電氣安裝工程施工合同（精選5篇）

電氣安裝工程施工合同 篇1

　　發包方：

　　承包方：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程的具體情況，為明確雙方責任、權利與義務，保證工程順利進行，經雙方協商一致簽訂本合同。

　　第一條 工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程范圍及內容：住戶及門市電表集中安裝，電源接至每戶門口，住宅每戶配置 單相電表一只， 的斷路器一只， 組合型漏電斷路器一只，門市每間配置 單相電表一只、斷路器一只，集表箱均采用鐵殼表箱。

　　第二條 工程合同價款

　　1、工程采用包工包料計價形式：住戶 元/套，(電表 只),門市 元/間，(電表 只)，總價款 元，按實結算。

　　2、若合同約定工程范圍及內容不作更改，合同價格不作調整。

　　第三條 材料及設備選用

　　1、 電度表選用江蘇林洋集團生產的單相電子表，短路器選用正泰集團產品。

　　2、其余材料必須符合國家質量標準。

　　第四條 工程質量和檢查驗收

　　1、 承包方必須嚴格按合同約定和國家有關規范、規程進行施工，并接受承包方現場監理工程師或工程師代表的監督檢查。

　　2、 工程竣工后，承包方按規定提供相關的電氣安裝資料，5日內由發包方組織有關單位進行竣工驗收。

　　第三條 工程價款的支付與結算

　　1、承包方簽訂合同時，發包方支付承包方合同總價款的 %的預付款，計人民幣 元

　　2、 工程完工驗收合格后5日內，發包方須一次付清工程款。

　　第四條 違約責任

　　1、 工程質量不符合合同約定的，承包方負責無償維修或返工。

　　2、 發包方未按約定支付工程款的，按應付款的0.2%每天支付違約金。

　　本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力，雙方代表簽字并加蓋公章即生效，工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

電氣安裝工程施工合同 篇2

　　發包方：

　　承包方：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》的規定以及建筑工程的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一部分 工程概況及承包范圍

　　1、工程名稱：榆林基地二樓別墅工程

　　2、工程地點：榆林段110國道南側

　　3、電氣工程(強、弱電)安裝工程內容及承包范圍：

　　a)照明系統：管路預留、預埋、穿線，燈具、插座、開關、配電箱、電度表箱安裝及調試等施工圖紙要求內容。

　　b)動(電)力系統：管路及套管預留、預埋，電纜橋架安裝，線纜敷設，配電設備安裝及調試等施工圖紙要求內容。

　　c)弱電系統(電視、電話、寬帶網、監控)：管路預留、預埋(含穿墻套管)及管路清掃等弱電專業施工隊伍以外的施工圖紙要求內容。 d)防雷接地系統乙方完成但不僅限于以上工作，所有與電氣工程(強、弱電)有關的工作均由乙方完成。

　　第二部分 工期、承包及付款方式

　　1、 合同簽訂之日起，按甲方要求，保證不耽誤總體工期。因不可抗力及甲乙雙方以外的原因，導致工程停建，施工合同不能繼續履行，可解除合同。

　　2、工程質量等級：合格。

　　第三部分 承包方式、合同價款及結算方式

　　1、承包方式：包工不包料

　　采用甲方與乙方協商的價款：養殖區為8000元，二樓別墅為10000元進行竣工結算。

　　2、結算方式：包工不包料，中途按進度付款到50%，余款竣工驗收合格后一次性付清。

　　第四部分 雙方一般責任

　　1、甲方駐施工現場代表姓名：黃勇華

　　2、乙方駐施工現場代表姓名：

　　3、甲方工作：

　　⑴委派工作人員為現場管理代表，監督檢查工程質量、進度，負責設計圖紙的變更、工程質量驗收及其他事宜，組織對工程竣工驗收，如需變更圖紙或變更已施工的工程，甲方應通知乙方。派專人協助乙方工程技術人員施工，負責與其他配套施工單位協調。

