承攬定作物樣品合同(通用3篇)
承攬定作物樣品合同 篇1
承攬方(全稱):_________________________________________
定作方(全稱):_________________________________________
合同編號:______________簽訂地點:______________________
承攬方和定作方經雙方友好協商,現簽訂本合同,以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期:
品_名規格
單位
數量
單價
金額
分期交(收)貨數量
備注
月
月
月
月
月
總金額(大寫)__佰___拾__萬__仟___佰___拾___元____角___分¥_______
定作款共計人民幣(大寫):___________
二、質量標準:
1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內,向承攬方提供定作物的樣品,承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法:
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________________________________。
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________(承運人)承運,由承攬方代辦相關的托運手續,運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求:交定作物期限應按照合同規定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出,并且取得對方同意。
委托承運人運輸的,以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。
六、預付款要求:定作方應于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣__________元預付款(按照定作款總額的百分之___計算),該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限:
1、___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任:
第一點:定作方的違約責任
(1)中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時,應償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
(2)中途解除合同的,定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
(3)未按合同規定日期付款的,除應該繼續付清全部定作款外,每延期一天,還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
(4)無故拒絕接收定作物的,應賠償承攬方因而造成的損失,
(5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應該承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點:承攬方的違約責任
(1)違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的,承攬方應照數補交,否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。
(2)包裝不符合合同規定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用;
(3)承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權拒收。
(4)因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向桐鄉市人民法院起訴。
十、如需提供擔保,雙方應另行簽訂合同擔保書,作為本合同附件。
十一、因生產特殊性,定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動,在交付時間上有±__天的浮動。
十二、本合同履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。·服裝加工合同·鋼筋加工合同·加工貿易合同·進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項:
__________________________________________________________________________________
本合同一式二份,雙方各執一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章):______________定作方(蓋章):
法定代表人:_______ 法定代表人:_____
電話:________ 電話:_______
地址:________ 地址:_______
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號:________ 帳號:_______
日期:______年____月____日
承攬定作物樣品合同 篇2
定 作 人: (以下簡稱“甲方”)
承 攬 人: (以下簡稱“乙方”)
甲、乙雙方根據《民法典》及相關法律、法規的規定,在平等、自愿基礎上,經過友好協商一致,就 項目模型定作事宜達成如下條款,并共同遵守。
1. 定作內容及時間
1.1 甲方向乙方定作____ __ 房地產項目 模型,由乙方根據甲方提供的圖紙、資料、照片承擔該模型深化設計和制作等工作。
1.2 乙方工作內容包括:
1.2.1 模型設計、制作;
1.2.2 模型制作;
1.2.3 運輸至甲方指定地點,并負責按甲方要求卸貨和安裝擺放;
1.2.4 安裝、調試合格,并承擔售后服務;
1.2.5 其他:__所有制作材料均由乙方提供。
1.3 設計、制作要求:
1.3.1 制作范圍:________________________________________________ 。
1.3.2 模型比例:_________________________________________________。
1.3.3 材質要求:_________________________________________________。
1.3.4 驗收標準:_________________________________________________。
1.3.5 其 他:_________________________________________________。
1.4 制作工期:乙方應于______年____月____日交貨至甲方指定地點,并安裝調試完畢。調試完畢并經甲方書面確認后,方視為交付。
2. 合同金額、付款方式
2.1 本合同金額為 ¥ 元整(即人民幣_______________圓整)。
2.2 合同金額為固定總價,包括材料、人工、稅費、利潤以及乙方必須的加班費、專利費等一切相關費用。
