2024定做合同(精選28篇)
2024定做合同 篇1
承攬人:________________
定做人:________________
定做人委托承攬人制作________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 定做成品
1、定做成品名稱為:________________________________________;
2、定做成品規格為:________________________________________;
3、定做成品數量為:________________________________,單位為:________
第二條 定做成品質量要求
定做成品的質量要求為:________________________________________,
(定做物品,需封存樣品的,應寫明要由雙方代表當面封簽,并妥為保存,做為驗收依據。)
第三條 原材料的提供辦法、規格、數量、質量、期限
1、承攬人提供原材料的數量為:________消耗定額為:________,規格為:________
2、定做人對原材料檢驗期限是:________,承攬人隱瞞原材料缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定做物質量時,定做人有權要求重做、修理、減少價款數或退貨。
3、原材料交付或提取日期的計算,參照合同第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙的提供辦法、期限
1、技術資料、圖紙由________方提供。
2、提供方提供技術資料、圖紙的期限為:________________________。
3、承攬人在依照定做人的要求進行工做期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應及時通知定做人;定做人應在日/月內回復,提出修改意見。承攬人在規定時間內未得到答復,有權停止工做,并及時通知定做人,因此造成的損失,由定做人賠償。
4、保密要求:________________________________。(注意,承攬人對于承攬的工做,定做人是否要求保密,要明確約定。如果定做人要求保密,承攬人應嚴格遵守,未經定做人許可不得留存技術資料和復制品。)
第五條 報酬
承攬人按合同有關要求交付全部定做物時,定做人付給承攬人價款(或酬金)——元。(若有國家或主管部門規定,則應按該規定執行。)
第六條 驗收標準和方法
1、驗收標準為本合同規定的質量要求、圖紙、樣品。
2、驗收期限為:_________
①定做人應按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工做。
②驗收前,承攬人應向定做人提交必需的技術資料和有關質量證明。
3、保證期限為:_____________
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目,由雙方協商保證期限。保證期內發生問題,除定做人使用、保管不當原因而造成質量問題以外,定做物成品由承攬人負責修復或退換。
4、雙方當事人對承攬的定做物和項目質量,在檢驗中發生爭議時,可由________質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨時間和地點
1、交(提)定做物期限為:_____________。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應在事先與對方達成協議。承攬人自備運輸工具交送定做物的,以定做人接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸的,以發運定做物時承運部門簽發戳記期為準;自提定做物的,以承攬人通知的提取日期為準。(雙方當事人不同意以上計算方法,可以另行約定。)
2、交貨地點:______
第八條 包裝
1、包裝定做物的材料:
2、包裝定做物的方式:
3、包裝定做物的標準與要求:
4、包裝定做物的費用由________一方負擔。
第九條 運輸
1、本次定做承攬中,采用_____運輸方式。
2、本次定做承攬中的運輸費用由——————一方承擔。
第十條 結算
1、定做人應在承攬人交付符合要求定做物的——日/月內,與承攬人結算。
2、定做人采用(寫明是現金結算,還是轉賬結算,還是銀行匯款結算)做為結算方式。
第十一條 定金與預付款
1、承攬人要求定做人交付定金;定做人不履行合同,無權請求返還定金,承攬人不履行合同的,應雙倍返還定金。
2、定做人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款;定做人不履行合同的,可以把預付款抵做違約金和賠償金,有余額的,定做人可以請求返還。
第十二條 承攬人的違約責任
1、承攬人未按合同規定的質量交付定做物,定做人同意利用的,應按質論價;定做人不同意利用的,承攬人應負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經修整或調換后,定做物仍不符合合同規定的,定做人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
2、交貨時間到期,承攬人交付定做物數量少于合同規定,定做人仍然需要的,承攬人應照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定做人不需要的,定做人有權解除合同,由此造成的損失由承攬人賠償。
3、承攬人未按合同規定包裝定做物,需返修或重新包裝的,應負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定做人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應向定做人支付該不合格包裝物低于合格包裝物的階值部分。因包裝不符合合同規定造成定做物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
4、承攬人逾期交付定做物,應向定做人償付違約金——元;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的——‰償付違約金。未經定做人同意,提前交付定做物,定做人有權暫不接收。
5、承攬人不能交付定做物,應向定做人償付不能交付定做物的價款總值的——%(一般為10%~30%)或酬金總額的______%(一般為20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定做物不符合合同規定,暫由定做人代保管時,承攬人應支付定做人實際支付的保管費、保養費等。
7、實行代運或送貨的定做物,錯發到達地點或接收入時,承攬人除按合同規定負責運到正確指定地點或接收人處,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
8、由保管不善致使定做人提供的包裝、設備及其他物品毀損滅失的,承攬人應向定做人償付定做人因此造成的損失。
