式發票。
六、本合同未盡事宜,雙方另行協商,簽訂書面補充協議。雙方因履行本協議所簽訂的一切書面補充協議均為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。
七、本合同在履行過程中發生爭議,雙方首先應友好協商解決,協商不成,可向有管轄權的法院提起訴訟。
八、本合同一式_______份,甲乙雙方各執_______份,具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(章):_____________________ 乙方(章):_____________________
法定代表人(簽字):_____________ 法定代表人(簽字):_____________
公司地址:_______________________ 公司地址:_______________________
聯絡電話:_______________________ 聯絡電話:_______________________
簽訂日期:_____________________年_________________月______________日
承包資質建設工程合同書 篇11
甲方:身份證號:電話: 乙方:姓名(或名稱):住址: 身份證號:電話: 甲方將位于的自住用房的建設施工工程經雙方協商承包給乙方,經雙方協商同意,就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議:
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料,乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備、建房所用的全部原材料,施工過程所需的水電費用由乙方支付,施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中,應注意施工安全,全程對施工安全負完全責任,因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的,乙方應對此負全部責任。施工圖紙經雙方簽字,不能隨便更改,如需要更改雙方商量后同意。
二、被建房屋的建筑面積為平方米,甲方將包括地梁在內的的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方(其中包括貼內外墻的瓷磚、室內地板磚、樓梯及其附屬設施、衛生間地板磚、廚房操作臺、木工、水電管線安裝等),乙方的施工承包單價為每平方米元,工程總價款為元。
三、施工要求
①地工基礎:深度70公分寬度60公分里面寬度40公分
②墻體外墻
3。7內墻
2。4砌筑時內外錯縫一般采用水泥沙漿,強度要達到(150號)。四角有構造柱四角和內樣交換處一般要求80公分配兩根6毫米拉接筋沙漿的飽滿度必須要達到三一砌筑法(一快磚一鏟灰一擠揉)并使用前必須把磚潛水濕潤。
③圈過梁:過梁高度不低于12公分,鋼筋直徑不宜小于10毫米,剛箍直徑不低于6毫米,最大距不宜超過250毫米,圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。
④屋頂先腳板,鋼筋不宜12毫米,距離16公分,混淋土150級交標號屋面爐灰前面高度25公分,后面15公分,爐灰上面5公分混淋土,2公分沙漿抹廣抹墻里外水泥沙漿抹廣13
⑤地板磚6060黑白由甲方自選定價10元一塊,如造過10元由甲方自付,磚黑白由甲方自選衛生間墻磚,不低于
1。8元,墻內刷房池涂料,電線用4平米銅芯線,每件房一只熱光燈插座一只開關一只
⑥門窗:內門用實木門,窗戶。塑鋼海螺牌外門,防盜門,乙方施工時要保證質量。在施工過程中甲已雙方互相協商
⑦室內自來水,下水管由乙方負責。工程工期為:________年____月____日(公歷農歷)—________年____月____日(公歷農歷),按日歷工期計算。乙方應按時施工,如因乙方的原因造成工期拖延的,每拖延一天,每平方米減少工錢元。因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。
⑦乙方應按照甲方的建房質量要求保證施工質量。房屋完工交工后,由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出現建筑質量問題,乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止,并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失,重新修繕的費用(包括修繕使用的材料)全部由乙方自行承擔。
四、付款方式 開工付40%,土墻砌好付40%,刷涂料前付40%,70%交工一次付清。還聲譽%________年維修給清。
五、本協議自甲、乙雙方在該協議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。本協議一式三份。甲方、乙方各一份,見證人一份。 經雙方協議如下: 甲方簽字(簽章):乙方簽字(簽章): 見證人簽字(簽章): 簽約時間:________年____月____日(公歷農歷) 簽約地點
承包資質建設工程合同書 篇12
委 托 人:(甲方) 受 托 人:(乙方) 審查項目合同號: 簽訂地點: 簽訂日期:________年____月____日 有效期限:________年____月____日至________年____月____日 依據《中華人民共和國民法典》和其它相關法律法規的規定, 本合同雙方就(以下稱項目)事宜, 經協商一致, 簽訂本合同。
一、項目概況
1、項目名稱:
2、項目地點:
3、項目面積:
4、項目計劃開竣工日期:年____月開工,年____月竣工。
5、設計單位:
6、勘察單位:
7、建設單位:
二、審查范圍和內容 程序性審查的主要范圍和內容為: 技術性審查的主要內容為:
三、乙方服務措施:
1、乙方委派進行本合同項下初步設計、施工圖設計文件審查的人員均為具有相關資質和能力的專業人員。
2、針對項目的建設特點,為確保約定項目能夠在計劃的竣工日期順利完成,除在乙方的《報價書》中已作出的服務承諾外,乙方應與設計單位和甲方保持密切溝通聯系,提供跟蹤咨詢服務,具體如下:
(1)與設計單位密切配合
(2)與甲方的配合
四、合同履行期限、提交技術文件及交接方式:
(1)乙方初步設計審查工作周期:不多于 個工作日。
(2)乙方施工圖審查工作周期:
第一階段:即0.000以下建筑空間的施工圖審查階段,初審不多于 個工作日,
第二階段:即整個建筑空間的施工圖審查階段,初審不多于 個工作日
(3)初審完成后,乙方各專業審查人員應按程序和審查要點分別填寫各專業審查意見書交甲方或原設計單位,原設計單位根據審圖意見修改后返回乙方進行復審,復審意見應在收到設計單位修改文件后____日內提出。復審合格項目應由乙方負責審查的專業人員填寫《____市建筑工程施工圖設計文件審查報告》一式三份提交甲方。
(4)經乙方審查合格的項目,向甲方提交《____市建筑工程施工圖設計文件審查通知書》一式兩份,并在審查過的施工圖文件蓋章(三套)。勘察報告及結構計算書返還甲方。
(5)本合同生效后即開始程序及技術性審查(含技術咨詢服務),審查工作按規定工作日數完成(見本條第
一、
第二款)并提交審查報告。
五、委托方(甲方)的協作事項: 甲方辦理報審手續時應向乙方提供或陸續提供下列文件和資料的復印件: ⑴ 規劃管理部門核發的《建設工程規劃許可證》; ⑵ 有關部門對消防、抗震、人防、節能等專項審批意見書; ⑶ 工程勘察成果報告及勘察審查報告(詳勘); ⑷ 施工圖設計全套圖紙文件一套(結構專業計算書一份,); ⑸ 另提供總平面一張; ⑹ 審查需要提供的其它資料。
六、技術情報和資料的真實性、保密、 甲方向乙方提交的所有技術資料及審核后修改的設計文件、計算書等對其真實性、完整性負責。乙方對甲方提供的所有資料負有保密責任,未經甲方許可,不得向
第三方透露。
七、驗收、評價方法 審查報告應符合本合同及相關法律法規的要求。____市規委對委托的審查單位的工作進行監督。____市建設工程勘察設計質量監督總站負責日常工作。 評價方法:
八、報酬及其支付方式: 本項目審查費固定為人民幣 元,大寫: 元整。 支付方式為(一次性支付或分期支付): 分期支付具體為:初步設計審查(含技術咨詢工作)完成并出具正式審查意見書后 個工作日內: 元。 施工圖
第一階段審查并出具正式審查意見書工作完成(含初審和復審)并出具正式審查意見書后 個工作日內,支付人民幣 元。 施工圖
第二階段審查(含技術咨詢工作)工作完成(含初審和復審)并出具正式審查通過文件后 個工作日內,支付 元。 若階段發生變化,則雙方另行商議支付方式。
九、違約金或者損失賠償額的計算:違反本合同約定,違約方應當按照《中華人民共和國民法典》有關條款的規定承擔違約責任。
(一)違反本合同
第四條約定,乙方應承擔違約責任,每延誤一天應減收項目審查費2。
(二)違反本合同
第八條約定,甲方應承擔違約責任,每延誤一天,應按商業銀行同期貸款利率支付逾期違約金。
十、解決合同糾紛的方式 在履行本合同的過程中發生爭執,雙方應友好協商,協商不成時,任何一方均可向 仲裁委申請按其仲裁規則進行仲裁。 十
一、其它 對于審查不合格的項目,乙方將由審查單位負責人和審查人員簽字并蓋章的《____市建筑工程施工圖設計文件審查報告》交甲方,原設計單位修改后,甲方重新送審。復審不合格項目交____市建設工程勘察設計質量監督總站處理。復審時間與初審時間詳見本合同
第四條。 施工圖一經審查批準,不得擅自進行修改。如遇特殊情況需對已審查過的主要內容進行修改時,必須重新報請原審查單位批準后實施。 甲方與乙方對審查意見存在重大分歧時,甲方可向市規劃委提出復審申請,市規劃委可另行委托審查單位或組織專家論證,做出仲裁決定。 本合同生效后,任何一方不得單方終止本合同,若甲方要求單方終止合同,原繳的審查費不退,乙方的審查工作超過一半時,甲方應支付全部審查費。 本合同如有未盡事宜,合同雙方應協商并簽定補充協議,作為本合同附件。 本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效,本合同自全部內容履行完畢后截止。 本合同正本一式 本份及副本 份,甲乙各方持正本 份,及副份。 委 托 人:(甲方) 受 托 人:(乙方)________年____月____日:
