高空施工承攬合同范本（通用8篇）

高空施工承攬合同范本 篇1

　　發包人(甲方)：

　　承攬人(乙方)：

　　經甲、乙雙方協商就甲方承建私人住宅樓工程，經甲方同意以包工、包機械、包模板不包料的方式，承包給乙方施工，根據《中華人民共和國合同法》，特訂立如下合同。

　　一、 施工地點：

　　建筑面積：平方米。

　　二、承攬內容及承攬價格：

　　1、承攬內容：按甲方提供的施工圖紙(從基礎以上至封頂)和修改通知內容(泥工、鋼筋、模板、水電)施工。即主體結構工程(包括砌墻、架模板、樓板為清水模板)、鋼筋制作安裝、砼澆筑等全部內容)。1—4樓自拌混凝土，5—6樓用商混，泵車錢由乙方自付。

　　泥作裝修工程：

　　(1)室內裝修：內墻面抹灰噴刷雙飛粉二遍。天棚面抹灰噴刷雙飛粉二遍。地面砼澆筑、室內地坪C15抹面找平，室內地磚，樓梯地面瓷磚、樓道、樓梯、室內踢腳線、衛生間內墻磚、衛生間防水、衛生間地磚、廚房墻磚、6樓樓頂防水。室內裝修包括1—6樓，其中1—2樓不貼地板磚。

　　(2)室外裝修：外墻面一般抹灰按施工圖規范要求貼墻磚、

　　水電內容：包括強、弱電予埋管道、穿線、配電箱、開關、插座、電器安裝。給排水管道安裝、有線電視、監控器線管、潔具安裝等全部內容。

　　2、承攬價格：按建筑面積承攬，每平方米單價為人民幣315元，工程竣工驗收后按實際面積結算。(建筑面積計規則，執行云南省現行定額計算規則)。

　　3、乙方負責提供自己使用的施工機械，垂直運輸、卷揚機和用電管理，手推車、手工工具、小型電動工具、易耗品及使用、安裝、拆除、操作使用、清洗和保養維修。若因違反操作規程使用，造成電源、水源損失由乙方負責賠償甲方提供的電源、水電費用，及甲方提供的材料。

　　三、質量要求及驗收標準：

　　乙方必須嚴格按施工圖及國家現行施工規范要求施工，按國家建筑工程標準驗收，質量等級為單項及總體驗收一次性達到國家標準，觀感評定質量總體驗收不合格者，乙方無條件返工，返

　　四、施工期限、付款辦法和保修事項：

　　1、施工日期：按甲方與建設單位簽訂的施工合同，從20xx年11月14日至20xx年6月14日止，共計7個月。

　　2、付款方式：乙方材料進場時，甲方付給乙方材料款壹萬元，第一層板面澆筑完畢付貳萬元，以后每層板面澆筑完畢付壹萬伍仟元�？⒐を炇蘸细窈螅�經結算后扣保修款，尾款在工程完工30天內付清。封頂裝修后按施工進度80%支付進度款。

　　3、保修期為一年。從驗收之日起計算，保修費按承攬價款3%扣下，無質量問題保修期滿結清。凡屬乙方因施工質量問題，乙方接到通知兩天內必須到場保修，若不到場，甲方保修，保修費用由乙方負責。

　　五、甲方應負責任：

　　1、負責對乙方進場施工作業進行質量監督。

　　2、為保證工程順利施工按時付進度款。

　　3、從開工之日起至竣工驗收合格止，對每道工序進行檢查驗收，驗收合格才能進行下道工序施工。

　　六、乙方應負責任：

　　1、乙方必須嚴格執行國家規定《安全生產法》、《建筑工程安全生產管理條例》，達到《施工安全檢查標準》，做到安全生產、安全用電，做好進場職工安全勞動保護工作，若不遵守有關規定、標準，造成損失，一切損失、費用和法律責任由乙方負責。乙方

　　2、本承攬工程乙方安全管理責任目標是：

　　A、死亡率為零;

