門窗框包工包料制作安裝合同（精選3篇）

門窗框包工包料制作安裝合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將工程承包給乙方，結合本工程具體情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特簽訂本合同，以共同信守和履行。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、承包范圍及方式：包工包料，制作安裝。

　　四、施工日期：

　　自 年 月 日至 年 月 日止，共計 天。若出現(xiàn)停電或氣候原因影響施工，工期可做相應順延。

　　五、工程價款：

　　本工程實行固定單價 元/平方米，工程量 平方米，總造價約 元。

　　工程交工時，以實際發(fā)生并雙方測量認可的工程量結算。

　　六、付款方式：

　　乙方進場甲方付工程款;

　　門窗框安裝完甲方付工程價款的;

　　工程完工甲方付工程款。

　　七、質(zhì)量要求：

　　1、材料要求：

　　2、安裝要求：按國家和行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量評定標準、施工技術驗收規(guī)范、甲方提供的施工圖標準。甲方對乙方產(chǎn)品的加工及施工過程進行檢查監(jiān)督，乙方必須予以配合。

　　八、工期保修：

　　該工程的保修期為壹年，保修期從竣工綜合驗收合格并取得驗收合格證之次日算起。

　　九、甲方權利、義務：

　　1、甲方有對該工程檢查、質(zhì)量認可、工程量確認的權利。

　　2、甲方有對乙方施工現(xiàn)場進行管理的權利。

　　3、甲方有提供乙方施工圖紙并且及時提供設計變更的義務。

　　4、甲方有協(xié)調(diào)乙方與樓體施工隊的工作協(xié)調(diào)的義務。

　　5、甲方有提供給乙方施工電源、水源的義務。

　　6、甲方有對乙方所報送的樣品和分部工程及時確認及驗收的義務。

　　十、乙方的權利、義務：

　　1、乙方有按合同的規(guī)定催要工程款的權利。

　　2、乙方有按合同內(nèi)容及相關標準按時進行施工的義務。

　　3、乙方有自行承擔現(xiàn)場材料和成品的維護、安裝后工程的安全保管的義務，且承擔由此發(fā)生的費用。

　　4、乙方有在保修期內(nèi)及時進行維修的義務，并承擔相應的費用。

　　十一、工程變更：

　　1、甲方有對門窗進行變更的權利，但必須以書面形式通知乙方。

　　2、如果因甲方的變更給乙方造成經(jīng)濟損失的，該費用由甲方承擔。

　　3、因甲方提供的設計變更若造成工期延長，則合同工期相應順延。

　　十二、違約與爭議：

　　1、甲、乙雙方不能按合同約定的計劃進度實施時，甲乙雙方應及時協(xié)商解決，解決結果形成書面紀要。

　　2、若爭議雙方，協(xié)商不成可申請人民法院裁決。

　　本合同一式兩份，具有同等的法律效力，甲乙雙方各持一份。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　代理人： 代理人：

　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

　　年 月 日 年 月 日

門窗框包工包料制作安裝合同 篇2

　　發(fā)包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　上述甲、乙雙方就建住宅樓事宜，經(jīng)雙方共同協(xié)商，達成如下合同條款：

　　一、甲方愿意發(fā)包，乙方愿意承建該工程，該工程位于 ，該工程的工期為年月日至 年 月日完工。雨天或人力不可抗拒的災害，工期相應順延。該工程全部竣工后，須經(jīng)甲、乙雙方檢查合格認可，如檢驗不合格，需返工，其返工的一切費用全部由乙方承擔。

　　二、承包方式：包工包料。根據(jù)甲方提供的設計圖紙全部土建項目和所發(fā)生的一切費用由乙方負責并承擔，一至二樓包工包料。該項工程涉及國家稅費由甲方負責并承擔，乙方不承擔。

　　三、工程量與工程造價：根據(jù)設計圖紙以實際建筑面積計算，按 元/㎡結算(水電、塑鋼、門窗不在該承包價格范圍之內(nèi))。

　　四、付款方式：一樓蓋板后甲方付給乙方萬元，二樓蓋板后甲方付給乙方 萬元，完工后甲方付給乙方 萬元。

　　五、工程質(zhì)量：施工中甲方派 為工作代表，乙方派為工地代表，全面負責該工程在進行中的質(zhì)量等事宜。乙方必須嚴格按甲方提供的施工圖紙施工，自覺接受甲方檢查、檢驗，不符合要求的必須返工，費用由乙方自理。施工中如需變更，需經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商簽字認可，確保工程質(zhì)量。

　　六、安全施工：在施工過程中，所有安全事故甲方概不負責。

　　七、乙方進場前，甲方應做到三通一平。即：水通、電通、路通，地基施工工地平。并負責協(xié)調(diào)好周邊關系，保證施工順利進行，如因此而給乙方造失，甲方負責并承擔，工期因此相應順延。

　　八、本合同未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議，具有同等效力，本合同自簽訂之日起生效。

　　甲方： 電話：

　　乙方： 電話：

　　年 月 日

門窗框包工包料制作安裝合同 篇3

　　原告：_________________有限公司法定代表人：________________住所：_________________

　　聯(lián)系電話：_________________

　　被告：_________________有限公司法定代表人：________________住所：_________________

　　聯(lián)系電話：_________________

　　訴訟請求：_________________

　　一、請求判令被告支付給原告貨款_____________元;

　　二、請求判令被告支付逾期付款違約金_______________元;

　　三、請求判令被告承擔本案的全部訴訟費用。

　　事實與理由

　　原告與被告有生意往來,______年______月______日,原告供貨給被告,被告從原告處購得______元貨物,根據(jù)合同約定,付款時間是______年______月______日,被告承諾收到貨后付款,原告按約定供貨后,被告沒有按承諾付款給原告,給原告的生產(chǎn)經(jīng)營帶來嚴重困難。截止______年______月______日原被告雙方對賬確認被告欠原告貨款共計_______________元,原告為了資金周轉需要,多次催告被告負責人償還所欠貨款,但被告至今未還,原告認為,被告的行為已侵犯了原告的合法權益,為了維護原告的合法權益,根據(jù)我國法律的相關規(guī)定,特向貴院提起訴訟

　　此致

　　________________人民法院

　　具狀人：________________

　　__________年__________月__________日