柜臺承攬加工合同(通用33篇)
柜臺承攬加工合同 篇1
訂立合同雙方:
承攬方:____縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于___前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款________元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:____至____全部交貨。任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按____元計算,共計____元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按____元計算,共計____元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款____元。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值____%的違約金。
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于___經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:____縣木具廠
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:____縣支行營業所
賬號:
乙方:____縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:____縣支行
賬號:
日期:
柜臺承攬加工合同 篇2
合同編號:______________
發包方:永寧縣教育體育局(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條:制作書架的數量、規格、價格(價款單位:每個________/人民幣元)計取
注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規格型號:高________,______年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的書架進行安裝;
②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨后5日內,甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后5日內,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。
④、剩余的合同標的額0%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付‰的違約金。
第九條:乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發包方(全稱)______________(蓋章)承包方(全稱)______________(蓋章)
經辦人:______________經辦人:______________
單位地址:______________單位地址:______________
開戶銀行:______________開戶銀行:______________
賬號:______________賬號:______________
電話:______________電話:______________
傳真:______________傳真:______________
郵政編碼:______________郵政編碼:______________
_______年_______月_______日
柜臺承攬加工合同 篇3
委托方:
承接方:
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1、項目(制作):________
2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號:________
3、發布地點或形式:________
4、顏色:________
5、規格或材料:________
6、刊播次數、起止日期及時間:________
第二條:費用及支付方法
1、費用
本次活動總金額為________。(大寫________元整)
2、結算方式和期限:________
第三條:驗收方式及時間:
____________。
第四條:違約責任
1、委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
3、其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。
第五條:糾紛解決方式
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(2)項規定辦理。
1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2、向連云港市當地人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
_________________________________。
第七條:附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委托方:承攬方:
____年____月____日____年____月____日
柜臺承攬加工合同 篇4
委托方:______________
簽訂地點:______________
承接方:________________
日期:_______年_______月_______日
依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1項目(制作)
1.2廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
1.3發布地點或形式:______________
1.4顏色:______________
1.5規格或材料:______________
1.6刊播次數、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1費用
本次活動總金額為______________,(大寫圓整)
2.2結算方式和期限:
____________________________
第三條:驗收方式及時間:
______________
第四條:違約責任
4.1委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規定的`工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.3其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。
第五條:糾紛解決方式
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(2)項規定辦理。
1.向地經濟合同_____機關申請_____;
2.向連云港市當地人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日終止。
委托方:連云港之星汽車銷售有限公司承攬方:
單位名稱(蓋章)單位名稱(蓋章)
地址:______________地址:______________
委托代理人:______________委托代理人:______________
電話:______________電話:______________
柜臺承攬加工合同 篇5
定作方(甲方):______
承攬方(乙方):______
按照《中華人民共和國合同法》的有關規定,本著平等互利、協商一致的原則,經雙方友好協商,達成如下協議:
一、項目概況
1、項目名稱:
2、項目地點:
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
序號貨物名稱規格數量單價:元/m2備注
1鋼質防火門甲級
2乙級
3丙級
合計:(樘)______㎡×______元/㎡=______元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫):(不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色;門板為平板;按實際發生數量結算。
三、交貨日期:
根據現場進度交貨。
四、交貨地點:
工地現場。
五、技術質量要求:
1、產品執行防火門國家標準。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的.%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質保,質保期結束結清。
八、售后服務承諾
1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算,質保十二個月。在質保期內,出現質量問題,乙方負責免費維修。質保期過后,所有產品實行終身售后服務,只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《合同法》的相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執二份,乙方執二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:______乙方:______
法定代表人:______法定代表人:______
代理人:______代理人:______
電話:______電話:______
______年______月______日______年______月______日
柜臺承攬加工合同 篇6
定作人:____________ 合同編號: ____________
承攬人:____________ 簽訂地點: ____________
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限 簽訂時間: 年月 日
加工物名稱規格
型號計量
單位數 量報 酬交 貨 期 限 及 數 量
單 價金 額合 計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限: ____________
____________
____________
第四條 加工物的技術標準、質量要求:____________
____________
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:____________
____________
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:____________
____________
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
____________
____________
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在 日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的 日內答復。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點: ____________