　　B、重傷率為零;

　　C、輕傷率為零;

　　D、整個承攬工程乙方負責的范圍內安全生產必須達標，杜絕安全事故發生。

　　3、乙方承攬工程負責人譙倫強為本承攬工程安全生產的第一責任人，對本承攬工程安全生產負直接責任，如突破上述安全生產指標，由此產生的一切經濟、法律責任由乙方承擔。

　　4、乙方必須負責組織所有進場施工作業人員參加一、二級宣傳教育，負責組織對參加承攬作業人員三級安全教育和培訓，并熟悉所有從事的生產環境和安全生產狀況后方可進場作業。未經教育人員，不允許上崗作業。承攬方所從事的特種作業的施工人員，必須經培訓、考試合格持證上崗，各種機械的操作必須定人，專人負責保證安全，各進場人員必須佩帶安全帽，特種作業安全帶、安全繩。

　　5、整個工程腳手架、斜道上料臺、四口及安全圍護欄搭設，安全措施搭設必須按國家有關規范搭設，若搭設不到位或不規范，發生事故責任由乙方負責。在整個施工過程中，發生一切安全事故由乙方負責，與甲方無關。

　　6、施工期間乙方必須參加保險繳納費用，提供施工作業人員的一切勞動保護用品、費用以及發生事故后，賠償外的一切經濟費用和開支。甲方不承擔一切安全事故的法律責任和經濟責任。

　　7、發生事故后乙方應及時組織搶救及上報有關部門。

　　七、其他事項：

　　1、乙方進場施工人員必須遵紀守法，若違法亂紀造成損失，一切責任由乙方負責。乙方進場人員必須節約愛護原材料，發現浪費行為，造成損失，甲方有權扣款。

　　2、乙方在施工中，中途違約，甲方不再進行結算付款，并有權追究造成毀約損失責任。

　　3、本合同雙方簽字后生效，一式四份雙方各持二份，雙方必須共同遵守執行，合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》及國家有關規定執行。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

高空施工承攬合同范本 篇2

　　發建房主方(甲)：

　　承攬建筑方(乙)：

　　甲方委托乙方承建農村居民房四間四層，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規定，結合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房過程中堅持安全、優質、高效、低耗原則，現經雙方充分協商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。

　　一、施工安全

　　1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發生的一切費用。如出現任何施工安全事故，責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用，也不承擔任何責任。

　　2、為督促乙方為施工人員購買意外保險，甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元)，若乙方沒有為施工人員購買意外傷害方面的保險，甲方不承擔任何責任。

　　3、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質量。

　　4、保證施工現場清潔，做到文明施工。非因甲方原因而違反有關規定造成的損失和罰款由乙方承擔。 承攬人應安全施工，違規作業，造成事故損失應承攬人自行負責。

　　二、施工要求

　　1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。

　　2、甲方負責提供施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。凡甲方建房所需材料由其提供，根據施工進度乙方應提前7天通知甲方承辦;

　　3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工，以免影響房子質量。

　　4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。

　　5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等，費用由乙方自理。

　　6、乙方施工范圍房屋整體框架結構，落成后，里外墻面粉刷完畢，前面瓷磚貼工整，房屋結構由甲方提供。

　　7、架木必須牢固可靠，釘、鐵絲由甲方供應。

　　三、工程質量

　　1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質量問題按甲方規定期限整改完成。

　　2、乙方施工時要保證質量。使用濕潤好的磚頭，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。

　　3、 為確保房屋的漏水問題，乙方在做樓頂，廚房，衛生間時必須提供做防水措施(要做油)。

　　4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質量違約責任。

　　5、房屋建成后，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關損失。

　　6、質量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結構或作修改，應經雙方協商一致后方可施工。

　　四、工期延誤

　　無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：

　　1、因停電或下雨等造成停工;

　　2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;

　　3、甲方同意給予順延的其它情況。

　　五、工程造價

　　1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算)，房屋建成按實量面積計價，托出部分按前后相加的一半，東西相加的一半計算。

