廣告牌承攬熱門合同（精選26篇）

廣告牌承攬熱門合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國民法典》，為明確甲、乙雙方各自的權利及義務關系，結合本產品具體情況，經雙方協商一致，簽定如下條款，共同遵守。

　　第一條 概況：

　　一、工程名稱和地點

　　1、工程名稱：戶外落地式鋼結構廣告牌

　　2、工程地點：____市南川東路海星陽光房地產項目工地外圍墻(原西寧XX廠)

　　二、工程內容

　　規格：戶外落地式鋼結構廣告牌一塊，總高

　　4.3米、長 米具體施工要求以《附件1》為準。

　　第二條 承包方式和總價

　　1、包工包料(不含燈具、含稅金)。

　　2、戶外落地式鋼結構廣告牌總價為： 萬元(大寫金額： 萬 仟元整)。

　　3、工程期限為15天。自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　第三條 圖紙：

　　1.本合同附戶外落地式鋼結構廣告牌施工結構剖面圖1張。

　　第四條 質保：

　　1. 經甲、乙雙方商定乙方為甲方施工建設的戶外落地式鋼結構廣告牌(含主體鋼結構前后面，不含廣告畫面)質保期為________年(自甲方驗收合格之日算起)，質保期內甲方的戶外落地式鋼結構廣告牌因乙方設計要求、施工技術、材料、加工工藝等出現質量問題均由乙方全部負責修復(更換)，費用由乙方承擔。質保期內甲方的戶外落地式鋼結構廣告牌因人為破壞等原因造成此廣告牌出現的損壞，乙方不承擔任何責任。

　　第五條 結算：

　　1.合同簽定當日甲方支付給乙方人民幣 元(大寫：壹萬陸仟元整元整 )乙方開始施工;

　　2.乙方施工完成后，甲方向乙方支付剩余工程款人民幣 元(大寫： 元整 )。

　　第六條 甲方責任：

　　1.甲方委派魏X為本工程駐工地代表，對工程進度，工程質量進行監督。辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題以及其它事宜。

　　2.甲方負責戶外落地式鋼結構廣告牌施工前期審批手續，乙方在施工期間如遇路政、交警部門、園林處以及其它行政部門干涉時，甲方應負責協調。

　　3.若遇甲方原因及

　　第三方原因延誤的工期因順延。

　　第七條 乙方責任：

　　1.乙方委派 為本工程駐工地代表，負責施工現場日常事務工作。

　　2.乙方負責施工現場的安全工作并對因乙方原因在施工中出現的損失及人員傷亡事故負全部責任。乙方負責制作地基挖掘地基時，因注意地下管網線，如有損壞乙方負責修復(甲方有義務提前以書面形式告知乙方)。

　　3.在施工中嚴格執行國家相關施工規范并及時解決施工中出現的問題，按期完工。

　　4.在質保期內，屬乙方責任造成工程質量問題由乙方負責無償修理。

　　5.乙方按合同進度施工，自行解決建造戶外落地式鋼結構廣告牌所需的各種施工設施、工具、鋼結構主體及零部件的運輸等問題，甲方無償向乙方提供施工所需的水、電，負責材料的管理和施工現場的整潔衛生。

　　第八條 違約責任

　　1.在本合同履行過程中,任何一方違反本合同約定條款時，違約方按合同總額的10%支付守約方違約金，并承擔因違約給守約方造成的全部經濟損失及相關法律責任(如發生訴訟等維權行為時，違約方必須承擔全部訴訟費及律師代理費)。

　　第九條 免責條款：

　　1.如遇不可抗力致使戶外落地式鋼結構廣告牌損毀雙方免責。(指地震等自然災害及人類不可抗力)。

　　第十條 合同變更：

　　本合同的變更必須由雙方協商一致，并以書面形式確定。一方變更駐工地代表或工程內容的，應當及時以書面形式通知另一方。未及時通知并影響本合同履行或造成損失的，應承擔相應的責任。

　　第十一條 合同解除：

　　雙方確定出現下列情形使合同的履行成為不必要或不可能的，可以解除本合同。

　　1.發生不可抗力的;

　　2.雙方同意不執行本合同的。

　　第十二條 爭議解決：

　　雙方因履行本合同而發生爭議，由雙方協商解決，協商不能解決時，任何一方可向雙方所在地人民法院提起訴訟解決糾紛。

　　第十四條 附則：

　　1.合同未盡事宜，由雙方協商解決。

　　2.本合同一式貳份共叁頁，具有同等法律效力，甲方貳份，乙方貳份。

　　3.本合同自雙方蓋章之日起生效，至工程質保期結束后失效。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　委托代理人 ： 委托代理人 ：

　　聯 系 方 式： 聯 系 方 式：

　　簽 訂____日 期： 簽 訂____日 期

廣告牌承攬熱門合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第1條 工程概況

　　1.1 工程名稱：

　　1.2 工程地點：

　　1.3 工期：本工程自________年____月____日開工，于________年____月____日竣工。

　　1.4 合同價款：小寫人民幣： 即大寫人民幣：

　　第2條 甲方權責

　　2.1 向建筑施工單位協調好乙方施工所需的場地、水、電等。

　　2.2 指派 為甲方代表，負責合同履行及工程審核。

　　2.3 指派 為甲方駐工地代，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、登記手續和其他事宜。

　　2.4 參加乙方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，審核乙方的施工方案和進度計劃，驗收工程。

　　2.5 確保在________年____月____日交付施工現場于乙方。

　　2.6 組織人員驗收乙方的工程。

　　2.7 確保按照合同確認之日期支付款項于乙方。

　　2.8 甲方負責此項廣告工程的報批。

　　第3條 乙方權責

　　3.1 開工前 天，乙方向甲方提供經確認的施工圖紙或做法說明 份，并向甲方現場交底。

　　3.2 指派 為乙方代表，負責解決乙方負責的各項事宜和合同履行。

　　3.3 指派 為乙方工地代，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。

　　3.4 嚴格執行施工規范、安全操作流程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。做好工程進度表，并提供給甲方參考。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.5 遵守國家或地方政府有關部門對施工現場管理的規定，管理好施工隊伍，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾處理等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。

　　3.6 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，經甲方同意后辦理相應審批手續方可施工。

　　3.7 現場施工場地或水、電、設備等產生的費用由乙方自理。

　　3.8全力配合甲方或甲方的關聯單位、監理單位組織的檢查和驗收工作。

　　第4條 關于工期的約定

　　4.1 因甲方未按約定完成工作，影響工期的，工期相應順延。

　　4.2 因甲方未能按時交施工現場給乙方，影響工期的，工期相應順延。

　　4.3 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期的，工期不能相應順延。

　　4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工1小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。

　　第5條 關于工程質量及驗收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制訂的施工及驗收規范《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB50210-)為質量評定驗收標準。

　　5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。

　　5.3甲、乙雙方應及時辦理中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加中間工程的驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，如造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延，但乙方必須盡力配合甲方盡快完成工作。

　　5.4由于乙方原因造成質量或人員事故，其一切后果由乙方承擔，工期不順延。

　　5.5工程竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知____日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定的日內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。如甲方在乙方發出驗收通知后的日內仍未組織驗收，并辦理驗收、移交手續的，視為已經驗收和交接。但假若驗收不合格，乙方應該配合甲方在最短的時間內改善工程，工程時間可由甲乙雙方協商確定，期間所產生的所有費用乙方自理。

　　第6條關于工程價款及結算的約定

　　6.1 本合同生效后，甲方分2次支付工程款，并付40%押金。

　　6.2 工程竣工后，乙方提出將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料三天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。

　　6.3 本項目造價根據結算書和現有設計圖紙內容進行項目造價包干(甲方要求增加的工程除外。

　　第7條關于材料供應的約定

　　7.1 本工程的材料全部由乙方自行采購，材料必須符合合格的國標產品。

　　7.2 凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，與樣板材料不一致的，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　第8條有關安全生產和防火的約定

