基礎建設施工合同（精選19篇）

基礎建設施工合同 篇1

　　發包人(全稱)： (以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　開工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日

　　四、質量標準

　　工程質量標準： 合格

　　五、合同價款

　　金額暫估價(大寫)： (人民幣)

　　(小寫)： (人民幣)

　　以實際工程量為準進行結算

　　六、工程款支付

　　1、工程開工付至合同價的40%;

　　2、工程完成50%時付至合同價的70%

　　3、工程驗收合格后付至合同價的100%;

　　七、質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3.嚴格執行施工規范、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質量檢查紀錄。

　　4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞，做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，并辦理相關施工手續。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關系。

　　八、工程工期

　　1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　2.因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　3.因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。

　　九、工程驗收

　　1.本工程以施工圖紙、作法說明施工，驗收規范按照國家質量評定驗收標準。

　　2.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方應提前二天通知甲方，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理移交手續和工程結算。

　　3.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。

　　4.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。

　　十、材料供應

　　1.乙方負責采購的材料、設備須嚴格按照國家有關價格條例規定，且均應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　2.乙方負責采購的材料設備，必須按甲方具體的要求采購，并做好材料設備進場的報驗工作。甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管。

　　十一、違約責任

　　1.在履行合同過程中發生的爭議，雙方協商解決;協商不成，可以人民法院起訴。

　　2.如一方違約或擅自中止合同的履行，必須向對方支付違約金，額度為本合同工程總價的10%。

　　3.承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔質量保修責任。 乙方在施工期間嚴格應按規范進行組織施工，確保文明施工。服從甲方正確指導，配合甲方圓滿竣工。

　　4.發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。本合同價款采用可調價款方式確定，最終以實際工程量計算。

　　十二、爭議或糾紛處理

　　1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　2.當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的，本合同在執行中發生的爭議由工程所在地人民法院解決。

　　十三、合同生效

　　本合同一式貳份，雙方各執壹份

　　本合同自雙方簽字蓋章后生效，至工程竣工及價款結清后失效。本合同未盡事宜，雙方可協商另簽補充協議。

　　合同定訂立時間： 年 月 日

　　合同定立地點：

　　本合同雙方約定 簽字、蓋章 后生效。

　　甲方單位(蓋章)： 乙方單位(蓋章)：

　　代 表(簽字)： 代 表(簽字)：

　　年 月

　　年 日 日月

基礎建設施工合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　依據《中華人民共和國合同法》，結合工程實際情況，經過雙方協商，達成如下施工協議：

　　一、工程名稱：**鎮農貿市場基礎設施建設項目

　　二、工程地點：**鎮**村西頭組

　　三、工程內容：

　　1、修建農貿市場區間道路1200米;

　　2、新建供水管網1800米，排水管道20xx米;

　　3、人行道建設生態磚4550平方米;

　　4、完成道路綠化1200米，栽植綠化樹木700棵;

　　5、完成新區內電源、電網建設，安裝路燈180盞;

　　6、完成東環路農貿市場商戶180戶;

　　四、工程總造價：伍仟伍佰萬圓整(5500萬元)。

　　五、工程工期：工程工期為14個月，即20xx年9月1日至20xx年11月1日。

　　六、雙方的權利與義務：

　　甲方權利義務：乙方開工前甲方有責任幫助乙方協調當地關系，幫助乙方解決因場地和附屬物等與當地群眾發生的沖突，維護施工路段的車輛通行，為乙方創造一個良好的施工環境，使乙方能夠順利施工，并按合同規定按時付款。甲方有權要求乙方保質保量按時完工，如乙方原因造成延誤工期或中途停止，甲方有權拒付部分或全部費用。 乙方權利義務：乙方必須嚴格按照要求和施工方案進行施工，不擅自或降低設計標準，保證在規定的工期內高質量完成任務，并制定詳細的安全措施，對一切安全事故負全責，乙方可要求甲方按照合同及時付款。

　　七、付款方式：

　　1、乙方完成總工程30%時甲方驗收合格后付全款的30%;2、乙方完成總工程60%時甲方驗收合格后付全款的30%;

　　3、乙方完成總工程經甲方驗收合格后付全款的40%。

　　八、此協議一式兩份，雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

　　甲方：代表人：

　　乙方：代表人：

　　年 月 日

基礎建設施工合同 篇3

　　發包人： (以下簡稱甲方)

　　承包人： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自愿、公平和誠信原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：建筑面積約 960 平方米

　　資金來源：自籌、集資建戶

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：設計圖紙范圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外墻普通涂料裝飾、內墻粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。

　　三、合同工期

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總日歷天數： 天。

　　四、質量標準要求

　　工程質量標準：合格，并保證房頂不滲水。

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (￥：1420800元)，按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方，即不再支付任何補助費用。

　　六、合同付款方式：乙方第貳層封頂后(含基礎)，甲方按造價70%支付前兩層工程款，以后每現澆一層按造價80%付款。

　　七、承包人向發包人承諾：按合同約定進行施工，竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。

　　九、相關合同條款(未用條款)：

　　(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場，包括路道，施工過程中，所耗用的水電費用由乙方負責。

　　(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地，積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。

　　(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建筑物、建筑物的保護工作，乙方不承擔一切稅費。

　　(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。

　　(五)工程所需繳納的建筑營業稅及其他各種稅費由甲方負責，乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。

　　(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任，并對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任，甲方不需承擔任何責任。

　　(七)工程如中途因甲方報建等原因停工，甲方應按完成進度進行結算，并承擔與工程直接相關的經濟損失。

　　(八)相關施工要求及計算方法、違約責任：

　　l、出檐、走廊、陽臺折半計算面積，屋頂如有斜屋面折半計算。

　　2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求，甲方須提前通知乙方，如因材料不合格造成的問題由乙方負全責，甲方還可要求返工。

　　3、排污排水系統必須布局合理，總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。

　　4、甲方必須按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元處罰。

　　十、1、如果甲方按進度無法支付工程款，按3%月息計算。

　　2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼，水泥標號325#。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

基礎建設施工合同 篇4

　　甲方(全稱)：

　　乙方(全稱)：

　　本協議中的所有術語，除非另有說明，否則其定義與雙方于 年 月 日簽訂合同編號為 的《 建設工程施工合同》(以下簡稱“原合同”)中的定義相同。

　　根據原合同的工程量施工完畢后，甲方需要增加合同以外項目的工程量，按照《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》等有關規定，并結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協議條款的情況下，簽訂本工程施工合同補充協議。

　　一、 由于工程量增加，合同價款由原來的 (￥ 元) (￥ 元)人民幣，結算工程量以實際完成的工程量為準。

　　二、本協議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。除本協議中明確所做修改的條款之外，原合同的其余部分應完全繼續有效。本協議與原合同有相互沖突時，以本協議為準。

　　三、本協議一式陸份，甲方執肆份，乙方執貳份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

基礎建設施工合同 篇5

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　為了明確甲.乙方雙方在工程建設過程中的權利，義務和責任，維護雙方的合法利益，達到保證期，保證工程質量，保證安全文明施工的目的，雙方在遵守法律，行政法規，自愿、公平的基礎上,結合本工程具體實際,經雙方協商同意,簽訂本工程合同,以便共同遵守。

　　第一條工程概括

　　一﹑工程名稱﹑地點和內容

　　1﹑ 街道路亮化照明工程

　　2﹑工程地點:

　　3﹑工程內容:基礎澆筑﹑電器﹑燈桿﹑燈具制作﹑安裝和調試.

