道路建設施工合同樣本（通用16篇）

道路建設施工合同樣本 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保宰能村扣香公路按時、按質、按量完成，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議：

　　一、公路建設路線及工期要求:

　　1、公路建設路線為宰勇大寨至扣香自然寨。

　　2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。

　　二、公路建設的內容：

　　公路路基開挖工程。

　　三、公路建設技術要求：

　　1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米，彎道地段為6.1米;每公里設置4個錯車道，錯車道有效寬度為6.1米。

　　2、線型要求滿足行車順適，特殊地段最大縱坡不得大于10%，縱坡長度不得大于80米，彎道最小半徑不得小于15米。

　　3、土質邊坡按1：0.5-1：0.75，堅石邊坡按1：0.2，軟石邊坡按1：0.3的標準進行開挖。

　　四、工程驗收及付款方式：

　　1、乙方全部完成公路路基開挖工程后，由鄉政府組織相關部門進行驗收。

　　2、工程承包經費為每公里2.75萬元，乙方進場并完成500米的路基開挖后，甲方再按工程進度工程款的30%預付給乙方作工程建設費用;整個工程按時按按量完工，經鄉人民政府組織相關部門驗收合格后，一次性付清工程款。

　　五、施工安全責任：

　　乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施，按照安全操作規程施工，達到安全生產的目的。乙方無論任何時候發生安全事故，造成的一切后果由乙方自負，甲方概不負責。

　　六、雙方的權利、責任和義務：

　　1、公路建設必須按照本合同規定的技術要求一次開挖到位，未完成整條線路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒絕支付費用，所發生的一切費用由乙方自行承擔。

　　2、甲方必須搞好公路經過的山林田土、房屋、墳墓等的協調和搬遷工作，如因未搞好協調和搬遷造成乙方工程誤工的，從第3天算起，每天按1000元計支付乙方的誤工費。

　　3、在施工過程中，乙方的機械燃油由乙方自行負責運輸。

　　4、甲方必須派員協助乙方進行施工。

　　5、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份、鄉人民政府一份，自雙方簽字之日生效。

　　甲方： 代表：

　　乙方： 代表：

道路建設施工合同樣本 篇2

　　發包人： (簡稱甲方)

　　承包人： (簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，根據托縣地區實際情況，雙方就本建設工程的施工事項達成如下協議：

　　一、 工程概況

　　工程名稱：政協辦公樓室內維修改造工程

　　工程地點：托縣政協辦公樓

　　工程內容：樓內墻面，天棚刮膩;鋼窗維護刷漆，辦公室、會議室門拆舊換新;地面鋪磚維修;衛生間整體改造;燈具等電器拆舊換新;線路整理

　　二、合同工期

　　開 工 日 期： 20xx 年 09 月 01 日

　　計劃竣工日期： 20xx 年 12 月 01 日

　　預計合同工期：90天

　　三、承包方式和合同價款

　　(一)采用包工包料和總承包形式;

　　(二)合同價款：根據甲方現場工程量預估和定額預算，預付30%工程款，待工程完工結算后一次付清剩余70%工程款;

　　(三)具體工程內容：根據甲方按需求現場指定位置項目施工，最后以甲方現場工程簽證的工程量執行結算工程造價。

　　四、發包人(甲方)責任：

　　依照合同按時撥付工程進度款。

　　五、承包人(乙方)責任：

　　1、 按照合同和工程施工組織設計的要求積極組織施工;

　　2、 保質保量完成甲方指定工程項目;

　　3、遵守施工現場環境管理，安全管理，文明施工管理，創建安全文明施工達標工地。

　　六、工程質量及驗收

　　1、 乙方在施工中必須支持《百年大計、質量第一》的方針，嚴 格貫徹執行國務院《建設工程質量管理條例》，嚴格執行建筑工程強制性標準，工程質量標準達到一次性驗收合格。

　　2、 乙方在施工中嚴格執行隱蔽工程檢驗制度，未經質檢部門或 甲方、監理代表檢驗的隱蔽工程不能進行下一道工序。

　　3、 乙方在施工中嚴把質量關，應當檢驗而未進行檢驗的原材料 不準提前使用。(鋼材必須使用包鋼等大廠材料，水泥必須使用正規廠家)。

　　七、 工程款支付方式

　　1、工程開工后，按工程進度付工程總造價的30%，工程竣工驗收合格 ，并結算后一次性付清70%

　　八、質量保修

　　按照國務院1999年《建設工程質量管理條例》保修的規定負責。

　　九、違約責任

　　1、乙方因質量不合格造成的停工，全部責任由乙方承擔。

　　2、乙方因工程質量不合格造成的返工，乙方應負全部責任。

　　4、如因甲方造成停工，不能按時交工，工期順延，情況嚴重的另行議定。

　　十、其它約定事項：

　　甲方：

　　法人代表：(簽章)

　　乙方：

　　代表人：(簽章)

　　年月日：

道路建設施工合同樣本 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關法律、法規，遵循平等、公平、誠信的原則，就瀘州酒業集中發展區道路交通安全設施施工的相關事宜協商一致，具體內容如下：

　　一、工程概況

　　(一)工程名稱：。

　　(二)工程地點：。

　　(三)工程范圍：道路標線施劃、道路標志標牌安裝，具體施工內容見附圖。

　　(四)承包方式：包工包料。

　　(五)材料及工藝補充說明見施工附圖。

　　二、合同工期及順延條件

　　(一)施工工期

　　合同總工期以實際進場施工之日起計算，約五十三天，竣工日期為20xx年11月25日。

　　(二)工期順延條件

　　1.甲方未能按約定提供施工圖紙;

　　2.設計變更或工程量增加;

　　3.因停水、停電、停氣造成乙方停工累計超過24小時;

　　4.因其他不可抗力造成乙方停工累計超過24小時。

　　(三)乙方滿足工期順延條件后1個工作日內，以書面形式向甲方提出順延要求，甲方在收到報告后1個工作日內予以確認，逾期不予確認，視為同意順延工期。

　　三、施工及安全要求

　　(一)施工要求

　　1.甲方應協助乙方辦理相關施工允許手續，協調各方面關系。

　　2.乙方應嚴格按照國家相關要求，無償為甲方設計施工規劃，在合同簽定后七個工作日內，將規劃方案提交甲方。

　　3.乙方自接到甲方施工方案審查合格的通知后，七個工作日內完成主構件的加工并運抵工地現場。

　　4.乙方嚴格按照施工圖紙中的要求進行采購和加工，并提相關材料供質量保證書。

　　5.乙方應嚴格按照施工允許憑證中明確的施工要求文明施工，因未按要求野蠻施工造成的損失由乙方承擔全部責任。

　　(二)安全要求

　　乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，并接受甲方代表的監督檢查。

　　四、工程質量、驗收及質保

　　(一)質量標準

　　乙方應嚴格按照《鋼筋混凝土設計規范》GBJI0-87、《公路交通標志和標線設臵規范》JTGD82-20xx明確要求施工，保證工程質量。

　　(二)工程驗收

　　1.乙方提前十個工作日將竣工驗收通知，以書面形式送達甲方，如甲方不能按期參加驗收，須在三個工作日內書面回復乙方，并另行商定驗收日期。

　　2.甲方收到乙方的驗收通知未提出異議，但到期未組織驗收的，視為工程竣工并合格。

　　3.自工程竣工驗收合格后，自驗收合格次日起三個工作日內辦理工程移交完畢。

　　(三)工程質保

　　自工程竣工驗收合格次日起壹年內為工程質保期，乙方對工程負責保修，質保期內除不可抗力因素造成的工程維修外，涉及的材料費、人工費等所有費用，由乙方全部承擔，質保期屆滿后，乙方提供終身維護服務。

　　五、合同金額及費用結算 (一)合同金額：人民幣貳佰捌拾叁萬陸仟肆佰捌拾叁圓，小寫￥2,836,483元。

　　(二)自合同簽訂后五個工作日內，甲方向乙方支付合同總額的30%作為第一階段進度款。

　　(三)自設施安裝完成后七個工作日內，甲方向乙方支付合同總額的50%作為第二階段進度款。

　　(四)自工程竣工驗收合格次日起二十個工作日內，甲方向乙方支付合同總額的15%，作為第三階段進度款。

　　(五)合同總額的5%作為質保金，保修期壹年，在質保期內未出現質量問題的，甲方于質保期界滿后十個工作日內，將質保金全額支付給乙方。

　　六、違約責任

　　(一)甲方違約

　　因甲方原因未能按合同約定，按時支付工程進度款，造成乙方工期延誤，甲方應承擔因工期延誤產生的材料保管、誤工等附加費用。

　　(二)乙方違約

　　1.除不可抗因素，由于乙方的原因未按本合同規定的日期全部竣工驗收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同總價款千分之一違約金，計算至全部工程驗收合格之日時止。

　　2.因乙方造成工程質量問題未能正常投入使用，乙方需向甲方支付合同總額10%的違約金，并承擔因此給甲方造成的各項損失。

　　3.乙方施工過程中未按安全生產規范要求，造成的安全事故，由乙方承擔全部責任，并賠償因事故給甲方帶來的各項損失。

　　七、爭議解決

　　甲乙雙方在工程中遇到爭議的問題應盡量協商解決，若協商不成，任何一方可向合同履行地法院起訴。

　　八、附則

　　(一)本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，自雙方簽字蓋

　　(二)本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定補充協議，與本合同具有同等效力。

　　(三)合同附件

　　1.標準、規范及有關技術文件;

　　2.施工圖紙;

　　3.雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件。

　　甲 方：

　　地 址：

　　代表人：

　　電 話/傳 真：

　　開戶行：

　　賬 號：

　　乙 方：

　　地 址：

　　代表人：

　　電 話/傳 真：

　　開戶行：

　　賬 號：

　　簽約時間： 年 月 日

　　簽約地點：

道路建設施工合同樣本 篇4

　　委托方(甲方)：_________________簽約日期; _________

　　承接方(乙方)：_________________簽約日期; _________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行水泥板天花吊頂工程，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：_________________區__________街__________單元__________室

　　二、形式結構：_________________層式__________室__________廳__________廚__________衛

　　三、工程時間;共計工程時間______天﹙__________年______月______日至__________年__________月__________日﹚

　　四、工程項目：_________________

　　1、總共七棟;每棟兩層。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，協商確定。

　　五、承包方式：_________________甲方按乙方要求必須保證裝修期間的裝修場地可以正常施工，和施工期間的水電供應正常，乙方負責施工。

　　六、質量標準：_________________施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。

　　七、工程造價標準：_________________水泥板天花造型﹙包工包料﹚80元∕每平方，石膏線12元∕米，窗簾盒60元∕米，鋁扣板每平方______元。﹙注;所有平方米數以實際平方米數計算﹚乙方按圖施工，如甲方有更改等，應另外支付乙方增加的工程款項。