9、承攬人隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定做物質量的,定做人有權要求重做、修理、減少價款或退貨。
第十三條 定做人違約責任
1、定做人中途變更定做物的數量、規格、質量或設計等,應賠償承攬人因此造成的損失。
2、定做人中途終止合同,定做人償付承攬人未履行部分價款總值的——%(一般為10%~30%)的違約金。
3、定做人未按合同規定的時間和要求向承攬人提供技術資料或包裝物的,沒有做好必要的準備工做致使承攬人無法開始工做的,承攬人有權解除合同,定做人應賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同,除交付定做物的日期得以順延外,定做人應償付承攬人停工待料的損失。
4、定做人逾期領取定做物,應支付違約金——元,應向承攬人支付保管費、保養費等。定做人逾期6個月不領取定做物的,承攬人有權將定做物變賣,所得價款在扣除報酬、保管費、保養費后,退還給定做人;變賣定做物所得少于報酬、保管費、保養費時,定做人還應補償不足的部分;如定做物不能變賣,定做人應賠償承攬人的損失。
5、定做人逾期付款,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的_____‰償付違約金。
6、定做人無故拒收定做物的,應賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、定做人變更交付定做物地點或接收人時,要承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
1、在合同履行期內,由于不可抗力,致使原材料毀損、滅失的,定做人不對承攬人負賠償責任。
2、在合同履行期內,由于不可抗力,致使定做物毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應采取積極措施,盡量減少損失。
3、在合同履行期之后,由于不可抗力,致使定做物毀損、滅失的,承攬人不能免除違約責任,除非是定做人遲延接受或無故拒收,此時,定做人應向承攬人承擔損害賠償責任。
第十五條 爭議解決方式
履行本合同時,若當事人發生爭議,雙方應協商解決;協商不成,可向_______仲裁委員會申請仲裁。(如果不同意仲裁的,只能向人民法院起訴。)
第十六條 合同的變更或解除
經雙方當事人協商一致,本合同可以變更或解除。
第十七條 雙方約定的其他事項本合同一式_____份,定做人和承攬人各持一份。
定做人:________(簽章) 承攬人:________(簽章)
定做人地址:________ 承攬人地址:________
簽訂日期:_____年____月___日 簽訂日期:_____年____月___日
2024定做合同 篇2
加工定做合同樣本
定作方:______
承攬方:______
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
|定作物品| | | |價款或酬金 | 交貨數量及交貨期限 |
| |規格型號|計量單位|數 量|------|--------------|
|名或項目| | | |單價|總金額|合計
二、定作方帶料
------------------------------------------
|材料名稱|規格型號|計量單位|數 量|質 量|提供日期|消耗定額|單 價|總金額|
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
-----------------------------------
| 定作方 | 承攬方
|單位名稱(章) |單位名稱(章)
|單位地址: |單位地址:
|法定代表人: |法定代表人:
年月日 年月日
-----------------------------------
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
2024定做合同 篇3
定作方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以上簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。
第一條 加工成品
貨款總計;大寫: 叁萬貳仟捌佰捌拾元整 元整。 小寫; 32880元整。 乙方提供服裝款式及面料樣品,經雙方確認后乙方再進行批量生產;采取乙方包工包料并提供全部輔料方式;
第二條 服裝交付
交貨時間:自本合同簽訂且乙方收到預付款后日內交貨。
第三條 服裝質量及驗收
1、加工的服裝成品質量及款式按乙方提供的并經雙方封存的服裝樣衣執行(合同附件一)。
2、產品驗收方法。
第一步:初步抽檢。甲方在收到服裝后須認真核對貨物的品名、款號、數量、準確無誤后方可抽樣;驗收方式:產品按30%抽檢;抽樣標準為:隨機;驗收標準:與樣衣款式、布料、做工一致;驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。
第二步:試穿驗貨。甲方收到乙方交付的全部服裝后3天內組織員工進行試穿,全部服裝尺寸合身且沒有其他質量問題的視為合格。
3、經過兩步檢驗,乙方提供的服裝部分不合格的,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方負責修改或者重做;如果不合格率超過15%,甲方有權解除合同要求乙方返還全部貨款并有權要求乙方支付貨款全額30%的違約金。
第四條 結算方式 1:此合同簽訂后貨款分二次付清。
2、簽訂當日內甲方須預付50%人民幣元整的訂金給乙方;余下貨款50%人民幣元整甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后,須當日內付清。
第五條 違約責任
1、甲方逾期付款的,乙方應先行予以書面催告,催告發出7日內,甲方仍未履行付款義務,開始計算違約金。每逾期一天甲方應向乙方支付應付未付款千分之二的違約金。
2、乙方未按合同約定時間交付定做服裝,每逾期一天乙方應承擔合同總價款的千分之二違約金。
第六條 其他
1、本合同經雙方簽字后生效,合同履行完畢即失效。合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。
2、在履行本合同中發生爭議,經協商不能達成補充規定的,可向甲方所在地(城陽)人民法院起訴。
定作方:
承攬方:
年月日:
2024定做合同 篇4
合同編號:____________
定作人:________________________
簽訂地點:______________________
承攬人:________________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條 定作物、數量、報酬、交貨期限
定作物名稱
規格型號
計量單位
數量
報酬
交貨期限及數量
單價
金額
合計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 承攬人提供的材料
序號
材料名稱
牌號商標
規格型號
生產廠家
計量單位
用料數量
質量
單價
金額
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限