承包資質建設工程合同書 篇13
合同編號:____________
發包方(甲方):__________________
承包方(乙方):__________________
根據《中華人民共和國民法典》及通信工程建設的有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
1.工程名稱:______________________________
2.工程地點:______________________________
3.工程范圍和內容:________________________
第二條甲方權利和義務
1.組織工程建設項目的技術交底,向乙方明確施工任務;
2.提供必要的施工條件;
3.負責主材的供應,詳見發包人供應材料、設備一覽表;
4.指派甲方代表對建設工程項目進行全面協調和監督檢查;
5.在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收;
6.按合同約定按時向乙方支付工程款。
第三條乙方權利和義務
1.必須具有經國家有關部門批準的通信行業施工資質,并經鐵通工程建設有限公司浙江分公司核準的施工入圍資格,并向甲方提供企業(或公司)施工資質證書、企業基本情況等相關資料;
2.應編制《工程施工概、預算》,經甲方書面認可后作為簽訂本合同暫定工程款的依據;
3.乙方不得將其承包的全部工程轉包給他人,也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人;
4.非經甲方同意,乙方不得將承包工程的任何部分分包;
5.精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機械進場施工;
6.合理組織施工,編制施工方案、施工總進度計劃、材料供應計劃,并在施工前送甲方備案;
7.嚴格按設計文件及《gb/t50312-》、《本地網通信線路工程驗收規范yd5051-97》等規范要求施工;
8.做好施工材料的檢驗、清點和保管,乙方采購的材料應按照約定及設計和有關標準要求采購,并提供產品合格證明,對材料設備的質量負責,采購的材料設備須經甲方書面認可后方能使用,采購的材料設備與設計或標準要求不符時,應重新采購符合要求的產品,并承擔由此發生的費用及延誤工期的責任;
9.服從甲方監理及甲方代表對施工過程的管理與監督,工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位,乙方進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方監理及甲方代表驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄,驗收合格,甲方監理及甲方代表在驗收記錄上簽字后,乙方可進行隱蔽和繼續施工。否則,甲方有權要求乙方返工,并由乙方承擔返工費用及延誤工期的責任;
10.線路工程的施工,乙方同時承擔電話機及數據終端的安裝任務。在施工過程中和工程竣工后半年內,乙方應服從甲方的要求進行該項目范圍內的電話機及數據終端的安裝工作。安裝費用由甲乙雙方商議決定。
11.施工過程中必須嚴格遵守安全操作規程,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,切實做好安全生產工作。乙方在施工中所發生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設備事故,事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔,并不得因此影響工程進度。
第四條工程期限
本工程開工日期__________年__________月__________日,竣工日期__________年__________月__________日。
第五條竣工驗收
1.工程竣工后,乙方應向甲方提交竣工驗收報告。同時乙方應在一周內按鐵通網建[]32號關于《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件。
2.甲方收到乙方提供的全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收,驗收以施工圖紙、圖說、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。
3.驗收合格后,雙方簽署竣工驗收通過的文件,并將工程移交給甲方管理。驗收中如發現有不符質量要求的,由乙方負責修改再進行驗收。竣工日期以驗收通過的日期為準。
第六條質量保證
1.保修期限:工程竣工驗收通過后十二個月;
2.保修責任:乙方對交付的工程在質量保修期內承擔質量保修責任,由于乙方施工原因造成的質量問題,乙方負責無償修復。
第七條工程考核
1.乙方采購的材料不符合質量標準或弄虛作假、以次充好,一經發現,乙方自行承擔整改所需的工料費,同時向甲方支付工程最終結算價款________%的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除。情節惡劣的,取消乙方入圍施工資格。
2.除甲方原因及不可抗力外,工期延誤的責任由乙方承擔,每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除。
3.不服從甲方指揮,拒絕或延誤電話機及數據終端安裝,乙方向甲方支付工程最終結算價款__________%的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除,并同時取消乙方入圍施工資格。
4.未按期按鐵通網建[]32號關于《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件的,每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除。
第八條工程價款的結算與支付
1.本工程采用包工部分包料方式,根據乙方編制的施工預算,合同價暫定為__________。
2.工程竣工后,由乙方按照郵電部(1995)626號文件《通信建設工程概算、預算編制辦法及費用定額》的規定據實編制竣工決算報告,經甲方指定的具有通信工程審計資質的第三方審計,審計費的支付按浙江省物價局浙價服[]262號文件執行。
3.工程最終結算款的確定:工程最終結算款由以下兩部分組成,(1)審計審定價款中乙方采購的材料款和其他費用不作調整,按審計的價款確定;(2)審計審定價款中的建筑安裝工程費部分(扣除材料費以外的部分),乙方同意按浙鐵通計建[]303號文的規定調整相關費率后下浮__________%。
4.乙方向甲方開具建安和材料統一發票后,甲方先行支付工程最終結算價款的90%(甲方有權在該款項中扣除乙方應支付的違約金),待十二個月保修期滿后,若無工程質量遺留問題,甲方付清剩余工程價款。
第九條合同解除
1.雙方協商同意可解除本合同。
2.未經甲方同意,乙方將承包工程的任何部分分包給他人的,甲方有權解除本合同。
3.乙方將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以后以分包的包義分別轉包給他人的,甲方有權解除本合同。
4.有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:
(1)因不可抗力致使合同無法履行;
(2)因一方嚴重違約致使合同無法履行。
5.一方依據本條2、3、4款約定要求解除合同的,應以書面形式向對方發出解除合同的通知,通知到達對方時合同解除,合同解除后乙方應做好已完工程的保護和移交工作,并按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。
第十條爭議解決方式
在履行合同時發生爭議,雙方協商解決,或向有管轄權的人民法院起訴。
第十一條其他
1.乙方確認其完全了解本合同中所述的鐵通公司的相關文件內容;
2.本協議未盡事項,雙方另行簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等效力;
3.本協議一式六份,甲乙雙方各執三份,協議經雙方簽字、蓋章后生效。
甲方(蓋章)______________
地址:____________________
法定代表人:______________
委托代理人:______________
開戶銀行:________________
帳號:____________________
電話:____________________
郵政編碼:________________
乙方(蓋章)______________
地址:____________________
法定代表人:______________
委托代理人:______________
開戶銀行:________________
帳號:____________________
電話:____________________
郵政編碼:________________
簽約日期:________________
簽約地點:________________
承包資質建設工程合同書 篇14
上訴人(一審被告、反訴原告):_______________________環保工程有限公司
法定代表人:_________________
被上訴人(一審原告、反訴被告):______________________
法定代表人:_________________
上訴人因__________一案,不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)豐民初字第_____號民事判決。現依法提起上訴。上訴的請求和事實理由如下。