　　八、付款方式：_________________為確保工程質量，完工后每棟總工程款暫扣5%元押金，___________年______月______日至___________年______月______日內無任何問題，將全額返還乙方。每一棟工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工要求，三天內付清乙方所有工程款項。﹙收款;乙方只提供收款收據，不提供正式發票﹚

　　九、其它;經甲乙雙方協定施工前后，以及施工中途，甲方天花吊頂等各項工程如有消防管，空調管等須安裝改變，乙方概不負責。

　　十、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　_____年_____月_____日

道路建設施工合同樣本 篇5

　　甲方：_____________________乙方：_____________________

　　地址：_____________________地址：_____________________

　　電話：_____________________電話：_____________________

　　茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：

　　一、工程依據和技術指標

　　1.發電機組型號：_____________;冷卻方式：_____________;臺數：_____________。

　　2.技術指標

　　根據(《國家城市區域環境噪聲標準》3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______。

　　評價點位置：__________________________________________

　　所屬區域：____________________________________________

　　噪聲標準：白天________;晚上________。

　　注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

　　二、噪音治理要求

　　1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。

　　2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發電機正常運行。

　　三、噪音治理措施

　　采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。

　　四、承接方式

　　乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。

　　五、完成期限

　　在合同簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。

　　六、施工條件及協作事項

　　________________________________________。

　　七、工程費用及支付辦法

　　總工程費用為：________________

　　付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內付清余款。

　　八、其它

　　1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。

　　2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。

　　3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

　　委托方(甲方)：________________

　　承接方(乙方)：________________

　　簽訂時間：______年______月____日

　　基礎建設施工合同范本二建設單位：_________(以下簡稱發包方)

　　施工單位：_________(以下簡稱承包方)

　　雙方經充分協商，達成如下協議：

　　第一條：工程名稱：

　　第二條：工程地點：

　　第三條：建筑面積：

　　第四條：工程價款及付款方法：

　　第五條：工程期限(開工、竣工時間)

　　第六條：工程質量標準

　　第七條：承包形式及材料設備供應

　　第八條：發包方義務：

　　1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行簽訂協議執行)

　　2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

　　3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

　　4.按協議負責按期撥款。

　　第九條：承包方義務

　　乙方負責：

　　1.按協議分工負責材料供應。

　　2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

　　3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

　　4.竣工后，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

　　5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

　　第十條：違約責任及獎勵條款

　　第十一條：其他協助條款。

　　第十二條：本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、______各一份。

　　第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

　　第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

　　發包方：(蓋章)承包方：(蓋章)

　　法定代表人：_____法定代表人：______

　　地址：________地址：_________

　　開戶銀行：______開戶銀行：_______

　　帳號：________帳號：_________

　　簽約日期：____年__月__日

道路建設施工合同樣本 篇6

　　發包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就 及有關事項協商一致，共同達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1. 工程名稱： 。

　　2. 工程地點： 。

　　3. 資金來源： 。

　　4. 工程承包范圍： 。

　　二、合同工期

　　計劃開工日期： 年 月 日。

　　計劃截污日期： 年 月 日。

　　計劃竣工日期： 年 月 日

　　工期總日歷天數： 天。開工日期以簽訂合同后，監理簽署的開工令為準。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。

　　三、質量標準

　　工程質量符合 標準。

　　四、簽約合同價與合同價格形式

　　1. 簽約合同價為 萬元。合同價暫定為人民幣(大寫) 。

　　2. 合同價格形式： 。

　　五、項目經理

　　承包人項目經理： 。

　　六、合同文件構成

　　本協議書與下列文件一起構成合同文件：

　　(1)專用合同條款及其附件;

　　(2)通用合同條款;

　　(3)技術標準和要求;

　　(4)已標價的預算控制價;

　　(5)圖紙;

　　(7)其他合同文件。

　　在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。

　　上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。

　　七、承諾

　　1. 發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

　　2. 承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

　　八、詞語含義

　　本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

　　九、簽訂時間

　　本合同于 年 月 日簽訂。

　　十、簽訂地點

　　本合同在 簽訂。

　　十一、補充協議

　　合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自 生效。

　　十三、合同份數

　　本合同一式 份，均具有同等法律效力，發包人執 份，承包人執 份。

　　發包人： (公章) 承包人： (公章)

　　法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

　　(簽字) (簽字)

　　組織機構代碼： 組織機構代碼：

　　地 址： 地 址：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電 話： 電 話：

　　開戶名： 開戶名：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬 號： 賬 號：

道路建設施工合同樣本 篇7

　　甲方：________代表人：________

　　乙方：________代表人：________

　　經甲乙雙方協商，甲方原村內瀝青路面由乙方進行施工硬化，乙方施工隊以每平方米60元承包，現將涉及施工承包的有關事宜簽定合同如下：

　　一、修路要求

　　1. 工期要求：從____月11號開工，____月11號完工，工期為60天。

　　2. 尺寸要求：路面寬5米，厚度18公分。

　　3. 材料要求：水泥需用國標425，石子為2——4厘米的青石，沙子堅固耐用、潔凈的天然砂。配水清潔，比例合理。

　　4. 質量要求：水泥路面外觀要求平整密實不積水，不得有蜂窩、麻面、裂縫、起殼、蛻皮、石子外露和缺邊掉角的現象。

　　5. 混凝土抹平后，用刻紋設備在初凝的路面上刻2——3毫米的橫槽。

　　6. 實時切縫：每隔4——5米切一道，深度3——4厘米，寬3——8毫米。

　　7. 工程量以路中線實測實量延長米為準。

　　二、甲方責任

　　1.監督檢查全過程、技術規格與質量。

　　2.提供一個料場。

　　3.對違規和影響質量的行為，采取果斷的處理手段。

　　4.負責協調道路兩旁農戶的工作。

　　5.提供水源及電源。

　　三、乙方責任

　　1.負責備料，并組織施工設備，自行配齊施工所需機械及其它所有用品(包括生活，保養，防雨等所需品)。

　　2.自己負責接通電源、水源并負責支付施工所用的電費。

　　3.負責操作規程，把握質量標準

　　4.負責安全施工(施工期間與施工有聯系的一切事故乙方自己負責，包括機械，車輛，人身等)。

　　5.接受甲方監督檢查和處置決定。

　　6.修路期間負責道路養護。

　　四、付款方式　　工程竣工后甲方付給乙方90%的施工費，其余10%的施工費在半年后工程不出現質量問題則一次性付清。　　以上協議雙方共同協定，簽字生效，任何一方無權隨意變更。本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。　　

　　甲方(簽章)：________乙方(簽章)：________

　　法定代表人(簽字)：________授權委托人(簽字)：________

　　________年____月____日

道路建設施工合同樣本 篇8

　　發包人(全稱)： (簡稱甲方) 承包人(全稱)： (簡稱乙方)

　　甲乙雙方現就______年___月___日簽訂的工程名稱為__________________________的建設工程施工合同達成如下補充協議：

　　一、 付款方式

　　乙方材料進場后甲方向乙方支付工程款三十萬元，施工工程完成50%后甲方支付工程款二十萬元，工程完工后甲方支付工程款二十萬元，竣工驗收合格后甲方支付工程款二十七萬元。剩余工程款五萬元作為質保金，該質保金于第一年質量保修期滿后14天內支付。

　　乙方負責提供正規發票。

　　二、 承包方式

　　除按照上海大眾規定的《上海大眾汽車VW品牌意向特許經銷商展廳建設裝修材料及配套設施清單》之外，由乙方包工包料，上海大眾指定品牌由甲乙共同確認，由乙方購買，費用包含在工程款內。

　　三、 施工安全

　　在施工過程中因乙方原因給甲方或其他第三方造成的損失由乙方承擔;

　　如因施工引起的安全事故造成乙方員工或甲方、第三方損害由乙方負者。

　　四、 竣工驗收

　　本工程需經上海大眾公司、甲方及監理單位驗收合格后視為工程竣工驗收通過。 如因乙方原因無法通過工程竣工驗收致使不能按期完工的，由此給甲方造成的損失由乙方承擔。

　　五、 本補充協議效力

　　本補充協議與雙方簽訂的《建設工程施工合同》不一致的，以本補充協議為準。

　　六、 其他

　　本協議履行過程中如遇本協議未涉及問題，雙方可另行達成補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　因履行《建設工程施工合同》和本協議產生爭議，由合同履行地人民法院管轄。 本補充協一式兩份，雙方各執一份，雙方簽訂之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

道路建設施工合同樣本 篇9

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　地點：

　　1、 甲方工地材料到位，提供工具，斗車等工具由甲方負責。

　　2 、一切小工具(燈泡、 電線、 安全帽等)由乙方負責。

　　3 、乙方要保質保量，在工地不準打架、 賭博，如有違反，罰款________元。

　　4、 施工安全：發生工傷事故由施工隊自己負責。

　　5 、本工程工期為天，乙方按施工實際量計算總平方數，衛生間墻面________/平方米，地面：________/平方米，此價不含稅金。

　　6 、人員進場按每人發飯票，不包吃，包住宿、 包水電，飯票費按每月計算扣除。 7 、十天以內可以借資，借資款不超過進度款。

　　8、 結算方式：按每月工程進度的80%結算工程款，余款的20%在驗收合格10天之內，全部付清。

　　9、乙方在本合同期間不得中途撒離工人，如因此造成的一切經濟損失由乙方負責。

　　10、乙方施工人員進場后先試用兩天時間，確實質量無問題后再繼續施工(質量要求是水平、四角直、盡量無空心)，如在兩天施工過程過存在嚴重質量問題，本合同則自動失效，雙方不追究責任。

　　11、 本協議書一式兩份，甲、 乙雙方各執一份，經雙方簽字后生效，至工程驗收結清余款后失效。

　　注：完成總工程后，補鋸片款________元整(￥________)。

　　本合同如有未盡事宜，雙方可協商后簽訂補充協議，此補充協議也視同合不可分割部分，與合同具有同等法律效力。

　　甲方簽名：________________ 乙方簽名：________________

　　日期：________________日期：________________

道路建設施工合同樣本 篇10

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　甲方為改善居住條件，在自家院內新建一棟兩層住房，經雙方協商，承包給乙方施工建設。依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，結合房屋具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　第一條：承建項目

　　1. 工程名稱：________________________。

　　2. 工程結構：底框磚混結構房屋一棟，一樓一底共兩層。

　　3. 建筑面積：約310㎡(最后以實際建筑面積為準)。

　　4. 工程內容：乙方按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求承建房屋主體工程，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及一樓地面、門前臺階施工。

　　第二條：承包方式及費用

　　1. 工程包工不包料。甲方負責采購施工所需的建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工用具設備。

　　2. 施工費用：按建筑面積甲方付給乙方每平方米________元(大寫____________元整)，澆灌好一層合格后預付____萬元，工程結束驗收合格后全部結算付清。