　　2、磚匠工按每平方米為元計算。

　　3、上樓板時，甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。

　　六、建房工期：自20xx年農歷8月11日開始施工算起， 到20xx年未下雪之前完成主體工程，粉刷等可來年農歷4月前完工。

　　七、 工程款支付方式：

　　乙方進場后，甲方將預付人民幣10000元(大寫 壹萬元整)工程款，以后將按如下進度標準分期分次付款。

　　1、各層樓板上板完工，初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;

　　2、主體完工結頂，驗收合格后7天內支付完工人基本工資(不超過工程款60%);

　　3、所有粉刷工程完工，初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;

　　4、留取工程總造價的5%作為質量保證金，期限1年，自驗收合格之日起計算，在保修期滿后，經雙方復驗，確無質量問題且經雙方簽字確認后，甲方在7天內全額付給乙方。

　　5、竣工驗收合格且結算完畢后，7天內支付清除質量保證金外的全部工程款。

　　八、違約責任和爭議的解決辦法

　　1、工程質量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。

　　4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。

　　九、合同的生效與終止。

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、在工程全部驗收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。

　　十、其他。

　　以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

高空施工承攬合同范本 篇3

　　甲方：定貨人： 簽訂地點：

　　乙方：承攬人： 簽訂時間： 年 月 日

　　第一條 承攬項目、數量、報酬及交付期限

　　第二條 技術標準、質量要求：按國家標準GB12955—20xx《防火門》執行。

　　第三條 承攬人對質量負責的期限及條件：滿足設計規范和現行消防驗收要求。

　　第四條 甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：甲方人提供技術資料、圖紙。

　　第五條 承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法：由承攬人質檢部門提供產品合格證及驗收報告。

　　第六條 定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成�？梢越挥傻谌�人完成的工作是：承攬人直接完成。

　　第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：以當地消防主管部門驗收合格為準(承攬人負責工程驗收合格)。不負責防火門門框周圍水泥粉刷驗收。

　　第八條 結算方式及期限：甲方定貨人簽合同時預付總貨款98%，余款2%等消防驗收合格后甲方一次性付清。交貨工期為2個月(制作和安裝)。

　　第九條 甲方訂貨人：簽合同時前交98%定金。

　　第十條 甲方人解除承攬合同應及時通知承攬人。

　　第十一條 甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

　　第十二條 違約責任：由違約方承擔。

　　第十三條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第二種方式解決：

　　(一)提交仲裁委員會仲裁：

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十四條其他約定事項：此合同價格包含五金配料、包運輸費用，包含防火門漆，但不包含(增值稅發票)。

　　第十五條本承攬合同一式兩份，甲乙雙方簽字后，各執一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

高空施工承攬合同范本 篇4

　　委托方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規定，結合工程的具體情況，經雙方充分協商，簽訂本合同。

　　一、工程項目：

　　1、工程名稱：閉路監控系統供貨及安裝工程。

　　2、交貨及安裝工程地點：

　　3、承包方式和承包范圍：本工程以包工包料、包質量、包工期、包風險、包設計（設計方案以甲方認可為準）的形式由乙方承包，乙方必須按照甲方確定的設計方案、系統功能、設備材料，承包整個系統的設備供應及安裝和調試，并包通過有關技防辦部門的驗收。（設計方案以甲方認可為準）。

