居間協議合同（通用5篇）
居間協議合同 篇1
原告：_________________，住址：_________________聯系電話：_________________;電郵：_________________
被告：__________________有限公司、地址：_________________法定代表人：_________________電郵：_________________
電話：_________________傳真：_________________
訴訟請求
一、判令被告向原告支付傭金人民幣______________元
二、判令被告向原告支付上述傭金的利息人民幣______________元(按日萬分之二點一計算，從_______________年______________月______________日起暫記至________________年______________月______________日，應計至實際付清之日為止)
三、判令被告承擔原告發生的與本案相關的公證費及翻譯費共計人民幣______________元
四、判令被告承擔本案全部訴訟費用。
事實與理由
被告系一家______________國公司在中國______________的外商獨資企業，主要從事汽車設計業務，______________先生擔任其董事長，______________先生擔任其總經理兼法定代表人，被告及其全資股東的企業網址為。
原告與被告之間存在長期業務合作關系，原告主要在中國境內為被告介紹客戶資源、向客戶獲取項目并提供相關后續服務，被告就此向原告支付相應傭金。具體項目以及應付傭金等相關事宜一般由原告與被告高管______________先生______________先生通過往來電郵及附件確認。______________先生與______________先生使用的電郵均為企業內部郵箱及實名賬戶。
___________________年，原告在中國境內為被告介紹并獲取多個項目，被告應付原告的傭金先后累計達______________萬人民幣。截至________________年______________月______________日，被告向原告確認欠原告傭金共計人民幣______________元，后經原告多次催討，被告僅支付部分款項，仍拖欠人民幣______________元拒不支付。
為此，原告特向貴院起訴，懇請貴院判如所請。
此致
______________市__________區人民法院
具狀人：_________________
簽名：_________________
日期：________________年______________月______________日
居間協議合同 篇2
甲方：_____________________________
乙方：_____________________________
甲方委托乙方為其招攬?項目，甲方承諾向乙方支付報酬。為明確雙方權利義務，經雙方充分協商，訂立合同如下：
一、甲方委托乙方，為其提供、招攬工程業務，雙方其他業務，不受此合同約束。
二、乙方負責為甲方提供信息并聯系，以促成甲方在?工程項目中標。
三、報酬及給付方式：在乙方促成的工程項目全部或部分中標后，甲方承諾將工程項目中標總價款的?%給付乙方作為報酬;給付方式：?項目全部或部分中標后?日內甲方將工程項目中標總價款的_____%一次性支付給乙方。甲方不得以任何理由拒絕或拖延給付。若甲方逾期給付，需另給付乙方應付報酬的___分之___的滯納金。
六、甲方依據相關法律、法規履行與建設方簽訂的建設合同，因此合同與建設方發生任何糾紛與乙方無關。
七、甲方依據相關法律、法規合法經營，因甲方違法、違規等原因造成乙方為其提供、招攬的業務喪失，甲方仍應參照本合同第三條的規定一次性給付乙方報酬。
八、本合同未盡事宜，由雙方協商解決。解決不成的，可向原告住所地或被告住所地人民法院提起訴訟。
甲方：______________乙方：_______________
________________年____________月________日
居間協議合同 篇3
甲方：________________________
法定住址：____________________
法定代表人：__________________
職務：________________________
委托代理人：__________________
身份證號碼：__________________
通訊地址：____________________
郵政編碼：____________________
聯系人：______________________
電話：________________________
電掛：________________________
傳真：________________________
帳號：________________________
電子信箱：____________________
乙方：________________________
法定住址：____________________
法定代表人：__________________
職務：________________________
委托代理人：__________________
身份證號碼：__________________
通訊地址：____________________
郵政編碼：____________________
聯系人：______________________
電話：________________________
電掛：________________________
傳真：________________________
帳號：________________________
電子信箱：____________________
鑒于：
1.甲方因攝制電影(電視劇)缺乏資金，并獲知乙方為依法成立進行融資居間活動的法人單位，擬委托乙方尋找、介紹出資方;而乙方亦獲知了甲方的上述意愿。
2.鑒于甲乙雙方進一步確認：甲方愿意委托乙方為其籌拍的電影(電視劇)《_________》尋找、介紹出資方，乙方愿意接受委托，雙方愿意簽訂正式合同，并嚴格履行，以達到雙方目的。
鑒于此，雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。
第一條 委托事項
1.甲方計劃攝制電影片(電視劇)《_________》(以下簡稱該影片、該劇)，甲方委托乙方為攝制該影片(該劇)所需的全部或部分資金尋找或介紹出資方，乙方接受甲方委托。
2.乙方應盡力為甲方尋找或介紹出資方，并盡可能促成出資方以出借、贊助、投資等合法方式為甲方融資。
第二條 居間人的權利義務
1.乙方在接受甲方的.委托時，應出示營業執照，經紀機構資質證書等合法的經營資格證明。
2.乙方在履行本合同的過程中，可以向第三方表明其為甲方的居間人，并可以向第三方介紹電影片的相關情況，但甲方認為是商業秘密的除外。
3.乙方應認真完成甲方的委托事項，按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會，并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。
4.乙方應向甲方及時、真實地報告有出資意向的第三方的情況。
5.乙方不得故意隱瞞與有出資意向的第三方有關的重要事實或提供虛假情況。若乙方故意隱瞞或提供虛假情況，損害甲方合法權益的，乙方無權要求甲方支付酬金，同時應向甲方承擔賠償責任。
6.乙方在代理甲方的委托事項過程中，因甲方過錯造成其損失時，乙方有權要求甲方承擔賠償責任。
7.乙方不得與第三方惡意串通，損害甲方的利益。若乙方與第三方相互串通給甲方造成損失的，乙方無權要求甲方支付酬金，同時還應與第三方共同承擔賠償責任。
第三條 居間報酬與費用
1.若乙方促成有出資意向的第三方與甲方簽署融資合同，甲方應向乙方支付融資合同約定的出資方出資額的百分之_____作為乙方酬金，此酬金的有關稅款由甲方負擔，居間費用由乙方自行承擔。酬金的支付方式為：現金□;支票□;_______.