　　第三條：工程質量要求

　　1. 整個工程應按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求施工，達到國家建筑施工規范要求。墻體、梁、柱水平度、垂度相差不超過

　　1.5cm。

　　2. 房屋內部按甲方草圖布局，工程施工中科學合理放線，具體尺寸需要變更時，甲乙雙方共同協商處理，每一道施工環節需經甲方驗收合格后方能進行下一施工環節。

　　3. 若乙方施工中質量不合格，一律拆除重新施工，所造成的施工費及材料費損失由乙方負責。

　　第四條：工程工期

　　1. 經雙方協商，工程從澆灌鋼混柱之日起，兩個月完工(日期為____________年_________月_______日____________年_________月_______日)

　　2. 在保證工程質量的前提下，因為下雨和建筑材料拖延，交房日期可順延;若由于乙方人為原因工程延時或故意拖延工期，甲方扣除乙方施工費，延時一天扣除施工費____________元(大寫__________________元整)。

　　第五條：安全責任

　　甲、乙方共同提高安全意識，乙方必須嚴格按照《安全生法》，勞保措施，施工防護措施到位，安全規范施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現病、傷、亡，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不承擔任何責任和費用。

　　第六條：雙方責任

　　1.甲方負責在______月______日前完成地基開挖，石腳支砌，地基回填，準備好水路電路，確保乙方按時施工。

　　2.乙方在施工工程中，必須聽從甲方提出的意見和建議，在保證工程質量的前提下，堅持節省、不浪費的原則，不能隨意帶走甲方的任何建材。

　　3.施工前，乙方應將工程材料預算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數量、門窗尺寸尺寸等)告知甲方，以便甲方及時采購;施工中，工程需增減用料時，甲乙雙方共同協商。

　　4.甲方應按照約定時間支付乙方施工費用，乙方不得長期停工或提出多加工錢等無理要求，否則本合同終止。

　　5.施工中本合同未盡事宜，雙方共同協商處理。

　　6.本合同自簽訂之日起生效。本合同共二頁，一式兩份，甲乙雙方各保存一份。

　　甲方(簽章)：___________________乙方(簽章)：___________________

　　____________年_________月_______日____________年_________月_______日

道路建設施工合同樣本 篇11

　　尊敬的審判長、審判員：

　　受某集團有限公司的委托，經廣東某律師事務所指派，我們擔任本案上訴人代理人，經查閱案卷材料，參加庭審，現發表如下代理意見，供合議庭參考。

　　關于《支付款及扣除款項確認表》的意見

　　一、《支付款及扣除款項確認表》無效，不應據此扣除上訴人工程款408991.2元。

　　第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委托書》，委托“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認，被上訴人明知或應知黃某并不是收款信息的知情人，黃某無權也沒有能力核對“支付款項”。被上訴人不與明確的受托收款的單位進行支付款的確認，顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息，沒有能力核對“支付款”的信息，卻擅自進行確認，也具有過錯。黃某簽署確認表的行為屬于超越代理權限的無權代理行為，且被上訴人明知屬于無權代理行為，上訴人對該確認表從不知情，且從未追認，因此，該確認表應認定為無效。

　　第二、“扣除款項”對于上訴人而言，首先是“應收工程款”，只有先確認這些款項是上訴人應收取的，被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委托書》中，上訴人已經明確委托“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”，因此，該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某并非

　　深圳分公司的代理人，被上訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認，直接影響了深圳分公司對工程款的收取，與上訴人的明確授權相悖。因此，同理，黃某的無權代理行為應認定為無效。

　　第三、黃某的代理權限是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務，進行合同的商談，以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行為已經超出了上訴人根據《授權委托書》對他的授權，同樣屬于無權代理行為。

　　1、黃某在行使代理權時必須以上訴人的名義，以個人名義不在授權范圍內。而在確認表中，黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其上訴人代理人的身份，僅僅簽署了個人的名字，而打印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱并沒有在“確認人”處。因此，黃某以其個人名義在“確認人”處簽字，并不在授權委托書授權范圍內，屬于其個人行為，不應約束上訴人。

　　黃某行使代理權，在其他法律文書上簽字時，就嚴格遵照了《授權委托書》的要求，被上訴人也明知這一點。

　　例如在12月26日黃某以委托代理人名義和被上訴人簽訂《網架鋼結構制作安裝合同》時，就嚴格遵守了《授權委托書》的要求。首先，黃某表明了委托代理人的身份，在“委托代理人”處簽字，其次，上訴人在《授權委托書》中已明確授予給黃某簽署合同的權限，黃某在合同上的簽署屬于有權代理行為。

　　但值得注意的是，黃某簽署《網架鋼結構制作安裝合同》的行為是行使《授權委托書》權限的行為，《網架鋼結構制作安裝合同》本

　　身并沒有授予黃某任何權利。一審認為“在雙方簽訂的《網架鋼結構制作安裝合同》中，確認黃某為某公司在該合同履行中的委托代理人，故其行為應視為代表某公司做出的”，顯然是錯誤的。

　　2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬于“洽談業務過程中的事務”，也不屬于“進行合同的商談”，在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下，更不屬于“本工程業務、施工管理等相關事項”。

　　綜上，黃某超越代理權限，擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》，屬于無權代理行為，且被上訴人也明知黃某屬于無權代理，事后上訴人不知情，也從未追認，因此，該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定為無效，不應據此扣除工程款。

　　二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中簽署，其簽署行為無效，不能證明確認表的真實性和合法性。

　　根據《建設工程監理規范 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定，監理員應履行以下職責：“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，并做好檢查記錄; 3 復核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據并簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作，發現問題及時指出并向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中并沒有包括對工程款進行核實和證明的內容。更何況，項目監理員應當在業主委托范圍內開展工作，本案中，也沒有任何證據

　　證明該監理員獲得了業主的相應授權。

　　該監理員的行為還違反了《建設工程監理規范》5.5.9 條的規定，“未經監理人員質量驗收合格的工程量，或不符合施工合同規定的工程量，監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架并承擔費用，根據合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬于上訴人的施工范圍。因此，“滿鋪施工平臺”的工程量不應計入上訴人應完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應只計量上訴人的施工量，而該監理員卻不顧自己的職責，超越自己的權限，對不符合施工合同的工程量，隨意亂計，其行為因違法而無效。

　　三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》，并不能證明被上訴人有權扣除上訴人的哪些款項，且扣除這些款項明顯違背合同約定。

　　第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除，沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字，而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。

　　第二、這個確認表并沒有確認這些費用是被上訴人支出的，因此不能證明被上訴人有權扣除，這個確認表也沒有確認上訴人是義務承擔主體，因此，不能證明應該從上訴人處扣除。

　　第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”共計408991.2元，金額巨大，但沒有任何原始憑證相佐證，就如被上訴人要求上訴人承擔的維修費，尚且還有結算單、發票相佐證，而此處卻單純幾個數字，其真實性顯然無法令人相信。

　　第四、根據合同第2.1條的約定，本合同是“包死價”，因此，雙方都無權變更合同的價款。依據合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架并承擔費用，根據《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術規范》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平臺”。因此該費用應該由被上訴人承擔，在沒有任何合同進行變更的情況下，被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額，顯然違背了“包死價”的約定。

　　同理，“鋁塑板施工”根據合同第一條第3款的約定屬于上訴人的工程范圍，包括在工程總價里，根據被上訴人自己提交的證據，被上訴人已確認鋁塑板施工是由上訴人完成的，在被上訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應費用不但與合同相悖，而且違背了公平原則。

　　關于維修義務及維修款的意見

　　一、本案訟爭的維修事項屬于合同第八條約定的“質量保修”范圍。

　　根據一審查明的事實，上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定：“建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月

　　8日開始，工程進入保修期，即使認可被上訴人在20xx年7月19日曾發函，上訴人也只應承擔“質量保修”的義務

　　二、上訴人積極履行了保修義務。

　　根據被上訴人提交的證據18，上訴人已經明確答復被上訴人，上訴人于7月13日派人進行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運動會于7月16日開幕(證據17的內容)，因此，被上訴人通知暫停維修。并告知上訴人施工人員每日在現場巡邏，以便及時維修。被上訴人并未對上訴人的此一回復提出任何異議，應認定為被上訴人認可了上訴人陳述的事實。

　　三、被上訴人不顧上訴人的反對，將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修，屬于違法無效的行為，其支付的費用和由此導致的后果應由被上訴人自行承擔。

　　被上訴人分包的工程是專業工程，屬于專業分包，在被上訴人提交的證據11、12里也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修，被上訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質，更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質，就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工，根據解釋第一條“承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的”應認定合同無效的規定，這一承包行為顯屬無效。根據解釋第四條：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用，依法也應當被收繳，而不應將該費用轉嫁到上訴人身上。

　　四、即使上訴人需承擔保修義務，需要支付因保修產生的費用，根據合同第8條的規定，也應先從質量保修金內扣除，不足部分才由上訴人支付。

　　關于提供施工圖紙和竣工資料的意見

　　一、依據被上訴人提交的證據14及上訴人提交的證據3，均能證明上訴人已經將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據14第10點的內容為：“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符，施工工藝較差……。”從該內容看，被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進行檢查驗收的，足可證明被上訴人已經拿到了施工圖紙。

　　上訴人提交的證據3，一審已經認可其真實性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。

　　爭議工程施工完畢并得到被上訴人認可的事實，證明了圖紙已經得到包括被上訴人在內的各方的認可。

　　二、組織審核施工圖紙的義務主體是被上訴人，被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審核，上訴人從未拿到過經審核的施工圖紙，也根本無法給付被上訴人經審核的施工圖紙。

　　依據《合同》第五條雙方責任第(一)款第2項內容，明確約定了被上訴人對圖紙的組織審核義務。《合同》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審核通過。

　　在上訴人向被上訴人交付施工圖紙后，被上訴人依照合同約定，本應組織三方對圖紙進行審核，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經組織三方審核施工圖紙，被上訴人也從來沒有將經審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工，且工程已經完工并由被上訴人投入實際使用，證明雙方在合同的實際履行已經一致同意變更了合同的原約定。

　　如果被上訴人執意要求上訴人交付經審核的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核，在被上訴人將審核通過后的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務，否則，這一義務就是無本之木。

　　綜上，一審判決扣除上訴人應得的工程款408991.2元，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據，請二審法院依法予以改判。

　　代理人：

道路建設施工合同樣本 篇12

　　發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：

　　工程地點： 工程內容：圖紙及發包人規定的全部內容，工程量以現場實際簽證為準。資金來源：企業自籌

　　二、工程承包范圍：嚴格按照集團公司審批的施工組織設計施工;

