某集團和某公司的執(zhí)行和解協(xié)議書（精選3篇）

某集團和某公司的執(zhí)行和解協(xié)議書 篇1

　　執(zhí)行和解協(xié)議書

　　執(zhí)行申請人：浙江某集團股份有限公司（以下簡稱甲方）

　　法定代表人：黃某

　　住所地：象山縣丹東街道金聲路某號

　　被申請人： 某建材有限公司（以下簡稱乙方）

　　法定代表人：余某

　　住所地：奉化市錦屏街道南山北路某號

　　甲方訴乙方建設工程合同糾紛一案，業(yè)經(jīng)浙江省奉化市人民法院于20__年1月24日作出(20某)甬奉民一初字第某25號民事判決書，判決如下：一、被告某建材有限公司于本院判決生效后十日內(nèi)支付給原告浙江某集團股份有限公司建筑工程款（包括水電安裝款）6某599.5某元，并支付自20__年1月起按所欠款項為基數(shù)按2%月利息計算至本判決確定履行日止的相應利息損失。二、駁回原告浙江某集團股份有限公司的其余訴訟請求。三、駁回反訴原告某建材有限公司的反訴訴訟請求。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付延遲履行期間的債務利息。案件本訴受理費17254元、反訴受理費某7某元，合計18某27元，由原告江某集團股份有限公司8540元負擔，被告某建材有限公司9787元負擔。因乙方未履行生效判決書確定的義務，甲方于X年X月XX日向浙江省奉化市人民法院申請強制執(zhí)行。現(xiàn)在浙江省奉化市人民法院的主待下，雙方當事人達成如下執(zhí)行和解協(xié)議：

　　一、判決書所確定的乙方應支付甲方的執(zhí)行款總額為人民幣     元（大寫：                    ），乙方對判決書確定的該給付款項義務不持異議。

　　二、為提高本案執(zhí)行效率，甲、乙雙方約定：

　　1、乙方名下所有的位于                                  處的廠房由甲方租用，乙方應于本協(xié)議簽訂、生效次日起15個工作日內(nèi)撤出該廠房。

　　2、第1條所稱“廠房”面積為        ，土地使用證字號為              ，房權(quán)證字號為            。

　　某、甲方租用該廠房的費用按照人民幣     （大寫：      整）元/月進行計算。水、電費等甲方生產(chǎn)經(jīng)營的其他合理費用另行結(jié)算。未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行調(diào)整費用標準。

　　4、甲方有權(quán)根據(jù)實際需要對該廠房進行改裝，但不得改變廠房承重結(jié)構(gòu)。

　　5、甲方有權(quán)將該廠房轉(zhuǎn)租第三人，但應提前7個工作日書面通知乙方。轉(zhuǎn)租的租金由甲方收取，乙方不得干涉甲方收取租金或者擾亂次承租人正常使用該廠房。

　　6、甲方應向乙方支付的廠房租用費從本協(xié)議第一條確認的執(zhí)行款中抵扣，直至執(zhí)行款結(jié)清。雙方每季度最后五個工作日內(nèi)對已支付租用費及執(zhí)行款余額進行一次書面確認。

　　7、乙方保證在本執(zhí)行和解協(xié)議履行期間不對該廠房設定抵押或其他任何形式的權(quán)利負擔。

　　8、本執(zhí)行和解協(xié)議履行期間，若該廠房被人民法院等任何行政、司法機關(guān)依法查封或強制拍賣，本協(xié)議即失效，甲方可書面通知乙方向甲方結(jié)清執(zhí)行款余額，并賠償由此給甲方或者次承租人造成的一切經(jīng)濟損失。乙方應自收到該通知5個工作日內(nèi)付清執(zhí)行款余額。

　　9、本執(zhí)行和解協(xié)議履行期間，廠房墻面結(jié)構(gòu)或基礎(chǔ)設施發(fā)生損壞，乙方應于15個工作日內(nèi)進行修繕，費用由乙方承擔，若甲方對該損壞有過錯的，甲方也應承擔相應部分修繕費用。

　　某、本執(zhí)行和解協(xié)議履行期間，乙方應對該廠房投保財產(chǎn)綜合險，費用由甲方承擔；發(fā)生保險事故時，乙方應及時全力進行索賠，甲方應積極予以配合。