　　二﹑開﹑竣工時間

　　1﹑開工日期:20xx年7月20日

　　2﹑交工日期:20xx年8月30日

　　三﹑質量等級:優良

　　四﹑合同條款

　　工程采用中標價款承包:施工承包合同總價款為人民幣

　　五﹑工程承包范圍及承包方式

　　1﹑承包范圍:所有工程(燈具﹑燈桿﹑電器﹑控制箱等)的施工，安裝和調試。

　　2﹑本工程價款為優良工程條款,當工程竣工驗收達到優良標準時,在竣工結算中甲方扣留乙方合同價款的3%作為經濟處罰。

　　3﹑甲、乙雙方在履行合同是發生爭議,應當協商解決,如未能達成一致,可提交有關部門協商,如仍未能達成一致時,可提交仲裁機構或向合同簽訂地人民法院起訴。

　　4﹑全合同不得轉讓,未盡事宜,由雙方另作協商并簽訂書面協議,協商內容經雙方簽字﹑蓋章后,與本合同有同等法律效力。

　　5﹑本合同一式六份(正本兩份﹑副本四份),甲﹑乙雙方簽字，蓋章之日起合同生效,分送有關部門。

　　6﹑本合同簽定時間:20xx年七月二十日

　　7﹑本合同簽定地點:

　　建設單位(蓋章) 施工單位(蓋章) 電話: 電話:

　　法定代表人(蓋章) 法定代表人或其授權人(蓋章)

基礎建設施工合同 篇6

　　發 包 方： 某房地產開發有限公司

　　承 包 方： 某有限責任公司

　　工程地點：

　　工程內容：某住宅小區15#樓外墻外保溫分項工程

　　承包方式： 包工包料

　　質量等級(合格)： 合格

　　工程承包造價(金額大寫)： 暫定468000元整

　　外墻保溫工程施工合同協議條款

　　發包人(全稱)：某房地產開發有限公司(甲方)

　　承包人(全稱)：某有限責任公司(乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本專業分包工程施工事項協商一致，訂立本施工合同。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱： 某住宅小區

　　1.2 工程地址： 民族東路北段

　　1.3 工程內容： 某住宅小區 15#樓外墻外保溫

　　二、工程承包范圍及方式

　　2、1工程做法：瓷磚面層采用jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁)，20米以上部位采用錨粘滿粘法。其它部位按照nmt__-01圖集進行施工，

　　2.2 承包范圍： 施工圖范圍內外墻的全部保溫部位和抹灰部位(包括屋頂造型部分)。外墻大墻面部分：①首層及局部二、三層面磚飾面部分：專用粘結砂漿粘結18公斤以上阻燃自熄eps聚苯板按照jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁)施工。

　�、诙�層以上涂料飾面部分：采用錨栓法。 即在jy 無錨栓系統的基礎上增加錨栓，同時錨粘。每平米錨栓不得少于四個。

　　③ 凸窗上及空調板下面、與室內相連的凸出外挑及裝飾線、門窗側口部分：局部抹抗裂砂漿找平，同時鋪貼網格布。(與室內直接接觸部分采用聚苯板保溫)。

　　④陽臺欄板、南立面出挑裝飾立面及未與室內相連的外墻部位原全為水泥砂漿抹灰均改為抗裂砂漿找平，同時鋪貼網格布。(與室內直接接觸部分采用聚苯板保溫)

　�、� 二層和復式層圓弧窗套線條、北立面窗套、樓梯間裝飾線采用聚苯板線條。

　　⑥ 原圖紙中的窗間墻部位鋸齒聚苯板線條取消。

　�、� 以上根據圖紙設計確定的施工內容，若有另外增加線條部分，決算時按照展開面積每平米72 元計算。

　�、� 原圖紙中分格縫取消。

　　2.3承包方式： 乙方包工包料。

　　2.4進場材料：乙方應及時遞交有關材料樣品及檢驗報告。乙方進場材料必須與投標樣品及資料說明一致，雙方約定乙方進場材料為大連鼎坤保溫建筑材料如乙方中途更換材料，發包人有權要求承包人二天內無條件退出施工現場，同時扣除剩余尾款。

　　第三條 合同工期

　　3.1 甲方于 單棟樓人員及材料進場之前3日，提供外墻施工作業面。

　　3.2 開工日期：開工日期為10月2日，工期為25天。

　　3.2 竣工日期： 10月26日之前。

　　第四條 工程質量

　　4.1 工程質量標準： 合格

　　第五條 合同價款

　　5.1 合同單價：所有施工部位均按綜合每平米72元計取，承包內容見2.2。

　　5.2 合同總價款：保溫工程量暫估為 6500平米，工程總造價暫定為468000元。外墻大墻面 部位保溫層厚度為 60mm，超厚或超薄部位均不增減費用

　　5.3 價款調整：按實際施工展開面積計取工程量，單價每平米 72.00元包死，不再調整工程價款。

　　第六條 付款方式及結算

　　6.1付款方式及期限：開工后三天內乙方將施工所用材料的50%以上進入施工現場，甲方撥付進場材料款的50%。每棟樓聚苯板粘貼完成后付至該棟樓承包造價的40%的進度款;面層完成后付至棟樓承包造價的70%的進度款，工程竣工

　　驗收合格一個月內，付至單棟樓結算款的95%;余5%質保金，單棟樓驗收合格之日起滿兩年工程無質量問題，一次性付清。

　　6.2 計算原則： 對于所有施工內容均按展開面積進行結算。

　　第七條 發包人責任

　　7.1 發包人根據合同要求及時撥款，因款項不到位而造成的工期延誤由發包人承擔。

　　7.2 發包人以單棟樓施工前2日，負責接通承包人施工用水源、電源、變壓器的接點。滿足施工和生活用水用電量的需要。

　　7.3 發包人向承包人無償提供必要的施工條件，包括工人住宿、生活及施工用水電、工人食堂指定地點、材料庫房、外墻保溫施工用腳手架、腳手架至少提供滿鋪二步腳手板、提供垂直運輸。與門窗框穿插進行。

　　7.4發包人負責審核并批準乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量，組織對工程的竣工驗收，并按合同規定辦理有關結算。

　　7.5發包人負責協調承包人與其它分包商的配合等工作。

　　第八條 承包人責任

　　8.1承包人應根據發包人提出要求和有關技術說明,進行外墻保溫工程施工,承包人應及時提供和保證相關材料、人員、機具的供應和到位,并在進場后三日內向甲方提交施工進度計劃,以確保整個施工的順利進行。

　　8.2 承包人應按照國家和北京市現行及企業技術規范、標準、規程進行外墻保溫施工。承包人派駐工地項目經理.承包人必須建立完善的質量及安全管理體系.配備相關人員進行質量安全管理.

　　8.3 承包人應在開工前遞交有關材料樣品及檢驗報告及關鍵材料的二檢報告。

　　8.4承包人應服從甲方、總包、監理單位的指令、安排、檢驗及各規章制度。違反國家及地方或工地有關質量、安全、文明施工的有關規定。甲方和監理可做出每次500-__元的罰款。

　　8.5承包人嚴格遵守施工現場管理規定，保證安全文明施工，對施工中揚塵、噪

　　音、環境污染、垃圾處理等要求及時有效，做到工完、料凈、場清，保證施工現場整潔有序，創包頭市安全文明工地。

　　8.6承包人負責施工全過程的質量控制及安全文明施工管理，服從安全防護、臨時用電安全、機械安全、保衛消防管理、現場管理、料具管理、環境保護管理、環衛衛生管理等方面達到承包人要求。

　　8.7承包人制定有效的成品、半成品保護措施，書面對施工人員交底，提高施工人員成品、半成品保護意識，以免造成成品、半成品損壞，并在交用前，承擔成品保護作用。

　　8.8 承包人及時將保溫施工的垃圾清運至發包人指定地點，由發包人統一運至場外。

　　8.9 承包人向發包人提供廠家營業法人執照(復印件)、產品簡介(國家認證實驗室的試驗報告)、施工組織設計(內容包括技術、質量、工序安排、工期安排、成品保護、安全施工)。

　　8.10承包人負責二次材料進場的檢測費用(包括聚苯板、抗裂砂漿、耐堿網格布)。

　　8.11承包人自行檢查外腳手是否符合安全施工需要，如不符合則不得擅自施工，承包人對現場的施工人員的安全生產和各種人身安全事故承擔全部責任。

　　8、12承包方負責將凸窗板及裝飾線上堆積的廢棄混凝土剔鑿清理完畢后進行施工。

　　8.13承包人所施工的外墻保溫工程在正常使用和維護條件下，使用年限不應少于25年。并承擔在此期間因承包人施工質量問題所應起人身傷亡事故所造成的一切經濟損失

　　第九條 工期順延

　　9.1 發包方在合同規定開工日期前2天，不能交承包方外墻保溫施工作業條件，施工用水或電源未按規定接通，影響承包方進場施工時;