　　三、合同工期：30日歷天 開工日期：以監理及發包人下達的開工報告為準 竣工日期：以監理及發包人下達的竣工報告為準 四、質量標準：合格

　　五、合同價款：

　　合同價款暫定 萬元。工程量經發包人、承包人及監理現場共同確認后據實結算。預算定額執行國家現行有關標準及集團有關規定，根據集團規劃部核定價款作為合同最終價款，雙方據此簽訂補充協議。

　　六、組成合同的文件：

　　組成合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、本合同專用條款

　　3、本合同通用條款

　　4、施工單位確認書

　　5、預算文件及其附件

　　6、圖紙或施工組織設計

　　7、標準、規范及有關技術文件

　　雙方為履行本合同的有關洽商、變更等書面協議、文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效：

　　合同訂立時間：

　　合同訂立地點： 本合同雙方約定：自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

道路建設施工合同樣本 篇13

　　建設單位(以下簡稱甲方)：

　　施工單位(以下簡稱乙方)：

　　婺源縣新增施工便橋工程，根據《中華人民共和國_____》，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

　　第一條?工程項目

　　(一)工程地點：香田小區

　　(二)工程內容：貝雷架鋼便橋

　　(三)承包方式：包工包料

　　第二條?工程造價為人民幣：?19.91萬元整

　　第三條?合同工期

　　1.雙方商定總工期30天。

　　開工日期：20_________年06月?20?日，竣工日期：20_________年?07?月?20?日

　　2.如遇下列情況,經甲方代表簽證后,工期可以順延。

　　①因遇人力不可抗拒的自然災害(臺風、火災、地震)等造成的停工。

　　②因設計圖紙修改，增加了工程量，而受影響時。

　　③因停水、停電等情況達六小時以上時。

　　④甲方因財力不足或不按合同規定預付工程備料款和工程進度款，而受影響時。

　　⑤甲方不能按合同規定在開工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時。

　　第四條?工程質量標準和保修期

　　(一)?工程質量標準按國家現行施工規范驗收

　　(二)?工程保修按建設有關規定執行，保修自竣工驗收簽字之日起計算，

　　第五條?材料設備供應

　　(一)?工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號采購。

　　(二)?材料設備附有出廠合格證明，材料設備有異議進行檢驗。

　　第六條?付款方式

　　完工后一個月內一次性付清。

　　第七條?責任范圍

　　(一)甲方責任：

　　1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;

　　2、及時組織工程竣工驗收工作;

　　3、按本合同規定的期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。

　　(二)乙方責任：

　　1、按施工安全規范保證施工質量，精心施工、按時完工、交付使用，凡施工期發生的施工質量、安全事故由乙方負責。

　　①?承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場_____，一旦發生問題，后果自負。

　　②?乙方現場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規定，無條件服從場地內保安的管理，妥善處理好相鄰單位的關系，否則一切后果自負。

　　③?乙方施工期間損壞原有建筑物、消防設施應負責一切后果。

　　2、負責做好材料、設備的采購，保管工作：

　　3、負責及時清理建筑垃圾，工程施工結束后，負責清理完畢場內建筑垃圾。

　　第八條?其它事項

　　(一)合同簽訂后，甲方要求增加或變更工程項目，必須遵守下列原則：

　　1、經雙方充分協商，發出設計變更通知單

　　2、待乙方提交設計圖紙、報價或項目調整后，甲方須分別簽字蓋章認可;

　　3、增加或變更內容所需材料必須落實;

　　(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;

　　(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任，并賠償乙方停工的誤工損失;

　　(四)合同未盡事項，經雙方研究另立補充件，與本合同同具法律效力。合同執行中若發生爭議，應通過友好協商解決。協商無效，可提交有關_____機構裁決。

　　(五)合同經雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款后失效。

　　第九條?本合同一式?叁份，均具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________?乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________?法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日?_________年____月____日

道路建設施工合同樣本 篇14

　　甲方(發包方)： 簽訂地點：

　　乙方(承包方)： 簽訂時間： 年 月 日

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和誠實信用的原則，現就小型建設工程施工等事宜簽訂合同如下：

　　第一條 工程概況

　　工程名稱 工程地點 工程內容 承包范圍 承包方式

　　第二條 合同工期

　　1.開工日期： 年 月 日。竣工日期： 年 月 日。工期總日歷天數： 天。

　　2、有下列情況之一，并經甲方簽證，工期可以順延。

　　(1)因甲方原因影響開工

　　(2)工程量有與擬定工程量相比增加 %。

　　(3)不可抗力。

　　(4)甲方同意工期順延的其他情況。

　　第三條 工程質量及驗收

　　1.乙方應按照設計文件、施工圖及說明，國家有關施工規范，甲方相關要求和經甲方確認的施工方案組織施工。

　　2.乙方在工程建設合同執行過程中，單位和個人應自覺接受中國石化工程建設質量監察，接受甲方在施工過程中的管理。

　　3.乙方應按國家竣工驗收有關規定，向甲方代表提供完整的過程檢驗資料及完整竣工資料和驗收報告。對甲方提出的意見，乙方應在 日內整改完畢，并承擔由自身原因造成的整改費用。

　　4.工程質量保修期按《建筑工程質量管理條例》規定執行。

　　第四條 工程款支付

　　1.工程款為人民幣： 元，大寫 。

　　工程款風險范圍包括但不限于材料、人工價格上漲，氣候異常變化、地質條件不符前期預判、工農關系的惡化等。

　　2.結算方式：

　　(1)結算方式：按甲方核定工作量現場點交結算，最終工程款支付以甲方內控部門或審計部門審定為準。

　　(2)計價方法：按實結算( )，固定總價( )，合同價加變更( )。

　　3.工程款支付： 。

　　4.工程質保金： 。

　　第五條 材料供應及設備管理

　　1.本合同材料供應方式： 。

　　2.機械設備由乙方自備并自行管理。

　　第六條 甲方權利義務

　　1.負責辦理有關建設手續。

　　2.審查乙方編制、提交的施工方案、各種技術資料和工程預決(結)算。

　　3.負責組織工程設計交底、圖紙會審。提供施工圖紙 套。

　　4.甲方指派 為工地代表。

　　5.施工過程中，甲方發現乙方的人員不能勝任崗位要求、施工設備不能滿足施工需要的，有權要求乙方進行撤換、調整、修理或補充，因此而發生的費用乙方承擔。

　　第七條 乙方權利義務

　　1.乙方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現場管理組織。乙方指派 為工地代表。

　　2.遵守甲方的質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度，接受甲方代表的指揮、檢查和監督。

　　3.本合同生效后 日內編制出施工方案和工程進度表2份，報甲方審核，并按施工方案組織施工。

　　4.做好施工原始記錄，按甲方要求的工程資料的樣式及填寫方式，匯集施工技術資料，提供給甲方 套。

　　5.嚴格辦理隱蔽報驗手續，未辦理的隱蔽部位工作量不予驗收。

　　6.乙方應對施工人員的施工方法、技術措施的可靠性、安全性負完全、獨立責任。

　　第八條 安全生產與文明施工

　　1.乙方承諾：完全熟悉與理解甲方HSE及工程建設方面的管理制度并嚴格遵守。在施工中，若發生質量、安全事故及環境損害等事件(事故)，一切費用和善后問題的處理，均由乙方自行獨立負責，并承擔因此給甲方造成的經濟損失。

　　2.乙方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現場文明整潔。

　　第九條 違約責任

　　1.甲方未按合同約定撥付工程進度款，導致施工無法進行，相應順延工期。

　　2.因乙方的原因未按合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的，每逾期一日，向甲方支付違約金 元。

　　3.因乙方原因工程質量未達到合同約定的質量標準，乙方按甲方要求的期限負責整改，并向甲方支付違約金 元。

　　4.乙方不履行合同義務或不按合同約定履行義務，給甲方造成損失的，乙方負責賠償， 賠償額計算方法： 。

　　5.因乙方原因使合同無法履行，甲方有權解除合同，乙方賠償甲方因此造成的損失;因甲方原因使合同無法履行，乙方有權解除合同，甲方承擔乙方因此造成的直接損失。

　　6.其他： 。

　　第十條 不可抗力

　　1.甲乙雙方的任何一方由于法定不可抗力因素不能履行本合同時，應在 小時內向對方通知，并應在 天內提供權威機關的書面證明。

　　2.受不可抗力影響的一方或雙方有義務采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低限度。

　　第十一條 爭議解決

　　本合同如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，協商不成時，按以下第 項處理：

　　1.由 仲裁機構仲裁。

　　2.向 人民法院起訴。

　　3.提交中國石化內部糾紛調解處理委員會調解。

　　第十二條 廉政條款

　　雙方應簽訂廉潔從業責任書，并履行廉潔從業義務。

　　第十三條 其他

　　1.本合同未盡事宜，雙方協商簽訂補充協議。本合同的附件及補充協議是本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　2.保密：本合同的各項條款屬于雙方經營活動內容, 任何一方未經對方當事人書面允許不得對外泄露。

　　3.現場如有施工項目內容變更，乙方應得到甲方書面批復后方可施工。

　　4.本合同自雙方簽字并蓋章之日起生效。本合同一式 份， 乙方執 份，甲方執 份。

　　甲方(蓋章) 乙方(蓋章)

　　年月日：

道路建設施工合同樣本 篇15

　　合同編號：________

　　工程名稱：__________

　　工程編號：__________

　　工程類別：__________

　　發包方(簡稱甲方)_________

　　承包方(簡稱乙方)_________

　　簽訂時間：______________

　　簽訂地點：______________

　　根據我國現行法律、《建筑安裝工程承包合同條例》和煤炭部有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商同意簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　一、工程名稱：____________

　　二、工程地點：____________

　　三、資金來源：____________

　　四、承包范圍、工程內容：

　　1、承包范圍：___________

　　2、工程內容(詳見附表1-1、1-2)_________

　　3、其它：______________

　　五、合同價款

　　1、合同總價款：__________萬元。

　　2、合同價款的計價依據

　　(1)____年以________文頒發的預算定額(統一基價);

　　(2)____年以________文頒發的費用標準;

　　(3)____年以________文批復的人工費單價;

　　(4)____年以________地區預算價格;

　　(5)其它：_____________

　　第二條雙方責任

　　一、甲方責任

　　1、辦理工程永久用地的征用和施工組織設計內規定的臨時用地的租用、青苗樹木的賠償、工程現場障礙物的拆除(包括架空及隱蔽的)，并提供有關隱蔽障礙物資料。

　　2、辦理建筑許可證及應由甲方辦理的其它證件。

　　3、____年__月__日前完成“四通一平”，即通往施工現場的水源、電源、通訊線路、運輸道路、平整場地;滿足施工用水、用電量的需要。負責場外運輸道路的維修，安排好現場排水溝流向。(“四通一平”工作如甲方無力承擔時，可委托乙方承擔。)