　　二、系統總造價及其支付：

　　（一）系統總造價

　　1、本監控系統含稅總造價為人民幣 。

　　2、整個系統必須滿足甲方認可的設計方案的功能要求，以甲方審定的設計、施工方案為標準，在此基礎上價格不再作任何調整（甲方要求增加的工程除外）。

　�。ǘ�）工程款支付

　　甲方根據乙方的工程進度向乙方支付工程款：

　　1、簽訂合同之日起x日內甲方付總工程款的x %；

　　2、工程全部完工，測試成功即付總工程款的x %；

　　3、通過甲方及有關部門初驗驗收合格，并且系統無故障運行一個月后，再付總工程款的x %。

　　三、工期：

　　1、本合同簽訂后，乙方于xx年x月x日進場，到x年x月x日止，完成安裝調試（以通過用戶及甲方代表驗收合格為準）。

　　2、在履約過程中，因為變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整，以此確定竣工日期。

　　四、供貨及安裝：

　　1、本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝規范進行施工。

　　2、乙方工程使用的材料、設備必須符合甲方認可的設計方案的規定，否則，甲方有權要求乙方更換，有關費用由乙方承擔。

　　3、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經甲方書面認可，方可采購進場安裝。

　　五、維修保養：

　　1、本監控系統保修期為一年，自工程完工并通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內，如系統發現故障，乙方必須在接到甲方通知之日起24小時內派員維修，若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費用。

　　2、保修期屆滿后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的價格適當向甲方收費。

　　3、保修期屆滿后，甲乙雙方另簽訂技術維護協議，乙方應對系統提供優惠的有償技術維護。

　　甲方：___

　　乙方：___

　　___年___月___日

高空施工承攬合同范本 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、 乙雙方就甲乙有關建房事項，經充分協商，達成如下協議：

　　一、甲乙擬在建房八間六層，占地面積為米米(詳見設計圖紙，已交付乙方)，該建筑工程以下簡稱該工程。

　　二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方 按建筑面積計算，付款方式為：基礎建齊付%計元(大寫： )，一層建齊付%計元(大寫： )，二至三層建齊付%計元(大寫： )，四至五層建齊付%計元(大寫： )，結頂付%計元(大寫： )，內粉付%計元(大寫： )，外粉付%計元(大寫： )，完工付總款的%，驗收合格后，付總建筑面積的%，計元(大寫： )，其余款在二年內付清。

　　三、承攬方式：甲方提供建材，乙方按照甲方的設計圖紙和要求，規范施工。此工程采取包工不包料的形式，甲方負責施工所需的建筑材料，乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建筑模板、簿膜、鐵絲、元釘等。

　　四、房屋結構為柱基圈梁，一層為框架，二至六層為磚混結構，

　　建筑內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日歷工期天，乙方須在承攬期限內完成施工任務，并驗收交付給甲方。

　　本合同自簽訂之日起計算。

　　五、乙方責任

　　1、 乙方嚴格按圖紙及建筑規范進行施工。

　　2、 未經甲方及設計人員的同意，不得隨意改變圖紙及施工計劃。

　　3、 施工中做到墻體橫平豎直，砂槳飽滿，不留過夜灰，減少落地灰。

　　4、模板達到平整、垂直。

　　5，鋼筋制作、綁扎、焊接要規范，主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸梁、空處受力筋必須焊接，避雷裝置必須焊接。

　　6、內外墻粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。

　　7、一切施工嚴格按照國家施工規范要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期后，方可進行下一工序。

　　8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。

　　9、如果甲方村料不合格，乙方可以拒絕使用。

　　10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。

　　11、由于乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。

　　六、安全責任：

　　1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育，防止事故的發生。

　　2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備，發現問題及時處理。

　　3、施工中如發生的一切人身安全事故由乙方全部負責，甲方概不負責任。

　　七、若一方不完全履行本合同規定，均視為違約，違約金為該工程承攬總額的百分之三十。

　　八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同，且放棄本合同的全部權利。

　　九、本合同經甲、乙 雙方充分協商，完全同意后，自簽字時起效，對雙方具有同等法律效力。

　　十、此協議一式五份，甲方三份，乙方一份，公證人一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

高空施工承攬合同范本 篇6

　　第一部分 協議書

　　發包人（全稱）：貴州佛龍開發有限公司

　　承包人（全稱）：四川三和恒生建筑工程有限責任公司

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：貴州凱里小區建設項目

　　工程地點：貴州凱里市

　　工程內容：由建筑設計院設計施工圖中確定的工作內容：土建工程、安裝工程、消防工程、小區環境、市政管網工程

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批準文號：___________________

　　資金來源：自籌資金

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：設計圖所列的施工范圍

　　三、合同工期：_______

　　開工日期：_______

　　竣工日期：_______

　　合同工期總日歷天數_________________天

　　四、質量標準

　　工程質量標準：合格

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：_____________________________元（人民幣）

