承攬合同范本（通用20篇）

承攬合同范本 篇1

　　經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。

　　一、 甲方提供原料情況：

　　品(材料)名：

　　規格型號：

　　單位：

　　數量：

　　單價：

　　金額：

　　交貨日期：

　　超欠幅度%：

　　供應辦法：

　　二、乙方加工產品的義務

　　1. 質量標準：

　　2. 質量檢驗及驗收辦法：

　　3. 包裝要求及費用負擔：

　　4. 交貨(運輸)辦法及地點：

　　5. 貨款共計人民幣(大寫)：

　　6. 結算辦法及期限：

　　7. 其他：

　　三、違約責任：

　　第一點：甲方的違約責任

　　(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應負責賠償乙方損失。

　　(2)中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值　　%的違約金。

　　(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之　　的違約金。

　　(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

　　(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

　　(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

　　(8)其他。

　　第二點：乙方承擔的違約責任

　　(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

　　(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值　　%的違約金。

　　(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

　　(4)未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

　　(5)不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

　　(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　(7)未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的，應負責賠償。

　　(8)其他：

　　本合同一式　　　 份。有效期自請填寫有效起始時間　　　　到請填寫有效終止時間　　　　　　止。

　　甲方：請填寫定作方　　　　　　　　乙方：請填寫承攬方

　　法定代表人：　　　　　　　　　　　法定代表人：

　　電話：填寫定作方辦公電話　　　　　電話：填寫承攬方辦公電話

　　地址：填寫定作方住所　　　　　　　地址：填寫承攬方住所

　　開戶銀行：填寫定作方開戶銀行　　　開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行

　　賬號：填寫定作方賬號　　　　　　　賬號：填寫承攬方賬號

承攬合同范本 篇2

　　發包方：________________________ 　　法定代表人：____________________

　　承包方：________________________

　　法定代表人：____________________

　　雙方根據________________________，經協商簽訂本合同。

　　一、承包形式為上交利潤遞增包干。

　　二、承包期限自___年___月___日起至___年___月___日止，共___年。

　　三、上交利潤數額

　　1.承包方上交利潤包干基數為

　　2.承包方按_______遞增_______%比例上交利潤。

　　3.承包方上交利潤時間按___計算，即___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元。

　　四、企業留利分配

　　┌───────┬───────┬───────┬───────┐

　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│

　　│　項　目　　　│生產發展基金%│福利基金%　　│獎勵基金%　　│

　　├───────┼───────┼───────┼───────┤

　　│　企業留利　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│

　　└───────┴───────┴───────┴───────┘

　　五、國家指令性產品供應計劃和生產計劃

　　六、主要經濟技術指標

　　1.__________年末固定資產原值_____萬元，承包期間固定資產增值總額為_____萬元，其中_____年_____萬元;_____年_____萬元;_____年_____萬元;_____年_____萬元;_____年_____萬元。

　　2.國家資產的維護____________________;設備完好率達到_____%;固定資產凈值率_____%。

　　閑置資產處理辦法____________________

　　3.新產品開發______項，主要新產品是____________________。

　　4.承包期間技術改造投資總額______元;______年為______元;______年為______元;______年為______元。

　　5.產品質量要求_______________________________________。

　　6.主要物資能源消耗指標________________________________。

　　7.安全生產和雙保指標__________________________________。

　　8.出口創匯指標_______________________________________。

　　9.產值指標___________________________________________。

　　10.人均上交利潤______________________________________。

　　七、貸款歸還，承包前的債權債務處理：_______________________。

　　八、雙方權利和義務

　　(一)發包方：

　　1.應按承包合同規定，監督企業管理好資產，監督企業依法經營，照章納稅，履行合同;做好指導、協調、服務工作。

　　2.對承包方因經營管理不善，在_____時間內完不成上交利潤_____%，或嚴重違法經營______________________的，發包方會同有關部門核查后，可依法定程序解除承包合同或者更換經營者。

　　3.按合同規定兌現獎罰條款。

　　4.______________________。

　　(二)承包方：

　　1.承包方的經營者_______是企業在承包期間內的法定代表人，對企業的生產經營管理活動負有全面責任，按照《中華人民共和國全民所有制工業企業法》第45條規定行使職權。

