零部件加工承攬合同（精選28篇）

零部件加工承攬合同 篇1

　　甲方：（定作方）

　　地址：

　　法定代表人：

　　營業執照證號：

　　乙方：（承攬方）

　　地址：

　　法定代表人：

　　營業執照證號：

　　合同編號：合同簽訂地：

　　乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同。

　　一、本合同所指加工行為是：

　　甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品并送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。

　　二、本合同所指加工之零部件見下表：

　　甲方企業物料代碼：___產品品名：___規格：___單位：___單價___備注：___

　　1、根據生產實際情況，增加上表以外的同類型零部件加工，雙方可簽訂補充協議。

　　2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

　　三、加工零部件的技術標準（包括質量要求）：

　　甲方企業物料代碼：___產品品名：___規格：___技術標準或要求：___備注：___

　　四、加工零部件價格及加工費的確定：

　　1、乙方加工零部件的價格，由雙方依據《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執行。

　　2、為確保甲乙雙方長期有效的合作關系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低；在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。

　　3、加工費計算方法：

　�。�1）對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。

　�。�2）由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續，領取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

　　五、加工訂貨：

　　1、甲方向乙方下達訂單，乙方接受：

　　（1）甲方以傳真或電腦下單（下同）的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

　�。�2）電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

　　2、因甲方的生產計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：

　�。�1）甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》，乙方確認后回傳。

　�。�2）電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

　　3、如甲方通知取消訂單：

　�。�1）訂貨當天通知取消的，訂單取消。

　�。�2）在一個貨期段內（非訂貨當天）通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，并將己生產數量如實反映甲方，經核實是在乙方生產力范圍內的數量，甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用，協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。

　　4、乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。

　　六、加工零部件的包裝、運輸與交貨：

　　1、加工零部件的包裝，按甲方企業技術規定執行：_______________________________；

　　2、包裝物標識規定：_________________________________________________________；

　　3、如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。

　　4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規格統一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。

　　5、甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》。

　　6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七（7）天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。

　　七、雙方就合同產品所需模具，約定如下：

　　1、圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承擔。

　　2、模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔；

　　3、模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

　　4、模具的使用、維修、保養及費用承擔：由乙方承擔；

　　5、模具的知識產權：甲方所有；

　　6、模具的所有權：甲方所有。

　　八、知識產權保護

　　1、按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行，有_____許可的，還須簽訂《_____使用許可合同》。

　　九、產品技術、質量標準與控制

　　1、合同生效后日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：

　　2、產品質量控制：

　�。�1）乙方須先按甲方提供的’相關資料、首樣等要求，制作樣品，并經甲方檢驗合格后，進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后，才能進入批量生產。

　　（3）甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。

　　（4）乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種，零部件不得更改。

　　（5）一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品，經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后，方可采購并投入生產。

　　3、質量整改

　�。�1）同一型號的加工零部件，乙方若連續出現二次不合格，甲方可發出整改通知書，并可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

　　4、產品技術、質量與控制，不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。

　　十、加工費的結算

　　1、加工費的結算方式為：每月二十五（25）日前結清截止上月二十五（25）日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質量保證金，乙方根據余額開具發票，甲方以三（3）個月承兌匯票的方式支付加工費（乙方如要求將承兌方式改為現匯支付，由乙方不低于月息0。28%貼息給甲方）。

　　2、質量保證金于雙方終止業務來往的年內結清。第一年結算_______%，第二年結算________%，第三年結算____________%。

　　十一、驗收方法

　　1、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的，按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。

　　十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法

　　1、甲方在驗收過程中，如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定，應妥為保管并在___天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應說明合同號、運單號、車或船只、發貨和到貨日期；不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況；提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

　　2、乙方在接到需方書面異議后，應在___________天內負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　3、加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協助。造成甲方無_____常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。

　　4、加工零部件出現售后質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。

　　十三、乙方違約責任：

　　1、乙方不能按時、按質、按量交貨的，根據不同情況進行處理，具體如下：

　�。�1）因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元；在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件；不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，并按第（4）條接受扣罰。

　�。�2）因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%；

　�。�3）因批次或零星不合格（料廢）造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰，物料損失由乙方負責；

　�。�4）未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的，扣罰違約金3000元/次；

　　（5）未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格（料廢）造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計；

　　（6）故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰_________0元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格；

　�。�7）未經確認，私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家，扣罰_________0元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格；

　�。�8）送貨實物數量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金；

　　2、乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。

　　3、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。

　　4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，由乙方承擔。

　　5、乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規定的交貨時間付款；合同規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商的，甲方仍需要的，乙方應照數補交，并負逾期交貨責任；甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內通知乙方，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

　　6、加工零部件錯發到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，并承擔由此增加的費用。

　　十四、甲方的違約責任

　　1、甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。

　　2、甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失；甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。

　　十五、合同的變更、解除：

　　1、合同期內，甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規定的解除合同條件的情況出現，均可解除合同。

　　2、乙方連續或累計二個月未能按時交貨的，或生產的合同產品發生重大質量事故的，甲方有權解除本合同，并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

　　3、合同因任何原因而解除，乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、_____標識、技術資料、供應商名單等，歸還甲方。

　　十六、不可抗力

　　1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　十七、其他

　　1、按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后十天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。

　　2、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時。

　　3、執行本合同發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

　　4、雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《_____使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。

　　十八、其他需約定事項：

　　1、 ____________________________________________________________________________

　　2、 ____________________________________________________________________________

　　3、 ____________________________________________________________________________

　　4、 ____________________________________________________________________________

　　5、 ____________________________________________________________________________

　　甲方：乙方：

　　授權代表：授權代表：

　　日期：____年____月____日日期：_____年_____月____日

零部件加工承攬合同 篇2

　　乙方：_________

　　甲方：_________

　　甲方委托乙方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求：________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　1.用乙方原料完成工作的，乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，甲方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2.用甲方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：

　　1.乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

　　2.乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3.甲方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

　　第五條價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交(提)貨的時間和地點：

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交(提)定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的，以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發出提取定作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條結算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條其他：

　　1.根據國家有關規定，甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的，無權請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

　　第十二條乙方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金_________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的`酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條甲方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的_________%(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%-60%的幅度)違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份;合同副本一式_________份，交_________(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(蓋章)：_________

　　_________年____月____日

零部件加工承攬合同 篇3

　　附：加工承攬合同樣本

　　加工承攬合同

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：××縣木具廠

　　以下簡稱甲方

　　定作方：××縣百貨公司

　　以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.

　　第一條　加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品

　　名│　規格（長，寬，高cm）│ 單位 │ 數量 │ 備注 │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺

　　│130X40X 90

　　│　件　│　120 │

　　│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺面柜臺

　　│180X100X95

　　│　件　│　10　│其中不│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺面柜臺

　　│180X100X95

　　│　件　│　20　│

　　│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架

　　│180 X40X200

　　│　件　│　10　│

　　│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架

　　│180X80X 200

　　│　件　│　5　 │

　　│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架

　　│180X50X 200

　　│　件　│　80　│

　　│

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條　加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.

　　第三條　原材料由甲方提供.

　　第四條　圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

　　第五條　工程價款：按核定價格單計算款25000元.

　　第六條　驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

　　第七條　交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.

　　第八條　包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.

　　第九條　運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

　　第十條　本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）.甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.

　　第十一條　結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.

　　第十二條　甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金.

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.

　　第十三條　乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金.

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

　　第十四條　不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

零部件加工承攬合同 篇4

　　委托方(甲方)：_____________

　　承接方(乙方)：_____________

　　第一條 甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業設計，經雙方協商一致，簽訂本協議。

　　第二條 乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成后，需經甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成果交付。

　　第三條 甲方向乙方交付的資料

　　第四條 乙方應向甲方交付的設計成果

　　第五條 設計費用及支付方法

　　5.1甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣(大寫)。

　　5.2支付方法為：

　　簽訂本合同后，甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內支付給乙方本合同總價的20%首付款，即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣(大寫)。

　　第六條雙方責任

　　6.1 甲方責任

　　6.1.1 甲方在規定的時間內向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。

　　6.2 乙方責任

　　6.2.1 乙方按本合同第四條規定的內容、時間及份數向甲方交付設計文件。

　　6.2.2 乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設計費金額相等。

　　6.2.3 由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一。

　　6.2.4 合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應雙倍返還定金，還應當按照有關規定賠償甲方損失。

　　6.2.5 乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況，甲方有權索賠。

　　第七條 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議作為附件，補充協議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協商解決，如雙方無法解決，雙方有權向甲方所在地法院起訴。

　　第八條 本合同經甲、乙雙方蓋章簽字后自 年 月日生效。本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方簽字：_____________

　　乙方簽字： _____________

　　時間：_____________

零部件加工承攬合同 篇5

　　甲方：__________有限公司

　　乙方：_____________________

　　依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，雙方經平等協商，就甲方委托乙方定作(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致，特簽訂本合同明確雙方權利義務，以資共同信守。

　　第一條合同主體

　　1.甲方(定作人)：___________有限公司

　　住所：_____________________

　　郵編：_____________________

　　法定代表人：________________

　　注冊號：_____________________

　　2.乙方(承攬人)：___________有限公司

　　住所：_____________________

　　郵編：_____________________

　　法定代表人：________________

　　注冊號：_____________________

　　3.甲方為依法設立的法人單位，依法有權簽訂及履行本合同。

　　4.乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業、個體工商戶)，有同類、同等規模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗)，熟悉定作物性質和特點并熟知與定作物相關的法律法規、規章及標準。

