承攬加工合同集合(精選30篇)
承攬加工合同集合 篇1
定作單位:
某某項目經理部 (以下簡稱甲方)
承攬單位:
某某市某某機械制造有限公司 (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條 加工構件品名與價款
一、加工品名:某某華某某高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、承攬方式:本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。
三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)
四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。
五、本加工構件不含防腐涂裝,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝,乙方免費提供構件機械翻身。
六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開具發票。
第二條 加工成品期限與交付
一、加工期限:共計五十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態:按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付;預組裝前坡口形成,再進行預組裝驗收,并配合防腐涂裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
第三條 加工材料供應與采購
一、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后,作為供料依據(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。
二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行采購的'材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件,沒有合格證書,且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。
五、材料代用,經甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發生的費用。
第四條 加工成品質量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料,遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定,由乙方確保本加工構件質量。
二、質量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付:加工完畢預組裝后,以國家頒發的工程驗收規范、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據;由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明,通知甲方屆時驗收,辦理交付手續。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應嚴格按照標準規范、技術資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業主的監督、檢查和檢驗;如加工質量不符合各項要求,乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠,并承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的,乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。
七、甲方監造人員負責質量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可,不對乙方的加工構件質量負全部責任。
承攬加工合同集合 篇2
承攬方(甲方):________
定作方(乙方):________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
第六條加工費結算辦法與時間_____。
第七條乙方應于_____年_____月_____________日前向甲方交付定金_____________元;乙方應于_____年_____月_____________日前向甲方交付預付款_____________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_____‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_____%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_____%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_____天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_____(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_____國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_____種方式解決:
(1)提交_____仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋公章之________日起生效。有效期為_____年,自_____年_____月______日至_____年_____月_______日。本合同正本一式_____份,雙方各執_____份,具有同等法律效力;合同副本_____份,送_____留存一份。
承攬方(蓋章):________定作方(蓋章):________
法定代表人(簽):________法定代表人(簽):________
地址:___________________地址:____________________
_____年____月______日_____年____月______日
簽訂地點:______________簽訂地點:______________
承攬加工合同集合 篇3
合同編號:______________
甲方:___________________(承攬方)
乙方:___________________(定做方)
為了明確甲、乙雙方的權利和義務,根據《合同法》的有關規定,經協商一致,就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協議,共同遵守。
第一條 加工成品
品名:_________________________________________
規格:_________________________________________
數量:_________________________________________
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法
1.甲方必須依照合同規定選用原材料,并接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.乙方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,甲方對乙方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.甲方在進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知乙方;乙方應該在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知乙方,因此造成的損失,由乙方賠償。
2.甲方對于承攬的工作,如果乙方要求保密,應當嚴格遵守,未經乙方許可不得留存技術資料的復制品。
第五條 價教或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方協商解決。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.乙方應當按合同規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由甲方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交貨地點和付款辦法:在乙方廠內交貨,由甲方自提;在交貨日期前乙方可陸續交貨,甲方可陸續驗收付款。
2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以甲方通知的提取日期為準,但甲方在發出提取定作物通知中,必須留給乙方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________________
第九條運輸方式及費用負擔
_____________________________________________________________________
第十條 結算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期違約責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、交付定作物的數量少于合同規定,乙方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分乙方不再需要的,甲方應賠償乙方因此造成的損失。
三、未按合同約定包裝定作物,須返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔應此而支付的費用。符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),皮當向乙方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五、不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由乙方代為保管時,應當償付乙方實際支付的保管、保養費。
七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付乙方因此造成的損失。
八、未按合同規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知乙方調換、補齊的,由甲方對工作質量、數量承擔責任。
九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件,乙方有權拒收,甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理,應當按乙方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 乙方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、_合同簽訂后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的,乙方向甲方賠償已付工程價款的______%,人民幣____元,并歸還甲方預付的全部工程款。
三、未按合同規定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,甲方有權解除合同,乙方應當賠償甲方因此而造成的損失;甲方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方停工待料的損失。
四、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向甲方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的_______%償付違約金。
五、無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
由于戰爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通告對方,并與對方協商延長履行合同的期限。由此發生的損失,對方不得提出賠償要求。
第十五條 糾紛的處理
甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議,由雙方協商解決;協商不成的,按本合同約定的下列方法之一進行解決:
1.由________仲裁委員會仲裁;
2.向________人民法院起訴。
第十六條 其他事項