　　2.在國家法律、政策、計劃允許的范圍內，承包方有權建立以經營者為首的生產經營管理系統。

　　3.承包方必須遵守國家法律，執行國家政策和計劃，完成合同規定的各項指標和任務，維護國家、企業和職工的合法權益，正確處理企業內部的分配關系。

　　4.承包方完成或超額完成承包指標時，分別下列情況，對企業經營者進行獎勵：

　　(1)__________________________。

　　(2)__________________________。

　　(3)__________________________。

　　5.承包方完不成承包指標時，分別下列情況，對企業經營者進行處罰：

　　(1)___________________________________________________。

　　(2)___________________________________________________。

　　(3)___________________________________________________。

　　6._____________________________________________________。

　　九、違約責任

　　1.發包方違約或非法干預，給承包方造成經濟損失，相應調整當年上交利潤或延長承包期限。

　　2.承包方完不成上交利潤指標，除由經營者和其他負責人按合同規定賠償外，不足部分以企業資金補足。

　　3._______________________________________________。

　　十、爭議的解決方式

　　因本合同發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，以下列第_____種方式解決：

　　1.向_____經濟合同仲裁委員會申請仲裁：

　　2.向_____法院起訴。

　　十一、雙方約定的其他事項

　　十二、本合同自_____起生效。合同正本一式兩分，發包方、承包方各執一份，副本一式_____份，分送_____，_____，_____。

　　發包方：(蓋章)__________________　　　　　　　承包方：(蓋章)__________________

　　法定代表人：(蓋章)__________________　　　　　法定代表人：(蓋章) ______________

　　┌──────────────────────────────────┐

　　│　鑒(公)證意見_____　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　│　　　　　經辦人_____　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鑒(公)證機關(章)　│

　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　___年___月___日　　│

　　└──────────────────────────────────┘

　　簽約日期：_____年_____月_____日

　　簽約地點：──────────

承攬合同范本 篇3

　　承攬方(乙方)：

　　代表人：

　　職務：

　　電話：

　　經雙方協商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執行。

　　一、甲方供應原材料：

　　原材料：

　　規格：

　　單位：

　　數量：

　　日期：

　　成品單位耗用量：

　　二、乙方完成產品情況：

　　品種：

　　規格：

　　單位：

　　數量：

　　加工費：單價　　　　　金額

　　三、技術資料、圖紙提供辦法及保密：

　　四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法：

　　五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法：

　　六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：

　　七、貨款及費用結算辦法及期限：

　　八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　簽訂時間：

承攬合同范本 篇4

　　定作方：

　　承攬方：

　　定作方因制作安裝 標識牌，發包給承攬方，有關事宜，經雙方協商一致，達成如下協議： 一、定作方將神舟管業辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經驗收合格提供有效發票后，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。

　　二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內容為：

　　1) 制造的內容：“”;

　　2) 漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母;

　　3) 漢字為3m(高)*2.5m(寬)，英文高為1.5m;

　　4) 字體白天及夜晚均為紅色;

　　5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;

　　6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內襯高強度鋼管;焊接部位應采取防銹措施;

　　7) 全部工程應抗除臺風、龍卷風、地震以外的自然破壞因素;

　　三、承攬方應于20xx 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。

　　四、該標識牌的質保期為兩年，自交付之日起計算。質保期內，承攬方應經常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標識牌的不穩定因素及可能造成危及他人生命、財產安全的隱患有權向承攬方提示，承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質保期內嚴重破損不能修復時，承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規格、材料相同的新2*2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質保期滿后，承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。

　　五、本合同相關定作方發布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力。

　　六、定作方負責將電源關到工程地點30米以內。

　　七、對于可能發生的由于施工質量問題而導致的標識牌損壞造成后果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發生意外與定作方無關;安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內外裝修、構件、電器等。

　　八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經營權或所有權的轉讓而失效，該標識牌經營權或所有權的受讓者有權取得轉讓后定作方的相應權利。

　　九、合同未盡事宜，雙方可協商解決。如協商不成，雙方均可向寶應縣人民法院起訴。

　　十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。

　　十一、該合同一式三份，由定作方執兩份，

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬合同范本 篇5

　　委托方(甲方) 承接方(乙方)

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：____區____街____單元____室

　　二、形式結構：____層式 ____室____廳____廚____衛

　　三、工程項目：

　　1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_____ ____元人民幣。

　　七、付款方式：為確保工程質量，暫扣500元押金， 年 4 月_ _日至 年 7 月 日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

　　八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。 甲方： 乙方：

　　簽字(蓋章) 簽字(蓋章)

　　聯系電話： 聯系電話：

　　年 月 日 年 月 日

承攬合同范本 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　鑒于甲方系發包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自愿，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：

　　工程地點及概況：

　　工程名稱：____________________________________。

　　工程建筑面積：________________________________。

　　工程戶型結構：________________________________。

　　工程項目：____________________________________。

　　工程價款及付款方式：

　　1.本工程總價為________元，大寫_________。

　　2.本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。

　　3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

　　三、承攬方式：

　　乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

　　四、材料提供：

　　關于材料供應，甲乙雙方充分協商采用____方式供應材料。

　　a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

　　b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。

　　四、質量標準及驗收期限：

　　施工要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

　　五、施工期限：

　　工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

　　六、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

　　2.由于乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

　　3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

　　七、其他約定：

　　1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

　　2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

　　3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

　　4.乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

　　5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

　　八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。

　　九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　地點： 地點：

　　電話： 電話：

　　年 月 日 年 月 日

承攬合同范本 篇7

　　委托方： (以下簡稱甲方)

