裝配合同(精選29篇)
裝配合同 篇1
合同編號:_________
承攬人:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
編碼:_________
聯系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
定作人:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
編碼:_________
聯系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
在裝配_________項目中,雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條?裝配項目
定作人向承攬人提供裝配_________(產品)_________套(或件)所需的散件;承攬人對定作人提供的散件進行裝配,裝配后將成品交付定作人。
第二條?加工成品規格
根據定作人提供的設計原型,圖紙與產品樣品,雙方共同制定規范,以滿足生產的需要,這種規范要符合加工成品的質量和性能標準。此規范一經雙方確定,任何變動只有依雙方書面協議修改。
第三條?加工費
每種型號的加工費如下:
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元)。
第四條?來件的交付
定作人每月必須分_________次(即每月的_________日、_________日以前)把加工生產所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產場地,并辦理交接手續。
第五條?原材料的驗收
承攬人對定作人送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料,或數量不足時,承攬人應及時通知定作人更換或補足。
第六條?原材料損耗
第七條?技術資料和技術服務
1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標準等。
2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術方面的質疑予以適當解答。
3、在合同有效期內,根據承攬人請求,定作人同意派遣其工程技術人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關的技術指導。定作人派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔。
4、在合同有效期內,根據定作人請求,承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但定作人每次派遣人數不得超過_________人,停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔。
第八條?承攬人責任
1、提供裝配生產廠房_________平方米。
2、招聘工人_________名。
3、提供廠內加工生產所需要的水、電及設備,費用由承攬人支付。
4、按照本合同規定按質、按量、按時向定作人交付成品。
5、協助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。
6、協助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。
7、定作人要求承攬人協助辦理的其他事宜。
第九條?定作人責任
1、提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料,其價格應經雙方協商認可,所需費用由承攬人墊付,承攬人則從定作人支付的工繳費內逐月償還其墊支的本息,償還期為_________年。
2、為使加工生產正常化,由定作人提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權仍屬定作人所有,只在合同期限內由承攬人保管使用,損壞和丟失由承攬人負責修理或賠償,但正常維修由定作人負責。合同期滿后,由定作人自行處理。
3、按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求,提供加工生產的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4、工人如因工作不力(含工廠管理人員),經教育無效者,定作人有權向承攬人提出調換,但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5、承攬人要求定作人協助辦理的其他事宜。
第十條?結算方式
結匯應以定作人已簽收的合格產品數額為依據,采取d/p即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次,每月總結一次。
定作人逾期支付工繳費,應按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息,如連續_________天不支付,承攬人有權停止交付產品。
第十一條?包裝與標記
產品要嚴格按照定作人的指示和出口貨物商品常規進行合適包裝。包裝要嚴格按定作人指示注明標記。定作人應至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標記指示。在cfr和cif條件下,承攬人應在裝船期前_________天內將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認時,裝運不得進行。定作人應在_________工作日內予以確認,否則即認為船只得到認可。
第十二條?加工產品的交付
承攬人每月分_________次(即每月的_________日、_________日和_________日)在承攬人廠區或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續:
雙方必須派專人參加。
交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。
雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第十三條?產品質量
1、產品質量,以定作人提供的并經雙方商議確定的樣品為標準。
2、加工生產應在雙方技術人員指導下進行,以工藝比較復雜、技術要求較高的產品,定作人必須派出常駐技術人員,對生產進行具體的檢查指導,發現問題及時解決,以保證產品質量。
3、產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。
4、技術要求較高,人工無法檢查的產品,應以機械測試檢查為準。
5、不合格的產品,若純屬承攬人加工質量問題,承攬人負責免責返修;若是原材料本身質量問題,或是技術設計等原因造成,則定作人應負擔返修費用。
第十四條?_____
承攬人工廠應做好_____及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設施,廠房保持通風光亮,內外環境衛生整潔,對有污染性項目,須經市環保部門批準,方能立項經營。
第十五條?運輸與_____
1、定作人提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運輸費用,均由定作人負責。
2、原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由定作人向______________公司投保。
第十六條?稅收
雙方均應遵守中國的有關稅法規定,按時繳納各自應該繳納的稅款。
第十七條?手續辦理
與本合同有關的一切進出口手續,應由承攬人予以辦理。
第十八條?擔保
為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失,雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。
第十九條?違約罰款和損失賠償
1、定作人應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料,并及時結匯,如因定作人的原因造成停產或其他經濟損失,定作人應負責賠償;
2、承攬人應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向定作人交貨,如違背合同的規定造成定作人的經濟損失,承攬人應負賠償責任。
第二十條?聲明及保證
承攬人:
1、承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
定作人:
1、定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2、定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、定作人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第二十一條?保密
雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第二十二條?通知
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十三條?合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十四條?合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十五條?爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交______________委員會_____;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十六條?不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、_____、_____,政府行為或法律規定等。
第二十七條?合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十八條?補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十九條?合同的效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
第三十條?續訂
本合同有效期限屆滿之前,如一方認為需要續訂合同,可以向對方提出并進行協商。
承攬人(蓋章):_________定作人(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________委托代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
裝配合同 篇2
甲乙雙方本著平等互利的原則,經過充分協商就乙方提供原材料(或零部件和元器件),由甲方在_________加工(或裝配)成品達成協議,根據中國有關法律、法規訂立本合同。
一、加工(裝配)的項目
1.乙方向甲方提供加工(或裝配)_________(產品)______套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配),加工(或裝配)后將成品交付乙方。
2.加工成品名稱和數量:_________。
二、來料(或來件)的交付
乙方每月必須分______次(即每月的______日、______日以前)把加工生產所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運到生產場地,并辦理交接手續。
甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料數量不足時,甲方應及時通知乙方更換或補足。
三、原材料損耗
加工時零件及原料損耗率為_____%,其損耗率由乙方免費供應,如損耗率超過______%,應由甲方補充加工所需之零件和原料。
四、甲方責任
1.提供加工(或裝配)生產廠房______平方米。
2.招聘工人_________名。
3.提供廠內加工生產所需要的水、電及設備,費用由甲方支付。
4.按照本合同規定按質、按量、按時向乙方交付成品。
5.協助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。
6.協助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。
7.乙方要求甲方協助辦理的其他事宜。
五、乙方責任
1.提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料,其價格應經雙方協商認可,所需費用由乙方墊支,甲方則從乙方支付的工繳費內逐月償還乙方墊支的本息,償還期為______年。
2.為使加工生產正常化,由乙方提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權仍屬乙方所有,只在合同期限內由甲方保管使用,損壞和丟失由甲方負責修理或賠償,但正常維修由乙方負責。合同期滿后,由乙方自行處理。
3.按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求,提供加工生產的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4.工人如因工作不力(含工廠管理人員),經教育無效者,乙方有權向甲方提出調換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
5.甲方要求乙方協助辦理的其他事宜。
六、加工產品的交付
甲方每月分______次(即每月的____日、_____日和____日)在甲方廠區或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續:
1.雙方必須派專人參加。
2.交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。
3.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
七、產品質量
1.產品質量,以乙方提供的并經雙方商議確定的樣品為標準。
2.加工生產應在雙方技術人員指導下進行,以工藝比較復雜、技術要求較高的產品,乙方必須派出常駐技術人員,對生產進行具體的檢查指導,發現問題及時解決,以保證產品質量。
3.產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。
4.技術要求較高,人工無法檢查的產品,應以機械測試檢查為準。
5.不合格的產品,若純屬甲方加工質量問題,甲方負責免責返修;若是原材料本身質量問題,或是技術設計等原因造成,則乙方應負擔返修費用。
八、工繳費
1.試產期(包括對職工培訓)為______天,采取計時工繳費,工人每人每天(八小時)工繳費為______元。
2.試產期滿后,采取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低于_______元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過_______小時。
3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。
4.每月乙方支付甲方________元,作為工作管理費。
九、結算方式
結匯應以乙方已簽收的合格產品數額為依據,采取D/P即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次,每月總結一次。
乙方逾期支付工繳費,應按銀行貸款利率向甲方加付延期利息,如連續______天不支付,甲方有權停止交付產品。
十、運輸
乙方提供的加工機械設備、原材料、包裝物料等,以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用,由乙方負擔。
十一、保險
甲方的廠房、設備等,乙方的加工物料、設備和加工成品等,由甲、乙雙方分別向_______保險公司投保,所需費用各自承擔。
十二、稅收
雙方均應遵守中國的有關稅法規定,按時繳納各自應該繳納的稅款。
十三、擔保
為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失,雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。
十四、設備安裝與技術培訓
由乙方代購或借用的設備,乙方應派出技術人員協助安裝,并對甲方人員進行技術培訓。乙方技術人員的工資及一切費用,由乙方負責。甲方為乙方派出的技術人員提供生活的方便條件。
十五、違約責任
1.乙方應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料,并及時結匯,如因乙方的原因造成停產或其他經濟損失,乙方應負責賠償。
2.甲方應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向乙方交貨,如違背合同的規定造成乙方的經濟損失,甲方應負賠償責任。
十六、聲明及保證
(一)甲方
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
十七、保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
十八、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十九、通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_______(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
二十、爭議的處理
(一)本合同受________國法律管轄并按其進行解釋。
(二)本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_____種方式解決:
1.提交_________仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
二十一、解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
二十二、補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
二十三、合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為______年,自_______年_____月_______日至_______年____月____日。本合同正本一式_____份,雙方各執_____份,具有同等法律效力;合同副本____份,送___留存一份。
甲方(蓋章):_____________ 乙方(蓋章):_____________
授權代表(簽字):_________ 授權代表(簽字):_________
簽訂時間:___年____月____日 簽訂時間:____年____月___日
簽訂地點:_________________ 簽訂地點:_________________
裝配合同 篇3
合同編號:__________________
承攬人:_________________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
編碼:_______________________
聯系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
定作人:_________________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
編碼:_______________________
聯系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
在裝配_________項目中,雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條?裝配項目
定作人向承攬人提供裝配_________(產品)_________套(或件)所需的散件;承攬人對定作人提供的散件進行裝配,裝配后將成品交付定作人。
第二條?加工成品規格
根據定作人提供的設計原型,圖紙與產品樣品,雙方共同制定規范,以滿足生產的需要,這種規范要符合加工成品的質量和性能標準。此規范一經雙方確定,任何變動只有依雙方書面協議修改。
第三條?加工費
每種型號的加工費如下:
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元)。
第四條?來件的交付
定作人每月必須分_________次(即每月的_________日、_________日以前)把加工生產所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產場地,并辦理交接手續。
第五條?原材料的驗收
承攬人對定作人送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料,或數量不足時,承攬人應及時通知定作人更換或補足。
第六條?原材料損耗
第七條?技術資料和技術服務
1.承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標準等。
2.定作人同意對承攬人在加工裝配技術方面的質疑予以適當解答。
3.在合同有效期內,根據承攬人請求,定作人同意派遣其工程技術人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關的技術指導。定作人派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔。
4.在合同有效期內,根據定作人請求,承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但定作人每次派遣人數不得超過_________人,停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔。
第八條?承攬人責任
1.提供裝配生產廠房_________平方米。
2.招聘工人_________名。
3.提供廠內加工生產所需要的水、電及設備,費用由承攬人支付。
4.按照本合同規定按質、按量、按時向定作人交付成品。
5.協助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。
6.協助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。
7.定作人要求承攬人協助辦理的其他事宜。
第九條?定作人責任
1.提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料,其價格應經雙方協商認可,所需費用由承攬人墊付,承攬人則從定作人支付的工繳費內逐月償還其墊支的本息,償還期為_________年。
2.為使加工生產正常化,由定作人提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權仍屬定作人所有,只在合同期限內由承攬人保管使用,損壞和丟失由承攬人負責修理或賠償,但正常維修由定作人負責。合同期滿后,由定作人自行處理。
3.按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求,提供加工生產的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4.工人如因工作不力(含工廠管理人員),經教育無效者,定作人有權向承攬人提出調換,但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5.承攬人要求定作人協助辦理的其他事宜。
第十條?結算方式