　　8.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規格》、《中華人民共和國消防條例》、其它相關的法規、規范和現場建筑施工單位的規定。

　　8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全、火災事故或人員傷亡事故，其一切后果由乙方承擔。

　　第9條違約責任

　　9.1 若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 0.3% 違約金。

　　9.2 乙方除自然力(臺風、龍卷風、地震、冰雹、大雨等)、政府、戰爭、火災等不可抗力之因素外，應按本協議約定之要求，完成各項工作，否則視為乙方違約，在這種情況下，甲方有權單方面終止執行本協議，有權拒付費用，并向乙方索取由此造成一切損失。

　　9.3 如甲方未能按本協議約定的時間內付款，使乙方不能及時開展各項工作，因此而給乙方造成的工作延誤或影響，乙方不承擔任何損失或責任，乙方保留單方面終止合作和追討經濟損失的權利。

　　9.4 若甲方在以上規定的時間內逾期未付款，則自本協議約定的付款時間算起，每日按拖欠款金額的 0.3% 向乙方支付滯納金;若經甲乙雙方協商后對工作一致推遲，則收款時間相應順延。

　　9.5 因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　第10條 爭議或糾紛處理

　　10.1 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　10.2 當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議可向甲方所在地的仲裁委員會申訴或向人民法院起訴。

　　第11條 附則

　　11.1 本工程鋼結構架保修期為_三________年;在保修期內，甲方應按國家標準每年為鋼結構架上防護油漆一次，如甲方未按期加以防護，乙方不保修;穿孔字保修期為_一________年;如本工程鋼結構架和穿孔字在保修期內有質量問題由乙方負責及時維護修復。

　　11.2 本合同一式 份，每份包括合同正本和合同副本。甲乙雙方各持正本 1 份，副本 1 份。均具有同等法律效力。

　　11.3 在合作過程中如有未盡事宜，可另行簽定補充協議，并具有同等法律效率。

　　11.4 本合同履行完成后自動終止，甲乙雙方同時簽定維護保養合同。

　　甲 方： 乙 方：

　　法人代表： 法人代表：

　　法人代表委托人： 法人代表委托人：

　　簽訂日期________年____月____日

廣告牌承攬熱門合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　就乙方租賃甲方招牌(廣告)位事宜，經雙方友好協商達成如下協議，并共同遵守：

　　一、 租賃招牌(廣告)位地點：

　　二、 租賃招牌(廣告)位的尺寸：

　　三、 租賃用途：乙方租賃本合同中約定位臵的招牌(廣告)位，用于對外進行招牌(廣告)宣傳。

　　四、 租賃期限：乙方租賃約定位臵招牌(廣告)位的租賃期到期日須與商鋪租賃期到期日一致，即從 年 月 日起至 年 月 日止。

　　五、 招牌(廣告)位租金： 年 月 日前，月租金為 元。

　　從 年 月 日起，月租金按每年5%遞增。即： 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元。

　　六、 招牌(廣告)位押金：以兩個月的月租金額作為押金，在本合同簽訂三天內乙方向甲方支付，押金不抵租金。

　　七、 付款方式：按月支付，首次支付時間為本合同簽訂后三天內，以后每月25日前支付下月租金，一次付清。

　　八、 合同履行期滿或因乙方違約終止后此招牌(廣告)位設施的所有權歸甲方所有。

　　九、 招牌(廣告)發布所需相關審批手續由乙方自行辦理。

　　十、 乙方向甲方提供此招牌(廣告)位所需報批的全部資料、施工方案、施工圖紙的情況下經甲方同意方可進場施工。乙方在進場施工及維修過程中，不得破壞甲方財產及物業，如乙方作業造成損失應由乙方照價賠償。

　　十一、 本合同中招牌(廣告)位的施工安全及日常維護、保養工作由乙方負責，費用由乙方負擔。乙方在更換招牌(廣告)畫面和需對招牌(廣告)位的內部及外部任何部分作出結構上的變化時，都應事先向甲方申請，經甲方同意后方可進行。

　　十二、乙方租賃的招牌(廣告)位上的招牌(廣告)在租賃期內(包括施工、安裝、未發布招牌(廣告)畫面、已發布招牌(廣告)畫面)若發生安全事故，造成甲方或第三方財產、人身損害的，由乙方單獨承擔責任并予賠償，甲方不負任何責任。若因甲方直接原因導致招牌(廣告牌)損壞，由甲方賠償。

　　十三、乙方在招牌(廣告)發布過程中，應保證該招牌(廣告)位的完整性、美觀性。若非甲方因素造成招牌(廣告)位及招牌(廣告)畫面的破損、殘缺及招牌(廣告)箱內燈管損壞時，乙方應無條件及時維修處理，其費用由乙方自行承擔。

　　十四、乙方必須依據中國法律、法規的規定，對外發布內容、形式合法的招牌(廣告)。否則，甲方有權解除合同，因乙方所發布招牌(廣告)的內容或形式，引發的法律糾紛，與甲方無關;因此造成的甲方經濟損失，乙方負賠償責任。

　　十五、若乙方需甲方提供該招牌(廣告)位電源，則應向甲方提供線路走向、材料材質等施工圖紙及說明，經甲方同意后方可施工接駁。

　　十六、乙方必須遵守甲方的有關管理制度，服從甲方廣場工作人員的統一管理，搞好環境衛生、治安和防火。

　　十七、租賃期滿或其它原因導致招牌(廣告)不能繼續發布時，乙方必須對招牌(廣告)位恢復原狀。否則甲方將自行恢復，并向乙方追討違約責任，所需一切費用由乙方承擔。

　　十八、違約責任：

　　1、 乙方未按合同約定向甲方支付租金時，則每延期壹天按本合同租金總額的5‰向甲方繳納違約金。

　　2、 若逾期十天未支付租金時，甲方有權解除合同而無需知會乙方，乙方所繳押金不予退還。招牌(廣告)位上一切材料設施等全歸甲方處理。

　　3、 乙方因故意或疏忽違反本合同的其他規定時，則每違約壹天按本合同租金總額的5‰向甲方繳納違約金。

　　十九、不可抗力及處理

　　1、 若因政府行政機關、司法機關行為等不可抗力導致乙方不能正常發布招牌(廣告)，則本合同終止，甲乙雙方按本合同第十六條約定執行。

　　2、 若因第三方(指政府、司法機關以外)原因造成乙方不能正常發布招牌(廣告)的，乙方應自行恢復招牌(廣告)發布，甲方提供相應協助，雙方繼續履行合同，但乙方仍需依據合同約定支付該暫停時段的租金。

　　3、 若因甲方原因造成乙方不能正常發布招牌(廣告)的，甲方應退還或免收乙方實際不能正常發布招牌(廣告)期間的租金，合同期限順延或終止合同。

　　二十、本合同期滿后，乙方若無違約行為可在同等條件下享有優先承租的權利;若乙方愿繼續租賃經營，應提前壹個月通知甲方，并及時辦理相關手續。

　　二十一、在本合同終止執行，乙方對招牌(廣告)位恢復原狀，甲方檢查無誤后，將押金無息退還給乙方。

　　二十二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　二十三、本合同中的未盡事宜，甲乙雙方協商解決。附加條款與本合同具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　簽章： 簽章：

　　時間： 時間：

廣告牌承攬熱門合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方友好協商，就乙方承包甲方廣告牌建設相關事宜，雙方本著自愿、平等、公平、誠信的原則和根據中華人民共和國有關法律、法規的規定，簽訂本合作協議，由雙方共同遵守。