上訴請求
1、請求撤銷一審判決,依法改判;
2、請求依法判令被上訴人承擔一、二審訴訟費用。
事實和理由
_____________
綜上所述,一審判決認定事實不清,適用法律錯誤。據此,上訴人依法提出上訴,請求上級人民法院依法查明事實,正確適用法律,撤銷一審錯誤判決,依法駁回原告的訴訟請求,支持反訴原告的反訴請求。
此致
__________市中級人民法院
上訴人:______________
20__________年__________月__________日
承包資質建設工程合同書 篇15
標準版建設工程合同
合伙人(以下簡稱甲方):____________身份證號碼:________________
合伙人(以下簡稱乙方):____________身份證號碼:________________
為建設好房地產投資建設的號樓工程,保證工程質量、建設工期、保障工程實施達到預期的各項計劃和指標,雙方就合同條款的有關事宜本著平等、自愿、公平和誠信的原則達成如下合作協議,本協議與將來備案的建筑工程施工合同具有同等的法律效力,請雙方自覺遵守。
一、工程概況
工程名稱:__________________
工程地點:__________________
工程內容:__________________
資金來源:__________________
二:工程承包范圍
承包范圍:樁基、土建和安裝(樁基由甲方分包不收取任何費用)
三:工程承包方式
承包方式:包工包料施工,但鋼材、水泥、商品混凝土、門窗、水電暖通主材、高級裝飾材料由甲方供應及水電施工由甲方提供。(甲供材料款不進入直接費,乙方決算時鋼材、水泥、商品砼按定額含量所購材料市場___%取費進入決算,(材料費檢測和馬造________年___號文件的_____由甲方一次性支付______萬元_____包干價)。
水電主材(計取___%保管費加稅金),門窗、消防系統、人防系統、智能化系統、暖通工程及防盜門、安裝工程及其他專項分包工程由甲方另行分包并組織施工,乙方不對該部分進行工程預算,前述甲方分包工程應向乙方支付___%的配合費,配合費內容包括:留眼、補眼共用腳手架(不含分包單位需單獨搭設的手腳架)和垂直運輸機械、影響進度安排、作業降效等。除此之外,乙方不得再向甲方收取配合費。分包項目水電費用由分包單位另行掛表。另外,電梯按每臺______元人民幣付配合費。
四、合同工期
開工日期:甲方通知進廠為準
竣工日期:___層___個月完成,___層___個月完成。(從乙方破土動工開始計算)。(指承包的土建、安裝工程)。
五、合同價格
本工程合同金額:暫定價約為______萬元,具體數額按以下條款予以確定。
六、結算方式
1.采用可調價合同,以會審后的'施工圖紙和工程設計變更通知單及現場簽證為計算依據,按工程量據實核算。
2.結算依據:定額執行________年《______省綜合估價表》、及________年《______省建設工程補充定額估價表》裝飾采用________年《______省裝飾工程綜合估價表》,安裝執行________年《全國統一安裝定額______省單位估價表》定額。乙方采購材料價格參照從施工至竣工期間____市造價部門公布的市場材料信息價加權平均價下浮___%(沒有信息價的由甲乙雙方確定價格)。不同階段的施工工期要以監理公司和工程部負責人簽證為準。定額人工按________年33號文件新規定執行,如有政策調整,甲方不承擔任何責任。注:(不再調整)
標準:本工程___層樓按三類工程類別收取,優惠讓利綜合費率下浮___個點,___層樓按三類工程類別收取,優惠讓利綜合費率下浮___個點。五層及以下樓按四類工程類別收取,優惠讓利綜合費率下浮___個點。
七、工程款的支付
1.在單位工程施工到春節期間,甲方須向乙方支付已玩擦很能夠工程量的___%的工程款。
2.在后期施工中,乙方每月____日向甲方上報經現場監理符合認可的當月完成工程量,以甲方審核的工程量為工程款支付依據,如乙方向甲方提交工程量報告后____日內,甲方未向乙表示異議,視同甲方接受該工程量報告。
3.甲方在每月___號前(節假日順延)根據一份上月上報經監理、甲方審核后的已完成工程量的___%支付乙方工程進度款。(如遇特殊情況雙方協商解決)。
4.工程取得竣工驗收報告合格后___天內,甲方向乙方支付至已完成工程量的___%工程款;工程竣工決算審計應在業內資料上報市城建檔案歸檔并出具歸檔合格備案單后___個月內完成,另外___%的工程款在工程竣工驗收備案并審計結束后十天內付清。
5.生于的___%工程款作為本工程的保修金,該保修金在竣工驗收合格后的________年內支付。此款項___%工程量保修金,甲方在竣工驗收、備案期間代乙方繳納到市建管處,保修期滿乙方到建管處領取。
八、違約責任
1.若雙方中任何一方違約,違約方須向對方賠償由此造成的實際經濟損失。
2.甲方應以議標方式(乙方應選二家施工企業參與投標)選定乙方承接《______號樓》工程。涉及其他二家企業參與投標,費用由乙方自付。
3.乙方應當確保自購的各種施工材料的產品質量和本項目工程的施工質量,若因乙方選材不當和施工中發生質量問題有乙方自行全部承擔,乙方應按照《勞動法》、《安全法》用工。乙方在施工過程中如發生安全意外事故由乙方全部負責,甲方不承擔任何形式的連帶責任且乙方應處理好周邊居民單位關系,文明施工,不擾亂市民正常生活,工作秩序。
4.由于乙方施工過程中存在工程質量瑕疵,并被他人發現和取證,使甲方市場信譽下降給甲方造成損失的,乙方應承擔由此而產生的全部責任。若由于甲方原因造成工程停工或相關事項產生的損失由甲方全部負責。
5.工期每提前一天按______元獎勵,每逾期一天按4000元罰款。若由于甲方原因造成停工工期順延并承擔相應的損失。
九、履保證金
1.本項目履約保證金______萬元人民幣
2.該保證金小高層竣工之日起退還全款的___%,高層竣工之日退還剩余的___%
3.本保證金不計利息。甲方超期還款時,超期之日起,每天按銀行利息支付。
十、其他事項
1.本協議書未盡事宜,由雙方另行協商解決。
2.本協議與格式合同文本具有同等法律效力,在各文本內容不一致時執行本協議書的規定。
3.安裝審定的工程量,甲方將工程款轉入乙方在______設立的銀行賬戶,確保甲方付給乙方的工程款全部用于該項目的建設,若因工程款的流逝給甲方帶來直接或間接的損失,由乙方全部負責。
5.乙方對外簽訂的任何材料購銷合同等所產生的經濟法律責任,由乙方自負全責,甲方不承擔任何連帶責任,甲乙雙方采購的材料檢驗若需檢測由乙方承擔檢測檢驗費。
6.乙方不得將本工程轉包或分包。
7.甲乙雙方按照國家有關規定辦理相關手續。
8.甲方向乙方一次性支付風險金壹仟元整(包干價)。
9.凡因本協議發生爭議,雙方友好協商解決;協商不成時,由___________委員會裁決。
10.雙方當事人對本協議全部條款的理解完全一致,本協議書經甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本協議一式四份,雙方各執貳份。
甲方:____________聯系方式:________________
乙方:____________聯系方式:________________
簽訂日期:________年____月____日________年____月____日
承包資質建設工程合同書 篇16
合同編號:____________
發包方(甲方):__________________
承包方(乙方):__________________
根據《民法典》及通信工程建設的有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條 工程概況
1.工程名稱:______________________________
2.工程地點:______________________________
3.工程范圍和內容:________________________
第二條 甲方權利和義務
1.組織工程建設項目的技術交底,向乙方明確施工任務;
2.提供必要的施工條件;
3.負責主材的供應,詳見發包人供應材料、設備一覽表;
4.指派甲方代表對建設工程項目進行全面協調和監督檢查;
5.在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收;
6.按合同約定按時向乙方支付工程款。
第三條 乙方權利和義務
1.必須具有經國家有關部門批準的.通信行業施工資質,并經鐵通工程建設有限公司浙江分公司核準的施工入圍資格,并向甲方提供企業(或公司)施工資質證書、企業基本情況等相關資料;
2.應編制《工程施工概、預算》,經甲方書面認可后作為簽訂本合同暫定工程款的依據;
3.乙方不得將其承包的全部工程轉包給他人,也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人;
4.非經甲方同意,乙方不得將承包工程的任何部分分包;
5.精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機械進場施工;
6.合理組織施工,編制施工方案、施工總進度計劃、材料供應計劃,并在施工前送甲方備案;
7.嚴格按設計文件及《gb/t50312-______________》、《本地網通信線路工程驗收規范yd5051-97》等規范要求施工;
8.做好施工材料的檢驗、清點和保管,乙方采購的材料應按照約定及設計和有關標準要求采購,并提供產品合格證明,對材料設備的質量負責,采購的材料設備須經甲方書面認可后方能使用,采購的材料設備與設計或標準要求不符時,應重新采購符合要求的產品,并承擔由此發生的費用及延誤工期的責任;
9.服從甲方監理及甲方代表對施工過程的管理與監督,工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位,乙方進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方監理及甲方代表驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄,驗收合格,甲方監理及甲方代表在驗收記錄上簽字后,乙方可進行隱蔽和繼續施工。否則,甲方有權要求乙方返工,并由乙方承擔返工費用及延誤工期的責任;