　　9.2 在施工中因停水、停電連續影響8小時以上時。

　　9.3 未按合同規定撥付工程進度款而影響施工進度時。

　　9.4 因遇不可抗拒的自然災害(如臺風、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響工程進度時。

　　9.5各工種交差作業時對外墻保溫破壞而進行有償修復時。與保溫作業面交接的其他工種操作影響保溫收口時，工期相應延長。

　　第十條 工程驗收

　　10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收;

　　(1)材料驗收;

　　(2)隱蔽工程驗收;

　　(3)竣工驗收;

　　(4)乙方在施工過程中違反甲方或監理的有關規定、質量、文明施工及安全，違反操作規程，甲方可視具體情況給予處罰。

　　10.2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后七日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，簽署保修單，乙方應向甲方提交完整的竣工資料;

　　10.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全，嚴把火災關，如引起火災全部損失由乙方承擔并罰款2～5萬元;

　　10.4本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下保修期限為二年。

　　第十一條 違約責任

　　11.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

　　11.2一方當事人無法繼續履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

　　11.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款1%元的違約金。

　　11.4由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方每日支付給甲方工程總造價百分之一的違約金，延誤工期10天以上除向甲方支付違約金外，甲方有權隨時安排其他專業公司進駐現場進行施工，所發生的進出場費用由乙方承擔，施工費用從乙方工程款中扣除。(乙方必須無條件在三日內全部清理退場)。

　　對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按11.4的標準支付違約金。

　　11.5甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準,不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為,應承擔違約責任,相應順延工期。

　　11.6乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到設計和規范的要求,或發生其它使合同無法履行的行為,乙方按協議條款約定支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的其他損失。

　　第十二條 合同糾紛的解決方式： 1、甲乙雙方進行調解

　　2、調解不成，依法向包頭市人民法院起訴。

　　第十三條 本合同簽訂后，承、發包雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　本合同一式四份,發包人、承包人各執二份,合同自雙方簽字之日起生效,結清工程款后終止。

　　第十四條 補充條款：

　　本合同訂立時間 年 月 日(即日起生效)

　　發包方 (章) 承包方 (章

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電 話： 電 話：

基礎建設施工合同 篇7

　　甲方：(簡稱甲方) 乙方：(簡稱乙方)

　　為了解決都勻市城市名品小區住戶通信需求，按照(20xx)003號《黔南州通信行業駐地網聯合辦公室文件》精神，對小區FTTH綜合接入工程地蠔施工安裝，經甲、乙雙方友好協商，根據《中華人民共和國合同法》達成本協議。

　　一、工程概況

　　(1)工程名稱：都勻市城市名品FTTH綜合接入工程。

　　(2)工程內容：以設計方案為準。

　　二、施工規范要求

　　乙方必須按照《黔南州住宅小區及商住樓通信配套設施建設規范》施工。

　　三、施工費用

　　經甲、乙雙方協商工程采取包工包料施工，工程總承包價為人民幣：壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)，施工費用為一次性包干工程。

　　四、付款方式

　　工程竣工驗收合格后按照通信行業相關規定開具建安發票，十五日內一次性付清工程款人民幣：壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)。

　　乙方指定的銀行帳戶如下：

　　開戶銀行：貴陽銀行股份有限公司匯通支行

　　開戶名稱：貴州天勤通通信工程有限公司

　　帳號：101177

　　五、雙方責任及義務

　　1、甲方

　　(一)、甲方負責安排專人進行協調工作，并確認規劃通信線路走向，避免與其他項目交錯影響施工。

　　(二)、甲方負責審核路由按按規劃設計要求施工。

　　(三)、在不影響甲方施工進度情況下，如因其他施工單位原因，造成通信線路損壞，甲方負責協調施工單位賠償乙方的材料、人工及相關損失。

　　(四)、非甲方施工原因造成的通信線路損壞，甲方概不負責。

　　(五)、甲方在施工過程中，發現有危及通信光、電纜安全時，應事先通知乙方，采取必要的安全措施。

　　2、乙方

　　(一)、嚴格執行操作規程、安全文明施工，在施工過程中所有安全事故及經濟糾紛均由乙方自行負責承擔。

　　(二)、按照通信行業相關規范和技術要求組織施工，在通信行業主管部門的監管下按時保質保量完成工程。

　　(三)、負責提供工程范圍內及現狀光纜位置圖給甲方。

　　(四)、乙方須在合同約定的時間內保質保量的完成安裝工程，由于乙方原因造成工期延誤，損失由乙方負責。

　　(五)、乙方負責協調辦理電信運營商驗收、外線信號接入事宜的相關手續，并保證整個小區電信通信暢通使用。

　　(六)、乙方負責管理本工程施工垃圾及施工損壞的墻面的修復。

　　六、施工工期

　　施工工期為45天，設計審批通過次日起開始計算工期，如因甲方協調等原因造成工期延誤，施工工期進行順延。

　　七、未盡事宜雙方另行友好協商，因本合同發生爭議，雙方友好協商解決。

　　八、本協議一式四份，甲、乙雙方各持二份，經雙方簽字蓋章后生效，供雙方共同遵守。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

基礎建設施工合同 篇8

　　發包方(甲方):

　　承包方(乙方):

　　依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《天津市公路管理局合同管理辦法》及有關法律、法規,遵循平等、自愿、誠信的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同:

　　第1條:工程概況

　　1.1 工程名稱:

　　工程地點: 工程內容:

　　1.2 承包范圍:

　　1.3 開工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日

　　第2條:建設規模、主要工程量 :工程造價 元,大寫

　　第3條:工程款結算方式：

　　第4條:合同生效及終止:

　　本合同自簽訂之日起生效,在雙方完成相互約定內容 后即告終止。

　　第5條:合同份數

　　5.1本合同正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;

　　5.2甲乙雙方如發生經濟糾紛,可以通過向薊縣人民法院起訴解決。

　　合同簽訂時間:

　　合同簽訂地點: 備注：

　　發包方(章) 承包方(章)

　　地址: 地址:

　　法定代表人: 法定代表人:

　　委托代表人: 委托代表人:

　　電話: 電話:

基礎建設施工合同 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”，共同達成如下協議：

　　1、施工內容

　　施工長約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守，燈桿、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。

　　2、安裝說明

　　同心路長約1.47公里，路燈安裝間距為30米，安裝H_Z_023高中華燈，安裝數量為一邊51棵，另一邊52棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里，路燈安裝間距為30米，安裝H_Z_013中華燈，安裝數量為一邊60棵，即兩邊120棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設。

　　3、相關施工數量、費用見價格表：

　　4、安裝期限

　　在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下，同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈，但安裝期間如遇臺風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤，雙方協商解決。

　　5、質量標準及驗收標準

　　工程質量標準必須全部優良(如因工程質量未達到標準，所造成的返工損失費用由乙方負責)。

　　按國家有關規定以及甲方設計文件的質量要求和技術指標及與本合同約定標準進行驗收。

　　6、付款方式

　　協議簽定后由甲方預付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格后支付乙方至最終結算的97%，剩余的3%作為質量保證金，質保期一年，一年內工程無質量問題，甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項后，提供相應的收款收據。

　　7、其他

　　在路燈交付甲方使用前，由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。

　　8、本協議一式叁份，甲方執貳份，乙方執壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

基礎建設施工合同 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保宰能村扣香公路按時、按質、按量完成，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議：

　　一、公路建設路線及工期要求:

　　1、公路建設路線為宰勇大寨至扣香自然寨。

　　2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。

　　二、公路建設的內容：

　　公路路基開挖工程。

　　三、公路建設技術要求：

　　1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米，彎道地段為6.1米;每公里設置4個錯車道，錯車道有效寬度為6.1米。

