審查建設施工合同樣本（通用16篇）

審查建設施工合同樣本 篇1

　　出資方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲方委托乙方承擔本合同第二條表中所列項目的建設工程施工圖設計文件審查任務，經雙方協商一致簽訂本合同。

　　第一條 本合同依據《中華人民共和國合同法》及建設部第134號令簽訂。

　　第二條 本合同審查項目內容見下表(勘察、施工圖)：

　　第三條 甲方應向乙方提交以下資料及文件：

　　1、建設項目立項文件(發改委簽發的批準文件和規劃部門簽發的規劃紅線圖);

　　2、工程勘察成果報告(附設計單位簽發的勘察技術要求);

　　3、全套施工圖設計文件及相應的計算書(含計算模型光盤)。

　　第四條 甲方應按省物價局、湖北省建設廳發布的鄂價房服[20xx]273號文件規定支付施工圖設計文件審查費，本項目審查費應 為元。甲方于 月 日將商定的審查費 交乙方財務室，乙方財務確認收費后審查程序正式啟動。

　　第五條 雙方責任

　　1、甲方按本合同第三條規定內容向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責;乙方對審查結論的合法性和有效性負責。

　　2、乙方在審查程序啟動后的15個工作日內出具《審查意見》;對審查合格的項目，乙方在審查合格后的7個工作日內向甲方出具《審查合格書》;對審查不合格的項目，由原設計單位修改完善后送乙方復審，復審合格后，乙方向甲方出具《審查合格書》;

　　3、甲方對乙方作出的審查意見有重大分歧時，可由甲方向省建設行政主管部門提出復審申請，并由省建設行政主管部門作出仲裁決定。

　　4、未經乙方同意，甲方不得擅自變更審查合格的設計文件;如確有需要，甲方可通過原設計單位變更設計后重新向乙方報審，并承擔相應的審查費用，乙方不承擔任何費用。

　　5、經乙方審查合格的項目，因勘察、設計原因發生工程質量問題，乙方承擔建設部第134號令第十五條規定的相應責任。

　　第六條 本合同一式四份，甲、乙、雙方各執一份，另一份作為交款憑證;雙方簽字蓋章本合同成立，雙方履行完合同規定的業務后本合同即行終止;合同執行中如發生爭議雙方協商解決，協商不成時通過司法途徑解決。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

審查建設施工合同樣本 篇2

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲方委托乙方承擔下列工程的施工圖設計文件審查任務，依據《中華人民共和國合同法》及相關規定，雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎上協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、報建編號：

　　3、工程建設地點：

　　4、總建筑面積：

　　5、建筑類型：□住宅 □公建 □工業 □其它

　　6、工程總投資：

　　7、勘察單位：

　　8、設計單位：

　　第二條 施工圖設計文件審查依據

　　1、國家和 (1)《建設工程質量管理條例》;

　　(2)《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》;

　　(3)《實施工程建設強制性標準監督規定》;

　　2、建設項目批準文件和各主管部門的審批意見;

　　3、甲方提供的勘察、設計單位完成的本工程地質詳勘報告和施工圖設計文件。

　　第三條 施工圖設計文件審查主要內容

　　根據《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》的規定，施工圖設計文件審查的主要內容為：

　　1、是否符合工程建設強制性標準;

　　2、地基基礎和主體結構的安全性;

　　3、是否符合民用建筑節能強制性標準，對執行綠色建筑標準的項目，還應當審查是否符合綠色建筑標準;

　　4、勘察設計企業和注冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖設計文件上加蓋相應的圖章和簽字;

　　5、其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。

　　第四條 施工圖設計文件審查周期

　　根據《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》的規定，施工圖設計文件審查原則上不超過下列時限：大型建筑工程、大型市政工程為 15 個工作日，中型及以下建筑工程、市政工程為 10 個工作日。工程勘察文件，甲級項目為 7 個工作日，乙級及以下項目為 5 個工作日。

　　以上時限不包括勘察設計單位修改的時間。

　　第五條 甲方向乙方提供的有關資料和文件

　　上述材料在合同簽訂生效后的 工作日內由甲方提供給乙方。

　　第六條 審查結果

　　由甲方向乙方提供本合同第五條有關資料和文件，具備審查條件后，乙方開始審查工作。

　　1、審查結果合格的：

　　(1)乙方及時編制審查報告，并報有關部門備案。

　　(2)乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。

　　(3)甲方收到審查合格書后的 個工作日內向乙方提供 套審查合格的施工圖，經乙方審核無誤后在施工圖上加蓋審查專用章。

　　2、審查結果不合格的：

　　(1)乙方將施工圖退建設單位并出具審查意見告知書，說明不合格原因。同時，應當將審查意見告知書及審查中發現的建設單位、勘察設計企業和注冊執業人員違反法律、法規和工程建設強制性標準的問題，報有關部門備案。

　　(2)甲方負責對施工圖設計文件進行修改，并及時將修改的施工圖設計文件交由乙方重新進行審查。

　　(3)乙方收到修改后的施工圖設計文件后應及時告知有關部門。

　　第七條 施工圖設計文件審查費收取

　　1、經甲乙雙方商定本工程收取施工圖設計文件審查費總額為人民幣 萬元整(含稅，大寫： 萬元)，通過銀行轉賬方式支付到乙方以下銀行賬號：

　　賬號： 戶名： 開戶行：

　　2、支付方法為：

　　(1)本合同生效后 天內，甲方首付施工圖設計文件審查費計人民幣 萬元作為定金(本合同履行后，定金抵作施工圖設計文件審查費);乙方完成施工圖設計文件審查且審查結果為合格的，甲方應支付施工圖設計文件審查費余額，計人民幣 萬元整。

　　(2)審查不合格的，乙方出具施工圖審查意見書后的 個工作日內，甲方向乙方支付審查費用總額的 %。當重新審查時，雙方約定按以下方式處理： 。

　　(3)在甲方支付上述費用后的五個工作日內乙方應提供等額的有效發票。

　　第八條 甲方責任

　　1、按本合同第五條規定的內容，在審查工作開始前甲方應向乙方提供審查所需的全部資料和文件，并對其完整性、準確性和時效性負責。因甲方提供的資料和文件存在錯誤引致審查成果發生事故的，與乙方無關。