10.線路工程的施工,乙方同時承擔電話機及數據終端的安裝任務。在施工過程中和工程竣工后半年內,乙方應服從甲方的要求進行該項目范圍內的電話機及數據終端的安裝工作。安裝費用由甲乙雙方商議決定。
11.施工過程中必須嚴格遵守安全操作規程,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,切實做好安全生產工作。乙方在施工中所發生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設備事故,事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔,并不得因此影響工程進度。
第四條 工程期限
本工程開工日期__________年__________月__________日,竣工日期__________年__________月__________日。
第五條 竣工驗收
1.工程竣工后,乙方應向甲方提交竣工驗收報告。同時乙方應在一周內按鐵通網建[______________]32號關于《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件。
2.甲方收到乙方提供的全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收,驗收以施工圖紙、圖說、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。
3.驗收合格后,雙方簽署竣工驗收通過的文件,并將工程移交給甲方管理。驗收中如發現有不符質量要求的,由乙方負責修改再進行驗收。竣工日期以驗收通過的日期為準。
第六條 質量保證
1.保修期限:工程竣工驗收通過后十二個月;
2.保修責任:乙方對交付的工程在質量保修期內承擔質量保修責任,由于乙方施工原因造成的質量問題,乙方負責無償修復。
第七條 工程考核
1.乙方采購的材料不符合質量標準或弄虛作假、以次充好,一經發現,乙方自行承擔整改所需的工料費,同時向甲方支付工程最終結算價款________%的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除。情節惡劣的,取消乙方入圍施工資格。
2.除甲方原因及不可抗力外,工期延誤的責任由乙方承擔,每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除。
3.不服從甲方指揮,拒絕或延誤電話機及數據終端安裝,乙方向甲方支付工程最終結算價款__________%的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除,并同時取消乙方入圍施工資格。
4.未按期按鐵通網建[______________]32號關于《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件的,每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除。
第八條 工程價款的結算與支付
1.本工程采用包工部分包料方式,根據乙方編制的施工預算,合同價暫定為__________。
2.工程竣工后,由乙方按照郵電部(1995)626號文件《通信建設工程概算、預算編制辦法及費用定額》的規定據實編制竣工決算報告,經甲方指定的具有通信工程審計資質的第三方審計,審計費的支付按浙江省物價局浙價服[______________]262號文件執行。
3.工程最終結算款的確定:工程最終結算款由以下兩部分組成,(1)審計審定價款中乙方采購的材料款和其他費用不作調整,按審計的價款確定;(2)審計審定價款中的建筑安裝工程費部分(扣除材料費以外的部分),乙方同意按浙鐵通計建[______________]303號文的規定調整相關費率后下浮__________ %。
4.乙方向甲方開具建安和材料統一發票后,甲方先行支付工程最終結算價款的90%(甲方有權在該款項中扣除乙方應支付的違約金),待十二個月保修期滿后,若無工程質量遺留問題,甲方付清剩余工程價款。
第九條 合同解除
1.雙方協商同意可解除本合同。
2.未經甲方同意,乙方將承包工程的任何部分分包給他人的,甲方有權解除本合同。
3.乙方將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以后以分包的包義分別轉包給他人的,甲方有權解除本合同。
4. 有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:
(1)因不可抗力致使合同無法履行;
(2)因一方嚴重違約致使合同無法履行。
5. 一方依據本條2、3、4款約定要求解除合同的,應以書面形式向對方發出解除合同的通知,通知到達對方時合同解除,合同解除后乙方應做好已完工程的保護和移交工作,并按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。
第十條 爭議解決方式
在履行合同時發生爭議,雙方協商解決,或向有管轄權的人民法院起訴。
第十一條 其他
1.乙方確認其完全了解本合同中所述的鐵通公司的相關文件內容;
2.本合同未盡事項,雙方另行簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等效力;
3.本合同一式六份,甲乙雙方各執三份,合同經雙方簽字、蓋章后生效。
甲方(蓋章)______________
地址:____________________
法定代表人:______________
委托代理人:______________
開戶銀行:________________
帳號:____________________
電話:____________________
郵政編碼:________________
乙方(蓋章)______________
地址:____________________
法定代表人:______________
委托代理人:______________
開戶銀行:________________
帳號:____________________
電話:____________________
郵政編碼:________________
簽約日期:________________
簽約地點:________________
承包資質建設工程合同書 篇17
借款方:
法定代表人:
地址:
電話:
貸款方:
法定代表人:
地址:
電話:
根據國家法律規定,借款方為進行基本建設所需貸款,經貸款方審查發放。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。
第一條借款用途:________________________________________
第二條借款金額:借款方向貸款方借款人民幣____(大寫)元。
第三條借款利率:自支用貸款之日起,按實際支用數計算利息,并計算復利。在合同規定的借款期內,年息為____%.借款方如果不按期歸還貸款,如逾期部分加收利率20%.
第四條借款期限:借款方保證從____年____月起至____年____月止,就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;。貸款逾期不還的部分,貸款方有權限期追回貸款,或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。
第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率,以及修正概算等原因,需要變更合同條款時,由雙方簽訂變更合同的文件,作為本合同的組成部分。
第六條代款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款,應按違約數額和延期天數,付給借款方違約金。違約金的.計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款,貸款方有權收回部分貸款,并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的,應按規定減收利息。:
第八條本合同條款以外的其他事項,雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關規定辦理。
第九條本合同經過簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。本合同一式二份,簽章各方各執一份,
借款方:
貸款方:
代表人:
代表人:
_________年_________月_________日
承包資質建設工程合同書 篇18
委托方:___________________(甲方)
開戶銀行:___________________(乙方)
建設單位:___________________(丙方)
根據建設部、財政部建質[20__]7號和建設廳、財政廳建管[20__]46號文件精神,為加強_____________市建設工程“質量保證金”管理,落實工程在質量缺陷責任期的維修保養責任。經三方協商,甲方委托乙方為丙方在建設工程竣工驗收時設立建設工程“質量保證金”專戶。為明確三方責任和義務,由三方共同簽署“建設工程質量保證金管理協議”
如下:
1.甲方委托乙方為丙方開設建設工程“質量保證金”專戶,丙方按施工合同中保證金約定條款將“質量保證金”,存入乙方,乙方為建設項目設立“質量保證金”專戶,并在交款通知單回執上簽章。
2.丙方交存的“質量保證金”只能用于工程維修及工程缺陷責任期滿后返還工程承包單位,不得挪作他用。
3.建設工程出現質量缺陷問題,如原責任單位在規定的時間內不能履行維修職責,甲方委托具有相應資質的單位進行維修的,實際發生的費用可以從“質量保證金”中支付,乙方接到甲方書面通知后方可向維修單位支付維修金。