　�。ぃ篲____________________________元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：________年__________月__________日

　　合同訂立地點：

　　_________________________________________________________________

　　本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。

　　發包人：（公章）_______________________承包人：（公章）

　　______________________________

　　住所：_______________________________住所：

　　______________________________________

　　法定代表人：_________________________法定代表人：

　　________________________________

　　委托代表人：_________________________委托代表人：

　　________________________________

　　電話：_______________________________電話：

　　______________________________________

　　傳真：_______________________________傳真：

　　______________________________________

　　開戶銀行：___________________________開戶銀行：

　　__________________________________

　　賬號：_______________________________賬號：

　　______________________________________

　　郵政編碼：__________________________郵政編碼：

　　_________________________________。

　　第二部分 通用條款

　　一、詞語定義及合同文件

　　1、詞語定義

　　下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義：

　　1.1通用條款：是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立，通用于建設工程施工的條款。

　　1.2專用條款：是發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。

　　1.3發包人：指在協議書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　1.4承包人：指在協議書中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　1.5項目經理：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

　　1.6設計單位：指發包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。

　　1.7監理單位：指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。

　　1.8工程師：指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在專用條款中約定。

　　1.9工程造價管理部門：指國務院有關部門、縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委托的工程造價管理機構。

　　1.10工程：指發包人承包人在協議書中約定的承包范圍內的工程。

　　1.11合同價款：指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項。

　　1.12追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

　　1.13費用：指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。

　　1.14工期：指發包人承包人在協議書中約定，按總日歷天數（包括法定節假日）計算的承包天數。

　　1.15開工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

　　1.16竣工日期：指發包人承包人在協議書約定，承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。

　　1.17圖紙：指由發包人提供或由承包人提供并經發包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。

　　1.18施工場地：指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。1.19書面形式：指合同書、信件和數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）等可以有形地表現所載內容的形式。

　　1.20違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

　　1.21索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和（或）工期順延的要求。

　　1.22不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。

　　1.23小時或天：本合同中規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算（不扣除休息時間）；規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或者其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最后一天，但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。

　　2、合同文件及解釋順序

　　2.1合同文件應能相互解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

　�。�1）本合同協議書

　　（2）中標通知書

　�。�3）投標書及其附件 （4）本合同專用條款 （5）本合同通用條款 （6）標準、規范及有關技術文件

　�。�7）圖紙

　�。�8）工程量清單

　�。�9）工程報價單或預算書

　　合同履行中，發包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　2.2當合同文件內容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由發包人承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時，按本通用條款第37條關于爭議的約定處理。

　　3、語言文字和適用法律、標準及規范3.1語言文字

　　本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上（含兩種）語言文字時，漢語應為解釋和說明本合同的標準語言文字。

　　在少數民族地區，雙方可以約定使用少數民族語言文字書寫和解釋、說明本合同。

　　3.2適用法律和法規

　　本合同文件適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規，由雙方在專用條款中約定。

　　3.3適用標準、規范

　　雙方在專用條款內約定適用國家標準、規范的名稱；沒有國家標準、規范但有行業標準、規范的，約定適用行業標準、規范的名稱；沒有國家和行業標準、規范的，約定適用工程所在地地方標準、規范的名稱。發包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規范。

　　國內沒有相應標準、規范的，由發包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求，承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經發包人認可后執行。發包人要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。

　　本條所發生的購買、翻譯標準、規范或制定施工工藝的費用，由發包人承擔。

　　4、圖紙

　　4.1發包人應按專用條款約定的日期和套數，向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的，發包人應代為復制，復制費用由承包人承擔。發包人對工程有保密要求的，應在專用條款中提出保密要求，保密措施費用由發包人承擔，承包人在約定保密期限內履行保密義務。