結匯應以定作人已簽收的合格產品數額為依據,采取D/P即期結匯或________方式結匯。產品交付一次結匯一次,每月總結一次。
定作人逾期支付工繳費,應按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息,如連續_________天不支付,承攬人有權停止交付產品。
第十一條?包裝與標記
產品要嚴格按照定作人的指示和出口貨物商品常規進行合適包裝。包裝要嚴格按定作人指示注明標記。定作人應至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標記指示。在CFR和CIF條件下,承攬人應在裝船期前_________天內將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認時,裝運不得進行。定作人應在_________工作日內予以確認,否則即認為船只得到認可。
第十二條?加工產品的交付
承攬人每月分_________次(即每月的_________日、_________日和_________日)在承攬人廠區或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續:
雙方必須派專人參加。
交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。
雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第十三條?產品質量
1.產品質量,以定作人提供的并經雙方商議確定的樣品為標準。
2.加工生產應在雙方技術人員指導下進行,以工藝比較復雜、技術要求較高的產品,定作人必須派出常駐技術人員,對生產進行具體的檢查指導,發現問題及時解決,以保證產品質量。
3.產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。
4.技術要求較高,人工無法檢查的產品,應以機械測試檢查為準。
5.不合格的產品,若純屬承攬人加工質量問題,承攬人負責免責返修;若是原材料本身質量問題,或是技術設計等原因造成,則定作人應負擔返修費用。
第十四條?_____
承攬人工廠應做好_____及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設施,廠房保持通風光亮,內外環境衛生整潔,對有污染性項目,須經市環保部門批準,方能立項經營。
第十五條?運輸與_____
1.定作人提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運輸費用,均由定作人負責。
2.原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由定作人向____________公司投保。
第十六條?稅收
雙方均應遵守中國的有關稅法規定,按時繳納各自應該繳納的稅款。
第十七條?手續辦理
與本合同有關的一切進出口手續,應由承攬人予以辦理。
第十八條?擔保
為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失,雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。
第十九條?違約罰款和損失賠償
1.定作人應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料,并及時結匯,如因定作人的原因造成停產或其他經濟損失,定作人應負責賠償;
2.承攬人應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向定作人交貨,如違背合同的規定造成定作人的經濟損失,承攬人應負賠償責任。
第二十條?聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.承攬人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
定作人:
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.定作人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第二十一條?保密
雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第二十二條?通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起______日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十三條?合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十四條?合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十五條?爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交______________委員會_____;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十六條?不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、_____、_____,政府行為或法律規定等。
第二十七條?合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十八條?補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十九條?合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
第三十條?續訂
本合同有效期限屆滿之前,如一方認為需要續訂合同,可以向對方提出并進行協商。
承攬人(蓋章):____________
法定代表人(簽字):________
委托代理人(簽字):________
簽訂地點:__________________
_________年_______月______日
定作人(蓋章):____________
法定代表人(簽字):________
委托代理人(簽字):________
簽訂地點:__________________
_________年_______月______日
裝配合同 篇4
裝配合同
合同編號:_________
承攬人:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
編碼:_________
聯系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
定作人:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
編碼:_________
聯系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
在裝配_________項目中,雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條 裝配項目
定作人向承攬人提供裝配_________(產品)_________套(或件)所需的散件;承攬人對定作人提供的散件進行裝配,裝配后將成品交付定作人。
第二條 加工成品規格
根據定作人提供的設計原型,圖紙與產品樣品,雙方共同制定規范,以滿足生產的需要,這種規范要符合加工成品的質量和性能標準。此規范一經雙方確定,任何變動只有依雙方書面協議修改。
第三條 加工費
每種型號的加工費如下:
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元)。
第四條 來件的交付
定作人每月必須分_________次(即每月的_________日、_________日以前)把加工生產所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產場地,并辦理交接手續。
第五條 原材料的驗收
承攬人對定作人送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料,或數量不足時,承攬人應及時通知定作人更換或補足。
第六條 原材料損耗
第七條 技術資料和技術服務
1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標準等。
2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術方面的質疑予以適當解答。
3、在合同有效期內,根據承攬人請求,定作人同意派遣其工程技術人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關的技術指導。定作人派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔。
4、在合同有效期內,根據定作人請求,承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但定作人每次派遣人數不得超過_________人,停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔。
第八條 承攬人責任
1、提供裝配生產廠房_________平方米。
2、招聘工人_________名。
3、提供廠內加工生產所需要的水、電及設備,費用由承攬人支付。
4、按照本合同規定按質、按量、按時向定作人交付成品。
5、協助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。
6、協助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。
7、定作人要求承攬人協助辦理的其他事宜。
第九條 定作人責任
1、提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料,其價格應經雙方協商認可,所需費用由承攬人墊付,承攬人則從定作人支付的工繳費內逐月償還其墊支的本息,償還期為_________年。
2、為使加工生產正常化,由定作人提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權仍屬定作人所有,只在合同期限內由承攬人保管使用,損壞和丟失由承攬人負責修理或賠償,但正常維修由定作人負責。合同期滿后,由定作人自行處理。
3、按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求,提供加工生產的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4、工人如因工作不力(含工廠管理人員),經教育無效者,定作人有權向承攬人提出調換,但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5、承攬人要求定作人協助辦理的其他事宜。
第十條 結算方式
結匯應以定作人已簽收的合格產品數額為依據,采取d/p即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次,每月總結一次。
定作人逾期支付工繳費,應按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息,如連續_________天不支付,承攬人有權停止交付產品。
第十一條 包裝與標記
產品要嚴格按照定作人的指示和出口貨物商品常規進行合適包裝。包裝要嚴格按定作人指示注明標記。定作人應至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標記指示。在cfr和cif條件下,承攬人應在裝船期前_________天內將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認時,裝運不得進行。定作人應在_________工作日內予以確認,否則即認為船只得到認可。
第十二條 加工產品的交付
承攬人每月分_________次(即每月的_________日、_________日和_________日)在承攬人廠區或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續:
雙方必須派專人參加。
交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。
雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第十三條 產品質量
1、產品質量,以定作人提供的并經雙方商議確定的樣品為標準。
2、加工生產應在雙方技術人員指導下進行,以工藝比較復雜、技術要求較高的產品,定作人必須派出常駐技術人員,對生產進行具體的檢查指導,發現問題及時解決,以保證產品質量。
3、產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。
4、技術要求較高,人工無法檢查的產品,應以機械測試檢查為準。
5、不合格的產品,若純屬承攬人加工質量問題,承攬人負責免責返修;若是原材料本身質量問題,或是技術設計等原因造成,則定作人應負擔返修費用。
第十四條 _____
承攬人工廠應做好_____及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設施,廠房保持通風光亮,內外環境衛生整潔,對有污染性項目,須經市環保部門批準,方能立項經營。
第十五條 運輸與_____
1、定作人提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運輸費用,均由定作人負責。
2、原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由定作人向______________公司投保。
第十六條 稅收
雙方均應遵守中國的有關稅法規定,按時繳納各自應該繳納的稅款。
第十七條 手續辦理
與本合同有關的一切進出口手續,應由承攬人予以辦理。
第十八條 擔保
為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失,雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。
第十九條 違約罰款和損失賠償
1、定作人應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料,并及時結匯,如因定作人的原因造成停產或其他經濟損失,定作人應負責賠償;
2、承攬人應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向定作人交貨,如違背合同的規定造成定作人的經濟損失,承攬人應負賠償責任。
第二十條 聲明及保證
承攬人:
1、承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
定作人:
1、定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2、定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、定作人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第二十一條 保密
雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第二十二條 通知
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十三條 合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十四條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十五條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交______________委員會_____;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十六條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、_____、_____,政府行為或法律規定等。
第二十七條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十八條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十九條 合同的效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
第三十條 續訂
本合同有效期限屆滿之前,如一方認為需要續訂合同,可以向對方提出并進行協商。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________ 委托代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝配合同 篇5
甲乙雙方本著平等互利的原則,經過充分協商就乙方提供原材料(或零部件和元器件),由甲方在_________加工(或裝配)成品達成協議,根據中國有關法律、法規訂立本合同。
一、加工(裝配)的項目
1.乙方向甲方提供加工(或裝配)_________(產品)______套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配),加工(或裝配)后將成品交付乙方。
2.加工成品名稱和數量:_________。
二、來料(或來件)的交付
乙方每月必須分______次(即每月的______日、______日以前)把加工生產所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運到生產場地,并辦理交接手續。
甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料數量不足時,甲方應及時通知乙方更換或補足。
三、原材料損耗
四、甲方責任
1.提供加工(或裝配)生產廠房______平方米。
2.招聘工人_________名。
3.提供廠內加工生產所需要的水、電及設備,費用由甲方支付。
4.按照本合同規定按質、按量、按時向乙方交付成品。
5.協助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。
6.協助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。
7.乙方要求甲方協助辦理的其他事宜。
五、乙方責任
1.提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料,其價格應經雙方協商認可,所需費用由乙方墊支,甲方則從乙方支付的工繳費內逐月償還乙方墊支的本息,償還期為______年。
2.為使加工生產正常化,由乙方提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權仍屬乙方所有,只在合同期限內由甲方保管使用,損壞和丟失由甲方負責修理或賠償,但正常維修由乙方負責。合同期滿后,由乙方自行處理。
3.按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求,提供加工生產的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4.工人如因工作不力(含工廠管理人員),經教育無效者,乙方有權向甲方提出調換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
5.甲方要求乙方協助辦理的其他事宜。
六、加工產品的交付
甲方每月分______次(即每月的____日、_____日和____日)在甲方廠區或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續:
1.雙方必須派專人參加。
2.交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。
3.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
七、產品質量
1.產品質量,以乙方提供的并經雙方商議確定的樣品為標準。
2.加工生產應在雙方技術人員指導下進行,以工藝比較復雜、技術要求較高的產品,乙方必須派出常駐技術人員,對生產進行具體的檢查指導,發現問題及時解決,以保證產品質量。
3.產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。
4.技術要求較高,人工無法檢查的產品,應以機械測試檢查為準。
5.不合格的產品,若純屬甲方加工質量問題,甲方負責免責返修;若是原材料本身質量問題,或是技術設計等原因造成,則乙方應負擔返修費用。
八、工繳費
1.試產期(包括對職工培訓)為______天,采取計時工繳費,工人每人每天(八小時)工繳費為______元。
2.試產期滿后,采取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低于_______元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過_______小時。
3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。
4.每月乙方支付甲方________元,作為工作管理費。
九、結算方式
結匯應以乙方已簽收的合格產品數額為依據,采取D/P即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次,每月總結一次。
乙方逾期支付工繳費,應按銀行貸款利率向甲方加付延期利息,如連續______天不支付,甲方有權停止交付產品。
十、運輸
乙方提供的加工機械設備、原材料、包裝物料等,以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用,由乙方負擔。
十一、_____
甲方的廠房、設備等,乙方的加工物料、設備和加工成品等,由甲、乙雙方分別向____________公司投保,所需費用各自承擔。
十二、稅收
雙方均應遵守中國的有關稅法規定,按時繳納各自應該繳納的稅款。
十三、擔保
為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失,雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。
十四、設備安裝與技術培訓
由乙方代購或借用的設備,乙方應派出技術人員協助安裝,并對甲方人員進行技術培訓。乙方技術人員的工資及一切費用,由乙方負責。甲方為乙方派出的技術人員提供生活的方便條件。
十五、違約責任
1.乙方應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料,并及時結匯,如因乙方的原因造成停產或其他經濟損失,乙方應負責賠償。
2.甲方應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向乙方交貨,如違背合同的規定造成乙方的經濟損失,甲方應負賠償責任。
十六、聲明及保證
(一)甲方
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
十七、保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。
十八、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、_____、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十九、通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_______(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