__________________________________________
第四條 定作物的技術標準、質量要求
___________________________________________
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件
__________________________________________
第六條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求
__________________________________________
第七條 承攬人發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的,應在________日內向定作人提出書面異議。
定作人應在收到書面異議后的________日內答復。
第八條 定作物的包裝要求及費用負擔
___________________________________________
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
第十條 定作物交付的方式及地點
___________________________________________
第十一條 定作物檢驗標準、方法、地點及期限
___________________________________________
第十二條 定作人在________年________月________日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元。
第十三條 報酬及材料費的結算方式及期限
____________________________________________
第十四條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________________元。
第十五條 本合同解除的條件
____________________________________________
第十六條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十七條 違約責任:__________________________
第十八條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項:_________________________
定作人
定作人(章):
住所:
法定代表人:
居民身份證號碼:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
承攬人
承攬人(章):
住所:
法定代表人:
居民身份證號碼:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
鑒(公)證意見:
鑒(公)證機關(章)
經辦人:
2024定做合同 篇5
合同一:
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就 服制作業務共同商定,簽訂以下合同,共同遵守。
【一】產品名稱、價格、數量。
詳見附件——價格、數量、名稱。此“附件”經雙方認可后,作為本合同的附件。
【二】交貨地點及時間:
1、交貨地點:
2、交貨時間:自本合同簽訂且乙方收到預付款后 日內。
【三】加工形式:
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品,經雙方確認后,
再進行批量生產。
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式。
3、貨物到達甲方指定地點后,甲乙雙方依據訂貨清單進行清點驗收,
并辦理交接簽字手續。
【四】甲方責任:
1、甲方通過服裝款式及面料后,在合同生效及執行過程中不得擅自更改。
2、甲方定好量體時間,保證人員齊全。
3、按此合同付款日期,按時付款。
【五】乙方責任:
1、乙方須保證產品質量,如有制作問題,乙方須負責修改。
2、按此合同交貨日期,按時交貨。如未按時交貨,
甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
【六】結算方式:
1、現金結算。此合同簽訂后三日內,甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額,依據實際制衣件數,經雙方認可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后,須在 日內付清乙方全部貨款。
如有延誤,每日須加付2%的滯納金。
【七】本合同有效期自簽訂之日起生效,到全部貨款結清之日為止。
【八】此合同經雙方簽字蓋章后生效。如有一方在有效期內欲終止合同,需賠償對方50%的《合同》貨款作為違約金。附件與本《合同》同樣具有法律效力。本《合同》一式兩份,雙方各執一份。
甲方業務代表: 乙方業務代表:
甲 方 蓋 章: 乙 方 蓋 章:
合同二:
甲方(采購方):
乙方(供貨方):
經甲、乙雙方共同協商,甲方要求乙方為其訂制尚藍雅品牌服裝,達成以下協議:
(一)內容:
1. 款式
2. 數量:____________________ 價格:__________________合計:________________
3. 規格:__________________________________________
4. 面料:__________________________________________
5. 做工:__________________________________________
(二)交貨期限 天,由甲方先行交付貨物預付款50%,計人民幣 ,乙方收到預付款及確認小樣后開始計算工期,其余款項生產完成甲方驗收后支付50%,如有拖欠,則按1‰每天給付滯納金。同時,乙方應按時交貨,如有拖延,按滯納金1‰每天扣抵貨款。
(三)乙方嚴格按甲方所注明的內容制作(參照樣衣標準),如有質量問題,甲方可要求乙方返修或重做,所有費用由乙方承擔。(注:①在返工期內乙方不再承擔滯納金;②返工期不得超過原交貨期限天數),但如果甲方中途要求更改制作內容,需書面通知乙方,并承擔由此發生的相關費用及工期延誤所造成的損失。
(四)乙方有義務為甲方選擇正規布行的面料進行生產,但因布匹廠家每批次顏色上的缸差而導致的顏色偏差不承擔責任。如果甲方對乙方所生產的貨品面料質量存在爭議,可要求乙方提供合同所約定的布廠的發貨清單。如果甲方仍有置疑,可申請有關部門進行質量鑒定。確有問題的,乙方承擔此責任以及由此產生的相關費用并保留向第三方(布料生產企業)追究責任的權利。否則甲方無權對外觀無顯著差異的布料自行論定,或以此為借口拒付貨款。
(五)乙方正常提供四個尺碼(S、M、L、XL ),一個尺碼少于20件的,每件加收10%的裁剪費。若有個別需要特別量身的,則每件價格加收20%。
(六)合同所簽金額均為不含稅價格
1)甲方如需開具17%增值稅發票需加收必須加收17%的合同金額作為增值稅上繳國庫,同時請轉賬至:
開戶名:
開戶行:
公司帳號:
2)甲方如需開具普通稅務發票,需加收4%合同金額作為稅金上交國庫,同時請轉賬至:
開戶名:
開戶行:
公司帳號:
3)不開發票轉賬至:
法人戶名:
開 戶 行:
卡 號:
(七)特別約定:_____________________________________________________________________
(八)本協議一式二份,簽字或蓋章即生效。
甲方(蓋章):_________________________
聯系人:_________________________
乙方(蓋章):___________________________
聯系人:_________________________
2024定做合同 篇6
廣告撲克加工定做合同
定做方: 合同編號:
承攬方: 簽定地點:
一、品名、規格型號、數量、單價、價款、交貨日期 簽定日期:__________年______月______日
品名規格、型號每副張數背面(頁次)計量單位數量價款交貨日期
單價總金額(元)
貨款合計人民幣金額(大寫)
二、選用材料
撲克正文(牌芯)使用________________________________________g撲克專用紙,
撲克盒使用________________________________________g白板紙(或白底白板紙)。
三、制作要求
撲克牌上光進口油 □ 上光國產油 □ 撲克盒復膜 □ 包透明膜帶易拉線 □
10副用熱縮膜封裝 □ 壓紋 □ 注:需哪項在 □ 打“√”
四、質量要求、技術標準
1、依據國家技術監督局發布的《撲克牌行業標準》和《平版印刷品行業標準》對撲克及包裝物進行質量認定。
2、承攬方提供A2級以上的合格品給定做方,A3級以下由承攬方處理。
五、承攬方對質量負責的條件及期限:承攬方對產品的印刷及制作質量負責,如出現產品質量問題,定做方應在法律規定的時間內(15日)提出書面異議。否則,承攬方不負任何責任。
六、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求:定做方提供制作撲克所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等),保密要求如下_________________________________________________。
七、驗收標準、方法和期限:按撲克牌行業標準在合同規定交貨之日抽樣檢查和驗收。
八、包裝要求及費用負擔:紙箱包裝(100副或600副一箱),費用由承攬方負擔。
九、預付款數額及時間:簽定合同后定做方支付總貨款的30%作為預付金(不含版費)。
十、結算方式及期限:合同規定的交貨之日帶款提貨。
十一、交貨方式及收貨人地點、電話:_________________________________________________。
十二、運輸方式:汽車或或火車運輸,承攬方負責將貨物運送到指定地點,費用由定做方負擔。
十三、違約責任:由違約方負責。
十四、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
十五、本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成的,當事人雙方同意由經濟仲裁委員會仲裁(如當事人雙方不同意約定仲裁機構,事后又未達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。
十六、雙方協商的其他條款:______________________________________________________________________。
定做方 承攬方
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址: 單位地址:溫州錢庫項東工業區53號
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電話/傳真: 電話/傳真:
手 機: 手 機:
開戶銀行: 開戶銀行:農行錢庫分理處
帳 號: 帳 號:
郵政編碼: 郵政編碼:325804
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
2024定做合同 篇7
合同編號:___
定作方:___簽訂地點:___
承攬方:___簽訂時間:___年___月___日
一:品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目規格型號計量單數量價款或酬金交貨數量及交貨期限
單價總金額合計___
合計人民幣金額(大寫)___
二:定作方帶料
材料名稱規格型號計量單位數量質量提供日期消耗定額單價總定額
三:質量要求、技術標準
四:承攬方對質量負責的條件及期限
五:驗收標準、圖紙提供辦法及保密要求
六:驗收標準、方法和期限
七:包裝要求及費用負擔
八:交(提)貨方式、地點運輸方式、到達站(港)和費用負擔
九:交付定金、預付款數額及時間
十:結算方式及期限
十一:違約責任
十二:如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
十三:解決合同糾紛的`方式
十四:雙方協商的其它條款
定作方_________
單位名稱_________(章)
單位地址___
法定代表人___
委托代理人___
電話___
電掛___
開戶銀行___
帳號:__
__年__月__日
郵政編碼:____
承攬方:______________
單位名稱_________(章)
單位地址___
法定代表人___
委托代理人___
電話___
電掛___
開戶銀行___
帳號:__
__年__月__日
郵政編碼:____
有效期限:____年____月____日至____年____月____日
2024定做合同 篇8
定作人(甲方):_________
承攬人(乙方):_________
本合同于年月日在簽訂
加工定作合同
合同編號:_________
定作人(甲方):_________簽訂地點:_________
承攬人(乙方):_________簽訂時間:_________年月日
根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規的規定,甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和誠實信用的原則,現就簽訂合同如下:_________
第一條加工定作內容
序號加工定作名稱規格、型號單位數量單價價款交貨期限
1
2
合同總金額人民幣(大寫):_________(不含稅)¥.00______元
第二條技術標準、質量要求
按相關標準及甲方書面委托執行。________
第三條技術資料、圖紙的提供及保密
1.甲方在本合同生效2日內向乙方提供技術資料、圖紙等必要文件。
2.乙方在依照甲方的要求進行工作,如認為甲方提供的圖紙或技術不合理,應及時通知甲方;甲方應及時回復;如甲方提出修改意見,乙方應按修改意見完成承攬工作。
3.乙方對于承攬的工作,應當嚴格遵守保密義務,未經甲方書面許可不得留存技術資料、圖紙等的復制品。本合同終止,不影響該保密條款的效力。