　　一、甲方將位于路邊廣告牌的工程建設承包給乙方。牌面尺寸為： 乙方承諾 日內完工。

　　二、廣告牌共計人民幣 。

　　三、付款方式： 

　　四、此廣告牌必須能抗十二級臺風，其它自然災害與乙方無關。

　　五、甲方責任

　　1、甲方必須經市容、路政等相關政府機關部門審批同意后方可建造，否則產生的一切費用由甲方自行承擔。

　　2、甲方如因沒有完整手續或其它矛盾造成工期延誤與乙方無關。

　　3、甲方每年需對該廣告牌進行一次防銹加焊刷漆等維護工作。如因甲方未正常維護而造成的后果乙方不承擔責任和損失。

　　六、乙方責任

　　1、乙方所組織的施工人員，吃、住、行乙方自行安排。

　　2、乙方負責施工建造所需要的所有機械和相關工具設備及用電。

　　3、施工過程中，乙方必須嚴格按照操作規程施工，同時乙方應該嚴格要

　　求現場施工人員注意施工安全，施工過程中所出現的安全事故均由乙方自負。

　　七、施工過程中，如遇下列情況應允許順延工程：

　　a)因甲方提出變更、增加施工項目及施工中改動安裝等。

　　b)因天災或人力不可抗拒的原因(如大風雨、雪天氣)。

　　八、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決，并作為合同附件，雙方簽字蓋章后與本合同具同等法律效應。如雙方協商不成，可向當地人民法院提起訴訟。

　　九、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

廣告牌承攬熱門合同 篇5

　　甲方：西華縣花開富貴有限公司

　　乙方：河南睿達傳媒公司

　　西華縣花開富貴有限公司與河南睿達傳媒公司就使用甲方廣告牌位一事，達成如下協議。

　　一、 廣告發布內容：小天鵝冰箱、洗衣機。

　　二、 廣告發布地點：西華縣萬果園百貨南側

　　三、 廣告牌位使用期限為兩年。 年 月 日至 年 月 日止。

　　四、 廣告牌位面積： 平方米。

　　五、 廣告租金每年25000元，兩年合計50000元。

　　六、 付款方式：現金支付，廣告牌位使用之日起一次付清一年租金25000元， 第二年租金提前當年時間兩個月付清，否則按自動放棄由甲方處理。

　　七、 其它事項。

　　乙方提供噴繪畫面內容，由甲方負責安裝，負責協調工商市政。其它事項都由乙方負責。

　　此合同一式兩份，各執一份。

　　甲方： 乙方：

　　20xx年 月 日

廣告牌承攬熱門合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方有 廣告牌一塊轉讓給乙方，為了雙方的合法權益，現將有關事項協議如下：

　　第1條甲方廣告牌位于

　　第2條甲方所轉讓的此廣告牌用地是與 所取得合同用地，時間為 年，即從 年 月 日至 年 月 日止。乙方取得該土地使用權為即日起(簽訂合同之日)至 年 月 日止。 年 月 日以后土地使用權由乙方自己承擔。在 年 月 日前乙方不再承擔有關租用土地費用。

　　第3條由于甲方在建造此廣告牌沒有辦理政府相關手續證件，甲方轉讓給乙方后若有政府行為拆遷，甲方不負任何責任(一切拆遷費用損失由乙方自己承擔)。

　　第4條付款方式：簽訂合同之日，乙方一次付清轉讓金 元( 元)。

　　第5條此合同履行當中發生糾紛，雙方商解決，也可以向人民法院提起訴訟。

　　第6條本協議一式兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執一份。此合同至簽字之日起生效。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人(簽字)：

　　電話：

　　法定代表人(簽字)：電話：

　　年 月 日

廣告牌承攬熱門合同 篇7

　　甲方：________有限公司

　　乙方：________傳媒公司

　　________縣________有限公司與________傳媒公司就使用甲方廣告牌位一事，達成如下協議。

　　一、 廣告發布內容：________冰箱、洗衣機。

　　二、 廣告發布地點：________________

　　三、 廣告牌位使用期限為兩年。 年 月 日至 年 月 日止。

　　四、 廣告牌位面積： 平方米。

　　五、 廣告租金每年________元，兩年合計________元。

　　六、 付款方式：現金支付，廣告牌位使用之日起一次付清一年租金________元， 第二年租金提前當年時間兩個月付清，否則按自動放棄由甲方處理。

　　七、 其它事項。

　　乙方提供噴繪畫面內容，由甲方負責安裝，負責協調工商市政。其它事項都由乙方負責。

　　此合同一式兩份，各執一份。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

廣告牌承攬熱門合同 篇8

　　認立合同雙方：

　　承攬方：

　　定作方：

　　定作方委托承攬方加工單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量

　　第二條 加工成品質量要求：

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

　　1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協商。

　　第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 總價款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %)，預留 元作為質保金一年后付清。 (價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為，時間為簽訂合同之日起計算日。

　　交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結算方式及期限

　　第十一條 其它

　　(如： .根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條___在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份，交__(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方： (蓋章) 承攬方： (蓋章)

　　代表人： (蓋章) 代表人： (蓋章)

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳號： 帳號：

　　年 月 日訂

廣告牌承攬熱門合同 篇9

　　甲方（出租方）：

　　乙方（承租方）：

　　根據《民法典》及相關法律規定，甲、乙雙方就廣告位租賃事宜，經協商自愿簽訂如下協議：

　　一、甲方租賃給乙方的廣告位的位置：。

　　二、租賃期限：________年____月____日起至________年____月____日止。合同滿期后，若甲方繼續對外租賃，乙方在同等條件下享有優先租賃權。

　　三、租金數額及繳納方式：租金按年計算，每年租金為10000元。合同簽訂時交清當年租金，以后乙方須在每年的____月____日前繳清下一年度的租金。乙方若逾期不交，每日加收月租金的20%違約金；逾期超過一個月，甲方有權終止本合同。

　　四、乙方負責到城建、工商、稅務等相關部門辦理廣告位施工建設、廣告發布等全部相關審批、備案等手續，并承擔因此發生的一切費用。

　　五、廣告位的設計、制作、安裝等均由乙方負責，乙方并承擔一切施工和安裝費用。乙方設計制作的廣告牌應符合市政管理等部門的要求，與市容市貌相協調，否則，由乙方負責改造，費用由乙方承擔。乙方必須按照抗風抗震等標準設計、制作廣告牌，確保廣告牌的質量與使用安全，乙方的廣告牌設計、制作方案應經甲方審查同意后方可施工。乙方應選擇具有資質的設計、施工等單位進行廣告牌的設計與施工安裝，施工期間發生一切安全事故責任均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　六、乙方在安裝廣告宣傳牌的過程中，不得破壞甲方樓房的主體及結構。乙方負責合同期內廣告牌的日常維護管理，確保牢固安全，若因廣告位的設施等造成甲方或其他任何第三人的人身或財產損失，均由乙方承擔全部責任。如有損壞和安全隱患的地方，由乙方及時負責修復，費用由乙方承擔。乙方負責合同期內因安裝廣告牌造成的甲方樓體頂層的房屋滲漏維修，因廣告牌引發的一切責任和經濟損失均由乙方自行負責。

　　七、廣告內容，由乙方負責審查、制作、安裝、發布，但在發布前應甲方審查同意，廣告內容須符合國家法律規定。因廣告經營造成工商、稅務、衛生、城建等部門的處罰，均有乙方自負。甲方及甲方的關聯單位若需發布廣告，在同等條件下乙方應給予甲方優先權。

　　八、乙方所需電源由甲方提供，按甲方規定繳納電費，逾期不交，甲方有權停止供電，但不承擔違約責任。廣告牌安裝施工過程中的用電由甲方負責提供，甲方并應為乙方提供施工方便。

　　九、如遇甲方改建、擴建或政府規劃，甲方有權解除本合同，乙方應自行拆除廣告牌，甲方不承擔乙方的任何經濟損失。預交的租賃費，甲方按剩余的天數退還乙方。雙方約定的合同條款，雙方應共同遵守，任何一方出現違約，按年租賃金總額的5%賠償違約金。

　　十、本合同期滿或依法解除后，乙方應在三日內自行拆除全部廣告牌及設施，恢復原狀。乙方若不愿拆除，亦可按雙方協商認可的合同終止時實際使用價值（可委托有資質的評估單位評估價值）折價轉讓給甲方。本合同履行過程中，如發生爭議，雙方應及時協商解決，如協商不成，可通過甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　十一、本合同經雙方簽字或蓋章后生效。本合同一式三份，甲方持二份、乙方持一份，具同等效力。