2.3 本合同采用以下第 種付款方式:
(A) 甲方驗收合格后支付至合同價款的95%,余款5%作為質量保證金,待質量保證期屆滿后無質量問題一次性支付(無息)。
(B) 甲方按以下方式分期付款:
第一期:支付合同金額的 % , 即人民幣________元整,于本合同生效后____個工作日內支付;
第二期:支付至合同金額的_90_ %,即人民幣_______ _元整,于模型全部制作完畢,并經甲方驗收完畢交付甲方后_____ 個工作日內支付;
質量保證金:余款的 10 %作為質量保證金,待質量保證期屆滿后無質量問題一次性支付(無息)。
2.4甲方每次付款前乙方應當提供等額合法有效發票,付款至 90 %時提供全額合法有效發票。本合同支付形式為:_ □ 轉賬_ □支票 __□其他
3. 雙方權利義務
3.1 甲方權利義務
3.1.1 甲方應及時向乙方提供制作模型所需的圖紙、資料、照片,并派人進行施工聯系、技術交底,解釋模型制作過程中的有關技術問題。
3.1.2 甲方應按本合同付款時間向乙方支付費用。甲方變更、修改、增加制作內容的,應當及時告知乙方。若確需增加內容,則相應延長制作工期、增加費用。
3.1.3 甲方應當在收到乙方的工作成果后組織驗收。
3.1.4 在模型制作過程中,如因甲方解除本合同,應及時通知乙方。
3.2 乙方權利義務
3.2.1 乙方應當親自履行本合同項下權利義務并對模型制作的全部工作負責。
3.2.2 乙方應嚴格按照甲方提供的圖紙、資料、照片進行模型設計和制作。
3.2.3 在承包此項模型制作工程時,乙方已清楚和明白合同文件內的所有條款、合同目的。乙方須確保一切施工是符合此項工程的設計,滿足質與量的要求、安全要求、工程進度。
3.2.4 乙方承擔為期一年的保修期,自交貨至甲方指定地點并安裝調試完畢,經甲方書面確認之日起算。維護內容包括動態、燈光維修,或因參觀者損壞進行的維修。乙方應當在甲方通知的 個小時內響應并維修完畢,否則甲方有權委托第三方代為維修,由此產生的維修費用由乙方承擔,同時,乙方還應當承擔與維修費等額的違約金。如甲方需要模型參展,乙方應派專人協助搬運及安裝、調試,甲方負責車輛運輸費。保修期期滿后,乙方仍應予維修,但可酌情收取材料成本費。
3.2.5 乙方工作成果經甲方書面確認后,如因甲方原因要求修改,乙方要求增加費用的,乙方應提供明確的工程量清單,并與甲方有好協商。
4. 違約責任
4.1 甲方未按照本合同約定付款的,每逾期一天,應當承擔應付未付款項的萬分之二作為違約金。
4.2 乙方未按照本合同1.3款提供模型的,如果甲方同意利用的,應當按質論價,但無論如何該等價格不得超過本合同固定總價。若甲方不同意利用的,則甲方有權拒收該不合格的模型,同時甲方有權解除合同,并要求乙方承擔本合同總價的30%的違約金;或者要求乙方在收到甲方通知后的24小時內取回模型,并應于收到該通知后的____日內重新提供合格模型,承擔本合同總價的10%的違約金,若第二次驗收仍不合格,甲方有權解除本合同并委托第三方代為制作模型,由此產生的費用由乙方承擔,且乙方應當承擔與該等費用等額的違約金。
4.3 乙方未按照本合同約定的時間提供模型的,每逾期一天,應當支付本合同總價款千分之二的違約金。逾期超過7個日歷日的,甲方有權立即解除合同并要求乙方支付本合同總價的30%作為違約金。
4.4 乙方未按照甲方提供的圖紙、資料、照片進行設計制作,導致甲方損失(包括但不限于甲方對購房者的賠償、補償、律師費、訴訟費等所有相關費用)的,乙方應予以賠償。
4.5 乙方不得向任何第三方披露業務過程中知悉的甲方之商業秘密以及甲方提供的圖紙、資料、照片等其他材料,否則應當支付本合同總價款20%的違約金。本條及于乙方關聯公司及其員工。
4.6 乙方確保其施工過程中采用的材料以及施工工序/過程不侵犯任何第三方知識產權和其他合法權利,若甲方因此遭受任何損失,包括但不限于罰款、對第三方的賠償、律師費等,乙方應當全額彌補甲方因此遭受的損失。
4.7 由于乙方的違約行為或者乙方的其他過錯同時造成工程延誤的,甲方可同時按照本合同關于逾期違約金的約定向乙方求償。
4.8 乙方不得將本合同項下權利義務全部或者部分轉讓給任何第三方,否則甲方有權解除合同并要求乙方承擔本合同結算價款30%作為違約金。
4.9 甲方有權從應付未付款項中隨時扣除乙方應當承擔的違約金。
4.10 如果本合同所明確約定的違約金和乙方的其他責任仍然無法彌補甲方為此遭受的全部損失的,甲方有權要求乙方賠償其為此遭受的全部損失。
5. 權利歸屬
本合同項下乙方交付的工作成果及其相關圖紙等材料的知識產權歸甲方所有。未經甲方書面許可,乙方不得在本合同目的之外使用或向任何第三方披露該等工作成果及其相關圖紙等材料,否則甲方有權解除本合同并要求乙方支付本合同價款的30%作為違約金。
6. 爭議解決方式:
本合同項下發生的爭議,雙方應當友好協商解決;協商不成,雙方同意將爭議提交甲方住所地有管轄權的人民法院解決。
7. 合同附則
6.1 未盡事宜,雙方可以協商一致簽訂補充合同,作為本合同的有效修改和/或補充。
6.2 本合同一式____份,甲方執____份,乙方執____份,具有相同效力。
6.3 本合同共有附件____份,分別為_______________________________。合同附件為本合同不可分割的組成部分。
6.4 本合同保密條款和爭議解決條款不因合同解除或終止而失效。
6.5 本合同自雙方簽字、并蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
公司地址:公司地址:
郵政編碼:郵政編碼:
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
銀行帳號:銀行帳號:
承攬定作物樣品合同 篇3
_________(簡稱甲方),向_________(簡稱乙方),定作下列木器家具,經雙方協商訂立本合同,共同信守。
1.木料:甲方供應,乙方完成定作的家具后,如有余料應退還給甲方。
2.規格標準:按圖紙式樣規格制作。
┌──┬────┬──────┬──┬──┬──┬────┬─────┐
│圖號│家具名稱│單位(個) │數量│單價│總價│油漆顏色│ 交貨日期 │
├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴────┴──────┴──┴──┴──┴────┴─────┘
┌──┬────┬──────┬──┬──┬──┬────┬─────┐
│圖號│家具名稱│單位(個) │數量│單價│總價│油漆顏色│ 交貨日期 │
├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼──────┼──┼──┼──┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┴────┴──────┴──┴──┴──┴────┴─────┤
│以上共計加工費人民幣(大寫) │
└──────────────────────────────────┘
3.技術標準:按統一規定的企業標準執行。
4.交貨地點和付款辦法:在乙方廠內交貨,由甲方自提;在交貨日期前,乙方可陸續交貨,甲方可陸續驗收付款。
5.任何一方不履行本合同致使對方受到損失時,應由違約者負賠償責任。
6.本合同一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
經手人(簽字):_________ 經手人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________