　　⑵甲方負責提供電源，保證施工需要。

　　⑶甲方提供與其他工程相關資料，組織與其他施工隊協商。

　　4、乙方工作

　　⑴向甲方代表提供進度表計劃，并及時向甲方提交所需材料的量單及附材量單。

　　⑵按工程需要提供和維修一切與工程有關的設施等。

　　⑶負責安裝過程中的質量，技術，變更及施工進度、安全管理工作，負責安全工程技術資料的整編并向甲方報送施工完整的施工組織及專業的施工方案。

　　⑷施工期間的一切人身安全事故全由乙方負責，并負責保護甲方的一切設備、設施損壞，乙方負責賠償。

　　⑸施工期間乙方應遵守甲方的安全生產責任制度。

　　第五部分 質量與驗收及其他

　　1、施工中經檢驗質量不合格，乙方按甲方代表的要求進行返工。

　　2、安裝完畢，并調試合格。

　　3、本合同自簽訂之日起生效，本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　4、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

電氣安裝工程施工合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根據消防法的有關規定，甲方將關嶺自治縣公路管理段業務綜合樓消防工程承包給乙方施工安裝，乙方按有關圖紙規范要求施工，經甲乙雙方協商，達成如下協議：

　　一、工程名稱：關嶺縣公路管理段業務綜合樓

　　二、工程地點：關嶺縣交通路

　　三、工程內容：室內消火栓給水系統安裝(不含應急燈，滅火器，疏散標志等，防火門等，增加工程范圍費用另計)。

　　四、承包方式：包工包料，(由甲方提供施工安裝電源承擔費用并負責連接城市市政自來水管網連接事項)。

　　五、工程總造價為：陸萬叁仟元整(63000.00元)包干價。

　　六、工程安裝完工后，經消防部門驗收合格后，甲方六天之內一次性付給乙方總工程款，款未付清之前，產權屬于乙方所有。

　　七、工期要求：20xx年5月2日至20xx年5月20日止。

　　八、質量標準：達到國家現行消防驗收規范標準，消防部門驗收合格，否則，一切損失由乙方負責。

　　九、違約責任：由違約方承擔對方一切經濟損失。

　　十、安全責任：甲方負責提供安全的施工環境，施工過程中造成的安全事故，由乙方負責。

　　十一、乙方在安裝消防設施時打穿樓洞修補由甲方負責。

　　十二、本合同自簽字時生效，生效后雙方共同遵守，未盡事宜，雙方協商解決，本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方代表簽字： 乙方代表簽字：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

電氣安裝工程施工合同 篇4

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　第一條 合同依據

　　本合同的法律依據是中華人民共和國《合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》;工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮寒坡嶺110KV變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。

　　第二條 工程名稱、地點和范圍及內容

　　一、 工程名稱：清鎮寒坡嶺110KV變電所全所接地及照明安裝工程。

　　二、 工程地點: 清鎮寒坡嶺110KV變電所內。

　　三、 工程范圍及內容:

　　1：清鎮寒坡嶺110KV變電所防雷接地安裝。

　　2：清鎮寒坡嶺110KV變電所全所照明安裝。

　　第三條 承包方式

　　本工程甲方將工程以包工包料 按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用20xx年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字(20xx)04號文件頒發的《關于發布貴州省電力建設裝置性材料綜合預算價格(20xx年價)的通知》;費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》(20xx年版);根據貴州省電力公司電技經[20xx]43、44號文件：其它相關費用依據其它相關資料計算。

　　第四條 工程價款支付及結算方式

　　1. 該工程以貴州省遵義市正業電氣安裝工程有限責任公司編制的《清鎮寒坡嶺110KV變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元)》為依據簽訂施工合同。

　　2. 預付款方式：按工程預算書的工程款129760萬元的 %即 萬元(萬元整)付給乙方。

　　3. 結算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的結算工程款將余款在一個月之內付給乙方。

　　第四條 工程質量標準、驗收和保修條件

　　本工程參照國家《110KV及以下電氣安裝規范》進行施工，相關驗收標準執行國家及電力行業規定，并通過相關職能部門驗收，本工程的保修期一年。

　　第五條 雙方協作事項

　　甲方負責：

　　一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯系，確保該工程的施工進度。

　　二: 甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.

