監控施工合同范本
七、違約責任
1、因乙方自身原因造成工期延誤或者工程返工的，由乙方承擔相應的經濟責任;造成延誤工期的，乙方應向甲方承擔 1000 元/天的違約金。
2、甲方未盡約定協助義務造成乙方不能按合同約定履行的，由甲方承擔相應的責任。
3、任何一方若有違反本合同之約定的條款，給另一方造成經濟損失的，違約方應承擔受損方的經濟損失。
4、甲乙雙方由于自然災害和其他不可抗力，而確實不能全部或部分履行合同，應在不可抗力發生后的3日內向對方通報不能履行或不完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
八、爭議及解決方法
1、在合同履行中而引起的一切爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決，協商后仍不能達成協議時，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起訴訟;
2、在進行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應繼續履行;
3、本合同按照國家有關法律法規進行解釋。
九、合同的生效及變更與終止
1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同生效日期以最后一個簽字蓋章日為準。
2、合同一經生效，任何一方均不得擅自變更或者終止。若需變更或者終止，須經雙方協商一致后，簽訂書面的補充協議，方可有效。
十、其他
1、 本合同之所有附件均為合同的有效組成部分，與本合同具有同等的法律效力;
2、在履行本合同過程中，所有經甲乙雙方簽署確認的書面文件，即成為本合同有效組成部分，其生效日期為雙方簽字蓋章或者確認之日起;
3、本合同一式陸份，甲乙雙方各執叁份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
監控施工合同范文3
甲方(委托方)：
乙方(承建方)：
根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規定，結合本項工程(安防系統)的具體情況，經雙方充分協商，簽訂本合同。
一、工程項目：
1、工程名稱： 監控系統工程 。 (具體內容見附件)
2、交貨及安裝工程地點： 速8酒店(沭陽)店內
3、承包方式和承包范圍：本工程以 包工、包料的形式由乙方承建，乙方在施工結束后，由甲方組織驗收。
二、系統總造價及其支付：
(一)系統總造價
1、本安防系統總造價為 人民幣(不含稅價格，具體價格服從合同) 。
2、整個系統以甲方審定的設計、施工方案為標準，具體設備、配置詳見附件 ，以在此基礎上價格不再作任何調整(甲方要求增加的工程另議)。 如有增補工程，可按原報價清單所標價格另算。
(二)工程款支付
甲方根據乙方的工程進度向乙方支付工程款：
1、在簽定合同后， 付工程總價的 30% 。
2、主體線路施工結束后，再付工程總價之30%;工程全部完工，驗收合格后，再付總工程款的 35 %,余款等壹年質保期滿后十日內結付。
三、工期：
2、在履約過程中，如因甲方變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽字認可后作出工期調整，并以此確定竣工日期。
四、供貨及安裝：
1、本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝規范進行施工。
2、乙方工程使用的材料、設備必須按雙方所確定的配置清單吻合，否則，甲方有權要求乙方更換，有關費用由乙方承擔。
3、甲方如需要調換產品、增加工程或更改設計方案，則另行協商。。
五、維修保養：
1、本安防系統保修期為 壹 年，自工程完工/調試安裝完畢，甲方接收使用之日起計。保修期內，如系統發現故障，乙方必須在接到甲方通知之日起 2 個工作日內派技術員維修;若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費用。
附：維護收費標準(表I)
1、本合同簽訂后，乙方即可準備材料，待甲方通知進場之3日內進場施工，具體工期視甲方施工進度而定。
2、保修期屆滿后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表I中的價格向甲方適當收費。
3、保修期屆滿后，甲乙雙方另簽訂技術維護協議，乙方應對系統提供優惠的有償技術維護。人為或自然災害引起的故障或損壞，僅收取維修成本費。
以下情況不屬保修范圍：
1、自行拆卸改換機內任何部分(如：線路、零件)后造成損壞;
2、非乙方指定的專業技術人員安裝而引起的故障。
六、雙方責任：
(一)甲方責任：
1、審核乙方提供的設計方案、安裝施工方案。向乙方提供必要的場地、腳手架及施工用電。甲方必須提供詳細的預留管道位置，并保證管道暢通。如管道不通，由甲方自行解決。
2、及時驗收工程進度，并按工程進度向乙方支付工程款。
3、委派 (職務： )為現場管理代表，監督、檢查工程質量、進度，處理并協調甲乙雙方在施工中有關事宜。
4、在乙方供貨后，甲方可以組織人員對器材進行驗收;已安裝的線材、設備均由甲方負責看管，如遺失或人為損壞，由甲方負責。
5、及時組織對工程進度的驗收工作(驗收工作應在乙方提出驗收請求后 3 個工作日內進行，否則視為合格)，并及時辦理竣工結算，及時支付工程款(含稅費)。
(二)乙方責任：
1、按施工安全規范做好施工質量管理，凡施工期間發生的施工質量問題，均由乙方負責并報告甲方及有關部門。
2、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。
3、對竣工驗收后保修期內發現的產品質量問題，應負責免費返修、更換。
4、遵守甲、方有關場地管理的規定，保護甲方施工場地、設施、設備，不得人為損壞，如有損壞，應照價賠償。
七、違約責任：
1、除不可抗力(戰爭、天災等)外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同的條款，否則，違約方須向另一方支付合同總造價 30 %的違約金，違約金不足以彌補另一方損失的，違約方還應就不足部分承擔賠償責任。
2、甲方如未按本合同的進度付款，每延遲一日，按應付而總金額的 2 %計付違約金。
3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程總造價的 2 %向甲方計付違約金。
4、本安防系統若由于系統器材質量問題而影響工程驗收，乙方必須無償更換、返修，直至達到驗收標準。
八、其他事宜：
1、按本合同規定應該償付的違約金、賠償金和各種經濟損失，應當在明確責任后 10 天內付清，否則按逾期付款處理。
2、本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另簽補充協議。
3、雙方在執行本合同中發生糾紛，雙方應先行協商，若協商不成時，任何一方可以向人民法院提起訴訟。
4、雙方簽訂認可的設計施工方案及其它經雙方簽字確認的書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等效力。
5、甲乙雙方施工、設計方案以外的所有變更或要求必須致函對方，對方在收到通知后必須及時回函，如果 3 日內不答復視為認可。
6、本合同及其附件自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期屆滿結清余款后本合同第五條第1款仍需繼續履行。
7、本合同一式 二 份，甲乙雙方各執 一 份，具同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日