　　2、負責指派時處理本工程在施工圖設計文件審查過程中涉及的有關問題。

　　3、按照乙方的審查意見及時進行修改。

　　4、甲方應按本合同第七條的約定向乙方支付施工圖設計文件審查費用。

　　第九條 乙方責任

　　1、乙方應是政府認定的施工圖設計文件審查機構，具備相應的資質條件。

　　2、乙方委派進行本項目施工圖設計文件審查的人員應是經 省建設廳批準的有資格從事施工圖設計文件審查的審查工程師。

　　3、乙方按本合同的約定提交審查成果文件，對施工圖審查工作負責，承擔審查責任。

　　4、查工作完成后，除上報、送審和應存檔的圖紙資料外，乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方，并負保密義務。

　　第十條 違約責任

　　1、因甲方過錯逾期支付審查費用的，每延誤一天，按逾期支付審查費用的 %向乙方支付違約金。

　　2、乙方延誤審查工作的，每延誤一天，應按審查費用的向甲方支付違約金，因不可抗力因素導致延誤審查的除外。

　　3、施工圖設計文件審查合格后，仍有違反法律、法規和工程建 設強制性標準的問題，給建設單位造成損失的，乙方依法承擔相應的賠償責任。

　　4、建設工程經施工圖設計文件審查后因勘察設計原因發生工程質量問題，乙方承擔審查失察的責任，賠償甲方的損失。

　　5、乙方違反第十條第三項的約定，向第三方擴散、轉讓甲方提供的資料和文件，乙方應向甲方支付審查費用 %違約金并賠償甲方因此受到的損失。

　　4、在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，乙方尚未開始施工圖設計文件審查工作的，不予退還甲方已付的定金，已開始施工圖設計文件審查工作的，甲方按實際工作量向乙方支付相應的施工圖設計文件審查費用。

　　第十一條 其他

　　1、按相關規定，施工圖設計文件一經審查合格，不得擅自進行修改，如遇特殊情況，需進行涉及審查主要內容的修改時，必須報請乙方重新進行審查，甲方應與乙方重新簽訂審查合同。

　　2、因甲方原因，在工作過程中增加本合同范圍外受審項目的工程量，甲方與乙方另行簽訂審查合同。

　　3、建設單位或者勘察設計單位對施工圖審查意見如有重大分歧，甲乙雙方同意按下述方式處理：

　　4、本合同在履行過程中發生糾紛，甲方與乙方應及時協商解決。協商不成時，雙方同意向 甲方所在地 人民法院提起訴訟。

　　5、本合同一式份，甲乙雙方各執

　　6、本合同經甲乙雙方法定代表人或法人委托代理人簽字并加蓋公章后生效。

　　7、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

審查建設施工合同樣本 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎上，經協商一致，簽訂本合同。

　　1.工程概況

　　1.1.工程名稱:

　　1.2.報建編號：

　　1.3.工程建設地點：

　　1.4.總建筑面積：

　　1.5.建筑類型：□住宅

　　1.6.工程總投資：

　　1.7.勘察單位：

　　1.8.設計單位：□公建平方米。□工業□其它。萬元。。。萬元，其中，建安費：

　　2.審查對象

　　3.審查內容

　　3.1.是否符合工程建設強制性標準。

　　3.2.地基基礎和主體結構的安全性。

　　3.3.勘察設計企業和注冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖上加蓋相應圖章和簽字。

　　3.4.其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。

　　4.審查依據

　　4.1.國家和項目所在地有關法律、法規的規定以及工程建設強制性條文和標準。

　　4.2.項目相關的審批文件，征詢、咨詢意見。

　　4.3.有關專項審查、專項技術評審等評估報告。

　　5.審查時限

　　5.1.根據甲方的建設計劃，本工程按以下方式進行審查：

　　□整體□分階段□其他。

　　5.2.甲方應提供審查所需的全部資料。乙方在收到資料或設計文件審查通知后，應在___個工作日內完成相應的審查工作，向甲方出具審查合格書等有關材料。

　　5.3.審查工作期限不包括勘察設計單位的修改時間。

　　6.審查結果

　　6.1.審查合格的：

　　6.1.1.乙方應及時編制審查報告。

　　6.1.2.乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。

　　6.1.3.甲方收到審查合格書后的個工作日內向乙方提供套審查合格的施工圖，經乙方審核無誤后在施工圖上加蓋審查專用章。

　　6.2.審查不合格的：

　　6.2.1.乙方向甲方出具施工圖審查整改意見，并報有關部門備案。

　　6.2.2.甲方負責對施工圖設計文件進行修改，并及時將修改的施工圖設計文件交由乙方重新進行審查。

　　7.審查費用及支付方式

　　7.1.審查總費用為：

　　7.2.甲方收到乙方加蓋公章的《建設工程施工圖設計文件審查合格書》后，付清審查總費用。

　　7.3.施工圖經設計單位修改后重新送乙方審查的，不另計費用。

　　8.甲方權利和義務

　　8.1.及時向乙方提供建設項目施工圖審查的全套資料，并對其完整性、真實性負責。

　　8.2.提出建設工程項目施工圖送審進度計劃。

　　8.3.安排專人與乙方聯系，協調處理與施工圖審查工作有關事宜。

　　8.4.按照乙方的審查意見及時進行修改。

　　8.5.甲方對審查意見有疑義的，可報有關部門申請復審。

　　9.乙方權利和義務

　　9.1.安排符合項目所在地建設工程施工圖設計文件審查人員要求的專業技術人員從事審查工作。

　　9.2.保證審查質量，確保相關部門的規定、專項評估意見等在施工圖審查中落實。

　　9.3.審查工作完成后，除上報、送審和應存檔的圖紙資料外，乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方，并負保密義務。