　　乙方負責：

　　一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。

　　二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。

　　三：竣工資料報有關部門審核。

　　第六條 違約責任

　　按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。

　　第七條 發生經濟糾紛處理方式

　　如發生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。

　　第八條 施工工期

　　本工程 年 月 日前完工。

　　第九條 工程承包方式

　　本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。

　　第十條 安全責任

　　施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。

　　第十一條 工程造價

　　本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00)，本工程包工包料按實結算。

　　第十二條 合同份數

　　本合同正本2份，雙方各執正1份。

　　第十三條 該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。

　　甲 方：(公章) 乙 方：

　　負責人：(簽章) 負責人：(簽章)

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

電氣安裝工程施工合同 篇5

　　發包人： (以下簡稱“甲方”) 承包人： (以下簡稱“乙方”)

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規的規定，甲乙雙方就乙方承接甲方發包的水電安裝工程的相關事宜，本著平等、互惠互利原則，經過雙方協商一致并訂立本合同，以資共同信守。

　　一、工程概況及承包范圍

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程概況：

　　4、承包范圍及工程內容：

　　工程，本工程以審查批準的“設計施工圖及說明”(電施、水施)、“施工圖會審紀要”所確定的施工內容為乙方的工程施工承包范圍，其具體合同承包內容為：

　　A、電氣安裝工程(具體做法詳見施工圖)

　　(1)、表后到戶內各功能間

　　(2)、應急照明和梯間照明(不含應急照明燈和疏散指示牌)

　　(3)、電梯電纜和箱子

　　(4)、車庫照明及橋架

　　(5)、開關箱、弱電控制箱(戶內)

　　(6)、發電機雙電源電纜

　　(7)、風機電纜和箱子

　　B、給水安裝工程

　　(1)、水表以后到戶

　　(2)、戶內的冷熱水管

　　C、博賽花園施工設計圖中涉及到的水施(給水)、電施的相關內容;電氣安裝工程、給水安裝工程所涉及的土建工程以及安裝甲方指定的有關箱體、盒體、管線、箱等。

　　D、乙方承包范圍還包括與本工程相關的增加工程。

　　二、承包工程工期

　　遵循土建工程總承包合同施工期限要求。本工程自x年xx月xx日起至土建交工日期止全部工程竣工驗收合格。

　　三、工程承包方式

　　包工、包料、包安全、包質量、包工期、包竣工驗收

　　四、工程價款計算標準及依據

　　1、基價直接費按《20xx重慶市安裝工程單位基價表》計算。

　　2、電氣安裝工程、給水安裝工程按Ⅲ類工程D級取費，稅金按3.41%計取(不再計取其他任何費用)。

　　3、在工程施工及竣工周期中，不再執行政府及造價部門公布的關于調增工程造價的其他配套文件及市場人工價格調整文件。

　　4、材料由甲方指定確認品牌并核價確定。

　　5、有爭議的材料由甲方負責采購。

　　6、由乙方負責采購的材料，乙方按定額及有關文件規定計取1.0%的采保費。

　　7、乙方應繳的工程稅收由乙方自行向當地稅收部門申報繳納。

　　五、工程結算依據

　　以竣工圖，工程變更、簽證為依據，實行竣工按實結算。

　　六、合同總造價

　　水電安裝工程總造價按概算暫定為每平方米60元,工程竣工，驗收合格后，按本合同第四條結算為最終合同造價。

　　七 、甲乙雙方責任

　　1、甲方責任

　　〔1〕、按時提供施工工作面給乙方使用，并提供施工圖一套。

　　〔2〕、組織乙方、監理、設計單位及有關部門參加對施工圖等技術資料進行交底會審，做好各方簽署的交底會審紀要(施工方接圖后15日內完成)。

　　〔3〕、甲方指派 為甲方工地代表，對工程進度、工程質量和施工安全、現場文明施工進行監督，同時委托重慶江河工程監理建設有限公司南川分公司對工程質量及進度進行監理，做好驗收簽證，解決應由甲方解決的問題以及其他事項。