　　加工方： (以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷 紅丹 防銹底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。 四、加工量、單價及總金額

　　1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

　　4、本合同采用的定價方式結算。

　　五、運輸方式：需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬元為定金， / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。

　　3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

　　七、雙方責任 甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

　　2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下跌前的原價格結算。

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

　　4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。

　　八、質量驗收

　　1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

　　2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權對相關構件自行處理，且無需向甲方承擔任何責任。

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。 4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。

　　甲方：(蓋章) 乙方：

　　年月日：

承攬合同范本 篇8

　　甲方： 乙方： 

　　因甲方樓房需要維修，甲方住宅用戶反復協商推選羅建章為甲方代表，與乙方多次協商，在平等、自愿、誠實守信的原則下，甲乙雙方達成如下定做承攬維修房屋協議：

　　一、甲方需要維修的房屋坐落在桃源縣漳江鎮建設路原桃源縣酒廠安置小區，住戶：羅建章、鄭壽林、劉慧云、文和清、彭毛本。

　　二、甲方支付乙方維修費共計柒仟元整(￥：7000.00元)(甲方負責材料費、工人工資、稅費)。

　　三、甲方要求乙方給小區右側西頭3單元房屋頂上由原小瓦換大紅瓦，并更換爛檁子、爛栓披、加新栓披。換下的原小瓦、爛檁子、爛栓披歸乙方所有。

　　四、乙方自行組織勞動技術工人，工資、福利、安全保險、勞動工具均由乙方自行負責，與甲方無關，安全事故由乙方自行承擔也與甲方無關。

　　五、乙方維修必須達到甲方的要求，由甲方的代表羅建章、鄭壽林、文和清負責對乙方的質量監督，乙方維修達到甲方要求驗收合格后，再由甲方支付乙方維修費。

　　六、乙方完工并清掃垃圾后，甲方驗收合格，由甲方一次性付清全部維修費柒仟元(7000.00元)。

　　七、樓頂掉下的各種物件，砸爛財產或樓下人員的有關損失均由乙方負責，甲方不負任何責任。

　　本合同一式二份，雙方各執一份，從簽字之日起具有法律效力，發生糾紛按照《合同法》中的承攬合同依法處置。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬合同范本 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點： 。

　　3、承攬方式：該工程為包工包料(即包清工) 。

　　二、工程工期

　　1、本工程的工期從 年 月 日至 年 月 日，總日歷天數_______天。

　　2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。

　　3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩

　　三、承包價款及支付方式

　　1、工程款總價為 元。

　　2、支付方式：合同簽訂后支付 工程款，工程竣工驗收合格后甲方向

　　乙方支付的工程款應達到工程款總額的 %，剩余 %的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。

　　四、工程質量標準及驗收

　　在施工過程中，乙方應嚴格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續精心施工，認真執行國家現行施工標準及驗收規范。

　　五、雙方責任和權利

　　(一)甲方的責任和權利

　　1、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。

　　2、乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。

　　3、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。

　　(二)乙方責任和權利

　　1、遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。

　　2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃)，合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

　　3、乙方的技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。

　　4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

　　5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。

　　6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。

　　7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。

　　8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。

　　9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

　　10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。

　　六、違約責任：

　　1、本協議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。

　　2、乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。

　　3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。

　　七、爭議的解決方式：

　　甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議，可自行協商解決，協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　八、合同的效力

　　本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。

　　十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。

　　十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬合同范本 篇10

　　發建房主方(甲)： 地址： 電話： 手機：

　　身份證號碼：

　　承攬建筑方(乙)： 地址： 電話： 手機：

　　身份證號碼：

　　甲方委托乙方承建農村居民住宅樓一幢(內墻粉刷、地磚、所有外墻三面墻磚;主體建筑：一層架空，二層、三層現澆，屋架、構造柱以及圈梁現澆等。)，為明確乙方在承攬建筑甲方樓房的權利和義務，根據《中華人民合同法》、《中華人民建筑法》等的有關規定，結合本工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信的原則，確保建房過程中堅持安全、優質、高效、低耗的原則，現經雙方充分協商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。

　　一、施工安全：

　　1、乙方在施工過程中，要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等等的事故責任人由此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任一概與甲方無關，如施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理，并支付一切保險費用，此費用已包含在工程造價中。

　　2、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須要對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質量。

　　二、施工要求：

　　1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑，承包范圍中含土建工程的一切工作。

　　2、甲方負責提供飲用的茶水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、砂子、水源、鋼材等建筑材料。

　　3、乙方盡量避免在下雨天施工，以免影響房屋的質量。

　　4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安全施工由甲方負責。

　　5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用已包含在工程造價內。

　　6、所有的乙方人員吃飯、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

　　三、工程質量：

　　1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。

　　2、乙方砌筑施工時應保證質量。使用前必須把磚頭澆水濕潤，砂漿的飽滿度必須要達到要求，采用“三個一”砌筑法，即一塊磚、一鏟灰、一擠揉。

　　3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄，返工修改后仍不能達到約定使用條件的乙方應當承擔工程質量違約責任，賠償相應的材料款和人工給甲方，在工程結算時進行扣除。