1.本合同經甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后,甲、乙雙方應嚴格履行。
2.遇有本合同未盡事宜,由甲、己雙方通過協商另訂補充條款,作為本合同不可分割的組成部分,且與本合同具有同等效力。
3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,為期____________年。
甲方:_____________(簽章)
乙方:_________________(簽章)
簽約日期:
簽約地點:________________
承攬加工合同集合 篇4
委托方:________簽訂地點:________
承接方:____________訂日期:____年____月____日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1、項目(制作):________
2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號:________
3、發布地點或形式:________
4、顏色:________
5、規格或材料:________
6、刊播次數、起止日期及時間:________
第二條:費用及支付方法
1、費用
本次活動總金額為________。(大寫________元整)
2、結算方式和期限:________
第三條:驗收方式及時間:____________
第四條:違約責任
1、委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
3、其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。
第五條:糾紛解決方式
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(2)項規定辦理。
1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2、向連云港市當地人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委托方:________承攬方:________
單位名稱:(蓋章)________單位名稱:(蓋章)________
地址:________地址:________
委托代理人:________委托代理人:________
電話:________電話:________
日期:___________日期:___________
承攬加工合同集合 篇5
合同編號:
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:簽約人:
定作人承辦單位: 聯絡人: 聯系電話:
定作人機構地址:傳真電話:
承攬人:(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:簽約人:
承攬人營業執照:生產報刊亭許可證明:
承攬人機構地址: 聯系人: 聯系電話:
銀行開戶許可證: 開戶行: 帳戶:
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元。
第二條制作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1、
2、
3、
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、 報刊亭安裝后穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗 。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____ %做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題,_____年內免費進行保修,超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨后15日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的.60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。
④、剩余的合同標的額 5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金;
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____ ‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規格的變動以雙方共同協商后,作出
補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點:簽約日期: 年 月
承攬加工合同集合 篇6
定做方:__________(稱甲方)
承攬方:__________(稱乙方)
根據《_____》規定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內容:
1.制作內容:
主鋼構:鋼梁.H(400~800)_________200_________6_________9.35。材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結算方式:
1.合同造價按_____/噸。合同總價款為_____,以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結算方式:按合同規定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。
三、質量要求:
乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205-20_________)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規范要求。
四、交貨地點和時間:
1.交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。
2.交貨時間:
五、包裝及運輸:
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規范要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
2.甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。
3.運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗,不得擅自外協加工,乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作,發現問題及時糾正。
4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
5.乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:
按《_____》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成,則由提交當地_____委員會_____。
九、附則:
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
3.未盡事宜,雙方協商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
委托代理人:__________委托代理人:__________聯系方式:__________聯系方式:__________
開戶行:__________開戶行:__________
賬號:__________賬號:__________
承攬加工合同集合 篇7
地址:
電話: 傳真:
NO:
委托方:_____X公司
簽訂地點:
受托方: 簽訂時間:
標的、數量、價款:
1.驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償,并執行相關行業標準。
2.質量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等),特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的`醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5.(交)提貨方式及地點:委托方廠房內。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。
7.交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托 方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。
9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決,協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規,雙方經過友好協商后制定,本合同一式兩份,經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:___X公司 受托方:
法人代表: 法人代表:
委托代表: 委托代表:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
承攬加工合同集合 篇8
定做方:________________________
地址:________________________
電話:________________________
法定代表人:________________________
承攬方:________________________
地址:________________________
電話:________________________
法定代表人:
定做方委托承攬方加工___________________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內容
1.1本合同規范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。
1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經承攬方確認之定做方采購單、發票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書,亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
2.1定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品,可批量生產之外的產品,雙方另行協商。
三、加工成品質量要求
3.1按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準,經檢驗,定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。
3.2承攬方需為每單件產品提________________品合格證。如果國家或者行業標準有另行規定,以相應的標準為準,承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。
四、訂單確認
4.1定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2承攬方收到定做方訂單在________________工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下________________天內交貨。大宗訂單,指單品訂購數量________________套以上,特殊產品,指非承攬方正常產品(正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品,雙方另行協商交貨期。
4.3定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.4定做方傳真給承攬方訂單經確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起_______________天內,定做方首付該訂單總額的_______________%給承攬方作為預付款,余下_______________%在定做方驗收貨物后_______________天內付清給承攬方。
5.2產品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