二十、爭議的處理
(一)本合同受________國法律管轄并按其進行解釋。
(二)本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_____種方式解決:
1.提交______________委員會_____;
2.依法向人民法院起訴。
二十一、解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
二十二、補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
二十三、合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為______年,自_______年_____月_______日至_______年____月____日。本合同正本一式_____份,雙方各執_____份,具有同等法律效力;合同副本____份,送___留存一份。
甲方(蓋章):_____________?乙方(蓋章):_____________
授權代表(簽字):_________?授權代表(簽字):_________
簽訂時間:___年____月____日?簽訂時間:____年____月___日
簽訂地點:_________________?簽訂地點:_________________
裝配合同 篇6
裝配合同
合同編號:_________
承攬人:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
定作人:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
在裝配_________項目中,雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條 裝配項目
定作人向承攬人提供裝配_________(產品)_________套(或件)所需的散件;承攬人對定作人提供的散件進行裝配,裝配后將成品交付定作人。
第二條 加工成品規格
根據定作人提供的設計原型,圖紙與產品樣品,雙方共同制定規范,以滿足生產的需要,這種規范要符合加工成品的質量和性能標準。此規范一經雙方確定,任何變動只有依雙方書面協議修改。
第三條 加工費
每種型號的加工費如下:
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元)。
第四條 來件的交付
定作人每月必須分_________次(即每月的_________日、_________日以前)把加工生產所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產場地,并辦理交接手續。
第五條 原材料的驗收
承攬人對定作人送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料,或數量不足時,承攬人應及時通知定作人更換或補足。
第六條 原材料損耗
加工時零件及原料損耗率為_________%,其損耗率由承攬人免費供應,如損耗率超過_________%,應由定作人補充加工所需之零件和原料。
第七條 技術資料和技術服務
1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標準等。
2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術方面的質疑予以適當解答。
3、在合同有效期內,根據承攬人請求,定作人同意派遣其工程技術人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關的技術指導。定作人派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔。
4、在合同有效期內,根據定作人請求,承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但定作人每次派遣人數不得超過_________人,停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔。
第八條 承攬人責任
1、提供裝配生產廠房_________平方米。
2、招聘工人_________名。
3、提供廠內加工生產所需要的水、電及設備,費用由承攬人支付。
4、按照本合同規定按質、按量、按時向定作人交付成品。
5、協助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。
6、協助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。
7、定作人要求承攬人協助辦理的其他事宜。
第九條 定作人責任
1、提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料,其價格應經雙方協商認可,所需費用由承攬人墊付,承攬人則從定作人支付的工繳費內逐月償還其墊支的本息,償還期為_________年。
2、為使加工生產正常化,由定作人提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權仍屬定作人所有,只在合同期限內由承攬人保管使用,損壞和丟失由承攬人負責修理或賠償,但正常維修由定作人負責。合同期滿后,由定作人自行處理。
3、按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求,提供加工生產的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4、工人如因工作不力(含工廠管理人員),經教育無效者,定作人有權向承攬人提出調換,但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5、承攬人要求定作人協助辦理的其他事宜。
第十條 結算方式
結匯應以定作人已簽收的合格產品數額為依據,采取d/p即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次,每月總結一次。
定作人逾期支付工繳費,應按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息,如連續_________天不支付,承攬人有權停止交付產品。
第十一條 包裝與標記
產品要嚴格按照定作人的指示和出口貨物商品常規進行合適包裝。包裝要嚴格按定作人指示注明標記。定作人應至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標記指示。在cfr和cif條件下,承攬人應在裝船期前_________天內將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認時,裝運不得進行。定作人應在_________工作日內予以確認,否則即認為船只得到認可。
第十二條 加工產品的交付
承攬人每月分_________次(即每月的_________日、_________日和_________日)在承攬人廠區或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續:
雙方必須派專人參加。
交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。
雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第十三條 產品質量
1、產品質量,以定作人提供的并經雙方商議確定的樣品為標準。
2、加工生產應在雙方技術人員指導下進行,以工藝比較復雜、技術要求較高的產品,定作人必須派出常駐技術人員,對生產進行具體的檢查指導,發現問題及時解決,以保證產品質量。
3、產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。
4、技術要求較高,人工無法檢查的產品,應以機械測試檢查為準。
5、不合格的產品,若純屬承攬人加工質量問題,承攬人負責免責返修;若是原材料本身質量問題,或是技術設計等原因造成,則定作人應負擔返修費用。
第十四條 勞動保護
裝配合同 篇7
裝配提供裝配合同
甲乙雙方本著平等互利的原則,經過充分協商就乙方提供原材料(或零部件和元器件),由甲方在_________加工(或裝配)成品達成協議,根據中國有關法律、法規訂立本合同。
一、加工(裝配)的項目
1.乙方向甲方提供加工(或裝配)_________(產品)_________套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配),加工(或裝配)后將成品交付乙方。
2.加工成品名稱和數量:_________。
二、來料(或來件)的交付
乙方每月必須分_________次(即每月的_________日、_________日以前)把加工生產所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運到生產場地,并辦理交接手續。
甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料,或數量不足時,甲方應及時通知乙方更換或補足。
三、原材料損耗
加工時零件及原料損耗率為_________%,其損耗率由乙方免費供應,如損耗率超過_________%,應由甲方補充加工所需之零件和原料。
四、甲方責任
1.提供加工(或裝配)生產廠房_________平方米。
2.招聘工人_________名。
3.提供廠內加工生產所需要的水、電及設備,費用由甲方支付。
4.按照本合同規定按質、按量、按時向乙方交付成品。
5.協助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。
6.協助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。
7.乙方要求甲方協助辦理的其他事宜。
五、乙方責任
1.提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料,其價格應經雙方協商認可,所需費用由乙方墊支,甲方則從乙方支付的工繳費內逐月償還乙方墊支的本息,償還期為_________年。
2.為使加工生產正常化,由乙方提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權仍屬乙方所有,只在合同期限內由甲方保管使用,損壞和丟失由甲方負責修理或賠償,但正常維修由乙方負責。合同期滿后,由乙方自行處理。
3.按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求,提供加工生產的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4.工人如因工作不力(含工廠管理人員),經教育無效者,乙方有權向甲方提出調換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
5.甲方要求乙方協助辦理的其他事宜。
六、加工產品的交付
甲方每月分_________次(即每月的_________日、_________日和_________日)在甲方廠區或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續:
1.雙方必須派專人參加。
2.交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。
3.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
七、產品質量
1.產品質量,以乙方提供的并經雙方商議確定的樣品為標準。
2.加工生產應在雙方技術人員指導下進行,以工藝比較復雜、技術要求較高的產品,乙方必須派出常駐技術人員,對生產進行具體的檢查指導,發現問題及時解決,以保證產品質量。
3.產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。
4.技術要求較高,人工無法檢查的產品,應以機械測試檢查為準。
5.不合格的產品,若純屬甲方加工質量問題,甲方負責免責返修;若是原材料本身質量問題,或是技術設計等原因造成,則乙方應負擔返修費用。
八、工繳費
1.試產期(包括對職工培訓)為_________天,采取計時工繳費,工人每人每天(八小時)工繳費為_________元。
2.試產期滿后,采取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在生產加工合同中訂明為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低于_________元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過_________小時。
3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。
4.每月乙方支付甲方_________元,作為工作管理費。
九、結算方式
結匯應以乙方已簽收的合格產品數額為依據,采取D/P即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次,每月總結一次。
乙方逾期支付工繳費,應按銀行貸款利率向甲方加付延期利息,如連續_________天不支付,甲方有權停止交付產品。
十、運輸
乙方提供的加工機械設備、原材料、包裝物料等,以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用,由乙方負擔。
十一、保險
甲方的廠房、設備等,乙方的加工物料、設備和加工成品等,由甲、乙雙方分別向_________保險公司投保,所需費用各自承擔。
十二、稅收
雙方均應遵守中國的有關稅法規定,按時繳納各自應該繳納的稅款。
十三、擔保
為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失,雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。
十四、設備安裝與技術培訓
由乙方代購或借用的設備,乙方應派出技術人員協助安裝,并對甲方人員進行技術培訓。乙方技術人員的工資及一切費用,由乙方負責。甲方為乙方派出的技術人員提供生活的方便條件。
十五、違約責任
1.乙方應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料,并及時結匯,如因乙方的原因造成停產或其他經濟損失,乙方應負責賠償。
2.甲方應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向乙方交貨,如違背合同的規定造成乙方的經濟損失,甲方應負賠償責任。
十六、聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
十七、保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
十八、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見,不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十九、通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
二十、爭議的處理
(一)本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
(二)本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
1.提交_________仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
二十一、解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
二十二、補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
二十三、合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_________ 授權代表(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
裝配合同 篇8
訂約人:
藍天電子工業有限公司(以下簡稱甲方)
____電子工業有限公司(以下簡稱乙方)
茲經雙方同意,甲方委托乙方在____________________________加工標準磁羅經,一切所需的零件與原料由甲方提供,其條款如下:
1.來料加工和來件裝配的商品和數量:
(1)商品名稱--標準磁羅經;
(2)數量--共計____臺;
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在__________或__________購買,清單附于本合同內;
3.每種型號的加工費如下:
(1)glc-1型標準磁羅經:__________________u.s.d.(大寫:________________美元);
(2)glc-2型標準磁羅經:__________________u.s.d.(大寫:____________美元);
(3)glc-3型標準磁羅經:__________________u.s.d.(大寫:____________美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至(某地)________________________,若有短少或破損,甲方應負責補充供應;
5.甲方應于成品交運前1個月,開立信用證或電匯全部加工費用及由乙方在__________或__________購買零配件、消耗品及原料費用;
6.乙方應在雙方同意的時間內完成glc-1型標準磁羅經的加工和交運,不得延遲,凡發生無法控制的和不可預見的情況例外;
7.零件及原料的損耗率:
加工時零件及原料損耗率為______%,其損耗率由甲方免費供應,如損耗率超過____%,應由乙方補充加工所需之零件和原料;
8.若甲方誤運原料及零件,或因大意而將原料及零件超運,乙方應將超運部份退回,其費用由甲方承擔,若遇有短缺,應由甲方補充;
9.甲方提供加工glc-1型標準磁羅經的零件和原料,乙方應嚴格按規定的設計加工,不得變更;
10.技術服務:
甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到______________的要求,協助培訓乙方的技術人員,并允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此,乙方同意支付每人月薪________________美元 其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責;
11.與本合同有關的一切進出口手續,應由乙方予以辦理;
12.加工后的標準磁羅經,乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主;
13.其他條件:
(1)標準磁羅經的商標應由甲方提供,若出現法律糾紛,甲方應負完全責任;
(2)若必要時乙方在________或________購買加工標準磁羅經的零件及原料,其品質必須符合標準并事先需經甲方核準;
(3)為促進出口業務,乙方應儲備標準磁羅經樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運來的零件及原料中報銷。
14.本合同一式三份,甲方與乙方在簽字后各執一份,另一份呈送____________________有關部門備案。注:來料加工是指一個工廠按雙方簽訂的合同接受外商提供的原材料,按生產圖紙和生產程序進行加工,將合格的產品交外商后,加工方收取加工費用。
來件裝配是指外商按雙方簽訂的合同提供零配件、元器件,由工廠按要求的'規格進行裝配,將合格的產品交外商后收取加工費用。
來料加工和來件裝配的生產線,專用工具,技術指導和培訓工人等由外商負責。合同終止時生產線及專用工具等按合同規定予以處理。
加工裝配方對來料、來件不擁有所有權,只有使用權。若因管理不善,來料、來件遭到破壞、遺失、使用不當或超越損耗,加工裝配方承擔經濟責任。
來料加工和來件裝配是國際間經濟合作的一種簡便易行,有進有出,進出結合,兩頭在外,中間在內的貿易方式。
中外來料加工來件裝配合同6
訂約人:
藍天電子工業有限公司(以下簡稱甲方)
Smith電子工業有限公司(以下簡稱乙方)
茲經雙方同意,甲方委托乙方在________加工標準磁羅經,一切所需的零件與原料由甲方提供,其條款如下:
1、來料加工和來件裝配的商品和數量;
(1)商品名稱--標準磁羅經;
(2)數量--共計________臺;
2、一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在____或____購買,清單附于合同內;
3、每種型號的加工費如下;
(1)GLC-1型標準磁羅經:____U、S、D、(大寫:______美元);
(2)GLC-2型標準磁羅經:____U、S、D、(大寫:______美元);
(3)GLC-3型標準磁羅經:____U、S、D、(大寫:______美元);
4、加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至____,若有(某地)短少或破損,甲方應負責補充供應;
5、甲方應于成品交運前1個月,開立信用證或電匯全部加工費用及由乙方在____或____購買零配件、消耗品及原料費用;
6、乙方應在雙方同意的時間內完成GLC-1型標準磁羅經的加工和交運,不得延遲,凡發生無法控制的和不可預見的情況例外;
7、零件及原料的損耗率:
加工時零件及原料損耗率為____%,其損耗率由甲方免費供應,如損耗率超過__%,應由乙方補充加工所需之零件和原料;
8、若甲方誤運原料及零件,或因大意而將原料及零件超運,乙方應將超運部分退回,其費用由甲方承擔,若遇有短缺,應由甲方補充;
9、甲方提供加工GLC-1型標準磁羅經的零件和原料,乙方應嚴格按規定的設計加工,不得變更;
10、技術服務:
甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到____的要求,協助培訓乙方的技術人員,并允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此,乙方同意支付每人月薪____美元,其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責。
11、與本合同有關的一切進出口手續,應由乙方予以辦理;
12、加工后的標準磁羅經,乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主;
13、其他條件:
(1)標準磁羅經商標應由甲方提供,若出現法律糾紛,甲方應負完全責任;
(2)若必要時乙方在____或____購買加工標準磁羅經的零件及原料,其品質必須符合標準并事先需經甲方核準;
(3)為促進出口業務,乙方應儲備標準磁羅經樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運來的零件及原料中報銷;
14、本合同一式三份,甲方與乙方在簽字后各執一份,另一份呈送____有關部門備案。
甲方:
____年____月____日
乙方:
____年____月____日
裝配合同 篇9
本合同于 年 月 日在中國 市簽訂。
甲方為:中國 公司
法定地址:
電話:
電傳:
乙方為: 國 公司
法定地址:
電話:
電傳:
雙方在平等互利基礎上,通過友好協商,特訂立本合同。
第一條 貿易內容
(一)乙方同意按甲方在合同中提出的嚴格標準和規格,用甲方提供的原料生產甲方指定的產品。
(二)加工成品名稱和數量
1.成品名稱:
2.成品數量:
第二條 加工成品規格
根據乙方提供的設計原型,圖紙與產品樣品,甲乙雙方共同制定規范,以滿足生產的需要,這種規范要符合加工成品的質量和性能標準。此規范一經雙方確定,任何變動只能依雙方書面協議修改生效。