　　5.乙方合同主體變更：

　　(1)乙方承諾，合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。

　　(2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的，經甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人，但乙方須按應收款的______承擔違約金。

　　(3)發生乙方營業執照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的，若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方為個人獨資企業或個體工商戶，除原投資人或經營者本人外，其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限于乙方代理人或經辦人)。

　　第二條定作物

　　1.定作物清單及價款

　　定作物名稱：_____________________

　　規格型號：_____________________

　　計量單位：_____________________

　　價款：_____________________

　　2.價格組成及價格有效期：

　　(1)合同單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費、制作費、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用

　　(2)價格適用期間：本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定，價格適用期間屆滿后，如甲方繼續購買乙方定作物，則由雙方另行協商確定價格。

　　a.自______年______月______日起至______年______月______日止。

　　b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數量達到合同約定數量之日止。

　　第三條合同價款

　　1.總價款及結算方式：

　　2.付款方式：有/無定金(比例)。

　　3.付款提示：乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發票。

　　4.發票：

　　每次付款時乙方須提供合法有效的發票。乙方未提供發票或提供發票有法律瑕疵的，甲方有權拒絕付款，同時乙方應承擔瑕疵發票面額______的違約金。因發票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的，由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失。

　　5.支付方式：甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價款。

　　b承兌匯票;c網上銀行;d其他方式

　　6.收款人信息：開戶行、戶名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的，視為甲方已履行相應的義務，乙方損失自行承擔。

　　第四條設計與質量標準

　　1.設計由【甲/乙】方負責(必要時甲/乙方負責協助設計)：______

　　(1)若由甲方負責設計，則甲方應于前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對，對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在3日內向甲方提出書面異議，甲方應在收到書面異議后的3日內答復。

　　(2)若由乙方負責設計，則乙方應于前向甲方交付定作物設計文件，甲方應當在收到后3日內審核并回復是否同意的意見，逾期未做明確表示則視為同意設計文件。

　　2.定作物的質量標準：應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數與質量標準》。

　　3.樣品：樣品采用以下第種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準，但樣品有隱蔽瑕疵的除外。

　　1)不使用樣品。

　　2)本合同定作物樣品由提供，雙方確認、封存后由甲方保管，作為驗收的依據。

　　3)在正式制作前，乙方應當先行制作樣品，經甲方樣品確認合格后再正式制作。

　　4.其它要求：除本合同約定標準外，定作物成品還必須符合國家、地方或行業關于質量、安全、環保的相關規定和要求。上述標準如有不一致之處，以要求高者為準。

　　第五條原材料

　　1.主要原材料清單

　　提供方:________________________

　　名稱:________________________

　　品牌:________________________

　　生產廠家:________________________

　　規格型號:________________________

　　計量:________________________

　　單位:________________________

　　數量:________________________

　　甲方:________________________

　　乙方:________________________

　　2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質量標準和使用要求。

　　3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收，甲方于接到乙方通知后日內派員對原材料進行檢驗并出具書面意見。

　　4.甲供原材料由方負責運輸至乙方加工、制作地點(地址為：______)，費用由承擔。乙方應當在收到后2日內對甲供原材料進行檢驗，如果乙方對質量、規格等有異議，應當立即以書面方式向甲方提出，否則視為乙方認可甲供原材料。

　　5.甲供原材料的耗用計量方法：______【對于貴重材料而言，這很重要】

　　6.甲供原材料節余部分的返還：______【對于貴重材料而言，這很重要】

　　第六條制作與包裝

　　1.乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。

　　2.乙方承諾，未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方，否則構成重大違約，甲方有權解除本合同，并且乙方應當按本合同總價款的30______%賠償甲方損失。

　　3.包裝要求：______乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式，外包裝應當應注明定作物名稱、規格型號，單位包裝內的定作物數量，生產廠家、地址、注意事項等文字和標識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔，且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。

　　4.特殊包裝要求：______。包裝物是否回收：______。

　　5.其他約定：______

　　第七條交貨

　　1.合格交貨：______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經甲方驗收合格，方為合格交貨。

　　2.交貨時間：______。

　　3.交貨地點：______(詳細地址：______)。

　　4.運輸：______運輸由乙方負責，并承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。

　　5.驗收：______甲方應當在定作物運至約定交貨地點后日內進行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝，則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據。

　　6.風險轉移：______定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔，交貨驗收合格后由甲方承擔。

　　7.交貨遲延：______每遲延一日，乙方應按合同價款的0.05______%承擔違約金。遲延交貨達到七日的，甲方有權解除本合同，乙方應當按合同價款的______承擔違約金�！�

　　8.數量不足：______如交付的定作物數量不足，乙方應當在2日內補足，并應當按當批定作物價款的______承擔違約金。

　　9.質量瑕疵：______如交付的定作物質量不符合本合同約定，則甲方有權要求乙方在2日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的，甲方有權解除合同，乙方應當按該批定作物價款的20______%承擔違約金。

　　第八條安裝(適用于乙方負責安裝的情況)

　　1、安裝責任：______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝，因此產生的全部費用由甲/乙方承擔。

　　2、安裝工期：______總工期為個日歷天。計劃開工日期為年月日，竣工日期為年月日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價款的0.05______%的違約金。

　　3、施工要求：______

　　(1)質量標準：______見合同附件《技術參數與質量標準》

　　(2)檢查與整改：______乙方應認真按照標準、規范和設計的要求及甲方發出的指令施工，隨時接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發現工程質量達不到約定標準的部分，乙方必須按要求返工或修復完善，直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔，且工期不予順延。

　　4、資源供應：______施工用水源、電源接點由甲方提供，水、電費用由甲承擔。

　　5、安全監護：______

　　(1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的，應當在進場安裝前對相關設施及周圍環境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調整改造，則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝，則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求，不需要進行調整改造。

　　(2)乙方在安裝調試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進行高空作業，或者帶電作業，或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業的，安裝作業人員作業必須使用安全護具，現場需設專門人員進行時時監護，并制作作業監護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業監護記錄。

　　6.自檢與復檢：______本合同項下定作物安裝完畢后，乙方應進行自檢，自檢合格后報甲方進行復檢。甲方復檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收。

　　7.驗收：______本合同項下定作物安裝完畢并經乙方自檢合格后日內，甲方組織驗收并出具書面驗收意見。

　　第九條保修

　　1.保修期：______保修期為年，自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準。乙方負責安裝的，以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時間為準

　　2.保修金：______。

　　3.保修：______保修期內，因定作物質量原因發生的問題，由乙方負責維修并承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知后8小時內到場維修完善，否則乙方應當承擔違約金貳佰______元，并且甲方可以自行或委托第三方維修，相關費用從保修金中扣除，不足部分可以甲方認為適當的方式向乙方追索。

　　4.未履行保修義務：______

　　(1)乙方接到甲方或物業公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現場處理或超過規定的到場時間后2小時仍未到場的，甲方有權自行組織維修。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額(包括但不限于因質量問題或乙方維修不及時給業主造成的損失等)，如果保修金不足以彌補甲方損失的，甲方有權向乙方追索。

　　(2)乙方累計3次未及時到場的，甲方有權扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現場的有效證據。

　　5.保修金的支付需同時滿足下列條件：______

　　(1)質量保修期已經屆滿。

　　(2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的，乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。

　　(3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的，乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。

　　(4)不存在乙方未履行的其他合同義務。

　　6.甲方不需要支付保修金的利息。

　　第十條知識產權與保密

　　1.乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產權權益的，由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。

　　2.乙方承諾，在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內為甲方保守秘密。未經甲方許可，不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、復制品或其他相關信息、資料。

　　第十一條履約擔保

　　1.乙方采用下列第種方式提供履約擔保，用以擔保乙方全面履行合同義務：______

　　(1)保證金

　　(2)銀行保函

　　2.乙方采用下列第種方式提供保證金：______

　　(1)現金

　　(2)電匯

　　(3)轉賬支票

　　3.扣除與返還：______供貨完畢或合同期滿，本合同余留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的，乙方同意從上述履約保證金中扣除，剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息)。

　　4.乙方違約的，甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外，甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關聯企業簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。

　　5.索賠：______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的，甲方通過訴訟方式向乙方索賠。

　　第十二條風險提示

　　1.價格波動：______雙方確定合同價格時已經充分考慮風險因素，合同價格已經包含所有可能發生的風險事項，任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。

　　(1)具體風險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調整等因素。

　　(2)原則：______任何情況下不得調高合同價格;在合同簽署后市場價格向下波動的，甲方有權按照相應市場價格指數，調整合同價格。

　　2.第三方索賠：______乙方必須對所供定作物質量負責，凡因定作物質量不符合本合同約定或者有其它內在質量瑕疵，而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的，均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的，乙方應直接參與協商，否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協議，并按此協議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的，乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調解書確定的內容賠償甲方損失，同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優先從工程款中扣除。

　　3.真實性：______乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的，一切虛假和偽造文件不作為雙方結算的依據，乙方無權依據虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。

　　4.合法性：______乙方向甲方提交虛假發票，乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權要求乙方承擔全部損失。

　　第十三條公平競爭

　　1、在投標、簽約及履約過程中，如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的，乙方可直接投訴，一經查證屬實的，甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。

　　2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為，乙方提供證據(如錄音、錄像、書面證據等)充分有效的，甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額，并將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的，甲方將其移送司法機關處理后，甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。

　　3、乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員，如違反此承諾，乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除，或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。