除本條規定的酬金外，乙方不得向甲方索取任何形式的酬金。
2.若乙方未能促成第三方與甲方簽署出資合同，乙方無權要求甲方支付酬金，但可以要求甲方支付其從事居間活動所支出的必要費用。所謂必要費用是指：__________________.
第四條 合同的解除
發生下列情形之一，甲方或乙方可以通過書面形式通知對方解除本合同：
1.代理期限屆滿，甲乙雙方不再續簽本合同;
2.甲乙雙方通過書面協議解除本合同;
3.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
4.在委托期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
5.當事人一方遲延履行合同主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
7.______________________________________________________.
在本合同履行過程中，除以上情形，任何一方也可以隨時提出解除本合同，但必須以書面形式通知對方;因解除本合同給對方造成損失的，除不可歸責于本方的原因外，提出解除合同方應賠償對方所遭受的損失。
第五條 違約責任
本合同的任何一方違反本合同的約定給對方造成損失的，都應當賠償另一方因此而遭受的損失，并支付本合同居間報酬的_____%作為違約金。
第六條 聲明及保證
甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第七條 保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。
第八條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用__(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：______________________________________________________.
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任
【范本二】
根據中華人民共和國相關法律法規的規定，本著平等、自愿、誠信、互利的原則，雙方經過友好協商，就甲方委托乙方進行項目融資居間相關事宜，達成本協議，并保證認真遵守及充分履行。
第一條、甲方聲明
1、甲方是依法成立的法人或其他組織，具有簽訂和履行本合同所必須的民事權利能力和行為能力，能獨立承擔民事責任。
2、甲方在本合同項下的全部意思表示是真實的。
3、甲方提供的與本協議有關的一切文件、資質、報表及陳述均是合法、真實、準確完整的。
第二條、乙方聲明
1、乙方具有簽訂和履行本合同所必須的民事權利能力和行為能力，能獨立承擔民事責任。
2、乙方在本合同項下的全部意思表示是真實的。
第三條、委托事項
甲方欲為 項目的建設及開發募集資金，募集資金的目標為人民幣 萬元(以投資款項實際到達甲方賬戶為準)。為了順利實施此計劃，現委托乙方：
在委托期限內，乙方為甲方介紹引進投資方，協助甲方與投資方進行斡旋和談判，并盡力促成甲方與投資方簽定投資合同。
第四條、委托期限
自本協議簽訂之日起六個月內為委托期限。超過以上期限沒有完成融資目標則本協議自動解除。若仍需要融資居間服務的，雙方另行簽訂居間合同或以書面形式將本合同委托期限延長。
第五條、甲方權利義務
1、積極配合乙方，為乙方的居間活動提供必要的協助與配合。
2、依據乙方要求，提供相關資料文件。
3、對乙方及投資方提供的一切文件資料予以保密。
4、不得在委托期限內及期限屆滿后六個月內與乙方介紹的他方進行私下交易。
5、甲方有權要求乙方及時匯報居間進展，并全程派員參與與投資方進行斡旋和談判。
第六條、乙方權利義務
1、應盡力完成甲方的委托事項，按照甲方提出的條件與投資方充分溝通，將處理情況及時向甲方如實匯報，為甲方提供聯絡、協助、撮合等服務，并盡力促成甲方與投資方達成合作協議。
2、應保證為甲方提供的資料已經事先核實。
3、不得提供虛假信息、隱瞞重要事實或與他人惡意串通，損害甲方利益。
4、對甲方及投資方提供的一切文件資料予以保密。
5、對甲方及投資方的商業秘密等秘密予以保密。
6、依照甲方要求完成居間委托任務，可要求甲方依據協議約定支付傭金。
第七條、委托事項的終止
“終止委托事項”是指完成本合同第三條所列全部委托融資事項后終止雙方合作。乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供聯絡、協助、撮合等服務的，甲方與投資方簽訂正式投資合同但投資方資金未到達甲方賬戶，視為委托事項未完成。
第八條、費用與傭金
1、傭金
傭金是指乙方完成委托事項后應得的報酬。
乙方完成融資事項的，甲方按照投資方的投資款到達甲方賬戶實際數額的 %向乙方支付傭金。
傭金的支付時間和方式： 投資款到達甲方賬戶的當日即須支付。以銀行轉賬方式支付到乙方賬戶。
第九條、解除條件
雙方可以以書面形式協商解除本協議。
第十條、違約責任