　　4、協調地方工農關系，改善施工環境，保證水、電、路、通訊工程的正常使用。

　　5、合同簽訂后__天內提供完整的建筑安裝設計說明書及施工圖一式__份;施工技術資料(包括工程水文地質資料、水準點和坐標控制點等)___份;___天內提交水準點和坐標控制點，并進行現場校驗。

　　6、組織乙方、設計單位及有關部門參加施工圖交底會審，做好交底會審紀要，在會審后__天內分送有關單位。

　　7、向經辦銀行提交撥款依據，按時辦理撥款和結算。

　　8、按時參加工程的月末驗收、中間驗收(如雙方約定也可由甲方負責組織月末和中間驗收)隱蔽工程驗收，負責組織工程的竣工驗收，按照國家和行業有關規定，及時撥付工程價款、辦理簽證和竣工結算。

　　9、指派_____同志為甲方駐工地代表，對工程進度、質量、合同履行情況進行監督檢查，負責簽證和受理各項報表及協商其它有關事宜，及時解決應由甲方解決的問題。

　　實行監理的工程，甲方委托總監理工程師代行甲方的職責。甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方，后任繼續前任在合同中約定的權利義務。

　　二、乙方責任

　　1、負責施工區域內的臨時道路、臨時設施、鑿井設施、水電管路的敷設、管理、使用和維修工作。

　　2、編制施工組織設計(或施工方案)，做好各項施工準備工作。

　　3、嚴格按照施工圖說明進行文明施工，符合“環保”要求，確保工程質量，按合同規定的時間如期完工和交付。

　　4、及時向甲方提出隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告，以及向甲方提出月末驗收和中間驗收計劃;提供月份施工作業計劃，材料設備、成品半成品等進場計劃(包括月計劃、用水、用電計劃)，月份施工統計報表，工程事故報告等。

　　5、工程竣工后，及時清理現場，做到工完場清。在規定的時間內提出完整的竣工驗收資料，辦理竣工驗收手續和提出工程竣工決算。

　　6、已完工的房屋、構筑物和安裝的設備，在雙方約定的移交日期應負責保管。

　　7、利用永久建筑和設備建井時，負責建筑物和設備的維修和保養，保證礦井移交時的建筑安裝工程質量。凡利用永久建筑和設備所發生的維護和修理費用由乙方承擔。

　　8、指派________同志為乙方代表，負責施工現場的管理及與甲方的聯系工作。

　　第三條工程期限

　　一、總工期為________天(日歷天)，自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工驗收。

　　二、甲方未能按約定完成“四通一平”、圖紙供應不齊全不及時，供應的材料、設備和工程撥付不及時，以及不可抗力、外部關系等非乙方原因引起的延期開工、中途停工和窩工，經甲方簽證后，工期順延。

　　三、因乙方施工管理不善或者由乙方責任造成的工程質量返工、事故處理等導致延誤工期時，工期不予順延。

　　四、提前或延誤交工，每天按工程造價的萬分之支付提前竣工費或承擔違約金。

　　第四條工程質量與驗收

　　一、乙方必須按照施工圖紙、說明書和國家頒發的有關規范、規程和標準進行施工，并接受甲方代表和工程監理人員的監督。

　　二、甲方提出井巷、土建、安裝等單位工程要求達到的質量等級(見附表3)工程質量標準按照國家或行業的工程質量標準檢驗。

　　三、甲方要求的“創優”工程，工程竣工后，經質量驗收達到優質工程，甲方應按工程造價的__%支付優質工程增加費(最高不超過該工程原預算造價的2%)

　　四、乙方在施工中必須遵守下列規定

　　1、主要材料、設備、成品、半成品(包括由甲方供應的)必須按有關規定進行抽驗復驗，對材料改變或代用，必須經原設計單位和甲方同意。

　　2、乙方在施工中發生質量事故，應及時報告甲方及監理工程師和工程質量監督站。重大質量事故處理方案，應經上級主管部門、設計單位、質量監督站、甲方等單位共同研究，并經甲方和設計單位簽證后實施。由此而發生的費用支出，由乙方承擔，工期不予順延。

　　五、工程驗收

　　1、月末驗收和中間驗收。由甲乙方組織有關單位進行月度驗收和中間驗收，驗收合格后各方在驗收證書上簽字。

　　2、隱蔽工程驗收。乙方必須保證隱蔽工程的質量。乙方應在工程隱蔽前__天書面通知甲方或監理單位參加檢驗，雙方確認工程合格后在工程驗收證書上簽字，如甲方不能如期派人參加檢驗，乙方可自行檢查驗收，做好隱蔽工程驗收記錄，甲方應予承認。工程隱蔽后若甲方提出復驗，乙方應予同意，復驗合格，工期相應順延，其費用應由甲方負擔;復驗不合格，費用應由乙方負擔，工期不予順延。如乙方未通知甲方而對隱蔽工程自行驗收，甲方提出復驗，不論合格與否，費用由乙方負擔，工期不予順延。

　　3、竣工驗收。乙方在單位工程預計竣工前___天向甲方提出竣工報告及相關圖紙、資料，由甲方組織有關單位在__天內驗收完畢。驗收合格，在驗收證書上簽字，進行單位工程質量評級并認證。如驗收不合格，應分清責任，限期整改，直至達到合格標準，所發生費用及工期由責任方負責。

　　4、竣工驗收后，乙方應根據有關規定備齊全部竣工資料一式___份，移交甲方。

　　六、工程保險。乙方按國家及行業有關規定的保修辦法，負責保修。保修期為：土建工程__年;安裝工程__年(暖氣工程按一個取暖期);井巷工程不實行保修。

　　第五條建筑材料、設備的供應、驗收和價差處理

　　一、由甲方供應以下材料、設備的實物數量(詳見附表2)

　　二、除甲方供應以外的其他材料、設備由乙方采購。

　　三、任何一方供應的材料、設備應按合同規定按時、按質、按量供應，必須附有產品合格證或質量檢驗證書才能用于工程，任何一方認為對方提供的材料需要復驗的，應允許復驗。經復驗符合質量要求的，方可用于工程，其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的，不得應用于工程建設中，且應按指定時間遠離施工現場，其復驗費用由材料、設備供應方承擔。

　　四、因材料質量不合格所造成的損失(包括倉庫保管費)由材料供應方負責。

　　五、根據工程需要，經甲方代表簽證，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用時，由甲方承擔發生的經濟支出，因乙方原因使用時，由乙方承擔費用。

　　六、因材料設備供應不及時造成停工待料時，其停、窩工損失由供貨責任方承擔。

　　七、本工程材料價差按_________文《煤炭建設建筑安裝工程造價價差調整辦法》中有關規定計算。

　　第六條工程價款的支付與結算

　　工程價款的支付和結算，應根據國家制定的基本建設工程價款結算有關規定執行。

　　一、本合同簽訂后____日內，甲方按合同總價款(或當年計劃建安工作量)的___%支付乙方備料款計人民幣____萬元。支付臨時設施費___萬元;鑿井措施費___萬元。

　　二、甲方收到乙方的工程進度月報后必須在___日內按核實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到合同總價款的____%時，按規定比例逐步扣回備料款。

　　三、工程價款支付達到調整后合同總價的95%時，不再按進度付款，辦完交工驗收后，等保修期滿工程質量仍然合格，欠付的工程款連同利息一次支付給乙方。井巷工程辦完交工驗收即一次結清。

　　四、工程價款的結算依據，除工程計價依據外，還應有：

　　1、施工組織設計或方案;

　　2、設計變更文件;

　　3、隱蔽工程、工程變更、巖石硬度變化、材料代用等簽證;

　　4、井巷涌水量實測資料及地質條件變化的實測資料;

　　5、價差調整資料;

　　6、其它有關工程造價增(減)的合同文書往來函件或簽證。

　　五、凡雙方議定在本工程中采用的國家有關主管部門省(自治區、直轄市)人民政府或授權部門規定的定額(或基價)費用標準、人工、材料、設備價格等調整時，應相應對合同價款進行調整。

　　六、因甲方延期支付工程進度款或尾款，應向乙方支付延期付款金額每日萬分之__的滯納金。

　　七、確因甲方延期支付工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成乙方停工窩工及其它損失的應由甲方承擔。

　　八、本合同價款的結算方式為：_____________.

　　九、乙方在全部工程竣工后____日內，將竣工結算文件送交甲方和經辦銀行審查，乙方應負責對審查中的疑問進行解釋。甲方在收到文件____日內審查完畢，如到期未提出書面異議，乙方可請求經辦銀行審定后撥款。

　　第七條施工與設計變更

　　一、甲方提供的設計圖約、說明書和有關技術資料，作為施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審，作出會議紀要，作為施工的補充依據，甲乙雙方均不得擅自修改。

　　二、施工中如發現設計有錯誤或不合理之處，雙方應及時以書面形式通知對方，由甲方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計，乙方按修改或變更的設計進行施工。由于設計修改或變更而發生增減費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷，材料構件積壓的實際損失、工程量增減變化等)由甲方承擔，并調整合同價款，工期也做相應調整。

　　三、乙方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計、修改工藝的合理化建議，經設計或有關技術部門審查，甲方同意后采用并實施，其節約的價值按國家規定分配。

　　四、甲方如需修改或變更設計，必須由原設計單位作出正式變更通知書或修改圖紙，乙方才予實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，在取得投資落實證明、技術資料設計圖紙齊全時，乙方才予實施。

　　五、施工中如發現地下埋藏的古跡、文物等障礙物，乙方應立即通知甲方，由甲方報告文物管理機關處理并立即采取補救措施。由此增減的工程量及費用由甲方負責，并相應調整工期。

　　第八條工程監理

　　在實行工程監理的建設項目中，要認真執行煤炭部以煤基字[1996]第254號文發布的《煤炭工程建設監理規定》，甲方應向乙方正式通告監理單位及總監名單、監理職責、監理范圍。監理單位要向乙方通告監理工程師名單及從事專業。乙方要配合監理單位對建設項目進行監督管理。甲方、乙方及監理單位應建立有效的溝通渠道，按照規定的方式交換信息。

　　第九條違約責任

　　乙方違約責任

　　一、工程質量不符合合同規定的，負責修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。

　　二、由于乙方責任造成工程不能按合同規定時間交付使用的，乙方償付逾期違約金。

　　三、保修期如發生質量問題，乙方接到甲方通知后____日內進行修理，否則，甲方有權另請施工單位進行修理，因此而發生的修理費用由乙方承擔。

　　甲方違約責任

　　一、未能按合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

　　二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失，并應賠償乙方由此造成的實際損失。

　　三、工程未驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。

　　第十條糾紛解決辦法

　　本合同履行中發生爭議，雙方當事人應及時協商解決，協商不成可申請煤炭部主管部門進行調解。協調不成或調解未達成協議，雙方當事人同意由____仲裁委員會仲裁(雙方當事人未在本合同中約定仲裁機構，事后未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)