6.1(用定做方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
6.2(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時,定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
七、技術資料、圖紙提供辦法
7.1承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定做方;定做方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
7.2定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
7.4由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產,圖紙和技術資料發生變更的,承攬方應及時通知定做方,定做方認可后方可按照訂單生產。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結算。
九、驗收標準和方法
9.1按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2承攬方需提供每款新產品的檢測報告,以及國家和行業強制要求的報告。
9.3每批產品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如不符合樣品的產品,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。
9.4定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
9.5當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1交(提)定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
10.2交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定做物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1發貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
11.2發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。
11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及________________費,由承攬方負擔。
十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)
加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規格、數量、原產地等),導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失,由承攬方全數承擔。
十三、保密條款
13.1承攬方不得將定做方或印有定做方________________或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2承攬方未經定做方書面同意,不得將定做方產品或印有定做方________________或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3未經定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產品或印有定做方________________或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。
13.11承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。
13.12在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產,未經允許,承攬方不得使用。
13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1未按合同規定的質量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定做方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2交付定做物或完成工作的數量少于合同規定,定做方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
14.3未按合同規包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定做方償付違約金_______________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5未經定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
14.6不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______________%(10%~30%)或酬金總額的_______________%(20%~60%)的違約金。
14.7異地交付的定做物不符合合同規定,暫由定做方代保管時,應當償付定做方實際支付的保管、保養費。
14.8實行代運或送貨的定做物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定做方因此造成的損失。
14.10未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
14.11擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權拒收,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十五、不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
16.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續。
16.2如承攬方在規定交貨期遲延的________________日內仍然無法交付貨物,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數退還,如________________日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起每日________________向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發生糾紛,雙方應協商解決,協商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自__________年________月________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執一份;合同副本一式________份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定做方:________________________
公章:________________________
法定代表人:________________________
開戶銀行:________________________
帳號:________________________
法定地址:________________________
電話:________________________
_______________年____________月___________日
承攬方:_______________________________
公章:________________________
法定代表人:________________________
開戶銀行:________________________
帳號:________________________
法定地址:________________________
電話:________________________
_______________年____________月____________日
承攬加工合同集合 篇9
定作方(甲方):______
承攬方(乙方):______
按照《中華人民共和國合同法》的有關規定,本著平等互利、協商一致的原則,經雙方友好協商,達成如下協議:
一、項目概況
1、項目名稱:
2、項目地點:
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
序號貨物名稱規格數量單價:元/m2備注
1鋼質防火門甲級
2乙級
3丙級
合計:(樘)______㎡×______元/㎡=______元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫):(不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色;門板為平板;按實際發生數量結算。
三、交貨日期:
根據現場進度交貨。
四、交貨地點:
工地現場。
五、技術質量要求:
1、產品執行防火門國家標準。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的.%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質保,質保期結束結清。
八、售后服務承諾
1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算,質保十二個月。在質保期內,出現質量問題,乙方負責免費維修。質保期過后,所有產品實行終身售后服務,只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《合同法》的相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執二份,乙方執二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:______乙方:______
法定代表人:______法定代表人:______
代理人:______代理人:______
電話:______電話:______
______年______月______日______年______月______日
承攬加工合同集合 篇10
訂做方(以下簡稱需方):____________
承攬方(以下簡稱供方):____________
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據《_____》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
品名:__________________
規格:__________________
數量:__________________
單位:__________________
重量(噸):__________________
單價元/噸:__________________
價款(元):____________________________________
備注:__________________
總計:__________________
總金額:(大寫)柒萬柒仟元整
二、技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的.物圖紙加工;
三、質量要求:供方嚴格按圖紙加工,產品質量符合行業相關規范要求,并配合甲方的監督檢查;
四、交貨地點:供方廠內驗收交貨;
五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;
七、結算方式:合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件:合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任:由違約方負責;
十二、解決合同糾紛的方式:協商方式,如協商不成,提交_____委員會解決,或依法向人民法院起訴;
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
訂做方:____________承攬方:____________
單位:____________單位:____________
法定代理人:____________法定代理人:____________
委托代理人:____________委托代理人:____________