____________
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:____________
____________
第十二條 報酬的結算方式及期限: ____________
____________
第十三條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫) ____________ 元。
第十四條 本合同解除的條件: ____________
____________
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任: ____________
____________
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 種方式解決:
(一)提交 ____________ 仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項: ____________
____________
定 作 人
定作人(章):
住 所:
法定代表人:
居民身份證號碼:
委托代理人:
電 話:
開戶銀行:
帳 號:
郵政編碼:承 攬 人
承攬人(章):
住 所:
法定代表人:
居民身份證號碼:
委托代理人:
電 話:
開戶銀行:
帳 號:
郵政編碼:鑒(公)證意見:
鑒(公)證機關(章)
經辦人:
年 月 日
柜臺承攬加工合同 篇7
甲方:
乙方
附加身份證復印件
雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。
天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。
如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費,拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。
如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條時以的 倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米 元的 倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月, 年月 日起至 年月 日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方
乙方:
年月日
柜臺承攬加工合同 篇8
甲方: (定作方)______________ 地址: _______工業城 法定代表人:_______營業執照證號:_______
乙方: (承攬方)______________ 地址:_______ 法定代表人:______________營業執照證號:_______
合同編號:_______
合同簽訂地:_______工業城內
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是: 甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見下表: 甲方企業物料代碼 產品品名 、規格 單位 單價 備 注
1. 根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、 加工零部件的技術標準(包括質量要求):甲方企業物料代碼 產品品名 規格 技術標準或要求 備 注
四、 加工零部件價格及加工費的確定:
1. 乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執行。
2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費計算方法:
(1) 對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、 加工訂貨:
1. 甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1) 甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單:
(1) 訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2) 在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4. 乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。
六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1. 加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;
2. 包裝物標識規定:_________________________________________________________;
3. 如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、 雙方就合同產品所需模具,約定如下:
1. 圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。
2. 模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3. 模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4. 模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;
5. 模具的知識產權:甲方所有;
6. 模具的所有權:甲方所有。
八、 知識產權保護
1. 按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、 產品技術、質量標準與控制
柜臺承攬加工合同 篇9
定作方:_____
承攬方:_____
定作方委托承攬方加工,經雙方充分協商,達成以下合同條款。
一、加工成品:_____
二、加工成品質量要求:_____
三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.定作方提供原材料的,承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊,下料后再提出原料質量問題的,造成定作方損失的,承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過。
2、承攬方提供原材料的,應保證提供的原材料符合定作方的要求,且滿足承攬的需要。
四、技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應及時回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算:_____
六、驗收標準和方法
1、按照合同規定的`質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間:_____ 。
2、交貨地點:_____定作方工廠內
八、包裝要求
1、成品按照_____包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔:
運輸由承攬方負責,費用承攬方承擔。
十、費用結算
結算時間:_____
十一、承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方支付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的%償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金,并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十二、不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式_____份。
甲方:_____蓋章:_____
簽約人:_____職務:_____電話號碼:_____
已方:_____蓋章:
簽約人:_____職務:_____電話號碼:_____
時間:_____年月日
柜臺承攬加工合同 篇10
定做方:_________
地址:_________
電話:_________
法定代表人:_________
承攬方:_________
地址:_________
電話:____________
法定代表人:_________
定做方委托承攬方加工___________________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內容
1、本合同規范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。
2、原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經承攬方確認之定做方采購單、發票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書,亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
1、定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品,可批量生產之外的產品,雙方另行協商。
三、加工成品質量要求
1、按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準,經檢驗,定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。
2、承攬方需為每單件產品提供產品合格證。如果國家或者行業標準有另行規定,以相應的標準為準,承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。
四、訂單確認
1、定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
2、承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單,指單品訂購數量_____套以上,特殊產品,指非承攬方正常產品(正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品,雙方另行協商交貨期。
3、定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4、定做方傳真給承攬方訂單經確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
1、定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內,定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款,余下____%在定做方驗收貨物后____天內付清給承攬方。