4.工程達到缺陷期滿,并確定該工程有關保修項目確實不存在質量缺陷,丙方在承包單位提出的“質量保證金”返還申請上簽署同意意見,提交甲方一份。乙方必須接到甲方出具“質量保證金”返還書面通知,才可將“質量保證金”撥付工程承包單位。
5.乙方未接到甲方出具“質量保證金”返還或支付工程維修金書面通知,擅自返還或挪用“質量保證金”的,乙方負責由此引起的所有法律責任。
6.本協議未竟事宜,按_____________文件和相關法律法規辦理。7.本協議一式3份,甲、乙、丙三方各執一份,經三方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章):_____________乙方(簽章):____________
________年_______月_____日_________年_____月_____日
簽訂地點:_____________簽訂地點:_____________
丙方(簽章):_____________年__________月__________日
簽訂地點:_____________
附件:建設工程項目“質量保證金”開戶通知書(回執)
根據建設部、財政部建質[20__]7號和建設廳、財政廳建管[20__]46號文件精神,_____________建設的_____________項目在你行設立“保證金”專戶,“保證金”的使用必須經我站出具書面通知方可使用。
應交存_____________元“保證金”。
開戶行:___________________(蓋章)
專戶帳號:_________________
經辦人:___________________
__________年_______月_____日
11111
承包資質建設工程合同書 篇19
發包人(全稱):_______________________
承包人(全稱):_______________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:_______________________
工程地點:_______________________
工程內容:_______________________
工程立項批準文號:_______________________
資金來源:自籌
二、工程承包范圍
承包范圍:施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容(其中部分材料和鋼結構由發包人提供)
三、合同工期
開工日期:_____年____月___日(實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準);
竣工日期:_____年____月___日;
合同工期總日歷天數:______天。
四、質量標準
工程質量標準:合格(其中主體為優質結構)
五、合同價款
金額(大寫):________;預算價約計_______萬元。
六、組成合同文件
本合同文件包括:
1、本合同協議書;
2、圖紙;
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、違約、索賠和爭議
1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經濟損失,應當支付相應的賠償;
2、本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
八、工程結算
1、工程竣工驗收報告經發包方認可后____天內,承包方向發包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料,雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調整內容,進行工程竣工結算。
2、辦理工程價款竣工結算的一般公式為:
竣工結算工程款=預算(或概算)或合同價款+施工過程中預算或合同價款調整數額-預付及已結算工程價款-保修金。
3、發包人與承包人在建設工程承包合同中約定質量保證金 ,發包人從應付的工程款中預留,用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的缺陷進行維修的資金,質量保證金為___________________________________元(人民幣);:____________元(人民幣)。
九、合同生效合同訂立時間:__________年______月______日
1、合同訂立地點:________________________。
2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定并無任何糾紛后合同自行解除。
發包人:_______________________
法定代表人:_______________________
_______年______月_____日
承包人:_______________________
法定代表人:_______________________
_______年______月_____日
承包資質建設工程合同書 篇20
遼寧省工商行政管理局
制定
20__年12月發布
使用說明
1.凡遼寧省境內建設工程項目中使用石材的工程應使用本合同(示范文本)。
2.簽訂合同前,合同雙方當事人應認真審驗對方主體資格。
3.當事人在簽訂合同前應仔細閱讀本文本中各項條款。
4.爭議解決方式條款中“仲裁”、“訴訟”只能選擇其一,仲裁條款應寫明選擇的仲裁機構名稱。
5.本合同文本條款由遼寧省工商行政管理局負責解釋。
合同編號____________
需方(甲方):________________
供方(乙方):________________
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就石材供料、加工生產及相關服務達成如下協議。
第一條 石材供料
1.甲方委托乙方供料、加工:_____________________________。(石材)詳見附件《石材供料單》。
2.石材供料時間:____________________________________________。
3.交付地點為(選擇一項):
□施工現場:_______________________________________________。
□甲方指定的材料存放地點:_________________________________。
□雙方約定的其他地點:_____________________________________。
4.甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。
第二條 承接方式
1.甲方應在______年____月___日前向乙方提供設計方案或技術要求,就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求,制定加工方案。
2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求,并接受甲方檢驗。
甲方提供原材料的,乙方應及時檢驗,如有不符合約定要求的應當____日內通知甲方更換、補齊或者采取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。
3.乙方需要第三方協助完成工作的,工作成果由乙方負責。
4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的,另一方應盡保密義務。
第三條 質量要求
乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇兩項):
□國家標準
□行業標準
□雙方約定標準:___________________________________________。
第四條 運輸與裝卸
1.成品石材的運輸由(選擇一項):□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責,運費由______方承擔。
2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項):□甲方裝卸 □乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責,裝卸費由______方承擔。
第五條 驗收
1.乙方按照合同要求在出廠前自檢,并向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時,甲方應派專人與乙方一同驗收,驗收完成后甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等,依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本合同附件。
2.成品石材的運輸由甲方負責的,甲方在裝運前驗收,并出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的,甲方在裝運后驗收,并出具驗收單。
第六條 合同價款與支付方式
1.合同總價:人民幣_________________________________(大寫)。
2.支付方式:
(1)合同簽訂后____日內(或另行約定______),甲方向乙方支付合同總價款的____%作為預付款,計人民幣____________元,雙方約定預付款處理方式:_______________________。
(2)款項支付(選擇一項):
□按供料進度,每________(時間)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后____日內核實并支付進度款。
