最新的制作合同范本（精選3篇）
最新的制作合同范本 篇1
合同編號：_________
甲方：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________
乙方：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及_________有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。
第一條 委托設(shè)計制作的項目
1、項目名稱：_________。
2、項目內(nèi)容：以雙方共同商定的方案及結(jié)構(gòu)框圖為基礎(chǔ)，具體內(nèi)容如下：_________。
3、項目完成日期：_________年_________月_________日。
第二條 資料提供
1、委托人向受托人提供有關(guān)證件和真實有效的宣傳材料，保證文件質(zhì)量符合使用要求，并應(yīng)組織好制作前的通聯(lián)工作，便于提高工作效率。
2、委托人派專人負責溝通，并配合受托人，如期向受托人提供所需的設(shè)計文案和其他資料，并保證提供的資料質(zhì)量達到設(shè)計和制作的要求。
第三條 項目的結(jié)構(gòu)
1、雙方共同協(xié)商，確定本項目文案、結(jié)構(gòu)框圖等。委托人可以向受托人提供制作項目的結(jié)構(gòu)、框架，要求受托人按照_________的有關(guān)要求進行制作。雙方協(xié)商確定的結(jié)構(gòu)在制作過程中均無權(quán)擅自改變。
2、由于委托人變更已提交的設(shè)計文案和基礎(chǔ)資料，變更雙方確定的結(jié)構(gòu)框圖，變更項目使用要求等條件造成受托人設(shè)計制作工作返工時，雙方應(yīng)重新商定項目完成日期，同時根據(jù)工作變更及返工情況商定費用的變更。
3、項目制作完成后，委托人可以要求受托人對項目做非結(jié)構(gòu)性的修改。
第四條 錯誤的補救
由于受托人設(shè)計制作錯誤產(chǎn)生的問題，受托人有責任在設(shè)計制作上采取補救措施并及時更新委托人的成果文件，費用由受托人承擔。
第五條 制作的合法性
1、委托人不得要求受托人違反國家有關(guān)標準進行設(shè)計制作。
2、對于牽涉盜版、違法、政治、色情及其直接間接損害他人合法權(quán)益的內(nèi)容，受托人有權(quán)不制作。
第六條 期限
1、受托人在收到委托人提供的相關(guān)資料之日起_________個工作日內(nèi)，完成所有項目的制作;
2、對委托人提出的有可能影響雙方約定的完成時間的要求，受托人有權(quán)提出延期請求，由雙方協(xié)商確定具體時間。
第七條 項目收費及支付方法
1、費用構(gòu)成具體如下：
(1)_________，_________元
(2)_________，_________元
(3)_________，_________元
本項目設(shè)計及制作費用總計為：人民幣_________元(￥_________元)。
2、合同簽訂后委托人即預(yù)付受托人費用總額的_________%即人民幣_________元(￥_________元)。
3、項目初步完成，受托人向委托人提交初稿校驗時，委托人再付受托人費用總額的_________%費用，即人民幣_________元(￥_________元)。
4、項目完成，受托人向委托人提交成果文件時，委托人支付受托人余款費用總額的_________%費用，即人民幣_________元(￥_________元)。
第八條 驗收方式
1、委托人應(yīng)當在收到項目成果后_________天內(nèi)進行驗收，并填寫驗收報告。_________天內(nèi)，受托人未收到任何書面的修改通知或意見即視為驗收通過。
2、對于必須修改部分，委托人應(yīng)及時向受托人出具書面申請，并由負責人簽字。
3、對于相同部分，受托人對其修改不超過_________次。
第九條 受托人應(yīng)當協(xié)助委托人解決該項目使用過程中的技術(shù)問題，并對使用人員進行基本培訓(xùn)。
第十條 知識產(chǎn)權(quán)約定
1、受托人對委托人提供的文字及圖片資料中所涉及的包括知識產(chǎn)權(quán)在內(nèi)的一切法律問題不承擔任何法律責任。
2、委托人對設(shè)計完成的作品享有著作權(quán)。受托人將委托設(shè)計的所有費用結(jié)算完畢后，委托人可將作品著作權(quán)轉(zhuǎn)讓給受托人(需另行簽訂轉(zhuǎn)讓合同)。
3、在未付清所有委托設(shè)計費用之前，設(shè)計的作品著作權(quán)歸委托人，受托人對該作品不享有任何權(quán)利。
4、受托人在余款未付清之前擅自使用或者修改使用該作品而導(dǎo)致的侵權(quán)，委托人有權(quán)依據(jù)《中華人民共和國著作權(quán)法》追究其法律責任。
第十一條 技術(shù)資料的保密
1、本項目中委托人提供的全部設(shè)計資料屬委托人所有，受托人有責任對此予以保密，不得提供給第三方使用。
2、雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十二條 合同終止
1、本合同經(jīng)雙方加蓋單位法人公章，并有法定代表人或法定代表人授權(quán)代理人簽字(或蓋章)后生效。
2、雙方因故需變更或終止本合同時應(yīng)提前通知對方，對本合同中的遺留問題取得一致意見，在補充條款中進行說明或簽定補充協(xié)議。未達成協(xié)議前，本合同繼續(xù)有效。
3、受托人向委托人提供本合同中規(guī)定的項目成果文件，且委托人按合同規(guī)定付清受托人全部設(shè)計制作費后，本合同關(guān)系終止。本合同另有條款約定的除外。
第十三條 誠實信用
雙方應(yīng)本著誠實信用的原則履行本合同。任何一方在履行中采用欺詐，脅迫或者暴力的手段，另一方可以解除本合同并有權(quán)要求對方賠償損失。任何一方在履行中發(fā)現(xiàn)或者有證據(jù)表明對方已經(jīng)，正在或?qū)⒁`約，可以中止履行本合同，但應(yīng)及時通知對方。若對方繼續(xù)不履行，履行不當或者違反本合同，該方可以解除本合同并要求對方賠償損失。
第十四條 違約責任
1、委托人中途廢止合同，按未履行部分項目費用的_________%，向受托人償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。
2、受托人不能完成合同規(guī)定的工作，按未履行部分項目費用的_________%，向委托人償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分費用的_________%支付違約金。
3、其它違約責任按《中華人民共和國合同法》執(zhí)行。
第十五條 聲明及保證
委托人：
1、委托人為有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、委托人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對委托人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
受托人：
1、受托人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2、受托人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對受托人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十六條 通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：_________。
3、一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
第十七條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第十八條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第十九條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十一條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十二條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十三條 合同的效力
