工程居間合同范本
工程居間合同在我國使用越來越多。工程介紹居間合同是怎樣的呢?以下是在第一范文網小編為大家整理的工程居間合同范文，感謝您的欣賞。
工程居間合同范文篇一
甲方：
乙方：
甲方委托乙方為其提供、招攬 工程業務，甲方承諾向乙方支付報酬。為明確雙方權利義務，經雙方充分協商，訂立合同如下：
一、甲方委托乙方，為其單位提供、招攬工程業務，雙方其他業務，不受此合同約束。
二、乙方負責為甲方提供信息并聯系，以促成甲方實際與建設方簽訂工程合同。
三、報酬及給付方式：在乙方促成的工程合同簽訂后，甲方承諾將工程單價 元/平米以外的部分工程款給付乙方作為報酬;給付方式：建設方每向甲方支付一筆工程款后三日內，甲方即向乙方支付相應的報酬，以此類推，直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒絕或拖延給付。若甲方逾期給付，需另給付乙方應付報酬的日萬分之五的滯納金。
四、乙方保證：在未促成甲方與建設方簽訂工程施工合同之前，不得向甲方收取任何費用。
五、目前確定乙方為甲方提供的工程為：
六、甲方依據相關法律、法規履行與建設方簽訂的建設合同，因此合同與建設方發生任何糾紛與乙方無關。
七、甲方依據相關法律、法規合法經營，因甲方違法、違規等原因造成乙方為其提供、招攬的業務喪失，甲方仍應參照本合同第三條的規定一次性給付乙方報酬。
八、乙方保證為甲方提供業務的合法性，對違法業務，甲方有權拒絕，并不對乙方支付任何費用。
九、本合同對甲、乙雙方長期有效。
十、本合同未盡事宜，由雙方協商解決。解決不成的，可向原告住所或被告住所地人民法院提起訴訟。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
雙方簽字：
甲方： 乙方：
年 月 日
工程介紹居間合同范文篇二
甲方：
乙方：
甲方委托乙方為其招攬 項目，甲方承諾向乙方支付報酬。為明確雙方權利義務，經雙方充分協商，訂立合同如下：
一、甲方委托乙方，為其提供、招攬工程業務，雙方其他業務，不受此合同約束。
二、乙方負責為甲方提供信息并聯系，以促成甲方在 工程項目中標。
三、報酬及給付方式：在乙方促成的工程項目全部或部分中標后，甲方承諾將工程項目中標總價款的 %給付乙方作為報酬;給付方式： 項目全部或部分中標后 日內甲方將工程項目中標總價款的 %一次性支付給乙方。甲方不得以任何理由拒絕或拖延給付。若甲方逾期給付，需另給付乙方應付報酬的日 分之 的滯納金。
六、甲方依據相關法律、法規履行與建設方簽訂的建設合同，因此合同與建設方發生任何糾紛與乙方無關。
七、甲方依據相關法律、法規合法經營，因甲方違法、違規等原因造成乙方為其提供、招攬的業務喪失，甲方仍應參照本合同第三條的規定一次性給付乙方報酬。
八、本合同未盡事宜，由雙方協商解決。解決不成的，可向原告住所地或被告住所地人民法院提起訴訟。
甲方： 乙方：
年 月 日
工程介紹居間合同范文篇三
甲方(委托人)：
聯系地址：
乙方(居間人)：
聯系地址：
聯系電話：
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
乙方接受甲方委托，負責就**省工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察，
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。 6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。