　　2、線型要求滿足行車順適，特殊地段最大縱坡不得大于10%，縱坡長度不得大于80米，彎道最小半徑不得小于15米。

　　3、土質邊坡按1：0.5-1：0.75，堅石邊坡按1：0.2，軟石邊坡按1：0.3的標準進行開挖。

　　四、工程驗收及付款方式：

　　1、乙方全部完成公路路基開挖工程后，由鄉政府組織相關部門進行驗收。

　　2、工程承包經費為每公里2.75萬元，乙方進場并完成500米的路基開挖后，甲方再按工程進度工程款的30%預付給乙方作工程建設費用;整個工程按時按按量完工，經鄉人民政府組織相關部門驗收合格后，一次性付清工程款。

　　五、施工安全責任：

　　乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施，按照安全操作規程施工，達到安全生產的目的。乙方無論任何時候發生安全事故，造成的一切后果由乙方自負，甲方概不負責。

　　六、雙方的權利、責任和義務：

　　1、公路建設必須按照本合同規定的技術要求一次開挖到位，未完成整條線路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒絕支付費用，所發生的一切費用由乙方自行承擔。

　　2、甲方必須搞好公路經過的山林田土、房屋、墳墓等的協調和搬遷工作，如因未搞好協調和搬遷造成乙方工程誤工的，從第3天算起，每天按1000元計支付乙方的誤工費。

　　3、在施工過程中，乙方的機械燃油由乙方自行負責運輸。

　　4、甲方必須派員協助乙方進行施工。

　　5、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份、鄉人民政府一份，自雙方簽字之日生效。

　　甲方： 代表：

　　乙方： 代表：

基礎建設施工合同 篇11

　　發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：

　　工程地點： 工程內容：圖紙及發包人規定的全部內容，工程量以現場實際簽證為準。資金來源：企業自籌

　　二、工程承包范圍：嚴格按照集團公司審批的施工組織設計施工;

　　三、合同工期：30日歷天 開工日期：以監理及發包人下達的開工報告為準 竣工日期：以監理及發包人下達的竣工報告為準 四、質量標準：合格

　　五、合同價款：

　　合同價款暫定 萬元。工程量經發包人、承包人及監理現場共同確認后據實結算。預算定額執行國家現行有關標準及集團有關規定，根據集團規劃部核定價款作為合同最終價款，雙方據此簽訂補充協議。

　　六、組成合同的文件：

　　組成合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、本合同專用條款

　　3、本合同通用條款

　　4、施工單位確認書

　　5、預算文件及其附件

　　6、圖紙或施工組織設計

　　7、標準、規范及有關技術文件

　　雙方為履行本合同的有關洽商、變更等書面協議、文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效：

　　合同訂立時間：

　　合同訂立地點： 本合同雙方約定：自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

基礎建設施工合同 篇12

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容和承包范圍：地塊至市政公路之間段臨時道路工程(包括道路土方開挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路總長暫定為200米。

　　4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采購，但材料質量必須符合有關規定，并具備產品合格證書等。

　　5、合同造價：暫定為 人民幣

　　6、工期：合同簽訂并生效后天內完成。工期每延遲一天，乙方需向甲方支付違約金人民幣 元。上述逾期違約金，甲方可在本工程造價中直接扣除。

　　7、合同履約保證金：本工程不設置履約保證金。

　　8、結算辦法

　　8.1按以下原則結算：

　　8.1.1按浙江省市政工程預算定額(__版)結算。

　　8.1.2根據附后清單約定的價格及現場簽證的工程量按實結算。

　　8.2土方開挖費用按挖機臺班及短駁運輸費用單獨計取，單獨土方短駁運輸(運距1000米內)按40元/車(5噸車)計，此單價均已包括管理費稅金等所有費用。

　　8.3挖土機采用200型挖機，挖土機費用按230元/小時單價包干，此單價已包括管理費、利潤、稅金等所有費用。

　　9、工程質量

　　9.1道路工程質量按《水泥混凝土路面施工及驗收規范(GBJ97-87)》和《市政道路工程質量檢驗評定標準(CJJ1-90)》執行，要求保證達到合格等級。并達到以下要求：

　　9.1.1混凝土層

　　混凝土采用設計規定的商品混凝土。

　　厚度誤差：±10%厚度。

　　平整度誤差：小于10mm。

　　寬度：不小于設計規定。

　　9.1.2塘渣基層

　　塘渣層的高度、寬度、縱橫坡度和邊坡等均應符合設計要求，路基開挖應至老土，當局部為淤泥土時，應保證回填厚度應經甲方確認。

　　路基應有良好的排水系統;

　　路基應碾壓密實、均勻堅實、穩定，壓實度和平整度應符合設計要求;

　　必須用不小于15噸的壓路機碾壓檢驗，其輪跡不得大于5mm。

　　不得有翻漿、軟彈、起皮、波浪、積水等現象。

　　道路中線標高允許誤差±20mm。

　　平整度允許偏差：20mm。

　　寬度允許偏差：100mm。

　　9.2材料要求

　　9.2.1中標單位必須對所采購的材料質量全面負責，應提供產品合格證書、質保書、試驗報告。招標單位對材料質量有疑問時，有權要求復驗，復驗合格其相關費用由招標方建設單位支付，復驗不合格其經濟損失及復驗費用由中標單位承擔。

　　9.2.2道路基層塘渣要求采用清塘渣。

　　9.3乙方必須精心組織施工，如未按設計要求和規范規定進行施工而造成返工重做的，由此造成的所有經濟損失均由乙方承擔，甲方將給予一定的經濟處罰。

　　9.4由于乙方偷工減料等施工原因引起工程質量問題，由此造成的所有經濟損失和一切責任均由乙方承擔。

　　9.5乙方必須做好本工程的成品保護工作，否則，因此對其他施工單位造成損失的，所有經濟損失均由乙方承擔。

　　9.6路基及道路基層必須碾壓密實，否則，由此造成的道路缺陷修復責任由乙方承擔。

　　10、安全生產和文明施工：

　　10.1乙方必須認真執行國家、省、市及東洲街道有關施工安全生產條例和有關規定，

　　10.2施工期間，發生安全事故和其它事故所造成的所有經濟損失和一切責任均由乙方承擔。同時根據事故情節輕重，甲方每次向乙方收取違約金人民幣500-5000元。

　　10.3乙方應做好森林防火及環境保護工作，如由于乙方原因造成森林火災及環境破壞，所產生的一切責任及后果均由乙方承擔。

　　10.4乙方的所有人員必須持證持牌上崗。

　　11、資料管理和竣工結算的有關規定：

　　11.1乙方必須按照市政工程規定要求，整理本工程的各項技術資料。

　　11.2本工程的所有資料必須用A4紙，并用電腦打印。

　　11.3本工程自竣工驗收合格之日算起15天內，乙方向甲方提供完整的工程技術資料二套，其中一套必須是原件。

　　11.4自竣工驗收合格之日算起30天內，乙方向甲方提供本工程完整的結算書(包括工程量計算書)和結算資料一式三份。

　　12、付款辦法：

　　12.1竣工驗收合格結算審核完畢后一個月內，除留設結算造價的質量保修金外，其余款項一次性支付給乙方。乙方在收到甲方支付的造價款后三個工作日內，向甲方出具正式的稅務發票。

　　12.2質量保修金按以下規定支付：

　　a)竣工驗收合格之日算起一年后的14天內，甲方向乙方支付全部質量保修金;

　　b)質量保修金不計利息。

　　12.3水電費用乙方自理。

　　13、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的按下列第(二)種方式解決：

　　(一)提交仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　14、本工程的質量保修期為一年，自竣工驗收合格之日算起，保修期內發生質量事故，乙方接到甲方維修通知后，五天內完成維修工作。否則，甲方有權另請其他施工隊伍維修，所有維修款均由乙方承擔，甲方可直接從質量保修金中予以扣除。