第四條原材料的提供和檢驗按2執行。
1.乙方使用的材料由甲方提供,甲方應按以下規定交付材料。
材料生產廠商規格型號單位數量消耗定額
2.乙方使用的材料由乙方提供,乙方應依照甲方確定的標準選用材料,并接受甲方檢驗。
品名(材料)生產廠商規格、型號單位數量消耗定額
第五條甲方不允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。
第六條工作成果驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應在接到乙方完工通知后3天內驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
3.本合同質量保證期為60日。保證期限內發生問題,除甲方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
4.雙方當事人在檢驗中發生爭議時,可提交進行鑒定,并以該書面鑒定意見作為處理質量爭議的依據。
第七條交(提)貨方式、地點:_________按3執行
1.乙方送貨至甲方指定地點/。
2.乙方代辦托運至甲方指定地點/。
3.甲方在乙方指定地點自行提貨。
第八條包裝要求及費用負擔
1.承攬項目所需包裝由乙方合理包裝并符合技術附件的要求(如有),適合水運和/或長途內陸運輸,防潮,防濕,防震,防銹,符合甲方使用要求。
2.包裝物由乙方提供,不計費、__不__回收。
第九條運輸辦法及費用負擔
第九條運輸方法、運費及運輸保險負擔
1.運輸方法:_________按/執行。
(1)鐵路運輸;(2)公路運輸;(3)水路運輸;(4)聯合運輸;(5)其他/。
2.費用負擔:_________按/執行。
(1)運費已包含在本合同價款內;(2)運輸費用/______元,由甲方另行支付。
3.運輸保險費由/方承擔,共計:_________/。由乙方代辦托運的保險受益人為甲方。
第十條結算方式、時間:_________按2執行
1.分期支付:_________
(1)預付款為合同總價的/______%(即/______元人民幣),在本合同生效后的/個工作日內乙方向甲方開具上述款項的收據,甲方收到收據后/個工作日內向乙方支付。
(2)定作物經甲方驗收合格后,甲方將合同總價款的/______%(即/______元人民幣),支付給乙方。甲方在收到乙方開具的增值稅發票后,立即支付該款項。
(3)質保金為合同總價的/______%(即/______元人民幣)。甲方在質保期期滿后/個工作日內向乙方支付。
2.一次性支付:_________甲方應在承攬項目交付、驗收合格并在乙方出具相關票據后向乙方支付。
3.其他支付方式:_________/。
第十一條通知
甲方聯系人:_________地址:_________電話:_________
傳真:_________
乙方聯系人:_________地址:_________電話:_________傳真:_________
第十二條甲方違約責任
1.中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
2.中途終止合同,屬乙方提供原村料的,支付乙方的未履行部分價款的____/__________%作為違約金;不屬乙方提供原材料的,支付乙方已履行部分價款的__/____________%作為違約金。
3.超過合同規定期限領取定作物的,應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限6個月不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,甲方應當賠償乙方的損失。
4.無故拒絕接收定作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
5.其他:_________/。
第十三條乙方違約責任
1.未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
3.未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
4.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),乙方按逾期交付部分價款的3______%/天的比例支付違約金。未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的,應當支付不能交付定作物或不能完成工作部分價款的__3________%或合同總額的__3______%作為違約金。
6.異地交付的定作物不符合合同規定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管、保養費。
7.實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8.由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當支付甲方因此造成的損失。
9.未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換、補齊的,由乙方對工作質量、數量承擔責任。
10.擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
11.其他:_________/。
第十四條不可抗力
1.甲乙雙方的任何一方由于法定不可抗力因素不能履行本合同時,應在48小時內向對方通知,并應在3天內提供權威機關的書面證明。
2.受不可抗力影響的一方或雙方有義務采取措施,將因不可抗力造成的損失降低到最低限度。
第十五條合同的變更和解除
1.甲乙雙方協商一致可變更本合同,但應采用書面形式。
2.有下列情形之一的,可以解除合同:_________
(1)因不可抗力致使不能實現合同目的。
(2)雙方協商一致解除合同。
(3)履行期限屆滿之前,一方明確表示或以實際行動表明不履行合同義務的,另一方可以解除合同。
(4)因一方違約致使合同無法繼續履行,另一方可以解除合同。
3.其他:_________/。
第十六條爭議解決
本合同如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,解決不了時,按以下第2項處理:_________
1.由/仲裁機構仲裁。
2.向合同簽約地人民法院起訴。
3.提交中國內部糾紛調解處理委員會調解。
第十七條廉政條款
雙方應簽訂廉潔從業責任書,并履行廉潔從業義務。
第十八條其他
1.本合同未盡事宜,雙方協商簽訂補充協議。本合同的附件及補充協議是本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
2./。
3.本合同自雙方簽字并蓋章之日起生效。本合同一式六份,乙方執二份,甲方執四份。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)
單位地址:_________單位地址:_________
法定代表人(負責人):_________法定代表人(負責人):_________
簽約代表:_________簽約代表:_________