　　第十一條施工安全

　　乙方應按煤礦安全法規及有關規定做到安全施工，承擔由于自身安全措施不力造成的責任和因此發生的費用，發生重大傷亡事故應按規定立即上報有關部門并通知甲方代表。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。

　　第十二條附則

　　一、本合同一式__份(包括附件)，甲乙方雙方各執正本一份，副本由甲方報送經辦銀行、當地工商行政管理機關、煤炭部地區工程造價管理站、質量監督站、監理單位和建設主管部門備案。按規定必須辦理監(公)證的合同，送工程所在地工商、公證部門辦理監(公)證手續。

　　二、本合同自雙方代表簽字，加蓋公章或合同專用章即生效。需要辦理鑒(公)證的，自鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。

　　三、本合同簽訂后，如需修改補充的，雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的組成部分。

　　第十三條補充條款________________________________________________

　　甲方(蓋章)：________________乙方(蓋章)：________________

　　單位地址：________________單位地址：________________

　　法定代表人(簽字)：________________法定代表人(簽字)：________________

　　代理人(簽字)：________________代理人(簽字)：________________

　　開戶銀行：________________開戶銀行：________________

　　帳號：________________帳號：________________

　　電話：________________電話：________________

　　電掛：________________電掛：________________

　　郵政編碼：________________郵政編碼：________________

　　日期：________________日期：________________

道路建設施工合同樣本 篇16

　　發包人：成都(以下簡稱甲方)　　承包人：四川(以下簡稱乙方)　　為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務， 在《 建筑施工工程合同》基礎上，按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建筑法》等有關規定，并結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協議條款的情況下，簽訂本工程施工合同補充協議。　　

　　一. 工程概況　　

　　1. 工程名稱： 住宅工程　　

　　2. 工程地址：　　

　　3. 建筑面積：5111

　　8.132　　

　　4. 結構類型：框架結構 、地上111層 、獨立地下室1層　　

　　5. 設計單位：四川　　

　　6. 監理單位：四川　　

　　二. 工程內容及承包范圍　　

　　1. 乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包，承包范圍為：基礎、主體、裝飾裝修工程(見本協議附件一:工程量清單報價書)。　　

　　2. 包括乙方承包范圍內的因設計變更而引起的增減工程。　　

　　3. 甲方指定分包工程內容見本協議附件二。　　

　　三. 合同工期(本協議中所列日期均為日歷天數計)　　

　　1. 開、竣工日期　　

　　1.1 開工日期：________年____月____日;竣工日期：________年____月____日;總工期：420天(含法定節假日)以建設工程竣工驗收報告所載日期為準。　　

　　2. 施工進度　　

　　2.1 本工程分兩期實施。一期工程為一、二號樓。二期工程為三、四號樓和獨立地下室(見本協議附件三：即總平面圖)。　　

　　2.2 乙方應于合同簽訂并收到施工圖后10天內向監理和甲方提交詳細的施工組織設計，甲方和監理在乙方施工組織設計提交后的10天內若未予以書面形式確認或提出修改意見，則視為同意。　　

　　2.3 二層頂板完成時間：一號樓：________年1____月____日;二號樓：________年1____月1____日;四號樓：________年____月____日.　　

　　2.4 三號樓一層頂板完成時間：________年____月3____日;地下室完成時間：在________年____月3____日.　　

　　3. 工期違約責任　　

　　3.1 如因乙方原因延誤二層頂板工期(房屋銷售起始工期)，甲方按20元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期，甲方按20元天給予乙方獎勵,累計獎罰金額不超過4萬元。　　

　　3.2 若總工期延誤，甲方按3000元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期，甲方按3000元天給予乙方獎勵，但獎罰累計不超過10萬元。　　

　　4. 如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。　　

　　5. 工期不順延情況：　　

　　5.1 各種自然因素(如下雨、大風、高低溫天氣等);　　

　　5.2 停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響(若一周內停電、停水累計超過8小時，工期予以順延);　　

　　5.3 因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失，均由乙方承擔，工期不予順延。　　

　　6. 工期延誤:由以下原因造成工期延誤，工期應相應順延：　　

　　6.1 按《XX條款》第十三條執行。　　

　　6.2 甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤。　　

　　四. 質量與檢驗標準　　

　　1.1 工程質量：合格.基礎、主體驗收及竣工驗收均應一次性通過____區質監部門驗收合格;　　

　　1.2 因乙方原因造成工程質量問題及使用不符合設計要求的材料，必須無條件及時修復或返工重建。否則甲方有權要求乙方支付工程合同造價總額的5%的違約金和相應返工價款。　　

　　1.3 乙方應及時向下一道工序的施工單位(分包單位)辦理移交手續。　　

　　1.4 設計圖中室內天棚不抹灰，乙方按常規普通法施工，若甲方有其他要求，另行辦理相關手續。　　

　　五. 合同價款與支付　　

　　1. 合同價款：暫定為人民幣3260.525215萬元(叁千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分)。結算工程量以實際完成的工程量為準。　　

　　1.1 合同價款中的規費、措施費

　　(一)、措施費

　　(二)由乙方在工程全過程中包干使用，不作任何調整。具體包干費用內容包括但不限于以下項目：　　

　　1.

　　1.1 規費：即養老保險費、失業保險費、醫療保險費、住房公積金、危險作業意外傷害保險;　　

　　1.

　　1.2 措施費

　　(一)：即安全施工、文明施工、臨時設施、　　

　　1.

　　1.3 措施費

　　(二)：即大型機械設備進出場及安拆、垂直運輸機械、腳手架、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、已完工程及設備保護。　　

　　1.

　　1.4 其他不可預見費及風險包干費　　

　　1.2 本工程稅金按國家稅法及相關政策法規執行。　　

　　2. 合同價款的調整： 由于工程量清單漏項、新增項目、設計變更引起的新增工程量清單項目，其結算價格按以下方式計算：　　

　　2.1 乙方工程量清單報價書中已有適用于此工程項目的綜合單價，按已有的綜合單價計算;　　

　　2.2 乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價，可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價。　　

　　2.3 乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的，依據________年《____省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套文件的規定，套用相應定額子項后確定該項目的綜合單價。該項目的材料由甲方認質認價，人工費按施工期間政策規定調增，綜合費按27%計取，機械費按定額子項計取，(措施一、規費、措施二不計取)。　　

　　2.4 施工期間人工費按政府規定系數并結合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調整。　　

　　2.5 獎勵　　

　　2.

　　5.1 若乙方的工程質量、進度、安全、協調配合、節約成本、現場管理等符合合同要求，甲方獎勵乙方項目部10-30萬元。　　

　　2.

　　5.2 乙方提出合理化建議，若經甲方采納而節約的工程直接費，甲、乙雙方按6:4的比例分享。　　

　　3. 工程進度款的支付　　

　　3.1 工程形象進度必須滿足合同及本協議的約定，工程量進度報表經甲方及監理審核后支付乙方工程進度款。　　

　　3.2 支付時間：一、二號樓主體三層頂板完成后，甲方支付已完工程量90%的進度款(含30%以房抵工程款、下同)，三層以上工程款按月形象進度支付;三、四號樓主體一層頂板完成后，甲方支付已完工程量90%的進度款，一層以上工程款按月形象進度支付。甲方及監理單位確認計量結果后10天內，按審定產值的90%支付上月進度款;支付總額至合同總價款的90%時，暫停支付;　　

　　3.3 若乙方發生嚴重質量事故或嚴重安全事故(按國家有關安全質量事故規定進行界定)，甲方有權暫停支付工程進度款。　　

　　3.4 因乙方原因造成工期延誤，甲方將暫停支付當期工程進度款。下一期工程進度款的支付、應在乙方將工程進度調整到甲乙雙方約定的工程進度計劃范圍內后，甲方才恢復支付工程進度款。　　

　　3.5 以房抵工程款的說明：甲、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應收本項目工程結算總價款的30%，并從每筆應付工程進度款中按30%比例沖抵。甲方根椐需要,若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅，應同乙方協商。甲方收回時，應將相應的應付工程款支付給乙方。本工程商品住宅作價的原則、方式及相關辦法由雙方另行簽定補充協議。　　

　　3.6 如發包人出現延期支付工程進度款的情況,按XX條款第2

　　6.3及2

　　6.4條執行。　　

　　3.7 工程結算　　

　　3.

　　7.1 乙方竣工結算經審計后____日內支付至工程結算總價款的95%(不得與

　　3.5條相沖突);工程結算總價款的5%作為保修金，保修期屆滿之日起1____日內結清。　　

　　3.

　　7.2 質量保修金的支付：各分部分項工程保修期屆滿、經甲方對工程質量確認無異議后14天內，按各分部分項工程的保修金額，甲方與乙方辦理保修款結算，將剩余保修款一次性支付乙方;基礎工程、房屋建筑工程在交工滿________年后____日內，按其保修金額支付給乙方。　　

　　3.8 結算審計：　　

　　3.

　　8.1 結算審計時甲乙雙方應積極配合審計工作，應在雙方確認竣工結算資料真實、完備之日起原則上在3個月內完成本工程的結算審計。　　

　　3.

　　8.2 結算審計費的支付辦法：按國家相關規定執行。　　

　　4. 履約保證金：乙方在簽訂本協議之日起____日內,在甲方專用帳戶存入人民幣伍拾萬元，作為本協議的履約保證金。該保證金在三號樓、四號樓的二層封頂后____日內由甲方無息退還乙方50%;合同內工作內容竣工后____日內無息退還剩余50%。　　

　　六. 材料價格及材料的采購　　

　　1. 材料價格調整　　

　　1.1 若甲方對某項主要材料進行調整(套用定額不發生變化)，僅對材料差價進行調整。　　

　　1.2 非暫定價材料不作調整，但砂、石、石灰材料價格風險系數5%，超過5%部分按實調整，稅金按規定計取。乙方無權更換工程量清單中的任何材料。　　

　　2. 材料采購　　

　　2.1 乙方必須按甲方規定品牌采購，并且在采購前15天將樣品及價格送監理工程師及甲方代表認可后方可采購。對于非暫定價材料部份，如甲方采納乙方建議的性能相同且價格較優的其它品牌，即按第五條的

　　2.5款進行獎勵。　　

　　2.2 甲方對于暫定價格材料及主要材料價格表中的材料認為有必要自行采購時，乙方應予以支持。　　

　　七. 工程變更及簽證　　

　　1. 工程變更及簽證必須注明：事由、工作范圍及部位、具體作法、尺寸、工程數量和費用組成。簽證文字的表述應做到鮮明、準確，必要時應附圖，且在簽證單結尾處注明此項后無內容。　　