□按供料進度,每________(數量)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后____日內核實并支付進度款。
3.合同價款結算方式為:________________________________________。
4.供料進度款支付達到合同總價款的____%時,不再按進度付款。待完工驗收后____天內支付余款,甲方暫留合同總價款的____%作為保修金,甲方應在保修期滿后14天內結算,將剩余保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。
第七條 違約責任
1.乙方交付的石材質量不符合本合同要求,甲方有權要求乙方整改并達標后繼續供料;對不達標但仍可使用的,甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進后仍不能達標以及不能重新供料的,甲方有權解除合同,并要求乙方賠償相應損失。
2.乙方逾期交付石材的,甲方有權要求乙方繼續履行,并向甲方支付違約金,違約金每日按合同總價款____%支付。
3.因甲方原因導致遲延交付的,甲方應向乙方支付違約金,違約金每日按合同總價款____%支付。
4.甲方逾期支付合同價款的,應向乙方支付違約金,違約金每日按合同總價款____%支付,乙方對已加工的成品石材享有留置權。
5.其他違約責任:___________________。
第八條 保修
1.保修期限____年,保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。
2.保修項目________________________________________________。
3.保修內容________________________________________________。
4.保修期內,因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之后7天內派人修理,否則,甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保修金內扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用,由甲方承擔。
第九條 合同變更與未盡事宜補充
1.乙方開始加工后,甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商,并制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。
2.合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜,雙方應友好協商解決,并以書面形式達成補充協議,與合同條款具有相同效力。
第十條 其他事項
____________________________________________________________。
第十一條 爭議處理
因本合同發生爭議,雙方可以協商解決或向_______________申請調解,協商或調解不成的,按照下列第____項方式解決。
1.向________市仲裁委員會申請仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第十二條 附則
1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。
2.本合同一式____份,雙方各執____份。
甲方_____________ 乙方_____________
簽訂人___________ 簽訂人___________
職務_____________ 職務_____________
負責人___________ 負責人___________
住所地___________ 住所地___________
電話_____________ 電話_____________
_____年___月___日 _____年___月___日
簽訂地點:_______ 簽訂地點:_______
備案單位_________ 備案單位_________
負責人___________ 負責人___________
電話_____________ 電話_____________
_____年___月___日 _____年___月___日
簽章_____________ 簽章_____________
附件:石材供料單
合同編號____________
工程名稱:___________
工程地點:___________
以上材料價款:人民幣_____________元(大寫),__________(小寫)。
其他相關服務
1.乙方按甲方要求提供其他相關服務(可多選):□深化設計____□排版____□養護____□安裝指導____□其他______________________。
甲方變更服務項目,須書面通知乙方,因變更產生的費用或造成對方損失由甲方承擔。
2.要求明細
相關服務一_______________________費用:__________________;
相關服務二_______________________費用:__________________;
相關服務三_______________________費用:__________________;
相關服務費合計:人民幣____________元(大寫),______(小寫)。
合同總價款:人民幣________________元(大寫),______(小寫)。
甲方_____________ 乙方_____________
簽訂人___________ 簽訂人___________
職務_____________ 職務_____________
負責人___________ 負責人___________
住所地___________ 住所地___________
電話_____________ 電話_____________
_____年___月___日 _____年___月___日
承包資質建設工程合同書 篇21
發包人(全稱):貴州佛龍開發有限公司
承包人(全稱):四川三和恒生建筑工程有限責任公司
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:貴州凱里小區建設項目
工程地點:貴州凱里市
工程內容:由建筑設計院設計施工圖中確定的工作內容:土建工程、安裝工程、消防工程、小區環境、市政管網工程
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號:___________________
資金來源:自籌資金
二、工程承包范圍
承包范圍:設計圖所列的施工范圍
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日歷天數_________________天
四、質量標準
工程質量標準:合格
五、合同價款
金額(大寫):_____________________________元(人民幣)¥:_____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款 6、標準、規范及有關技術文件 7、圖紙 8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:________年__________月__________日
合同訂立地點:
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________
住所:_______________________________住所:______________________________________
法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________
委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________
電話:_______________________________電話:______________________________________
傳真:_______________________________傳真:______________________________________
開戶銀行:___________________________開戶銀行: __________________________________
賬號:_______________________________賬號:______________________________________
郵政編碼:__________________________郵政編碼:_________________________________。
承包資質建設工程合同書 篇22
甲方:___________________________
乙方:___________________________
根據《中華人民共和國民法典》、《建筑法》以及現行有關規定,在平等、互利、自愿合作的前提下,經甲、乙雙方共同協商,甲方將王家灣居民安置小區道路工程項目,以單包的形式承包給乙方,為了保證甲、乙雙方的利益,雙方訂立如下協議:
一、工程管理
乙方是甲方所屬的專業工種人員,所有人員的日常工作都是在公司的統一管理下進行的,為加快工程進度,保證工程質量,發揮分項專業工種的管理作用,乙方在合同及協議規定的范圍內接受甲方的檢查、監督,一切必須服從甲方的統一管理(項目管理制度附后)。
二、工程的基本情況
工程名稱:__________________________
施工地點: __________________________
三、承包的形式
為保證甲、乙雙方的共同利益,本工程由乙方實行合同內容全部承包,乙方按照甲方的要求,達到質量、進度要求。
四、工程承包的具體內容
1、道路工程整平及碾壓;