電話:____________電話:____________
開戶行:____________戶名:____________
帳號:____________卡號:____________
郵編:____________郵編:____________
簽訂時間:____________
承攬加工合同集合 篇11
委托方:______________
簽訂地點:______________
承接方:________________
日期:_______年_______月_______日
依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1項目(制作)
1.2廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
1.3發布地點或形式:______________
1.4顏色:______________
1.5規格或材料:______________
1.6刊播次數、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1費用
本次活動總金額為______________,(大寫圓整)
2.2結算方式和期限:
____________________________
第三條:驗收方式及時間:
______________
第四條:違約責任
4.1委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規定的`工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.3其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。
第五條:糾紛解決方式
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(2)項規定辦理。
1.向地經濟合同_____機關申請_____;
2.向連云港市當地人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日終止。
委托方:連云港之星汽車銷售有限公司承攬方:
單位名稱(蓋章)單位名稱(蓋章)
地址:______________地址:______________
委托代理人:______________委托代理人:______________
電話:______________電話:______________
承攬加工合同集合 篇12
甲方: (委托方)_____________
乙方: (承攬方)_____________
經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、 產品名稱及加工數量。 名稱:焊接軌道板。 數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關事宜:
1、 由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產品圖紙規定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規定要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、 產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時間要求: 自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。
四、 加工費用: 該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式: 乙方交付產品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的39;違約金。
六、 其他事宜: 本合同在履行過程中發生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交仲裁機構解決。 在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:_____________
已方:_____________
時間:________年____月____日
承攬加工合同集合 篇13
鑒于甲方是在____市合法注冊的,生產和經營的有限責任公司,并需要加工部件;
鑒于乙方是在合法注冊的,經營范圍為的公司,具備承攬加工的資質和條件。
依據《中華人民共和國民法典》及中華人民共和國其他相關的.法律法規,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產品:
品名______規格______單位______數量______備注______
二、原材料提供:
1、甲方提供的原材料為:______規格為:______數量為:______提供時間為:________年____月____日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為:______規格為:______數量為:______提供時間為:________年____月____日。
4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內予以補正。
三、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,提出修改意見。
3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。
四、質量要求:
1、乙方加工產品應當符合標準。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起____日內進行驗收。
2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準,數量以合同規定為標準。
3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應于________年____月____日將產品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定____市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協議,并按協議執行。
3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件______元(或總報酬______元)
2、報酬的支付采取以下方式:
甲方應于________年____月____日支付乙方______元,于________年____月____日支付乙方______元,余款于乙方交付之日起____日內支付。乙方應于每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。
甲方于乙方每交付件時給付甲方元,乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發票,同時收回相應款額的收據。
甲方:____________
乙方:____________
_______年______月_____日
承攬加工合同集合 篇14
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱:_________
型號:_________
規格:_________
質量要求:_________
計量單位:_________
數量:_________
加工費:_________
單位總價:_________
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱:_________
型號:_________
規格:_________
質量要求:_________
計量單位:_________
數量:_________
單價:_________
總價:_________
圖紙、技:_________
術資料及:_________
交付時間:_________
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱:_________
交付時間:_________
交付地點:_________
交付數量:_________
包裝要求:_________
檢驗方法:_________
運輸方法:_________
運費承擔:
第六條加工費結算辦法與時間_________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年 _________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的.時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的’發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執 _________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_________定作方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
地址:_________地址:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
甲方:_______________公司
法定代表人:_____________乙方:___________有限公司
代理人:_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協議:
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務,該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務,__________、__________不是乙方的員工,業務過程中未得到乙方的委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣________元,甲方向乙方出具相關收款發票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協議自雙方簽字后生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日
承攬加工合同集合 篇15
承攬方:________________________
地址:________________________
電話:________________________
定作方:________________________
地址:________________________
電話:________________________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔________________________________________________
第十條轉包
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
(2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條其他約定____________________________________________________________
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%(10%~30%)或酬金總額的________%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的________%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:
1、向_________機關申請_________;
2、向人民法院起訴。
本合同自________年________月________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_______份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:____________________
代表人:____________________
__________年________月________日
承攬方:____________________
代表人:____________________
__________年________月________日
承攬加工合同集合 篇16
定作方:_______________(簡稱甲方)
承攬方:_______________(簡稱乙方)