　　9.4.乙方應具備審查送審施工圖設計文件所要求的資格、能力及條件。否則，甲方可解除本合同，乙方應向甲方返還其已收到的審查費用。

　　10.違約責任

　　10.1甲方違反本合同約定，應向乙方承擔違約責任。乙方延誤完成審查工作的，每延誤一天，應按審查總費用的1‰向甲方支付延遲履行違約金。

　　10.2工圖設計文件經乙方審查合格后、仍因違反法律、法規或工程建設強制性標準等原因給甲方造成損失的，乙方應予賠償。

　　11.其他

　　11.1.未經相對方書面同意，任何一方不得轉讓其在本合同項下的全部或部分權利和義務。

　　11.2.因本合同所生爭議，由甲方所在地法院管轄。本合同附件與正文具有同等效力。本合同如與甲乙雙方之前簽訂的協議約定不一致的，以本合同為準。本合同一式肆份，甲乙雙方各執兩份，具有同等效力。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

審查建設施工合同樣本 篇4

　　發包人（全稱）：承包人（全稱）：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：

　　1。工程名稱：

　　2。工程地點：

　　3。工程立項批準文號

　　4。資金來源：

　　5。工程內容：

　　群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》（附件1）。

　　6。工程承包范圍：

　　計劃開工日期：年月日。

　　計劃竣工日期：年月日。

　　工期總日歷天數：天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。

　　三、質量標準

　　工程質量標準：

　　1。簽約合同價為：

　　人民幣（大寫）(￥元)；

　　其中：

　　（1）安全文明施工費：

　　人民幣（大寫）(￥元)；

　　（2）材料和工程設備暫估價金額：

　　人民幣（大寫）(￥元)；

　　（3）專業工程暫估價金額：

　　人民幣（大寫）(￥元)；

　　（4）暫列金額：

　　人民幣（大寫）(￥元)。

　　2。合同價格形式：

　　項目經理

　　承包人項目經理：

　　本協議書與下列文件一起構成合同文件：

　　（1）中標通知書（如果有）；

　　（2）投標函及其附錄（如果有）；

　　（3）專用合同條款及其附件；

　　（4）通用合同條款；

　　（5）技術標準和要求；

　　（6）圖紙；

　　（7）已標價工程量清單或預算書；

　　（8）其他合同文件。

　　在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。

　　上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。

　　1。發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

　　2。承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

　　3。發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。

　　八、詞語含義

　　本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

　　本合同于年月日簽訂。

　　十、簽訂地點

　　本合同在簽訂。

　　十一、補充協議

　　合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自生效。

　　十三、合同份數

　　本合同一式份，均具有同等法律效力，發包人執份，承包人執份。

　　發包人：(公章)承包人：(公章)

　　法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

　　（簽字）（簽字）

　　組織機構代碼：組織機構代碼：

　　地址：地址：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　電子信箱：電子信箱：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

審查建設施工合同樣本 篇5

　　總包方(全稱、以下簡稱甲方)：

　　分包方(全稱、以下簡稱乙方)：

　　鑒于乙方已經與甲方簽訂工程勞務施工合同(以下簡稱為“分包合同”)，為了進一步貫徹落實“安全第一、預防為主”的安全生產方針，嚴格執行勞動保護和安全生產的法令、法規，強化安全生產管理，落實安全生產責任制，依法從嚴治理施工現場，確保項目施工中操作人員的安全與健康，促進施工順利進行。

　　依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方和乙方雙方就分包工程安全生產、文明施工事項達成一致，簽訂本協議書。本協議書為工程總分包合同的一部分，具有同等法律約束效應。

　　一、工程安全生產、文明施工標準

　　本工程安全生產、文明施工標準雙方約定為：

　　二、組成本協議書的文件包括：

　　1、本協議書第一部分：協議書;

　　2、本協議書規定條款;

　　3、國家、北京市關于建筑施工管理的有關法律、法規、規范及標準；

　　4、協議書履行過程中，甲方和乙方協商一致的其他書面文件。

　　三、乙方向甲方，履行并嚴格遵守本協議書中所有條款及規定。

　　四、乙方必須建立健全現場安全生產、文明施工管理機構和職責。

　　五、乙方向甲方，在履行本協議書的過程中，甲方對乙方所進行的一切處罰和處理乙方均無異議。

　　六、乙方承擔由其負責向甲方提交的所有材料的法規、規范符合性及由此引發的所有法律后果，甲方的審核批準并不代表乙方無須承擔責任。

　　七、履行本協議書的過程中，甲方對乙方已處罰款項均不予以退還。

　　八、協議書的份數：

　　按分包合同一并處理。

　　九、有效期

　　同總分包合同有效期

　　十、協議書的生效

　　協議書訂立時間：年月日;

　　本協議書同雙方總分包合同一并生效。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　委托代表人：委托代表人：

審查建設施工合同樣本 篇6

　　發包人(全稱)： (以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　開工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日

　　四、質量標準

　　工程質量標準： 合格

　　五、合同價款

　　金額暫估價(大寫)： (人民幣)

　　(小寫)： (人民幣)

　　以實際工程量為準進行結算

　　六、工程款支付

　　1、工程開工付至合同價的40%;

　　2、工程完成50%時付至合同價的70%

　　3、工程驗收合格后付至合同價的100%;

　　七、質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3.嚴格執行施工規范、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質量檢查紀錄。

　　4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞，做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，并辦理相關施工手續。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關系。

　　八、工程工期

　　1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　2.因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　3.因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。

　　九、工程驗收

　　1.本工程以施工圖紙、作法說明施工，驗收規范按照國家質量評定驗收標準。

　　2.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方應提前二天通知甲方，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理移交手續和工程結算。

　　3.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。

　　4.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。

　　十、材料供應

　　1.乙方負責采購的材料、設備須嚴格按照國家有關價格條例規定，且均應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　2.乙方負責采購的材料設備，必須按甲方具體的要求采購，并做好材料設備進場的報驗工作。甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管。

　　十一、違約責任

　　1.在履行合同過程中發生的爭議，雙方協商解決;協商不成，可以人民法院起訴。

　　2.如一方違約或擅自中止合同的履行，必須向對方支付違約金，額度為本合同工程總價的10%。

　　3.承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔質量保修責任。 乙方在施工期間嚴格應按規范進行組織施工，確保文明施工。服從甲方正確指導，配合甲方圓滿竣工。

　　4.發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。本合同價款采用可調價款方式確定，最終以實際工程量計算。

　　十二、爭議或糾紛處理

　　1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　2.當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的，本合同在執行中發生的爭議由工程所在地人民法院解決。