第三條 原材料供應
(一)本協議期間,最遲在每個公歷季度前 個月,甲方應向乙方提供該季度甲方定貨所需的生產原材料和消耗材料。
(二)乙方收到甲方提供的原材料后,應按甲方指定的檢查方法立即對原材料進行檢查,并將其結果在檢查完畢后 天內向甲方報告。不符合甲方規格要求的原材料不能用來生產指定產品。
第四條 加工費
(一)加工單價
1.型號: ,幣種: ,單價: ;
2.型號: ,幣種: ,單價: 。
(二)生產指定產品的加工費應該按上述價格執行并在第一個 年期內不變。在此 年期后,乙方可在不少于 時給甲方以書面通知,以求改變加工費。如果甲方接到改變加工費的通知后 月內不作改變,此協議可以終止。
第五條 支付條款
關于加工費的支付,甲方至少應在每次完工的貨物裝船 天以前,由經乙方認可的銀行開立以乙方為受益人、金額足以支付裝船貨物的保兌的不可撤銷的信用證。該信用證憑乙方的商業發票、全套提單、裝箱單和商檢證明議付。
第六條 技術資料和技術服務
(一)乙方同意向甲方提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標準等。
(二)甲方同意對乙方在加工裝配技術方面的質疑予以適當解答。
(三)在合同有效期內,根據乙方請求,乙方同意派遣其工程技術人員到乙方工廠進行與加工裝配有關的技術指導。甲方派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由乙方承擔。
(四)在合同有效期內,根據乙方請求,甲方同意乙方人員到甲方工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但乙方每次派遣人數不得超過 人,停留時間不得超過 天。乙方派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由乙方承擔。
第七條 質量控制和檢測
(一)生產的成品應由甲方指定的代理人或檢驗人進行檢驗,證明產品與甲方指定的質量標準和規范一致。
(二)如果出現產品不符合甲方標準的情況,甲方可拒絕收貨。但,甲方可根據甲乙雙方視每次具體情況的折扣議價予以接受。
(三)乙方為甲方生產的產品至少應與目前第三者銷售的類似產品質量相同。合同期間所有影響產品質量、規格的改變應在這種改變運用于產品之前 天通知甲方。甲方為充分服務市場的目的,可隨時建議改變或改進產品,乙方應真誠地考慮采納這些改變或改進的意見。
第八條 包裝與標記
產品要嚴格按照甲方的指示和出口貨物商品常規進行合適包裝。包裝要嚴格按甲方指示注明標記。甲方應至少在貨物完工交運前 天給乙方標記指示。
在CFR和CIF條件下,乙方應在裝船期前 天內將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知甲方。在未得甲方確認時,裝運不得進行。甲方應在 工作日內予以確認,否則即認為船只得到認可。
第九條 裝運及交貨
在CFR和CIF條件下,乙方應在裝船期前 天內將船名、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知甲方。在未得到甲方通知時,裝運不得進行。甲方應在 工作日內予以確認,否則即認為船只得到認可。
在FOB條件下,由甲方負責按照合同規定的交貨日期洽定艙位。乙方應在合同規定的裝船期前 日將合同號、貨物名稱、數量、金額、箱數、總重量、總體積及貨物在裝運港備妥待運的日期以電傳/傳真方式通知甲方。甲方應在裝船期前 日通知乙方船號、預計裝船日期、合同號,以便乙方安排裝運。如果有必要改變裝運船只達日期,甲方或其運輸代理應及時通知乙方。如船只不能在甲方通知的船期后 日內到達裝運港,甲方應承擔從第 之日起發生的貨物倉儲保管費用。
船只到達預定裝運港時,乙方如未按時將要裝載的貨物如約備足,則應承擔空艙費或滯期費。
在FOB、CFR和CIF條件下,乙方在貨物裝船完畢后立即以電傳/傳真方式向甲方發出裝船通知。裝船通知應包括合同號、貨物名稱、數量、毛重量、包裝尺碼、發票金額、提單號碼、啟航日期。
第十條 料件耗用
在加工裝配過程中的料件耗用率為 %。如料件耗用率低于 %,甲方將免費補充提供已耗用的料件。如料件耗用率超過 %,乙方將承擔補充耗用料件所發生的一切費用。
第十一條 所有權和風險轉移
甲方交給乙方的原材料和用此生產的產品所有權、原材料或產品丟失的或損壞的風險,全部歸甲方。不過,從乙方收到運來的材料起至交付產品給甲方時止,乙方經甲方同意,用甲方的費用,在保險公司就貨物的各種損壞、毀滅和丟失購買的全值保險,甲方應為此保險的收益人。
第十二條 不可抗力
任何一方對由于下列原因而導致不能或暫時不能履行全部或部分合同義務的,不負責任:水災、火災、地震、干旱、戰爭或其他任何雙方在簽約時不能預料、無法控制且不能避免和克服的事件。但不可抗力影響的一方,應盡快地將所發生的事件通知對方,并應在事件發生后15天內將有關機構出具的不可抗力事件的證明寄交對方。
如果不可抗力事件之影響超過120天,雙方應協商合同繼續履行或終止履行的事宜。
第十三條 仲裁
對于因履行本合同發生的一切爭議,雙方應友好協商解決,如協商無法解決爭議,則應將爭議提交中國國際經濟仲裁委員會(北京),依據其仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方都有約束力。仲裁費用應由敗訴一方承擔,但仲裁委員會另有裁定的除外。
第十四條 合同有效期
本合同自雙方簽字之日起生效,有效期 年。
第十五條 合同修改
對本合同的修改,必須對甲、乙雙方簽署書面協議才能成立。
第十六條 文字
本合同用中文和英文寫成,兩種文本具有同等效力。上述兩種文本如有不符,以中文本為準。
甲方: 公司乙方: 公司
(加蓋公章)(加蓋公章)
法定代表人:(簽字)法定代表人:(簽字)
簽訂日期:
裝配合同 篇10
_____________(以下簡稱甲方)
_____________(以下簡稱乙方)
茲經雙方同意,甲方委托乙方在_______________________加工標準磁羅經,一切所需的零件與原料由甲方提供,其條款如下:
1.來料加工和來件裝配的商品和數量:
(1)商品名稱——標準磁羅經;
(2)數量——共計__臺;
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在_____或_____購買,清單附于本合同內;
3.每種型號的加工費如下:
(1)GLC-1型標準磁羅經:_________U.S.D.(大寫:______美元);
(2)GLC-2型標準磁羅經:_________U.S.D.(大寫_______美元);
(3)GLC-3型標準磁羅經:_________U.S.D.(大寫:______美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至(某地)____________,若有短少或破損,甲方應負責補充供應;
5.甲方應于成品交運前1個月,開立信用證或電匯全部加工費用及由乙方在_____或_____購買零配件、消耗品及原料費用;
6.乙方應在雙方同意的時間內完成GLC-1型標準磁羅經的加工和交運,不得延遲,凡發生無法控制的和不可預見的情況例外;
7.零件及原料的損耗率:
加工時零件及原料損耗率為___%,其損耗率由甲方免費供應,如損耗率超過__%,應由乙方補充加工所需之零件和原料;
8.若甲方誤運原料及零件,或因大意而將原料及零件超運,乙方應將超運部份退回,其費用由甲方承擔,若遇有短缺,應由甲方補充;
9.甲方提供加工GLC-1型標準磁羅經的零件和原料,乙方應嚴格按規定的設計加工,不得變更;
10.技術服務:
甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到_______的要求,協助培訓乙方的技術人員,并允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此,乙方同意支付每人月薪________美元,其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責;
11.與本合同有關的一切進出口手續,應由乙方予以辦理;
12.加工后的標準磁羅經,乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主;
13.其他條件:
(1)標準磁羅經的商標應由甲方提供,若出現法律糾紛,甲方應負完全責任;
(2)若必要時乙方在____或____購買加工標準磁羅經的零件及原料,其品質必須符合標準并事先需經甲方核準;
(3)為促進出口業務,乙方應儲備標準磁羅經樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運來的零件及原料中報銷;
14. 本合同一式三份,甲方與乙方在簽字后各執一份,另一份呈送__________有關部門備案。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________
簽訂地點:___________ 簽訂地點:___________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝配合同 篇11
20__的最新裝配合同的模板
合同編號:_________
承攬人:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
定作人:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
在裝配_________項目中,雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條 裝配項目
定作人向承攬人提供裝配_________(產品)_________套(或件)所需的散件;承攬人對定作人提供的散件進行裝配,裝配后將成品交付定作人。
第二條 加工成品規格
根據定作人提供的設計原型,圖紙與產品樣品,雙方共同制定規范,以滿足生產的需要,這種規范要符合加工成品的質量和性能標準。此規范一經雙方確定,任何變動只有依雙方書面協議修改。
第三條 加工費
每種型號的加工費如下:
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元);
_________(大寫:_________美元)。
第四條 來件的交付
定作人每月必須分_________次(即每月的_________日、_________日以前)把加工生產所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產場地,并辦理交接手續。
第五條 原材料的驗收
承攬人對定作人送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料,或數量不足時,承攬人應及時通知定作人更換或補足。
第六條 原材料損耗
加工時零件及原料損耗率為_________%,其損耗率由承攬人免費供應,如損耗率超過_________%,應由定作人補充加工所需之零件和原料。
第七條 技術資料和技術服務
1、承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標準等。
2、定作人同意對承攬人在加工裝配技術方面的質疑予以適當解答。
3、在合同有效期內,根據承攬人請求,定作人同意派遣其工程技術人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關的技術指導。定作人派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔。
4、在合同有效期內,根據定作人請求,承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但定作人每次派遣人數不得超過_________人,停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔。
第八條 承攬人責任
1、提供裝配生產廠房_________平方米。
2、招聘工人_________名。
3、提供廠內加工生產所需要的水、電及設備,費用由承攬人支付。
4、按照本合同規定按質、按量、按時向定作人交付成品。
5、協助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續。
6、協助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續。
7、定作人要求承攬人協助辦理的其他事宜。
第九條 定作人責任
1、提供加工產品及裝修廠房所需的設備材料,其價格應經雙方協商認可,所需費用由承攬人墊付,承攬人則從定作人支付的工繳費內逐月償還其墊支的本息,償還期為_________年。
2、為使加工生產正常化,由定作人提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權仍屬定作人所有,只在合同期限內由承攬人保管使用,損壞和丟失由承攬人負責修理或賠償,但正常維修由定作人負責。合同期滿后,由定作人自行處理。
3、按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求,提供加工生產的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
4、工人如因工作不力(含工廠管理人員),經教育無效者,定作人有權向承攬人提出調換,但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。
5、承攬人要求定作人協助辦理的其他事宜。
第十條 結算方式
結匯應以定作人已簽收的合格產品數額為依據,采取d/p即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次,每月總結一次。
定作人逾期支付工繳費,應按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息,如連續_________天不支付,承攬人有權停止交付產品。
第十一條 包裝與標記
產品要嚴格按照定作人的指示和出口貨物商品常規進行合適包裝。包裝要嚴格按定作人指示注明標記。定作人應至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標記指示。在cfr和cif條件下,承攬人應在裝船期前_________天內將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認時,裝運不得進行。定作人應在_________工作日內予以確認,否則即認為船只得到認可。
第十二條 加工產品的交付
承攬人每月分_________次(即每月的_________日、_________日和_________日)在承攬人廠區或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續:
雙方必須派專人參加。
交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品。
雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第十三條 產品質量
1、產品質量,以定作人提供的并經雙方商議確定的樣品為標準。
2、加工生產應在雙方技術人員指導下進行,以工藝比較復雜、技術要求較高的產品,定作人必須派出常駐技術人員,對生產進行具體的檢查指導,發現問題及時解決,以保證產品質量。
3、產品質量檢查應有雙方的技術人員參加。
4、技術要求較高,人工無法檢查的產品,應以機械測試檢查為準。
5、不合格的產品,若純屬承攬人加工質量問題,承攬人負責免責返修;若是原材料本身質量問題,或是技術設計等原因造成,則定作人應負擔返修費用。
第十四條 勞動保護
承攬人工廠應做好勞動保護及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設施,廠房保持通風光亮,內外環境衛生整潔,對有污染性項目,須經市環保部門批準,方能立項經營。
第十五條 運輸與保險
1、定作人提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運輸費用,均由定作人負責。
2、原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由定作人向_________保險公司投保。
第十六條 稅收
雙方均應遵守中國的有關稅法規定,按時繳納各自應該繳納的稅款。
第十七條 手續辦理
與本合同有關的一切進出口手續,應由承攬人予以辦理。
第十八條 擔保
為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失,雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。
第十九條 違約罰款和損失賠償
1、定作人應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料,并及時結匯,如因定作人的原因造成停產或其他經濟損失,定作人應負責賠償;
2、承攬人應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向定作人交貨,如違背合同的規定造成定作人的經濟損失,承攬人應負賠償責任。
第二十條 聲明及保證
承攬人:
1、承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、承攬人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
定作人:
1、定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2、定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。
3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4、定作人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第二十一條 保密
雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第二十二條 通知
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十三條 合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十四條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十五條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十六條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十七條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十八條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十九條 合同的效力
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2、有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
第三十條 續訂
本合同有效期限屆滿之前,如一方認為需要續訂合同,可以向對方提出并進行協商。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________ 委托代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝配合同 篇12
甲方:_________________________乙方:_________________________地址:_________________________地址:_________________________電話___________________________電話___________________________法定代表人:___________________法定代表人:___________________職務:_________________________職務:_________________________國籍:_________________________國籍:_________________________
茲經雙方同意,甲方委托乙方在________________加工___________________,其條款如下:
1.來料加工和來件裝配的商品和數量:
(1)商品名稱________________;
(2)數量共計____________臺。
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在____或____購買,清單附于本合同內。
3.每種型號的加工費如下:
(1)____________________________(大寫:____________美元);
(2)____________________________(大寫:____________美元);
(3)____________________________(大寫:____________美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至____________,若有(某地)短少或破損,甲方應負責補充供應。
5.甲方應于成品交運前1個月,開立信用證(或電匯全部加工費)用于由乙方在_______或________購買零配件、消耗品及原料費用。
6.乙方應在雙方同意的時間內完成_______型標準__________的加工和交運,不得延遲,凡發生無法控制的和不可預見的情況例外。
7.零件及原料的損耗率:加工時零件及原料損耗率為_______%,其損耗部分由甲方免費供應,如損耗率超過______%,應由乙方補充加工所需之零件和原料。
8.若甲方誤運原料及零件,或錯將原料及零件超運,乙方應將超運部份退回,其費用由甲方承擔,若遇有短缺,應由甲方補充。
9.甲方提供加工______標準_________零件和原料,乙方應嚴格按規定的設計加工,不得變更。
10.技術服務:甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到____________的要求,協助培訓乙方的技術人員,并允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此,乙方同意支付每人月薪________美元,其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責。
11.與本合同有關的一切進出口手續,應由乙方予以辦理。12.加工后的標準____________乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主。
13.其他條件:
(1)標準____________的商標由甲方提供,若出現法律糾紛,甲方應負完全責任;
(2)若必要時乙方在____或____購買加工標準____的零件及原料,其品質必須符合標準并事先需經甲方核準;
(3)為促進出口業務,乙方應儲備標準____樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運來的零件及原料中報銷。
14.本合同一式二份,甲方與乙方在簽字后各執一份。
甲方:______________________乙方:______________________代表:______________________代表:________
________年_______月_______日________年_______月_______日
裝配合同 篇13
訂約人:
________________有限公司(以下簡稱甲方)
________________有限公司(以下簡稱乙方)
茲經雙方同意,甲方委托乙方在____________________________加工________________,一切所需的零件與原料由甲方提供,其條款如下:
1、來料加工和來件裝配的商品和數量:
(1)商品名稱--________________;
(2)數量--共計____臺;
2、一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在__________或__________購買,清單附于本合同內;
3、每種型號的加工費如下
(1)________型________:__________________USD、(大寫:____________美元);
(2)________型________:__________________USD、(大寫:____________美元);
(3)________型________:__________________USD、(大寫:____________美元)。
4、加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至(某地)________________________,若有短少或破損,甲方應負責補充供應;
5、甲方應于成品交運前________個月,開立信用證或電匯全部加工費用及由乙方在__________或__________購買零配件、消耗品及原料費用;
6、乙方應在雙方同意的時間內完成________型________的加工和交運,不得延遲,凡發生無法控制的和不可預見的情況例外;
7、零件及原料的損耗率:
加工時零件及原料損耗率為______%,其損耗率由甲方免費供應,如損耗率超過____%,應由乙方補充加工所需之零件和原料;
8、若甲方誤運原料及零件,或因大意而將原料及零件超運,乙方應將超運部份退回,其費用由甲方承擔,若遇有短缺,應由甲方補充;
9、甲方提供加____________________的零件和原料,乙方應嚴格按規定的設計加工,不得變更;
10、技術服務:
甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到______________的要求,協助培訓乙方的技術人員,并允許所派的'技術人員留在乙方檢驗成品。為此,乙方同意支付每人月_______美元,其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責;
11、與本合同有關的一切進出口手續,應由乙方予以辦理;
12、加工后的________________,乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主;
13、其他條件:
(1)________________的商標應由甲方提供,若出現法律糾紛,甲方應負完全責任;
(2)若必要時乙方在________或________購買________________的零件及原料,其品質必須符合標準并事先需經甲方核準;
(3)為促進出口業務,乙方應儲備標準________________樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運來的零件及原料中報銷。
14、本合同一式三份,甲方與乙方在簽字后各執一份,另一份呈__________有關部門備案。
甲方經理:______________
乙方經理:_____________
日期:___________
裝配合同 篇14
訂約人:
________________有限公司(以下簡稱甲方)
________________有限公司(以下簡稱乙方)
茲經雙方同意,甲方委托乙方在____________________________加工________________,一切所需的零件與原料由甲方提供,其條款如下:
1.來料加工和來件裝配的商品和數量:
(1)商品名稱--________________;
(2)數量--共計____臺;
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在__________或__________購買,清單附于本合同內;
3.每種型號的加工費如下:
(1)________型________:__________________U.S.D.(大寫:____________美元);
(2)________型________:__________________U.S.D.(大寫:____________美元);
(3)________型________:__________________U.S.D.(大寫:____________美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至(某地)________________________,若有短少或破損,甲方應負責補充供應;
5.甲方應于成品交運前________個月,開立信用證或電匯全部加工費用及由乙方在__________或__________購買零配件、消耗品及原料費用;
6.乙方應在雙方同意的時間內完成________型________的加工和交運,不得延遲,凡發生無法控制的和不可預見的情況例外;
7.零件及原料的損耗率:
8.若甲方誤運原料及零件,或因大意而將原料及零件超運,乙方應將超運部份退回,其費用由甲方承擔,若遇有短缺,應由甲方補充;
9.甲方提供加____________________的零件和原料,乙方應嚴格按規定的設計加工,不得變更;
10.技術服務:
甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到______________的要求,協助培訓乙方的技術人員,并允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此,乙方同意支付每人月薪________________美元,其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責;
11.與本合同有關的一切進出口手續,應由乙方予以辦理;
12.加工后的________________,乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主;
13.其他條件:
(1)________________的_____應由甲方提供,若出現法律糾紛,甲方應負完全責任;
(2)若必要時乙方在________或________購買________________的零件及原料,其品質必須符合標準并事先需經甲方核準;
(3)為促進出口業務,乙方應儲備標準________________樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運來的零件及原料中報銷。
14.?本合同一式三份,甲方與乙方在簽字后各執一份,另一份呈送____________________有關部門備案。
甲方經理:______________
乙方經理?:_____________
注:來料加工是指一個工廠按雙方簽訂的合同接受外商提供的原材料,按生產圖紙和生產程序進行加工,將合格的產品交外商后,加工方收取加工費用。
來件裝配是指外商按雙方簽訂的合同提供零配件、元器件,由工廠按要求的規格進行裝配,將合格的產品交外商后收取加工費用。
來料加工和來件裝配的生產線,專用工具,技術指導和培訓工人等由外商負責。合同終止時生產線及專用工具等按合同規定予以處理。
加工裝配方對來料、來件不擁有所有權,只有使用權。若因管理不善,來料、來件遭到破壞、遺失、使用不當或超越損耗,加工裝配方承擔經濟責任。
來料加工和來件裝配是國際間經濟合作的一種簡便易行,有進有出,進出結合,兩頭在外,中間在內的貿易方式
裝配合同 篇15
編號:_______________
日期:_________年_________月_________日于_________,_________公司,地址:_________,電掛:_________,和_________,地址:_________,電掛:_________,(以下簡稱甲方)與_________,地址:_________,電掛:_________,和_________有限公司,地址:_________,電掛:_________,(以下簡稱乙方)
在平等互利的基礎上,雙方代表就_________裝配業務問題,進行了充分的協商,一致同意達成協議如下:
第一條?總則
合作分兩期進行。
第一期,乙方首先提供_________組月產_________部_________所需的全部設備和檢驗儀器,這些設備和儀器是新的、先進的、價格是優惠的,并須經甲方確認為準。設備和儀器的價款,在甲方收取的裝配費內分期償付。
進行步驟:
(1)甲方于_________月_________日前將負責裝配任務的工廠平面(草)圖提交乙方,而乙方則于_________月_________日前派出工程技術人員攜帶廠房調整方案和設備安裝圖紙到_________,與甲方共同商定施工計劃。
第二條?裝配費計算
因每批裝配的具體品種不同,工序的繁簡、難易也不同,雙方同意每項品種的裝配費裝在有關合同中具體規定。
第三條?損耗率
由于所裝配的產品之不同品種、款式,其損耗率也不盡相同。因此,雙方一致同意在簽訂有關合同時,再另行商定合理的損耗定額。(此損耗定額系指元器件在裝配前經過檢驗的全部合格品,在裝配過程中的自然損耗率)。
第四條?交貨條件
有關設備、儀器,FOB_________交貨。元件、器件和包裝物料運抵_________的運費由乙方承擔(卸貨費用由甲方負擔);甲方承擔將裝配成品運抵_________交貨,卸裝費用由乙方負擔。
第五條?交貨期
為使甲方能正常、持續生產,乙方提供的元件、器件和包裝物料應于生產月前15天運抵甲方工廠;裝配成品的交貨期在每批合同中具體規定。
第六條?責任問題
如因裝配技術而發生的產品質量與合同規定不符或因延期交貨而引起的損失,由甲方負擔;如果元件、器件、包裝物料不合格、不配套或不能按時運交甲方而引起的產品質量不合格或因延期交貨而引起的損失由乙方負擔。
第七條?技術交流
本協議簽訂后,乙方在接到甲方通知時,須盡快派出工程技術人員到_________負責設備安裝和裝配技術指導,直至該廠能全部掌握設備安裝和裝配技術進行正常生產時為止。
第八條?協議有效期限
本協議用中、英文書就正本各一式二份,甲、乙雙方各執一份,兩種文本具有同等效力,自_________年_________月_________日起正式生效,有效期限為_________年。任何一方如須延長本協議,則須提前半年向另一方提出,經雙方協商確定。
第九條?本協議如有未盡事宜,須經雙方友好協商一致后,方得進行必要的修改和補充。
甲方(蓋章):__________________
代表人(簽字):________________
乙方(蓋章):__________________
代表人(簽字):________________
裝配合同 篇16
本合同于19xx年×月×日在簽訂。
甲方為:中國××公司
地址:
電報掛號:
電傳:
××工廠
地址:中華人民共和國×省×市×區
電報掛號: ×街×號
乙方為:×國××公司
地址:
電傳:
雙方為開展來料加工(或來件裝配)業務,本著平等互利原則,通過友好協商,特簽訂本合同。
第一條 加工(裝配)的項目
乙方向甲方提供加工(或裝配)(產品)套(或件)所需的原材料(或散件);甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配),加工(或裝配)后將成品交付乙方。
第二條 交付來料與加工成品的數量和時間
乙方將于19xx年×月×日至19xx年×月×日,每月向甲方提供原材料(或散件),并負責運至×港港口(或車站)交付甲方;在甲方收到原材料(或散件)后的×個月內,(或自×年×月×日至×年×月×日)分批將加工(或裝配)后的成品負責運至港口(或車站)交付乙方。
乙方在提供原材料(或散件)時,按百分之×的備損率提供給甲方,多提供部分不計加工(或裝配)數量。
如乙方未能按時,按質,按量提供全部原材料(或散件),致使甲方停工待料造成損失,乙方在接到甲方提出的通知后,應予賠償。
如甲方未能按時,按質,按量交付成品,在乙方提出后,甲方亦應負責賠償。
第三條 加工費
甲方為乙方進行加工(或裝配)的加工費,每件(或套)計×幣××元。
(注一)
第四條 付款辦法
乙方將不作價的原材料(或散件)運交甲方;加工費由乙方給甲方開出即期付款信用證。
(注二)
第五條 來廠專家和技術培訓
根據實際需要,乙方有義務向甲方派遣專家并為甲方培訓必要的技術人員,來廠專家和培訓人員的數目,時間,任務,以及費用負擔等,由雙方另行商議。
第六條 運費,保險費
乙方將原材料(或散件)運交甲方的運費,保險費由乙方負責;甲方將成品運交乙方的運費,保險費由甲方負責。
成品的運輸保險,由甲方按原材料(或散件)成本加上運費,保險費,加工費之和的百分之一百一十投保綜合險,戰爭險(如陸上運輸則投保陸上運輸險)。
在加工裝配期間,由甲方負責投保火險。
(注三)
第七條 質量檢驗
(1)甲方在收到原材料(或散件)后,應按乙方提供的技術標準,對其規格,品質進行驗收,如發現乙方提供的原材料(或散件)的規格,質量不符合技術標準,或數量不足,由甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責退換或補足。
(2)乙方在收到甲方加工的成品后,按雙方議定的驗收標準驗貨,如因甲方裝備不當造成質量問題,由乙方向甲方提出檢驗報告,甲方負責返修或賠償。
第八條 不可抗力
由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其它人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時,遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通知對方,并與對方協商延長履行合同的期限。
對方由此而產生的損失,不得提出賠償要求。
第九條 違約責任
任何一方不履行合同條款,致使對方遭受經濟損失時,必須承擔賠償責任,受損害方并擁有罰款××元的權利。
第十條 仲裁
本合同在執行過程中,如發生爭議,雙方應本著友好方式進行協商解決。
如未能解決時,提請×國仲裁機構進行仲裁。
仲裁裁決為終局裁決,對雙方均有約束力。
仲裁費用由敗訴一方負擔。
第十一條 擔保
為了保證雙方履行合同和及時按合同規定支付罰款或賠償損失,雙方應分別向對方提供各自銀行所出具的保函。
第十二條 轉讓
本合同所載明的權利和義務,非經雙方一致同意,一方不得轉讓給任何第三方。
第十三條 有效期限
本合同自簽字之日起生效,有效期到本合同規定的套(或件)由甲方加工(或裝配)成成品交付乙方并收進全部加工費時終止。
第十四條 續訂
本合同有效期限屆滿之前,如一方認為需要續訂合同,可以向對方提出并進行協商。
第十五條 文本
本合同正本一式二份,雙方各持一份。
副本份。
第十六條 補充或修訂
本合同如有未盡事宜,雙方可以進行協商補充或修訂。
第十七條 適用法律
中華人民共和國法律為本合同的適用法律。
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
代表(簽字)代表(簽字)
見證人
律師:(中國律師事務所)
裝配合同 篇17
本合同于_________年_________月_________日在中國_________市簽訂。
甲方:中國_________公司
法定地址:_________
電話:_________
電傳:_________
乙方:_________國_________公司
法定地址:_________
電話:_________
電傳:_________
雙方在平等互利基礎上,通過友好協商,特訂立本合同。
第一條 貿易內容
(一)乙方同意按甲方在合同中提出的嚴格標準和規格,用甲方提供的原料生產甲方指定的產品。
(二)加工成品名稱和數量
1、成品名稱:_________。
2、成品數量:_________。
第二條 加工成品規格
根據乙方提供的設計原型,圖紙與產品樣品,甲乙雙方共同制定規范,以滿足生產的需要,這種規范要符合加工成品的質量和性能標準。此規范一經雙方確定,任何變動只有依雙方書面協議修改。
第三條 原材料供應
(一)本協議期間,最遲在每個公歷季度前_________月,甲方應向乙方提供該季度甲方定貨所需的生產原材料和消耗材料。
(二)乙方收到甲方提供的原材料后,應按甲方指定的檢查方法立即對原材料進行檢查,并將其結果在檢查完畢后_________天內向甲方報告。不符合甲方規格要求的原材料不能用來生產指定產品。
第四條 加工費
(一)加工單價
1、_________型_________美元/個
2、_________
(二)生產指定產品的加工費應該按上述價格執行并在第一個_________年期內不變。在此_________年期后,乙方可在不少于_________是給甲方以書面通知,以求改變加工費。如果甲方接到改變加工費的通知后_________月內不作改變,此協議可以終止。
第五條 支付條款
關于加工費的支付、甲方至少應在每次完工的貨物裝船_________天以前,由經乙方認可的銀行開立以乙方為受益人,金額足以支付裝船貨物的保兌的不可撤銷的信用證。該信用證憑乙方的商業發票、全套提單、裝箱單和商檢證明議付。
第六條 技術資料和技術服務
(一)乙方同意向甲方提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標準等。
(二)甲方同意對乙方在加工裝配技術方面的質疑予以適當解答。
(三)在合同有效期內,根據乙方請求,乙方同意派遣其工程技術人員到乙方工廠進行與加工裝配有關的技術指導。甲方派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由乙方承擔。
(四)在合同有效期內,根據乙方請求,甲方同意乙方人員到甲方工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但乙方每次派遣人數不得超過_________人,停留時間不得超過_________天。乙方派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由乙方承擔。
第七條 質量控制和檢測
(一)生產的成品應由甲方指定的代理人或檢驗人進行檢驗,證明產品與甲方指定的質量標準和規范一致。
(二)如果出現產品不符合甲方標準的情況,甲方可拒絕收貨。但,甲方可根據甲乙雙方視每次具體情況的折扣議價予以接受。
(三)乙方為甲方生產的產品至少應與目前第三者銷售的類似產品質量相同。合同期間所有影響產品質量、規格的改變應在這種改變運用于產品之前_________天通知甲方。甲方為充分服務市場的目的,可隨時建議改變或改進產品,乙方應真誠地考慮采納這些改變或改進的意見。
第八條 包裝與標記
產品要嚴格按照甲方的指示和出口貨物商品常規進行合適包裝。包裝要嚴格按甲方指示注明標記。甲方應至少在貨物完工交運前_________天給乙方標記指示。在cfr和cif條件下,乙方應在裝船期前_________天內將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知甲方。在未得甲方確認時,裝運不得進行。甲方應在_________工作日內予以確認,否則即認為船只得到認可。
第九條 裝運及交貨
在cfr和cif條件下,乙方應在裝船期前_________天內將船名、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知甲方。在未得到甲方通知時,裝運不得進行。甲方應在_________工作日內予以確認,否則即認為船只得到認可。在fob條件下,由甲方負責按照合同規定的交貨日期洽定艙位。乙方應在合同規定的裝船期前_________日將合同號、貨物名稱、數量、金額、箱數、總重量、總體積及貨物在裝運港備妥待運的日期以電傳/傳真方式通知甲方。甲方應在裝船期前_________日通知乙方船號、預計裝船日期、合同號,以便乙方安排裝運。如果有必要改變裝運船只達日期,甲方或其運輸代理應及時通知乙方。如船只不能在甲方通知的船期后_________日內到達裝運港,甲方應承擔從第_________之日起發生的貨物倉儲保管費用。船只到達預定裝運港時,乙方如未按時將要裝載的貨物如約備足,則應承擔空艙費或滯期費。在fob、cfr和cif條件下,乙方在貨物裝船完畢后立即以電傳/傳真方式向甲方發出裝船通知。裝船通知應包括合同號、貨物名稱、數量、毛重量、包裝尺碼、發票金額、提單號碼、啟航日期。
第十條 料件耗用
在加工裝配過程中的料件耗用率為_________%。料件耗用率低于_________%,甲方將免費補充提供已耗用的料件。如料件耗用率超過_________%,乙方將承擔補充耗用料件所發生的一切費用。
第十一條 所有權和風險轉移
甲方交給乙方的原材料和用此生產的產品所有權、原材料或產品丟失的或損壞的風險,全部歸甲方。不過,從乙方收到運來的材料起至交付產品給甲方時止,乙方經甲方同意,用甲方的費用,在保險公司就貨物的各種損壞、毀滅和丟失購買的全值保險,甲方應為此保險的收益人。
第十二條 不可抗力
任何一方對由于下列原因而導致不能或暫時不能履行全部或部分合同義務的,不負責任:水災、火災、地震、干旱、戰爭或其他任何雙方在簽約時不能預料、無法控制且不能避免和克服的事件。但不可抗力影響的一方,應盡快地將所發生的事件通知對方,并應在事件發生后15天內將有關機構出具的不可抗力事件的.證明寄交對方。如果不可抗力事件之影響超過122天,雙方應協商合同繼續履行或終止履行的事宜。
第十三條 仲裁
對于因履行本合同發生的一切爭議,雙方應友好協商解決,如協商無法解決爭議,則應將爭議提交中國國際經濟仲裁委員會(北京),依據其仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方都有約束力。仲裁費用應由敗訴一方承擔,但仲裁委員會另有裁定的除外。
第十四條 合同有效期
本合同自雙方簽字之日起生效,有效期_________年。
第十五條 合同修改對本合同的修改,必須對甲、乙雙方簽署書面協議才能成立。
第十六條 文字
本合同用中文和_________文寫成,兩種文本具有同等效力。上述兩種文本如有不符,以中文本為準。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
職務:_________ 職務:_________
年 月 日
裝配合同 篇18
本合同于20____年____月____日在中國____市簽訂。
甲方為:中國________________公司
法定地址:________________
電話:____________________
電傳:____________________
乙方為:____國____公司
法定地址:________________
電話:____________________
電傳:____________________
雙方在平等互利基礎上,通過友好協商,特訂立本合同。
第一條 貿易內容
(一)乙方同意按甲方在合同中提出的嚴格標準和規格,用甲方提供的原料生產甲方指定的產品。
(二)加工成品名稱和數量
1.成品名稱
2.成品數量
第二條 加工成品規格
根據乙方提供的設計原型,圖紙與產品樣品,甲乙雙方共同制定規范,以滿足生產的需要,這種規范要符合加工成品的質量和性能標準。此規范一經雙方確定,任何變動只有依雙方書面協議修改。
第三條 原材料供應
(一)本協議期間,最遲在每個公歷季度前____月,甲方應向乙方提供該季度甲方定貨所需的生產原材料和消耗材料。
(二)乙方收到甲方提供的原材料后,應按甲方指定的檢查方法立即對原材料進行檢查,并將其結果在檢查完畢后____天內向甲方報告。不符合甲方規格要求的原材料不能用來生產指定產品。
第四條 加工費
(一)加工單價
1.____________型____________美元/個
2.____________型____________美元/個
(二)生產指定產品的加工費應該按上述價格執行并在第一個____年期內不變。在此____年期后,乙方可在不少于____是給甲方以書面通知,以求改變加工費。如果甲方接到改變加工費的通知后____月內不作改變,此協議可以終止。
第五條 支付條款
關于加工費的支付、甲方至少應在每次完工的貨物裝船____天以前,由經乙方認可的銀行開立以乙方為受益人,金額足以支付裝船貨物的保兌的不可撤銷的信用證。該信用證憑乙方的商業發票、全套提單、裝箱單和商檢證明議付。
第六條 技術資料和技術服務
(一)乙方同意向甲方提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標準等。