2、產品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用定做方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
2、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時,定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
七、技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定做方;定做方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
2、定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
3、由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產,圖紙和技術資料發生變更的,承攬方應及時通知定做方,定做方認可后方可按照訂單生產。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結算。
九、驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、承攬方需提供每款新產品的檢測報告,以及國家和行業強制要求的報告。
3、每批產品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如不符合樣品的產品,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。
4、定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
5、當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
1、交(提)定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定做物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的`途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
1、發貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
2、發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。
3、承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。
十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)
加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規格、數量、原產地等),導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失,由承攬方全數承擔。
十三、保密條款
1、承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
2、承攬方未經定做方書面同意,不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
3、未經定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
4、定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。
5、承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密,所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
6、承攬方同意根據國家規定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數據,以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據。
7、雙方同意定做方提供的包括工業秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。
8、承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時,承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系,但承攬方也無權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
9、上述所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息,承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產品時使用。
10、應非常小心地對待專門為生產所發送的樣品,同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何,將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單后,上述樣品應無需要求立即返還給定做方。
11、承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。
12、在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產,未經允許,承攬方不得使用。
13、定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
14、定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
1、未按合同規定的質量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定做方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定做物或完成工作的數量少于合同規定,定做方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
5、未經定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
6、不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
7、異地交付的定做物不符合合同規定,暫由定做方代保管時,應當償付定做方實際支付的保管、保養費。
8、實行代運或送貨的定做物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
9、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定做方因此造成的損失。
10、未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
11、擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權拒收,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
12、承攬方違反上述保密義務的,應當賠償定做方的所有損失,并加付合同標的額的20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
1、本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續。
2、如承攬方在規定交貨期遲延的_____日內仍然無法交付貨物,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數退還,如_____日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發生糾紛,雙方應協商解決,協商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自______年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定做方:_________
公章:_________
法定代表人:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
法定地址:_________
電話:_________
________年_____月_____日
承攬方:_________
公章:_________
法定代表人:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
法定地址:_________
電話:_________
________年_____月_____日
柜臺承攬加工合同 篇11
甲方:____________________乙方:____________________
代表:____________________代表:____________________
________年____月____日________年____月____日甲方:中國________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務:________國籍:________
乙方:____國________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務:________國籍:________
雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,并負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出后,甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,故在中國國內勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應盡快將事故通知對方,并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執行期間,如發生爭議,雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決,提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的'________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條合同的續訂
本合同有效期屆滿之前____月,如一方需續訂合同,可以向對方提請協商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執一份。
本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產品的____%.
