廢棄資源購銷協(xié)議(精選3篇)
廢棄資源購銷協(xié)議 篇1
采購單位(甲方)__________
供應(yīng)商(乙方)__________
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國民法典》等法律、法規(guī)規(guī)定,甲乙雙方簽訂本合同。
第一條 合同標(biāo)的
1、供貨一覽表
序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)(元)金額(元)備注
人民幣合計(jì)金額(大寫) (小寫)
2、合同合計(jì)金額包括貨物價(jià)款,安裝、調(diào)試、檢驗(yàn)、技術(shù)培訓(xùn)及技術(shù)資料和包裝、運(yùn)輸?shù)热抠M(fèi)用。
第二條 質(zhì)量保證
1、乙方所提供的貨物型號(hào)、技術(shù)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等質(zhì)量必須與承諾相一致。乙方提供的自主創(chuàng)新產(chǎn)品、節(jié)能和環(huán)保產(chǎn)品必須是列入政府采購清單的產(chǎn)品。
2、乙方所提供的貨物必須是全新、未使用的原裝產(chǎn)品,且在正常安裝、使用和保養(yǎng)條件下,其使用壽命期內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到質(zhì)量要求。
第三條 權(quán)力保證
乙方應(yīng)保證所提供貨物在使用時(shí)不會(huì)侵犯任何第三方的專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、工業(yè)設(shè)計(jì)權(quán)或其他權(quán)利。
乙方應(yīng)按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間想甲方提供使用貨物的有關(guān)技術(shù)資料。
乙方保證所交付的貨物的所有權(quán)完全屬于乙方且無任何抵押、質(zhì)押、查封等產(chǎn)權(quán)瑕疵。
第四條 包裝和運(yùn)輸
1、乙方提供的貨物均應(yīng)按甲方要求的包裝材料、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式進(jìn)行包裝,每一包裝單元內(nèi)應(yīng)附詳細(xì)的裝箱單和質(zhì)量合格證。
2、乙方負(fù)責(zé)貨物運(yùn)輸?shù)郊追街付ǖ牡攸c(diǎn),運(yùn)輸產(chǎn)生的一切費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
第五條 交付和驗(yàn)收
1、交貨時(shí)間: 自合同簽訂之日起5日內(nèi) ,地點(diǎn): 。
2、乙方提供不符合本合同規(guī)定的貨物,甲方有權(quán)拒絕接受。
3、乙方應(yīng)將所提供貨物的裝箱清單、用戶手冊(cè)、原廠保修卡、隨機(jī)資料等交付給甲方,如缺失應(yīng)及時(shí)補(bǔ)齊。
4、甲方應(yīng)當(dāng)在貨(安裝、調(diào)試完)后7個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收,逾期不驗(yàn)收,乙方可視同驗(yàn)收合格。驗(yàn)收合格后由甲乙雙方簽署貨物驗(yàn)收單并加蓋采購單位公章,甲乙雙方各執(zhí)一份。
第六條 付款方式
1、當(dāng)甲方采購數(shù)量與實(shí)際使用數(shù)量不一致時(shí),乙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用量供貨,合同的最終結(jié)算金額按實(shí)際使用量乘以成交單價(jià)進(jìn)行計(jì)算。
2、交貨驗(yàn)收合格后,5個(gè)工作日支付合同總金額的100%給乙方。
第七條 稅費(fèi)本合同執(zhí)行中相關(guān)的一切稅費(fèi)均有乙方負(fù)擔(dān)。
第八條 調(diào)試和驗(yàn)收
1、甲方對(duì)乙方提交的貨物依據(jù)國家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)初步驗(yàn)收,外觀、說明書符合甲方相關(guān)文件的技術(shù)要求的,給予簽收,初步驗(yàn)收不合格的不予簽收。貨到后,甲方應(yīng)當(dāng)在到貨(安裝、調(diào)試完)后5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。
2、乙方交貨前應(yīng)對(duì)產(chǎn)品作出全面檢查和對(duì)驗(yàn)收文件進(jìn)行整理,并列出清單,作為甲方收貨驗(yàn)收和使用的技術(shù)條件依據(jù),檢驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)隨貨物交甲方。
3、甲方對(duì)乙方提供的貨物在使用前進(jìn)行調(diào)試時(shí),乙方需負(fù)責(zé)安裝并培訓(xùn)甲方的使用操作人員,并協(xié)助甲方一起調(diào)試,直到符合技術(shù)要求,甲方才做最終驗(yàn)收。
