幕墻工程施工合同范本
幕墻工程施工合同范文3
甲方(發包方)：
乙方(承包方)：
甲、乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就 合作事項協商一致，簽訂本分包合同，雙方共同遵照執行。
一、工程名稱：香榭國際南區一期7、8#樓
二、工程地點：江油市中醫院旁
三、工程承包內容及范圍：
1、乙方負責按照設計圖紙、變更文件規范要求驗收標準，玻璃幕墻的制作、安裝、保證正常使用。
2、施工所需各種材料、加工機械設備、各種工具均由乙方自理。
四、工程工期：
1、開工日期： 20xx 年3 月17日;竣工日期：20xx年5月 日工程總日歷天數： 天
2、施工過程中，如因人力不可抗拒等原因工期相應順延;
五、工程質量及材料要求：
1、各種材料下料、制作安裝，接頭位置、焊接等均應符合規范要求。
2、對現場監理提出的問題應立即安排人員處理，嚴禁拖延或不整改。
3、如某部位存在嚴重問題，必須返工。
4、若返工造成延誤工期的，如對下道工序的工種造成停工，停工的工人人工費由乙方賠償。
六、工程價款： 元/平方米; (按實際面積進行結算)
七、工程價款的撥付及結算方式：
1、工程款的支付：
八、考核驗收：本合同甲方要求在以下方面對乙方進行考核后方可決算：
1、安全生產：乙方應加強安全教育，認真執行安全技術規范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。如因乙方違章操作造成的一切傷亡事故，發生的任何費用均由乙方承擔。
2、工程質量：堅持工程質量標準，嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、施工組織設計、施工技術方案等有關要求精心組織施工，確保工程質量達到約定的要求。
3、工程所使用材料必須經甲方、監理認可，否則不得使用。
5、文明施工：加強施工現場管理，嚴格執行建設主管部門、環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工。
九、甲方責任：
1、組織有關人員對乙方進場施工作業人員進行安全、質量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監管工作。
2、組織及負責對乙方施工作業人員進行施工技術、措施等方面的交底。
3、負責對乙方施工人員的安全、工程質量、文明施工等方面的工作進行指導、監控，并按規定及時做好驗收工作。
4、負責解決乙方進場施工作業人員的住宿等問題，并及時對其進行衛生等方面工作的指導、監管。
十、乙方責任：
1、服從甲方對整個工程的運行計劃指揮。按甲方的各項交底要求，嚴格按國家操作規范和施工驗收規范，精心組織施工。
2、如乙方需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。
3、材料進場時，由乙方卸料，配合甲方項目部收料人員共同驗收，核對材料的合格證、標牌、規格、數量，并按材料的規格不同，有序、合理的堆放整齊，做好防銹保護工作。
5、乙方必須將廢料堆放入池，做好工完料凈場地清工作。
6、本工程所需的機械及勞動防護用品全部費用由乙方承擔。
7、本班組在其相關工序開始前和結束后，與其工序相關的班組必須辦理相關交接檢手續
8、嚴格執行安全協議書中的規定，落實施工現場安全生產措施，做好各項基礎工作。
10、乙方應加強對勞務作業人員的管理，自覺遵守甲方的各項管理規定。
十一、違約責任：
1、當發生下列情況之一時，甲方應承擔違約責任：
(1)甲方不按約定核實乙方的工程量、或不按約定支付勞務作業工程款、或不按約定支付勞務作業工程款尾款時，應按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠勞務作業工程款的利息;
(2)因甲方原因延誤工期超過十日的，應向乙方支付怠工費，并順延延誤的乙方工作時間。
2、當發生下列情況之一時，乙方應承擔違約責任：
(1)乙方因自身原因延期交工的，每延誤一日，應向甲方支付本合同總價款0.5%的違約金;
(2)乙方施工的工程質量不符合合同約定的質量要求，乙方應賠償甲方材料損失費、工具、機械租賃費以及因工期延誤給甲方所造成的所有損失;
3、一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
十二、本工程甲方委派同志為現場負責人，乙方委派同志為現場負責人，共同負責履行本合同的各項約定。
十三、爭議：
甲、乙雙方在履行本合同時發生爭議，可自行協商解決。如協商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。
十四、本合同一式兩份自簽定后即生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日