　　甲方：法定代表人：

　　乙方：法定代表人：

　　________年____月____日

廣告牌承攬熱門合同 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　現甲方將沿途4塊廣告牌所有權轉讓給乙方，為了維護雙方的合法權益，現將有關事項協議如下：

　　1、甲方四塊廣告牌分別位于國道)：①線425k+910m右側;②線427k+380m左側;③線427k+380m右側;④附線428k+400m左側。面積均為20m*7m*2面=280㎡

　　2、甲方所轉讓的四塊廣告牌應為根據法律規定的程序所取得出讓所有權的，并同意將本協議約定廣告牌的所有權轉讓給乙方;乙方一次性支付轉讓金為人民幣*元。

　　3、簽署本協議后乙方愿意先支付轉讓金*元，由甲方到相關部門負責辦理所有審批手續。甲方應在簽署協議15日內將相關審批手續全部交給乙方，乙方在15日內將剩余轉讓金額*元支付給甲方。

　　4、甲方所建造的廣告牌質量應是符合國家相關安全規定標準的，所有相關手續齊全，如有質量或安全問題，甲方應負全責。

　　5、甲方應協助乙方解決與當地鎮(村)政府部門有關協調事宜。

　　6、除不可抗力因素外，甲方或乙方違約，違約方應承擔因違約而造成的直接經濟損失，另按合同總額20%處以違約金。

　　7、本協議一式兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執一份。

　　8、本協議未盡事宜，可由雙方約定后作為協議附件，與本協議具有同等法律效力。

　　甲方簽字： 乙方簽字： 蓋章： 蓋章：

　　*年* 月* 日

廣告牌承攬熱門合同 篇11

　　甲方： 

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規規定，經協商一致，本著自愿、平等、互利的原則，現就銀弘.金域東方工地圍擋制作、安裝事宜達成如下一致協議。

　　第一條 工程名稱及內容

　　1、工程名稱：銀弘.金域東方工地圍擋廣告牌制作安裝

　　2、工程內容：廣告牌鋼結構、鍍鋅鐵皮及噴繪畫面的制作及安裝,混凝土基礎的制作安裝 (附明細單)

　　第二條 工程地點

　　春華路以南以及太祖路以北

　　第三條 工程結算及支付方式

　　1、承包方式及結算方法：

　　本項目由全包方式委托乙方制作、安裝。工程總款預計人民幣：十八萬元，大寫壹拾捌萬元整;本工程結算方式按實際發生大圍擋每延長米580元;小圍板每延長米120元計算總造價。

　　2、支付方式：

　　工程完工后去掉買房首付款其余一次性支付，付款時由乙方開具全額稅票。

　　第四條 工期

　　工程期限為 20天。其中加工制作15天，安裝4天。具體開工日期以乙方簽收甲方的開工通知書為準。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)或甲方原因造成停工，工期順延。

　　第五條 雙方責任

　　甲方責任：

　　1、負責工程的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。

　　2、向乙方提供廣告牌準確施工位置，確保此位置無管道線路以及其他障礙物。

　　3、提供現狀施工場地，基礎兩米范圍內嚴禁任何挖掘作業。

　　4、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。

　　5、按本合同第三條規定結算廣告牌的制作、安裝費用。

　　6、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場50米以內。甲方協助乙方選好材料堆放場地。

　　乙方責任：

　　1、 嚴格按照合同約定工期制作、安裝完畢。

　　2、 嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。

　　3、 乙方在施工過程中需按相關部門的要求，做到文明施工，施工過程中發生人員傷亡事故由乙方全權負責與甲方無關。

　　4、 負責按質按量完成合同所約定的項目內容。圍擋鋼架的安全使用年限要達到三年以上，如在三年內圍擋鋼架有倒塌、傾覆，影響使用，乙方承擔全部責任并負責恢復。

　　5、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

　　6、負責施工期間的安全管理，如有工傷，責任自負。

　　第六條 違約責任：

　　1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的百分之一計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

　　2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的百分之一作為違約金。

　　3、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責，乙方不承擔任何責任。并有權就實際施工情況要求甲方繼續支付已完部分工程款。

　　第七條 保修：

　　1、保修期： 自驗收合格之日起，廣告牌支柱及框架質保二年。

　　2、保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。

　　第八條 本合同自簽訂之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，任何一方違約，另一方可向當地人民法院提起訴訟。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

廣告牌承攬熱門合同 篇12

　　出讓方(甲方)：

　　受讓方(乙方)：

　　甲方在國道 處有 塊廣告牌所有權、經營權轉讓給乙方，為了雙方的合法權益，就乙方取得該廣告牌事宜，達成以下合同條款 ，以資共同遵守：

　　第一條 合同標的位置、廣告牌形式、規格

　　1、甲方廣告牌分別位于

　　2、廣告牌形式： 跨街廣告 。 規格

　　第三條 合同轉讓費用、支付日期

　　簽訂本合同時一次性支付廣告牌轉讓費不含稅人民幣(大寫)： 。付款賬號：

　　第四條 產權歸屬

　　乙方付清轉讓費后，上述4塊廣告牌(含基礎及牌架)的所有權和經營權，自動轉歸乙方所有。

　　第五條 廣告牌維護

　　1、乙方取得廣告牌所有權和經營權后，廣告牌架(含基礎)由 乙方負責進行日常維護并支付相應費用，具體事項為：廣告牌架及柱體除銹防腐、刷漆及基礎、牌架、柱體的加固，版面毀損修復及更換等事宜。

　　第六條 雙方權利及義務

　　一、甲方權利及義務

　　1.1協助乙方把廣告牌過戶給乙方。

　　1.2廣告牌過戶前，協助乙方年審廣告牌和廣告發布手續便利，(甲方提供蓋章、責任乙方承擔)。

　　二、乙方權利及義務

　　2.1過戶手續由乙方負責完成。如過戶手續無法完成，責任由乙方承擔。

　　2.2廣告牌的過戶、年審等相關手續由乙方負責，公路占地費用等相關費用由乙方自行繳納。

　　2.3若有政府行為、安全問題、欠費、規劃調整、自然災害等不可抗力因素。導致廣告牌需要拆除的，一切拆除費用、損失由乙方承擔。

　　2.4負責廣告牌的安全責任，若出現安全事故，均由乙方承擔法律責任和經濟責任。

　　2.5自覺接受廣告位所轄區域路政部門監督與管理。涉及公路行車安全、廣告版面審批及因樹木遮擋影響廣告牌或其他原因影響廣告牌經營的，由乙方自行協調解決。

　　2.6應嚴格按照國家規定與要求發布廣告;不得發布有損公路形象的內容廣告及國家明令禁止的其他廣告內容。保證發布的版面內容經報所在地工商行政管理部門審批。若未經審批擅自發布，一切責任由乙方承擔。

　　2.7因乙方發布廣告版面內容涉及知識產權而引發的侵權、訴訟等案件的，乙方對此承擔所有法律及經濟賠補償責任(包括但不限于甲、乙雙方為此付出的一切訴訟費用、合理的律師費用或終審判決中的賠償金額等)。

　　2.8乙方在施工、發布版面過程中，乙方須負責雇傭工人人身安全，并對自身經營管理行為負完全的安全管理責任及對此承擔所有法律責任、經濟賠(補)償費用。

　　2.9乙方應加強廣告牌的維護與管理，由于乙方管理不善等人為因素造成廣告牌及附屬設施損毀，由乙方負責。

　　第七條 其他事項

　　因 附近的廣告正在發布過程中，廣告畫面需要保持在 。在此期間，廣告位的維護、安全等責任，由乙方負責。 在此之后，按照合同約定履行。

　　第八條 違約責任

　　1、合同生效后，任何一方不得擅自單方解除合同。

　　第九條 爭議的解決

　　合同履行期間雙方發生爭議，雙方應友好協商解決;如果雙方無法協商解決，可選擇以下種方式解決爭議：向萬州人民法院起訴。

　　第十條 合同生效

　　1、本合同從合同雙方簽字蓋章后生效。

　　2、本合同一式四份，甲方持一份，乙方持一份，每份均具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表或授權代理人簽字：