　　2. 本工程的所有變更及簽證，均應經甲方代表或甲方現場代表及監理工程師簽字后方可生效，甲方、監理、施工單位均應保留原件。　　

　　3. 甲方有權對設計圖紙進行變更。　　

　　4. 乙方發現設計錯誤或不合理之處，應及時通知甲方工程部、監理部和設計單位，由設計單位(或甲方)提供設計變更文件，經監理工程師、甲方代表簽字批準后實施。　　

　　5. 甲方對已完成的分項工程進行變更，乙方應在施工前將施工方案報甲方及監理單位確認。乙方應謹慎保護可能重復利用的材料、設備。若乙方拆除措施不當或保護不當造成材料、設備損壞的,由乙方承擔相應損失。　　

　　6. 需辦理簽證的隱蔽工程，乙方應在隱蔽前三天填寫簽證單，并由監理工程師及甲方代表確認。如因乙方原因導致工程量無法核實，則不予辦理簽證。　　

　　7. 乙方應在設計變更實施前48小時向甲方提交書面報價，由甲方及監理審核，按審核后的造價決算。　　

　　8. 設計變更、現場簽證的計價原則：按5章第2條執行。　　

　　9. 臨時用工簽證應明確：工作內容及工作量、工作時間、工作人數及用工價格。　　

　　10. 辦理簽證時，乙方應提供經甲方確認的有關方案或數據原件，簽證單原件一式四份。　　

　　八. 竣工驗收：按《XX條款》執行。　　

　　九. 工程質量保修　　

　　1. 工程質量保修范圍和內容：　　

　　1.1 乙方在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的規定和雙方約定，承擔承包范圍內工程質量保修責任。　　

　　1.2 凡屬于乙方原因造成的質量問題或其他缺陷，均屬于乙方保修責任范圍，其維修費用和因乙方維修造成業主的相關損失，應由乙方承擔;不屬于乙方責任，但是經由雙方協商由乙方施工的，乙方應配合檢修，費用由責任方承擔。　　

　　2. 質量保修期限如下(以雙方在工程移交書上簽字之日起計算)：　　

　　2.1 地基基礎和主體結構工程，為設計文件規定的合理使用年限;　　

　　2.2 屋面防水工程、衛生間、廚房、陽臺和外墻面的滲漏(包括臺風、暴雨等自然條件下的影響)為________年;　　

　　2.3 電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為________年;　　

　　2.4 給排水設施、道路等配套工程為________年;　　

　　2.5 供熱及制冷系統為________年;　　

　　2.6 其他項目的保修期為________年　　

　　3. 質量保修責任　　

　　3.1 因乙方施工質量原因導致業主退房、要求甲方給予賠償等，其經濟責任和法律責任均由乙方承擔。　　

　　3.2 保修期內的維修：一般性維修乙方應在接到通知后24小時內到達;緊急事故乙方應在接到通知后8小時內到達現場搶修;業主收房后出現滲漏水、有水區域返水，乙方應在16小時內修復。　　

　　3.3 乙方未及時維修或未在合理期限內維修完好、或經過兩次維修都未能修好的，甲方有權自行請人代為維修并確定價格，所有修復費用及賠償費用在支付乙方質保金時扣除，但不等于解除乙方應負的責任。　　

　　3.4 乙方每次維修完畢，應負責將施工現場清理干凈、并取得業主和甲方(或物管公司)的驗收簽字。　　

　　3.5 涉及結構安全的質量問題，乙方應立即向當地建設行政主管部門報告，并采取安全防范措施。由原設計單位或者具有相應等級的設計單位提出保修方案后，由乙方實施保修。　　

　　十. 雙方的權利和義務　　

　　1. 甲方代表及職責　　

　　1.1 本工程甲方代表為 。甲方代表代表甲方行使合同約定的權力，履行合同約定的職責。甲方如另行委托其他人員代行上述全部或部分職責的，以甲方向乙方出具的授權委托文件或書面通知為準。　　

　　1.2 本工程甲方現場代表為王。甲方現場代表的職責：負責監督檢查工程質量及工程進度，負責設計變更、技術核定及現場簽證的簽署，對工程進度款的支付和工程竣工決算進行審核，以及與設計單位等相關部門的協調。　　

　　2.乙方駐工地代表及其他人員　　

　　2.1 乙方項目經理為 ，項目技術負責人為 ，其它管理人員名單按乙方的工程量清單報價文件。　　

　　2.2 乙方項目部主要管理人員在本工程施工期間(包括準備和收尾階段)，均須專職在崗，堅守施工現場，不得兼任其他項目任何職務;如需對人員、機械設備、施工方案等變更，必須提前一周以書面形式報經甲方同意。　　

　　2.3 乙方的要求、通知均應以書面形式由乙方項目經理簽字加蓋乙方公章或項目專用章后遞交甲方。　　

　　2.4 乙方項目經理或項目技術負責人必須參加每周工程例會，因故不能參加的應提前8小時向監理部請假、并在獲得監理部同意后方可缺席。　　

　　2.5 乙方代表除以下原因外，在竣工驗收完成前不能替換　　

　　2.

　　5.1 因病而不能堅持工作者;　　

　　2.

　　5.2 無法擔任與該工程建設相關的工作。　　

　　2.

　　5.3 因刑事責任或經濟糾紛無法繼續擔任此項工作。　　

　　2.

　　5.4 被吊銷資格證。　　

　　2.

　　5.5 甲方認為不稱職者。　　

　　2.6 乙方代表換人，必須經甲方書面認可，其接任人仍必須無條件全面繼續承擔乙方應有的責任。　　

　　2.7 乙方在開工前應向甲方提供有關人員資質證書及崗位證書等證件。　　

　　2.8 以下甲方確認無法勝任工作的人員，經甲方要求，必須調離本工程范圍。同時，乙方應盡快用甲方批準的合格的人員代替上述調離的人員。　　

　　2.

　　8.1 對施工質量、進度達不到合同要求負有責任的施工人員;　　

　　2.

　　8.2 業務水平達不到崗位要求、工作責任心不強的施工人員;　　

　　2.

　　8.3 不能積極配合甲方正常工作;　　

　　2.

　　8.4 違反甲方或乙方工地現場管理規定者;　　

　　2.

　　8.5 無證上崗者(適用于按規定必須持證上崗者);　　

　　2.

　　8.6 與工程量清單報價書及合同規定名冊不符者;　　

　　2.

　　8.7 與本工程施工無關的人員等。　　

　　3.甲方的工作　　

　　3.1 施工前準備　　

　　3.

　　1.1 完成紅線以外的三通，提供水、電接口到紅線。乙方進場后，甲乙雙方及時辦理臨時水電設施的移交手續。　　

　　3.

　　1.2 負責辦理施工許可證等合法手續，乙方協助辦理。　　

　　3.

　　1.3 提供施工場地工程地質、地下管網線路資料，必要時乙方應進一步探明。　　

　　3.

　　1.4 將水準點、坐標控制點現場交驗予乙方，由乙方自費負責保護，若保護不當造成的損失由乙方負擔。　　

　　3.

　　1.5 向乙方提供8套施工圖。　　

　　3.2 施工期間　　

　　3.

　　2.1 監督檢查工程質量、進度，設計變更的簽證、工程進度款的支付、辦理竣工決算等。　　

　　3.

　　2.2 根據銷售等實際需要,對施工現場發出調整、變更指令。　　

　　3.

　　2.3 負責協調周邊關系和政府職能部門的關系。　　

　　4. 乙方的工作　　

　　4.1 執行本合同的約定，履行與乙方有關的權利和責任。合同簽訂后____日內提交施工現場布置方案，經甲方代表、項目總監批準后進場作施工前期準備工作，并按合同要求的質量和工期完成本工程。　　

　　4.2 遵守有關法律的規定,接受甲方和監理的指令,按照施工圖紙、設計變更單、工程施工及驗收規范等進行施工。　　

　　4.3 負責搭建工地現場臨時設施，臨時道路、管線的施工、保養、移位及拆除，現場管線和鄰近建筑物、構筑物及鄰街交通要道、人行道的防護。向甲方、監理提供現場辦公室三間。　　

　　4.4 負責從甲方指定的施工用電、用水接駁點按甲方批準的接駁方案接駁。施工用水、電的費用及接駁等所發生的相關費用由乙方承擔。　　

　　4.5 提供大型施工機械設備年檢證等資料。　　

　　4.6 乙方須提交詳細的施工組織設計，施工組織設計包括施工總進度計劃(采用時標網絡圖繪制)、甲供材料計劃及乙供材料計劃，并嚴格按照經甲方及監理批準后的施工組織設計施工。　　

　　4.7 如甲方提供的施工文件不完整，乙方須于合同簽訂后____日內以書面方式向甲方提出補充施工文件(須列清單)，并提供時間表，列X在不影響進度的情況下，甲方應向乙方提供補充施工文件的內容及最后期限。在工程施工過程中，乙方亦有義務以書面形式及時向甲方進行提示。　　

　　4.8 每月二十____日前向甲方及監理書面報送本月完成工程量報表和下月施工進度計劃，下月施工計劃必須具體、詳細。若不按時、按要求報送，甲方有權不予支付進度款或支付時間順延。　　

　　4.9 工地實行旬報制度。旬報在每半月例會前一天報送甲方及監理，旬報內容包括本旬計劃和上旬完成工作、未完成情況說明(包括擬采取措施、最終完成時間)　　

　　4.10 做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通、不漏、不灑、不揚，對進出工地的車輛須派專人及時進行沖洗清掃，防止污染交通道路，達到文明施工。以上工作甲方有權檢查。甲方要求整改的部份，若乙方逾期未整改，則另行處理，并從工程款中扣除所發生的費用的兩倍作為罰金。甲方指定分包單位應協助乙方完成上述工作，并承擔同樣責任。　　

　　4.11 本工程現場所有建筑垃圾、生活垃圾須按甲方代表指令清理并運出本工地(甲方直接分包工程的垃圾除外)。乙方須自行聯系政府規定棄置地點，不論距離遠近和運輸進程中發生的環保費、____市衛生費、堆放費、各種可能發生的罰款等費用均由乙方負責。若乙方不及時按甲方指令清運，甲方可另行委托其他單位清運，由此產生的所有費用將從乙方進度款中按所發生費用扣除，乙方應予以支持。　　

　　4.12 在室外工程開工后，甲方有權要求乙方拆除影響室外工程的臨時設施，乙方須無條件配合，甲方對此不予補償。但經甲方批準的除外。　　

　　4.13 按合同約定，對甲方直接分包工程進行配合管理，對分包工程進行協調及配合，參加分包工程的分項、分部工程驗收和竣工驗收，并提出整體驗收意見。　　

　　4.14 工程竣工前應將現場清理干凈，做到工畢場清。　　

　　4.15 負責組織圖紙會審工作以及施工期間的例會、專題會、協調會。按施工圖紙、圖紙會審紀要、設計修改(或變更)通知單和國家現行驗收規范作好自檢工作。　　

　　4.16 做好施工記錄、隱蔽工程記錄、施工技術資料作為竣工驗收資料移交甲方。甲方分包工程的竣工資料由分包單位按規定整理，在竣工前1____日內提交給乙方，由乙方按規定整理匯總。　　