　　十三、合同生效

　　本合同一式貳份，雙方各執壹份

　　本合同自雙方簽字蓋章后生效，至工程竣工及價款結清后失效。本合同未盡事宜，雙方可協商另簽補充協議。

　　合同定訂立時間： 年 月 日

　　合同定立地點：

　　本合同雙方約定 簽字、蓋章 后生效。

　　甲方單位(蓋章)： 乙方單位(蓋章)：

　　代 表(簽字)： 代 表(簽字)：

　　年 月

　　年 日 日月

審查建設施工合同樣本 篇7

　　尊敬的審判長、審判員：

　　受某集團有限公司的委托，經廣東某律師事務所指派，我們擔任本案上訴人代理人，經查閱案卷材料，參加庭審，現發表如下代理意見，供合議庭參考。

　　關于《支付款及扣除款項確認表》的意見

　　一、《支付款及扣除款項確認表》無效，不應據此扣除上訴人工程款408991.2元。

　　第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委托書》，委托“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認，被上訴人明知或應知黃某并不是收款信息的知情人，黃某無權也沒有能力核對“支付款項”。被上訴人不與明確的受托收款的單位進行支付款的確認，顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息，沒有能力核對“支付款”的信息，卻擅自進行確認，也具有過錯。黃某簽署確認表的行為屬于超越代理權限的無權代理行為，且被上訴人明知屬于無權代理行為，上訴人對該確認表從不知情，且從未追認，因此，該確認表應認定為無效。

　　第二、“扣除款項”對于上訴人而言，首先是“應收工程款”，只有先確認這些款項是上訴人應收取的，被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委托書》中，上訴人已經明確委托“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”，因此，該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某并非

　　深圳分公司的代理人，被上訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認，直接影響了深圳分公司對工程款的收取，與上訴人的明確授權相悖。因此，同理，黃某的無權代理行為應認定為無效。

　　第三、黃某的代理權限是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務，進行合同的商談，以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行為已經超出了上訴人根據《授權委托書》對他的授權，同樣屬于無權代理行為。

　　1、黃某在行使代理權時必須以上訴人的名義，以個人名義不在授權范圍內。而在確認表中，黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其上訴人代理人的身份，僅僅簽署了個人的名字，而打印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱并沒有在“確認人”處。因此，黃某以其個人名義在“確認人”處簽字，并不在授權委托書授權范圍內，屬于其個人行為，不應約束上訴人。

　　黃某行使代理權，在其他法律文書上簽字時，就嚴格遵照了《授權委托書》的要求，被上訴人也明知這一點。

　　例如在12月26日黃某以委托代理人名義和被上訴人簽訂《網架鋼結構制作安裝合同》時，就嚴格遵守了《授權委托書》的要求。首先，黃某表明了委托代理人的身份，在“委托代理人”處簽字，其次，上訴人在《授權委托書》中已明確授予給黃某簽署合同的權限，黃某在合同上的簽署屬于有權代理行為。

　　但值得注意的是，黃某簽署《網架鋼結構制作安裝合同》的行為是行使《授權委托書》權限的行為，《網架鋼結構制作安裝合同》本

　　身并沒有授予黃某任何權利。一審認為“在雙方簽訂的《網架鋼結構制作安裝合同》中，確認黃某為某公司在該合同履行中的委托代理人，故其行為應視為代表某公司做出的”，顯然是錯誤的。

　　2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬于“洽談業務過程中的事務”，也不屬于“進行合同的商談”，在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下，更不屬于“本工程業務、施工管理等相關事項”。

　　綜上，黃某超越代理權限，擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》，屬于無權代理行為，且被上訴人也明知黃某屬于無權代理，事后上訴人不知情，也從未追認，因此，該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定為無效，不應據此扣除工程款。

　　二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中簽署，其簽署行為無效，不能證明確認表的真實性和合法性。

　　根據《建設工程監理規范 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定，監理員應履行以下職責：“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，并做好檢查記錄; 3 復核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據并簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作，發現問題及時指出并向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中并沒有包括對工程款進行核實和證明的內容。更何況，項目監理員應當在業主委托范圍內開展工作，本案中，也沒有任何證據

　　證明該監理員獲得了業主的相應授權。

　　該監理員的行為還違反了《建設工程監理規范》5.5.9 條的規定，“未經監理人員質量驗收合格的工程量，或不符合施工合同規定的工程量，監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架并承擔費用，根據合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬于上訴人的施工范圍。因此，“滿鋪施工平臺”的工程量不應計入上訴人應完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應只計量上訴人的施工量，而該監理員卻不顧自己的職責，超越自己的權限，對不符合施工合同的工程量，隨意亂計，其行為因違法而無效。

　　三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》，并不能證明被上訴人有權扣除上訴人的哪些款項，且扣除這些款項明顯違背合同約定。

　　第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除，沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字，而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。

　　第二、這個確認表并沒有確認這些費用是被上訴人支出的，因此不能證明被上訴人有權扣除，這個確認表也沒有確認上訴人是義務承擔主體，因此，不能證明應該從上訴人處扣除。

　　第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”共計408991.2元，金額巨大，但沒有任何原始憑證相佐證，就如被上訴人要求上訴人承擔的維修費，尚且還有結算單、發票相佐證，而此處卻單純幾個數字，其真實性顯然無法令人相信。

　　第四、根據合同第2.1條的約定，本合同是“包死價”，因此，雙方都無權變更合同的價款。依據合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架并承擔費用，根據《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術規范》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平臺”。因此該費用應該由被上訴人承擔，在沒有任何合同進行變更的情況下，被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額，顯然違背了“包死價”的約定。

　　同理，“鋁塑板施工”根據合同第一條第3款的約定屬于上訴人的工程范圍，包括在工程總價里，根據被上訴人自己提交的證據，被上訴人已確認鋁塑板施工是由上訴人完成的，在被上訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應費用不但與合同相悖，而且違背了公平原則。

　　關于維修義務及維修款的意見

　　一、本案訟爭的維修事項屬于合同第八條約定的“質量保修”范圍。

　　根據一審查明的事實，上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定：“建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月