　　4、房屋建成后，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的人工及材料等費用，一并賠償甲方由此造成的損失。

　　四、工期延誤：

　　無正當理由，乙方不能延誤施工，由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：

　　1、因停電或下雨等造成停工;

　　2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;

　　3、甲方同意給予順延的其它情況。

　　五、工程造價：

　　1、全部工程造價合計人民幣作價格調整。

　　2、澆筑樓層砼時，甲方不再支付乙方大小工人的勞務報酬、飯菜錢、煙酒等費用;必要的招待與其他人家蓋房招待相同。

　　六、建房工期：

　　建房工期為 天，自年月日起， 個日歷天。附今年春節前，主體結構包括屋面工程必須封頂，屋面瓦必須要蓋好。

　　七、付款方式：

　　開工付款(基礎圈梁澆筑結束)后付 元;主體結構封頂屋面瓦蓋好付 元;工程竣工驗收合格后付 元，一年質保金 元(竣工驗收滿一年后支付)。

　　八、違約責任和爭議的解決辦法：

　　1、工程質量達到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有的損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采用消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方嚴重違約，甲方有權解除合同，辭退乙方，并只需支付按照已完成的工程量人工費的50%給乙方。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款的辦法規定，按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。

　　4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。

　　九、合同的生效與終止：

　　1、本合同一式叁份，甲乙雙方當事人各執一份，公證一份;

　　2、本合同自簽訂之日起生效;

　　3、在工程竣工驗收合格后，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。

　　十、其它：

　　以上合同，雙方必須共同遵守，如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：

　　見證方簽字(蓋章)：

　　年月日

承攬合同范本 篇11

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　甲、 乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

　　一、工程概況

　　1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。

　　2、分項工程單價： 1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

　　3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

　　4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。

　　二、付款方式：

　　1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。

　　2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩余 5% 為工程質保金，質保期為 6 個月。

　　三、甲方責任

　　1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

　　2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;

　　3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物;

　　4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠;

　　5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;

　　6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

　　三、乙方責任

　　1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;

　　2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;

　　3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

　　4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

　　四、質量要求

　　1、嚴格按照甲方要求施工。

　　2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。

　　3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

　　4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

　　5、木制道具清水漆必須噴。

　　6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;

　　7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;

　　8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

　　五、安全施工與檢查

　　1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;

　　2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的其他一切費用;

　　3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

　　六、違約責任

　　1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金 20% ;

　　2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。

　　七、合同解除

　　1、合同履行完畢后，本合同自動解除;

　　2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同;

　　3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。

　　八、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

　　甲方(簽章)： 乙方(手印)：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 身份證號(復印件附后)

　　本合同簽約代表人： 電 話

承攬合同范本 篇12

　　委托方： (以下簡稱甲方)

　　承攬方： (以下簡稱乙方)

　　根據〈〈中華人民共和國合同法〉〉第十五章關于承攬合同的規定，經過甲、乙雙方充分協商約定，由乙方承擔甲方的作業，并約定以下條款以便雙方共同遵守。

　　一、 承攬項目： 具體內容和要求：

　　二、數量(設計數量)：

　　三、質量標準：

　　四、價款

　　1、合同價款說明：生產成本按現時現地條件勞動定額執行

　　(一)輔助工資：按直接生產工人工資總額提取。

　　(二)附加費：(費率20%)

　　內容包括：1、承攬作業人員因工、非因工負傷、疾病的醫療費、就醫路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟費。

　　2、承攬作業人員的直系親屬因疾病或死亡而發生的醫療費、住院費、就醫路費及喪葬費、補助費、救濟費。

　　3、承攬作業人員所有的福利方面和補助費。

　　4、承攬作業人員的旅差費、辦公費、簽證部門提取費。

　　5、承攬作業人員的勞動保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。

　　6、不可遇見費及其他費。

　　五、承攬作業地點：

　　六、乙方承攬工作期限：自年月日起至年月日止。

　　七、驗收：

　　1、乙方應在甲方規定的時間內完成承攬工作，承攬工作完成后及時通知甲方驗收，甲方派人巡查后認為符合驗收條件時，組織相關部門進行驗收。

　　2、甲方應按照同行業的標準及本合同第三條規定的標準進行驗收。

　　3、甲方驗收合格后應向乙方出具驗收合格手續。

　　八、結算

　　1、甲方在出具驗收合格手續后與乙方進行結算。

　　2、結算的價款應以本合同第四條規定的單價和驗收手續確認的實際工作量為計算依據。

　　九、雙方的權利和義務

　　1、合同簽訂后甲方應告知乙方承攬工作區域的具體界限，并派出管理人員對乙方完成的作業成果定期檢驗。

　　2、甲方有權根據本行業驗收規范、質量標準和合同要求對乙方的履約情況進行監督檢查，發現作業大批量不合格時，有權要求乙方立即返工，嚴重違反相關規定的有權取消作業資格，并按照違反規定的程度追究責任。