2.甲方收到原材料后,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。
甲方:_____________乙方:_____________
日期:_____________日期:_____________
柜臺承攬加工合同 篇12
鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產和經營的有限責任公司,并需要加工部件;
鑒于乙方是在合法注冊的,經營范圍為的公司,具備承攬加工的資質和條件。
依據《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關的法律法規,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產品:
品名:__________________________________
規格:__________________________________
單位:__________________________________
數量:__________________________________
備注:__________________________________
二、原材料提供:
1、甲方提供的原材料為:規格為:數量為:提供時間為:______年______月______日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為:規格為:數量為:提供時間為::______年______月______日。
4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內予以補正。
三、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,提出修改意見。
3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。
四、質量要求:
1、乙方加工產品應當符合標準。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。
2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準,數量以合同規定為標準。
3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應于______年______月______日將產品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協議,并按協議執行。
3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件____________元(或總報酬____________元)
2、報酬的支付采取以下方式
a甲方應于______年______月______日支付乙方____________元,于______年______月______日支付乙方____________元,余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。
b甲方于乙方每交付件時給付甲方____________元,乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到____________元,由乙方向甲方開具發票,同時收回相應款額的收據。
甲方:_____________________________
乙方:_____________________________
簽訂日期:_____________________________
柜臺承攬加工合同 篇13
甲方:______________
乙方:______________
甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:甲方委托乙方生產加工制作________________模具。
第二條:質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:
1、質量標準和要求:模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。
(2)合格模具定義:
①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖;
②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。
2、驗收方法(標準):
①按甲方的圖紙和技術要求執行。
②模具結構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條:原材料來源
1、原材料來源:模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料,以確保產品質量的穩定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣,并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點:甲方指定場所________________________。
3、交貨時間:乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經甲方書面形式確認后,交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。
第五條:本合同模具總金額為_______萬元,共_______套模具。
貨款結算時間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預付_______%,試模合格交付使用_______個月內付_______%。
第六條:技術資料提供及保管:
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。
第七條:質量異議/違約責任:
1、對于乙方供應的產品如存在質量問題,甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方,并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務,則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。
第八條:其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的'技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。
6、本合同委托項目,乙方不得轉發包給第三者,否則,甲方將取消其供應商資格,如因此引發了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條:雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明,可免予承擔民事責任。
第十條:合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定,由雙方進行協商調解。協商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
柜臺承攬加工合同 篇14
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金 元金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___ %或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____ %的違約金;不屬承攬方提供原材料的',償付承攬方以未履行部分酬金_____ %的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之 日起到________年________月________ 日止。
十二、本合同簽訂 日期:________年________月________ 日
定作方:________________
______年____月____ 日
承攬方:________________
_______年______月_____ 日
柜臺承攬加工合同 篇15
原告:某塑料廠
被告:某塑料模具廠
某塑料廠與某塑料模具廠于1985年1月20日簽訂加工承攬合同一份,由塑料模具廠為塑料廠加工多層塑化模具一套,材料加工費21000元,同年2月底完成。塑料廠并允諾另付塑料模具廠帳外“加快費”3000元。
加工承攬合同履行中,塑料廠分別于1985年2月2日和2月13日,將材料加工費21000元全部匯付塑料模具廠。但塑料模具廠4月15日才加工完畢,經驗收,因模具有裂痕,由塑料模具廠另行加工一臺同型模具,5月5日交貨驗收。5月3日塑料廠驗收時,發現塑料模具廠并未做同型模具,僅對原模具進行了部分修補,質量仍不合格。5月13日,雙方再次商訂,由塑料模具廠繼續修理模具,5月底完工驗收,質量為正常使用不低于一年時間,并退還塑料廠加工費4000元。塑料模具廠除按約定退還4000元外,再次誤期于10月7日將模具送至塑料廠。經雙方試車檢驗,模具跑料嚴重,無法正常使用。12月7日雙方商定,由于模具不符合質量要求,塑料模具廠只收取9000元材料費,其余8000元加工費于1986年1月15日前,分兩次退還塑料廠,但至1986年3月26日塑料模具廠尚未退還余款。塑料廠向某區人民法院起訴,要求塑料模具廠退還全部材料及加工費17000元,并給付違約金和經濟損失費35300元。
法院審理中認為:塑料模具廠為塑料廠加工制作模具,既未按期完成,又不符合質量要求,已經違約。爾后,雙方雖幾經變更協議,但塑料模具廠終未履行,導致糾紛應負完全責任。另,雙方商議收受帳外“加快費”,違反國家財經紀律,實屬錯誤,應予批評。塑料廠向塑料模具廠索賠應得利潤欠妥當。
根據《中華人民共和國經濟合同法》第41條第1款規定,進行調解,達成協議如下:
1、塑料模具廠為塑料廠加工多層塑化模具,因質量不合格,作退貨處理,報廢模具由塑料廠自行處理;
2、塑料模具廠退還塑料廠材料、加工費17000元;
3、塑料模具廠賠償塑料廠運輸、旅差費用1000元;
4、上述二、三兩項合計18000元,由塑料模具廠分4次給付塑料廠:1986年5月給付3000元,1986年6至8月,每月給付5000元。
5、塑料廠放棄其它要求。
1、本案糾紛發生的責任,完全在于塑料模具廠。《中華人民共和國經濟合同法》第41條第1款規定:“未按合同規定的質量、數量完成定作方交付的工作,應無償進行修理、補足數量或者酌減報酬”。所以,承攬方塑料模具廠必須退還定作方塑料廠的全部材料、加工費,并且賠償塑料廠的'全部運輸、旅差費。
2、簽訂經濟合同時,按照《中華人民共和國經濟合同法》第14條規定,一方可以向對方給付定金,合同履行后可以收回或抵作價款。但是,象本案塑料廠在合同簽訂后不久,即付了全部材料、加工費是不妥的。以致造成事后償還時發生了困難。
3、塑料廠為了急于求成,允許另付帳外“加快費”3000元,這是違法的。由于雙方只是口頭協議,事后由于加工質量發生糾紛,并未形成事實。故法院給予批評是完全正確的。
柜臺承攬加工合同 篇16
承攬方:____________________________________