　　8日開始，工程進入保修期，即使認可被上訴人在20xx年7月19日曾發函，上訴人也只應承擔“質量保修”的義務

　　二、上訴人積極履行了保修義務。

　　根據被上訴人提交的證據18，上訴人已經明確答復被上訴人，上訴人于7月13日派人進行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運動會于7月16日開幕(證據17的內容)，因此，被上訴人通知暫停維修。并告知上訴人施工人員每日在現場巡邏，以便及時維修。被上訴人并未對上訴人的此一回復提出任何異議，應認定為被上訴人認可了上訴人陳述的事實。

　　三、被上訴人不顧上訴人的反對，將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修，屬于違法無效的行為，其支付的費用和由此導致的后果應由被上訴人自行承擔。

　　被上訴人分包的工程是專業工程，屬于專業分包，在被上訴人提交的證據11、12里也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修，被上訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質，更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質，就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工，根據解釋第一條“承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的”應認定合同無效的規定，這一承包行為顯屬無效。根據解釋第四條：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用，依法也應當被收繳，而不應將該費用轉嫁到上訴人身上。

　　四、即使上訴人需承擔保修義務，需要支付因保修產生的費用，根據合同第8條的規定，也應先從質量保修金內扣除，不足部分才由上訴人支付。

　　關于提供施工圖紙和竣工資料的意見

　　一、依據被上訴人提交的證據14及上訴人提交的證據3，均能證明上訴人已經將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據14第10點的內容為：“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符，施工工藝較差……。”從該內容看，被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進行檢查驗收的，足可證明被上訴人已經拿到了施工圖紙。

　　上訴人提交的證據3，一審已經認可其真實性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。

　　爭議工程施工完畢并得到被上訴人認可的事實，證明了圖紙已經得到包括被上訴人在內的各方的認可。

　　二、組織審核施工圖紙的義務主體是被上訴人，被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審核，上訴人從未拿到過經審核的施工圖紙，也根本無法給付被上訴人經審核的施工圖紙。

　　依據《合同》第五條雙方責任第(一)款第2項內容，明確約定了被上訴人對圖紙的組織審核義務。《合同》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審核通過。

　　在上訴人向被上訴人交付施工圖紙后，被上訴人依照合同約定，本應組織三方對圖紙進行審核，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經組織三方審核施工圖紙，被上訴人也從來沒有將經審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工，且工程已經完工并由被上訴人投入實際使用，證明雙方在合同的實際履行已經一致同意變更了合同的原約定。

　　如果被上訴人執意要求上訴人交付經審核的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核，在被上訴人將審核通過后的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務，否則，這一義務就是無本之木。

　　綜上，一審判決扣除上訴人應得的工程款408991.2元，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據，請二審法院依法予以改判。

　　代理人：

審查建設施工合同樣本 篇8

　　建設方：以下簡稱甲方

　　施工方：以下簡稱乙方

　　甲方原有一層因現須要加建二層，以包工給乙方施工，為了保質保量的完成本工程，經雙方協商成達協議如下：

　　一、甲方供應原材料，乙方負責從主體到裝修的全部工程施工，設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。

　　二、單價，按建筑面積計算，每平方米為壹佰叁拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。

　　三、質量要求：主體二層上下垂直誤差應在2公分之內，不能超過2公分，砂漿應飽滿，裝修抹灰要求中級，偏差度應按施工規范實行必須粘結牢固，無脫層空鼓，面層無爆灰和裂縫，地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角，其它裝修應符合施工規范。

　　四、主體結構要求，板面筋布150mm150mm，扎筋應按建筑施工強制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁應按物理學性能的制作，混凝土澆灌要求，立柱樓板、梁所有澆筑混凝土標號C20，立柱，梁無空洞和露筋，樓面平整無裂縫。

　　五、乙方在施工期間應做好安全防護設施，保證安全

　　第一，質量第一，如在施工過程中，發生自身傷亡和第三者傷亡事故，一切后果應由乙方負責，甲方不負任何責任。

　　六、付款辦法：乙方在施工中途要求付款，甲乙雙方協商支付，待工程全部完成驗收合格后一次性付清。

　　七、本協議一式二份，甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執行。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

審查建設施工合同樣本 篇9

　　甲方(姓名)： 電話：

　　乙方(姓名)： 電話：

　　甲方將位于 鎮 村 組的農村自住用房建設施工主體工程承包給乙方，經村民自主協商招標，雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜簽訂如下合同：

　　一、承包方式：甲方房屋地基基礎工程、主體結構工程以包工包料的形式承包給乙方。

　　二、工程內容：每戶修建三層樓房，總建筑面積 平方米：一層高 米，240MM墻;二、三層高 米，180MM墻。預計工程款 元。共 戶總工程額約 萬元。

　　三、施工安全：乙方負責施工期間的安全生產責任。從工程開工到工程竣工驗收合格為止，因施工原因導致施工人員及施工人員以外的第三人人身及財產損害的，均由乙方負責，甲方不承擔責任。乙方必須為參加建筑施工人員購買建筑工程意外保險。

　　四、工程質量要求：

　　1、乙方按甲方提供的 建筑設計院設計的《 新農村民居工程施工圖》及《 新農村工程招標控制價》的工程量預算范圍施工。未經甲方同意，乙方不得擅自更改施工要求。

　　2、乙方完成基礎以及每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關人員進行質量監督和驗收，達到標準后才能進行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等費用由乙方負責。

　　3、梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。

　　4、工程竣工后，由甲方組織相關人員按施工技術要求進行檢查驗收。如出現建筑質量問題，由乙方重新修繕直到符合質量要求為止，并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失。重新修繕的費用(包括修繕工時費用和材料費用)，全部由乙方自行承擔。

　　5、上條所說的建筑質量問題，包括以下方面：

　　(1)主體墻面與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;

　　(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;

　　(3)橫梁、圈梁斷裂、露筋、明顯扭曲：

　　(4)天花板或地板開裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;