　　4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員，甲方即將其列為不合格供應商，兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業組織的招標。

　　5、在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的，乙方可直接投訴，一經查證屬實的，甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。

　　6、甲方受理投訴的方式：______

　　聯系人：______電話：______

　　信函郵寄地址：______

　　投訴專用電子郵箱：______

　　第十四條通知

　　1.甲方聯系人及通訊方式：______

　　聯系人：______電話：______傳真：______

　　地址：______郵編：______

　　email：______

　　2.乙方聯系人及通訊方式：______

　　聯系人：______電話：______傳真：______

　　地址：______郵編

　　email：______

　　3.雙方的通知、許可、批準、簽證或做出其他決定均應采用書面方式。

　　4.上述內容可以派員送達，傳真，郵寄或特快專遞送達，電話通知的應及時補充書面文件。

　　5.派員送達的應當有簽收文件。

　　6.采用傳真方式的，以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。

　　7.采用郵寄或特快專遞方式送達的，受送達方簽字的回執為送達的證明。

　　8.采用派員送達、郵寄或特快專遞送達的，收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的，均視為雙方的正式通訊函件，受送達一方拒收的亦視為已經成功送達。

　　9.如一方更改聯系人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方，此后再聯絡時應使用被通知的聯系人或通訊方式。

　　10.如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無法送達的，由受送達一方承擔全部責任。

　　第十五條爭議解決承攬合同范本大全

　　1.本合同簽訂、履行過程中發生任何爭議的，由雙方協商解決。協商不成的，任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。

　　第十六條合同附件

　　下列文件為本合同附件，與正文具有同等法律效力

　　1.附件一：______定作物明細表

　　2.附件二：______《技術參數與質量標準明細》

　　3.附件三：______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件、乙方對委托代理人的《授權委托書》原件壹份。

　　4.附件四：______加蓋乙方公章的營業執照(副本)復印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。

　　第十七條合同效力

　　1.本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。

　　2.雙方就合同內容做出的變更或補充，均以書面補充合同的約定為準。

　　3.本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執貳份，各份具有同等法律效力。

　　第十八條其他約定

　　1.其他約定：______

　　(本頁以下無正文)

　　合同簽章頁

　　(此頁系與a有限公司與《定作合同》的簽章頁，無正文)

　　甲方(蓋章)：______a有限公司乙方(蓋章)：______

　　法定代表人(簽字)：______法定代表人(簽字)：______

　　(或)委托代理人(簽字)：______(或)委托代理人(簽字)：______

　　簽訂地點：______

　　簽訂日期：______年月日

　　附件一

　　定作物明細表

　　附件二：______

　　《技術參數與質量標準》

　　附件四：______授權委托書

　　致：______【甲方公司名稱】

　　我單位委托【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結算等相關事宜。受委托人所簽署的所有相關文件，我單位均予以承認。

　　代理人無權轉委托。

　　特此委托。

　　委托單位：______(蓋章)

　　法定代表人或負責人：______(簽字)

　　年月日

　　受委托人：______

　　姓名：______職務：______電話：______

　　住所：______身份證號碼：______

零部件加工承攬合同 篇6

　　承攬方：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　法定代表人：

　　定作方：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　法定代表人：

　　定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　品名：

　　規格：

　　單位：

　　數量：

　　備注：

　　第二條 加工成品質量要求：

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。

　　承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2、用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。

　　定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。

　　承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。

　　承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料，圖紙提供辦法：

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;

　　定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

　　承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3、定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

　　第五條 價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法：

　　1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

　　驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。

　　保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點：

　　1、交定作物期限應當按照合同規定履行。

　　任何一方要求提前或延期交定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;

　　委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;

　　自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;

　　雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔：

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：

　　第十條 結算方式及期限：

　　第十一條 其他：

　　1、根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。

　　定金數額由雙方協商確定。

　　定作方不履行合同的，無權請求返還定金。

　　承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。

　　承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;

　　有余款的可以請求返還。

　　第十二條 承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;

　　不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;

　　經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;

　　少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。

　　因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;

　　以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;

　　不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;

　　承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

　　定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;

　　變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;

　　如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;

　　以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;

　　在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;

　　協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;

　　合同副本一式__________份，交_________各留存一份。

　　定作方：

　　代表人：

　　_________年____月____日

　　承攬方：

　　代表人：

　　_________年____月____日

零部件加工承攬合同 篇7

　　承攬方：

　　地址：

　　____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：

　　____________職務：____________　　定作方：____________________________________

　　定作方：

　　地址：

　　____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：

　　____________職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。

　　承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。

　　定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。

　　承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交(提)原材料等物品日期計算，參照

　　第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的.圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

　　承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

　　驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。

　　保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。

　　任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。

　　因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

　　定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理：

　　1、向仲裁機關申請仲裁;

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：________________________　　代表人：________________________　　____年____月____日

　　承攬方：________________________　　代表人：________________________　　____年____月____日

零部件加工承攬合同 篇8

　　甲方：（定作方）_________________制品廠

　　乙方：（承攬方）________________有限公司

　　經甲乙雙方友好協商，就紙箱印刷事宜達成如下協議：

　　風險提示：

　　加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

　　如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

　　第一條：甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。

　　1、印件名稱一：_________，規格：__________，數量：_________，色數：_________，單價：_________，總價：_________；

　　2、印件名稱二：_________，規格：__________，數量：_________，色數：_________，單價：_________，總價：_________；

　　3、印件名稱三：_________，規格：__________，數量：_________，色數：_________，單價：_________，總價：_________；

　　4、印件名稱四：_________，規格：__________，數量：_________，色數：_________，單價：_________，總價：_________；

　　總金額合計：人民幣______________元整（小寫￥________元。）

　　2、由甲方將紙箱印制品材料于________年____月____日前交給乙方，并辦理交接手續。

　　風險提示：

　　加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

　　第二條：交貨時間

　　甲方于________年____月____日前向乙方提供印刷設計稿，如甲方未按時間向乙方提供設計制作材料，乙方有權選擇書面通知甲方，書面通知到達甲方后，乙方有權選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時間。

　　風險提示：

　　運輸方式一般由需方提出，也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具�？偟囊�求是運費低、運速快、貨物安全到達。

　　注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的`路線和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。

　　此外，運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。

　　第三條：交貨方式地點

　　交貨方式：

　　交貨地點：

　　第四條：付款結算方式及時間

　　本合同總金額為________元，甲方支付乙方合同總金額的______%，即_______元，作為定金及預付款，余款在乙方加工完成并交付之時，由甲方把余款一次性打到________________有限公司對公帳戶，開戶行_______________，賬號：_______________________________。

　　甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后，自行處理加工承攬物（出售及另作他用）。

　　第五條：雙方的權利和義務

　　1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、制作等。乙方完成相應工作后，如因甲方原因未能及時投入生產，乙方順延相應加工承攬物交付時間。

　　2、乙方在完成甲方項目設計后，經甲方認可，投入制作生產或下一步工作流程。

　　3、甲方應及時驗收并按照合同支付相應款項。

　　第六條：違約責任

　　1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款，乙方有權不安排生產計劃。

　　2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質量要求交貨，甲乙雙方協商解決，協商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。

　　第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的經濟損失，由責任方承擔，如雙方在本合同履行過程中，發生任何爭議，均應協商解決，不能達成一致意見的，雙方共同選定__________人民法院管轄。

　　本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章后生效。

　　甲方（蓋章）：

　　代理人（簽字）：

　　________年____月____日

　　乙方（蓋章）：

　　代理人（簽字）：

　　________年____月____日

零部件加工承攬合同 篇9

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　郵編：郵編：

　　電話：電話：

　　法定代表人(委托代理人)：法定代表人(委托代理人)：

　　開戶行：開戶行：

　　帳戶：帳戶

　　甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品名或項目規格

　　型號計量

　　單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限

　　單價總金額

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　代表：____________________代表：____________________

　　________年____月____日________年____月____日甲方：中國________公司，地址：________電話：________電傳：________

　　法定代表人：________職務：________國籍：________

　　乙方：____國________公司，地址：________電話：________電傳：________

　　法定代表人：________職務：________國籍：________

　　雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本合同。

　　第一條加工內容

　　乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。

　　第二條交貨

　　乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港口來交付乙方。

　　第三條來料數量與質量

　　乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。

　　第四條加工數量與質量

　　甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。

　　第五條加工費

　　甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。

　　第六條付款方式

　　乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。

　　第七條運輸與保險

　　乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。

　　第八條不可抗力

　　由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應盡快將事故通知對方，并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。

　　第九條仲裁

　　本合同在執行期間，如發生爭議，雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決，提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為：

　　1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;

　　2.中華人民共和國法律;

　　3.在中國法律無明文規定時，適用國際通行的慣例。

　　仲裁裁決為終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。

　　第十條合同有效期

　　本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。

　　第十一條合同的續訂

　　本合同有效期屆滿之前____月，如一方需續訂合同，可以向對方提請協商。

　　第十二條合同文本與文字

　　本合同正本一式____份，甲乙雙方各執一份。

　　本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。

　　第十三條其他

　　1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產品的____%.

