承攬合同(含運輸)
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值＿＿＿％的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力
在合同規定的履行期內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時，可以向人民法院起訴。
本合同于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式＿＿＿份，甲乙雙方各執一份，公證處、物價局、建設銀行各存一份。
承攬方：＿＿＿＿＿ 定作方：＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人：＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿
簽約日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日