定作方:____________________________________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品__________________________________________
第二條加工成品質量要求________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金 價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的.,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔__________________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________
第十條結算方式及期限__________________________________________________________
第十一條其他約定__________________________________________________________
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力 在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理 加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________承攬方:________________________
代表人:________________________代表人:________________________
____年____月____日____年____月____日
柜臺承攬加工合同 篇17
甲方:________________(委托方)
乙方:________________(承攬方)
經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。
數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。
以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規定要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的.切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸_____及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用________萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產品后,甲方一次性付款,剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
本合同在履行過程中發生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交_____機構解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
柜臺承攬加工合同 篇18
甲方:(定做方)
乙方 (承攬方)附加身份證復印件
加工,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(550 元/M2),拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的'樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550 元/M2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550 元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月,200 年月 日起至200 年月 日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之 日起生效。
甲方
______年____月____ 日
乙方:
______年____月____ 日
柜臺承攬加工合同 篇19
承攬方(甲方):________
定作方(乙方):________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
第六條加工費結算辦法與時間_____。
第七條乙方應于_____年_____月_____________日前向甲方交付定金_____________元;乙方應于_____年_____月_____________日前向甲方交付預付款_____________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_____‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_____%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_____%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_____天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_____(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_____國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_____種方式解決:
(1)提交_____仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋公章之________日起生效。有效期為_____年,自_____年_____月______日至_____年_____月_______日。本合同正本一式_____份,雙方各執_____份,具有同等法律效力;合同副本_____份,送_____留存一份。
承攬方(蓋章):________定作方(蓋章):________
法定代表人(簽):________法定代表人(簽):________
地址:___________________地址:____________________
_____年____月______日_____年____月______日
簽訂地點:______________簽訂地點:______________
柜臺承攬加工合同 篇20
訂立合同雙方:
承攬方:--縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:--縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:--縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開戶銀行:--縣支行營業所
帳號:
乙方:--縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:--縣支行
帳號:
年月日
柜臺承攬加工合同 篇21
承攬方:_________ 法定代表人:____________
定作方:_________ 法定代表人:____________
定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
第二條 加工成品質量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料,圖紙提供辦法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條 價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條 結算方式及期限:_________________________________________
第十一條 其他:
1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任:
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式 _________份,交_________(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):_________
代表人(簽):_________ 代表人(簽):_________
地址:_________ 地址:_________
電話:_________ 電話:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
帳號:_________ 帳號:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
柜臺承攬加工合同 篇22
甲方(定作方):嘉潤公司
乙方(承攬方):___________
鑒于:___________為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號產品;乙方系專業產品生產商。根據《_____》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況:___________
1.1品名:___________
1.2規格:___________
1.3數量:___________
1.4備注:___________
第二條合同價款
2.1合同價款總額:___________
2.2付款方式:___________
2.3付款時間:___________
第三條加工成品質量要求及技術標準:___________
3.1質量要求:___________
3.2技術標準:___________
3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:___________
4.3甲方于年月 日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之 日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后 日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供和保密
5.1甲方負責提供技術資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之 日起3 日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發。
第六條驗收標準和方法
6.1驗收標準:___________
6.2驗收方法:___________
6.3甲方驗收乙方所完成定作物的時間:___________
6.4甲方驗收乙方所完成定作物的地點:___________
6.5驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后 日內發現質量缺陷,甲方有權要求退還。
6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條交(提)定作物的時間和地點