　　3、甲方在乙方承攬的工作完成后，應按規定的時間及時進行驗收和結算。

　　4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作，自行組織生產，自籌生產所需資金，自行招募、組織、管理人員;自帶生產工具、設備或畜力完成承攬勞務作業;自主決定其內部勞動組織、分配形式;自負盈虧，獨立承擔民事責任。

　　5、乙方應遵守林業政策、護林防火等方面的法律、法規，接受有關行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關法律法規等規范性文件導致甲方受到有關行政管理部門經濟處罰的，由乙方承擔的該項損失。

　　6、乙方自行承擔安全設施、安全教育、勞動保護的安全生產責任。乙方及其雇傭人員在實施承攬勞務過程中，若發生人員傷亡和財產損失應及時處理，不得影響工期，發生的賠償、補償責任和費用由乙方自行承擔。

　　7、乙方自主安排工作計劃和進度，按期完成承攬工作任務。

　　十、違約責任

　　1、甲方逾期付款的，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。

　　2、乙方逾期完成承攬工作的，每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權解除合同。

　　3、乙方勞務成果不合格的，應無償返工，因返工而造成超過合同規定工期的，應按照逾期完工承擔違約責任。

　　4、甲方擅自解除合同的，應向乙方賠償經濟損失。

　　5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的，甲方不予支付已經完工的工作價款，給甲方造成損失的應給予賠償。

　　十一、合同解除的條件

　　1、 雙方協商一致。

　　2、 發生不可抗力導致合同無法履行的。

　　3、 合同履行期限未滿，但根據乙方的現有工作進度和生產能力不可能在規定的期限內完成承攬任務，甲方有權提前解除合同，對乙方已有的工作成果進行適當補償，補償標準為已經完成工作量的60%。

　　十二、其他約定事項：

　　十三、本合同在執行過程中發生糾紛應協商解決，協商不成的，在泉陽林區人民法院提起訴訟。

　　十四、本合同經雙方簽字、蓋章并公證后生效，本合同一式五份，甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。

　　甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：

　　時 間： 時 間：

承攬合同范本 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國勞動法、合同法、建筑法》為依據，參照有關文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協商簽訂施工合同如下：

　　一、工程名稱：

　　二、施工地點：

　　三、結構形式：

　　四、發包內容及價格：整體大包(土建、水暖、電照、既有樓房的女兒墻屋面拆扒、樓梯制作等)大包干、掃地出門價，以建筑面積計算工程量每平方米(人民幣)大寫 元

　　五、資質要求：三級以上資質，簽訂合同時，將資質復印件留給甲方存檔備查。

　　六、質量要求：合格

　　七、開工日期：20xx年 月 日

　　竣工日期：20xx年 月 日

　　八、材料要求：

　　所使用的建筑材料，必須有合格證和化驗單。

　　九、付款方式：

　　1、乙方全部墊付工程款。

　　2、主體圈梁竣工后付總造價款的30%。

　　3、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價款50%。

　　4、經質檢站、監理，甲乙雙方技術人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款17%。

　　5、保質金3%，質保期為12個月，在質保期內如出現質量問題，甲方通知乙方并約定時間進行維修，如乙方不能按時進行維修，甲方派人維修，其維修費用從乙方預留的質量保金內扣除，質保期滿后按合同約定時間把質保金全部退還給乙方。

　　6、每竣工一棟初檢合格結一棟，聯合檢查全部合格結清工程款。

　　十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。

　　十一、施工期間因個別情況與業主發生爭執，由物業單位協調處理，乙方不能因此停工，拖延工期。

　　十二、在施工過程中，保證小區道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現象發生，乙方自行與業主調解。

　　十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。

　　十四、安全生產，文明施工。

　　1、施工嚴格執行安全生產操作規范，施工前須對上崗人進行安全生產，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。

　　2、施工期間發生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。

　　3、進場的各種設備、材料隨使隨進，合理堆放，保證施工現場清潔。

　　十五、違約：

　　1、甲乙又方簽訂合同后，乙方不得以任何理由退出現場或停工，如違約甲方有權拒付工程款。

　　2、不許轉包他人，如發生發現有轉包現象出現，甲方有權終止合同，所發生的費用由乙方承擔。

　　十六、施工現場三通一平，由甲方協調，費用由乙方承擔。

　　十七、合同未盡事宜，雙方共同協商解決。

　　十八、本合同雙方簽字后，具有法律效力，共同遵守。

　　十九、本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方： 乙方：

　　電話： 電話：

　　年 月 日

承攬合同范本 篇14

　　發建房主方(甲)：

　　承攬建筑方(乙)：

　　甲方委托乙方承建農村居民房四間四層，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規定，結合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房過程中堅持安全、優質、高效、低耗原則，現經雙方充分協商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。