　　2.甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。

　　第十四條合同條款的變更

　　本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。

　　甲方：________________(蓋章)乙方：________________(蓋章)

　　代表：________________代表：________________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

零部件加工承攬合同 篇10

　　委托方：____________________(甲方)

　　承攬方：____________________(乙方)

　　1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：____________________

　　2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的.技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6.結算方式：____________________。

　　7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____________紡織器材廠

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　乙方：________________電鍍廠

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　________年________月______日

零部件加工承攬合同 篇11

　　簽定日期：__________年__________月__________日

　　定作方(甲方)：___

　　電話：______

　　承攬方(乙方)：___

　　電話：______

　　經雙方協商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。

　　品名

　　規格單位數量加工費單價金額

　　定作方供應原材料：原材料

　　規格單位數量日期成品單位耗用量

　　1.技術資料、圖紙提供辦法：_________。

　　2.產品檢驗標準和方法：____________。

　　3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：______。

　　4.貨款及費用結算辦法及期限：____________。

　　5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方(蓋章)：___

　　乙方(蓋章)：___

　　時間：__________

零部件加工承攬合同 篇12

　　甲方（定作方）：

　　乙方（承攬方）：

　　甲、乙雙方本著平等互利經過協商一致的原則，簽定本合同，以茲共同遵守執行。

　　一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產品，產品雕花單價雙方確認，（詳見附件《雕花單價表》）。

　　二、甲方為乙方提供加工場地，水電，鑼機，打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。

　　三、乙方為甲方加工的雕花產品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預與管理）。

　　四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產品。樣品經甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。

　　五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進行加工，甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下，能生產或制作出符合甲方產品要求及質量標準，并由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。

　　六、交貨期：從甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天內必須完工，_________套以下的_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的，在雙方協定的期限內完工，非標的必須在兩天內完工。

　　七、甲方品質管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產品，乙方必須給予配合與協助。驗收不合格產品，乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂，一經查明有此種行為，甲方有權終止合同并且向乙方索賠。

　　八、乙方為甲方加工的雕花產品，必須完全配套，并由甲方品質管理員驗收簽名，甲方生產管理人員簽名確認，方可結算加工費。

　　九、加工費按月結算。當月加工的產品，乙方必須在下月______號前將當月加工的`產品《過料單》交給甲方財務部予以確認，甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。

　　八、違約責任：

　　1、乙方不能按期限交貨，應當向甲方償付違約金。違約金計算，每遲延一天，按其價款總額的_______%計算，還應當繼續履行合同。

　　2、乙方不得提供甲方的產品花樣給同行競爭對手仿造，不得對外泄漏甲方的相關產品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關損失賠償。

　　九、解決合同糾紛方式：甲、乙雙方因此發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成，可以向佛山市禪城區人民法院訴訟。

　　十、合同未盡事宜，雙方另協商解決。雕花加工單價為本合同的附件，視為合同的組成部分。

　　十一、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力，自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。

　　甲方（簽名蓋章）：

　　乙方（簽名蓋章）：

　　__年__月__日

　　__年__月__日

零部件加工承攬合同 篇13

　　發包方(全稱) ：

　　承包方：

　　根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：標的

　　乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。

　　第二條：制作書架的數量、規格、價格(價款單位：每個/人民幣元)計取注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書架安裝后穩定、可靠，空間利用充分。

　　2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購，且有材料合格證書。

　　3、規格：圖書館鋼制雙柱雙面書架 ，規格型號：高20xx*寬900*深450mm 材質：優質冷軋鋼板，板材厚度：立柱1.5mm，側板1.2mm,隔板1.0mm結構：組合式，可拆裝，款式新穎。格板：書架格板高度可調，堅固耐用，性能優良，可存放大量書籍不變形焊接采用數碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接，確保工件的焊接強度及焊接平整光滑;

　　4、油漆：表面靜電粉末噴塑，光潔平滑,對人體及周圍環境不產生危害，無毒、無副作用，使用時無異味。

　　第四條：驗收標準和方法

　�、�、乙方將書架樣品(按照甲方要求的規格、材質)制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。

　�、�、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗 。

　　第五條：交貨時間和地點及包裝運輸要求

　　①、交貨時間：乙方必須保證在20xx年 月 日前全部交貨。

　�、�、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　�、�、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等

　　由乙方負責保修。

　　第六條 書架安裝及驗收與售后服務

　�、佟⒁曳綄χ谱鞯臅�架進行安裝;

　�、�、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在 日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收); ③、乙方承諾為甲方制作的書架因質量出現問題， 年內免費進行保修，超過 年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費;

　�、�、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

　　第七條：結算方式、期限及安裝費用

　　①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。

　�、凇⒁曳浇回浐�15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

　　③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。

　　④、剩余的合同標的額10%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條：甲方違約責任

　　①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金; ②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付1‰的違約金。

　　第九條：乙方違約責任

　　①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;

　�、�、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔; ③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除1‰的違約金。

　　第十條：糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

　�、凇⒁蚵男斜竞贤�發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。

　　第十一條：附則

　�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　發包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章) 法定代表人 法定代表人

　　年月日：

零部件加工承攬合同 篇14

　　定作方：__________________________(以下簡稱甲方)

　　承攬方：__________________________(以下簡稱乙方)

　　風險告知：本合同中明確約定了由承攬方單位定做加工服務。在這里需要注意的是合同訂立之前應確定承攬方必須具備履約能力和條件，并針對是否允許承攬方將部分或全部工作內容轉移或有第三方協助進行討論。通常情況下，根據《合同法》的規定，承攬人應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的，定作人也可以解除合同!

　　依照《中華人民共和國合同法》有關規定，為明確雙方權力義務，經甲、乙雙方共同協商，就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致，同意訂立本合同。

　　一、 工程概況：

　　_________________項目位于_______________，工程建筑面積：________________平方米，結構封頂日期_______年____月____日。

　　二、 加工事宜：

　　甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經甲方授權委托人簽字同意后，方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回復，則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。

　　風險告知：上述條款列明了定做方對加工產品的質量、數量、規格、材料等的要求，經雙方約定無異議之后擬定本合同并簽字承諾。在定作方必須明確提出定作物的品名、數量、質量及其他特殊要求后，承攬方不得擅自改變，否則需要承擔相應的違約責任，亦不可以以該批次產品可替代使用為由。

　　三、 重量結算依據：

　　根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經乙方進行理論重量計算，作為本合同重量結算依據。結算重量單位為噸，重量數值經四舍五入保留小數點后三位。

　　四、 甲方工作：

　　1、 合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權范圍。

　　2、 合同簽訂時，甲方應以書面的'形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖，計劃施工進度(月度計劃及結構封頂時間排序計劃)，以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。

　　3、 甲方應于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日，數量不得超過30噸)，配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。

　　4、 成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作，乙方有義務積極配合。

　　5、 如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執行。

　　6、 成型鋼筋出庫前，甲方應指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字后乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附后)。

　　7、 成型鋼筋每車裝車數量不得小于10噸。

　　五、 乙方工作：

　　1、 合同簽訂時，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。

　　2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應認真校對，如規格、數量、圖示尺寸、標注無法正確識別時，甲方授權委托人應在12小時內書面確認，否則免除乙方的供貨責任。

　　3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。

　　4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。

　　5、 乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。

　　6、 乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，并按甲方的要求運至施工現場。

　　六、 設計變更：

　　1、施工過程中如出現不可預見及設計變更，甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單，并標注“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定)，如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。

　　2、設計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算，如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。

　　七、 產品質量要求：

　　1、 乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規定。

　　2、 產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建筑結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01-69-20xx的規定。

　　3、 直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》q/jy16-20xx中的規定。

　　八、鋼筋原材復試及資料：

　　1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。

　　2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》，甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知，乙方應積極配合取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。

　　3、根據《建筑工程資料管理規程》dbj01-51-20xx規定，乙方在成型鋼筋配送至施工現場后，提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料復試檢驗報告。

　　九、合同價款及付款方式：

　　1、 合同價款：

　　(1) 本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價)，上述結算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

　　(2) 三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加____________元/噸。

　　(3) 鋼筋機械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲，并戴好保護帽)，按照配筋單圖示數量進行簽收。

　　(4) 鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數量進行簽收。

　　(5) 合同執行過程中如鋼廠價格調整，其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據，由乙方以書面形式送達甲方，調價依據在送達后24小時內，甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。

　　(6) 本合同成型鋼筋總量為____________噸，總價款(人民幣)：_______元，(大寫：_____________________)。總價中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

　　(7) 驗貨地點：__________________________

　　風險告知：承攬方應該在在雙方約定的交貨時間之前將加工品于約定地點進行驗貨、交付。在承攬方完成工作或交付工作成果以前，應當對一切風險承擔責任。承攬方在履行合同期間，對定作方的材料、定作物具有占有、管理的責任，不僅對完成工作成果的質量、數量、期限負有全部責任，而且對由于不可抗力原因造成標的物毀損或滅失的風險，也必須承擔由于未能預料和不可防止的事故所造成的一切后果。也就是說，承攬方不得要求定作方給付由此引起的一切經濟損失。

　　2、 付款方式：

　　(1) 本合同結算期為上月26日至本月25日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一并送達(乙方預收當月貨款80%，余款20%月末前結清)，乙方經配筋單錄入生成系統確認數量后劃轉。

　　(2) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。

　　(3) 原材料復試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認，在月末前結清。

　　(4) 本合同總價款如發生變化，超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。

　　十、違約責任：

　　1、 乙方沒有按照本合同規定的質量、規格、數量等提供產品，甲方有權退貨，乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。

　　2、 合同執行過程中，如遇鋼廠市場價格調整，根據合同第九章(5)條，甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議，乙方有權停止繼續供貨。