　　4.17 工程竣工驗收完成后未移交給甲方之前，乙方負責承包范圍內的成品和半成品保護、施工圍墻的維護、提供臨時廁所，直至工程全部竣工完畢并移交甲方為止。乙方保護期間發生損壞，乙方出資修復。如因甲方提前使用，造成損壞發生的修復費用由甲方承擔。　　

　　4.18 與本工程無關的設備、材料均不得進入現場，甲方有權進行檢查。　　

　　4.19 乙方的現場施工人員、機械、設備、材料等必須滿足甲方的施工進度要求。若乙方進度不能滿足甲方要求，則乙方必須按甲方要求增加施工人員、機械、設備、材料等，由此引起的相關費用甲方不予補償。　　

　　4.20 乙方施工前應組織專業人員仔細審閱設計文件，有責任發現并提出設計文件存在的問題。若發現工程按現有施工設計文件或指令施工將要發生質量缺陷，應立即書面報告甲方。經甲方決定按原要求施工，乙方應予執行。　　

　　4.21 在施工過程中必須配合甲方銷售需要，積極配合樣板房的施工。　　

　　4.22 遵守政府主管部門對施工場地交通、施工噪音、夜間施工、安全生產有關的管理規定，按規定辦理有關手續，并以書面形式通知甲方、監理;嚴格遵守有關環境保護法律，并按照環境檢查審核要求，加強施工現場的環境管理，在施工過程中嚴格落實粉塵等污染防治措施及生態保護、水土保持措施，由此發生的費用及由于乙方責任造成的罰款由乙方負責。　　

　　4.23 加強施工隊伍法制教育，在工程場地內和工程場地周邊不得有擾社會治安。若有違法犯罪活動和人員，應立即交由公安機關處理，不得私自違法處理。　　

　　4.24 墻改、散裝水泥、臨時路口、臨時場地及城建檔案資料等保證金或押金由甲方負責繳納，乙方按有關部門相應要求(若有)及時提供相應資料，乙方未及時提交合格的資料或未交還占用的場地造成有關保證金或押金未能全部或部分退回等、由于乙方原因扣除的保證金或押金由乙方負責，甲方有權從支付乙方的任何工程款項中扣回。　　

　　4.25 乙方須與甲方簽訂《廉潔合作協議書》，并嚴格遵守。　　

　　4.26 乙方施工期間，其公司內部任何勞資糾紛，均由乙方自行解決。因乙方勞資糾紛影響甲方工程進度及項目聲譽的，相關損失由乙方承擔。　　

　　5. 現場管理　　

　　5.1 安全施工與檢查：乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全生產管理條例要求組織施工，并受行業安全檢查人員依法進行的監督檢查。采取必須的和必要的安全防護措施，消除事故隱患。本合同施工范圍內發生的安全事故責任和因此發生的費用，全部由乙方承擔。　　

　　5.2 安全防護：乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防塵操作間、易燃易爆地段以及在臨時交通要道附近施工時，施工開始前應向監理提出安全防護措施，經監理認可后實施。　　

　　5.3 事故處理：發生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知監理及甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。甲方、乙方對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理，或參照爭議解決條款。　　

　　5.4 文明施工：本工程以總平面紅線范圍作為施工場地，施工平面布置須考慮周全，并經甲方審核后方可實施。　　

　　5.5 乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發的安全施工、文明施工等規范、條例。遵守甲方的現場管理規定。　　

　　5.6 乙方現場辦公室應配置齊全、完好的辦公設備。　　

　　5.7 施工期間，乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等，做到場清。工程建設中每個樓層的多余材料、建筑垃圾必須通過井架或垃圾槽運輸到地面，嚴禁從高空直接向下拋物。　　

　　5.8 乙方應嚴格遵守地方政府和有關部門的規定，辦理施工場地交通、噪音、環境衛生和場外污染等有關手續，發生的費用及造成的罰款全部由乙方承擔。　　

　　5.9 現場用水用電管理　　

　　5.

　　9.1 乙方用電用水必須安裝水表、電表(乙方水、電表安裝及移位須報甲方同意)。安裝完成后雙方共同抄底度數，并簽字認可。　　

　　5.

　　9.2 施工中根椐水、電表用量按供電局、自來水公司規定的價格支付費用。價格按供電局、自來水公司出具的收費單為準。　　

　　5.

　　9.3 乙方負責提供本工程范圍內分包單位施工用水用電的接口，其水電費用由分包單位自理。　　十

　　一. 其他　　

　　1. 乙方對甲方指定分包單位的配合及管理　　

　　1.1 甲方指定分包的工程范圍見本協議附件四。　　

　　1.2 對甲方指定分包的工程，乙方應負責管理配合。分包工程配合費按以下費率收取：　　

　　1.

　　2.1 普通水電工程按中標價的2%收取;　　

　　1.

　　2.2售樓部土建工程按中標價的1%收取;　　

　　1.

　　2.3外墻保溫隔熱、外墻涂料工程按中標價的

　　1.5%收取。　　

　　1.3 按甲方及指定分包單位的要求提供指定分包工程開工條件。　　

　　1.4 指定分包方應在進場前對已完成的臨時工程及場地進行檢查接收。　　

　　1.5 乙方對工程進度、安全及文明協助管理。　　

　　1.6 乙方應對分包商的施工進度計劃進行匯總分析，對施工中有矛盾的地方進行協調并提出解決辦法。　　

　　1.7 乙方在各分項工程施工前須與指定分包方聯系，并在隱蔽工程施工前一天請各分包方以書面形式確認，否則，由此而導致的額外施工費用由乙方承擔。如分包方不配合，由分包方負責并承擔乙方的損失。　　

　　1.8 提供標高、定位點線等。　　

　　2. 乙方分包管理　　

　　2.1 乙方未經甲方書面同意，不得將本合同承包內容或任何分項工程對外進行轉包。　　

　　2.2 乙方分包要求　　

　　2.

　　2.1 分包須經甲方及監理書面批準，并向甲方及監理單位提供分包單位資質證書、分包合同、分包工程施工方案。　　

　　2.

　　2.2 乙方應在分包施工現場派駐監督管理人員，對分包工程的質量和進度負責。乙方分包單位的違約行為，均視為乙方違約。　　

　　2.

　　2.3 乙方應在開工前30天內提交乙方分包工程內容并經甲方認可。乙方分包工程的進、退場時間，經甲方、監理確認后執行。　　

　　4. 銷售配合　　

　　3.1 甲方將根據銷售需要，安排施工現場不定期對社會開放。乙方在開放日前應對施工現場進行清理，并作好相應的安全防護措施。　　

　　3.2 為配合銷售而需要提前施工的項目，應按甲方的書面要求及時安排施工完畢，要求如下：　　

　　3.

　　2.1 按甲方要求的時間完成各種施工設施、設備的遷移。　　

　　3.

　　2.2 樣板間所在樓棟中的單元門至樣板間的入戶門之間的樓梯間地面材料的鋪貼、墻面抹灰、油漆及樓梯欄桿的安裝。　　

　　3.

　　2.3 樣板間內的墻面的抹灰、油漆、地面的找平、廚房、洗手間的防水處理、防護門的安裝。　　

　　3.

　　2.4 樣板間外施工通道的上層防護措施應按規范做好。　　

　　3.

　　2.5 樣板間外施工用安全網，在樣板間開放前應換用新購置的安全網。　　

　　3.

　　2.6 以上工程內容若在乙方承包范圍(清單報價書)外，費用由甲方支付。　　

　　3.

　　2.7 如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成銷售配合工作，甲方可另請其他施工單位進行施工，所發生的費用甲方有權從應付乙方的工程款中扣除;若因甲方要求增加部分工程，以現場簽證的形式支付相關費用。　　十

　　二. 協議解除　　

　　1. 除本協議約定的解除條件外，經甲乙雙方協商一致，也可以解除本協議。　　

　　2. 當乙方擅自將其承包的全部或部分工程轉包給他人、或肢解后以分包的名義分別轉包給他人,甲方有權解除本協議。　　

　　3. 因不可抗力致使合同無法履行的，甲乙雙方可以解除本協議。　　

　　4. 甲、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時，應以書面形式向對方發出解除合同通知，并在發出通知前7天告知對方，通知送達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，可依本合同有關的約定處理。　　

　　5.合同解除后，乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護，并在____日內向甲方完成移交工作。甲方應為乙方的撤出提供必要條件，乙方應按甲方的要求將自有的機械設備和人員撤出施工場地。乙方未完善移交手續擅自撤場的，應該賠償由此給甲方造成的一切損失。已完工程價款在乙方根據甲方要求完全撤出施工現場并辦理完決算手續后支付。　　

　　6.甲方不支付乙方因撤出施工現場所發生的費用。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨和解除訂貨合同，并承擔相應損失。　　

　　7.乙方退場條款：無論何種原因導致合同解除的，為保證工程項目的順利完工并交付購房人使用，保證雙方糾紛的順利解決，乙方均應在合同解除達成協議或解除合同通知送達之日起1____日內清退出場，否則，乙方按每日10萬元向甲方支付違約賠償金。乙方在履行本協議過程中，無論以何種理由起訴甲方，甲方為保證工程的順利完工和交付購房人，以及為維護社會穩定，均可要求乙方立即退場，退場辦法按上述規定辦理　　

　　8.甲方依照法律規定和合同約定行使合同解除權時，乙方投入施工的工程費用，只按工程直接費進行結算。　　

　　9.因乙方違約造成合同解除(如：乙方公司內部民工鬧事造成不良社會影響、因乙方原因延誤工程關鍵工期、乙方不能按約定實現合同承諾等)，應賠償甲方一切經濟損失，并按上述退場條款的約定退場。　　

　　10.因甲方無力支付工程款，并未提出有效的經認可的辦法，乙方有權為維護自身利益而停止繼續施工。其停止施工期間的費用和其后的一切損失，甲方有責任給予賠償　　1

　　1.在竣工時，須提交竣工資料4套。　　十

　　二. 合同生效與終止、爭議的處理　　

　　1. 本補充協議自雙方簽訂之日起____日內乙方向甲方足額支付履約保證金后生效。　　

　　2. 除正常質量保修外，甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務，本合同即告終止。　　

　　3. 本補充協議一式陸份(其中正本貳份)，甲、乙雙方各執正本壹份、副本貳份。　　

　　4. 本補充協議系《觀景上東建筑工程施工合同》的非實質性補充，若二者不一致處，以本補充協議為準。　　

　　5. 本協議在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成提交____市仲裁委員會仲裁。　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________　　________年____月____日 ________年____月____日