鋼鐵材料承攬合同（精選3篇）
鋼鐵材料承攬合同 篇1
簽訂時間：
乙方(供方)：
甲方(需方)：
第一條采購清單：
第二條供貨時間：
第三條調價方法：合同簽訂單價為當日我的鋼鐵網公布的市場建筑鋼材價格行情，作為基準價格。貨到現場當日依據我的鋼鐵網公布價格為準，幅度超過±100元時進行調價，按基準價±100元結算，幅度不超過時按簽訂價結算。
第四條到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定：甲方施工現場。汽車運輸，確定運費為/噸。
第五條隨貨物必備品：乙方隨車帶此批貨物對應的有效材質單。
第六條計算方法：鋼筋依據理論值換算計重;盤圓依據過磅檢斤計重。
第七條包裝及驗收標準：按國家標準綁扎。驗收貨物做到無彎曲，無銹蝕。試驗結果以甲方試驗室復檢報告為準，不合格品乙方無條件退場。
第八條結算方式：
第九條本合同解除的條件：貨物在數量和質量上無問題，貨款全額支付無拖欠時，本合同自動解除。
第十條違約責任和雙方義務：
乙方未按甲方要求的供貨期限或質量標準或其它要求履行交貨義務，承擔由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進行對賬并簽認，乙方按對賬結果開據合法有效發票。
第十一條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成由沈陽鐵路運輸法院裁決。
第十二條本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十三條其他約定事項：
本合同簽訂數量為工程量約算數量，供貨與結算按現場實際需用量為準，如超出合同簽訂數量的10%時雙方需另附補充協議。
簽訂日期：年 月 日
鋼鐵材料承攬合同 篇2
內容如下：
訂立合同雙方：
定作人：___(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人：___簽約人：
定作人承辦單位：___聯絡人：___聯系電話：
定作人機構地址：___傳真電話：
承攬方
承攬裝飾郵政樓外墻工程合同
合同編號：
訂立合同雙方：
定作人：___(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人：___簽約人：
定作人承辦單位：___聯絡人：___聯系電話：
定作人機構地址：___傳真電話：
承攬方：___(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人：簽約人：
承攬方營業執照：___施工資質：
承攬方施工項目經理：___手機：
承攬方機構地址：___傳真電話：
銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：
第一條標的
本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約為：___元。
第二條制作GRC裝飾件規格、單價(單價款單位： 平方米/人民幣元)
序號GRC裝飾件名稱規格數___量___單___價合計
注：以上每平方米GRC裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，GRC裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱：郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產業務樓施工現場
3、承包范圍：GRC裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式：包工包料(GRC裝飾材料廠商：___);
5、工程造價：本工程總造價按乙方于___年___月___日上午參加___組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;
4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等;
2、認真組織施工，嚴格按《GRC外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內，再撥付工程總價45%;
4、工程質保金為工程總價5%，質保期兩年。質保金在壹年后無工程質量問題時，于___年___月___日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方制作的GRC裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換GRC裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現場;
2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程，進行終身維護;
3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付___元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
�、凇⒁蚵男斜竞贤l生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：___乙方：
簽約人：___簽約人：
簽約地點：___簽約日期：
鋼鐵材料承攬合同 篇3
甲方(發包方)：_______________
乙方(承包方)：_______________
依照《_______________》以及相關法律法規，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協議如下：
第一條：施工項目名稱.施工內容施工地點施工期限：__________年_________月________日起至相應工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付
一、機械設備：序號__________、機械名稱__________、規格__________、型號__________、數量__________(臺)。
二、工程款計價方式：累計簽發的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業次數。單價為：用挖斗___元/小時，用破碎________元/小時。
三、工程款計算方式說明
1、甲方在乙方當次臺班完工后，由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認可此人簽發的單據，
2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發單據，簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
四、支付方式
甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款，完成工程進度50%時，甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項，完成工程進度100%，甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項，余款待甲方工程建設方結算付款后全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條機械設備的使用和管理
一、乙方應當按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員，應當符合國家法規，持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無__________常運行，乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發生事故或未遂惡性事故時，乙方應及時組織搶險，防止事態擴大，保護現場，并報告甲方和有關部門，聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔：
1、屬于乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;
2、屬于違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;
3、屬于機械設備制造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發生故障，安全裝置失效所發生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權利和義務
一、甲方的權利和義務
1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排，包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內換人，否則甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現故障無法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續作業，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。
二、乙方的權利和義務
1、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術保障，承擔機械在施工期間的維修保養義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規章制度。
5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。
第五條違約責任
任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當承擔違約責任，向對方支付違約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。
一、甲方違約責任
甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符，經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金_________元并賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經濟損失。
4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務協調項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無__________常施工時，甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。
第六條不可抗力
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第七條解決爭議的方式
本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成時，向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準。
3、本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：________________________乙方(公章)：___________________
法定代表人(簽字)：___________________法定代表人(簽字)：__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日