　　3、 甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。

　　4、 由于甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時工期順延。

　　5、 甲方如未能按合同規定時間付款，逾期乙方有權停止繼續供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。

　　6、 乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場，甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。

　　十一、爭議：

　　本合同在執行過程中發生爭議或糾紛，雙方應友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　十二、其它：

　　1、 本合同簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照復印件、企業法人代碼復印件、資質證書復印件、法人授權委托書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件，并注明相關文件的授權使用范圍。

　　2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使合同無法正常履行時，雙方應另行協商。

　　3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。

　　十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執正本、副本壹份，具有同等法律效力。

　　十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經合法授權人簽字后生效。

　　十五、本合同未盡事宜，執行《中華人民共和國合同法》的有關規定。

　　本合同變更條款及內容(銷售部門填寫)：

　　甲方(蓋章)：________________ 乙方(蓋章)：_________________

　　法定代表人：________________ 法定代表人：_________________

　　委托代理人：________________ 委托代理人：_________________

　　聯系電話：__________________ 聯系電話：___________________

　　公司地址：____________________ 公司地址：_____________________

　　簽訂日期：_____________________ 簽訂日期：_______________________

　　簽訂地點：_____________________

　　簽訂承攬合同的注意事項：

　　一、定作物

　　1、原材料的消耗定額問題:

　　若是定作人提供原材料的，為了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料，可以在簽訂合同時規定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著經濟節約原則使用原材料，如果超過原材料消耗定額的應承擔相應責任。

　　2、定作物樣品的封存保管問題:

　　若存在定作物樣品的，樣品應進行封存并當場由承攬人和定作人確認后簽字。此外，樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管，承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此，在簽訂合同時要規定保管人保管義務，并要求若保管不當造成損失或丟失的應承擔相應責任。

　　3、定作物的后期保證問題:

　　因有些定作物無法在檢驗當時就發現問題，所以定作人可以在合同中規定在一段期限內承攬人要保證定作物的質量合格問題，除了是因定作人使用、保管不當造成定作物存在問題以外，承攬人應負責定作物的無償修復或更換。此外，質量缺陷造成定作人損失的，承攬人還應負賠償責任。

　　二、支付款

　　1、定金條款的規定:

　　在簽訂合同時，當事人若采用定金的擔保方式的，定金數額一般以合同總額的20%為限，且交付時間要在承攬人進行加工定作之前。同時規定，若是承攬人違反合同時，應雙倍返還定作人定金;若是定作人違反合同時，承攬人不返還定金。

　　2、關于結算方式應注意:

　　結算方式是指價金和其它費用的清結方式，包括現金結算和轉帳結算兩種。要注意，除了國家允許使用現金履行義務的以外，承攬合同的結算必須通過銀行轉帳結算。

　　三、關于合同中提交定作物的規定

　　1、提交期限問題:

　　在約定定作物提取日期時應注意計算定作人必要的途中時間;

　　2、提前或延期提交問題:

　　合同中應規定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物，應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

零部件加工承攬合同 篇15

　　使用說明：(實際起草合同文本時請將此說明刪除)

　　1. 本合同適用于櫥柜、服裝、鐵藝欄桿、藝術品等類非標準產品的定作。

　　2. 標準文本原有條款不得刪除，但可以在空白處填寫“不采用”或“無”，亦可在“其他事項”條款說明第××條不采用，或增加其他約定內容。

　　3. 簽訂時間和簽訂地點必須填寫。

　　4. 簽署時應檢查附件是否齊全。

　　5. 附件也必須蓋章。蓋章時必須對整本合同書加蓋騎縫章。

　　6. 如有其他疑問，請與律師溝通確定。

　　【定作物名稱】定作合同

　　甲方：A有限公司

　　乙方：

　　依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，雙方經平等協商，就甲方委托乙方定作 (下稱“定作物”)等相關事宜達成一致，特簽訂本合同明確雙方權利義務，以資共同信守。

　　第一條 合同主體

　　1.甲方(定作人)：A有限公司

　　住所： 郵編：

　　法定代表人： 注冊號：

　　2.乙方(承攬人)：

　　住所： 郵編：

　　法定代表人： 注冊號：

　　3.甲方為依法設立的法人單位，依法有權簽訂及履行本合同。

　　4.乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業、個體工商戶)，有同類、同等規模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗)，熟悉定作物性質和特點并熟知與定作物相關的法律法規、規章及標準。

　　5.乙方合同主體變更：

　　(1)乙方承諾，合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。

　　(2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的，經甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人，但乙方須按應收款的10%承擔違約金。

　　(3)發生乙方營業執照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的，若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方為個人獨資企業或個體工商戶，除原投資人或經營者本人外，其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限于乙方代理人或經辦人)。

　　第二條 定作物

　　1. 定作物清單及價款

　　定作物名稱

　　規格型號

　　計量單位

　　數量

　　價款

　　單價(元)

　　合價(元)

　　總價為人民幣(大寫)：

　　2. 價格組成及價格有效期：

　　(1)合同單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費、制作費 、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用

　　(2)價格適用期間：本合同價格的適用期間按以下第 【A 或 B】 項確定，價格適用期間屆滿后，如甲方繼續購買乙方定作物，則由雙方另行協商確定價格。

　　A.自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　B.自本合同簽訂之日起至實際供貨數量達到合同約定數量之日止。

　　第三條 合同價款

　　1. 總價款及結算方式：

　　2. 付款方式： 有/無定金(比例)， 。

　　3. 付款提示：乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的 發票。

　　4. 發票：

　　每次付款時乙方須提供合法有效的發票。乙方未提供發票或提供發票有法律瑕疵的，甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發票面額10%的違約金。因發票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的，由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失。

　　5. 支付方式：甲方采用以下第 【 】 種方式向乙方支付合同價款。

　　A電匯;B承兌匯票;C網上銀行;D其他方式

　　6. 收款人信息：開戶行、戶名、賬號 。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。 如有錯誤造成甲方錯誤支付的，視為甲方已履行相應的義務，乙方損失自行承擔。

　　第四條 設計與質量標準

　　1.設計由 【甲/乙】 方負責(必要時甲/乙方負責協助設計)：

　　(1)若由甲方負責設計，則甲方應于 前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對，對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在 3 日內向甲方提出書面異議，甲方應在收到書面異議后的 3 日內答復。

　　(2)若由乙方負責設計，則乙方應于 前向甲方交付定作物設計文件，甲方應當在收到后3日內審核并回復是否同意的意見，逾期未做明確表示則視為同意設計文件。

　　2.定作物的質量標準：應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數與質量標準》。

　　3.樣品：樣品采用以下第 種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準，但樣品有隱蔽瑕疵的除外。

　　1)不使用樣品。

　　2)本合同定作物樣品由 提供，雙方確認、封存后由甲方保管，作為驗收的依據。

　　3)在正式制作前，乙方應當先行制作樣品，經甲方樣品確認合格后再正式制作。

　　4.其它要求：除本合同約定標準外，定作物成品還必須符合國家、地方或行業關于質量、安全、環保的相關規定和要求。上述標準如有不一致之處，以要求高者為準。

　　第五條 原材料

　　1.主要原材料清單

　　提供方

　　名稱

　　品牌

　　生產廠家

　　規格型號

　　計量

　　單位

　　數量

　　甲方

　　乙方

　　2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質量標準和使用要求。

　　3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收，甲方于接到乙方通知后 日內派員對原材料進行檢驗并出具書面意見。

　　4.甲供原材料由 方負責運輸至乙方加工、制作地點(地址為： )，費用由 承擔。乙方應當在 收到后2日內對 甲供原材料進行檢驗，如果乙方對質量、規格等有異議，應當立即以書面方式向甲方提出，否則視為乙方認可甲供原材料。

　　5.甲供原材料的耗用計量方法：【對于貴重材料而言，這很重要】

　　6.甲供原材料節余部分的返還：【對于貴重材料而言，這很重要】

　　第六條 制作與包裝

　　1. 乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。

　　2. 乙方承諾，未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方，否則構成重大違約，甲方有權解除本合同，并且乙方應當按本合同總價款的30%賠償甲方損失。

　　3. 包裝要求：乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式，外包裝應當應注明定作物名稱、規格型號，單位包裝內的定作物數量，生產廠家、地址、注意事項等文字和標識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔，且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。

　　4. 特殊包裝要求： 。包裝物是否回收： 。

　　5. 其他約定：

　　第七條 交貨

　　1.合格交貨：乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經甲方驗收合格，方為合格交貨。

　　2.交貨時間： 。

　　3.交貨地點： (詳細地址： )。

　　4.運輸：運輸由乙方負責，并承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。

　　5.驗收：甲方應當在定作物運至約定交貨地點后 日內進行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝，則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據。

　　6.風險轉移:定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔，交貨驗收合格后由甲方承擔。

　　7.交貨遲延：每遲延一日，乙方應按 合同價款的0.05% 承擔違約金。遲延交貨達到 七 日的，甲方有權解除本合同，乙方應當按合同價款的10% 承擔違約金�！�

　　8.數量不足：如交付的定作物數量不足，乙方應當在 2 日內補足，并應當按 當批定作物價款的10% 承擔違約金。

　　9.質量瑕疵：如交付的定作物質量不符合本合同約定，則甲方有權要求乙方在 2 日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的，甲方有權解除合同，乙方應當按該批定作物價款的20%承擔違約金。

　　第八條 安裝(適用于乙方負責安裝的情況)