　　4.2承包人未經發包人同意，不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質量保修期滿后，除承包人存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發包人。

　　4.3承包人應在施工現場保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

　　二、雙方一般權利和義務

　　5、工程師

　　5.1實行工程監理的，發包人應在實施監理前將委托的監理單位名稱、監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。

　　5.2監理單位委派的總監理工程師在本合同中稱工程師，其姓名、職務、職權由發包人承包人在專用條款內寫明。工程師按合同約定行使職權，發包人在專用條款內要求工程師在

　　行使某些職權前需要征得發包人批準的，工程師應征得發包人批準。

　　5.3發包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師，其姓名、職務、職權由發包人在專用條款內寫明，但職權不得與監理單位委派的總監理工程師職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時，由發包人予以明確，并以書面形式通知承包人。

　　5.4合同履行中，發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據合同在其職權范圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本通用條款第37條關于爭議的約定處理。

　　5.5除合同內有明確約定或經發包人同意外，負責監理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。

　　5.6不實行工程監理的，本合同中工程師專指發包人派駐施工場地履行合同的代表，其具體職權由發包人在專用條款內寫明。

　　6、工程師的委派和指令

　　6.1工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權，并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人，負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。

　　工程師代表在工程師授權范圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

　　6.2工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，并在48小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應于工程師發出口頭指令后7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后48小時內不予答復的，視為口頭指令已被確認。

　　承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令后24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

　　本款規定同樣適用于由工程師代表發出的指令、通知。

　　6.3工程師應按合同約定，及時向承包人提供所需指令、批準并履行約定的其他義務。由于工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加合同價款，并賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

　　6.4如需更換工程師，發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人，后任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

　　7、項目經理

　　7.1項目經理的姓名、職務在專用條款內寫明。

　　7.2承包人依據合同發出的通知，以書面形式由項目經理簽字后送交工程師，工程師在回執上簽署姓名和收到時間后生效。

　　7.3項目經理按發包人認可的施工組織設計（施工方案）和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯系時，項目經理應當采取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內向工程師提交報告。責任在發包人或第三人，由發包人承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。

　　發包人_______     

　　承包人_______

　　_______年_______月_______日

高空施工承攬合同范本 篇7

　　承攬方：

　　定作方：

　　定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作_，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量

　　第二條 加工成品質量要求：

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　�。�1.用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。2.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。

　　第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供

　　第五條 總價款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元（即總價款的 %），預留 元作為質保金一年后付清。 （價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法

　�。�1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

　�。�1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結算方式及期限______

　　第十一條 其它_________

　�。ㄈ纾�1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式__份，交__（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　甲方：___

　　乙方：___

　　___年___月___日

高空施工承攬合同范本 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，就 工程作業承攬協商一致，簽訂本合同，雙方共同遵照執行。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點： 。

　　3、承攬方式：該工程為包工包料(即包清工) 。

　　二、工程工期

　　1、本工程的工期從 年 月 日至 年 月 日，總日歷天數_______天。

　　2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。

　　3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。

　　三、承包價款及支付方式

　　1、工程款總價為 元。

　　2、支付方式：合同簽訂后支付 工程款，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的 %，剩余 %的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。

　　四、工程質量標準及驗收

　　在施工過程中，乙方應嚴格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續精心施工，認真執行國家現行施工標準及驗收規范。

　　五、雙方責任和權利

　　(一)甲方的責任和權利

　　1、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。

　　2、乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。

　　3、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。

　　(二)乙方責任和權利

　　1、遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。

　　2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃)，合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

　　3、乙方的技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。

　　4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

　　5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。

　　6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。

　　7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。

　　8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。

　　9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

　　10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。

　　六、違約責任：

　　1、本協議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。

　　2、乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。

　　3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。

　　七、爭議的解決方式：

　　甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議，可自行協商解決，協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　八、合同的效力

　　本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。

　　十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。

　　十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日