4、對(duì)技術(shù)復(fù)雜的貨物,甲方應(yīng)請(qǐng)國家認(rèn)可的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)參與初步驗(yàn)收及最終驗(yàn)收,并由其出具質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告。
5、驗(yàn)收時(shí)乙方必須在現(xiàn)場(chǎng),驗(yàn)收完畢后作出驗(yàn)收結(jié)果報(bào)告。
第九條 貨物包裝、發(fā)運(yùn)及運(yùn)輸
1、乙方應(yīng)在貨物發(fā)運(yùn)前對(duì)其進(jìn)行滿足運(yùn)輸距離、防潮、防震、防銹和防破損裝卸等要求包裝,以保證貨物安全運(yùn)達(dá)甲方指定地點(diǎn)。
2、使用說明書、質(zhì)量檢驗(yàn)證明書、隨配附件和工具以及清單一并附于貨物內(nèi)。
3、乙方在貨物發(fā)運(yùn)手續(xù)辦理完畢后24小時(shí)內(nèi)或貨到甲方48小時(shí)前通知甲方,以準(zhǔn)備接貨。
4、貨物在交付甲方前發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)均由乙方負(fù)責(zé)。
5、貨物在規(guī)定的交付期限內(nèi)由乙方送達(dá)甲方指定的地點(diǎn)視為交付,乙方同時(shí)需通知甲方貨物已送達(dá)。
第十條 違約責(zé)任
1、乙方所提供的貨物規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、材料等質(zhì)量不合格的,應(yīng)及時(shí)更換,更換不及時(shí)的按逾期交貨處罰;因質(zhì)量問題甲方不同意接收的或特殊情況甲方同意接收的,乙方應(yīng)向甲方支付違約貨款額5%違約金并賠償甲方經(jīng)濟(jì)損失。
2、乙方提供的貨物如侵犯了第三方合法權(quán)益而引發(fā)的任何糾紛或訴訟,均由乙方負(fù)責(zé)交涉并承擔(dān)全部責(zé)任。
3、因包裝、運(yùn)輸引起的貨物損壞,按質(zhì)量不合格處罰。
4、乙方未按本合同規(guī)定提供售后服務(wù)的,乙方應(yīng)按本合同合計(jì)金額5%向甲方支付違約金。
5、乙方提供的貨物在質(zhì)量保證期內(nèi),因設(shè)計(jì)、工藝或材料的缺陷和其它質(zhì)量原因造成的問題,由乙方負(fù)責(zé),費(fèi)用從質(zhì)量保證金中扣除,不足另補(bǔ)。
6、其它違約行為按違約貨款額5%收取違約金并賠償經(jīng)濟(jì)損失。
第十一條 不可抗力事件處理
1、在合同有效期內(nèi),任何一方因不可抗力事件導(dǎo)致不能履行合同,則合同履行期可延長,其延長期與不可抗力影響期相同。
2、不可抗力事件發(fā)生后,應(yīng)立即通知對(duì)方,并寄送有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)出具的證明。
3、不可抗力事件延續(xù)120天以上,雙方應(yīng)通過友好協(xié)商,確定是否繼續(xù)履行合同。
第十二條 合同爭(zhēng)議解決
1、因貨物質(zhì)量問題發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)的,應(yīng)邀請(qǐng)國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)貨物質(zhì)量進(jìn)行鑒定。貨物符合標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費(fèi)用由甲方承擔(dān);貨物不符合標(biāo)準(zhǔn)的,鑒定費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2、因履行本合同引起的或本合同有關(guān)的爭(zhēng)議,甲乙雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決,如果協(xié)商不能解決,可向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。
3、訴訟期間,本合同繼續(xù)履行。
第十三條 訴訟
雙方在執(zhí)行合同中所發(fā)生的一切爭(zhēng)議,應(yīng)通過協(xié)商解決。如果協(xié)商不能解決,可向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。
第十四條 合同生效及其它
1、合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后生效。
2、合同執(zhí)行中涉及采購資金和采購內(nèi)容修改或補(bǔ)充的,須經(jīng)財(cái)政部門審批,并簽書面補(bǔ)充協(xié)議報(bào)財(cái)政部門備案,方可作為主合同不可分割的一部分。
3、本合同未盡事宜,遵照《民法典》有關(guān)條文執(zhí)行。
第十五條 本合同一式兩份,具有同等法律效力,甲乙雙方各一份(可根據(jù)需要另增加)。