7.1雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1自提定作物的時間:___________
7.1.2自提定作物的地點:___________
7.2雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1送交定作物的時間:___________
7.2.2送交定作物的地點:___________
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物 日期的計算:___________乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記 日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記 日期為準;自提定作物的',以乙方通知的提取 日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔:___________
8.1包裝要求:___________
8.2費用負擔:___________
第九條運輸方式及費用負擔:___________
9.1定作物的運輸方式:___________
9.2運輸費用:___________
第十條定作物的保修
第十一條定金及預付款
11.1甲方向乙方交付定金的數額:___________
11.2甲方向乙方交付定金的時間:___________
11.3甲方向乙方交付預付款的數額:___________
11.4甲方向乙方交付預付款的時間:___________
第十二條乙方的違約責任:___________
12.1未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換,并承擔 元/每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
12.2未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
12.3逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的 %違約金。延期交貨超過 日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失由乙方賠償。
12.4由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。
第十三條甲方的違約責任:___________
13.1超過合同約定 日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價__‰的違約金。
13.2無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.4其它違約責任:___________
第十四條爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第__種方式解決:___________
(一)向_____委員會申請_____。
(二)向_____人民法院起訴。
第十五條本合同簽訂地點:___________
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之 日起生效,本合同一式份,雙方各執份。
甲方(章):___________
______年____月____ 日
乙方(章):___________
______年____月____ 日
柜臺承攬加工合同 篇23
織器材廠承攬加工合同
委托方:_________ 織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:
2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:____________________。
7.違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
________年________月______日
柜臺承攬加工合同 篇24
甲方(定作方):________________
乙方(承攬方):________________
根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為。
2、制作內容
(1)主鋼構:由定作方提供鋼板材質:________________________________;系列:________________;噸位________________:;單價約________________元;
(2)次鋼構材質:________________;噸位:________________;單價約________________元;
(3)其他:以上主構件進行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價款及結算方式
1、合同總價暫定為________________元,(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付________________元,給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
(1)檢測內容:抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測項目:。
(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間:________年________月________日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的'墊木,盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內。
2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的應當及時通知,否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《中華人民共和國合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為年月日至年月日。
3、未盡事宜,雙方協商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章):________________
法定代表人:________________
________年________月________日
乙方(蓋章):________________
法定代表人:________________
________年________月________日
柜臺承攬加工合同 篇25
甲方:(定作方)
地址:工業城
法定代表人:
營業執照證號:
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
合同編號:合同簽訂地:工業城內
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業物料代碼產品品名、規格單位單價備注
1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。
2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):
甲方企業物料代碼產品品名規格技術標準或要求
備注
四、加工零部件價格及加工費的確定:
1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執行。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3.加工費計算方法:
(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨:
1.甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3.如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的`生產,并將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1.加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;
2.包裝物標識規定:_________________________________________________________;
3.如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。
5.甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:
1.圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。
2.模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4.模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;
5.模具的知識產權:甲方所有;
6.模具的所有權:甲方所有。
八、知識產權保護
1.按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、產品技術、質量標準與控制
1.合同生效后日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
柜臺承攬加工合同 篇26
甲方:_______________公司
法定代表人:_____________乙方:___________有限公司
代理人:_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民終字第____號)達成如下和解協議:
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務,該業務系_____________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的'加工業務,__________、__________不是乙方的員工,業務過程中未得到乙方的委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次補償甲方人民幣_________元,甲方向乙方出具相關收款發票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協議自雙方簽字后生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日
柜臺承攬加工合同 篇27
甲方:________(委托方)
乙方:________(承攬方)
經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
1、名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。