　　15、乙方必須配合甲方及時處理好各種在道路施工中發生的阻撓施工行為的。

　　16、合同未盡事宜，由雙方另行協商確定。

　　17、本合同一式捌份，甲乙雙方各執四份，經雙方單位蓋章、代表簽字后生效。

　　發包方： 承包方：

　　代表：

　　合同簽訂地：

　　代表：

　　年 月 日

基礎建設施工合同 篇13

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲方委托乙方承擔下列工程的施工圖設計文件審查任務，依據《中華人民共和國合同法》及相關規定，雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎上協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、報建編號：

　　3、工程建設地點：

　　4、總建筑面積：

　　5、建筑類型：□住宅 □公建 □工業 □其它

　　6、工程總投資：

　　7、勘察單位：

　　8、設計單位：

　　第二條 施工圖設計文件審查依據

　　1、國家和 (1)《建設工程質量管理條例》;

　　(2)《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》;

　　(3)《實施工程建設強制性標準監督規定》;

　　2、建設項目批準文件和各主管部門的審批意見;

　　3、甲方提供的勘察、設計單位完成的本工程地質詳勘報告和施工圖設計文件。

　　第三條 施工圖設計文件審查主要內容

　　根據《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》的規定，施工圖設計文件審查的主要內容為：

　　1、是否符合工程建設強制性標準;

　　2、地基基礎和主體結構的安全性;

　　3、是否符合民用建筑節能強制性標準，對執行綠色建筑標準的項目，還應當審查是否符合綠色建筑標準;

　　4、勘察設計企業和注冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖設計文件上加蓋相應的圖章和簽字;

　　5、其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。

　　第四條 施工圖設計文件審查周期

　　根據《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》的規定，施工圖設計文件審查原則上不超過下列時限：大型建筑工程、大型市政工程為 15 個工作日，中型及以下建筑工程、市政工程為 10 個工作日。工程勘察文件，甲級項目為 7 個工作日，乙級及以下項目為 5 個工作日。

　　以上時限不包括勘察設計單位修改的時間。

　　第五條 甲方向乙方提供的有關資料和文件

　　上述材料在合同簽訂生效后的 工作日內由甲方提供給乙方。

　　第六條 審查結果

　　由甲方向乙方提供本合同第五條有關資料和文件，具備審查條件后，乙方開始審查工作。

　　1、審查結果合格的：

　　(1)乙方及時編制審查報告，并報有關部門備案。

　　(2)乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。

　　(3)甲方收到審查合格書后的 個工作日內向乙方提供 套審查合格的施工圖，經乙方審核無誤后在施工圖上加蓋審查專用章。

　　2、審查結果不合格的：

　　(1)乙方將施工圖退建設單位并出具審查意見告知書，說明不合格原因。同時，應當將審查意見告知書及審查中發現的建設單位、勘察設計企業和注冊執業人員違反法律、法規和工程建設強制性標準的問題，報有關部門備案。

　　(2)甲方負責對施工圖設計文件進行修改，并及時將修改的施工圖設計文件交由乙方重新進行審查。

　　(3)乙方收到修改后的施工圖設計文件后應及時告知有關部門。

　　第七條 施工圖設計文件審查費收取

　　1、經甲乙雙方商定本工程收取施工圖設計文件審查費總額為人民幣 萬元整(含稅，大寫： 萬元)，通過銀行轉賬方式支付到乙方以下銀行賬號：

　　賬號： 戶名： 開戶行：

　　2、支付方法為：

　　(1)本合同生效后 天內，甲方首付施工圖設計文件審查費計人民幣 萬元作為定金(本合同履行后，定金抵作施工圖設計文件審查費);乙方完成施工圖設計文件審查且審查結果為合格的，甲方應支付施工圖設計文件審查費余額，計人民幣 萬元整。

　　(2)審查不合格的，乙方出具施工圖審查意見書后的 個工作日內，甲方向乙方支付審查費用總額的 %。當重新審查時，雙方約定按以下方式處理： 。

　　(3)在甲方支付上述費用后的五個工作日內乙方應提供等額的有效發票。

　　第八條 甲方責任

　　1、按本合同第五條規定的內容，在審查工作開始前甲方應向乙方提供審查所需的全部資料和文件，并對其完整性、準確性和時效性負責。因甲方提供的資料和文件存在錯誤引致審查成果發生事故的，與乙方無關。

　　2、負責指派時處理本工程在施工圖設計文件審查過程中涉及的有關問題。

　　3、按照乙方的審查意見及時進行修改。

　　4、甲方應按本合同第七條的約定向乙方支付施工圖設計文件審查費用。

　　第九條 乙方責任

　　1、乙方應是政府認定的施工圖設計文件審查機構，具備相應的資質條件。

　　2、乙方委派進行本項目施工圖設計文件審查的人員應是經 省建設廳批準的有資格從事施工圖設計文件審查的審查工程師。

　　3、乙方按本合同的約定提交審查成果文件，對施工圖審查工作負責，承擔審查責任。

　　4、查工作完成后，除上報、送審和應存檔的圖紙資料外，乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方，并負保密義務。

　　第十條 違約責任

　　1、因甲方過錯逾期支付審查費用的，每延誤一天，按逾期支付審查費用的 %向乙方支付違約金。

　　2、乙方延誤審查工作的，每延誤一天，應按審查費用的向甲方支付違約金，因不可抗力因素導致延誤審查的除外。

　　3、施工圖設計文件審查合格后，仍有違反法律、法規和工程建 設強制性標準的問題，給建設單位造成損失的，乙方依法承擔相應的賠償責任。

　　4、建設工程經施工圖設計文件審查后因勘察設計原因發生工程質量問題，乙方承擔審查失察的責任，賠償甲方的損失。

　　5、乙方違反第十條第三項的約定，向第三方擴散、轉讓甲方提供的資料和文件，乙方應向甲方支付審查費用 %違約金并賠償甲方因此受到的損失。

　　4、在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，乙方尚未開始施工圖設計文件審查工作的，不予退還甲方已付的定金，已開始施工圖設計文件審查工作的，甲方按實際工作量向乙方支付相應的施工圖設計文件審查費用。

　　第十一條 其他

　　1、按相關規定，施工圖設計文件一經審查合格，不得擅自進行修改，如遇特殊情況，需進行涉及審查主要內容的修改時，必須報請乙方重新進行審查，甲方應與乙方重新簽訂審查合同。

　　2、因甲方原因，在工作過程中增加本合同范圍外受審項目的工程量，甲方與乙方另行簽訂審查合同。

　　3、建設單位或者勘察設計單位對施工圖審查意見如有重大分歧，甲乙雙方同意按下述方式處理：

　　4、本合同在履行過程中發生糾紛，甲方與乙方應及時協商解決。協商不成時，雙方同意向 甲方所在地 人民法院提起訴訟。

　　5、本合同一式份，甲乙雙方各執

　　6、本合同經甲乙雙方法定代表人或法人委托代理人簽字并加蓋公章后生效。

　　7、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

基礎建設施工合同 篇14

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國合同法》和相關法律、法規，為明確雙方的權利義務，達成協議如下：

　　一、建設項目名稱：

　　二、工程建設地點或地段：

　　三、承包工程內容及主要工程量：

　　四、合同工期：

　　本工程定于 年 月 日開工，于 年 月 日完工，由甲方組織竣工驗收。由于工程量變化、設計變更或不可抗力及甲方原因造成的延期開工、停工，工期順延。屬乙方原因造成的停工，工期不得順延。

　　五、質量等級：

　　六、合同價款及結算：

　　6.1工程結算標準：

　　6.2預算總價款： ￥______(大寫：人民幣_________，詳見附件1)其中：安全生產費 元。雙方最終的結算價格以甲方審計部門或甲方委托的審計單位的審計定案值為準。

　　6.3付款方式：

　　6.3.1預付款：

　　6.3.2工程進度款：

　　6.3.3合同尾款：

　　6.4工程檔案與合同尾款

　　6.4.1乙方應對照甲方檔案管理規定進行工程文件的收集、整理。建設工程初驗時，乙方將應形成的全部文件材料原件，提交給初驗檔案檢查小組進行審核。工程文件達不到上述要求的，檔案檢查小組提出整改意見，乙方應進行整改。