(二)甲方同意對乙方在加工裝配技術方面的質疑予以適當解答。
(三)在合同有效期內,根據乙方請求,乙方同意派遣其工程技術人員到乙方工廠進行與加工裝配有關的技術指導。甲方派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由乙方承擔。
(四)在合同有效期內,根據乙方請求,甲方同意乙方人員到甲方工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但乙方每次派遣人數不得超過____人,停留時間不得超過____天。乙方派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由乙方承擔。
第七條 質量控制和檢測
(一)生產的成品應由甲方指定的代理人或檢驗人進行檢驗,證明產品與甲方指定的質量標準和規范一致。
(二)如果出現產品不符合甲方標準的情況,甲方可拒絕收貨。但,甲方可根據甲乙雙方視每次具體情況的折扣議價予以接受。
(三)乙方為甲方生產的產品至少應與目前第三者銷售的類似產品質量相同。合同期間所有影響產品質量、規格的改變應在這種改變運用于產品之前____天通知甲方。甲方為充分服務市場的目的,可隨時建議改變或改進產品,乙方應真誠地考慮采納這些改變或改進的意見。
第八條 包裝與標記
產品要嚴格按照甲方的指示和出口貨物商品常規進行合適包裝。包裝要嚴格按甲方指示注明標記。甲方應至少在貨物完工交運前____天給乙方標記指示。
甲方:________________乙方:________________
裝配合同 篇19
合同編號:_________________
甲方:___________________ 乙方:___________________
法定代表人:_____________ 法定代表人:_____________
聯系電話:_______________ 聯系電話:_______________
甲、乙雙方本著互利互惠、共同發展的原則,經充分協商,達成如下合同。
第一條 總則
合作分兩期進行。
第一期,乙方首先提供四組所需的全部設備和檢驗儀器,這些設備和儀器是新的、先進的、價格是優惠的,并需經甲方確認為準。設備和儀器的價款,在甲方收取的裝配費內分期償付。
乙方并負責不作價提供裝配上述產品所需的全部元件、器件和包裝物料;甲方負責提供相應的廠房、電力,并負責組織裝配,收取加工費,產品全部交給乙方。
進行步驟:
1.甲方將負責裝配任務的工廠平面(草)圖提交乙方,乙方派出工程技術人員攜帶廠房調廠房調整方案和設備安裝圖樣,與甲方共同商定施工計劃。
2.乙方應于規定內將有關設備和儀器運抵上述工廠;甲方應于同時期內完成廠房調整,即著手進行設備安裝工程。
3.乙方應于設備和儀器運抵上述工廠一個月內,將不作價提供的夠三個月用的裝配上述產品的全部元件、器件和包裝物料運抵上述工廠;甲方則應于收到上述元件、器件和包裝物料之日起一個月內為試裝階段,第二個月起開始正式裝配。
4.雙方一致同意,對其他電子產品的裝配任務,待上述兩項產品的裝配正式投產后便立即進行。
第二朝,雙方將逐步采用甲方生產的元件、器件,乙方立即提供制造上述產品的元件、器件所需的全部設備,對提供這些設備的條件與價款償付辦法,按提供上述設備的條件與價款償付辦法辦理。
第二條 裝配費計算
因每批裝配的具體品種不同,工序的繁簡、難易也不同,雙方同意每項品種的裝配費在有關合同中具體規定。
第三條 次品處理和損耗率
產品損耗率和次品率雙方應努力降低,損耗率暫定為____%。
試產期滿后,若甲方因操作上的錯誤,次品和損耗超過合理幅度,其超過部分由甲方負責賠償乙方的損失;若因原料質量不合要求造成次品過多,其損失由乙方承擔。
試機所需的原輔料由乙方負擔。
第四條 交貨條件
元件、器件和包裝物料運抵的運費由乙方承擔(卸貨費用由甲方負擔);甲方承擔將裝配成品運到交貨地,卸裝費用由乙方負擔。
第五條 交貨期
乙方提供的元件、器件和包裝物料應于生產月前運抵甲方工廠;裝配成品的交貨期在每批合同中具體規定。
第六條 責任問題
如因裝配技術而發生的產品質量與合同規定不符或因延期交貨而引起的損失,由甲方負擔;如果元件、器件、包裝物料不合格、不配套或不能按時運交甲方而引起的產品質量不合格或因延期交貨而引起的損失由乙方負擔。
第七條 技術交流
設備運抵 后,乙方需派出工程技術人員負責安裝機器,調整機械和試機開動,直至機器正常運轉,達到產品合格為止。上述工程技術人員在華費用由乙方負擔。對乙方提供有關生產上和技術上的秘密,甲方負責保守秘密。
甲、乙雙方同意正式投產后,乙方派出技術工程人員駐廠進行技術上、生產管理上和品質檢驗上的指導,具體辦法雙方另行商定。乙方同意甲方在必要時派出工程技術人員到乙方進行技術交流。
第八條 合同有效期限
本合同有效期限自____年____月_____日起至_____年____月_____日止,為期______年。
第九條 法律適用與糾紛解決方式
1.本合同適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。
2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定,凡因本合同發生的一切爭議,當和解或調解不成時,選擇下列第 種方式解決:
(1)將爭議提交 仲裁委員會仲裁;
(2)依法向 人民法院提起訴訟。
第十條 遇有本合同未盡事宜,由甲、乙雙方通過協商另訂補充條款,作為本合同不可分割的組成部分,且與本合同具有同等效力。
第十一條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):_____________ 乙方(蓋章)________________
授權代理人(簽字):_______ 授權代理人(簽字):________
住址:_____________________ 住址:______________________
聯系電話:_________________ 聯系電話:__________________
開戶銀行:_________________ 開戶銀行:__________________
賬號:_____________________ 賬號:______________________
_________年____月____日 _________年______月____日
簽訂地點:__________________ 簽訂地點:_________________
裝配合同 篇20
編號:_______________
日期:_________年_________月_________日于_________,_________公司,地址:_________,電掛:_________,和_________,地址:_________,電掛:_________,(以下簡稱甲方)與_________,地址:_________,電掛:_________,和_________有限公司,地址:_________,電掛:_________,(以下簡稱乙方)
在平等互利的基礎上,雙方代表就_________裝配業務問題,進行了充分的協商,一致同意達成協議如下:
第一條 總則
合作分兩期進行。
第一期,乙方首先提供_________組月產_________部_________所需的全部設備和檢驗儀器,這些設備和儀器是新的、先進的、價格是優惠的,并須經甲方確認為準。設備和儀器的價款,在甲方收取的裝配費內分期償付。
乙方并負責不作價提供裝配上述產品所需的全部元件、器件和包裝物料;甲方負責提供相應的廠房、電力,并負責組織裝配,收取加工費,產品全部交給乙方。
進行步驟:
(1)甲方于_________月_________日前將負責裝配任務的工廠平面(草)圖提交乙方,而乙方則于_________月_________日前派出工程技術人員攜帶廠房調整方案和設備安裝圖紙到_________,與甲方共同商定施工計劃。
(2)從_________月_________日起,乙方應于90天到120天內將有關設備和儀器運抵上述工廠;甲方應于同時期內完成廠房調整,并即著手進行設備安裝工程。
(3)乙方應于設備和儀器運抵上述工廠一個月內,將不作價提供的夠三個月用的裝配上述產品的全部元件、器件和包裝物料運抵上述工廠;甲方則應于收到上述元件、器件和包裝物料之日起一個月內為試裝階段,第二個月起開始正式裝配。
(4)雙方一致同意,對_________等其他電子產品的裝配任務,待上述兩項產品的裝配正式投產后便立即進行。
第二期,為降低產品成本,提高競爭能力,雙方一致商定將逐步采用甲方生產的元件、器件,為此,在_________的裝配正式投產后,乙方立即提供制造上述產品的元件、器件所需的全部,設備和儀器,對提供這些設備和儀器的條件與價款償付辦法,按提供上述設備和儀器的條件與價款償付辦法辦理。
第二條 裝配費計算
因每批裝配的具體品種不同,工序的繁簡、難易也不同,雙方同意每項品種的裝配費裝在有關合同中具體規定。
第三條 損耗率
由于所裝配的產品之不同品種、款式,其損耗率也不盡相同。因此,雙方一致同意在簽訂有關合同時,再另行商定合理的損耗定額。(此損耗定額系指元器件在裝配前經過檢驗的全部合格品,在裝配過程中的自然損耗率)。
第四條 交貨條件
有關設備、儀器,FOB_________交貨。元件、器件和包裝物料運抵_________的運費由乙方承擔(卸貨費用由甲方負擔);甲方承擔將裝配成品運抵_________交貨,卸裝費用由乙方負擔。
第五條 交貨期
為使甲方能正常、持續生產,乙方提供的元件、器件和包裝物料應于生產月前15天運抵甲方工廠;裝配成品的交貨期在每批合同中具體規定。
第六條 責任問題
如因裝配技術而發生的產品質量與合同規定不符或因延期交貨而引起的損失,由甲方負擔;如果元件、器件、包裝物料不合格、不配套或不能按時運交甲方而引起的產品質量不合格或因延期交貨而引起的損失由乙方負擔。
第七條 技術交流
本協議簽訂后,乙方在接到甲方通知時,須盡快派出工程技術人員到_________負責設備安裝和裝配技術指導,直至該廠能全部掌握設備安裝和裝配技術進行正常生產時為止。
上述工程技術人員在廠工作期間的生活費用由甲方負擔,工資由乙方負擔;必要時,甲方亦可派出工程技術人員到乙方所屬工廠交流技術,其所需生活費用,由乙方負擔。
第八條 協議有效期限
本協議用中、英文書就正本各一式二份,甲、乙雙方各執一份,兩種文本具有同等效力,自_________年_________月_________日起正式生效,有效期限為_________年。任何一方如須延長本協議,則須提前半年向另一方提出,經雙方協商確定。
第九條 本協議如有未盡事宜,須經雙方友好協商一致后,方得進行必要的修改和補充。
甲方(蓋章):__________________
代表人(簽字):________________
乙方(蓋章):__________________
代表人(簽字):________________
裝配合同 篇21
本合同于_________年______月______日在__________市簽訂
甲方:______________________
法定地址:__________________________
電話:______________________________
電傳:______________________________
乙方:________________________
法定地址:__________________________
電話:______________________________
電傳:______________________________
雙方在平等互利基礎上,通過友好協商,特訂立本合同。
第一條、貿易內容
(一)乙方同意按甲方在合同中提出的嚴格標準和規格,用甲方提供的原料生產甲方指定的產品。
(二)加工成品名稱和數量
1.成品名稱:_______________________________________。
2.成品數量:_________________________________。
第二條、加工成品規格
根據乙方提供的設計原型,圖紙與產品樣品,甲乙雙方共同制定規范,以滿足生產的需要,這種規范要符合加工成品的質量和性能標準。此規范一經雙方確定,任何變動只有依雙方書面協議修改。
第三條、原材料供應
(一)本協議期間,最遲在每個公歷季度前_______月,甲方應向乙方提供該季度甲方定貨所需的生產原材料和消耗材料。
(二)乙方收到甲方提供的原材料后,應按甲方指定的檢查方法立即對原材料進行檢查,并將其結果在檢查完畢后_____天內向甲方報告。不符合甲方規格要求的原材料不能用來生產指定產品。
第四條、加工費
(一)加工單價
1._________型_________美元/個。
2._________________________________
第五條、支付條款
關于加工費的支付、甲方至少應在每次完工的貨物裝船_________天以前,由經乙方認可的銀行開立以乙方為受益人,金額足以支付裝船貨物的保兌的不可撤銷的信用證。該信用證憑乙方的商業發票、_____提單、裝箱單和商檢證明議付。
第六條、技術資料和技術服務
(一)乙方同意向甲方提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標準等。
(二)甲方同意對乙方在加工裝配技術方面的質疑予以適當解答。
(三)在合同有效期內,根據乙方請求,乙方同意派遣其工程技術人員到乙方工廠進行與加工裝配有關的技術指導。甲方派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由乙方承擔。
(四)在合同有效期內,根據乙方請求,甲方同意乙方人員到甲方工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但乙方每次派遣人數不得超過_________人,停留時間不得超過_________天。乙方派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由乙方承擔。
第七條、質量控制和檢測
(一)生產的成品應由甲方指定的代理人或檢驗人進行檢驗,證明產品與甲方指定的質量標準和規范一致。
(二)如果出現產品不符合甲方標準的情況,甲方可拒絕收貨。但,甲方可根據甲乙雙方視每次具體情況的折扣議價予以接受。
(三)乙方為甲方生產的產品至少應與目前第三者銷售的類似產品質量相同。合同期間所有影響產品質量、規格的改變應在這種改變運用于產品之前_________天通知甲方。甲方為充分服務市場的目的,可隨時建議改變或改進產品,乙方應真誠地考慮采納這些改變或改進的意見。
第八條、包裝與標記
產品要嚴格按照甲方的指示和出口貨物商品常規進行合適包裝。包裝要嚴格按甲方指示注明標記。甲方應至少在貨物完工交運前___天給乙方標記指示。在CFR和CIF條件下,乙方應在裝船期前________天內將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知甲方。在未得甲方確認時,裝運不得進行。甲方應在______工作日內予以確認,否則即認為船只得到認可。
第九條、裝運及交貨
在CFR和CIF條件下,乙方應在裝船期前_________天內將船名、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知甲方。在未得到甲方通知時,裝運不得進行。甲方應在______工作日內予以確認,否則即認為船只得到認可。在FOB條件下,由甲方負責按照合同規定的交貨日期洽定艙位。乙方應在合同規定的裝船期前_________日將合同號、貨物名稱、數量、金額、箱數、總重量、總體積及貨物在裝運港備妥待運的日期以電傳/傳真方式通知甲方。甲方應在裝船期前_________日通知乙方船號、預計裝船日期、合同號,以便乙方安排裝運。如果有必要改變裝運船只達日期,甲方或其運輸代理應及時通知乙方。如船只不能在甲方通知的船期后_________日內到達裝運港,甲方應承擔從第_________之日起發生的貨物倉儲保管費用。船只到達預定裝運港時,乙方如未按時將要裝載的貨物如約備足,則應承擔空艙費或滯期費。在FOB、CFR和CIF條件下,乙方在貨物裝船完畢后立即以電傳/傳真方式向甲方發出裝船通知。裝船通知應包括合同號、貨物名稱、數量、毛重量、包裝尺碼、發票金額、提單號碼、啟航日期。
第十條、料件耗用
第十一條、所有權和風險轉移
甲方交給乙方的原材料和用此生產的產品所有權、原材料或產品丟失的或損壞的風險,全部歸甲方。不過,從乙方收到運來的材料起至交付產品給甲方時止,乙方經甲方同意,用甲方的費用,在_____公司就貨物的各種損壞、毀滅和丟失購買的'全值_____,甲方應為此_____的收益人。
第十二條、不可抗力
任何一方對由于下列原因而導致不能或暫時不能履行全部或部分合同義務的,不負責任:水災、火災、地震、干旱、戰爭或其他任何雙方在簽約時不能預料、無法控制且不能避免和克服的事件。但不可抗力影響的一方,應盡快地將所發生的事件通知對方,并應在事件發生后15天內將有關機構出具的不可抗力事件的證明寄交對方。如果不可抗力事件之影響超過122天,雙方應協商合同繼續履行或終止履行的事宜。
第十三條、_____
對于因履行本合同發生的一切爭議,雙方應友好協商解決,如協商無法解決爭議,則應將爭議提交中國國際經濟_____委員會(北京),依據其_____規則進行_____。_____裁決是終局的,對雙方都有約束力。_____費用應由敗訴一方承擔,但_____委員會另有裁定的除外。
第十四條、合同有效期
本合同自雙方簽字之日起生效,有效期_________年。
第十五條、合同修改對本合同的修改,必須對甲、乙雙方簽署書面協議才能成立。
第十六條、文字
甲方(蓋章):___________________
代表人(簽字):_________________
職務:___________________________
乙方(蓋章):___________________
代表人(簽字):_________________
職務:___________________________
裝配合同 篇22
訂約人:
藍天電*工業有限公司(以下簡稱甲方)
____電子工業有限公司(以下簡稱乙方)
茲經雙方同意,甲方委托乙方在____________________________加工標準磁羅經,一切所需的零件與原料由甲方提供,其條款如下:
1.來料加工和來件裝配的商品和數量:
(1)商品名稱--標準磁羅經;
(2)數量--共計____臺;
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在__________或__________購買,清單附于本合同內;
3.每種型號的加工費如下:
(1)GLC-1型標準磁羅經:__________________U.S.D.(大寫:________________美元);
(2)GLC-2型標準磁羅經:__________________U.S.D.(大寫:____________美元);
(3)GLC-3型標準磁羅經:__________________U.S.D.(大寫:____________美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至(某地)________________________,若有短少或破損,甲方應負責補充供應;
5.甲方應于成品交運前1個月,開立信用證或電匯全部加工費用及由乙方在__________或__________購買零配件、消耗品及原料費用;
6.乙方應在雙方同意的時間內完成GLC-1型標準磁羅經的加工和交運,不得延遲,凡發生無法控制的和不可預見的情況例外;
7.零件及原料的損耗率:
加工時零件及原料損耗率為______%,其損耗率由甲方免費供應,如損耗率超過____%,應由乙方補充加工所需之零件和原料;
8.若甲方誤運原料及零件,或因大意而將原料及零件超運,乙方應將超運部份退回,其費用由甲方承擔,若遇有短缺,應由甲方補充;
9.甲方提供加工GLC-1型標準磁羅經的零件和原料,乙方應嚴格按規定的設計加工,不得變更;
10.技術服務:
甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到______________的要求,協助培訓乙方的技術人員,并允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此,乙方同意支付每人月薪________________美元,其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責;
11.與本合同有關的一切進出口手續,應由乙方予以辦理;
12.加工后的標準磁羅經,乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主;
13.其他條件:
(1)標準磁羅經的商標應由甲方提供,若出現法律糾紛,甲方應負完全責任;
(2)若必要時乙方在________或________購買加工標準磁羅經的零件及原料,其品質必須符合標準并事先需經甲方核準;
(3)為促進出口業務,乙方應儲備標準磁羅經樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運來的零件及原料中報銷。
14. 本合同一式三份,甲方與乙方在簽字后各執一份,另一份呈送____________________有關部門備案。
藍天電*工業有限公司經理:______________
____電子工業有限公司經理 :_____________
裝配合同 篇23
中國_________省_________市_________公司(以下簡稱甲方)與______國(或地區)_________公司(以下簡稱乙方),本著平等互利的原則,經過充分協商就乙方提供原材料(或零部件和元器件),由甲方在_________省_________市加工(或裝配)成品達成協議,根據中國有關法律、法規訂立本合同。
第一條 合同雙方
甲方:_________省________市________公司
法定地址:_____________________________
法定代表:_____________________________
開戶銀行及賬號:_________
乙方:_________國(或地區)________公司
法定地址:_____________________________
法定代表:_____________________________
開戶銀行及賬號:_______________________
第二條 雙方責任
甲方責任:
(一)提供加工(或裝配)生產廠房_________平方米;
(二)招聘工人_________名;
(三)提供廠內加工生產所需要的水、電及設備,費用由甲方支付;
(四)按照本合同規定按質、按量、按時向乙方交付成品;
(五)協助乙方辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續;
(六)協助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續;
(七)乙方要求甲方協助辦理的其他事宜。
乙方責任:
(一)為甲方進口_________套加工生產所需要的先進的機器設備(詳見附表一),其價格應經雙方協商認可,所需費用由乙方墊支,甲方則從乙方支付的工繳費內逐月償還乙方墊支的本息,償還期為_______年。
(二)為使加工生產正常化,由乙方無償提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材,所有權仍屬乙方所有,只在合同期限內由甲方保管使用,損壞和丟失由甲方負責修理或賠償,但正常維修由乙方負責。合同期滿后,由乙方自行處理。
(三)按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求,提供加工生產的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。
(四)甲方要求乙方協助辦理的其他事宜。
第三條 加工(或裝配)的項目、成品的名稱、規格、質量和數量 (注:根據實際情況逐項逐個列出)_________。
在合同期內,乙方如需改變加工項目,增加或減少加工(或裝配)的數量,必須提前一個月以書面形式向甲方提出要求,經雙方協商同意后,另立補充合同,才能進行生產。
第四條 原材料(零配件和元器件)和包裝物料的名稱、規格、質量和數量(注:根據實際情況逐一寫明)_________。
第五條 來料(或來件)時間和交接手續