　　(5)梁、柱、板面中空;(6)板面養護期間不滲漏。

　　五、工程費用的計算：

　　1、工程承包方式為包工包料，價格按人民幣 元/㎡計(不含稅費價)計算，最后工程款按實際施工面積計算。

　　2、施工工程中的水費、電費、建筑材料費及運費由乙方承擔。

　　3、施工人員的食宿費用自理，施工所用的機具費用由乙方承擔。

　　六、付款方式：

　　1、履約保證金的返還：乙方在簽訂合同前繳納人民幣 萬元整履約保證金。訂立施工合同后第二天返還 萬元整，每棟基礎±0完成返還 萬元整，每棟第一層澆搗完成退還 萬元整，全部棟數完成一層澆搗退清余下履約保證金 萬元整。

　　2、在乙方建好第一層時，甲方預付建房費 萬元;房屋建完第二層時，甲方預付 萬元;主體完工后30天內付完余款。

　　3、工程質量維修金為總工程款3%，在主體完工后付余款時扣除。

　　4、工程質保期為一年，時間從驗收交房時開始計算。一年后若無質量問題則甲方付清其他全部余款。

　　七、建房日期：總工期為240天，工期計算從鎮政府“一平”完成時起( 年 月 日至 年 月 日)。如無特殊原因(人力不可抗拒)，乙方不得拖延工期。

　　八、未盡事宜，由甲乙雙方共同協商解決。

　　九、本合同自甲乙雙方在該協議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。本協議一式三份，甲方、乙方各一份， 鎮人民政府存檔一份。

　　甲方簽字(簽章)： 乙方簽字(簽章)：

　　年月日：

審查建設施工合同樣本 篇10

　　甲方(全稱)：

　　乙方(全稱)：

　　本協議中的所有術語，除非另有說明，否則其定義與雙方于 年 月 日簽訂合同編號為 的《 建設工程施工合同》(以下簡稱“原合同”)中的定義相同。

　　根據原合同的工程量施工完畢后，甲方需要增加合同以外項目的工程量，按照《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》等有關規定，并結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協議條款的情況下，簽訂本工程施工合同補充協議。

　　一、 由于工程量增加，合同價款由原來的 (￥ 元) (￥ 元)人民幣，結算工程量以實際完成的工程量為準。

　　二、本協議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。除本協議中明確所做修改的條款之外，原合同的其余部分應完全繼續有效。本協議與原合同有相互沖突時，以本協議為準。

　　三、本協議一式陸份，甲方執肆份，乙方執貳份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

審查建設施工合同樣本 篇11

　　甲方(發包方)： 簽訂地點：

　　乙方(承包方)： 簽訂時間： 年 月 日

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和誠實信用的原則，現就小型建設工程施工等事宜簽訂合同如下：

　　第一條 工程概況

　　工程名稱 工程地點 工程內容 承包范圍 承包方式

　　第二條 合同工期

　　1.開工日期： 年 月 日。竣工日期： 年 月 日。工期總日歷天數： 天。

　　2、有下列情況之一，并經甲方簽證，工期可以順延。

　　(1)因甲方原因影響開工

　　(2)工程量有與擬定工程量相比增加 %。

　　(3)不可抗力。

　　(4)甲方同意工期順延的其他情況。

　　第三條 工程質量及驗收

　　1.乙方應按照設計文件、施工圖及說明，國家有關施工規范，甲方相關要求和經甲方確認的施工方案組織施工。

　　2.乙方在工程建設合同執行過程中，單位和個人應自覺接受中國石化工程建設質量監察，接受甲方在施工過程中的管理。

　　3.乙方應按國家竣工驗收有關規定，向甲方代表提供完整的過程檢驗資料及完整竣工資料和驗收報告。對甲方提出的意見，乙方應在 日內整改完畢，并承擔由自身原因造成的整改費用。

　　4.工程質量保修期按《建筑工程質量管理條例》規定執行。

　　第四條 工程款支付

　　1.工程款為人民幣： 元，大寫 。

　　工程款風險范圍包括但不限于材料、人工價格上漲，氣候異常變化、地質條件不符前期預判、工農關系的惡化等。

　　2.結算方式：

　　(1)結算方式：按甲方核定工作量現場點交結算，最終工程款支付以甲方內控部門或審計部門審定為準。

　　(2)計價方法：按實結算( )，固定總價( )，合同價加變更( )。

　　3.工程款支付： 。

　　4.工程質保金： 。

　　第五條 材料供應及設備管理

　　1.本合同材料供應方式： 。

　　2.機械設備由乙方自備并自行管理。

　　第六條 甲方權利義務

　　1.負責辦理有關建設手續。

　　2.審查乙方編制、提交的施工方案、各種技術資料和工程預決(結)算。

　　3.負責組織工程設計交底、圖紙會審。提供施工圖紙 套。

　　4.甲方指派 為工地代表。

　　5.施工過程中，甲方發現乙方的人員不能勝任崗位要求、施工設備不能滿足施工需要的，有權要求乙方進行撤換、調整、修理或補充，因此而發生的費用乙方承擔。

　　第七條 乙方權利義務

　　1.乙方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現場管理組織。乙方指派 為工地代表。

　　2.遵守甲方的質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度，接受甲方代表的指揮、檢查和監督。

　　3.本合同生效后 日內編制出施工方案和工程進度表2份，報甲方審核，并按施工方案組織施工。

　　4.做好施工原始記錄，按甲方要求的工程資料的樣式及填寫方式，匯集施工技術資料，提供給甲方 套。

　　5.嚴格辦理隱蔽報驗手續，未辦理的隱蔽部位工作量不予驗收。

　　6.乙方應對施工人員的施工方法、技術措施的可靠性、安全性負完全、獨立責任。

　　第八條 安全生產與文明施工

　　1.乙方承諾：完全熟悉與理解甲方HSE及工程建設方面的管理制度并嚴格遵守。在施工中，若發生質量、安全事故及環境損害等事件(事故)，一切費用和善后問題的處理，均由乙方自行獨立負責，并承擔因此給甲方造成的經濟損失。

　　2.乙方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現場文明整潔。

　　第九條 違約責任

　　1.甲方未按合同約定撥付工程進度款，導致施工無法進行，相應順延工期。

　　2.因乙方的原因未按合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的，每逾期一日，向甲方支付違約金 元。