　　1、安裝責任：由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝，因此產生的全部費用由甲/乙方承擔。

　　2、安裝工期：總工期為 個日歷天。計劃開工日期為 年 月 日，竣工日期為 年 月 日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價款的0.05%的違約金。

　　3、施工要求：

　　(1)質量標準： 見合同附件《技術參數與質量標準》

　　(2)檢查與整改：乙方應認真按照標準、規范和設計的要求及甲方發出的指令施工，隨時接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發現工程質量達不到約定標準的部分，乙方必須按要求返工或修復完善，直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔，且工期不予順延。

　　4、資源供應：施工用水源、電源接點由甲方提供，水、電費用由甲承擔。

　　5、安全監護：

　　(1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的，應當在進場安裝前對相關設施及周圍環境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調整改造，則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝，則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求，不需要進行調整改造。

　　(2)乙方在安裝調試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進行高空作業，或者帶電作業，或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業的，安裝作業人員作業必須使用安全護具，現場需設專門人員進行時時監護，并制作作業監護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業監護記錄。

　　6. 自檢與復檢：本合同項下定作物安裝完畢后，乙方應進行自檢，自檢合格后報甲方進行復檢。甲方復檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收。

　　7. 驗收：本合同項下定作物安裝完畢并經乙方自檢合格后 日內，甲方組織驗收并出具書面驗收意見。

　　第九條 保修

　　1.保修期：免費保修期為 年，自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準。乙方負責安裝的，以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時間為準

　　2.保修金： 。

　　3. 免費保修：保修期內，因定作物質量原因發生的問題，由乙方負責維修并承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知后8小時內到場維修完善，否則乙方應當承擔違約金貳佰元，并且甲方可以自行或委托第三方維修，相關費用從保修金中扣除，不足部分可以甲方認為適當的方式向乙方追索。

　　4.未履行保修義務：

　　(1)乙方接到甲方或物業公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現場處理或超過規定的到場時間后2小時仍未到場的，甲方有權自行組織維修。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額( 包括但不限于因質量問題或乙方維修不及時給業主造成的損失等)，如果保修金不足以彌補甲方損失的，甲方有權向乙方追索。

　　(2)乙方累計3次未及時到場的，甲方有權扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現場的有效證據。

　　5.保修金的支付需同時滿足下列條件：

　　(1)質量保修期已經屆滿。

　　(2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的，乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。

　　(3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的，乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。

　　(4)不存在乙方未履行的其他合同義務。

　　6.甲方不需要支付保修金的利息。

　　第十條 知識產權與保密

　　1. 乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產權權益的，由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。

　　2. 乙方承諾，在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內為甲方保守秘密。未經甲方許可，不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、復制品或其他相關信息、資料。

　　第十一條 履約擔保

　　1.乙方采用下列第 種方式提供履約擔保，用以擔保乙方全面履行合同義務：

　　(1)保證金

　　(2)銀行保函

　　2.乙方采用下列第 種方式提供保證金：

　　(1) 現金

　　(2) 電匯

　　(3) 轉賬支票

　　3.扣除與返還：供貨完畢或合同期滿，本合同余留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的，乙方同意從上述履約保證金中扣除，剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息)。

　　4.乙方違約的，甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外，甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關聯企業簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。

　　5.索賠：甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的，甲方通過訴訟方式向乙方索賠。

　　1.價格波動：雙方確定合同價格時已經充分考慮風險因素,合同價格已經包含所有可能發生的風險事項，任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。

　　(1)具體風險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調整等因素。

　　(2)原則：任何情況下不得調高合同價格;在合同簽署后市場價格向下波動的，甲方有權按照相應市場價格指數，調整合同價格。

　　2. 第三方索賠：乙方必須對所供定作物質量負責，凡因定作物質量不符合本合同約定或者有其它內在質量瑕疵，而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的，均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的，乙方應直接參與協商，否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協議，并按此協議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的，乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調解書確定的內容賠償甲方損失，同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優先從工程款中扣除。

　　3.真實性：乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的，一切虛假和偽造文件不作為雙方結算的依據，乙方無權依據虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。

　　4.合法性：乙方向甲方提交虛假發票，乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權要求乙方承擔全部損失。

　　第十三條 公平競爭

　　1、 在投標、簽約及履約過程中，如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的，乙方可直接投訴，一經查證屬實的，甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。

　　2、 甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為，乙方提供證據(如錄音、錄像、書面證據等)充分有效的，甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額，并將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的，甲方將其移送司法機關處理后，甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。

　　3、 乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員，如違反此承諾，乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除，或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。

　　4、 若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員，甲方即將其列為不合格供應商，兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業組織的招標。

　　5、 在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的，乙方可直接投訴，一經查證屬實的，甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。

　　6、 甲方受理投訴的方式：

　　聯系人： 電話：

　　信函郵寄地址：

　　投訴專用電子郵箱：

　　第十四條 通知

　　1. 甲方聯系人及通訊方式：

　　聯系人： 電話： 傳真：

　　地址： 郵編：

　　Email:

　　2. 乙方聯系人及通訊方式：

　　聯系人： 電話： 傳真：

　　地址： 郵編

　　Email:

　　3. 雙方的通知、許可、批準、簽證或做出其他決定均應采用書面方式。

　　4. 上述內容可以派員送達，傳真，郵寄或特快專遞送達，電話通知的應及時補充書面文件。

　　5. 派員送達的應當有簽收文件。

　　6. 采用傳真方式的，以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。

　　7. 采用郵寄或特快專遞方式送達的，受送達方簽字的回執為送達的證明。

　　8. 采用派員送達、郵寄或特快專遞送達的，收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的，均視為雙方的正式通訊函件，受送達一方拒收的亦視為已經成功送達。

　　9. 如一方更改聯系人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方，此后再聯絡時應使用被通知的聯系人或通訊方式。

　　10. 如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無法送達的，由受送達一方承擔全部責任。

　　第十五條 爭議解決

　　1.本合同簽訂、履行過程中發生任何爭議的，由雙方協商解決。協商不成的，任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。

　　第十六條 合同附件

　　下列文件為本合同附件，與正文具有同等法律效力

　　1. 附件一：定作物明細表

　　2. 附件二：《技術參數與質量標準明細》

　　3. 附件三：附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件、乙方對委托代理人的《授權委托書》原件壹份。

　　4. 附件四：加蓋乙方公章的營業執照(副本)復印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。

　　第十七條 合同效力

　　1. 本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。

　　2. 雙方就合同內容做出的變更或補充，均以書面補充合同的約定為準。

　　3. 本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執貳份，各份具有同等法律效力。

　　第十八條 其他約定

　　1.其他約定：

　　(本頁以下無正文)

　　合同簽章頁

　　(此頁系與A有限公司與 《【 】定作合同》的簽章頁，無正文)

　　甲方(蓋章)：A有限公司 乙方(蓋章)：

　　法定代表人 (簽字)： 法定代表人(簽字)：

　　(或)委托代理人(簽字)： (或)委托代理人(簽字)：

　　簽訂地點:

　　簽訂日期: 年 月 日

　　附件一

　　定作物明細表

　　附件二：

　　《技術參數與質量標準》

　　附件四： 授權委托書

　　致：【甲方公司名稱】

　　我單位委托 【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結算等相關事宜。受委托人所簽署的所有相關文件，我單位均予以承認。

　　代理人無權轉委托。

　　特此委托。

　　委托單位：(蓋章)

　　法定代表人或負責人：(簽字)

　　年 月 日

　　受委托人：

　　姓名： 職務： 電話：

　　住所： 身份證號碼：

零部件加工承攬合同 篇16

　　甲方：

　　地址:

　　法定代表人:

　　營業執照證號:

　　乙方： (承攬方)

　　地址:

　　法定代表人:

　　營業執照證號:

　　合同編號： 合同簽訂地：工業城內

　　乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同。

　　一、 本合同所指加工行為是：

　　甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品并送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。

　　二、 本合同所指加工之零部件見下表:

　　甲方企業物料代碼 產品品名 、規格 單位 單價 備 注

　　1. 根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。

　　2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

　　三、 加工零部件的技術標準(包括質量要求)：

　　四、 加工零部件價格及加工費的確定：

　　1. 乙方加工零部件的價格，由雙方依據《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執行。

　　2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。

　　3. 加工費計算方法：

　　(1) 對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。

　　(2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續，領取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

　　五、 加工訂貨：

　　1. 甲方向乙方下達訂單，乙方接受：

　　(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

　　(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

　　2. 因甲方的生產計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：

　　(1) 甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》，乙方確認后回傳。

　　(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

　　3. 如甲方通知取消訂單：

　　(1) 訂貨當天通知取消的，訂單取消。

　　(2) 在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，并將己生產數量如實反映甲方，經核實是在乙方生產力范圍內的數量，甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用，協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。

　　4. 乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。

　　六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨：

　　1. 加工零部件的包裝，按甲方企業技術規定執行：_______________________________;

　　2. 包裝物標識規定：_________________________________________________________;

　　3. 如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。

　　4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規格統一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。

　　5. 甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》。

　　6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。

　　七、 雙方就合同產品所需模具，約定如下：

　　1. 圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承擔。

　　2. 模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔;

　　3. 模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

　　4. 模具的使用、維修、保養及費用承擔：由乙方承擔;

　　5. 模具的知識產權：甲方所有;

　　6. 模具的所有權：甲方所有。

　　八、 知識產權保護

　　1. 按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。

　　九、 產品技術、質量標準與控制

　　1. 合同生效后 日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：

　　(1)

　　(2)

　　(3)