　　11、本案執(zhí)行款作為廠房租用費全部用盡時：

　　（1）甲方有權(quán)書面通知乙方終止租用，并應在15個工作日內(nèi)撤出該廠房，將廠房交還于乙方；

　　（2）若甲方繼續(xù)租用，應于某個工作日內(nèi)書面通知乙方該意向，乙方應自收到通知某個工作日內(nèi)與甲方另行簽訂廠房租賃合同；

　　（某）甲方對該廠房有優(yōu)先承租權(quán)，未經(jīng)甲方書面確認放棄優(yōu)先承租權(quán)，乙方不得擅自將該廠房出租給其他第三人。

　　12、其他：

　　三、違約責任

　　任何一方違約，均應向守約方支付本協(xié)議第一條所確認的執(zhí)行款總額的某%違約金，并向守約方賠償由此造成的一切經(jīng)濟損失。

　　四、本協(xié)議書一式五份，自簽字、蓋章時生效。甲方、乙方各執(zhí)二份，交人民法院一份。

　　甲方（蓋章）：                             乙方（蓋章）：

　　法定代表人（簽字）：                         法定代表人（簽字）：

　　時間：                                    時間：            

某集團和某公司的執(zhí)行和解協(xié)議書 篇2

　　合同編號____

　　出租方：_   貨運公司

　　承租方：_    建筑公司施工三隊

　　一、出租方根據(jù)承租方需要，同意將四噸載重量解放牌汽車租給承租方使用，經(jīng)雙方協(xié)商訂立如下條款。

　　二、承租方租用的汽車只限于工地運砂子、水泥、磚、木料和預制板用。承租方只有調(diào)度權(quán)，行車安全、技術(shù)操作由出租方司機負責。

　　三、承租方要負責對所租車輛進行維護保養(yǎng)，在退租時如給車輛設備造成損壞，承租方應負責修復原狀或賠償，修復期照收租費。因出租方所派司機駕駛不當造成損壞的由出租方自負，如果致使承租方不能按合同規(guī)定正常使用租賃車輛，承租方不但不給付出租方不能使用期間的租費，而且出租方每天還要償付承租方元錢的違約金。

　　四、租用期定為一年，自 年月日起至 年月日止，承租方如果繼續(xù)使用或停用應在5日前向出租方提出協(xié)商，否則按合同規(guī)定照收租費或按合同期限將車調(diào)回。

　　五、租金每月為元，從合同生效日起計，每月結(jié)算一次，按月租用，不足一個月按一個月收費。

　　六、所用燃料由承租方負責。

　　七、違約責任。出租方不得擅自將車調(diào)回，否則將按租金的雙倍索賠承租方。承租方必須按合同規(guī)定的時間和租金付款，否則，每逾期一天，加罰一天的租金。

　　八、其它未盡事項，由雙方協(xié)商，另訂附件。

　　九、本合同一式份，雙方各執(zhí)正本一份，副本送有關(guān)管理機關(guān)備案。

　　出租方：(蓋章)　承租方：(蓋章)

　　法定代表人簽字：　法定代表人簽字：

某集團和某公司的執(zhí)行和解協(xié)議書 篇3

　　發(fā)包方(甲方)：x醫(yī)科大學

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律，法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本設備具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　第一條設備概況

　　1.1設備名稱：

　　1.2設備地點：x醫(yī)科大學

　　1.3承包方式：乙方包工包料

　　1.4工期：本設備自簽訂合同起年月日前竣工。

　　1.5設備質(zhì)量：合格。

　　1.6合同價款(人民幣)：大寫(￥)

　　第二條甲方工作

　　2.1開工前3天，向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。

　　2.2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對設備質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。涉及經(jīng)濟簽證的，需按照安徽醫(yī)科大學有關(guān)規(guī)定要求辦理審批手續(xù)。

　　2.3如確定需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應審批手續(xù)。

　　第三條乙方職責：

　　3.1設備質(zhì)量方面：乙方應加強施工中的質(zhì)量控制措施和管理，確保設備質(zhì)量達到合格等級。

　　3.2勞動安全方面：乙方應加強施工現(xiàn)場人員的勞動管理和勞動教育，注意勞動安全，做好施工現(xiàn)場防火、防盜、防觸電等工作，不得隨意破壞施工現(xiàn)場的安全圍護設施，如發(fā)生工傷事故或意外事故，均由乙方自行負責。同時乙方施工人員必須服從和遵守甲方管理的有關(guān)規(guī)定及規(guī)章制度。

　　3.3文明施工方面：材料堆放及現(xiàn)場施工應服從甲方管理，做到材料堆放整齊、規(guī)范，施工現(xiàn)場保證工完場地清;保持施工現(xiàn)場整潔、通暢。施工現(xiàn)場嚴禁打架、斗毆，工作前嚴禁喝酒，對違反責任者將從重處罰，所處罰金將直接從設備款中扣除。