　　〔4〕、墊資至+0.00以上結構10層后，每月10日前審批完乙方上月的工程進度報表，并返還乙方。

　　〔5〕、按時支付工程款。

　　2、乙方責任

　　〔1〕、認真編制施工組織設計(施工方案)報甲方及監理認可(進場半個月內)，并做好施工前的各項準備工作。

　　〔2〕、根據合同約定內容對整體工程的施工進度、施工質量、施工安全、成品保護承擔全部責任。

　　〔3〕、嚴格按照施工圖編制好材料計劃，提前一個月報甲方核定。 〔4〕、乙方在施工中必須及時完善竣工資料的收集、整理工作，并約定工程預驗收前，由乙方向當地城建部門申請進行一次檔案中間驗收并達到合格要求。無條件配合甲方負責的各項專項驗收(如規劃、環保、消防等工作)，并申請組織工程檔案綜合驗收達到合格要求。

　　〔5〕、按照技術檔案要求，工程資料移交甲方(竣工圖一份，竣工資料正本一份，副本二份)。

　　〔6〕、按重慶市建委下發相關規定做好文明施工、保持施工現場整潔，交工前應清理現場，打掃清潔，達到相關規定要求。

　　〔7〕、必須保證施工安全，嚴格執行《重慶市建筑施工安全檢查標準》，施工中發生的安全事故及相關影響，其責任和因此發生的全部費用由乙方承擔。

　　〔8〕、按《工程質量保修協議》的規定，履行本工程的保修責任。乙方未能履行上述各項義務，給甲方造成損失的，乙方賠償甲方有關全部直接、間接損失。

　　八、工程價款支付辦法

　　(1)、甲方審核確認材料品牌、價格，在施工中使用的材料和甲方核定的材料保持一致。

　　(2)、甲方代表及監理工程師對工程質量簽字認可。

　　(3)、同時滿足上述兩個條件且所有預埋管件及管全部敷設完畢后，首次進度款按建筑面積*60*6%支付;安裝工程完成50%時支付進度款：建筑面積*60*30%;安裝工程驗收前10天支付進度款：建筑面積*60*35%。

　　(4)、工程竣工驗收合格后一個月內乙方上報結算，甲方收到乙方工程竣工結算后三個月內審核完畢后支付至工程結算總價的95%;余5%作為工程保修金。工程保修期為兩年，在保修期內由于乙方原因造成的事故或缺陷，乙方及時無償完善;如由甲方組織完善所發生的費用由乙方全部承擔。質量保證金在保修期滿后三個月內付清(質量保證金不計利息)。

　　九、質量驗收

　　1、嚴格按照國家標準、規范、《重慶市住宅工程質量分戶檢驗管理辦法(試行)》等文件和設計要求進行施工和驗收。

　　2、工程質量合格。

　　十、材料設備供應

　　(1)、安裝工程所需主材和輔材均由乙方自行采購，其規格、品牌和質量必須符合設計和建設單位規定要求。

　　(2)、由乙方采購的材料和設備，乙方應按照設計和規范要求向甲方及監理提供材料和設備產品合格證書及代驗單，甲方代表和監理工程師有權監督，簽證確認后方可使用。

　　(3)、甲方每月25日前核定完乙方次月的材料計劃，材料計劃中應詳細注明用料工程、材料品名、規格、型號、數量、價格。

　　(4)、甲方代表及監理工程師應對安裝材料各批次進行抽檢，如發現安裝材料未達到設計要求和建設方的規定，則乙方必須全部更換此種材料，由此造成的一切損失均由乙方全部承擔，當月進度款不予支付;如果超過兩次甲方有權解除合同，由乙方負責賠償由此給甲方造成的一切損失。