　　2. 產品質量控制：

　　(1) 乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求，制作樣品，并經甲方檢驗合格后，進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后，才能進入批量生產。

　　(2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合，并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方，以幫助乙方解決質量問題。

　　(3) 甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。

　　(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種，零部件不得更改。

　　(5) 一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品，經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后，方可采購并投入生產。

　　(6) 雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供，或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除，由乙方對所采購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產品質量責任。

　　3. 質量整改

　　(1) 同一型號的加工零部件，乙方若連續出現二次不合格，甲方可發出整改通知書，并可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

　　4. 產品技術、質量與控制，不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。

　　十、 加工費的結算

　　1. 加工費的結算方式為：每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質量保證金，乙方根據余額開具發票，甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。

　　2. 質量保證金于雙方終止業務來往的 年內結清。第一年結算_______%，第二年結算________%，第三年結算____________%。

　　十一、 驗收方法

　　1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的，按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。

　　十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法

　　1. 甲方在驗收過程中，如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定，應妥為保管并在 天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應說明合同號、運單號、車或船只、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

　　2. 乙方在接到需方書面異議后，應在___________天內負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　3. 加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。

　　4. 加工零部件出現售后質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。

　　十三、 乙方違約責任：

　　1. 乙方不能按時、按質、按量交貨的，根據不同情況進行處理，具體如下：

　　(1) 因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元;在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，并按第(4)條接受扣罰。

　　(2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%;

　　(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰，物料損失由乙方負責;

　　(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的，扣罰違約金3000元/次;

　　(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計;

　　(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰20000元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

　　(7) 未經確認，私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家，扣罰20000元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

　　(8) 送貨實物數量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金;

　　2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。

　　3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。

　　4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，由乙方承擔。

　　5. 乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商的，甲方仍需要的，乙方應照數補交，并負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內通知乙方，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

　　6. 加工零部件錯發到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，并承擔由此增加的費用。

　　十四、 甲方的違約責任

　　1. 甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。

　　2. 甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。

　　十五、 合同的變更、解除：

　　1. 合同期內，甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規定的解除合同條件的情況出現，均可解除合同。

　　2. 乙方連續或累計二個月未能按時交貨的，或生產的合同產品發生重大質量事故的，甲方有權解除本合同，并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

　　3. 合同因任何原因而解除，乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供應商名單等，歸還甲方。

　　十六、 不可抗力

　　1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　十七、 其他

　　1. 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后十天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。

　　2. 本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時。

　　3. 執行本合同發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

　　4. 雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。

　　十八、 其他需約定事項：

　　1. ____________________________________________________________________________

　　2. ____________________________________________________________________________

　　3. ____________________________________________________________________________

　　4. ____________________________________________________________________________

　　5. ____________________________________________________________________________

　　甲方： 乙方：

　　授權代表： 授權代表：

　　日期：____年____月____日 日期：_____年_____月____日

零部件加工承攬合同 篇17

　　承攬方：_________________

　　委托方：

　　合同雙方為明確各自權利和義務，經友好協商，按照《中華人民共和國民法典》及其有關規定，特訂立本合同。

　　一、承攬標準：

　　二、質量要求及技術標準：

　　以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執行。

　　三、版費承擔責任及起訂量：

　　所有包裝由運城制版公司大版制作，版費由委托方預付萬元，每單款包裝累計達到貨值萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。

　　四、貨款結算方式及時間：

　　每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委托方在次月__年_月_日至__年_月_日止

　　承攬方：_________________法定代表：_________________委托辦理人：_________________單位名稱：_________________

　　委托方：_________________法定代表：_________________委托辦理人：_________________單位名稱：_________________

　　簽訂地點：_________________

　　簽訂時間：_________________

零部件加工承攬合同 篇18

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　現有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經雙方友好協商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。

　　一、工程項目

　　1、工程名稱_____________________________________________

　　2、工程地點_____________________________________________

　　3、工程范圍_____________________________________________

　　4、工程期限自_____________至___________完工，共計_____天。(不可抗拒原因順延)

　　二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底，甲方應在一個工作日內答復。不能答復的技術問題乙方有權停止施工。(所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備民法典律效應)

　　三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。

　　四、加工產品交付地點________________________________。

　　五、加工產品(工程)總價人民幣____________________元整，大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協商。)

　　六、付款方式__________________

　　1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。

　　2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________%。

　　3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。

　　4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。

　　5、驗收合格后一次性支付加工件總額。

　　七、產品質量保修期

　　1、玻璃_________________

　　2、鋼材_________________

　　3、鋁材_________________

　　4、油漆_________________

　　5、噴塑_________________

　　八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，服從甲方安

　　全管理人員及監理人員的管理，嚴格遵守安全操作規程，施工中如因違反操作規程而發生傷亡事故其損失由乙方負責。

　　九、驗收：

　　甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收，七日內不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同后續責任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。

　　十、違約責任：合同簽訂后，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變

　　更或解除本合同。如單方面解除合同，應向對方賠償對方損失。

　　乙方必須按照合同規定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。

　　十一、本合同未盡事宜，雙方協商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。

　　十二、本合同共___頁，附件共____頁，一式_____份，雙方各持份

　　本合同雙方簽字之日起生效，至工程結束、工程款付清后自行失效。

　　(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。

　　甲方：(章)

　　乙方：(章)

　　電話：

　　電話：

　　電子郵箱：

　　電子郵箱：

　　開戶行：

　　開戶行：

　　________年______月_____日

零部件加工承攬合同 篇19

　　合同編號：

　　發包方：永寧縣教育體育局（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：標的

　　乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。

　　第二條：制作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣元）計取

　　注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書架安裝后穩定、可靠，空間利用充分。

　　2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購，且有材料合格證書。

　　3、規格：圖書館鋼制雙柱雙面書架 ，規格型號：高_________年 月 日前全部交貨。

　�、�、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　�、邸�包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條 書架安裝及驗收與售后服務

　�、�、乙方對制作的書架進行安裝；

　　②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在 日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除 ％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

　�、�、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

　　第七條：結算方式、期限及安裝費用

　　①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30％的預付款。

　�、�、乙方交貨后 5日內，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。

　�、�、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后 5日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的90％。

　　④、剩余的合同標的額 0％價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條：甲方違約責任

　�、�、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金；

　�、凇⒓追轿窗春贤�規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 ‰的違約金。

　　第九條：乙方違約責任

　�、�、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；

　　②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

　�、邸⒁曳轿窗春贤�要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。

　　第十條：糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　�、�、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；

　�、凇⒁蚵男斜竞贤�發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。

　　第十一條：附則

　�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　�、�、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　發包方（全稱）（蓋章） 承包方（全稱）（蓋章）

　　法定代表人 法定代表人

　　委托代理人 委托代理人

　　經 辦 人： 經 辦 人：

　　單位地址： 單位地址：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　編碼： 編碼：

　　_______年_______月_______日

零部件加工承攬合同 篇20

　　合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日

　　第一條加工物、數量、報酬、交貨期限

　　加工物｜規格｜計量｜｜報酬｜交貨期限及數量

　　數量

　　名稱｜型號｜單位｜｜單價｜金額｜合計

　　合計人民幣金額（大寫）：

　�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫�可以另接）

　　第二條定作人提供的材料

　　材料｜規格｜計量

　　數量｜質量｜提供日期｜消耗定額

　　名稱｜型號｜單位

　�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）

　　第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

　　第四條加工物的技術標準、質量要求：

　　第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

　　第六條加工物的包裝要求及費用負擔：

　　第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

　　第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在＿＿＿＿日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的＿＿＿＿日內答復。

　　第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第十條加工物的交付方式及地點：

　　第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

　　第十二條報酬的結算方式及期限：

　　第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

　　第十四條本合同解除的條件：

　　第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。

　　第十六條違約責任：

　　第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：

　�。ㄒ唬┨峤唬撸撸撸撸撸撸撸達____委員會_____；

　�。ǘ�）依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定事項：

　　定作人｜承攬人｜鑒（公）證意見：

　　定作人（章）：承攬人（章）：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　居民身份證號碼：居民身份證號碼：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：鑒（公）證機關（章）

　　賬號：賬號：經辦人：

　　編碼：編碼：_______年_______月_______日

　　監制部門：印制單位：

零部件加工承攬合同 篇21

　　在日常生活中，如果合同中沒有以承攬人、定作人指稱雙方當事人，也不影響對其法律性質的認定。 承攬合同的承攬人可以是一人，也可以是數人。在承攬人為數人時，數個承攬人即為共同承攬人，如無相反約定，共同承攬人對定作人負連帶清償責任。以下是小編為大家精心準備的：3篇加工承攬合同模板。歡迎參考閱讀!