聯系電話:_________聯系電話:_________
開戶銀行:_________開戶銀行:_________
賬號:_________賬號:_________
編碼:_________編碼:_________
日期:_________
2024定做合同 篇9
甲方(供方):
乙方(需方):
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規規定,經甲乙雙方協商一致,簽訂本合同。
第二條 訂購水產品需要甲方提供抽樣標本。
第三條 交貨期限為______年______月______日至______年____月____日。
第四條 付款方式:甲方于_____年__月__日前向乙方全額支付貨款______元。多退少補,為便于結算,甲乙雙方約定將款項轉入乙方指定結算賬戶,戶名:_________,開戶銀行:__________,帳戶:________________________。
第五條 當事人一方要求變更或解除本合同時,應通知對方,由雙方協商達成書面協議,按協議執行。達成協議之前,仍按本合同執行。
第六條 甲乙雙方如有一方違約,支付對方總價款___的違約金。
第七條 本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自甲乙雙方簽字或蓋章時生效。
甲方:
乙方:
2024定做合同 篇10
合同編號:_________
經買賣雙方友好協商,買方委托賣方加工生產________模具共____________套。雙方達成如下加工協議:_________
模具基本情況:_________
交貨周期:______________
以上各套模具使用材質:______(以上模具用料由賣方提供)。
一、雙方的權利及責任:
買方責任及權利如下:
1.買方負責交付給賣方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料,并且負責技術方面的支持工作。
2.對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料,買方具有唯一的解釋權,當發生歧義時,賣方應征詢買方意見,由買方確認。
3.賣方完成模具的設計和制造后,由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。
本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。賣方權利及責任如下:
1.賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造,賣方負責按照合同規定按時完成符合買方設計要求的模具。
2.賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模,送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)。
3.模具由買方認證合格后,由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的后續加工生產,則由賣方負責模具的修理和維護,賣方必須根據買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4.對給買方生產的所有模具,賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以autocad或pro-eng(pro-el2)制作,并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準。
二、技術條款:
1.模具的修理和維護:在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責;
2.在雙方協商無異議之后,買方提供產品設計圖紙及相關技術資料給賣方,并派工程人員同賣方進行技術交流或賣方派工程人員到買方進行技術交流,產品圖紙及技術要求列表見附件1;3.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求
4.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求:
日產能:___________
月產能:_________
5.賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。
6.未經買方允許,嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工,否則視為違約,由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。
三、商務條款:
1.模具價格:
1.1經雙方協商后,由賣方提供買方認可的模具最終報價,并簽訂價格確認書,作為本合同不可缺少的一部分。
1.2模具合同總金額(含______________%增值稅)rmb______。
1.3模具價格總金額已包含如下費用,賣方不得以以下原因向買方要求費用:
1.3.1賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;
1.3.2賣方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;
1.3.3賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品(套)的費用;
1.3.4賣方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;
1.3.5賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.4當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則賣方不需向買方收費;如果模具修改較復雜,對整個模具的結構影響很大,則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價,由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模,買方不承擔任何責任.
1.5由于賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用,賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。
2.開模進度:
2.1賣方在收到買方確認后的產品圖檔之后,即開始進入模具設計和制作階段,開模周期為____25____天2.2由于買方原因造成制模進度的延誤,不計算在內。
2.3如果賣方模具制作出現工藝和其它的錯誤,導致模具無法驗收合格而買方又急需生產,賣方應先用現有的模具安排生產,同時再根據圖紙和樣板要求重新開模。
3.付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1單獨結算的方式:月結,開票后60天,開______%增值稅發票.