　　聯系人：

　　聯系電話：

　　聯系地址：

　　法定代表或授權代理人簽字： 聯系人： 聯系電話： 聯系地址：

　　簽訂日期： 年 月 日

　　合同簽訂地：

廣告牌承攬熱門合同 篇13

　　訂做方(甲方)： 制作方(乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

　　一、依據甲乙雙方確認施工，道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標準詳見明細附表。加工數量按甲方要求。

　　二、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。

　　三、承包方式及費用負擔

　　本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負責廣告牌的結構配件加工及鋼結構配件運輸。材料由乙方自理。 運輸費用由甲方承擔。

　　四、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地。

　　五、結算方式及期限

　　合同簽訂后甲方開始制作廣告牌，乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。

　　六、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。

　　七、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。

　　八、其它事項：由雙方協商解決。

　　十、戶名：內蒙古集寧美樂裝璜部

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

廣告牌承攬熱門合同 篇14

　　甲方：________________廣告有限責任公司

　　乙方：________________

　　依照《民法典》及《中華人民共和國廣告法》等相關法規，就甲方委托乙方進行廣告牌噴繪安裝等一系列事宜，在自愿、平等、互利的基礎上，經雙方協商一致，共同訂立以下合同條款。

　　一、項目類別(名稱)：________廣告公司戶外廣告牌畫面噴繪，以及跟蹤維護、保修。

　　二、合同期限：20______年_____月_____日 到20______年_____月_____日 。

　　三、單價協議：

　　1、________部分：________________。

　　2、________部分：________________。

　　3、________區部分：________________。

　　4、________市________元/平方米;

　　5、單次掛招商廣告________元/次。縣城另算。

　　6、其他區域以協商價格為標準。

　　四、費用及支付方式：

　　以第三條協議確定的單價以及安裝的實際面積為標準，進行月結。于次月15日以前結清。

　　五、資質提供

　　經雙方約定，乙方提供為完成本合同所需文本資料：

　　1、營業執照。

　　2、稅務登記證。

　　3、組織機構代碼證。

　　4、法人代表身份證。

　　5、操作工人保險。

　　6、工人相關操作證件。

　　7、安全書(以上由復印件加蓋公章生效)。

　　六、質量驗收：

　　1、乙方噴繪安裝要檢查廣告畫面的整潔、美觀、拼接完整;(拼接由噴繪公司負責)

　　2、乙方須對廣告畫面安裝后進行跟蹤維護，吹松吹散主動修復;

　　七、甲方權利義務

　　1、甲方有對乙方所懸掛畫面內容審批的責任;

　　2、甲方必須根據相應規定，按時支付乙方戶外廣告牌安裝維修費用，不得拖延，不得非法扣減。

　　八、乙方權利義務：

　　1、乙方應當按照約定保守甲方相關商業機密、及時完成工作并向甲方交付工作成果和驗收單。

　　2、乙方在施工中應做到文明、安全施工，施工完畢后將現場周圍清掃干凈;在操作過程中遇到自身無法協調解決的問題或意外狀況，需及時與甲方或相關部門溝通。確保施工中的操作安全和交通安全，施工過程中出現的一切安全事故均由乙方負責。

　　3、乙方不得轉包和擅自分包，乙方應保證其所選任或雇請的工作人員具有相關的工作資質。

　　4、乙方在工作過程中發生的工傷事故或其他內外部糾紛，由乙方自行處理并承擔全部責任。

　　5、乙方應按當地政府及有關部門規定進行施工場地標準化管理，因管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。

　　6、乙方在安裝施工過程中不對廣告牌主體結構造成損壞，若有損壞應按原樣恢復或賠償。

　　7、乙方應在甲方規定的時間內完成安裝工作及時提交驗收報告。

　　八、違約責任：

　　1、甲乙雙方在簽訂合同后無故單方終止合同，違約方應承擔合同金額50%的違約金。

　　2、乙方交付的工作成果不符合本合同約定，或不符合國家強制性標準，甲方有權有要求乙方重做，更換，或相應減少價款。由此給甲方造成損失的，由乙方負責賠償。

　　九、風險責任承擔

　　乙方在制作安裝過程中及保修保質期內，應當保證安全作業，杜絕安全責任事故的發生，乙方制作安裝人員和乙方雇請人員的安全責任事故由乙方承擔責任，構成對第三人侵權責任的，由乙方承擔責任。

　　十、合同爭議解決方法：

　　雙方因合同事宜發生爭議，可及時協商，協商不成的向甲方所在地人民法院起訴。

　　十一、其它約定：

　　乙方應于簽訂合同之日起一月內提供相應的公司資質證明本合同經雙方簽章即其法律效力，未盡事宜，雙方可協商訂立補充條款，經雙方簽章后，與主合同有同等效力。本合同附件及補充協議與主合同有同等效力。

　　本合同壹式貳份，雙方各執壹份，雙方簽字蓋章后即生效。

　　甲方：________________ 乙方：________________

　　委托代理人：________________ 委托代理人：________________

　　聯系方式：________________ 聯系方式：________________

　　_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

廣告牌承攬熱門合同 篇15

　　甲方(業主方)：

　　乙方(承租方)：

　　為了響應自治區提出的“清潔鄉村、美麗廣西”口號， 用實際行動支持市委、市政府的建設“清潔城鄉美麗防城港”倡議，美化挖山平地工程建設地段。廣告牌建設場地業主房地產開發有限公司(以下簡稱甲方)與投資有限公司(以下簡稱乙方)，在平等互利、共謀發展的原則下，經甲、乙雙方友好協商,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》以及有關的法律法規的規定,就甲方位于路段建設用地內廣告位承租給乙方經營事宜，經雙方協商一致達成以下合同：

　　第一條：合同標的位置、廣告牌形式及規格

　　1、 位于房地產開發有限公司建設用地，總長度288米。

　　2、 廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置，其結構須以不影響挖山平地工程及后期的項目施工為原則。

　　3、 廣告牌形式： 滾龍立柱、后拉、彩鋼面板、墻體 。

　　4、 廣告牌版面材料為彩鋼面板，廣告牌立柱為滾龍立柱，廣告照明燈(如有)應為版面上邊緣向下方向，每盞燈間距為3米(以實際安裝為準)。

　　第二條：承租期限

　　1、 本合同有效期自20xx年10月16日起至20xx年01月15日止;甲方同意免除乙方合同期內前3個月的建設招商期租金，租金起算日為20xx年01月16日。

　　2、 本合同有效期內，乙方獨家承租位于房地產開發有限公司建設用地的戶外廣告經營權。

　　3、 乙方在該期限內履約情況良好，無違約現象發生，且甲方仍繼續出租的情況下則自動續約。

　　第三條：合同經營費用、支付方式及支付日期

　　1、 乙方需支付給甲方廣告位場地租金每年為人民幣(大寫)： 2、 乙方須在甲方發出的成交確認書規定的時間內支付甲方合同履約保證金，本合同成立之時，履約保證金為人民幣(大寫)： 。此履約保證金在乙方交付第一年的廣告位場地租金時進行抵扣。

　　3、 支付方式

　　乙方必須在 日前以轉賬方式將本合同約定的第一年租金支付至甲方指定銀行賬戶。

　　4、 支付日期

　　A: 日前，乙方須向甲方支付第二年的租金為人民幣 。更多年限租金支付日期以此類推。

　　B:租金第一個叁年期不變，第二個叁年期遞增百分之二十，以此類推。

　　第四條：產權歸屬

　　1、 合同期滿或本合同約定解除、中止合同的，乙方應拆除基礎及牌架，若甲方不愿拆除，亦可按雙方協商認可的合同中止時實際使用價值(可委托有資質的評估單位評估價值)折價轉讓給甲方。

