樓頂防水施工合同樣本（通用3篇）
樓頂防水施工合同樣本 篇1
甲方：
乙方：
依據(jù)<<中華人民共和國合同法>>、<<中華人民共和國建筑法>> 及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就 本樓頂防水工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。
一、 工程概況
1、工程地點：層山小學(xué)院內(nèi)
2、工程名稱：層山小學(xué)教學(xué)樓、餐廳樓樓頂做防水
3、工程內(nèi)容：在原有基礎(chǔ)上新做一層 SBS 改性瀝青防水卷材施 工，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫 和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的零星工程。
4、二、 承包范圍及方式：包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包進度、 包文明施工。
三、 主材選用及工程價款等：
1、 選用材質(zhì)：乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢 驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后 方可進場開工 。
2、單價為 45 元/平方米，共1638平方米(其中：教學(xué)樓1008平方米，餐廳樓630平方米，合計1638平方米)，共計73710元。
四、 工期：20xx年2月12日-20日。
五、 工程質(zhì)量：
1、工程質(zhì)量標準：合格工程質(zhì)量標準。
2、承包人施工質(zhì)量必須達到國家現(xiàn)行規(guī)范、標準、圖集和設(shè)計 圖紙的規(guī)定。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質(zhì)量必須符合«彈性體 改性瀝青防水卷材»(GB18242-20xx)，防水施工所用的材料必須有產(chǎn)品合格證書和性能檢測報告。
六、合同價款與支付方式 按承包人實際完成的、且達到質(zhì)量標準的工程量，每平方米45 元。不再另計任何費用。 達不到質(zhì)量標準時，由承包人返工，因返工給發(fā)包人造成損失 的，應(yīng)賠償發(fā)包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時， 由發(fā)包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經(jīng)施工的工程量，發(fā) 包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。
七、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
八、其他事項：
1、 在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié) 商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、 本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。
甲方(蓋章)： 乙方(簽字)：
年月日：
樓頂防水施工合同樣本 篇2
甲方：
乙方：
依據(jù)<<中華人民共和國合同法>>、<<中華人民共和國建筑法>>及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本樓頂防水工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。
一、 工程概況
1、工程地點：毛莊鎮(zhèn)一中校園內(nèi)
2、工程名稱：毛莊鎮(zhèn)一中一號樓、二號樓、門崗樓頂防水
3、工程內(nèi)容：在原有基礎(chǔ)上新做一層SBS改性瀝青防水卷材施工，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的零星工程。
二、 承包范圍及方式：包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包進度、包文明施工。
三、 主材選用及工程價款等：
1、 選用材質(zhì)：乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后方可進場開工
2、全部包工包料，單價為 40 元/平方。
3、面積：按甲方確認的實做面積結(jié)算。
四、 工期：按甲方項目部所安排的進度施工。
五、 工程質(zhì)量：
1、工程質(zhì)量標準：合格工程質(zhì)量標準。
2、承包人施工質(zhì)量必須達到國家現(xiàn)行規(guī)范、標準、圖集和設(shè)計圖紙的規(guī)定。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質(zhì)量必須符合«彈性體改性瀝青防水卷材»(GB18242-20xx)，防水施工所用的材料必須有產(chǎn)
品合格證書和性能檢測報告。不合格的嚴禁使用。工程質(zhì)量保修期從竣工驗收通過之日起計為五年。
六、合同價款與支付方式
按承包人實際完成的、且達到質(zhì)量標準的工程量，每平方米鋪貼面積 40 元。不再另計任何費用。
達不到質(zhì)量標準時，由承包人返工，因返工給發(fā)包人造成損失的，應(yīng)賠償發(fā)包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時，由發(fā)包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經(jīng)施工的工程量，發(fā)包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。
九、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
十、其他事項：
1、 在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、 本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
樓頂防水施工合同樣本 篇3
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》的原則，結(jié)合廣東省湛江市有關(guān)規(guī)定和本工程的具體情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 工程概況
頂找出裂縫開槽用青龍203防水膠作防水處理，兩側(cè)內(nèi)墻打開脫層砂漿重新修筑和用青龍203防水涂刷。1棟樓梯天面頂開槽修補作防水處理 再鋪自粘卷材。
第二條 工期：20xx.07.01--20xx.08.10
第三條 工程質(zhì)量要求及工作范圍
第四條 合同價款：
第五條 安全施工
乙方要按有關(guān)規(guī)定，采取安全防護措施。承擔由于安全措施不利而造成的責任和因此發(fā)生的費用。甲方負責提供工人保險。甲方向乙方提供水電供應(yīng)及施工方便。
第六條 驗收及付款方式
乙方進場后，甲方必須派一負責人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方進行質(zhì)量檢查驗收簽字，經(jīng)驗收合格后方可退場。工程保質(zhì)期一年,一年內(nèi)如果出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方無條件修復(fù)。
第七條 付款方式
工程驗收合格后，憑驗收簽字單據(jù)結(jié)算.
第八條 本合同簽訂日起，即具有法律效力，雙方必須完全履約， 不得任意解除，若發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決;協(xié)商不成時。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁機構(gòu)申請仲裁或由本合同履行地的人民法院起訴。
第九條 本合同一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章后生 效。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
甲方代表：(簽字) 乙方代表(簽字)
年月日：