根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額:________________________元。
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的`違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
承攬加工合同集合 篇17
定作方:
承攬方:
供料方:
委托方A與承接方B合作加工______________的產品。C作為A方指定的供料方,負責向B方提供加工所需的原材料。B方在A方處承攬加工服務時,必須從C方采購所需的原材料。
經三方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、工程項目名稱:
二、施工地點:
三、工程量:
四、工程總額及付款方式:
1、工程總額:
2、付款方式:
3、甲方支付完畢工程款項,擁有制品所有權。
五、工程期限:
1、合同簽定次日起核算,7個工作日。
風險提示:
在進行加工承攬業務時,非常重要的一點就是確保質量約定明確,并且不要僅僅是口頭約定。這樣做的目的在于避免潛在的糾紛,保證雙方都能達到預期的結果。
質量條款要約定明確仔細。
除了雙方封存樣品之外,還應當有一份書面材料來描述樣品的質量。這份書面材料將以樣品為依據來記錄質量信息。
以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
六、乙方工作:
1、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作。
2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。
七、甲方工作:
1、保證如合同約定支付乙方工程款項。
2、乙方進入現場施工時,施工場地應具備施工條件。
3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。
4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。
八、丙方工作
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。
不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。
尤其在訂制產品的情況下,供應商提供原材料時,承攬方必須格外重視對原材料質量的驗收,只有經過驗收合格后,才能將原材料入庫。
根據合同法的相關規定,若承攬方因未妥善保管而導致定作方提供的.原材料及完成的成果遭受損毀或滅失,承攬方應當承擔相應的損害賠償責任。
為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符合同規定的,如果不符合規定,甲方聲明同意利用的,應當按質論價,甲乙丙三方再次協商定價。
2、乙方在購買產品時,若發現丙方交付的貨物存在質量瑕疵,則丙方有責任承擔返工、返修以及廢品處理等相關費用。同時,丙方應對由于貨物質量問題導致的乙方交貨延誤承擔相應責任。
九、驗收:
1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。
2、廣告制作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收。
3、項目完工后,由乙方工程監理進行自我檢查,并確保質量符合要求。一旦自我檢查合格,乙方工程監理將提交工程驗收單,由甲乙雙方共同進行項目驗收。
4、在驗收過程中,甲方如對質量提出任何疑慮或不滿意之處,應立即在驗收單上詳細說明。雙方將進行現場勘察,并確認存在質量問題的情況下,乙方將負責后期整改。
5、甲方在支付工程驗收款項時,應在接收單手續上簽字或蓋章。工程驗收單收到后的三日內,甲方如無任何意見或書面說明,將視為工程驗收合格。
十、保修:
1、甲方如發現制品損壞應及時通知乙方,乙方在12小時內到達現場進行制品檢修,通報維修情況。
24小時內保證制品的正常使用。
十一、安全責任:
1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年。
2、施工過程中,乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失,乙方承擔完全責任。
3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞,乙方免除安全責任。
十二、合同變更:
1、合同內容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,簽章有效。
2、當合同發生變更導致與本合同有關的內容不一致時,應以合同變更后的附件為準。
十三、違約責任:
1、乙方因自身原因,不能在施工期內完成工程,逾期一天扣罰工程總額1%。
2、甲方如不能如期支付工程款項,逾期一天扣罰工程總額1%。
3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。
4、在甲方逾期未付應付款項時,乙方擁有制品所有權。
5、當一方未經另一方同意,違反了合同約定時,另一方有權選擇不再履行合同,并要求違約方承擔因此造成的損失賠償。
6、在雙方發生糾紛時協商解決,協商不成時可向朝陽法院提起訴訟。
十四、附件:
1、雙方公司經營執照
2、工程項目預算,施工圖及效果圖。
十五、合同成立和生效
1、本合同訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。
2、附件及補充協議具有同等法律效力。
3、本合同一式2份,雙方各持1份。
十六、其他
本合同若有未盡事宜的,經甲乙雙方或甲乙丙三方協商后可另行簽訂補充協議,經有關方蓋章簽字后作為本合同的組成部分,具有同等效力。
若補充協議與本合同有沖突的,以后補充協議為準。
若協商不成的,則適用其解釋的規定。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
丙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
承攬加工合同集合 篇18
定作方:
合同編號:
承攬方:
簽訂日期:
定作方委托承攬方加工,經雙方充分協商,達成以下合同條款。
一、加工成品:
二、加工成品質量要求:
三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.定作方提供原材料的,承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊,下料后再提出原料質量問題的,造成定作方損失的,承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過。
2、承攬方提供原材料的,應保證提供的原材料符合定作方的要求,且滿足承攬的需要。
四、技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應及時回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算:
六、驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間:
2、交貨地點:定作方工廠內
八、包裝要求
1、成品按照包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔:運輸由承攬方負責,費用承攬方承擔。
十、費用結算
結算時間:
十一、承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方支付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的'____%的違約金,并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十二、不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式份。
甲方:
蓋章:
簽約人:
職務:
電話號碼:
乙方:
蓋章:
簽約人:
職務:
電話號碼:
時間:
承攬加工合同集合 篇19
甲方:__________有限公司
乙方:_____________________
依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,雙方經平等協商,就甲方委托乙方定作(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,特簽訂本合同明確雙方權利義務,以資共同信守。
第一條合同主體
1、甲方(定作人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊號:_____________________
2、乙方(承攬人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊號:_____________________
3、甲方為依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本合同。
4、乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業、個體工商戶),有同類、同等規模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗),熟悉定作物性質和特點并熟知與定作物相關的法律法規、規章及標準。
5、乙方合同主體變更:
(1)乙方承諾,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。
(2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的,經甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的______承擔違約金。
(3)發生乙方營業執照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經辦人等)無權向甲方主張任何權益若乙方為個人獨資企業或個體工商戶,除原投資人或經營者本人外,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限于乙方代理人或經辦人)。
第二條定作物
1、定作物清單及價款
定作物名稱:_____________________
規格型號:_____________________
計量單位:_____________________
價款:_____________________
2、價格組成及價格有效期:
(1)合同單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費、制作費、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用
(2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定,價格適用期間屆滿后,如甲方繼續購買乙方定作物,則由雙方另行協商確定價格。
a、自______年______月______日起至______年______月______日止。
b、自本合同簽訂之日起至實際供貨數量達到合同約定數量之日止。
第三條合同價款
1、總價款及結算方式:
2、付款方式:有/無定金(比例)。
3、付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發票。
4、發票:
每次付款時乙方須提供合法有效的發票。乙方未提供發票或提供發票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發票面額______的違約金。因發票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失。
5、支付方式:甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價款。
b承兌匯票c網上銀行d其他方式
6、收款人信息:開戶行、戶名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應的義務,乙方損失自行承擔。
第四條設計與質量標準
1、設計由【甲/乙】方負責(必要時甲/乙方負責協助設計):______
(1)若由甲方負責設計,則甲方應于前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對,對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在3日內向甲方提出書面異議,甲方應在收到書面異議后的3日內答復。
(2)若由乙方負責設計,則乙方應于前向甲方交付定作物設計文件,甲方應當在收到后3日內審核并回復是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設計文件。