2、數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。
以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產品圖紙規定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規定要求。
3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產品后,甲方一次性付款,剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的'違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過程中發生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交仲裁機構解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:________
簽約人:________職務:________電話號碼:________
乙方:________
簽約人:________職務:________電話號碼:________
時間:________年________月________日
柜臺承攬加工合同 篇28
合同編號:___________
甲方(定作方):___________
乙方(承攬方):___________
鑒于:___________為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號產品;乙方系專業產品生產商。根據《_____》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況:___________
1.1品名:___________
1.2規格:___________
1.3數量:___________
1.4備注:___________
第二條合同價款
2.1合同價款總額:___________
2.2付款方式:___________
2.3付款時間:___________
第三條加工成品質量要求及技術標準:___________
3.1質量要求:___________
3.2技術標準:___________
3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:___________
4.3甲方于___年___月____日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供和保密
5.1甲方負責提供技術資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發。
第六條驗收標準和方法
6.1驗收標準:___________
6.2驗收方法:___________
6.3甲方驗收乙方所完成定作物的時間:___________
6.4甲方驗收乙方所完成定作物的地點:___________
6.5驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后日內發現質量缺陷,甲方有權要求退還。
6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條交(提)定作物的時間和地點
7.1雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1自提定作物的時間:___________
7.1.2自提定作物的地點:___________
7.2雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1送交定作物的時間:___________
7.2.2送交定作物的地點:___________
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計算:___________乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔:
8.1包裝要求:___________
8.2費用負擔:___________
第九條運輸方式及費用負擔:
9.1定作物的運輸方式:___________
9.2運輸費用:___________
第十條定作物的保修
第十一條定金及預付款
11.1甲方向乙方交付定金的數額:___________
11.2甲方向乙方交付定金的時間:___________
11.3甲方向乙方交付預付款的數額:___________
11.4甲方向乙方交付預付款的時間:___________
第十二條乙方的違約責任:
12.1未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換,并承擔____元/每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
12.2未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
12.3逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的____%違約金。延期交貨超過日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失由乙方賠償。
12.4由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。
第十三條甲方的違約責任:
13.1超過合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價__%的違約金。
13.2無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.4其它違約責任:___________
第十四條爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第__種方式解決:
(一)向_____委員會申請_____。
(二)向_____人民法院起訴。
第十五條本合同簽訂地點:___________
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式份,雙方各執份。
甲方(章):___________乙方(章):___________
法定代表人:___________法定代表人:___________
委托代理人:___________委托代理人:___________
地址:___________地址:___________
電話:___________電話:___________
________年____月____日________年____月____日
柜臺承攬加工合同 篇29
(甲方)委托方:
(乙方)加工方:
根據中華人民共和國合同法和相關法律法規,在平等的基礎上,經雙方友好協商,甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款:
一、貨物概況及加工價格
1.1下表為本合同明細單價,具體加工規格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數量按實際完成合格加工數量結算。
1.2在本合同執行期間內,本合同約定的固定綜合單價均不做任何調整。1.3乙方需根據甲方采購單及乙方核實現場的附圖要求的規格和數量進行加工生產,合同簽訂后3日內乙方應派技術人員到現場核實實際尺寸,制作施工圖。1.4結算總價=乙方實際加工合格的數量_約定單價。
1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內應到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工,并核對碼單與石材的實際數量簽字確認收料,原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。
二、質量標準
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關規范。
2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現場實際核對后)加工生產,并根據排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標簽。
三、交貨時間及地點
3.1交貨時間:以甲方書面通知時間為準。3.2交貨地點:3.3現場收貨聯系人:
四、包裝標準
4.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。
4.2交貨時,乙方應在每組包裝柜外貼示包裝柜內正確的貨物規格、數量、編號、使用部位,以便甲方清點貨物。
五、貨款支付
5.1乙方給甲方每交貨一批,經甲方驗收合格后,則甲方支付該批次貨物的加工費的50%,全部加工完畢付至總結算款的80%,安裝完畢驗收無加工質量問題后付清余款。
5.2結算時按乙方實際加工驗收合格的數量結算。
5.3乙方應保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的`。因乙方原因導致石材運至交貨地點若有破損的,乙方承擔責任和賠償費用。
5.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉賬方式向乙方支付貨款,乙方在收取甲方每一筆貨款的'同時,開具同等金額的財務發票給甲方。乙方的收款單位是:戶名:賬號:
六、違約責任
6.1甲乙雙方簽訂合同后,乙方應嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨,甲方也應按合同的約定辦理結算,支付乙方貨款給。
6.2乙方延遲交付成品的,每延遲一天,向甲方支付違約金為人民幣1000元/天,逾期5天,甲方有權解除合同,乙方應退還已付款,并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調換,如擅自調換的,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
6.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求,乙方應無償返工直到符合要求,并賠償由此給甲方造成的損失。
七、合同的變更與解除
7.1甲乙雙方協商一致,可以變更或者解除本合同。
7.2合同權利義務終止后,甲乙方都應遵循誠實信用原則、履行通知、協助、保密等義務。
八、解決爭議的方式
8.1甲乙方應友好協商。協商不成的,向甲方所在地人民法院起訴。
九、其他
9.1本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協商簽訂補充協議。
9.2本合同一式四份,甲方兩份,乙方兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.3乙方應提供營業執照、組織機構代碼證、法人身份證、稅務登記證復印件。
9.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤,甲方可按該地址直接送達與本合同相關的通知、函等所有資料,也可以郵寄送達,郵寄送達的,無論乙方是否簽收或拒簽,以甲方寄出時間起算,四日后均視為已送達。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
