綜架承攬合同（精選5篇）

綜架承攬合同 篇1

　　委托方： (甲方)

　　承攬方： (乙方)

　　1.加工的項目、產品名稱、規格 數量 價格、交貨期：

　　項目、產品名稱、規格、數量、單價、總價、交貨日期。

　　合計 (大寫) 元

　　2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。

　　3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6.結算方式：通過銀行托收。

　　7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方： 乙方：  

　　法定代表人：(蓋章)　法定代表人：(蓋章)

　　地址： 　地址：

　　銀行帳號： 銀行帳號：

　　年 月 日

綜架承攬合同 篇2

　　委托方：____________ 紡織器材廠(甲方)

　　承攬方：____________ 電鍍廠(乙方)

　　1.加工的項目、產品名稱、規格 數量 價格、交貨期：____________

　　2.質量標準：____________乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。

　　3.原料供應：____________加工用鋅塊由甲方供應。

　　4.交貨方式：____________由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5.質量驗收方法：____________完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6.結算方式：____________通過銀行托收。

　　7.違約責任：____________甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____________ 紡織器材廠 乙方：____________ 電鍍廠

　　法定代表人：____________ (蓋X) 法定代表人：____________ (蓋X)

　　地址：____________ 地址：____________

　　銀行帳號：____________ 銀行帳號：____________

　　______年______月______日

綜架承攬合同 篇3

　　委托方： (甲方)

　　承攬方：(乙方)

　　1.加工的項目、產品名稱、規格 數量 價格、交貨期：

　　2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。

　　3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6.結算方式：通過銀行托收。

　　7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：                     乙方：

　　法定代表人：          法定代表人：

　　地址：                     地址：

　　銀行帳號：             銀行帳號：

　　年 月 日

綜架承攬合同 篇4

　　委托方： 紡織器材廠(甲方)

　　承攬方： 電鍍廠(乙方)

　　1.加工的項目、產品名稱、規格 數量 價格、交貨期：

　　2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。

　　3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6.結算方式：通過銀行托收。

　　7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：   乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　地址： 地址：

　　銀行帳號： 銀行帳號：

　　年 月 日

綜架承攬合同 篇5

　　甲方：

　　法定代表人：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　上述各方經平等自愿協商，簽訂本合同以共同遵守。

　　一、加工的項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期：

　　項目產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期

　　一季度二季度

　　鍍鋅綜架1600mm以上只

　　淬火綜條支

　　合計(大寫)

　　二、質量標準

　　乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。

　　三、原料供應

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　四、交貨方式

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　五、質量驗收方法

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　六、結算方式

　　通過銀行托收。

　　七、違約責任

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　八、管轄法院

　　因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，應向 所在地有管轄權的人民法院起訴。

　　九、其他

　　1.本合同一式二份，合同各方各執一份。各份合同文本具有同等法律效力。

　　2.本合同經各方簽署后生效。

　　簽署時間： 年 月 日

　　甲方(蓋章)：

　　聯系人：

　　聯系方式：

　　地址：

　　乙方(蓋章)：

　　聯系人：

　　聯系方式：

　　地址：