2、定作物的質量標準:應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數與質量標準》。
3、樣品:樣品采用以下第種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。
1)不使用樣品。
2)本合同定作物樣品由提供,雙方確認、封存后由甲方保管,作為驗收的依據。
3)在正式制作前,乙方應當先行制作樣品,經甲方樣品確認合格后再正式制作。
4、其它要求:除本合同約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業關于質量、安全、環保的相關規定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者為準。
第五條原材料
1、主要原材料清單
提供方:________________________
名稱:________________________
品牌:________________________
生產廠家:________________________
規格型號:________________________
計量:________________________
單位:________________________
數量:________________________
甲方:________________________
乙方:________________________
2、除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質量標準和使用要求。
3、乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方于接到乙方通知后日內派員對原材料進行檢驗并出具書面意見。
4、甲供原材料由方負責運輸至乙方加工、制作地點(地址為:______),費用由承擔。乙方應當在收到后2日內對甲供原材料進行檢驗,如果乙方對質量、規格等有異議,應當立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認可甲供原材料。
5、甲供原材料的耗用計量方法:______【對于貴重材料而言,這很重要】
6、甲供原材料節余部分的返還:______【對于貴重材料而言,這很重要】
第六條制作與包裝
1、乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。
2、乙方承諾,未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本合同,并且乙方應當按本合同總價款的30______%賠償甲方損失。
3、包裝要求:______乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,外包裝應當應注明定作物名稱、規格型號,單位包裝內的定作物數量,生產廠家、地址、注意事項等文字和標識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。
4、特殊包裝要求:______。包裝物是否回收:______。
5、其他約定:______
第七條交貨
1、合格交貨:______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經甲方驗收合格,方為合格交貨。
2、交貨時間:______。
3、交貨地點:______(詳細地址:______)。
4、運輸:______運輸由乙方負責,并承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。
5、驗收:______甲方應當在定作物運至約定交貨地點后日內進行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據。
6、風險轉移:______定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格后由甲方承擔。
7、交貨遲延:______每遲延一日,乙方應按合同價款的0、05______%承擔違約金。遲延交貨達到七日的,甲方有權解除本合同,乙方應當按合同價款的______承擔違約金。‘
8、數量不足:______如交付的定作物數量不足,乙方應當在2日內補足,并應當按當批定作物價款的______承擔違約金。
9、質量瑕疵:______如交付的定作物質量不符合本合同約定,則甲方有權要求乙方在2日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的,甲方有權解除合同,乙方應當按該批定作物價款的20______%承擔違約金。
第八條安裝(適用于乙方負責安裝的情況)
1、安裝責任:______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,因此產生的全部費用由甲/乙方承擔。
2、安裝工期:______總工期為個日歷天。計劃開工日期為年月日,竣工日期為年月日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價款的0、05______%的違約金。
3、施工要求:______
(1)質量標準:______見合同附件《技術參數與質量標準》
(2)檢查與整改:______乙方應認真按照標準、規范和設計的要求及甲方發出的指令施工,隨時接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發現工程質量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。
4、資源供應:______施工用水源、電源接點由甲方提供,水、電費用由甲承擔。
5、安全監護:______
(1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調整改造,則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝,則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求,不需要進行調整改造。
(2)乙方在安裝調試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進行高空作業,或者帶電作業,或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業的,安裝作業人員作業必須使用安全護具,現場需設專門人員進行時時監護,并制作作業監護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業監護記錄。
6、自檢與復檢:______本合同項下定作物安裝完畢后,乙方應進行自檢,自檢合格后報甲方進行復檢。甲方復檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收。
7、驗收:______本合同項下定作物安裝完畢并經乙方自檢合格后日內,甲方組織驗收并出具書面驗收意見。
第九條保修
1、保修期:______保修期為年,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準。乙方負責安裝的,以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時間為準
2、保修金:______。
3、保修:______保修期內,因定作物質量原因發生的問題,由乙方負責維修并承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知后8小時內到場維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰______元,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關費用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認為適當的方式向乙方追索。
4、未履行保修義務:______
(1)乙方接到甲方或物業公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現場處理或超過規定的到場時間后2小時仍未到場的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額(包括但不限于因質量問題或乙方維修不及時給業主造成的損失等),如果保修金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。
(2)乙方累計3次未及時到場的`,甲方有權扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現場的有效證據。
5、保修金的支付需同時滿足下列條件:______
(1)質量保修期已經屆滿。
(2)乙方已按約定履行了保修義務乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。
(3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。
(4)不存在乙方未履行的其他合同義務。
6、甲方不需要支付保修金的利息。
第十條知識產權與保密
1、乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。
2、乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內為甲方保守秘密。未經甲方許可,不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、復制品或其他相關信息、資料。
第十一條履約擔保
1、乙方采用下列第種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行合同義務:______
(1)保證金
(2)銀行保函
2、乙方采用下列第種方式提供保證金:______
(1)現金
(2)電匯
(3)轉賬支票
3、扣除與返還:______供貨完畢或合同期滿,本合同余留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息)。
4、乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關聯企業簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。
5、索賠:______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。
第十二條風險提示
1、價格波動:雙方確定合同價格時已經充分考慮風險因素,合同價格已經包含所有可能發生的風險事項,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。
(1)具體風險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調整等因素。
(2)原則:______任何情況下不得調高合同價格在合同簽署后市場價格向下波動的,甲方有權按照相應市場價格指數,調整合同價格。
2、第三方索賠:______乙方必須對所供定作物質量負責,凡因定作物質量不符合本合同約定或者有其它內在質量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協議,并按此協議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調解書確定的內容賠償甲方損失,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優先從工程款中扣除。
3、真實性:乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結算的依據,乙方無權依據虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。
4、合法性:乙方向甲方提交虛假的發票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權要求乙方承擔全部損失。
第十三條公平競爭
1、在投標、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。
2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(如錄音、錄像、書面證據等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關處理后,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。
3、乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。