　　2、 乙方擁有本合同執行期限內廣告位經營權、廣告發布權、管理權、使用權。

　　3、 如乙方承包的廣告位場地所有權發生改變，甲方需提前三個月通知，并無償協助辦理相關的過渡手續。

　　第五條：雙方的權利和義務

　　甲方責任：

　　1、 提供合法的證明性文件給乙方辦理相關手續，如土地使用證、場地租賃合同等。

　　2、 監督并督促乙方按合同規定交納廣告位租金。

　　3、 提供的場地應適合廣告牌建設條件，既場地平整、可正常使用。

　　4、 在合同生效后有義務通知與挖山平地工程施工方或者其他相關第三方本廣告牌位的承包情況，避免產生的不必要的糾紛。

　　5、 甲方應配合乙方的現場施工并尊重乙方的施工設計、廣告懸放等決定，不得以非正當理由阻止廣告牌的安裝。

　　6、 廣告牌建設安裝時甲方應配合乙方施工并提供必要的方便。安裝時不得破壞甲方的設施。

　　7、 合同期限內如因甲方原因造成廣告牌全面拆除的，甲方須賠償乙方由此帶來的損失(包括但不限于安裝、制作等費用)。

　　乙方責任：

　　1、 廣告位的設計、制作、安裝等均由乙方負責，乙方并承擔一切施工和安裝費用。

　　2、 乙方設計制作的廣告牌應符合市政管理等部門的要求，與市容市貌相協調，否則，由乙方負責改造，費用由乙方承擔。

　　3、 乙方負責到城建、工商、稅務等相關部門辦理廣告位施工建設、廣告發布等全部相關審批、備案等手續，并承擔因此發生的一切費用。

　　4、 廣告內容由乙方負責審查、制作、安裝、發布，廣告內容須符合國家法律規定。因廣告經營造成工商、稅務、衛生、城建等部門的處罰，均有乙方自負。

　　5、 乙方應選擇具有資質的設計、施工等單位進行廣告牌的設計與施工安裝，施工期間發生一切安全事故責任均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　6、 乙方須按照抗風抗震等標準設計、制作廣告牌，確保廣告牌的質量與使用安全。

　　7、 乙方負責合同期內廣告牌的日常維護管理，確保牢固安全，特別是臺風、暴雨來臨前應加強對廣告牌的檢查，臺風登陸后應對破損版面及時進行更換，對若因廣告位的設施等造成甲方或其他任何第三人的人身或財產損失，均由乙方承擔全部責任。如有損壞和安全隱患的地方，由乙方及時負責修復，費用由乙方承擔。

　　第六條：不可抗力

　　1、 不可抗力指超出本合同控制范圍、無法預見、無法避免或無法克服使得本合同一方部分或者完全不能履行本合同時間，包括但不限于地震、臺風、洪水、火災、戰爭、暴動、政府行為的變化。

　　2、 如發生不可抗力行為，甲、乙雙方可協商解決。

　　第七條：其他事項

　　1、 如需安裝燈光電源時，甲方須提供必要協助，直到電源接通，并能長期正常使用。期間所產生的一切費用由乙方負責。

　　2、 若有下列情形時，甲方有權解除本合同，并要求乙方立即撤除廣告牌：

　　A.未按本合同的約定支付租金;

　　B.廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時。

　　3、 在本合同存續期間，甲方需使用到廣告位應提前三個月通知乙方，乙方應積極配合，并以實際使用面積的原始租金價格抵扣(實際使用面積為乙方指定的不超過總面積的二分之一)。

　　4、 因甲方的項目建設施工需要或政府需要，甲方應提前二個月通知乙方，乙方在接到通知十日內無條件拆除。

　　5、 其他廣告資源可協商共同合作開發。

　　第八條：爭議的解決

　　1、 甲、乙雙方秉持友好合作的態度協商解決。

　　2、 協商不成可向防城港市仲裁委員會提議仲裁。

　　3、 直接向防城港市人民法院起訴。

　　第九條：合同生效

　　1、 合同存續期間甲方不得以任何理由單方終止，除第七條約定的不可抗因素。

　　2、 合同生效后，在無本合同約定條款的、沒有法定或約定的事由，任何一方不得擅自單方解除合同，否則違約方應向守約方支付相當于合同年金額50%的違約金。

　　3、 本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　代表人(簽字)： 代表人(簽字)：

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點： 簽訂地點：

廣告牌承攬熱門合同 篇16

　　甲方(出租方)：

　　乙方(承租方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》及其他法律 、法規之規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，甲乙雙方就本廣告位的租賃達成如下協議：

　　第一條 廣告位基本情況：

　　1、廣告牌位置：___________ ______

　　2、廣告牌規格及面積：_______________ ___

　　3、廣告牌制作材料：鋼骨架、面貼鍍鋅鐵皮

　　第二條 租賃期限：

　　該廣告位租賃期為 年，即從 年 月 日至 年 月 日止(以實際租賃時間為準)。特注：前叁年每年租金為壹萬貳仟元正，后兩年每年租金為壹萬伍仟元正。

　　第三條 合同總額和付款方式：

　　1、 廣告牌租賃費金額共計人民幣： 每年，后兩年 每年。

　　2、 廣告牌租賃費支付時間和支付方式：合同簽訂后一次性付清廣告租賃費用。(如按每年支付租金，必須提前一個月支付下年費用。)

　　第四條 雙方責權：

　　(一)甲方責任：

　　1、甲方提供廣告位場地。

　　(二)乙方責任：

　　1、乙方應遵守廣告發布、制作的有關規定，一切制作、報批手續及費用都由乙方自行承擔。

　　2、廣告牌制作材料、施工費等一切費用由乙方自行解決和支付，施工安裝均需達到安全生產要求及廣告牌美觀、完整。乙方負責廣告牌硬件的維修和保養工作。廣告牌若出現損壞，乙方應于當天內修復，安裝和使用廣告牌時，如出現任何意外，甲方不承擔任何責任，責任歸乙方所有。

　　3、乙方有權決定廣告發布內容，但必須保證其真實性、合法性。

　　4、乙方須及時向甲方繳交廣告牌租金。

　　(三) 租用期內，甲、乙雙方不能無故終止合同，但如因市政或城市規劃要求等原因導致乙方廣告位不能使用時，則甲方不負責任何賠償責任，其租金甲方按乙方所租用實際時間計算退回乙方。

　　(四) 如因臺風(大風)、地震等不可抗力造成乙方不能使用廣告牌，甲方不承擔任何責任。

　　第五條 租賃期滿：

　　租賃期滿后，本合同即終止，乙方對此廣告位在同等條件下享有優先租賃權。如乙方續租，須提前兩個月向甲方提出申請。

　　第六條 違約責任：

　　雙方簽訂合同必須信守，任何一方違反本合同的規定，違約方需按當年度租金的20%作為違約金支付給守約方。

　　第七條 其他：

　　1、本合同未盡事宜由雙方共同協商解決，并簽訂補充合同，補充合同與本合同不一致的，以補充合同為準，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力。甲乙雙方簽字、蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

廣告牌承攬熱門合同 篇17

　　甲方：________________________(以下簡稱甲方)

　　乙方：________________________ (以下簡稱乙方)

　　根據《民法典》的有關細則規定，甲方委托乙方包工加工廣告牌鋼版面結構主體制作。結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同尊信執守：

　　一、項目名稱

　　1、項目名稱：①廣告字牌制作及安裝。

　　2、項目范圍：________________________;

　　3、實施地點距公路邊____米;