　　加工承攬合同模板一

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品 名│規 格│單 位 │數 量│備 注 │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ ││ ││

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ ││ ││

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二條 加工成品質量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

　　第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條 技術資料，圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

　　第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

　　第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

　　第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結算方式及期限

　　第十一條其他如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任：

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：____________________(蓋章)

　　代表人：____________________(蓋章)

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________(蓋章)

　　代表人：__________________________(蓋章)

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　加工承攬合同模板二

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：縣木具廠 以下簡稱甲方

　　定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│ 規格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備注 │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│

　　││ │ │ │帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條 加工成品質量要求：

　　一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條 原材料由甲方提供。

　　第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元。

　　第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條 甲方的違約責任

　　一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

　　六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條 乙方的違約責任

　　一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

　　三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：縣木具廠(蓋章)

　　代表人：黃*新(簽名)

　　地址：七都鎮

　　電話：66.8971

　　開戶銀行：縣支行七都鎮營業所

　　賬戶：

　　乙方：縣百貨公司

　　代表人：王新法

　　地址：城關中山街5號

　　電話：33.7347

　　開戶銀行：縣支行

　　賬戶：

　　加工承攬合同模板三

　　合同編號：________

　　定作方：_________(甲方)

　　承攬方：________(乙方)

　　簽訂日期：____年__月__日

　　簽訂地點：__________

　　經充分協商，簽訂本合同，共同信守。

　　1.品名(或項目)、數量及價款：

　　┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐

　　│加工定作物品│型號、規格│計量單位│數量│價款或酬金│交(提)定作物│

　　│名稱或項目 │ ││├──┬──┤或完成工作日期│

　　││ │││單價│金額│ │

　　├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

　　││ │││││ │

　　├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

　　││ │││││ │

　　├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

　　││ │││││ │

　　├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤

　　│合計金額(人民幣： )佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分│

　　└──────────────────────────────────┘

　　2.使用原材料(半制品)及主要輔料規定：

　　(1)甲方向乙方提供部分：

　　┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐

　　│品名│型號、規格│計量單位│數量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額 │

　　├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

　　││ │││││ │ │

　　├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

　　││ │││││ │ │

　　├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

　　││ │││││ │ │

　　├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

　　││ │││││ │ │

　　└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘

　　質量要求：

　　檢驗及提供方法：_________

　　價款處理方法：__________

　　(2)乙方提供部分：

　　┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐

　　│品名及產地│型號、規格│質量要求│允許使用代用品名稱及規定 │

　　├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

　　│ │ ││ │

　　├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

　　│ │ ││ │

　　├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

　　│ │ ││ │

　　└─────┴─────┴────┴─────────────────┘

　　3.加工方法及質量、技術標準和負責期限：___________

　　4.包裝要求及費用負擔：_____________

　　5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____

　　6.驗收標準、方法和期限：________

　　7.給付定金數額、時間、方法：________

　　8.結算方式和期限：___________

　　9.違約責任：____________

　　10.其他：_____________

　　未盡事宜由雙方另行協商。

　　┌────────────┬─────────┬───────────┐

　　││定作方│承攬方│

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│ 單位名稱 │ (蓋章)│ (蓋章)│

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│ 法定代表人 │ │ │

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│ 簽約代表 │ │ │

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│地址│ │ │

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│電話│ │ │

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│電掛│ │ │

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│ 開戶銀行及帳號│ │ │

　　├────────────┴─────────┴───────────┤

　　│保證單位│

　　││

　　│ (蓋章)(蓋章) │

　　└──────────────────────────────────┘

零部件加工承攬合同 篇22

　　訂立合同雙方：

　　承攬方： ________________________ 木具廠　　　　　以下簡稱甲方

　　定作方： ________________________ 百貨公司　　　　以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.

　　第一條　加工成品

　　品名規格(長，寬，高cm)單位數量備注

　　玻璃柜臺

　　塑料臺面柜臺

　　玻璃臺面柜臺

　　棉布貨架

　　大百貨電器貨架

　　小百貨貨架

　　第二條　加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.

　　第三條　原材料由甲方提供.

　　第四條　圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

　　第五條　工程價款：按核定價格單計算款25000元.

　　第六條　驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

　　第七條　交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.

　　第八條　包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.

　　第九條　運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

　　第十條　本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款 ________ 元(大寫 ________ 元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.

　　第十一條　結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.

　　第十二條　甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.

　　第十三條　乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

　　第十四條　不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

　　第十五條　本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

　　本合同于 ________ 年 ________ 月 ________ 日經公證生效，合同履行完畢即失效.

　　本合同一式 ________ 份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

　　甲方： ________________________ (蓋章)

　　代表人： ________________________

　　地址： ________________________

　　電話： ________________________

　　開戶銀行： ________________________

　　帳號： ________________________

　　乙方： ________________________

　　代表人： ________________________

　　地址： ________________________

　　電話： ________________________

　　開戶銀行： ________________________

　　帳號：________________________

零部件加工承攬合同 篇23

　　定作方：合同編號：

　　簽訂地點：

　　承攬方：簽訂時間：

　　一、加工標的

　　貨物名稱

　　型號

　　面料

　　顏色

　　單位

　　數量

　　單價

　　總金額

　　交貨地點及期限

　　交期：

　　出口國：

　　合計人民幣（大寫）

　　按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶

　　二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）

　　材料

　　質量

　　數量

　　提供日期

　　消耗定額

　　面料.里料

　　一等

　　按定單數量

　　到位

　　按實際排版單耗

　　三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。

　　四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。

　　五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內答復。

　　六、加工物品的包裝按定作方的要求。

　　七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

　　八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。

　　九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。

　　十一、付款方式：內部結算。

　　十二、其他約定事項：

　　1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的'工作現場進行必要的監督檢查，

　　2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。

　　4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

　　5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。

　　十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。

　　十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

　　定做方：

　　代表人：

　　時間：

　　承攬方：

　　代表人：

　　時間：

零部件加工承攬合同 篇24

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：以下簡稱甲方

　　定作方：以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.

　　第一條　加工成品

　　第二條　加工成品質量要求：

　　1.材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　2.用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　4.甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條　原材料由甲方提供。

　　第四條　圖紙由乙方于 年 月 日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償.

　　第五條　工程價款：按核定價格單計算款 元。

　　第六條　驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

　　第七條　交貨的時間和地點： 年 月 日至 月 日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.

　　第八條　包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計 元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條　運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按 元計算，共計 元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條　本合同簽之日，乙方向甲方給付預付款 元( 元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.

　　第十一條　結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.

　　第十二條　甲方的違約責任

　　1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

　　2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

　　4.甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

　　5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

　　3.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.

　　第十三條　乙方的違約責任

　　1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

　　3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

　　4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　6.乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

　　第十四條　不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

　　第十五條　本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于 年 月 日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

　　甲方(蓋章)　　代表人：(簽名)　　地址：　　電話：

　　乙方：　　　　代表人：　　　　地址：　　電話：

　　年 月 日

零部件加工承攬合同 篇25

　　合同編號：____________________

　　定作人：____________________

　　簽訂地點：____________________

　　承攬人：____________________

　　簽訂時間：_______年______月______日

　　第一條承攬項目、數量、報酬及交貨期限____________________

　　計量：____________________

　　工作量：____________________

　　報酬：____________________

　　項目名稱及內容：____________________

　　數量：____________________

　　交付期限：____________________

　　單位：____________________

　　工時：____________________

　　單價：____________________

　　金額：____________________

　　合計人民幣金額（大寫）：____________________（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條技術標準、質量要求：____________________

　　第三條承攬人對質量負責的期限及條件：____________________

　　第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：____________________

　　第五條承攬人使用的`材料由____________________人提供。材料的檢驗方法：____________________

　　第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：____________________

　　第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：____________________

　　第八條結算方式及期限：____________________

　　第九條定作人在______年______月_____日前交定金（大寫）____________________元。

　　第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。

零部件加工承攬合同 篇26

　　甲方：

　　乙方：

　　一、標的、數量、價款

　　二、乙方負責設計、加工、代運輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值稅等

　　三、甲方須積極協助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期，甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后，甲方免費提供一切食宿事宜。

　　四、交(提)貨方式、地點：交貨地點為 。

　　五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔：運輸費用由乙方負責。

　　六、付款方式：合同簽訂后，預付合同總額的30%，貨到5天內付合同總額的60%，余款完工10日內付清，付款按合同賬號，傳真合同有效，如延誤付款時間，甲方承擔3‰滯納金。

　　七、電力塔制作安裝工期為20 天。

　　八、本塔可抗臺風、防潮、三年內不出現質量問題，如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的經濟損失，不可抗力的自然災害除外。

　　九、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時，須事前通知對方，協商解決，協商達不成協議時，原合同不得變更。

　　十、如甲方不經乙方同意，中途修改或終止合同規定的由甲方承擔的內容，乙方產成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔產成品或半成品的生產費用。

　　十一、雙方嚴守合同，如有違約時，違約方承擔10%-30%違約金，雙方發生合同爭議，由產品加工所在地法院裁判。

　　十二、乙方施工，安裝人員需在甲方支取費用時，心須持廠內財務科證明信，否則甲方承擔責任。

　　十三、其它未盡事宜。

　　本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。

　　甲方：乙方：年月日：

零部件加工承攬合同 篇27

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：_____縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：_____縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.

　　第一條加工成品

　　品名：___

　　規格___單位：

　　數量：___

　　備注：___

　　玻璃柜臺：130_40_90件120

　　塑料臺面柜臺：180_100_95件10其中不帶抽屜

　　玻璃臺面柜臺：180_100_95件20

　　棉布貨架：180_40_200件10

　　大百貨電器貨架180_80_200件5

　　小百貨貨架180_50_200件80

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.

　　第三條原材料由甲方提供.

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

　　第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元.甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效.

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

　　甲方：_____縣木具廠

　　代表人：___

　　地址：___

　　電話：______

　　開戶銀行：___縣支行七都鎮營業所

　　帳號：___

　　乙方：___縣百貨公司

　　代表人：___

　　地址：___

　　電話：___

　　開戶銀行：___

　　帳號：___

　　___年___月___日

零部件加工承攬合同 篇28

　　承攬方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　定作方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的`提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：________________________承攬方：____________________

　　____年____月____日____年____月____日