3.1.1本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_______________元整(人民幣_____________元整),合同簽訂之日起的七個工作日內買方支付模具總金額的___________%,模具經過買方驗收后買方七個工作日內支付__________%模具費,剩余__________%模具費在產品量產5000套后進行支付。買方支付模具費的同時賣方應該同時提供對應金額的_________%增值稅發票。
4.產品定單:唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認后,賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從于本合同。
四、產品品質保證
賣方在完成模具后,賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告).買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
五、模具所有權
1.本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2d和3d)的所有權,均歸買方所有,賣方不得干涉買方對模具的處置權。如在賣方生產,由賣方負責保管,未經買方同意,賣方不得將此模具提供給第三者生產,否則買方有權要求賣方退還模具費并賠償造成的損失.
2.買方付清模具款后,要求將模具從賣方處轉出時,賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收,并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。賣方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理,并發運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2d和3d)和所有夾治具必須同時轉移給買方。
3.模具轉移過程中,如因賣方不當組裝、防銹或包裝的原因,造成模具損壞,由此產生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔。
六、模具維護
1.賣方保證模具使用壽命40萬次,并在此期間內由賣方負責保養維修,如模具在使用壽命內不能使用,賣方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用.
2.賣方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊,無論此種修改、維護和修理是否由
買方提出。如買方要詢問有關的技術細節或證據,買方可以隨時間登記,無需通知。賣方每三個月應將登記記錄復印一次給買方。賣方應主動定期完成此項任務,無需買方另行提出要求。
六、知識產權
1.本合同所涉及的產品造型及買方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權為買方所擁有,未經買方許可,賣方不得向任何公司和個人泄漏,否則由此產生的一切損失由賣方負責;買方僅同意賣方基于本合同項下的目的使用買方所提供的一切資料和信息,
2.賣方同意其不會將買方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則買方有權追究賣方相應的責任;未經買方書面許可,賣方不得在出版物,廣告中或以其它書面、口頭形式涉及賣方提供或已提供之任何資料和信息。
3.未經買方許可,嚴禁賣方使用本模具向除買方或買方指定的客戶以外的其他客戶供貨,否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由賣方負責;
七、違約責任
1.如果賣方方未能按2.1中規定的各階段的進度完成模具制作及送樣,由賣方承擔違約責任。每延誤一天,賣方須付給買方本合同總金額的2______%作為罰金,罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。
2.如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質達不到買方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢,賣方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。雙方可另行簽署<<生產用原材料>>進行約定。
3.如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求,使買方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機,或者買方被迫因此取消此項目,從而使買方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失,則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。
4.如賣方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲,買方允許買方免責。賣方應在不可抗拒力發生后24小時內以)書面形式通知買方,并且賣方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上,買方有權取消本合同。
5.其它未盡事宜:按《民法典》執行。
八、糾紛解決
對于實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決,如在30天內協商不成,任何一方均可將爭議提交深圳市法院處理.
本合同雙方須嚴格執行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同。
甲方:__________________
乙方:__________________
2024定做合同 篇11
甲方(采購方):
乙方(供貨方):
經甲、乙雙方共同協商,甲方要求乙方為其訂制尚藍雅品牌服裝,達成以下協議:
(一)內容:
1. 款式
2. 數量:____________________ 價格:__________________合計:________________
3. 規格:__________________________________________
4. 面料:__________________________________________