2、道路工程按設計寬度,10㎝碎石基層,20㎝厚C30
3、道路邊雨水管、污水管及檢查井土方開挖;
4、檢查井每隔12米各砌筑一個雨水檢查井和一個污水檢查井;
5、道路邊雨水管DN300,污水管DN400,預制鋼筋砼管道安裝;
6、道路施工后養護由乙方負責,道路伸縮切縫由甲方負責;
7、人行道平整(不含墊層、面磚);
8、其它未列項目如實際發生由甲、乙雙方協商解決。
五、工程價款:_____________________元(_______________________元整)。
六、施工工期
乙方同甲方訂立施工協議后,應按照甲方的施工工期,嚴密組織施工,組織精干的施工人員及管理人員,確保工程按時完成,如因乙方不能按甲方要求完工,所造成的一切經濟損失及后果全部由乙方承擔。
擬定開工時間為: 根據項目部要求
擬定竣工時間為: 按項目部規定
七、工程質量
1、該工程的質量等級為 合格 。
2、乙方應精心組織施工,精心管理,采取嚴格的質量控制措施,確保合同規定的工程質量等級,甲方有權隨時對工程質量進行檢查,對達不到質量標準的部位提出整改意見,必要
時可對乙方進行經濟處罰,乙方應積極配合,如工程質量連續出現不達標的情況,以及靠整改來達到質量等級的,甲方有權收回承包權,所造成的一切經濟損失及后果由乙方承擔。
八、施工安全
乙方應嚴格按照安全操作規程進行施工,同甲方簽訂專門安全合同,并落實到每個人,乙方對所有上崗的工人必須進行安全教育和施工安全交底,杜絕一切安全事故,如果乙方在安全管理工作中出現疏忽,不聽甲方安全管理,造成安全事故,一切經濟法律責任全部由乙方承擔,甲方概不負責,甲方負責給乙方施工人員配備安全用品(安全合同附后)。包括安全帽(費用乙方自負)
九、文明施工管理
文明施工管理是體現一個公司綜合管理能力的標志,文明施工管理工作的好壞,直接影響公司的形象,乙方應按照文明施工的有關規定進行管理,做到工完、場清、料盡,施工現場文明整潔,保證達到文明樣板工地。
十、計劃生育管理
乙方必須按照國家計劃生育管理的有關規定,對施工人員進行計劃生育管理,所有施工的工人,必須持有關當地計生部門的《流動人口計生證》,對不符合計劃生育規定的人員不得使用,并接受有關部門的檢查,對乙方不按規定使用未辦計劃生育證人員,造成的一切經濟損失由乙方承擔。
十一、治安管理
乙方對施工人員必須進行治安教育,對施工人員的身份證進行審查,并將復印件每人一份報甲方備查,對來歷不明犯罪嫌疑的人員不得使用,并接受當地公安部門的檢查,如乙方人員未按要求進行管理,或在施工過程中打架斗毆所出現的一切后果,由乙方承擔一切經濟及法律責任。
十二、工程款結算辦法
1、按預算造價簽訂合同總價包干形式 。
2、預算總價未計價按現場簽證辦理調價計入結算總價中 。
十三、工程款的支付辦法
乙方工程竣工驗收合格一次性結清,中途不付任何費用。
十四、甲方的權利及義務
1、甲方應對乙方進行施工技術交底、管理交底。
2、甲方應履行合同中的條款。
3、甲方隨時有權按合同規定對乙方進行監督、檢查。
十五、乙方的權利和義務
1、乙方應遵守合同條款。
2、乙方應按合同規定進行管理。
3、乙方有權對甲方提出建議。
4、甲方如不遵守合同,乙方有權上訴。
十六、其它規定
如因乙方原因中途退場,或不履行合同,甲方不給乙方結算工程款,一切由乙方承擔。在施工過程中,為了達到管理的方便、及時有效,乙方第一責任人必須住在施工現場。
十七、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,簽字生效,工程完工,尾款付清后自行失效。
十八、其它未盡事項,甲、乙雙方協商解決,并簽訂補充協議。
十九、附件內容
1、安全合同;
2、承諾書
二十、履行本合同如發生爭議請利川市仲裁委員會仲裁
甲方代表:__________________________ 乙方代表:__________________________
_________年____月____日
承包資質建設工程合同書 篇23
上訴人(一審被告):_________________甲公司(原達州__________公司)
住所地:_________________成都市__________路_____號_____樓
法定代表人:_________________黃__________執行董事
被上訴人(一審原告):_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生
身份證號:_____________
住所地:_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號
被上訴人(一審被告):_________________乙公司
住所地:_________________成都市__________巷__________號
法定代表人:_________________劉__________總經理
上訴請求:_________________
1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。
3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。
上訴人于年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》,上訴人對該判決不服,現提起上訴。
上訴人“甲公司“認為:_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工,亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》,更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相,錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程,并交由被上訴人萬__________組織施工,實屬事實不清,證據不足,認定錯誤。其理由有三:_________________
一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴,不講事實。
年月日,上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定:_________________乙方以甲方名義進行承包施工,工程名稱為__________街整治工程。后來,由于沒能中標,該合同自然終止,沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》,并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為,“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交,__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事,同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然,一審法院的認定牽強附會,缺乏根據,不能成立。
二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先,萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議,又沒有結算書依據,哪來的工程結算呢?其次,庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件,卻稱拿不出原件,僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且,這只是張封面沒有具體的結算內容。同時,既沒有發包建設單位建設局蓋章,也沒有承包單位“乙公司”蓋章,僅僅在“施工(編制)單位”一欄,有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章,該欄的旁邊有“達州__________公司”公章,而萬__________在上面僅是技術負責人,并非項目經理或承包人。眾所周知,工程竣工造價結算,是發生在建設發包單位同施工承包單位之間,而這份結算書卻不是。如果是轉包結算,那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算,那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算,而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子,那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則,工程造價一欄為865666元,而一審認定工程總結算價為752700元,稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上,標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造,均不涉及拆遷,哪來扣拆遷費呢?凡此種種,疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問,這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查,主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算,因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程,這種做法于法無據。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建,“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。