乙方每月必須分______次(即每月的______日、_____日以前)把加工生產所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運到生產場地,并辦理交接手續。
甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料,或數量不足時,甲方應及時通知乙方更換或補足。
第六條 原材料損耗率
乙方提供的料、件損耗率分別按下列規定計算:(注:根據各種料、件的不同情況,逐類規定)_______________________。
第七條 交付產品的時間和交接手續
甲方每月分______次(即每月的_____日、______日和_____日)在甲方廠區或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續:
(一)雙方必須派專人參加;
(二)交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品;
(三)雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。
第八條 產品質量
(一)產品質量,以乙方提供的并經雙方商議確定的樣品為標準;
(二)加工生產應在雙方技術人員指導下進行,以工藝比較復雜、技術要求較高的產品,乙方必須派出常駐技術人員,對生產進行具體的檢查指導,發現問題及時解決,以保證產品質量;
(三)產品質量檢查應有雙方的技術人員參加;
(四)技術要求較高,人工無法檢查的產品,應以機械測試檢查為準;
(五)不合格的產品,若純屬甲方加工質量問題,甲方負責免責返修;若是原材料本身質量問題,或是技術設計等原因造成,則乙方應負擔返修費用。
第九條 工繳費
來料加工的工繳費應包括工人和管理人員的工資、廠區的水電費、國家稅收、固定資金折舊費、各項管理費和合理利潤等。收費辦法為:
(一)試產期(包括對職工培訓)為_________天,采取計時工繳費,工人每人每天(八小時)工繳費為_________港元;
(二)試產期滿,采取按件計算方式收取工繳費。甲乙雙方根據加工的品種、規格、款式或工藝繁簡不同進行定價,并在每批加工合同中訂明,以港元支付。
第十條 結匯方式
結匯應以乙方已簽收的合格產品數額為依據,采取D/P即期結匯或_________方式結匯。產品交付一次結匯一次,每月總結一次。
乙方逾期支付工繳費,應按銀行貸款利率向甲方加付延期利息,如連續_________天不支付,甲方有權停止交付產品。
第十一條 運輸
乙方提供的加工機械設備、原材料、包裝物料等,以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用,由乙方負擔。
第十二條 保險
甲方的廠房、設備等,乙方的加工物料、設備和加工成品等,由甲、乙雙方分別向_________市保險公司投保,所需費用各自承擔。
第十三條 稅收
雙方均應遵守中國的有關稅法規定,按時繳納各自應該繳納的稅款。
第十四條 違約罰款和損失賠償
(一)乙方應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料,并及時結匯,如因乙方的原因造成停產或其他經濟損失,乙方應負責賠償;
(二)甲方應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向乙方交貨,如違背合同的規定造成乙方的經濟損失,甲方應負賠償責任。
第十五條 不可抗力
因地震、臺風、水災、火災或戰爭以及其他不能預見并且對其發生和后果不能防止和避免的不可抗力的事故,致使合同一方不能履行時,事故方應盡快將事故情況通知對方,并協商解決辦法,由此造成的損失,雙方均不負違約責任。
第十六條 設備安裝與技術培訓
裝配合同 篇24
訂約人:
藍天電*工業有限公司(以下簡稱甲方)
Smith電子工業有限公司(以下簡稱乙方)
茲經雙方同意,甲方委托乙方在_______________________加工標準磁羅經,一切所需的零件與原料由甲方提供,其條款如下:
1.來料加工和來件裝配的商品和數量:
(1)商品名稱--標準磁羅經;
(2)數量--共計__臺;
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在_____或_____購買,清單附于本合同內;
3.每種型號的加工費如下:
(1)GLC-1型標準磁羅經:_________U.S.D.(大寫:________美元);
(2)GLC-2型標準磁羅經:_________U.S.D.(大寫_______美元);
(3)GLC-3型標準磁羅經:_________U.S.D.(大寫:______美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至(某地)____________,若有短少或破損,甲方應負責補充供應;
5.甲方應于成品交運前1個月,開立信用證或電匯全部加工費用及由乙方在_____或_____購買零配件、消耗品及原料費用;
6.乙方應在雙方同意的時間內完成GLC-1型標準磁羅經的加工和交運,不得延遲,凡發生無法控制的和不可預見的情況例外;
7.零件及原料的損耗率:
加工時零件及原料損耗率為___%,其損耗率由甲方免費供應,如損耗率超過__%,應由乙方補充加工所需之零件和原料;
8.若甲方誤運原料及零件,或因大意而將原料及零件超運,乙方應將超運部份退回,其費用由甲方承擔,若遇有短缺,應由甲方補充;
9.甲方提供加工GLC-1型標準磁羅經的零件和原料,乙方應嚴格按規定的設計加工,不得變更;
10.技術服務:
甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到_______的要求,協助培訓乙方的技術人員,并允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此,乙方同意支付每人月薪________美元,其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責;
11.與本合同有關的一切進出口手續,應由乙方予以辦理;
12.加工后的標準磁羅經,乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主;
13.其他條件:
(1)標準磁羅經的商標應由甲方提供,若出現法律糾紛,甲方應負完全責任;
(2)若必要時乙方在____或____購買加工標準磁羅經的零件及原料,其品質必須符合標準并事先需經甲方核準;
(3)為促進出口業務,乙方應儲備標準磁羅經樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運來的零件及原料中報銷;
14. 本合同一式三份,甲方與乙方在簽字后各執一份,另一份呈送__________有關部門備案。
藍天電*工業有限公司
Smith電子工業有限公司
____________
_______________
經理
經理
____________________________________
注:來料加工(Processing With Customer’s Material)是指一個工廠按雙方簽訂的合同接受外商提供的原材料,按生產圖紙和生產程序進行加工,將合格的產品交外商后,加工方收取加工費用。
來件裝配(Assembling With Customers’Parts)是指外商按雙方簽訂的合同提供零配件、元器件,由工廠按要求的規格進行裝配,將合格的產品交外商后收取加工費用。
來料加工和來件裝配的生產線,專用工具,技術指導和培訓工人等由外商負責。合同終止時生產線及專用工具等按合同規定予以處理。
加工裝配方對來料、來件不擁有所有權,只有使用權。若因管理不善,來料、來件遭到破壞、遺失、使用不當或超越損耗,加工裝配方承擔經濟責任。
來料加工和來件裝配是國際間經濟合作的一種簡便易行,有進有出,進出結合,兩頭在外,中間在內的貿易方式。
裝配合同 篇25
甲 方:地 址:________________電話____________法定代表人:________________職務:____________國籍:____________乙 方:地 址:________________電話:____________法定代表人:________________職務:____________國籍:____________茲經雙方同意,甲方委托乙方在________________加工________________________________ ,其條款如下:
1.來料加工和來件裝配的商品和數量:
(1)商品名稱;
(2)數量共計____________臺。
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在____ 或____ 購買,清單附于本合同內。
3.每種型號的加工費如下
(1)____________________________ (大寫:____________美元);
(2)____________________________ (大寫:____________美元);
(3)____________________________ (大寫:____________美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至____________,若有(某地)短少或破損,甲方應負責補充供應。
5.甲方應于成品交運前1個月,開立信用證(或電匯全部加工費)用于由乙方在____________或____________購買零配件、消耗品及原料費用。
6.乙方應在雙方同意的時間內完成____________型標準____________的加工和交運,不得延遲,凡發生無法控制的和不可預見的情況例外。
7.零件及原料的損耗率:加工時零件及原料損耗率為____________%,其損耗部分由甲方供應,如損耗率超過____________%,應由乙方補充加工所需之零件和原料。
8.若甲方誤運原料及零件,或錯將原料及零件超運,乙方應將超運部份退回,其費用由甲方承擔,若遇有短缺,應由甲方補充。
9.甲方提供加工____________標準____________零件和原料,乙方應嚴格按規定的設計加工,不得變更。
10.技術服務:甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到____________的要求,協助培訓乙方的技術人員,并允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此,乙方同意支付每人月薪____________美元,其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責。1
1.與本合同有關的一切進出口手續,應由乙方予以辦理。1
2.加工后的標準____________乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主。1
3.其他條件:服裝加工合同 鋼筋加工合同 加工貿易合同 進料加工合同
(1)標準____________的商標由甲方提供,若出現法律糾紛,甲方應負完全責任;
(2) 若必要時乙方在____ 或____ 購買加工標準____ 的零件及原料,其品質必須符合標準并事先需經甲方核準;
(3) 為促進出口業務,乙方應儲備標準____ 樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運來的零件及原料中報銷。1
4.本合同一式二份,甲方與乙方在簽字后各執一份。甲方:____________________ 乙方:____________________代表:____________________ 代表:________年____月____日 ________年____月____日
返
裝配合同 篇26
甲方:
乙方:
茲經雙方同意,甲方委托乙方在加工,其條款如下:
1.來料加工和來件裝配的商品和數量:
(1)商品名稱:
(2)數量共計臺。
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在或購買,清單附于本合同內。
3.每種型號的加工費如下:
(1)(大寫:美元);
(2)(大寫:美元);
(3)(大寫:美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至,若有(某地)短少或破損,甲方應負責補充供應。
5.甲方應于成品交運前1個月,開立信用證(或電匯全部加工費)用于購買零配件、消耗品及原料費用。
6.乙方應在雙方同意的時間內完成型標準的加工和交運,不得延遲,凡發生無法控制的和不可預見的情況例外。
7.零件及原料的損耗率:加工時零件及原料損耗率為%,其損耗部分由甲方免費供應,如損耗率超過%,應由乙方補充加工所需之零件和原料。
8.若甲方誤運原料及零件,或錯將原料及零件超運,乙方應將超運部分退回,其費用由甲方承擔,若遇有短缺,應由甲方補充。
9.甲方提供加工標準零件和原料,乙方應嚴格按規定的設計加工,不得變更。
10.技術服務:
甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到的要求,協助培訓乙方的技術人員,并允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此,乙方同意支付每人月薪美元,其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責。
11.與本合同有關的一切進出口手續,應由乙方予以辦理。
12.加工后的標準,乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主。
13.其他條件:
(1)標準的.商標由甲方提供,若出現法律糾紛,甲方應負完全責任;
(2)若必要時乙方在或購買加工標準的零件及原料,其品質必須符合標準并事先需經甲方核準;
(3)為促進出口業務,乙方應儲備標準樣品,隨時可寄往甲方所指定的國外買主,所需的零件和原料,由甲方所運來的零件及原料中報銷。
14.本合同一式二份,甲方與乙方在簽字后各執一份。
甲方:__________
乙方:__________
______年______月______日
裝配合同 篇27
甲方:××公司
乙方:香港××有限公司
雙方在遵守中華人民共和國政策、法律和特區有關規定的前提下,本著平等互利的原則,就來料加工各款塑膠五金玩具業務進行了充分協商,一致達成了如下合同條款:
一、雙方責任
1、甲方責任:
(1)提供有上蓋之廠房1棟2層850平方米,無上蓋場地500平方米,工廠管理人1名,生產工人首期80名、開業后十二個月增至200名,(禁止雇用不滿十六周歲的童工),如當地勞力缺乏,可到外地雇請,但須經深圳市有關部門批準,在合同期內代乙方加工生產上述產品,加工成品后交回乙方復出香港。
(2)提供現有水、電設備供加工生產之用,如需新安裝水、電設施,其費用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務和管理,不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個人經營。
2、乙方責任:
(1)不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造 平方米簡易廠房所需的設備材料(詳見清單),分多批運抵甲方工廠,設備總值約415萬港元。
(2)不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數量、規格在合同中訂明。
(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員),經教育無效者,乙方有權向甲方提出調換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
二、加工數量
第一年加工上述產品,加工費約43.2萬港元,從第二年開始的產量,應在前一年的基礎上有所增加,具體數量應在生產合同中訂明。
三、作價原則和工繳費
1、試產(培訓)期為二個月,在試產期內,工人每人每月工繳費暫定為450港元,(每月工作二十五天半,每天八小時)。
2、試產期滿后,采取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在生產加工合同中訂明(為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低于550港元)。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過三個小時。
3、甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。
4、每月由乙方支付9,400港元給甲方,作為工廠管理費。
四、損耗率
1、試產期內的消耗率,實報實銷。
2、試產期后的損耗率,由雙方商定,并在生產合同中訂明。
五、來料和交貨期
1、乙方按生產合同規定的加工量,按月提供足夠數量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產,乙方必須在每批產品開始加工前七天,將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外,乙方來料不足,造成甲方工廠每月生產不足二十一天半,停工天數累計不得超過四天,否則,乙方應按在廠工人以停工天數計,每人每天補助生活費十五元港元,支付給甲方工廠。
2、為使乙方能開展正常的業務活動,甲方工人應按雙方協定的交貨期,按時、按質、按量交貨給乙方。如非人力不可抗拒原因,甲方不按時、按質、按量交貨,造成乙方的經濟損失,甲方應負賠償之責任,賠償數額可在具體合同中訂明。
3、由乙方提供的機械、通風、照明等設備及原輔材料、包裝物料,在甲方工廠由雙方進行交收登記,建立帳冊。甲方工廠加工后的成品,在甲方工廠經乙方驗收起運后,甲方不負產品規格、質量、短缺等任何責任。
六、結匯形式
工繳費及工人管理費每月結算一次,以D/P即期結匯或支票方式結匯,由甲方工廠會同深圳市上*區對外經濟貿易公司開具發票后,通過中國銀行*圳分行向乙方在香港開戶的銀行(____銀行、帳號____)辦理。乙方超過五天仍未付款給甲方,則按逾期天數,以當時香港*行利息一并付給甲方。乙方連續兩個月不結匯,甲方有權采取停止出貨或其它措施。
七、勞動保護及運輸與保險
1、工廠應做好勞動保護及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設施,廠房保持通風光亮,內外環境衛生整潔,對有污染性項目,須經市環保部門批準,方能立項經營。
2、乙方提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用,均由乙方負責。
3、原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由乙方向中國人民保險公司深圳分*司投保。
八、技術交流
在設備運抵甲方工廠后,乙方應盡快派出人員進行安裝,甲方派出人員進行協助。從試產期開始,乙方應派出技術人員對甲方工廠進行技術培訓,直到工人能基本掌握生產技術,進行正常生產時為止。乙方技術人員的工資及一切費用由乙方負責,甲方提供生活上的方便。
九、合同期限
本合同經批準雙方簽字后,乙方須出示商業登記及銀行資信證明書交由甲方辦理營業執照經海關備案生效。有效期為三年,即從一九八八年二月二十一日至一九九一年二月二十一日。如要提前終止或延長本合同,需在三個月前通知對方,并經雙方協商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同,要負責補償對方的經濟損失。補償的辦法,應根據終止合同前半年內的每月平均工繳費為準,補償兩個月的工繳費總額給對方。
合同期滿后,不動資產(如廠房、宿舍)歸甲方所有,由乙方不作價提供的可動產(如機械、車輛、通風設備)歸乙方所有,并按海關和有關規定及時進行辦理核銷手續。雙方同意,在本合同經批準雙方簽約十天內,由乙方預付4000港元給甲方,作為履約保證金,從甲方收到履約金之日起兩個月內,乙方仍不投產開業,履約保證金即無條件歸甲方所有,同時,甲方有權廢約。如乙方能按時投產開業,該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。
本合同正本一式五份,甲、乙雙方、海關、車管所、業務單位各一份,副本若干份,均具有同等效力。
本合同有如未盡事宜,雙方可隨時協商補充或修改,并報上級批準實施。
甲方:
法定代表:
乙方:
法定代表:
業務單位:
法定代表:
一九××年×月××日于中國
CONTRACT FOR
PROCESSING & ASSEMBLYplace:Shenzhen, China
Date: Feb. 20, 1988Party A: CompanyParty B: Co. , L*d. Hong KongPartyA and Party B, according to the laws and policies of thePeople’sRepublic of China and the relevant regulations of theSpecialEconomic Zones and the principles of equality and mutualbenefit,have held discussions relation to the processing and as-semblingof plastic toy products and have reached agreement onthefollowing contractual clauses:
1, Responsibilities
(1) Responsibilities of Party A
1) Party A shall provide factory spaceconsisting of two floorswith a total space of 850square metres, field of 500 square me-tres without covering, one factory management person andeighty
workers for the first phase. The number ofworkers shall be in-creased to 200 twelve months after operation. (Employment ofteenages under 16 is prohibited). If the local labour is not suffi-cient, PartyA can employ workers from other places with the ap-provalof the relevant departments of Shenzhen Municipality.
Within the contract term, Party A shallprocess the above prod-ucts for Party B which shallbe re-exported to Hong Kong.
2)The water supply and utility equipmentrequired for processingshall be provided by Party A.If additional installations of waterand electricfacilities are required, the expenses thereof shall beborneby Party B.
3) Party A shall arrange all the neccessary import and export ap-provalsrequired for processing and assembly and provide ad-minittrationand accounting management for the processingplant.Party A cannot contract Party A’s responsibilities to anyotherParty or individual in any way.
