拆除工程合同書
3、工期誤期賠償費
(1)本招標工程要求乙方按中標工期完成。
(2)若因乙方原因造成工期延誤的,則工期每延誤一天,甲方將對其收取違約金。違約金額為:工期每延遲一天1000元,違約金在履約擔保金里扣減。若乙方在施工中途未經甲方同意停工超過10天的,則視為單方面解除合同,履約擔保金不予退還,甲方有權追索乙方因停工而造成的損失。若因甲方原因造成工期延誤的,工期相應后延。因不可抗力的原因造成的工期延誤,應在不可抗力事件結束之日起15天內經甲方簽證認可后,工期可相應順延,雙方辦理同意順延工期手續。
(3)若乙方安全管理不到位,存在安全隱患的,甲方或建設行政主管部門發出限期整改通知書。對拒不整改或整改后沒有告之甲方或建設行政主管部門的每次罰款1000元,累計后在履約擔保金里扣減。
(4)施工人員在高空作業必須系安全帶和戴安全帽,如發現沒有按要求佩戴好安全帶和安全帽的每人每次罰款1000元(以照相為準),累計后在履約擔保金里扣減。
第十條 爭議的解決
凡有關本合同或執行本合同發生的爭議,應經過友好協商解決;若不能協商解決,則提交南海區人民法院提起訴訟。
第十一條 不可抗力
1、不可抗力是指戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震等人力不可抗拒的因素引起的延誤和影響。
2、當甲方或乙方因不可抗力的影響不能履行合同義務時,履行合同的時間將予以順延,延長期與不可抗力影響期相同,但拆除費不會因此而改變。
3、不可抗力發生后,雙方應努力采取必要措施,密切配合減少不可抗力的影響。不可抗力的影響消除后應立即通知另一方。
4、甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。在取得對方認可后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承擔違約責任。
第十二條 合同生效
1、本合同自雙方簽章之日起生效。
2、本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
3、本合同在執行期間,甲乙雙方應本著相互信任、相互配合的原則,對拆遷中出現的問題積極協商解決。如有未盡事宜,需由甲乙雙方協商,另訂補充協議附于本合同之內,所有補充協議在法律上均與本合同有同等效力。
4、本合同一式捌份,甲方執陸份,乙方執貳份,具有同等法律效力。
第十三條 其他約定條款
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
拆除工程合同書范文3
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程勘察設計管理條例》等有關法律、法規規定,結合本次工程實際情況,經甲乙雙方協商,達成一致意見,簽訂本合同。
一、工程概況
(一)工程名稱: 水塔拆除工程。
(二)工程地點:
(三)工程范圍:
1、拆除地面以上整座水塔;
2、拆除水塔的水管、水泵等全部交給甲方;
3、清理因拆除水塔所產生的全部垃圾(運到指定地點)。
(四)施工方式:人工作業拆除。
(五)工程施工期間:201*年 月 日——201*年 月 日,共 天。
二、工程造價及付款方式
(一)工程總價:人民幣 元。
(二)付款方式:水塔拆至三分之一處時,甲方給付乙方合同總價款的40%,剩余工程款在乙方全部拆除完畢并將垃圾清理干凈后經甲方驗收合格的在十個工作日以內無息付清。
三、雙方權利及義務
(一)甲方權利及義務
1、清理工程施工范圍內的財物;
2、指派 負責對拆除工程全程跟進監督,協調工程施工過程的問題,確保工程順利進行;
3、為乙方的施工提供電源,保證乙方的用電;
4、乙方人員的配置使用,甲方不得干涉。
(二)乙方的權利和義務
1、乙方必須編制施工方案,報甲方備案,未經甲方同意不得私自變更,乙方必須嚴格按照施工方案進行施工;
2、乙方必須具有符合國家規范要求的施工資質;
3、在施工中,必須按照國家頒發的施工規范和要求進行;
4、在施工中,乙方必須安全、文明施工,全權負責施工現場的一切安全責任,落實安全責任人員,負責制定安全制度,落實安全防護和警示措施,加強施工人員的安全教育。因施工造成的事故及一切經濟損失乙方自負;
5、乙方在施工前必須注意對周圍建筑物、暖氣管道及其他設施進行保護,因施工造成損壞,乙方負責賠償。
6、因施工產生的所有費用由乙方自己負擔,包括但不限于:電費、水費、稅款、垃圾清理費等;
7、乙方不得將工程分包、轉包,保證按時保質完工。
四、工程驗收
完工驗收以國家頒發的驗收規范、甲方的要求為標準。
五、違約責任
乙方必須在規定的時間內完工,每逾期一日支付給甲方工程總價款1%的違約金,超過十天的甲方有權單方解除合同并要求乙方承擔合同總價款30%的違約金。
六、爭議解決
在合同履行過程中發生爭議的,雙方協商解決,協商不成的由*人民法院管轄。
七、其他
1、在本合同履行過程中及與本合同有關的文件均構成本合同的附件,與本合同具有同等效力;
2、本合同自雙方簽字蓋章后生效,本合同壹式貳份,雙方各執壹份,具有同等法律效力;
3、未盡事宜,以雙方書面補充協議為準。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日