甲方(章):__________
__________年__________月__________日
乙方(章):__________
__________年__________月__________日
法定代表人:__________法定代表人:__________
委托代理人:__________委托代理人:__________
電話:__________電話:__________
開戶名稱:__________開戶名稱:__________
開戶銀行:__________開戶銀行:__________
賬號(hào):__________賬號(hào):__________
郵政編碼:郵政編碼:__________
經(jīng)辦人:__________
__________年__________月__________日
廢棄資源購銷協(xié)議 篇2
原告:王,女,漢族,現(xiàn)就職于x市勞教所第x大隊(duì),電話:
被告:河北x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,地址:xx市路號(hào),法定代表人:張,電話:
訴訟請(qǐng)求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;
2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;
3、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由
原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同,約定由原告購買被告擬建造的位于xx縣一套面積為181.65平方米的商品房,該房屋為聽楓苑t11號(hào),交房日期為20xx年5月1日之前。協(xié)議生效后,原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是,被告卻遲遲沒有建造該房屋,超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日,被告一直違反合同約定,未履行交房義務(wù),導(dǎo)致原告的入住權(quán)利無法實(shí)現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定:“出賣人逾期超過45日未能交房的,買受人有權(quán)解除合同。出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起30天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計(jì)已付款的1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同,返還已付房款,但被告到目前為止只返還給原告房款50000元,遲遲不予返還剩余房款,未能承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,F(xiàn)訴諸法院,請(qǐng)求法院判如所求!
此致
廢棄資源購銷協(xié)議 篇3
甲方(需方):________
乙方(供方):________
甲方 項(xiàng)目施工需要向乙方采購鋼材。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī),甲、乙雙方本著平等互利的原則友好協(xié)商,達(dá)成以下合同條款:
一、產(chǎn)品品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及單價(jià)等
甲方向乙方采購的鋼材總需求量為____噸(具體以實(shí)際交付數(shù)量為準(zhǔn));其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:
1、線材:GB/1499.1-20__;
2、螺紋鋼:HRB335或 HRB400 GB/1499.2-20__;
3、圓鋼:GB/1499.1-20__;
4、型材:具體品牌由甲乙雙方另行協(xié)商。
二、包裝標(biāo)準(zhǔn)
以鋼廠的原廠包裝為標(biāo)準(zhǔn)。
三、鋼材采購計(jì)劃、交貨地點(diǎn)
鋼材采購數(shù)量和品規(guī)以甲、乙雙方確認(rèn)的甲方采購計(jì)劃為準(zhǔn)。甲方每月____日之前以書面形式向乙方提供蓋有甲方公章的下月度需求計(jì)劃,具體分批次需求計(jì)劃須提前三天以書面形式報(bào)至乙方,雙方指定人員簽字確認(rèn)后生效。乙方按照雙方確認(rèn)的甲方采購計(jì)劃將鋼材送至項(xiàng)目所在地工地。乙方貨到工地后甲方應(yīng)隨時(shí)派人驗(yàn)收(當(dāng)天應(yīng)完成驗(yàn)收)
四、運(yùn)輸、裝卸及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