　　6.4.2建設工程竣工驗收后的三個月內，乙方向甲方移交一套裝訂成冊、質量合格的紙質檔案、二套與紙質檔案相同的電子檔案和二套聲像檔案。乙方應按照甲方要求的格式將紙質檔案形成電子文件集，并刻錄到有效載體上。乙方還應使用甲方提供的檔案裝具及用品。

　　6.4.3在乙方按期移交質量合格的竣工檔案后，經甲方建設部門和檔案部門書面確認，方可進行合同尾款的結算。因乙方原因沒有移交合格的檔案，每逾期一個月，甲方有權扣罰乙方合同尾款的10%，直到扣完為止。非乙方原因造成竣工檔案移交遲延的，乙方不承擔逾期移交檔案責任。

　　6.5合同價款調整：

　　6.5.1甲方代表書面確認的增減工程量。

　　6.5.2工程造價管理部門公布的價格調整。

　　6.5.3合同預算中其它增減或調整，預算中沒有適用的價格，由乙方提出適當的價格，送甲方代表批準后執行。

　　6.6乙方賬戶

　　賬戶名稱：

　　開戶銀行：

　　銀行賬號：

　　上述賬戶信息由乙方提供，如因賬戶信息錯誤導致甲方錯付或延付，一切責任及后果均由乙方承擔。

　　6.7 乙方不得向第三方轉讓全部或部分中國聯通應付賬款，否則該轉讓行為無效。

　　6.8如遇國家稅收政策發生較大變化(甲方納入營業稅改征增值稅試點范圍)且乙方為增值稅納稅人時，乙方提供給甲方的發票必須為增值稅專用發票。

　　七、工地代表及其職責：

　　7.1甲方工地代表

　　委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表，負責批準乙方施工方案，負責對工程進度、工程質量進行監督，并對隱蔽工程的質量進行檢查，對于符合質量要求的進行簽證，辦理中間交工工程驗收手續及商定的工程變更簽證、審定并簽證工程預、結算，具體組織工程竣工驗收，以及應由甲方負責解決的其它問題。

　　7.2乙方工地代表

　　委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表，具體組織施工、檢查工程質量和安全生產。及時向甲方提出開工通知書、隱蔽工程驗收通知、工程事故報告、竣工驗收報告、編制工程預結算及處理施工中發生的具體問題。

　　7.3監理方工地代表

　　委派 同志(監理單位: 職務: 職稱: )為工地代表，具體負責工程施工階段的監理工作。

　　八、雙方義務：

　　8.1甲方義務：

　　8.1.1開工前15日內組織設計單位、承包單位對施工圖設計進行審定，并向乙方提供完整的施工圖設計文件 套。

　　8.1.2提供機房水、電等施工條件，并協助乙方解決工地倉庫、 辦公及生活用房。

　　8.1.3辦理施工所在地如穿越鐵路、公路等所需各種證件、批件，處理工程中應由甲方解決的其它問題。

　　8.1.4按時辦理撥款和結算。

　　8.1.5按雙方商定的分工范圍和要求、時限供應材料和設備。

　　8.1.6組織工程竣工驗收。

　　8.2乙方義務：

　　8.2.1認真審閱施工圖設計文件，參加施工圖設計會審，編制施工組織設計，做好施工準備工作。

　　8.2.2開工前檢查清點設備、主要材料、落實施工條件。竣工時做好(甲方籌料時)工余料點交工作。

　　8.2.3嚴格按審定的施工圖設計進行文明施工，保證工地設備和人身安全，確保工程質量，按期報送施工進度表;履行合同條款，如期完工。

　　8.2.4按照政府主管部門規定提供竣工驗收技術資料，參加竣工驗收，辦理工程竣工結算。

　　九、適用法規、標準：

　　9.1本工程適用國家法律、法規及政府主管部門相關規定。

　　9.2技術標準執行政府主管部門各專業施工及驗收技術規范。

　　9.3其他：

　　十、器材籌供：

　　10.1甲方籌供的設備和材料為： 。

　　10.2乙方籌供的設備和材料為： 。

　　10.3雙方對工余料的管理約定如下：

　　10.4籌供設備、主要材料的一方，應按照設計規定的種類、規格、數量籌供設備材料。其質量標準應達到政府主管部門規定的產品指標和設計要求，應具有合格證及進網許可證，并于開工前運抵商定的分屯點或工程施工工地，經雙方工地代表約定日期檢驗合格后使用。對檢驗不合格或種類、規格不符的設備、材料及多余清單的器材，由采購器材的一方負責保管并及時調換。

　　十一、驗收：

　　11.1乙方應認真按照本合同確認的驗收辦法規定的技術標準、規范、設計和會審紀要的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接收甲方代表及委派人員的檢查檢驗。檢驗不合格，屬乙方原因導致返工修改的費用由乙方承擔。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經濟支出，由甲方承擔。

　　11.2隱蔽工程在隱蔽前由乙方自檢合格后，由乙方通知甲方工地代表到現場檢驗，經雙方檢驗合格，辦理隱蔽工程文件簽證手續，該文件作為竣工資料的組成部分，竣工驗收時不再對已簽證的隱蔽工程內容進行驗收。驗收不合格，乙方在限定工期內修改后重新驗收。

　　11.3工程竣工驗收，應以甲方規定的施工及驗收規范、施工圖設計、會審紀要、工程變更單為依據。

　　11.4竣工驗收時，乙方向甲方代表提供完整竣工資料 份(甲方簽證后退給乙方一份)和竣工驗收報告。甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告后七日內組織驗收，經驗收合格十日內簽署竣工驗收報告�？⒐を炇請蟾嫘栌呻p方工地代表簽署，并由雙方單位蓋章。

　　11.5竣工日期為甲方簽署竣工驗收報告的日期。

　　11.6本工程要求的驗收類型為：

　　(1)二步驗收。經初驗合格簽字之日，工程移交甲方管理，經試運行期滿，終驗合格簽字之日為竣工日期。

　　(2)一步驗收。工程驗收合格簽字之日為竣工日期，同時工程移交甲方管理。

　　十二、工程設計變更：

　　12.1乙方必須按審定的施工圖設計施工，不得擅自修改。

　　12.2甲方由于使用和維護的需要或乙方提出合理化建議被采納變更設計時：

　　12.2.1屬于施工圖設計文件中的一般問題，經雙方協商，由甲方工地代表簽證工程變更單后，乙方可按變更后的內容施工。

　　12.2.2屬于施工圖設計的較大修改，由甲方征得設計單位同意，并出具設計變更文件后，交乙方按設計變更文件的內容施工。

　　12.2.3甲方如需變更設計，應提前十天將變更單書面通知乙方。

　　十三、保修：

　　13.1本工程保修期為：自雙方在竣工驗收合格證書上簽字之日起 天。

　　13.2因甲方原因造成的返修，其修理費由雙方另行協商。

　　十四、安全：

　　14.1甲方有權對乙方的安全措施及落實情況進行檢查監督,對乙方的安全隱患有權提出并要求乙方整改。

　　14.2乙方應嚴格按照安全生產操作規程及甲方的要求進行作業，應采取措施防止各類生產安全事件的發生。乙方因安全問題造成甲方、乙方或第三方人員傷亡或財產損壞，或造成甲方通信阻斷，應由乙方負責賠償并承擔相關法律責任。

　　十五、違約責任：

　　15.1乙方不能及時完工，每逾期一日須按合同預算總價款的___%向甲方支付違約金。 15.2乙方工程質量達不到設計和規范要求，或發生其它使合同無法履行的行為，應按合同條款約定向甲方支付合同預算總價款___%的違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。

