廣告牌承攬加工合同（精選3篇）

廣告牌承攬加工合同 篇1

　　認立合同雙方：

　　承攬方：_______________

　　定作方：_______________

　　定作方委托承攬方加工長春――吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品編號名稱規格單位數量：

　　______________________________

　　第二條加工成品質量要求：

　　______________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

　　1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協商。

　　第四條技術資料、圖紙由承攬方提供

　　承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元(即總價款的%)，在加工量達到%，定作方付給承攬方元(即總價款的%)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%)，預留元作為質保金一年后付清。(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

　　交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　______________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　______________________________

　　第十條結算方式及期限

　　______________________________

　　第十一條其它

　　____________________________________________________________

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條_________在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、_____，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份，交__(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：(蓋章)承攬方：(蓋章)

　　代表人：(蓋章)代表人：(蓋章)

　　地址：_______________地址：_______________

　　電話：_______________電話：_______________

　　開戶銀行：_______________開戶銀行：_______________

　　帳號：_______________帳號：_______________

　　_____年_____月_____日

廣告牌承攬加工合同 篇2

　　定作人：______________________ 合同編號：______________________

　　承攬人：______________________ 簽訂地點：______________________

　　第一條 承攬項目、數量、報酬及交付期限 簽訂時間：

　　項 目 名 稱 及 內 容計量單位數量工作量(工時)報 酬交付期限

　　單價總金額

　　合計人民幣金額(大寫): ￥：

　　(注：空格如不夠用，可以另接。)

　　第二條 技術標準、質量要求：

　　第三條 承攬人對質量負責的期限及條件：

　　第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：

　　第五條 承攬人使用的材料由 提供。材料的檢驗方法：

　　第六條 定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：

　　第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：

　　第八條 結算方式及期限：

　　第九條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫)： 元。

　　第十條 定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果：

　　第十二條 違約責任：

　　第十三條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，提交廣州仲裁委員會仲裁; 。

　　第十四條 其他約定事項：

　　廣州市工商行政管理局監印

　　定作人(章)：______________________

　　住 所：______________________

　　法定代表人：______________________

　　居民身份證號碼：______________________

　　委托代理人：______________________

　　電 話：______________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬 號：______________________

　　郵政編碼： ______________________承攬人(章)：______________________

　　住 所：______________________

　　法定代表人：______________________

　　居民身份證號碼：______________________

　　委托代理人：______________________

　　電 話：______________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬 號：______________________

　　郵政編碼：______________________

　　鑒(公)證意見：______________________

　　經辦人：_______________________

　　鑒(公)證機關(章)______________________

　　年 月 日

廣告牌承攬加工合同 篇3

　　定作方：

　　承攬方：

　　供料方：

　　甲方委托乙方加工______________，丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。

　　經三方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、工程項目名稱：

　　二、施工地點：

　　三、工程量：

　　四、工程總額及付款方式：

　　1、工程總額：

　　2、付款方式：

　　3、甲方支付完畢工程款項，擁有制品所有權。

　　五、工程期限：

　　1、合同簽定次日起核算，7個工作日。

　　風險提示：

　　加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。

　　質量條款要約定明確仔細。

　　如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。

　　以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

　　六、乙方工作：

　　1、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作。

　　2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。

　　七、甲方工作：

　　1、保證如合同約定支付乙方工程款項。

　　2、乙方進入現場施工時，施工場地應具備施工條件。

　　3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。

　　4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。

　　八、丙方工作

　　風險提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。

　　不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。

　　特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。

　　根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。

　　為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

　　1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符合同規定的，如果不符合規定，甲方聲明同意利用的，應當按質論價，甲乙丙三方再次協商定價。

　　2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。

　　九、驗收：

　　1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。

　　2、廣告制作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收。

　　3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢，自檢合格后上交工程驗收單，由甲乙雙方進行驗收。

　　4、甲方在驗收過程中對質量如有意見，須在驗收單中說明，經雙方現場勘察，確有質量問題的，乙方進行后期整改。

　　5、工程驗收單支付甲方時，甲方應在接收單手續上簽字或蓋章，收到工程驗收單三日內，甲方無意見說明或無任何書面意見，視為驗收合格。

　　十、保修：

　　1、甲方如發現制品損壞應及時通知乙方，乙方在12小時內到達現場進行制品檢修，通報維修情況。

　　24小時內保證制品的正常使用。

　　十一、安全責任：

　　1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年。

　　2、施工過程中，乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失，乙方承擔完全責任。

　　3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞，乙方免除安全責任。

　　十二、合同變更：

　　1、合同內容及條款的變更，需雙方代理另立合同附件，簽章有效。

　　2、因合同變更造成與本合同相關內容不符時，以合同變更后的附件為依準。

　　十三、違約責任：

　　1、乙方因自身原因，不能在施工期內完成工程，逾期一天扣罰工程總額1%。

　　2、甲方如不能如期支付工程款項，逾期一天扣罰工程總額1%。

　　3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。

　　4、在甲方逾期未付應付款項時，乙方擁有制品所有權。

　　5、如一方未經對方同意而違反約定，另一方可不再履行合同，造成的損失由違約方賠償。

　　6、在雙方發生糾紛時協商解決，協商不成時可向朝陽法院提起訴訟。

　　十四、附件：

　　1、雙方公司經營執照

　　2、工程項目預算，施工圖及效果圖。

　　十五、合同成立和生效

　　1、本合同訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。

　　2、附件及補充協議具有同等法律效力。

　　3、本合同一式2份，雙方各持1份。

　　十六、其他

　　本合同若有未盡事宜的，經甲乙雙方或甲乙丙三方協商后可另行簽訂補充協議，經有關方蓋章簽字后作為本合同的組成部分，具有同等效力。

　　若補充協議與本合同有沖突的，以后補充協議為準。

　　若協商不成的，則適用其解釋的規定。

　　甲方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　乙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　丙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日