　　3.因乙方原因工程質量未達到合同約定的質量標準，乙方按甲方要求的期限負責整改，并向甲方支付違約金 元。

　　4.乙方不履行合同義務或不按合同約定履行義務，給甲方造成損失的，乙方負責賠償， 賠償額計算方法： 。

　　5.因乙方原因使合同無法履行，甲方有權解除合同，乙方賠償甲方因此造成的損失;因甲方原因使合同無法履行，乙方有權解除合同，甲方承擔乙方因此造成的直接損失。

　　6.其他： 。

　　第十條 不可抗力

　　1.甲乙雙方的任何一方由于法定不可抗力因素不能履行本合同時，應在 小時內向對方通知，并應在 天內提供權威機關的書面證明。

　　2.受不可抗力影響的一方或雙方有義務采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低限度。

　　第十一條 爭議解決

　　本合同如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，協商不成時，按以下第 項處理：

　　1.由 仲裁機構仲裁。

　　2.向 人民法院起訴。

　　3.提交中國石化內部糾紛調解處理委員會調解。

　　第十二條 廉政條款

　　雙方應簽訂廉潔從業責任書，并履行廉潔從業義務。

　　第十三條 其他

　　1.本合同未盡事宜，雙方協商簽訂補充協議。本合同的附件及補充協議是本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　2.保密：本合同的各項條款屬于雙方經營活動內容, 任何一方未經對方當事人書面允許不得對外泄露。

　　3.現場如有施工項目內容變更，乙方應得到甲方書面批復后方可施工。

　　4.本合同自雙方簽字并蓋章之日起生效。本合同一式 份， 乙方執 份，甲方執 份。

　　甲方(蓋章) 乙方(蓋章)

　　年月日：

審查建設施工合同樣本 篇12

　　發包人： (以下簡稱甲方)

　　承包人： (以下簡稱乙方)

　　依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自愿、公平和誠信原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：建筑面積約 960 平方米

　　資金來源：自籌、集資建戶

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：設計圖紙范圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外墻普通涂料裝飾、內墻粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。

　　三、合同工期

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總日歷天數： 天。

　　四、質量標準要求

　　工程質量標準：合格，并保證房頂不滲水。

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (￥：1420800元)，按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方，即不再支付任何補助費用。

　　六、合同付款方式：乙方第貳層封頂后(含基礎)，甲方按造價70%支付前兩層工程款，以后每現澆一層按造價80%付款。

　　七、承包人向發包人承諾：按合同約定進行施工，竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。

　　九、相關合同條款(未用條款)：

　　(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場，包括路道，施工過程中，所耗用的水電費用由乙方負責。

　　(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地，積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。

　　(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建筑物、建筑物的保護工作，乙方不承擔一切稅費。

　　(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。

　　(五)工程所需繳納的建筑營業稅及其他各種稅費由甲方負責，乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。

　　(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任，并對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任，甲方不需承擔任何責任。

　　(七)工程如中途因甲方報建等原因停工，甲方應按完成進度進行結算，并承擔與工程直接相關的經濟損失。

　　(八)相關施工要求及計算方法、違約責任：

　　l、出檐、走廊、陽臺折半計算面積，屋頂如有斜屋面折半計算。

　　2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求，甲方須提前通知乙方，如因材料不合格造成的問題由乙方負全責，甲方還可要求返工。

　　3、排污排水系統必須布局合理，總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。

　　4、甲方必須按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元處罰。

　　十、1、如果甲方按進度無法支付工程款，按3%月息計算。

　　2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼，水泥標號325#。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

審查建設施工合同樣本 篇13

　　甲方：以下簡稱甲方

　　乙方: 以下簡稱乙方

　　根據與建設單位簽訂的《 建設施工合同》和公司有關管理制度，現將該工程進行內部發包，經雙方協商一致，簽訂如下施工合同：

　　一、工程概況

　　1、 工程名稱：

　　2、承包范圍：

　　3、承包形式：

　　二、工程期限： 年 月 日至 月 日，工期:

　　三、工程質量：乙方應認真按照施工規范，技術標準和設計圖紙要求施工，接受監理單位的監督,保證質量合格。工程完工后，乙方按國家有關規定保修。

　　四、合同價款：乙方承擔與施工相關的一切直接費和現場行政收費，承包價：按總價提取管理費 %，稅金由乙方承擔。

　　五、安全責任：乙方應按現行安全操作規定，采取嚴格

　　的安全防護措施，全體施工人員應參保，如發生安全事故，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。

　　六、文明施工：乙方應搞好現場文明施工，建立健全的各項工地管理制度，隨時接受發包方、甲方、質檢、監理及有關管理部門的指導和檢查。

　　七、獎懲辦法：

　　八、付款辦法：按發包方付款進度支付乙方工程款，甲方提留款在竣工結算前分批收清，工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前，乙方全額帶資完成該工程。

　　九、其它：

　　1、在簽訂合同時，乙方須按工程總造價的2 %交納工程保證金，待工程竣工結算后，按合同結算。

　　本合同一式二份，雙方簽字后生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月   日

審查建設施工合同樣本 篇14

　　甲方：_____________________ 乙方：_____________________

　　地址：_____________________ 地址：_____________________

　　電話：_____________________ 電話：_____________________

　　茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：

　　一、工程依據和技術指標

　　1.發電機組型號：_____________ ;冷卻方式：_____________;臺數：_____________。

　　2.技術指標

　　根據(《國家城市區域環境噪聲標準》GB3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______db(A)。

　　評價點位置：__________________________________________

　　所屬區域：____________________________________________

　　噪聲標準：白天________db(A);晚上________db(A)。

　　注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據GB3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

　　二、噪音治理要求

　　1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。

　　2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發電機正常運行。

　　三、噪音治理措施

　　采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。

　　四、承接方式

　　乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。

　　五、完成期限

　　在合同簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。

　　六、施工條件及協作事項

　　________________________________________。

　　七、工程費用及支付辦法

　　總工程費用為：________________

　　付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內付清余款。

　　八、其它

　　1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。

　　2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。

　　3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

　　委托方(甲方)：________________

　　承接方(乙方)：________________

　　簽訂時間：______年______月____日

審查建設施工合同樣本 篇15

　　發包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　二、工程承包范圍

　　三、合同工期

　　計劃開工日期：暫定 年 月 日，計劃竣工日期 年 月 ，合同

　　工期

　　( )日歷天

　　四、質量標準

　　工程質量標準：合格。

　　五、合同價款

　　金額：(大寫) 元(人民幣)￥ 元

　　六、組成合同的文件：組成合同的文件：

　　(1) 合同協議書

　　(2) 中標通知書

　　(3) 投標文件

　　(4) 招標文件的澄清和補遺

　　(5) 招標文件

　　(6) 本合同專用條款

　　(7) 本合同通用條款

　　(8) 標準、規范及有關技術文件

　　(9) 圖紙

　　(10) 工程量報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同《本協議書中有關詞語含義與本合同《通用條款》通用條款》中分別賦予它們的定義相同。義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定的施工、承包人向發包人承諾按照合同約定的施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間： 年 月 日