　　二、工程內容

　　1、依據甲方確認的工程做法及選材標準詳見清單，甲方委托乙方在甲方指定地點安裝一塊戶外廣告牌。

　　2、甲方負責提供內容及噴繪布面。乙方負責現場制作，組裝、安裝。

　　三、工程期及進度要求

　　1、制作周期為___天(___年___月___日—___年___月___日)。

　　2、乙方一次安裝完畢，乙方保證廣告牌安裝質量，制作完成后，甲方進行現場驗收。

　　3、施工期間現場安全責任由乙方承擔，廣告牌安裝完成后_______年內，如果廣告牌如果由于質量問題，出現倒塌、傾斜等，乙方承擔由此造

　　成的一切損失。

　　四、承包方式及造價(詳情清單、結構圖)

　　總造價：_________元整(___元) 乙方銀行賬戶信息：

　　開戶名：_______________開戶行：_________帳 號：___

　　五、工程款支付、結算方式

　　合同簽訂一日內，甲方支付乙方壹萬元(___元)預付款，甲方驗收合格后，支付該次精細化廣告牌制作款余款_______元(_______元)給乙方，乙方向甲方開具等額發票。

　　六、違約責任

　　如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決。若協商不成時，由該 工程承所在地人民法院裁決。

　　七、附件

　　1、合同未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議作為合同附件共同遵守。

　　2、本合同一式兩份，具有同守效力。甲、乙雙方各執一份。

　　甲方： (蓋章)乙方： (蓋章)

　　代表人簽字： 代表人簽字

　　年月 日 年月 日

廣告牌承攬熱門合同 篇18

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方廣告牌位一事，達成如下協議。

　　一、 廣告發布內容：

　　二、 廣告發布地點：

　　三、 廣告牌位使用期限為兩年。 年 月 日至 年 月 日止。

　　四、 廣告牌位面積： 平方米。

　　五、 廣告租金每年 元，兩年合計 元。

　　六、 付款方式：現金支付，廣告牌位使用之日起一次付清一年租金 元， 第二年租金提前當年時間兩個月付清，否則按自動放棄由甲方處理。

　　七、 其它事項。

　　乙方提供噴繪畫面內容，由甲方負責安裝，負責協調工商市政。其它事項都由乙方負責。

　　此合同一式兩份，各執一份。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

廣告牌承攬熱門合同 篇19

　　甲方：______縣委宣傳部

　　乙方：______市金創意廣告有限公司

　　簽訂日期： 年 月 日

　　經甲乙雙方協商同意，就甲方租用乙方廣告立柱南側一事達成如下協議。

　　一、廣告位坐落地點：京福高速公路______段，減河北岸立柱廣告牌南側一面。

　　二、廣告位尺寸： 米× 米

　　三、廣告位租用期限及費用

　　廣告位租用期限為壹年，即 年 月 日到 年 月 日租賃費 元，計 元整。

　　四、付款方式：簽定合同后應付廣告位租賃費的全額，逾期付款，乙方有權拆除畫面。

　　五、甲方負責噴繪畫面及安裝，如發現問題與乙方無關。

　　六、甲乙雙方必須根據《中華人民共和國廣告法》等有關法規簽訂本合同。

　　七、甲方必須向乙方出具發布廣告的全部證件、內容和圖片，不準有虛假。

　　八、甲方應按合同規定的時間交納廣告位租賃費，逾期付款應按廣告費的總值賠償乙方5%(按日計算)。

　　九、合同生效后，甲方需要改換或停止發布，應在制作前五天通知乙方，并征得乙方同意。

　　十、甲乙雙方必須嚴格履行合同中的各項規定，如有一方違約，另一方有權依法向工商行政管理部門申請仲裁或向人民法院起訴。

　　十一、本合同一式三份，甲乙雙方簽字、蓋章后生效。

　　甲方：(簽字/蓋章)

　　乙方：(簽字/蓋章)

廣告牌承攬熱門合同 篇20

　　發包方：司(以下簡稱甲方) 住所地：

　　法人代表：陳件根

　　承包方： (以下簡稱乙方) 住所地：

　　身份證號碼：

　　根據《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規，本著互惠互利相互合作的原則，經甲、乙雙方友好協商，現就甲方廣告牌承做業務，以發包承攬給乙方，現就相關事宜，簽訂本協議：

　　一、履約保證金

　　合同簽訂時乙方須繳納履約保證金 元。

　　二、承攬經營范圍

　　見彩圖及制作清單，乙方現場制作包安裝。

　　三、承攬結算方式

　　1、結算價款：廣告牌制作費4300元。

　　2、制作完工驗收合格后，按甲方規定給予付款。

　　四、雙方的權利和義務

　　1、乙方必須服從甲方的管理，遵守甲方的各項規章制度，維護甲方的企業形象和服務品質。

　　2、乙方應依據國家相關法律法規，做到安全施工，文明經營，并承擔經營過程中所發生的一切安全事故民事賠償責任，甲方不承擔任何責任。

　　五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，未盡事宜協商解決。本合同經雙方簽字蓋章生效。

　　甲方代表簽字(蓋章)：

　　乙方代表簽字(蓋章)：

　　年月日：

廣告牌承攬熱門合同 篇21

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　_________廣告公司(以下簡稱甲方)與廣告牌安置之建筑物業主或有權管理者_________公司(以下簡稱乙方)，就乙方建筑物屋頂設置廣告牌事宜訂定契約如下：

　　1.廣告牌設置地點：規定于乙方建筑物屋頂前側(靠近_________)，面積_________平方米。廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置，其重量及結構須以不影響本建筑物的安全為原則。

　　2.甲方須支付乙方廣告設置費，每年_________元整，并以下列方式支付

　　.本合同成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。

　　.廣告牌設置完成之日，即_______年______月______日(廣告牌設置完成日)，支付余額_________元整。

　　.自第二年始，應于該年1月15日之前付清該年年設置費的金額。

　　3.有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除后建筑物設置部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。

　　4.若有下列情形時，乙方有權解除本合同，并要求甲方立即撤除廣告牌

　　.未按本合同的約定支付設置費;

　　.廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;

　　.甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。

　　5.按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若于甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。

　　如甲方不按本合同的約定撤除廣告牌，則乙方有權自行拆除廣告牌，由此產生的一切拆除費用由甲方負擔。

　　6.甲方必須保證其有權發布該廣告并已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。

　　乙方必須保證其有權簽定本合同，如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用并賠償甲方的損失。

　　7.本合同有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。

　　本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽蓋章后生效

　　甲方(蓋章)：_________

　　代表人(簽)：_______

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

　　乙方(蓋章)：_________

　　代表人(簽)：_______

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

廣告牌承攬熱門合同 篇22

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，為保護雙方合法權益，結合本合同施工的特點，雙方在平等，自愿協商一致的基礎上，就甲方的工程所有廣告牌拆除有關事宜，達成如下合同：

　　一、 拆除地址：神龍北路改擴翻三標項目部。

　　二、 拆除范圍：與該設施有關的所有牌面、支架及其它相關設施設備的拆除及清理外運等相關工作。

　　三、 承包價格 每平方米按35元計算。(包含拆除、清理及外運)。

　　四、 結賬方式

　　完工后立即付款。

　　五、 拆除要求

　　1、 乙方自備拆除工具設備(除電，水)，包施工安全、質量、 包工期。

　　2、 乙方拆除所回收物件交于原廣告牌老板。

　　3、 清理現場。

　　六、 安全問題 乙方在操作過程中及所在工地中發生任何事故甲方概不負責。

　　七：甲方義務

　　1、 給乙方提供辦理拆除手續時必要的資料。

　　2、 協助乙方做好現場維護時涉及到的用戶思想工作的協調。 3、 給乙方提供拆除施工時的臨時用水，用電。

　　七、此協議一式兩份，雙方各執一份簽字后立即生效，本合同在履行中如發生爭議，甲乙雙方協商未達成一致的，任何一方均可向衡陽市仲裁委員會申請仲裁也可以向管轄內的人民法院起訴。

　　甲方 ：___________

　　乙方： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

廣告牌承攬熱門合同 篇23

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》及其他法律、法規之規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，甲乙雙方就本廣告位的租賃達成如下協議：