1、本合同有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
2、本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
委托代理人(簽字)：_________ 委托代理人(簽字)：_________
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
最新的制作合同范本 篇2
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬廣告牌(以下簡稱廣告牌)的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議。
一：廣告牌制作
1、廣告牌規(guī)格 ：
2、材質(zhì)：
3、要求:
二：廣告牌安裝
安裝地點：
三：工程造價及支付方式
1.廣告牌制作費(即合同總價款)：共計人民幣 元，大寫 元整。
2.支付方式：
a.合同簽訂時甲方預(yù)付百分之三十工程款。
b.制作安裝完成后，經(jīng)甲方驗收合格，即付清所有工程款項。
四： 工程期限
1、自合同簽訂甲方預(yù)付工程款之日起 天。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風(fēng))工期順延。
2、因甲方反復(fù)提出修改意見導(dǎo)致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。
五、雙方權(quán)利、義務(wù)
甲方：
1、辦理廣告牌設(shè)置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關(guān)費用。
2、有權(quán)對乙方的設(shè)計提出建議和修改意見，以使乙方設(shè)計的作品更符合甲方單位文化內(nèi)涵。
3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。
4、有義務(wù)提供有關(guān)單位資料或其他有關(guān)資料供乙方設(shè)計參考。
5、負責施工現(xiàn)場的樹木、花、草可以移動。
6、按本合同規(guī)定結(jié)算廣告牌的制作、安裝費用。
乙方：
1、 自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內(nèi)制作施工并安裝完畢。
2、 嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應(yīng)及時報
第1頁(本合同共2頁，蓋騎縫章)
請甲方協(xié)商修改確定。
3、乙方對設(shè)計的作品享有著作權(quán)。
六：關(guān)于驗收
1. 乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi)，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。
2. 工程質(zhì)量驗收以國家鋼結(jié)構(gòu)施工標準為依據(jù)，廣告結(jié)構(gòu)制作安裝應(yīng)當牢固，抗風(fēng)力應(yīng)達到7級。
七、違約責任：
1. 甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應(yīng)以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2. 乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3. 乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固性、抗風(fēng)力等指標達到國家標準。如未達標乙方應(yīng)承擔返工及相應(yīng)損失.
4. 如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權(quán)就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。
八、因廣告所產(chǎn)生的責任的承擔：
1、 在本廣告的制作、設(shè)置過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產(chǎn)損害，均與甲方無關(guān)。
2、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內(nèi)容而產(chǎn)生的糾紛由甲方承擔全部的責任。
九、保修期限：
1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目鋼體質(zhì)保半年。人為損毀乙方不負責保修。
2、 保修期滿后，雙方另簽維修協(xié)議進行維修。
十、雙方因本合同發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的由長汀縣仲裁委員會仲裁。 十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
十二、本合同一經(jīng)簽訂即產(chǎn)生法律效力。
甲方： 乙方：
法人/授權(quán)代表(簽字)： 法人/授權(quán)代表(簽字)：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
最新的制作合同范本 篇3
合同編號：定做人：
簽定地點：承攬人：
簽定時間： 年 月 日
第一條 定作物、數(shù)量、報酬、交付期限定作物名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量報酬交貨期限及數(shù)量單位金額合計合計人民幣金額(大寫)：(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 承攬人提供的材料序號材料名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家計量單位用料數(shù)量質(zhì)量單價金額(注：空格如不夠用，可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條 定作物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限乃備性：
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條 定做人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定做人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在__________日內(nèi)向定作人提出書面異議。
定作人應(yīng)在收到書的_______日內(nèi)答復(fù)。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
第十條 定作物的交付方式及地點：
第十一條 定作物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條 報酬的結(jié)算方式及期限：
第十三條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫)________元。
第十四條 本合同解除的條件：第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任：
第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項：
定 作 人定作人(章)：
住所：
法定代表人(章或簽字)：
居民身份證號碼：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
承 攬 人承攬人(章)：
住所：
法定代表人(章或簽字)：
居民身份證號碼：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
簽(公)證意見：簽(公)證機關(guān)(章)經(jīng)辦人：
年 月 日