柜臺承攬加工合同 篇30
合同編號:________________
發包方:________________縣教育體育局(以下簡稱甲方)
承包方:________________(以下簡稱乙方)
根據《_____________》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:________元。最終標的以________縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條:制作書架的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣________元)計取
注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規格型號:高_________ ________年________月________日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第四條書架安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的'書架進行安裝;
②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第五條:結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨后5日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后5日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。
④、剩余的合同標的額0%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。
第六條:甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付‰的違約金。
第七條:乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
第八條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交________委員會________;
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。
第九條:附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發包方(全稱)(蓋章):________________承包方(全稱)(蓋章):________________
法定代表人:________________法定代表人:________________
委托代理人:________________委托代理人:________________
經辦人:________________經辦人:________________
單位地址:________________單位地址:________________
開戶銀行:________________開戶銀行:________________
賬號:________________賬號:________________
電話:________________電話:________________
傳真:________________傳真:________________
郵政編碼:________________郵政編碼:________________
_______年_______月_______日
柜臺承攬加工合同 篇31
定作方:____________________
承攬方:____________________
簽訂地點:____________________
簽訂時間:____________________
一、加工標的
貨物名稱:____________________型號:____________________
面料:____________________顏色:____________________
單位數量:____________________單價:____________________
總金額:____________________交貨地點及期限:____________________
交期:____________________ 出口國:____________________
合計人民幣____________________,(大寫)____________________,按實際金額結算( 單價含線、稅 、封箱帶)
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料質量:____________________數量:____________________
提供 日期:____________________定額:____________________ (面料,里料一律按定單數量到位。)
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質量負責,應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求:按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的,應在3 日內向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責,定作方應在收到書面異議后的7 日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的`定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成,否則將構成違約,定作方有權隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)
九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收,驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內部結算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查,
2、雙方對質量標準確認以封樣為準,雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任:任何一方違約的應承擔違約責任,除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30 %的違約金。
十四、合同一式兩份,雙方各執一份,自簽訂之 日起立即生效,如有糾紛,雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協議解決。
定做方:____________________
______年____月____ 日
承攬方 :____________________
______年____月____ 日
柜臺承攬加工合同 篇32
答辯人:
地址: ,聯系電話:被答辯人:
地址: ,聯系電話: 答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案,日前答辯人已向上海仲裁委員會提起仲裁申請,貴會已予以立案受理。現被答辯人向貴會提出對仲裁協議效力及仲裁管轄異議,對此,答辯人特作如下答辯:
一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定:“如經協商仍不能達成一致,甲乙雙方中任何一方可向上海市仲裁委員會提起仲裁。”雖然該約定上海市仲裁委員會與上海仲裁委員會有一字之差,但是能夠確定就是指上海仲裁委員會。
二、盡管上海市的區域內有二家仲裁機構,但是屬于上海市的'仲裁機構僅此一家,另一仲裁機構中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會,顧名思義不屬上海市,他只是中國國際經濟貿易仲裁委員會派出機構,不屬上海市。
根據最高院關于適用《中華人民共和國仲裁法》解釋第三條規定,“仲裁協議約定的仲裁機構名稱不準確,但能夠確定具體的仲裁機構的,應當認定選定了仲裁機構”。因此,雖然雙方約定是上海市仲裁委員會,名稱不夠準確,但無可爭議就是上海仲裁委員會,應當認定選定了仲裁機構。該仲裁協議有效,上海仲裁委員會具有管轄權。
綜上所述,答辯人根據相關法律規定,特向貴會申請仲裁,貴會
受理本案符合法律規定,被答辯人提出管轄權異議于法相悖,懇請貴委依法作出決定予以駁回。
此致
上海仲裁委員會
答辯人:
特別授權代理人:
柜臺承攬加工合同 篇33
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工____________________________________的工作,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量
第二條加工成品質量要求:
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
日期計算,雙方協商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供,在加工量達到__%,定作方付給承攬方______元,在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方______元,預留元作為質保金一年后付清。定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其它
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金______元;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的______%或酬金總額的______%違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照____________銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之______償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
第十四條在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年______月______日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式______份,交______各留存一份。
定作方:____________承攬方:____________
代表人:____________代表人:____________
地址:____________地址:____________
電話:____________電話:____________
開戶銀行:____________開戶銀行:____________
帳號:____________帳號:____________
______年______月______日訂