　　15.3除非雙方協議將合同解除，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后,仍應繼續履行合同。

　　15.4若乙方安全生產工作措施薄弱、各類安全隱患較多、問題及事故頻發、出現較大安全生產事故等，甲方有權解除合同，并要求乙方支付合同預算總價款___%的違約金。

　　15.5因非甲方原因造成的返工，材料費和人工費由乙方承擔。

　　15.6在工程施工過程中，乙方對所獲知的甲方的商業秘密、技術資料等事項負有保密責任，并不得利用所獲知的商業秘密侵犯甲方的權益，否則甲方有權解除合同并追究乙方相關法律責任。

　　十六、爭議解決方式：

　　在合同履行過程中發生的與本合同有關的爭議，雙方首先應友好協商解決，協商不成的，雙方同意將爭議按照下列第____種方式解決：

　　(1)提交______仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向合同簽訂地人民法院起訴。

　　十七、合同的生效：

　　本合同自雙方加蓋公章或合同專用章之日起生效。

　　十八、合同份數：

　　本合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份，具有同等法律效力。

　　十九、其他約定事項：

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

基礎建設施工合同 篇15

　　合同編號：

　　訂立合同雙方：

　　定作人：(以下簡稱甲方)

　　定作人法定代表(負責)人：

　　簽約人：

　　定作人承辦單位：

　　聯絡人：

　　聯系電話：

　　定作人機構地址：

　　傳真電話：

　　承攬方：(以下簡稱乙方)

　　承攬方法定代表(負責)人：

　　簽約人：

　　承攬方營業執照：

　　施工資質：

　　承攬方施工項目經理：

　　手機：

　　承攬方機構地址：

　　傳真電話：

　　銀行開戶許可證：

　　開戶行：

　　帳戶：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：

　　第一條標的

　　本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為：_______元。

　　第二條制作grc裝飾件規格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)略

　　注：以上每平方米grc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。

　　第三條工程概況及承包范圍

　　1、工程名稱：_______郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程

　　2、工程地點_______郵政局生產業務樓施工現場

　　3、承包范圍：grc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷；

　　4、承包方式：包工包料(grc裝飾材料廠商：_______)；

　　5、工程造價：本工程總造價按乙方于_______年_______月_______日上午參加_______組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。

　　第四條工程期限與保障責任

　　1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計_______天；

　　2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延；

　　3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。

　　第五條甲方責任

　　1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房；

　　2、提供施工用雙排腳手架；

　　3、負責施工現場各施工單位間的協調工作；

　　4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。

　　第六條乙方責任

　　1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等；

　　2、認真組織施工，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工；

　　3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任；

　　4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作；

　　5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　第七條工程付款及結算方式

　　1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款；

　　2、乙方帶料進場開始施工_______日內，甲方撥付工程總價_______%的工程款；

　　3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起_______日內，再撥付工程總價_______%；

　　4、工程質保金為工程總價_______%，質保期_______年。質保金在_______年后無工程質量問題時，于_______年_______月_______日付清。

　　第八條施工及竣工驗收

　　1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果；

　　2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。

　　3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。

　　第九條乙方服務承諾

　　1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少于_______年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證_______小時趕到現場；

　　2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護；

　　3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。

　　第十條雙方違約責任

　　1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除_______‰違約金。

　　2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_______元的違約金。

　　3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_______元違約金。

　　4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款時加罰違約金。

　　第十一條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第_______種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　�、佟⒁蚵男斜竞贤�發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交_______仲裁委員會仲裁；

　　②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十二條附則

　　1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　簽約人：簽約人：

　　簽約地點：

　　簽約日期：年月日

基礎建設施工合同 篇16

　　甲方：以下簡稱甲方

　　乙方: 以下簡稱乙方

　　根據與建設單位簽訂的《 建設施工合同》和公司有關管理制度，現將該工程進行內部發包，經雙方協商一致，簽訂如下施工合同：

　　一、工程概況

　　1、 工程名稱：

　　2、承包范圍：

　　3、承包形式：

　　二、工程期限： 年 月 日至 月 日，工期:

　　三、工程質量：乙方應認真按照施工規范，技術標準和設計圖紙要求施工，接受監理單位的監督,保證質量合格。工程完工后，乙方按國家有關規定保修。

　　四、合同價款：乙方承擔與施工相關的一切直接費和現場行政收費，承包價：按總價提取管理費 %，稅金由乙方承擔。

　　五、安全責任：乙方應按現行安全操作規定，采取嚴格

　　的安全防護措施，全體施工人員應參保，如發生安全事故，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。

　　六、文明施工：乙方應搞好現場文明施工，建立健全的各項工地管理制度，隨時接受發包方、甲方、質檢、監理及有關管理部門的指導和檢查。

　　七、獎懲辦法：

　　八、付款辦法：按發包方付款進度支付乙方工程款，甲方提留款在竣工結算前分批收清，工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前，乙方全額帶資完成該工程。

　　九、其它：

　　1、在簽訂合同時，乙方須按工程總造價的2 %交納工程保證金，待工程竣工結算后，按合同結算。

　　本合同一式二份，雙方簽字后生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月   日

基礎建設施工合同 篇17

　　甲方：_____________________ 乙方：_____________________

　　地址：_____________________ 地址：_____________________

　　電話：_____________________ 電話：_____________________

　　茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：

　　一、工程依據和技術指標

　　1.發電機組型號：_____________ ;冷卻方式：_____________;臺數：_____________。

　　2.技術指標

　　根據(《國家城市區域環境噪聲標準》GB3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______db(A)。

　　評價點位置：__________________________________________

　　所屬區域：____________________________________________

　　噪聲標準：白天________db(A);晚上________db(A)。

　　注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據GB3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

　　二、噪音治理要求

　　1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。

　　2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發電機正常運行。

　　三、噪音治理措施

　　采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。

　　四、承接方式

　　乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。

　　五、完成期限

　　在合同簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。

　　六、施工條件及協作事項

　　________________________________________。

　　七、工程費用及支付辦法

　　總工程費用為：________________

　　付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內付清余款。

　　八、其它

　　1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。

　　2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。

　　3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

　　委托方(甲方)：________________

　　承接方(乙方)：________________

　　簽訂時間：______年______月____日

基礎建設施工合同 篇18

　　發包人： (以下簡稱甲方)

　　承包人： (以下簡稱乙方)

　　依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自愿、公平和誠信原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：建筑面積約 960 平方米

　　資金來源：自籌、集資建戶

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：設計圖紙范圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外墻普通涂料裝飾、內墻粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。

　　三、合同工期

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總日歷天數： 天。

　　四、質量標準要求

　　工程質量標準：合格，并保證房頂不滲水。

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (￥：1420800元)，按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方，即不再支付任何補助費用。

　　六、合同付款方式：乙方第貳層封頂后(含基礎)，甲方按造價70%支付前兩層工程款，以后每現澆一層按造價80%付款。

　　七、承包人向發包人承諾：按合同約定進行施工，竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。

　　九、相關合同條款(未用條款)：

　　(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場，包括路道，施工過程中，所耗用的水電費用由乙方負責。

　　(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地，積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。

　　(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建筑物、建筑物的保護工作，乙方不承擔一切稅費。

　　(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。

　　(五)工程所需繳納的建筑營業稅及其他各種稅費由甲方負責，乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。

　　(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任，并對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任，甲方不需承擔任何責任。

　　(七)工程如中途因甲方報建等原因停工，甲方應按完成進度進行結算，并承擔與工程直接相關的經濟損失。

　　(八)相關施工要求及計算方法、違約責任：

　　l、出檐、走廊、陽臺折半計算面積，屋頂如有斜屋面折半計算。

　　2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求，甲方須提前通知乙方，如因材料不合格造成的問題由乙方負全責，甲方還可要求返工。

　　3、排污排水系統必須布局合理，總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。

　　4、甲方必須按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元處罰。

　　十、1、如果甲方按進度無法支付工程款，按3%月息計算。

　　2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼，水泥標號325#。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