(2) Responsibilities of Party B
1 ) To provide the equipment with the totalvalue of 4. 15 millionHong Kong Dollars.
2 ) To provide the raw materials, indirectmaterials and packagingmaterials for processing theproducts. Quantities and specifica-tions are to bespecified in separate contracts.
3) In the event any personnel, includingmanagement shows sub-standard performance and makes no improvement afterretrain-ing, Party B shall have the right to requestParty A to replacesuch persons. However, any physicalsearch of the workers shallbe regarded as illegal andprohibited.
2. Quantity of ProductsDuringthe first year, the total processing fee shall amount to HK$ 432, 000. 00. Fromthe second year, the quantity shall be in-creased. Details shall be specifiedin separate contracts.
3. Pricing &- Salary
(1) The trial production (includingtraining) period shall be twomonths. During suchperiod, the workers shall be paid HK$ 450. 00 per month on the basis of 25. 5working days permonth and 8 working hours per day.
(2) After the trial production period, theworkers’ payment shallbe calculated according toactual production quanities. On the ba-sis of mutual benefit, both parties shall consider the processingfee, which shall be specificedin separate contracts, according todifferent kinds ofproducts, specifications, styles and engineeringprocedures.In order to ensure the reasoriable income of the
workers, the worker’s monthly salary shallbe maintained nolower than HK $ 550. 00. If overtimework is required, paymentshall be calculatedseparately. However,Overtime shall not exceedthree hours a day.
(3) Expenses for water and electricity inParty A’s plant shall beborne by Party B.
(4) Every month Party B shall pay HK , 400.00 to Party Afor management expenses.
4. Proportion o Products Damaged
(1) During the trial production period,Party B shall absorb thecost of products damaged.
(2) After the trial production period, theproportion of damagedproducts shall be mutuallyconsidered and decided by both par-ties and specified in separate contracts.
5. Shipment of Raw Materials &-Finished Products
(1) Every month, Party B shall providesufficient raw materialsand packaging materialsaccording to the contracted processingvolume. Toensure the normal production of Party A’s plant ,Par-tyB shall ship such materials to the plant seven days before theproductionof each lot of products. Except for reason of force ma-jeure,the plant shall operate for more than 21. 5 days. In caseproductionis held up for more than four days due to insufficientsupplyof raw materials, Party B shall calculate the actual dayswhenproduction is shut down and pay to Party A the workers’livingexpenses at the rate of HK $ 15. 00 per person per day.
(2) To ensure the normal operation of PartyB’s business activi-ties, Party A shall deliver thefinished products to Party B in ac-cordance with thetime of delivery, quality and quantity. Except
for reason of force majeure,in case losses to Party B are causeddue to Party A’sfailure to make delivery as mentioned above,Party Ashall be responsible for the compensation. Details ofsuchcompensation shall be mutually agreed upon in separatecontracts.
(3) Both parties shall mutually inspect anddocument the equip-ment and materials provided byParty B, such as machinery, ven-tilation and lightingequipment and raw materials. After the fin-
ished products are inspected and shipped from the plant by PartyB, Party A shall be free of any responsibility inregard to specifi-cations, quality and quantity, etc.
6. Method of PaymentPaymentof workers’ salary and management fee shall be settledoncea month by D/P, which shall be conducted through Bank ofChinaShenzhen Branch by Party B’s bank in Hong Kong (______Bank, Account NO. ___) inaccordance with the invoices issued
by Party A and the ShangbuDistrict Foreign Economic &. TradeCompany. Incase Party B’s payment is delayed for more thanfivedays, Party B shall be responsible for the interest according
to the bank’s interest rate ; in casepayment is not settled for twoconsecutive months,Party A shall have the right to suspend de-livery of the finished products ortake other measures.
7. LabourProtection &. Insurance
(1) The plant shall take safety measuresand protect the workersfrom dirt, smoke and poisonousmaterials. The factory shall bemaintained ventilatedand bright, and the surroundings clean andtidy.
(2) The transportation expenses for themachinery, ventilationand lighting equipment, rawmaterials, indirect materials, packag-ing materialsand the finished products shall be paid for by PartyB.
(3) All insurance for the transportationand storage of the abovematerials, machinery andequipment and coverage of the workersoperating themachinery shall be arranged through the People’sInsuranceCompany of China, Shenzhen Branch.
8. Technical ExchangeAfterthe arrival of the equipment in the plant, Party B shall dis-patchpersonnel to install such equipment,while Party Ashall ar-range personnel to assist the installation.When the trial produc-tion begins, Party B shallprovide technical personnel to carry outthe traininguntil the workers have mastered the technology andtheproduction operates normally. Party B shall be responsibleforthe technical personnel’s salary and all related expenses, and
Pary A shall provide daily necessities.
9. Contract Term
After this contract is signed and approved,Party B shall presentto Party A its CommercialRegistration and Bank Credit Certifi-cate for Party Ato arrange business licence and Customs Regis-tration. The term of this contract shall be three years, e.g. fromFeb. 21, 1988 to Feb. 21 , 1991. If eitherparty wishes to terminatein advance or extend thecontract, the responsible party shall in-form the other party three months inadvance so that both partiescan discuss and settlesuch a termination or extension. If eitherpartyterminates the contract before the term expires,the respon-sible party shall compensate the other party for thelosses. Insuch case, the responsible party shall paythe other party as com-pensation the amount of twotimes the monthly processing fee.The fee will bebased on the average monthly fee of the previoushalfyear.
After the contract term expires, the realestate such as the facto-ry building and dormitorybuilding shall return to Party A andthe machinery andequipment delivered by Party B shall be re-turned to Party B. Customs clearanceprocedures shall be ar-ranged according to relevantregulations.
Both parties agree that, within ten daysafter the contract issigned and approved, Party Bshall pay Party A the amount ofHK $ 4, 000. 00 as itsguarantee to carry out the contract. If,within twomonths after Party A’s receipt of such amount, PartyBstill cannot arrange to start production, the amount shall beforfeitedto Party A unconditionally and Party A shall have therightto cancel the contract. If Party B can start production ontime,the amount will be deducted from the processing fee.Thiscontract is made out in five copies for both parties, the Cus-toms,Vehicle Authority and the business department. Theyshallhave the same force.If there are other issues notcovered in the contract, both partiescan discuss tosupplement or amend the contract and submit theresultsto relevant departments for approval.Party A: PartyB:
Legal Rep: Legal Rep:
Commercial Rep:
裝配合同 篇28
編號:_______________
日期:_________年_________月_________日于_________,_________公司,地址:_________,電掛:_________,和_________,地址:_________,電掛:_________,(以下簡稱甲方)與_________,地址:_________,電掛:_________,和_________有限公司,地址:_________,電掛:_________,(以下簡稱乙方)
在平等互利的基礎上,雙方代表就_________裝配業務問題,進行了充分的協商,一致同意達成協議如下:
第一條 總則
合作分兩期進行。
第一期,乙方首先提供_________組月產_________部_________所需的全部設備和檢驗儀器,這些設備和儀器是新的、先進的、價格是優惠的,并須經甲方確認為準。設備和儀器的價款,在甲方收取的裝配費內分期償付。
乙方并負責不作價提供裝配上述產品所需的全部元件、器件和包裝物料;甲方負責提供相應的廠房、電力,并負責組織裝配,收取加工費,產品全部交給乙方。
進行步驟:
(1)甲方于_________月_________日前將負責裝配任務的工廠平面(草)圖提交乙方,而乙方則于_________月_________日前派出工程技術人員攜帶廠房調整方案和設備安裝圖紙到_________,與甲方共同商定施工計劃。
(2)從_________月_________日起,乙方應于90天到120天內將有關設備和儀器運抵上述工廠;甲方應于同時期內完成廠房調整,并即著手進行設備安裝工程。
(3)乙方應于設備和儀器運抵上述工廠一個月內,將不作價提供的夠三個月用的裝配上述產品的全部元件、器件和包裝物料運抵上述工廠;甲方則應于收到上述元件、器件和包裝物料之日起一個月內為試裝階段,第二個月起開始正式裝配。
(4)雙方一致同意,對_________等其他電子產品的裝配任務,待上述兩項產品的裝配正式投產后便立即進行。
第二期,為降低產品成本,提高競爭能力,雙方一致商定將逐步采用甲方生產的元件、器件,為此,在_________的裝配正式投產
后,乙方立即提供制造上述產品的元件、器件所需的全部,設備和儀器,對提供這些設備和儀器的條件與價款償付辦法,按提供上述設備和儀器的條件與價款償付辦法辦理。
第二條 裝配費計算
因每批裝配的具體品種不同,工序的繁簡、難易也不同,雙方同意每項品種的裝配費裝在有關協議中具體規定。
第三條 損耗率
由于所裝配的產品之不同品種、款式,其損耗率也不盡相同。因此,雙方一致同意在簽訂有關協議時,再另行商定合理的損耗定額。(此損耗定額系指元器件在裝配前經過檢驗的全部合格品,在裝配過程中的自然損耗率)。
第四條 交貨條件
有關設備、儀器,fob_________交貨。元件、器件和包裝物料運抵_________的運費由乙方承擔(卸貨費用由甲方負擔);甲方承擔將裝配成品運抵_________交貨,卸裝費用由乙方負擔。
第五條 交貨期
為使甲方能正常、持續生產,乙方提供的元件、器件和包裝物料應于生產月前15天運抵甲方工廠;裝配成品的交貨期在每批協議中具體規定。
第六條 責任問題
如因裝配技術而發生的產品質量與協議規定不符或因延期交貨而引起的損失,由甲方負擔;如果元件、器件、包裝物料不合格、不配套或不能按時運交甲方而引起的產品質量不合格或因延期交貨而引起的損失由乙方負擔。
第七條 技術交流
本協議簽訂后,乙方在接到甲方通知時,須盡快派出工程技術人員到_________負責設備安裝和裝配技術指導,直至該廠能全部掌握設備安裝和裝配技術進行正常生產時為止。
上述工程技術人員在廠工作期間的生活費用由甲方負擔,工資由乙方負擔;必要時,甲方亦可派出工程技術人員到乙方所屬工廠交流技術,其所需生活費用,由乙方負擔。
第八條 協議有效期限
本協議用中、英文書就正本各一式二份,甲、乙雙方各執一份,兩種文本具有同等效力,自_________年_________月_________日起正式生效,有效期限為_________年。任何一方如須延長本協議,則須提前半年向另一方提出,經雙方協商確定。
第九條 本協議如有未盡事宜,須經雙方友好協商一致后,方得進行必要的修改和補充。
甲方(蓋章):__________________
代表人(簽字):_______________
乙方(蓋章):__________________
代表人(簽字):________________
裝配合同 篇29
合同號:_______________
簽訂日期:_____________
簽約地:_______________
甲方(加工裝配方):_______________公司
地址:_________________________________
電話:___________傳真:____________電子郵箱:__________
乙方(來料、來件方):(境外)________有限公司
地址:_________________________________
電話:___________傳真:____________電子郵箱:__________
雙方在遵守中華人民共和國法律、法規的前提下,本著本等互利的原則,就來料加工__________進行了充分協商,一致達成如下合同條款:
一、雙方責任
1.甲方責任:
(1)提供有上蓋之廠房________平方米,無上蓋場地________平方米,工廠管理人員________名,生產工人________名、開業后________月增至________名。在合同期內代乙方加工生產上述產品,加工成品后交回乙方復出。
(2)提供現有水、電設備供加工生產之用,如需新安裝水、電設施,其費用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務等管理,不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經營。
2.乙方責任:
(1)不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造________平方米簡易廠房所需的設備材料(詳見清單),分多批運抵甲方工廠,設備總值約________萬元。
(2)不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數量、規格在各份具體生產加工合同中訂明。
(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員),經教育無效者,乙方有權向甲方提出調換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
二、加工數量
第一年加工上述產品,加工費約_____萬元,從第二年開始的產量,應在前一年的基礎上有所增加,具體數量應在生產合同中訂明。
三、作價原則和工繳費
1.試產(培訓)期為二個月,在試產期內,工人每人每月工繳費暫定為_____元,每月工作_____日,每天_____小時。
2.試產期滿后,采取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在生產加工合同中訂明為確保工人的.合理收入,工繳費平均每人每月不低于_____元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過_____小時。
3.甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。
4.每月乙方支付甲方_____元,作為工作管理費。
四、損耗率
1.試產期內的消耗率,實報實銷。
2.試產期后的損耗率,由雙方商定,并在生產加工合同中訂明。
五、來料和交貨期
1.乙方按生產合同的加工量,按月提供足夠數量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產,乙方必須在每批產品開始加工前____天,將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外,乙方來料不足,造成甲方工廠每月生產不足_____天,停工天數累計不得超過四天,否則,乙方應按 在廠工人以停工天數計,每人每天補助生活費_____元,支付給甲方工廠。
2.為使乙方能開展正常的業務活動,甲方應向乙方按商定的交貨期,按時、按質、按量交貨。如非人力不可抗拒原因,甲方不按時、按質、按量交貨,造成乙方的經濟損失,甲方應負賠償之責任,賠償數額可在具體的生產加工合同中訂明。
3.由乙方提供的機械、通風、照明等設備及原輔材料、包裝物料,在甲方工廠由雙方進行交收登記,建立帳冊。甲方工廠加工后的成品,在甲方工廠經乙方驗收起運后,甲方不負產品規格、質量、短缺等任何責任。
六、結匯形式
工繳費及工人管理費每月結算一次,以D/P即期結匯或支票方式結匯,由甲方工廠會同(____政府授權的處理來料加工事務并具有外貿經營權的)_______貿易公司(下稱授權貿易公司)開具發票后,通過中國銀行(深圳分行)向乙方在香港開戶的銀行(____銀行。帳號_____)辦理。乙方超過_____天仍未付款給甲方,則按逾期天數,以當時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續_____個月不結匯,甲方有權采取停止出貨或其它措施。
七、勞動保護及運輸與保險
1.工廠應做好勞動保護及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設施,廠房保持通風光亮,內外環境衛生整潔,對有污染性項目,須經市環保部門批準,方能立項經營。
2.乙方提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用,均由乙方負責。
3.原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由乙方向_____保險公司投保。
八、技術交流
在設備運抵甲方工廠后,乙方應盡快派出人員進行安裝,甲方派出人員進行協助。從試產期開始,乙方應派出技術人員到甲方工廠進行技術培訓,直到工人能基本掌握生產技術,進行正常生產時為止。乙方技術人員的工資及一切費用由乙方負責,甲方提供生活上的方便。
九、合同期限
本合同經批準簽訂后,乙方須將商業登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業執照經海關備案生效。有效期為_____年,即從____年___月 ___ 日至____年__月__日。如要提前終止或延長本合同,須在三個月前通知對方,并經雙方協商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同,要負責補償對方的經濟損失。補償的辦法,根據終止合同前半年內的每月平均工繳費為準,補償兩個月的工繳費總額給對方。
合同期滿后,不動資產(如廠房、宿舍)歸甲方所有,由乙方不作價提供的可動產(如機械、車輛、通風設備)歸乙方所有,并按海關和有關規定及時辦理核銷手續。
雙方同意,在本合同經批準簽訂后_____天內,乙方向甲方預付_____元,作為履約保證金,從甲方收到履約金之日起_____個月內,乙方仍不投產開業,履約保證金即無條件歸甲方所有,同時,甲方有權廢約。如乙方能按時投產開業,該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。
十、仲裁
凡因本合同引起的或與本合同有關(包括任一生產加工合同)的任何爭議,應通過友好協商解決,協商不能解決,均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
十一、語言
本合同以英文和中文書就,兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產生異議時,以中文文本為準。
十二、合同的份數和修訂
本合同正本一式五份,甲、乙雙方、海關、車管所、政府授權的處理來料加工事務并有外貿經營權的_____公司各一份,副本若干份,均具有同等效力。
本合同有如未盡事宜,雙方可隨時補充或修改,并報政府有關部門批準實施。
甲 方:_______________ 乙 方:_________________ 合同號:_______________
簽訂日期:_____________
簽約地:_______________