一般承攬項目合同（精選3篇）
一般承攬項目合同 篇1
合同編號：____________
定作人：______________簽訂地點：___________
承攬人：______________簽訂時間：___________
第一條承攬項目(注：空格如不夠用，可以另接)
承攬項目名稱及內容
計量單位數量或工作量報酬單價總價
第二條技術標準、質量要求：_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：__________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_________________
第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的工作是：________________
第七條定作人協助承攬人的事項與要求：____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點：______________________
第九條工作成果驗收標準、方法和期限：________________________
第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：________________
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結算方式及期限：_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件：
(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)_________________________________________
第十五條定作人違約責任：_______________________
承攬人違約責任：_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：(只能選擇一種)
(一)提交___________________________委員會_____;
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：___________________
定作人(章)：___________________
住所：___________________
營業執照號碼：___________________
身份證號：___________________
法定代表人：___________________
委托代理人：___________________
電話：___________________
傳真：___________________
開戶銀行：___________________
賬號：___________________
稅號：___________________
郵政編碼：___________________
承攬人承攬人(章)：___________________
住所：___________________
營業執照號碼：___________________
身份證號：___________________
法定代表人：___________________
委托代理人：___________________
電話：___________________
傳真：___________________
開戶銀行：___________________
賬號：___________________
稅號：___________________
郵政編碼：___________________
一般承攬項目合同 篇2
甲方：____________________(以下簡稱甲方)
乙方：____________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經友好協商，決定由乙方為甲方完成甲方的____________________工程施工。為明確雙方的權利、義務和經濟責任，特訂立本合同，具體內容如下：
第一條工程項目及施工期限
一、工程名稱：____________________建設工程
二、工程地點：________________________________________
三、承包范圍：________________________________________
四、開工日期：接到甲方通知后二十日內開工
五、工程工期：總工期25天，施工進度應與裝修等專業施工進度相協調
六、質量等級：達到優良標準
第二條工程承包方式
一、工程承包方式為包工包料。
第三條工程方案設計及變更
一、本工程由乙方設計，甲方審核，乙方嚴格按照審核后設計方案進行施工。
二、工程施工過程中，若甲方提出設計變更，需以書面形式通知乙方;若乙方提出設計變更，亦應以書面形式通知甲方，并需得到甲方書面認可。
第四條工程期限
一、工程可根據施工條件具備情況分期實施、分期驗收、分期決算。
二、如遇下列情況之一，雙方協調方可安排工期順延。
1.建設單位不能按時提供施工條件影響工程正常進行。
2.不屬乙方原因引起的重大設計變更，導致修改方案等原因而影響進度。
3.受在現場施工的其它施工工程影響，本工程施工不能進行。
4.不可抗力因素而延誤工期。
第五條工程造價及付款方式、時間
一、合同價款：本合同工程總價定為人民幣______元，即____________元整。
二、付款方式、時間：
1、本合同簽訂后，甲方向乙方付工程合同額的______%，即______元(人民幣大寫：____________元整)。2、工程竣工驗收合格后，甲方付給乙方本工程合同額的______%：即______元(人民幣大寫：____________元整)。