　　一、施工安全

　　1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發生的一切費用。如出現任何施工安全事故，責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用，也不承擔任何責任。

　　2、為督促乙方為施工人員購買意外保險，甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元)，若乙方沒有為施工人員購買意外傷害方面的保險，甲方不承擔任何責任。

　　3、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質量。

　　4、保證施工現場清潔，做到文明施工。非因甲方原因而違反有關規定造成的損失和罰款由乙方承擔。 承攬人應安全施工，違規作業，造成事故損失應承攬人自行負責。

　　二、施工要求

　　1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。

　　2、甲方負責提供施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。凡甲方建房所需材料由其提供，根據施工進度乙方應提前7天通知甲方承辦;

　　3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工，以免影響房子質量。

　　4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。

　　5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等，費用由乙方自理。

　　6、乙方施工范圍房屋整體框架結構，落成后，里外墻面粉刷完畢，前面瓷磚貼工整，房屋結構由甲方提供。

　　7、架木必須牢固可靠，釘、鐵絲由甲方供應。

　　三、工程質量

　　1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質量問題按甲方規定期限整改完成。

　　2、乙方施工時要保證質量。使用濕潤好的磚頭，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。

　　3、 為確保房屋的漏水問題，乙方在做樓頂，廚房，衛生間時必須提供做防水措施(要做油)。

　　4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質量違約責任。

　　5、房屋建成后，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關損失。

　　6、質量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結構或作修改，應經雙方協商一致后方可施工。

　　四、工期延誤

　　無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：

　　1、因停電或下雨等造成停工;

　　2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;

　　3、甲方同意給予順延的其它情況。

　　五、工程造價

　　1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算)，房屋建成按實量面積計價，托出部分按前后相加的一半，東西相加的一半計算。

　　2、磚匠工按每平方米為元計算。

　　3、上樓板時，甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。

　　六、建房工期：自20xx年農歷8月11日開始施工算起， 到20xx年未下雪之前完成主體工程，粉刷等可來年農歷4月前完工。

　　七、 工程款支付方式：

　　乙方進場后，甲方將預付人民幣10000元(大寫 壹萬元整)工程款，以后將按如下進度標準分期分次付款。

　　1、各層樓板上板完工，初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;

　　2、主體完工結頂，驗收合格后7天內支付完工人基本工資(不超過工程款60%);

　　3、所有粉刷工程完工，初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;

　　4、留取工程總造價的5%作為質量保證金，期限1年，自驗收合格之日起計算，在保修期滿后，經雙方復驗，確無質量問題且經雙方簽字確認后，甲方在7天內全額付給乙方。

　　5、竣工驗收合格且結算完畢后，7天內支付清除質量保證金外的全部工程款。

　　八、違約責任和爭議的解決辦法

　　1、工程質量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。

　　4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。

　　九、合同的生效與終止。

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、在工程全部驗收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。

　　十、其他。

　　以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬合同范本 篇15

　　合同編號___________

　　簽訂日期__年__月__日

　　供方(全稱)：______

　　需方(全稱)：______

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、品名、規格、數量、價格、交提供日期：

　　┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐

　　│品│規│　　│　　│　　│金│　　 分期交(收)貨數量　　 │超欠幅度│

　　│名│格│單位│數量│單價│額├──┬──┬──┬──┬──┤　 %　 │

　　│　│　│　　│　　│　　│　│　月│　月│　月│　月│　月│　　　　│

　　├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

　　│　│　│　　│　　│　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　│

　　├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

　　│　│　│　　│　　│　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　│

　　├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

　　│　│　│　　│　　│　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　│

　　├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤

　　│總金額(大寫)　　佰　拾　萬　仟　佰　拾　元　角　分$___　　　　│

　　└──────────────────────────────────┘

　　二、質量標準、驗收方法及地點：

　　____________________________________

　　三、原材料來源及互利方法：

　　____________________________________

　　四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

　　____________________________________

　　五、貨款結算時間及方法：

　　____________________________________

　　六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：______________

　　七、經濟責任：

　　____________________________________

　　八、其他：

　　____________________________________

　　九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

　　____________________________________

　　十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終 止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主 管部門備案。

　　____________________________________

　　十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國經濟 合同法》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

　　____________________________________

　　十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本　　份，送雙方業務主管部門、 銀行各一份，工商行政管理機關二份。

　　____________________________________

　　十三、本合同有效期自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止。

　　─────────────────┬──────────────────

　　供方：法人委托書號碼___　　　　│需方：法人委托書號碼___

　　營業執照號碼　　　　　　　　│　　　營業執照號碼

　　─────────────────┼──────────────────

　　供　方：(蓋章)　　　　　　　　　│需　方：(蓋章)

　　│

　　負責人：　　　　　　　　　　　　　│負責人：

　　│

　　代　表：(簽字)　　　　　　　　　│代　表：(簽字)