4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應商,兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業組織的招標。
5、在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。
6、甲方受理投訴的方式:______
聯系人:______電話:______
信函郵寄地址:______
投訴專用電子郵箱:______
第十四條通知
1、甲方聯系人及通訊方式:______
聯系人:______電話:______傳真:______
地址:______郵編:______
email:______
2、乙方聯系人及通訊方式:______
聯系人:______電話:______傳真:______
地址:______郵編
email:______
3、雙方的通知、許可、批準、簽證或做出其他決定均應采用書面方式。
4、上述內容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面文件。
5、派員送達的應當有簽收文件。
6、采用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。
7、采用郵寄或特快專遞方式送達的,受送達方簽字的回執為送達的證明。
8、采用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視為已經成功送達。
9、如一方更改聯系人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,此后再聯絡時應使用被通知的聯系人或通訊方式。
10、如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無法送達的,由受送達一方承擔全部責任。
第十五條爭議解決
1、本合同簽訂、履行過程中發生任何爭議的,由雙方協商解決。協商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。
第十六條合同附件
下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力
1、附件一:______定作物明細表
2、附件二:______《技術參數與質量標準明細》
3、附件三:______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件、乙方對委托代理人的《授權委托書》原件壹份。
4、附件四:______加蓋乙方公章的營業執照(副本)復印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。
第十七條合同效力
1、本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。
2、雙方就合同內容做出的變更或補充,均以書面補充合同的約定為準。
3、本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執貳份,各份具有同等法律效力。
第十八條其他約定
1、其他約定:______
(本頁以下無正文)
合同簽章頁
(此頁系與a有限公司與《定作合同》的簽章頁,無正文)
甲方(蓋章):______a有限公司乙方(蓋章):______
法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):______
(或)委托代理人(簽字):______(或)委托代理人(簽字):______
簽訂地點:______
簽訂日期:______年月日
承攬加工合同集合 篇20
委托方:簽訂地點:
承接方:深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期:____年____月____日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1、項目(制作):________
2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號:________
3、發布地點或形式:________
4、顏色:________
5、規格或材料:________
6、刊播次數、起止日期及時間:________
第二條:費用及支付方法
1、費用
本次活動總金額為________。(大寫________元整)
2、結算方式和期限:________
第三條:驗收方式及時間:____________
第四條:違約責任
1、委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
3、其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。
第五條:糾紛解決方式
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(2)項規定辦理。
1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2、向連云港市當地人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委托方:連云港之星汽車銷售有限公司承攬方:
單位名稱:(蓋章)單位名稱:(蓋章)
地址:地址:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
日期:___________日期:___________
承攬加工合同集合 篇21
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 _____%),在加工量達到 _____%,定作方付給承攬方_____ 元(即總價款的 _____%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方 _____元(即總價款的_____ %),預留 _____元作為質保金一年后付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份,交__(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章)
日期:
承攬加工合同集合 篇22
訂做方(甲方):
制作方(乙方):
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期 合同編號:
品 名
規 格(長*寬*高)
單位
數 量
單 價(元)
金 額(元)
合計人民幣金額(大寫) 整 金額(小寫):¥ 元
交貨日期: 合同簽定起 日內
其它說明:
二、質量要求、技術標準:
三、驗收標準、方法:按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔:
五、交貨方式及地點:乙方負責送到甲方安裝地(北京范圍內),
六、結算方式及期限:
七、違約責任:雙方應嚴格遵守本合同的約定,如出現問題根據問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式:被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項:由雙方協商解決。
十、戶名:x有限公司 帳號: 開戶行:
訂 做 方
制 作 方
單位名稱:
單位名稱:
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
簽單日期: 年 月 日
承攬加工合同集合 篇23
甲方:____________________
乙方:____________________
依照《____________________》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規,在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設工程施工事項協商一致,達成一致,特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱:________________________________________
2、工程地點:____________________________________________________________有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:_____________________________=____________________平方,附工程詳單。
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價____________元________,總造價________________元。
4、付款方式:合同簽訂后甲方預付總造價30%,柱子立起再付40%,驗收后再付25%,剩余5%工程完成后一年內全部付清。
5、土建工程結束后開始施工,天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。年內保證維護正常使用。
6、在施工期間,乙方施工人員應由乙方全部投入_____________,如發生工傷事故等事宜,由乙方從_____________金中解決,不足部分由乙方承擔,甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用,負責外圍治安秩序,乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔,甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務,如一方違約,應向對方支付________________萬元的違約金。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
承攬加工合同集合 篇24
甲方:________________(委托方)
乙方:________________(承攬方)
經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。
數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。
以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規定要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的.切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸_____及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用________萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產品后,甲方一次性付款,剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
本合同在履行過程中發生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交_____機構解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
承攬加工合同集合 篇25
訂立合同雙方:
承攬方:縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方:縣百貨公司 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須 平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有 翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便. 四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代 表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要 求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的 時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并 通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收, 乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為 標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證 明.