基礎建設施工合同 篇19

　　尊敬的審判長、審判員：

　　受某集團有限公司的委托，經廣東某律師事務所指派，我們擔任本案上訴人代理人，經查閱案卷材料，參加庭審，現發表如下代理意見，供合議庭參考。

　　關于《支付款及扣除款項確認表》的意見

　　一、《支付款及扣除款項確認表》無效，不應據此扣除上訴人工程款408991.2元。

　　第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委托書》，委托“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認，被上訴人明知或應知黃某并不是收款信息的知情人，黃某無權也沒有能力核對“支付款項”。被上訴人不與明確的受托收款的單位進行支付款的確認，顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息，沒有能力核對“支付款”的信息，卻擅自進行確認，也具有過錯。黃某簽署確認表的行為屬于超越代理權限的無權代理行為，且被上訴人明知屬于無權代理行為，上訴人對該確認表從不知情，且從未追認，因此，該確認表應認定為無效。

　　第二、“扣除款項”對于上訴人而言，首先是“應收工程款”，只有先確認這些款項是上訴人應收取的，被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委托書》中，上訴人已經明確委托“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”，因此，該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某并非

　　深圳分公司的代理人，被上訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認，直接影響了深圳分公司對工程款的收取，與上訴人的明確授權相悖。因此，同理，黃某的無權代理行為應認定為無效。

　　第三、黃某的代理權限是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務，進行合同的商談，以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行為已經超出了上訴人根據《授權委托書》對他的授權，同樣屬于無權代理行為。

　　1、黃某在行使代理權時必須以上訴人的名義，以個人名義不在授權范圍內。而在確認表中，黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其上訴人代理人的身份，僅僅簽署了個人的名字，而打印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱并沒有在“確認人”處。因此，黃某以其個人名義在“確認人”處簽字，并不在授權委托書授權范圍內，屬于其個人行為，不應約束上訴人。

　　黃某行使代理權，在其他法律文書上簽字時，就嚴格遵照了《授權委托書》的要求，被上訴人也明知這一點。

　　例如在12月26日黃某以委托代理人名義和被上訴人簽訂《網架鋼結構制作安裝合同》時，就嚴格遵守了《授權委托書》的要求。首先，黃某表明了委托代理人的身份，在“委托代理人”處簽字，其次，上訴人在《授權委托書》中已明確授予給黃某簽署合同的權限，黃某在合同上的簽署屬于有權代理行為。

　　但值得注意的是，黃某簽署《網架鋼結構制作安裝合同》的行為是行使《授權委托書》權限的行為，《網架鋼結構制作安裝合同》本

　　身并沒有授予黃某任何權利。一審認為“在雙方簽訂的《網架鋼結構制作安裝合同》中，確認黃某為某公司在該合同履行中的委托代理人，故其行為應視為代表某公司做出的”，顯然是錯誤的。

　　2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬于“洽談業務過程中的事務”，也不屬于“進行合同的商談”，在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下，更不屬于“本工程業務、施工管理等相關事項”。

　　綜上，黃某超越代理權限，擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》，屬于無權代理行為，且被上訴人也明知黃某屬于無權代理，事后上訴人不知情，也從未追認，因此，該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定為無效，不應據此扣除工程款。

　　二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中簽署，其簽署行為無效，不能證明確認表的真實性和合法性。

　　根據《建設工程監理規范 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定，監理員應履行以下職責：“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，并做好檢查記錄; 3 復核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據并簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作，發現問題及時指出并向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中并沒有包括對工程款進行核實和證明的內容。更何況，項目監理員應當在業主委托范圍內開展工作，本案中，也沒有任何證據

　　證明該監理員獲得了業主的相應授權。

　　該監理員的行為還違反了《建設工程監理規范》5.5.9 條的規定，“未經監理人員質量驗收合格的工程量，或不符合施工合同規定的工程量，監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架并承擔費用，根據合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬于上訴人的施工范圍。因此，“滿鋪施工平臺”的工程量不應計入上訴人應完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應只計量上訴人的施工量，而該監理員卻不顧自己的職責，超越自己的權限，對不符合施工合同的工程量，隨意亂計，其行為因違法而無效。

　　三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》，并不能證明被上訴人有權扣除上訴人的哪些款項，且扣除這些款項明顯違背合同約定。

　　第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除，沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字，而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。

　　第二、這個確認表并沒有確認這些費用是被上訴人支出的，因此不能證明被上訴人有權扣除，這個確認表也沒有確認上訴人是義務承擔主體，因此，不能證明應該從上訴人處扣除。

　　第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”共計408991.2元，金額巨大，但沒有任何原始憑證相佐證，就如被上訴人要求上訴人承擔的維修費，尚且還有結算單、發票相佐證，而此處卻單純幾個數字，其真實性顯然無法令人相信。

　　第四、根據合同第2.1條的約定，本合同是“包死價”，因此，雙方都無權變更合同的價款。依據合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架并承擔費用，根據《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術規范》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平臺”。因此該費用應該由被上訴人承擔，在沒有任何合同進行變更的情況下，被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額，顯然違背了“包死價”的約定。

　　同理，“鋁塑板施工”根據合同第一條第3款的約定屬于上訴人的工程范圍，包括在工程總價里，根據被上訴人自己提交的證據，被上訴人已確認鋁塑板施工是由上訴人完成的，在被上訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應費用不但與合同相悖，而且違背了公平原則。

　　關于維修義務及維修款的意見

　　一、本案訟爭的維修事項屬于合同第八條約定的“質量保修”范圍。

　　根據一審查明的事實，上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定：“建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月

　　8日開始，工程進入保修期，即使認可被上訴人在20xx年7月19日曾發函，上訴人也只應承擔“質量保修”的義務

　　二、上訴人積極履行了保修義務。

　　根據被上訴人提交的證據18，上訴人已經明確答復被上訴人，上訴人于7月13日派人進行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運動會于7月16日開幕(證據17的內容)，因此，被上訴人通知暫停維修。并告知上訴人施工人員每日在現場巡邏，以便及時維修。被上訴人并未對上訴人的此一回復提出任何異議，應認定為被上訴人認可了上訴人陳述的事實。

　　三、被上訴人不顧上訴人的反對，將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修，屬于違法無效的行為，其支付的費用和由此導致的后果應由被上訴人自行承擔。

　　被上訴人分包的工程是專業工程，屬于專業分包，在被上訴人提交的證據11、12里也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修，被上訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質，更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質，就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工，根據解釋第一條“承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的”應認定合同無效的規定，這一承包行為顯屬無效。根據解釋第四條：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用，依法也應當被收繳，而不應將該費用轉嫁到上訴人身上。

　　四、即使上訴人需承擔保修義務，需要支付因保修產生的費用，根據合同第8條的規定，也應先從質量保修金內扣除，不足部分才由上訴人支付。

　　關于提供施工圖紙和竣工資料的意見

　　一、依據被上訴人提交的證據14及上訴人提交的證據3，均能證明上訴人已經將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據14第10點的內容為：“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符，施工工藝較差……。”從該內容看，被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進行檢查驗收的，足可證明被上訴人已經拿到了施工圖紙。

　　上訴人提交的證據3，一審已經認可其真實性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。

　　爭議工程施工完畢并得到被上訴人認可的事實，證明了圖紙已經得到包括被上訴人在內的各方的認可。

　　二、組織審核施工圖紙的義務主體是被上訴人，被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審核，上訴人從未拿到過經審核的施工圖紙，也根本無法給付被上訴人經審核的施工圖紙。

　　依據《合同》第五條雙方責任第(一)款第2項內容，明確約定了被上訴人對圖紙的組織審核義務。《合同》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審核通過。

　　在上訴人向被上訴人交付施工圖紙后，被上訴人依照合同約定，本應組織三方對圖紙進行審核，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經組織三方審核施工圖紙，被上訴人也從來沒有將經審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工，且工程已經完工并由被上訴人投入實際使用，證明雙方在合同的實際履行已經一致同意變更了合同的原約定。

　　如果被上訴人執意要求上訴人交付經審核的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核，在被上訴人將審核通過后的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務，否則，這一義務就是無本之木。

　　綜上，一審判決扣除上訴人應得的工程款408991.2元，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據，請二審法院依法予以改判。

　　代理人：