　　│

　　開戶銀行：　　　　帳號：　　　　　│開戶銀行：　　　　帳號：

　　│

　　電話號碼：　　　　電掛：　　　　　│電話號碼：　　　　電掛：

　　│

　　住　址：　　　　　　　　　　　　　│住　址：

　　─────────────────┴──────────────────

　　(注：因欄目所限，內容較多的可加附頁于后)

承攬合同范本 篇16

　　甲方：

　　乙方：

　　鑒于甲方員工上下班及廠內通勤需車輛接送，乙方擁有證照齊全的客運車輛，現甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區通勤的服務事宜，經充分協商，特簽訂本合同，供雙方共同遵守。

　　第一條 服務機動車輛的型號、噸位及機械狀況

　　第二條 給付服務費的金額、時間及辦法

　　1.甲方向乙方支付的服務費詳見合同附件(行車路線表附后)，該服務費為包干價，除此 之外甲方不再向乙方支付任何費用。

　　2.甲方根據乙方實際出勤量為乙方辦理結算，同時乙方向甲方提供相應價款的油票。

　　第三條 甲方的權利義務

　　1.甲方應按時給付乙方服務費。

　　2.甲方有權督促乙方履行合同規定的義務。

　　第四條 乙方的權利義務

　　1. 乙方保證車輛設備和車容完好，能夠正常運轉。

　　2.乙方根據甲方的具體安排，按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區通勤的任 務(接送、通勤路線及站點詳見合同附件，如有變動雙方另行確認)。

　　3. 乙方車輛在為甲方服務期間不得拉運與甲方無關員工及人員，否則經甲方核實后， 甲方有權處以每次200元的罰款。

　　4. 除本合同約定的甲方應向乙方支付的服務費外，乙方在向甲方提供服務的過程中不 得向甲方員工及廠區內任何人員收取任何費用，否則經甲方核實后，甲方有權處以每次 1000元的罰款。

　　5. 嚴格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及其它相關法律法規，以保證行車安全，乙方應負擔一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財產損失。發生安全事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資報酬的，乙方應承擔甲方支付、墊付款項雙倍數額的違約金。

　　6.乙方仔細閱讀了解甲方《通勤車管理制度》，并保證嚴格遵守該制度關于乙方的各項要求，如有違反，乙方自愿接受甲方的相關處罰。

　　第五條 爭議解決

　　雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時，應當協商解決;協商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。

　　第六條 其它

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字或者蓋章后生效，《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作，與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬合同范本 篇17

　　發包方：(以下簡稱甲方) 

　　承包方： (以下簡稱乙方) 

　　根據《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規，本著互惠互利相互合作的原則，經甲、乙雙方友好協商，現就甲方廣告牌承做業務，以發包承攬給乙方，現就相關事宜，簽訂本協議：

　　一、履約保證金

　　合同簽訂時乙方須繳納履約保證金 元。

　　二、承攬經營范圍

　　見彩圖及制作清單，乙方現場制作包安裝。

　　三、承攬結算方式

　　1、結算價款：廣告牌制作費4300元。

　　2、制作完工驗收合格后，按甲方規定給予付款。

　　四、雙方的權利和義務

　　1、乙方必須服從甲方的管理，遵守甲方的各項規章制度，維護甲方的企業形象和服務品質。

　　2、乙方應依據國家相關法律法規，做到安全施工，文明經營，并承擔經營過程中所發生的一切安全事故民事賠償責任，甲方不承擔任何責任。

　　五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，未盡事宜協商解決。本合同經雙方簽字蓋章生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬合同范本 篇18