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨. 任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續 .
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每 件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算, 共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元). 甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的, 把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交 手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款. 第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不 同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換 后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊, 補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由 甲方賠償. 三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部 分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的 違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同 規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成 的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金 .
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的 日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定, 向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失. 六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或 原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應 當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外 發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承 擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理 本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接 向人民法院起訴.本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效. 本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存 一份.
甲方:縣木具廠(蓋章) 代表人:黃華新(簽名) 地址:七都鎮 電話:66.8971
開戶銀行:縣支行七都鎮營業所 帳號:104750 乙方:縣百貨公司 代表人:王新法 地址:城關中山街5號 電話:33.7347 開戶銀行:縣支行
帳號:003485
一九八五年一月二十五日
承攬加工合同集合 篇26
合同編號:_______________
定作人:_______________簽訂地點:_______________
承攬人:_______________簽訂時間:____年_____月_____日
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
合計人民幣金額(大寫):_______________
第二條定作人提供的材料
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術標準、質量要求:
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在_______________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______________日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條報酬的結算方式及期限:
第十三條定作人在____年_____月_____日前交定金_______________(大寫)_______________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第_______________種方式解決:
(一)提交_______________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:
定作人(章):_______________承攬人(章):_______________
住所:_______________住所:_______________
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
居民身份證號碼:_______________居民身份證號碼:_______________
委托代理人:_______________委托代理人:_______________
電話:_______________電話:_______________
開戶銀行:_______________開戶銀行:_______________
賬號:_______________賬號:_______________
郵政編碼:_______________郵政編碼:_______________
____年_____月_____日
監制部門:_______________
印制單位:_______________
承攬加工合同集合 篇27
甲方:______________
乙方:______________
雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,并負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出后,甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,故在中國國內勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由于戰爭和嚴重的.自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應盡快將事故通知對方,并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執行期間,如發生爭議,雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決,提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條合同的續訂
本合同有效期屆滿之前____月,如一方需續訂合同,可以向對方提請協商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執一份。
本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產品的____%.
2.甲方收到原材料后,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
承攬加工合同集合 篇28
甲方:_____
乙方:_____
鑒于甲方是在____市合法注冊的,生產和經營的有限責任公司,并需要加工部件;
鑒于乙方是在合法注冊的,經營范圍為的公司,具備承攬加工的資質和條件。
依據《中華人民共和國民法典》及中華人民共和國其他相關的法律法規,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產品:
品名______規格______單位______數量______備注______
二、原材料提供:
1、甲方提供的原材料為:______規格為:______數量為:______提供時間為:________年____月____日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為:______規格為:______數量為:______提供時間為:________年____月____日。
4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內予以補正。
三、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,提出修改意見。
3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。
四、質量要求:
1、乙方加工產品應當符合標準。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起____日內進行驗收。
2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準,數量以合同規定為標準。
3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應于________年____月____日將產品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定____市以外的`交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協議,并按協議執行。
3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件______元(或總報酬______元)
2、報酬的支付采取以下方式:
甲方應于________年____月____日支付乙方______元,于________年____月____日支付乙方______元,余款于乙方交付之日起____日內支付。乙方應于每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。
甲方于乙方每交付件時給付甲方_____元,乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發票,同時收回相應款額的收據。
甲方:____________
乙方:____________
_______年______月_____日
_______年______月_____日
承攬加工合同集合 篇29
甲方:______________________(定做方)
乙方:(承攬方)______________________
加工_________,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期___________月,______________________起至______________________止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:______________________
乙方:______________________
_______年_______月_______日
承攬加工合同集合 篇30
______(以下簡稱甲方)
______(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價款
一、加工品名:某某華某某高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、承攬方式:本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。
三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000、00元人民幣)
四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。
五、本加工構件不含防腐涂裝,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝,乙方免費提供構件機械翻身。
六、本合同價款已含乙方應繳納的`稅費和各種規費,乙方開具發票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:共計五十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態:按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付;預組裝前坡口形成,再進行預組裝驗收,并配合防腐涂裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與采購
一、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后,作為供料依據(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。
二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件,沒有合格證書,且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。
五、材料代用,經甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發生的費用。
第四條加工成品質量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料,遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定,由乙方確保本加工構件質量。
二、質量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付:加工完畢預組裝后,以國家頒發的工程驗收規范、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據;由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明,通知甲方屆時驗收,辦理交付手續。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應嚴格按照標準規范、技術資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業主的監督、檢查和檢驗;如加工質量不符合各項要求,乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠,并承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的,乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。
七、甲方監造人員負責質量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可,不對乙方的加工構件質量負全部責任。
甲方:______乙方:______
簽約人:______簽約人:______
簽約地點:______簽約日期:______