1、本協議簽訂后，甲、乙雙方中任何一方擅自解除的，應當向守約方支付違約金人民幣 200 000 元。
2、在本協議約定期限內，甲方與目標投資方私下簽約的，乙方仍有權要求取得約定傭金，并主張傭金 5 %的違約金。
3、甲方未如約支付傭金的，每逾期一日，乙方可依據傭金 1 %的標準收取違約金。
第十一條、其他
1、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。經雙方簽章后生效。
2、合同一經生效，即對雙方具有法律約束力。雙方經協商一致可以對合同內容進行變更或對未盡事項做出補充規定。變更或補充規定應當采取書面形式，與本合同具有同等效力。
3、本協議項下發生的爭議，由甲、乙雙方當事人友好協商解決;協商不成的，可依法向長沙市人民法院起訴。
甲方： 法定代表人：
地址：
乙方(居間方)：
日期： 20xx年xx月xx日
居間協議合同 篇4
根據_____第二十三章居間合同協議書第四百二十四、第四百二十六條規定，經委托方和居間方當事人協商一致，本著誠實信用、互惠互利的原則，雙方訂立以下合同條款，共同遵守并執行。
委托方：______________________________
居間方：______________________________
工程名稱：____________________________
工程地點：____________________________
第一條：事項確認
委托方確認是經居間方介紹才獲得該工程項目信息，并確認居間方為委托方與礦主方龍里縣XX公司簽訂該項目施工合同的居間人。
第二條：委托方責任
1、具有完全民事行為能力和支付居間費的人，具有能夠承擔該工程項目的施工能力。
2、能與居間人簽訂該工程項目的居間協議，誠實信用履行該工程項目的居間協議。
第三條：居間方責任
1、給委托方提供準確工程信息及工程項目地址。
2、自行承擔該工程項目活動期間的一切費用和自身的安全責任，直至委托方與礦主方龍里縣XX公司簽訂該工程項目的承建施工合同。
3、在施工期間，居間方應積極配合委托方處理，施工事務時，以及施工過程中委托方和礦主方的協調工作。
第四條：委托方與礦主方龍里縣
巨潮礦產品有限公司簽訂該工程項目施工合同之日起，居間人的居間活動結束，此工程項目居間合同協議書雙方簽字生效，雙方不得任何理由反悔。
1、委托方與建設方簽訂該工程項目：重晶石開采，石方、土方的開挖。
2、委托方重晶石石方每立方，土方硅礦。
第五條：付款方式
1、委托方按每月進度款足額支付居間費給居間方。
2、委托方得到建設方的進度款時，在三個工作日內向居間方支付居間費。
3、該工程完工之后，委托方得到建設方支付的結算款后，三個工作日內一次性付清居間費，不得任何理由拖欠余款。
第六條：如委托人不按時支付居間費，居間人可憑此合同向人民法院起訴，_____或申請支付令。按工程并且要委托方與建設簽訂的工程項目總量計算，居間人所得的居間費，另外加收5%的延遲費用。本合同支付完畢后此協議自然失效。
委托人：___________________居間人：___________________
身份證：___________________身份證：___________________
電?話：_____________________電?話：____________________
__________________年________________月_______________日
居間協議合同 篇5
甲方(委托人)：
聯系地址：
乙方(居間人)：
聯系地址：
聯系電話：
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與 簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、 乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的謹慎和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
3、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料，并保證提供的資料真實有效;甲方負責和建設單位進行合同談判。
2、 如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、 如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為工程合同金額(剔除建設單位直供材料價格，指定材料價格及指定專業分包造價)的 %作為酬金。
2、居間成功后，在甲方每次收到建設單位撥付工程款后3個工作日內，按建設單位撥款同等比例進行計算支付乙方居間費。當整個工程項目安裝并調試完畢，通過項目驗收階段后即可支付乙方全部的居間費用(原按質保金支付比例的部分甲方不予扣留)。
3、甲方以轉帳的方式支付到乙方指定賬戶。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：(蓋章)： 乙方(蓋章)： 法定代表人或委托代理人：
合同簽訂地：
合同簽訂日：