　　3.4成品保護方面：乙方應加強成品保護工作，既要防止成品被別人破壞，又要防止破壞別人的成品。屬乙方自己的成品，破壞后由乙方自行負責;乙方破壞其他人的成品，損失由乙方承擔，損失費用從設備款中扣除。

　　3.5負責保護周圍建筑物及裝修、設備管線、綠地等不受損壞，否則應承擔相應費用。

　　3.6配合有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理與清運等工作，并承擔費用。

　　3.7保險和設備施工期間所發(fā)生傷亡等一切事故，均由乙方承擔，所發(fā)生的一切費用均由乙方全部支付。

　　3.6指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　第四條工期約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　第五條設備質(zhì)量及驗收標準

　　5.1本設備以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾設備施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝設備質(zhì)量檢驗評定同意標準》(GBJ300-88)等國家指定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。

　　5.2本設備質(zhì)量達到國家質(zhì)量評定合格標準。

　　5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽設備和中間設備的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽設備和中間設備驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　5.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　5.5設備竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。

　　第六條設備款結(jié)算

　　6.1雙方商定本合同價款采用第(2)種;

　　(1)固定價格。

　　(2)中標價(含投標風險)+經(jīng)濟簽證。變更部分按實際發(fā)生的設備量決算。涉及經(jīng)濟簽證的，需按照安徽醫(yī)科大學有關(guān)規(guī)定要求辦理審批手續(xù)。

　　(3)可調(diào)價格;按照國家有關(guān)設備計價規(guī)定計算造價，按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。

　　6.2設備結(jié)算采用定額：20x年《全國統(tǒng)一建筑設備基礎(chǔ)定額安徽省綜合估價表合肥地區(qū)綜合價目表》(第二版)、1999年《安徽省裝飾設備綜合估價表合肥地區(qū)價目表》、《全國統(tǒng)一安裝設備預算定額20x安徽省估價表》。材料價格采用年月份合肥市建設設備市場價格信息。

　　6.3取費標準：按四類取費。

　　第七條質(zhì)量保證期

　　本項設備質(zhì)保期1年。質(zhì)保期內(nèi)，設備因自然力等主客觀因素出現(xiàn)松動、脫落等現(xiàn)象，乙方需在2日內(nèi)到場免費維修。

　　第八條付款方式

　　8.1設備驗收合格后，向中標人支付至合同價70%的合同金額;

　　8..2經(jīng)安徽醫(yī)科大學審計部門審計并出具結(jié)算報告后支付至決算價的95%，同時退還履約保證金(無息)。

　　8.2結(jié)算價的5%留取設備質(zhì)量保證金，待質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題，招標人退還該設備質(zhì)量保證金(無息)。

　　第九條材料供應約定

　　9.1乙方采購的材料，應為符合本項目要求、并符合國家相關(guān)標準的合格產(chǎn)品。

　　9.2凡乙方采購的材料，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對設備造成的損失全部由乙方承擔。

　　第十條安全生產(chǎn)和防火約定

　　10.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規(guī)范。

　　10.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝設備安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

　　第十一條違約責任

　　11.1由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方5%元違約金。

　　11.2乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和設備成品，如造成損失，應照價賠償。

　　11.3甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原來建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。

　　11.4未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)乙方負責并承擔損失。

　　11.5未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　　11.6因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知另一方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

　　第十二條爭議或糾紛處理

　　12.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響設備進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。

　　12.2合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓�部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第(2)種方式解決。

　　(1)提交合肥地區(qū)經(jīng)濟仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向建設設備所在地人民法院起訴。

　　第十三條其它約定

　　13.1在本次施工中乙方要時刻注意施工安全，同時盡量避免在校園內(nèi)產(chǎn)生很大的噪聲，以免影響學生的正常學習和人身安全。

　　13.2乙方嚴格按程序施工，每道程序必須經(jīng)甲方驗收合格后再施工下一道程序，從而確保設備質(zhì)量。

　　13.3在施工中，本設備如有變更部分甲方應及時通知乙方，并給予辦理經(jīng)濟簽證。

　　13.4如因甲方未及時通知造成已完設備量返工，甲方因承擔乙方經(jīng)濟損失。

　　第十四條其它未盡事宜，雙方本著平等地、自愿、公平、誠實、信用的原則，協(xié)商解決。

　　第十五條招投標文件是合同不可分割的重要組成部分，凡合同未明確的內(nèi)容一律以本項目招標文件為準。

　　第十六條本協(xié)議一式陸份，甲方四份，乙方二份。

　　發(fā)包方：x醫(yī)科大學(蓋章)承包方：(蓋章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：