　　甲方：

　　乙方：

　　本著公平、公正、互利、自愿的原則，根據合同法有關承攬合同的規定，經甲乙雙方協商同意，就乙方提供車輛承攬運輸甲方貨物簽訂以下安全協議：

　　一、運輸車輛情況：

　　根據甲方工程施工需要暫定由乙方提供自卸車輛承攬運輸甲方工程材料(根據甲方的工程施工需要，由乙方根據情況隨時增減運輸車輛)，車輛車況須良好，手續齊全。

　　二、雙方權利與義務：

　　1、乙方司機須聽從甲方現場負責人的臨時指揮，進入甲方施工范圍須遵守甲方的規章制度，行車安全、技術操作由乙方司機負責。

　　2、乙方須將運輸車輛的道路行駛、營運、檢驗、稅費、養路費及保險(其中第三責任險保額為50萬元以上)等手續辦理齊全。

　　3、運輸期間，一切與車輛正常行駛有關的費用由乙方負責。

　　4、乙方應保證甲方貨物運輸的車輛要求，如不能滿足需要，甲方有權隨時解除合同并按因此所受到損失的5%扣除乙方運輸費。

　　5、運輸期間，乙方須保證車輛性能狀況良好，以保障甲方貨物安全運輸至指定地點。

　　6、車輛在運輸期間發生交通事故、交通違章，由乙方負責，并負責協調交警、交通、保險公司等部門處理相關事宜。甲方不承擔任何費用及責任。

　　7、因交通事故、交通違章、機械故障所造成的損失由乙方負責，如給甲方造成的一切損失則由乙方負責給予甲方賠償。

　　8、如果工程中，乙方車輛私自偷盜材料、篡改材料清單，一經發現，將按實際數量金額的2倍進行處罰。

　　三、安全生產約定

　　1、乙方參與本合同運輸業務的車輛和人員，必須具備《安全生產法》等相關法律、法規規定的從業條件(即必須具備相應的從業資質、從業人員資格和安全生產所需的安全技術狀況、安全生產條件等法律、法規所規定必須具備的條件和資質、資格。)。

　　2、乙方人員、車輛或機械設備在進入甲方工地或甲方指定的場所進行作業時，應當遵守有關安全生產的法律、法規的規定，以及甲方制定的有關安全生產的規章制度，如有違反導致發生安全生產事故的，由乙方承擔全部法律責任;如前述安全生產事故導致甲方或第三方人員和車輛損害的，乙方還應當賠償甲方或第三方的全部損失。

　　3、對于乙方人員或車輛、機械設備引起的安全生產事故或人身、財產損害事故，應當由乙方在事故發生之后、訴訟之前首先對外賠償;乙方先行賠償的數額，應不低于法律、法規規定的最低賠償標準。

　　四、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，未盡事宜，甲乙雙方通過協商作出的補充規定與本合同具有同等的法律效力。

　　五、若本合同發生糾紛，經甲乙雙方協商未果，由 人民法院管轄。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬合同范本 篇19

　　甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號碼： 身份證號碼：

　　甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

　　一、雙方權利義務

　　1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

　　2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

　　3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻，內外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

　　4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　　5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　二、質量和工期要求

　　1、工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

　　2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。

　　3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

　　三、付款方式

　　1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。

　　2、付款時間：第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后 15 天內給付。

　　3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。

　　四、違約責任

　　1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金

　　五、爭議解決辦法

　　1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。

　　2、如協商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　此協議

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　年 月 日 年 月 日

承攬合同范本 篇20

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　身份證號： 聯系電話：

　　第一條 工程概況

　　1.1工程名稱:農村自建房屋裝飾裝修。

　　1.2施工地點:玉溪市江川縣。

　　1.3房屋概況:房型 (層)，建筑面積約 平方米。

　　第二條 裝修施工內容

　　甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內容為：水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、墻面涂料，材料安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。

　　第三條 承包方式

　　包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進行施工作業。裝修設計方案由甲乙雙方共同商定后實施，施工過程中甲方如有需要調整方案的及時通知乙方，乙方應無條件采納。

　　第四條 裝修價款

　　本合同項下裝修項目總價款： 元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費)，大寫(人民幣 整)，該價款為施工包干價。

　　第五條 裝修款項支付方式

　　乙方裝修施工竣工后十天內，甲方對房屋裝修進行竣工驗收，驗收合格后三十天內甲方一次性向乙方支付總價款的95%,剩余總價款的5%作為質量保證金，質保期一年，質保期屆滿房屋裝修質量沒有問題的，甲方將質保金退還乙方。

　　第六條 裝修工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期為 天。

　　第七條 乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害，損害材料價值200元以內(包括本數)的，甲方可不予追究;損害材料價值超過200元的，乙方應全額賠償甲方。

　　第八條 乙方自行招聘施工工人進行裝修施工，工人管理和勞務費由乙方自行負責;乙方應制定相應施工安全制度并嚴格落實，如施工工人在裝修施工過程中發生安全事故，涉及到的法律責任、經濟賠償責任由乙方全部承擔，且甲方若因此被法院等司法機關判決承擔賠償責任的，甲方有權根據本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。

　　第九條 本合同項下裝修項目乙方不得再轉包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權立即解除合同并追究乙方違約責任。

　　第十條 協議的變更和解除

　　10.1乙方違反本合同第九條約定的，甲方有權解除本合同，并不予支付乙方已經施工部分的工程款。

　　10.2乙方施工過程中出現重大質量問題且不能有效整改的，甲方有權解除本合同，解除合同通知自送達乙方時生效。

　　第十一條違約責任

　　11.1乙方違反本合同第六條約定未能在工期內完成裝修工程的，每逾期一天應向甲方承擔30元的違約金;

　　11.2乙方施工過程中對甲方房屋主體結構造成損害的，應承擔恢復原狀、賠償損失的違約責任。

　　第十二條 本協議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效，甲、乙雙方各執一份 ，具有同等法律效力。因履行本合同產生爭議，由雙方協商解決;協商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。

　　甲方(簽字)： 乙方(簽字)：

　　住址： 住址：

　　電話： 電話：

　　身份證號： 身份證號：

　　簽訂日期： 年 月 日

　　簽訂地點：