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定 日后生效。

　　發包方(公章)： 承包方(公章)：

　　住所： 住所：

　　法定代表人： 法定代表人

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　郵政編碼： 郵政編碼

　　B、通用條款 通用條款

　　按中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局1999年12月制定的《建設工程施工合同》(GF-1999-0201)示范文本執行。(具體條款略，如投標人要求可提供)

　　C、專用條款 專用條款

審查建設施工合同樣本 篇16

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關法律、法規，遵循平等、公平、誠信的原則，就瀘州酒業集中發展區道路交通安全設施施工的相關事宜協商一致，具體內容如下：

　　一、工程概況

　　(一)工程名稱：。

　　(二)工程地點：。

　　(三)工程范圍：道路標線施劃、道路標志標牌安裝，具體施工內容見附圖。

　　(四)承包方式：包工包料。

　　(五)材料及工藝補充說明見施工附圖。

　　二、合同工期及順延條件

　　(一)施工工期

　　合同總工期以實際進場施工之日起計算，約五十三天，竣工日期為20xx年11月25日。

　　(二)工期順延條件

　　1.甲方未能按約定提供施工圖紙;

　　2.設計變更或工程量增加;

　　3.因停水、停電、停氣造成乙方停工累計超過24小時;

　　4.因其他不可抗力造成乙方停工累計超過24小時。

　　(三)乙方滿足工期順延條件后1個工作日內，以書面形式向甲方提出順延要求，甲方在收到報告后1個工作日內予以確認，逾期不予確認，視為同意順延工期。

　　三、施工及安全要求

　　(一)施工要求

　　1.甲方應協助乙方辦理相關施工允許手續，協調各方面關系。

　　2.乙方應嚴格按照國家相關要求，無償為甲方設計施工規劃，在合同簽定后七個工作日內，將規劃方案提交甲方。

　　3.乙方自接到甲方施工方案審查合格的通知后，七個工作日內完成主構件的加工并運抵工地現場。

　　4.乙方嚴格按照施工圖紙中的要求進行采購和加工，并提相關材料供質量保證書。

　　5.乙方應嚴格按照施工允許憑證中明確的施工要求文明施工，因未按要求野蠻施工造成的損失由乙方承擔全部責任。

　　(二)安全要求

　　乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，并接受甲方代表的監督檢查。

　　四、工程質量、驗收及質保

　　(一)質量標準

　　乙方應嚴格按照《鋼筋混凝土設計規范》GBJI0-87、《公路交通標志和標線設臵規范》JTGD82-20xx明確要求施工，保證工程質量。

　　(二)工程驗收

　　1.乙方提前十個工作日將竣工驗收通知，以書面形式送達甲方，如甲方不能按期參加驗收，須在三個工作日內書面回復乙方，并另行商定驗收日期。

　　2.甲方收到乙方的驗收通知未提出異議，但到期未組織驗收的，視為工程竣工并合格。

　　3.自工程竣工驗收合格后，自驗收合格次日起三個工作日內辦理工程移交完畢。

　　(三)工程質保

　　自工程竣工驗收合格次日起壹年內為工程質保期，乙方對工程負責保修，質保期內除不可抗力因素造成的工程維修外，涉及的材料費、人工費等所有費用，由乙方全部承擔，質保期屆滿后，乙方提供終身維護服務。

　　五、合同金額及費用結算 (一)合同金額：人民幣貳佰捌拾叁萬陸仟肆佰捌拾叁圓，小寫￥2,836,483元。

　　(二)自合同簽訂后五個工作日內，甲方向乙方支付合同總額的30%作為第一階段進度款。

　　(三)自設施安裝完成后七個工作日內，甲方向乙方支付合同總額的50%作為第二階段進度款。

　　(四)自工程竣工驗收合格次日起二十個工作日內，甲方向乙方支付合同總額的15%，作為第三階段進度款。

　　(五)合同總額的5%作為質保金，保修期壹年，在質保期內未出現質量問題的，甲方于質保期界滿后十個工作日內，將質保金全額支付給乙方。

　　六、違約責任

　　(一)甲方違約

　　因甲方原因未能按合同約定，按時支付工程進度款，造成乙方工期延誤，甲方應承擔因工期延誤產生的材料保管、誤工等附加費用。

　　(二)乙方違約

　　1.除不可抗因素，由于乙方的原因未按本合同規定的日期全部竣工驗收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同總價款千分之一違約金，計算至全部工程驗收合格之日時止。

　　2.因乙方造成工程質量問題未能正常投入使用，乙方需向甲方支付合同總額10%的違約金，并承擔因此給甲方造成的各項損失。

　　3.乙方施工過程中未按安全生產規范要求，造成的安全事故，由乙方承擔全部責任，并賠償因事故給甲方帶來的各項損失。

　　七、爭議解決

　　甲乙雙方在工程中遇到爭議的問題應盡量協商解決，若協商不成，任何一方可向合同履行地法院起訴。

　　八、附則

　　(一)本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，自雙方簽字蓋

　　(二)本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定補充協議，與本合同具有同等效力。

　　(三)合同附件

　　1.標準、規范及有關技術文件;

　　2.施工圖紙;

　　3.雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件。

　　甲 方：

　　地 址：

　　代表人：

　　電 話/傳 真：

　　開戶行：

　　賬 號：

　　乙 方：

　　地 址：

　　代表人：

　　電 話/傳 真：

　　開戶行：

　　賬 號：

　　簽約時間： 年 月 日

　　簽約地點：