根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定:_________________“訴訟過程中,當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據,人民法院應當予以確認,但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外。”顯然,“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述,但第二次又否認。同時,本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外,還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關系,那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款,“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而,一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。
綜上所述,一審判決無視本案事實真相,將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上,并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據,同時,在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下,冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法,實屬認定事實錯誤,沒有任何法律依據,應予改判。請二審法院查明本案事實,依法作出公正判決,以維護上訴人之合法權益。
此致
成都市中級人民法院
上訴人:_________________甲公司
年_____月_____日
承包資質建設工程合同書 篇24
發包人(全稱) (以下簡稱甲方)
承包人(全稱)__(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工協商一致,訂立本合同。
一、 工程概況
工程名稱: ※
工程地點: ※
結構形式: 框架剪力墻 層數:地上28層地下1/2層 建筑面積:※
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附表1)
工程立項文號: ※
資金來源: 自籌
二、 工程承包范圍
承包范圍: ※
不包括的工程范圍: /
三、 合同工期
總日歷天數 1080 天
開工日期:__※年10月10日
竣工日期:__※年9月23日
四、 質量標準
工程質量標準: 合格
四、 合同價款
1、合同總價(大寫):※(人民幣)(小寫)¥: ※ 元(其中:工程預留金 20xx萬元、零星工作費 / 元,安全防護、文明施工措施費 ※ 元,工程分包和材料購置費 / 元,總承包服務費 / 元。)
2、綜合單價:詳見承包人的報價書。
五、 組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、 本合同協議書
2、 本合同專用條款
3、 本合同通用條款
4、 中標通知書
5、 投標書、工程報價單或預算書及其附件
6、 招標文件、答疑紀要及工程量清單
7、 圖紙
8、 標準、規范及有關技術文件
雙方為履行本合同的有關洽商、變更等書面協議、文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中賦予的定義相同。
八、承包人按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
10.1合同訂立時間: 20xx 年 9 月 30 日
10.2合同訂立地點: ________________________
10.3本合同雙方約定_____________簽字蓋章 _后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包資質建設工程合同書 篇25
甲方:
乙方:
經甲、乙雙方協商,就甲方廠區基建工程施工事項達成協議:
一、 工程名稱:察右中旗環城商砼廠區內“五通一平”基礎設施配套建設工程。
二、 工程建設內容:
廠區平整 院面硬化和道路建設 機井:1眼 電力基礎設施
三、 承包方式:包工包料
四、 工程造價:見附表
五、 工程期限:開工日期20xx年9月1日 完工日期20xx年12月15日。
六、 質量要求:承包人必須嚴格按照有關規定標準施工。確保工程質量。如出現問題未達到標準,不予驗收。乙方必須無條件返工。并承擔返工損失。
七、 付款方式:
1、 工程峻工后,經甲方驗收并合格。甲方即付給乙方工程造價款的85%。
2、 乙方剩余15%工程款作為質保金。在質保期滿(質保期壹年)后兩月內付清。
八、 如有其它未經事宜,甲、乙雙方協商解決。
九、 本合同自甲、乙雙方簽字后即生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包資質建設工程合同書 篇26
甲方:_________________公司
乙方:_____________________________有限公司
關于乙方訴甲方建設工程合同糾紛一案,經甲乙雙方協商一致達成協議如下:
1、甲方向乙方支付工程款及相關費用共計:_____________萬元人民幣。付款方式為分期付款,并約定根據2、3條款的完成情況于__________年________月_______日前支付__________萬元,_________年_______月支付__________萬元。從第三個月起甲方每月30日前向乙方支付________萬元,直至甲方付清所有款項止。甲方不能按時支付款項,支付所欠款項的_________%的違約金。若因乙方造成的原因,甲方不支付違約金。
2、 乙方在甲方開始付款第一筆__________萬元款項后,應將涉及該工程的有關工程的所有技術資料轉交給甲方,甲方出具收到手續,否則甲方第二次付款時間將延至乙方交付材料時。
3、 乙方在甲方開始付款第一筆____________萬元款項前,應將涉及該工程的屋頂防水工程做完并驗收合格,否則甲方第一次付款時間順延至屋頂防水工程驗收合格時。
4、乙方給甲方提供有關該工程的所有工程款項的發票,甲方向乙方另行支付開具發票的費用________萬元人民幣。
5、本協議自簽署之日起三日內,雙方應向_________市___________區人民法院提交本協議一份,申請法院出具調解書。
6、雙方關于該建設項目的糾紛至法院出具調解書后終結,今后互不追究。但乙方仍應承擔國家的建筑物的保修、維修等義務。
7、本協議自甲、乙雙方簽字或蓋章后生效,本協議一式叁份,甲、乙雙方各持一份,___________市_________區人民法院一份,同樣有效。
甲方(簽字或蓋章):_________________
法定代表人:_________________ 地址:_________________
乙方(簽字或蓋章):_________________
法定代表人: _________________地址:_________________
_________________年_______ 月 ______日
承包資質建設工程合同書 篇27
貸款方:
借款方:
根據國家規定,借款方為進行基本建設所需貸款,經貸款方審查發放。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。
第一條借款用途_________________________________________________________
第二條借款金額借款方向貸款方借款人民幣(大寫)__元。預計用款為________年_元;________年_元;________年_元;________年_元;________年_元;________年_元。
第三條借款利率自支用貸款之日起,按實際支用數計算利息,并計算復利。在合同規定的借款期內,年息為__%。借款方如果不按期歸還貸款,逾期部分加收利率20%。
第四條借款期限借款方保證從________年____月起至________年____月止,用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為________年_元;________年_元;________年_元;________年_元;________年_元;________年_元。貸款逾期不還的部分,貸款方有權限期追回貸款,或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。
第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率,以及修正概算等原因,需要變更合同條款時,由雙方簽訂變更合同的文件,作為本合同的組成部分。
第六條貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款,應按違約數額和延期天數,付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款,貸款方有權收回部分貸款,并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的,應按規定減收利息。
第八條本合同條款以外的其它事項,雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。
第九條本合同經過簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份,簽章各方各執一份,報送主管部門、總行、分行各一份。
借款方___(蓋章)貸款方___(蓋章)
負責人:___負責人:___
地址:___地址:___
簽約日期:___
簽約地點:___