第六條工程驗收
一、在工程未經驗收前，甲方不得提前啟用或擅自運用系統。否則，由此而發生的質量及其它問題，乙方不承擔責任。
二、甲方在收到乙方驗收通知后七個工作日內，應組織有關人員按上述標準進行驗收。
三、工程在通過驗收一周內，乙方應將工程的全套齊全的施工文檔及相關資料移交甲方。
第七條甲乙雙方的責任
一、甲方責任：
1、甲方代表負責對工程質量、進度進行監督檢查，辦理洽商、變更、驗收手續和其他事宜。
2、提前兩天書面通知乙方開工時間。
3、協調施工過程中可能發生的設計相撞或施工交叉等相關事宜。
4、協助解決施工現場用水用電。乙方自備用水用電設備。
二、乙方責任：
1、乙方代表按照本合同組織施工、保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，乙方施工人員必須接受甲方駐工地代表的統一安排，按統一規定辦事。
2、認真聽取甲方施工圖會審意見，并于三天內修改完后送甲方認可。
3、乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
4、遵守甲方的安全管理制度及施工現場的有關規定，在指定的區域內活動并負責施工范圍內的安全保衛。若由乙方原因造成工程財產和人身傷害，乙方承擔責任及所發生的費用。
5、工程竣工未移交前，負責對現場的一切設施和甲方已完成工程提供成品保護。若因乙方原因造成損壞，乙方應按成品進行賠償。
6、認真按照標準、規范和設計要求施工，隨時接受甲方代表及監理或質檢部門的檢查，為檢查檢驗提供便利。
7、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、裝修、設備管線等不受損壞。
8、按有關規范、施工圖及說明精心施工，保證質理，按期完工和交付使用，不得推遲工期。
9、負責做好本工程所有材料、設備的保管，在甲方驗收系統前，材料及成品安全由乙方負責，損壞或丟失照價賠償或更換。
10、嚴格執行安全施工防護措施，施工人員、工具及其財產安全由乙方自行負責，自覺接受甲方監督，否則，引起的一切安全事故由乙方承擔責任并賠償甲方及相關單位和人員的損失。
第八條違約責任
一、如乙方延期交付工程，則每延遲一日，應按工程總價萬分之四向甲方支付遲延履行金。
二、如甲方延期付款，則每延遲一日，應按應付款萬分之四向乙方支付遲延履行金。
三、施工方必須對工程質量負責，若工程一次驗收通不過，復驗測試費用由乙方承擔。若工程二次驗收不合格，該工程視為不合格工程。乙方應承擔工程所發生的所有費用，并按工程總價的______%向甲方支付違約金。
四、甲乙雙方應互負保密義務，任何一方不得將本協議內容或其它相關技術信息資料透露給第三方。任何一方泄密，違約方應一次性向非違約方支付違約金人民幣拾萬元整，并賠償非違約方因此所遭受之損失。
五、甲乙雙方任何一方有其它違約行為，應向對方支付本合同之工程總價5%的違約金，并賠償非違約方全部損失。
第九條其它事項
一、對于合同履行中發生的與合同有關的爭議，甲乙雙方應通過友好協商解決，協商不成的，可向合同履行地人民法院提起訴訟解決。在爭議解決過程中，合同中非爭議部分仍應繼續履行。
二、由于火災、地震等自然災害或其它不可抗力事件影響本合同的執行，受影響一方應在不可抗力事件發生后的48小時內書面通知另一方。由雙方商定終止或繼續執行合同。
三、自工程驗收合格之日起一年內，除人為挖掘等具有破壞性的施工導致綜合布線不能正常使用外，其余均由乙方在1-2日內免費維修，維修時間依照現場破壞程度與甲方商議完成。
四、有關合同的其它未及事項，雙方應通過友好協商解決。如雙方同意，可就商定內容簽訂補充協議，與主合同具有同等法律效力。
五、合同自甲乙雙方簽字并加蓋公章或合同專用章之日起生效。
六、本合同一式肆份，甲方執叁份，乙方執一份。
甲方：____________________
乙方：____________________
簽訂日期：______年______月______日
一般承攬項目合同 篇3
甲方：__________________
乙方：__________________
身份證號碼：__________________
具體地址：__________________
經甲、乙雙方相互協商，將位于羊街村上橋組15個扶貧項目蔬菜大棚的承包相干事宜達成以下協議：
1、合同有效限期為_________年，_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2、承包費金額：每年每個大棚上繳承包費500元整。
3、交款方式：合同簽訂之日起乙方向鎮人民政府繳納當年承包費，總計7500元，其余部份逐年繳納，每年繳納的承包費將用于當地作轉動扶貧發展資金。
4、甲方項目大棚位于_________鎮_________村_________組。
5、大棚僅限于種植或養殖生產使用，乙方不得擅自改變其生產用處，不得私自拆改搭建其他建筑物，否則，甲方有權限期整改，到期不整改，甲方有權強迫撤除，并終止合同一切損失由乙方自行承當。
6、乙方要承包的大棚應加以保護，除自然災難而外，其他人為釀成的損失由乙方自行承當。
7、乙方不得將所承包的'大棚轉包給他人經營，一經發現甲方將消除乙方承包權，合同終止，大棚回收，因此而釀成的經濟損失由乙方自行承當，承包費不予退回。
8、乙方要學習有關建立農業合作社方面的有關知識，熟練把握大棚的種植或養殖技術，總結經驗，以傳、幫、帶的方式和周邊群眾一起致富，到達共同致富的目的。
9、乙方用工時，必須使用羊街村貧困勞動力，且日工資不得低于40元/天。
10、本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，其余三份送有關部分備案。
甲方：__________________
乙方：__________________
日期：__________________