乙方負(fù)責(zé)送貨至甲方項(xiàng)目工地,所送鋼材的出庫吊裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)均由乙方承擔(dān),加入貨物單價(jià)一并結(jié)算。貨到工地卸車及其費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān),貨到工地后的一切風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān)。
五、鋼材的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與計(jì)量方式
線材、螺紋鋼、圓鋼采用磅計(jì)驗(yàn)收,按過磅計(jì)量交貨,甲方可復(fù)磅,磅差在正負(fù)0.3%以內(nèi)(含0.3%),以乙方倉庫出庫計(jì)量為準(zhǔn)。超出0.3%,按甲方的磅重為準(zhǔn)。
六、鋼材配送、驗(yàn)收、簽收
乙方指定________負(fù)責(zé)鋼材配送服務(wù),(身份證號(hào)碼:________________)
手機(jī):________________;甲方授權(quán)本公司工作人員________(身份證號(hào)碼:________________)手機(jī):________________,負(fù)責(zé)鋼材收貨、驗(yàn)收、簽收、價(jià)格確認(rèn),簽收時(shí)該工作人員應(yīng)出示身份證件。甲方安排其他工作人員收貨時(shí),應(yīng)向乙方提交甲方出具的加蓋其公章的授權(quán)委托書或者由甲方直接在收貨單上加蓋公章。凡是簽收員簽字認(rèn)可的送貨單,均視為甲方認(rèn)可的有效結(jié)算憑據(jù),乙方以此送貨單與甲方結(jié)算鋼材款。鋼材運(yùn)至指定的收貨地點(diǎn)時(shí),甲方應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)交接手續(xù),鋼材運(yùn)至指定的收貨地點(diǎn)之日起貨物毀損、滅失由甲方負(fù)責(zé)。
七、結(jié)算價(jià)、結(jié)算方式及付款期限、付款方式
1、結(jié)算價(jià):螺紋鋼、盤螺、線材以供貨當(dāng)天“我的鋼鐵網(wǎng)”當(dāng)日市場(chǎng)螺紋鋼、盤螺、高線價(jià)格行情列表中對(duì)應(yīng)鋼廠及品規(guī)單價(jià)作為結(jié)算價(jià);每逢星期六按前一日的結(jié)算單價(jià)執(zhí)行,星期日按后一日的結(jié)算單價(jià)執(zhí)行;遇單品規(guī)缺貨或少貨,按備注欄中加價(jià)執(zhí)行;遇漲隨漲,遇跌隨跌;墊資利息從到貨當(dāng)日開始,按月息計(jì)算。
2、貨款的結(jié)算方式及付款期限、結(jié)算價(jià)格、逾期加價(jià)款;
結(jié)算方式及付款期限:
A:現(xiàn)款部分乙方貨到甲方工地驗(yàn)收合格后,按第七條第1款結(jié)算價(jià)格在1日內(nèi)支付乙方貨款。
B:墊資部分甲方須在______年____月____日辦理付款手續(xù),在____天內(nèi)支付乙方全部貨款及墊資利息。
C:逾期加價(jià)款:逾期未能付清,除收取正常墊資利息外,按每天每噸5元加收,直至付清全部貨款為止。
D.因乙方報(bào)給甲方的鋼材價(jià)格及交易價(jià)格未包含稅金,其稅金按甲、乙雙方交易額的17%由甲方承擔(dān),在甲方付清乙方全部貨款并支付全部稅金后由乙方向甲方出具發(fā)票。
3、付款方式:甲方以現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬方式付款。
4、如甲方不能按合同約定如期向乙方支付貨款,乙方有權(quán)停止供貨,由此引起的一切責(zé)任由甲方承擔(dān)。
5、乙方為本項(xiàng)目鋼材的唯一供貨商,甲方不能以任何理由從其它渠道進(jìn)貨,否則乙方有權(quán)終止合同。
八、其它約定
1、如甲方工地停工,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)在乙方最后一次送鋼材之日起____天內(nèi)付清所有鋼材款(含墊資利息加價(jià)款)
5、甲方計(jì)劃、簽收、對(duì)賬等,加蓋甲方印章或者該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可均有效。
九、本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議或未盡事宜,雙方另行協(xié)商。協(xié)商不成時(shí),均可向乙方人民法院提請(qǐng)?jiān)V訟。
十、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效,合同有效期至本項(xiàng)目主體完工且所有款項(xiàng)付清止。本合同一式二份,甲乙雙方各一份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):________
法定代表人或授權(quán)代表(簽字):________
乙方(簽章):________
法定代表人或授權(quán)代表(簽字):________
簽訂時(shí)間:______年____月____日
轉(zhuǎn) 發(fā)發(fā)郵件
注:①點(diǎn)擊頁面右下角“操作”鍵,可選擇操作本頁面多項(xiàng)功能。