　　(5)、因工程急需而市場難于購置的材料，在不影響工程質量的前提下，經甲方及監理審核，設計單位批準，方可使用代用材料。

　　(6)、核定材料的數量、價格的加權平均值為最終結算的依據。

　　十一、竣工結算

　　1、竣工驗收

　　(1)、工程具備竣工條件，乙方按國家安裝工程竣工的有關規定，向甲方代表提交竣工報告，并報送監理工程師。

　　(2)、甲方代表和監理工程師在接到乙方竣工報告后，應在30內組織有關部門驗收，并在驗收后及時給予批準或提出修改意見并簽字備忘，乙方將竣工工程交付給甲方。

　　2、竣工結算

　　(1)、工程竣工驗收合格后，乙方可按照國家有關規定，向甲方提出結算報告及工程結算書，辦理竣工結算并簽字備忘。

　　(2)、甲方收到結算報告及工程計算書45天內進行審定并提出修改意見，同時辦理結算手續。

　　十二、履約保證金

　　(1)、本合同簽訂時乙方向甲方交納履約保證金**萬元(保證金不計利息)。

　　(2)、工程竣工驗收合格后，乙方無任何違約責任，甲方退還履約保證金25萬元。

　　十三、違約責任：

　　1、本合同經甲、乙雙方法定代表人或委托代理人簽字和單位蓋章后生效。雙方均不得擅自違約或變更，如需變更或解除，必須雙方協商達成協議并簽字有效。

　　2、甲乙雙方方不按合同約定履行自己的各項義務，應承擔違約責任，因其違約而導致對方增加的費用，應按違約責任償付對方的直接損失。

　　3、若乙方在接到甲方書面開工通知7日內不組織人員進場施工，則乙方應向甲方支付違約金壹萬元(甲方可以從乙方的履約保證金中扣出)。

　　4、乙方應按本合同完全履行義務，若乙方中途不履行合同或退場的，乙方應向甲方支付違約金**萬元(從乙方繳納的保證金中扣除)，且甲方有權解除本合同。

　　5、乙方應按期完成安裝工程，若逾期一天則承擔逾期違約金*元/日，逾期15日仍未完成安裝工程的視為乙方中途不履行合同，乙方應向甲方支付違約金*萬元(從乙方繳納的保證金中扣除)，且甲方有權解除本合同。

　　十二、附則

　　1、乙方必須接受甲方所委托的監理單位對本合同中的全部過程實施監理。甲、乙雙方及監理單位在施工過程中應隨時溝通，友好協作。

　　2、經雙方協商同意的有關修改合同和變更設計的文書、批復、電文、圖表以及經雙方簽字洽商的記錄、會議紀要都是合同的組成部分。

　　3、乙方對甲方提供的圖紙有保密義務，不得用于本工程以外的其他工程。乙方所承包的工程不得轉包。

　　4、其他未盡事宜，甲、乙雙方可協商簽訂充協議。

　　5、本合同在甲方所在地經雙方簽字蓋章后生效，即具有法律效力。本合同項下的附件及補充協議是本合同不可分割的部分，與本合同具有同等的法律效力。工程結算完畢，甲方向乙方全部支付各種款項后，合同終止。

　　6、本合同書正本一式陸份，甲、乙雙方各執叁份。

　　7、合同如發生爭議或糾紛，雙方應本著友好的原則協商解決。

　　8、如發生不協商解決的糾紛，甲乙雙方可向工程所在地法院提請訴訟解決。

　　甲方： 乙方：

　　公司地址： 公司地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托人： 委托人：

　　戶名：

　　帳號：

　　開戶行：

　　年 月 日 年 月 日