　　第一條 廣告位基本情況：

　　1、廣告位位置：

　　2、廣告牌規格：

　　3、廣告畫面：

　　第二條 租賃期限：

　　該廣告位租賃期限為

　　第三條 合同總額和付款方式：

　　1、 廣告牌發布費總金額共計人民幣：

　　2、 上述費用包括甲方對該廣告的制作、安裝、維護，維護期為________年。

　　3、 廣告發布費支付時間和支付方式：合同簽訂之前乙方支付元預付款，廣告發布后三天內付清余款。

　　第四條 雙方責權：

　　(一) 甲方責任：

　　1、甲方應遵守廣告制作的有關規定，一切制作費用都由甲方自行承擔。

　　2、租期內畫面出現撕扯、脫落，甲方應無償給予更換。

　　3、甲方必須在雙方約定的時間____日內發布廣告，否則每逾期一天甲方收取乙方100 元 (壹佰元整)作為滯納金;逾期一個月未完工，則甲方有權取消合同。

　　(二) 乙方責任：

　　1、乙方須及時提供甲方所需的文件資料，否則因此引發的一切責任甲方概不負責。

　　2、乙方有權決定廣告發布內容，但必須保證其真實性、合法性。

　　3、乙方須及時向甲方繳交廣告發布租金。

　　(三) 租用期內，甲、乙雙方不能無故終止合同，但如因市政或____市規劃要求等原因導致乙方廣告位不能使用時，則雙方不負責任何賠償責任，其租金甲方按乙方所租用實際時間計算。如果雙方同意移址重建，另簽補充合同。

　　(四) 如因臺風、地震等不可抗絕的自然災害造成雙方不能履行合約的，雙方免責。

　　第五條 租賃期滿：

　　租賃期滿后，本合同即終止，乙方對此廣告位在同等條件下享有優先租賃權。如乙方續租，須提前兩個月書面向甲方提出申請。

　　第六條 違約責任：

　　雙方簽訂合同必須信守，任何一方違反本合同的規定，違約方需按當年度租金的30%作為違約金支付給守約方。

　　第七條 其他：

　　1、本合同未盡事宜由雙方共同協商解決，并簽訂補充合同，補充合同與本合同不一致的，以補充合同為準，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力。甲乙雙方簽字、蓋章后生效。

　　甲 方(章)： 乙 方(章)：

　　簽 字： 簽 字：

　　____日 期：____日 期

廣告牌承攬熱門合同 篇24

　　甲方：

　　乙方：

　　簽訂日期：

　　______年____月____日

　　經甲乙雙方協商同意，就乙方租賃經營甲方地塊外墻兩個戶外廣告牌一事達成如下協議。

　　一、廣告位基本情況：

　　1、廣告位坐落地點：天元區株洲蘆淞大橋西端

　　2、廣告位尺寸：

　　3、廣告牌制作材料：鋼骨架、面貼鍍鋅鐵皮、廣告燈

　　二、廣告位租用期限及費用：

　　1、廣告位租用期限為年，即______年____月____日到______年____月____日租賃費為每月每平方米30元，計元整。上述費用包括甲方對該廣告的城管報批、年度資源費、維護、維修等。

　　2、廣告位電費：電費標準：每度元，每季度底根據電表繳納甲方。

　　三、付款方式：簽定合同后應付廣告位租賃費的20%作為定金，合同簽訂后現有廣告牌竣工7日內應付廣告位租賃費的50%，合同簽訂5個月內支付全部租賃費。逾期付款，甲方有權拆除乙方畫面。

　　四、首次噴繪畫面及安裝由甲方負責。此后由乙方負責噴繪畫面及安裝，乙方負責其畫面及安裝如出現任何安全問題與甲方無關。

　　五、甲乙雙方必須根據《中華人民共和國廣告法》等有關法規簽訂本合同。

　　六、乙方必須向甲方出具發布廣告的全部證件、內容和圖片，不準有虛假。

　　七、乙方應按合同規定的時間交納廣告位租賃費，逾期付款應按廣告費的總值賠償甲方0.3%。

　　八、合同生效后，乙方需要改換或停止發布，應在制作前五天通知甲方，并征得乙方同意。

　　九、甲乙雙方必須嚴格履行合同中的各項規定，如有一方違約，另一方有權依法向工商行政管理部門申請仲裁或向人民法院起訴。

　　十、本合同一式三份，甲乙雙方簽字、蓋章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

廣告牌承攬熱門合同 篇25

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，為保護雙方的合法權益，結合本合同施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的廣告牌拆除工程這有關事宜，達成如下合同：

　　1、 工程概況

　　工程名稱：廣告牌拆除工程

　　2、工程拆除范圍、承包方式

　　乙方對本拆除工程實行乙方自備拆除用工具設備、包施工安全、包拆除質量、嚴格按照拆除施工期完工。

　　3、拆除施工任務完成后驗收合格的標準：拆除范圍內的所有設施、設備等全部拆除并全部清理外運，場地平整且無建筑垃圾無設施設備無雜物等;

　　4、拆除施工的工期要求

　　按照甲方要求施工之日起______個日歷內，按約定完成拆除范圍內的所有拆除任務。

　　5、拆除的所有廢舊鋼鐵及附屬物，交乙方處理。

　　6、工程價格及付款方式

　　本工程總價格為________元(小寫______元)

　　本工程完工后1個日歷日內甲方付給乙方全部工程款。

　　注：由于工程地點施工高度及難度不同，工程單項價格可由甲乙雙方協商最終決定。

　　7、甲方義務

　　(1) 協助乙方做好現場維護時所涉及到的鄰里關系等的協調;

　　(2) 給乙方提供拆除施工時的臨時用水用電;

　　(3) 甲方需安排工作人員協助乙方完成拆除工作。

　　8、乙方義務

　　(1) 保質按期完成所有的拆除施工任務;

　　(2) 拆除施工過程中乙方必須接受甲方對安全生產、拆除進度等的全面監督檢查。

　　(3) 乙方在拆除施工過程中應嚴格執行以上承諾的所有內容并自行承擔可能發生的事故責任。

　　9、拆除任務完成經甲方檢查驗收后，雙方形成書面的確認單并辦理完其他約定的手續后，拆除施工同自動解除。

　　10、乙方必須自己處理好安全工作，在工地上須佩帶安全帽，高處施工者須系好安全帶，每個工人必須購買安全保險，凡工地工人發生安全事故與甲方無任何責任。

　　11、本合同一式二份，甲方、乙方雙方各執一份。具有同等的法律效力。

　　12、本合同自雙方答案蓋章之日起生效。

　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

　　年 月 日 年 月 日

廣告牌承攬熱門合同 篇26

　　甲方(簽字)：_________

　　代表人(簽字)：_______

　　廣告牌設置地點：規定于乙方建筑物屋頂前側(靠近_________)，面積_________平方米。

　　廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置，其重量及結構須以不影響本建筑物的安全為原則。

　　2.甲方須支付乙方廣告設置費，每年_________元整，并以下列方式支付

　　a.本合同成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。

　　b.廣告牌設置完成之日，即_______年______月______日(廣告牌設置完成日)，支付余額_________元整。

　　c.自第二年始，應于該年1月15日之前付清該年年設置費的金額。

　　3.有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除后建筑物設置部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。

　　4.若有下列情形時，乙方有權解除本合同，并要求甲方立即撤除廣告牌

　　a.未按本合同的約定支付設置費;

　　b.廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;

　　c.甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。

　　5.按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若于甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。

　　如甲方不按本合同的約定撤除廣告牌，則乙方有權自行拆除廣告牌，由此產生的一切拆除費用由甲方負擔。

　　6.甲方必須保證其有權發布該廣告并已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。

　　乙方必須保證其有權簽定本合同，如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用并賠償甲方的損失。

　　7.本合同有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。

　　本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章后生效

　　甲方(蓋章)：_________

　　代表人(簽字)：_______

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

　　乙方(蓋章)：_________

　　代表人(簽字)：_______

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________