5. 做工:__________________________________________
(二)交貨期限 天,由甲方先行交付貨物預付款50%,計人民幣 ,乙方收到預付款及確認小樣后開始計算工期,其余款項生產完成甲方驗收后支付50%,如有拖欠,則按1‰每天給付滯納金。同時,乙方應按時交貨,如有拖延,按滯納金1‰每天扣抵貨款。
(三)乙方嚴格按甲方所注明的內容制作(參照樣衣標準),如有質量問題,甲方可要求乙方返修或重做,所有費用由乙方承擔。(注:①在返工期內乙方不再承擔滯納金;②返工期不得超過原交貨期限天數),但如果甲方中途要求更改制作內容,需書面通知乙方,并承擔由此發生的相關費用及工期延誤所造成的損失。
(四)乙方有義務為甲方選擇正規布行的面料進行生產,但因布匹廠家每批次顏色上的缸差而導致的顏色偏差不承擔責任。如果甲方對乙方所生產的貨品面料質量存在爭議,可要求乙方提供合同所約定的布廠的發貨清單。如果甲方仍有置疑,可申請有關部門進行質量鑒定。確有問題的,乙方承擔此責任以及由此產生的相關費用并保留向第三方(布料生產企業)追究責任的權利。否則甲方無權對外觀無顯著差異的布料自行論定,或以此為借口拒付貨款。
(五)乙方正常提供四個尺碼(S、M、L、XL ),一個尺碼少于20件的,每件加收10%的裁剪費。若有個別需要特別量身的,則每件價格加收20%。
(六)合同所簽金額均為不含稅價格
1)甲方如需開具17%增值稅發票需加收必須加收17%的合同金額作為增值稅上繳國庫,同時請轉賬至:
開戶名:
開戶行:
公司帳號:
2)甲方如需開具普通稅務發票,需加收4%合同金額作為稅金上交國庫,同時請轉賬至:
開戶名:
開戶行:
公司帳號:
3)不開發票轉賬至:
法人戶名:
開 戶 行:
卡 號:
(七)特別約定:_____________________________________________________________________
(八)本協議一式二份,簽字或蓋章即生效。
甲方(蓋章):_________________________
聯系人:_________________________
乙方(蓋章):___________________________
聯系人:_________________________
2024定做合同 篇12
定作方:
承攬方:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(章)單位名稱(章)
單位地址:單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年月日至年月日
2024定做合同 篇13
需方:______________________元件有限公司(簡稱甲方)
供方:______________公司(簡稱乙方)
甲乙雙方依據《中華人民共和國民法典》以及中華人民共和國其他法規及相關條例。雙方本著平等,自愿和互惠互利的原則,共同簽署不銹鋼操作臺飯金件制作加工合同。條款如下:
一、甲乙雙方責任與義務:
1、甲方應向乙方提供不銹鋼操作臺飯金件準確無誤的加工圖紙和其他技術要求。乙方收到示意圖后應認真分析圖紙,按示意圖進行生產安排。應做到做工精細、表面平整光滑、無明顯凹凸不平現象、工件焊接無明顯扭曲變形、焊接密實、去除尖角毛刺。
2、甲方任何修改意見和示意圖必須在乙方開工下料之前,由甲方設計人員簽字認可并寫書面文件通知乙方。但如乙方已經開始下料制作,甲方再改動圖紙,其責任和損失均有甲方全部承擔,費用應據實計算。
3、乙方合理安排生產,制作過程中如發現某圖紙不詳或結構不合理時,乙方應即時通知甲方進行修改。乙方不得隨意改變甲方的圖紙。同時乙方必須為甲方所定的產品負責保密。
二、定貨數雖、單價及交貨期:
1、甲方一次性向乙方定購不銹鋼操作臺4臺,單價為________元/臺,總計合同金額為_______元。
2、起訂日期:合同簽署后即刻計時。
3、交貨期定為:________年____月________日
三、交貨地址:付款方式:
1、甲方到乙方生產場區自提。
2、合同簽定后甲方支付乙方合同預付金額的50%即____________,余款待全部產品加工制作完畢提貨結清余款__________元,甲方不得以任何理由和借口推脫應當支
付余款。如末按合同約定________日期支付乙方貨款,甲方應向乙方支付貸款金額的1%違約金。
四、驗收標準與甲乙雙方違約責任
1、合同生效后,雙方應遵守信用,嚴格履行各自的責任與義務,除不可抗拒的因素外,任何一方均不得變更本合同。因一方原因必須變更合同的,應提前以書面形式通知對方,并征得同意,達成一致的處理意見。否則給一方造成損失時,違約方應承擔經濟賠償責任,其金額按合同總價的進行賠償。
2、乙方生產制作完畢后,應通知甲方質檢人員到乙方生產地進行驗收。驗收標準按甲方所提供不銹鋼操作臺不規范而各項參數不完善的示意圖進行驗收。或以雙方口頭協商達成一致的驗收標準進行驗收,合格后,乙方按合同約定進行發貨并付發送清單。若因甲方二次加工或二次運輸所造成的產品變形、碰撞、脫塑,其責任由甲方自行承擔損失。但乙方有義務配合對產品進行有償修復。若因乙方原因造成的產品質雖問題,乙方應負全部責任,并承擔相應損失。
五、未定條款:
1、本合同及附件是本合同不可分割的部分,經甲乙雙方簽字蓋章,合同生效。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,望雙方共同遵守以上條款,未盡事宜由雙方協商解決。若協商未果,可尋求當地人民法院或仲裁機械解決。
3、合同有效期限為:_______________________
4、貨款結清后,合同自行失效。
乙方:_____________公司甲方(簽章):______________
代表:_____________代表:______________
電話:______________電話:______________
傳真:______________傳真:______________
簽約地址:______________
簽約時間:__________
2024定做合同 篇14
供方:_________(以下簡稱甲方)
需方:_________(以下簡稱乙方)
經雙方洽談,根據《中華人民共和國合同法》有關規定,特簽訂以下合同:
一、合同內容:
1、辦公桌臺:規格140×70×76cm,附柜:120×42cm,用_________制作。
2、書柜:規格140×40×200h(cm)。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
二、數量、單價及金額:
制作辦公桌椅共_________套,桌臺為_________元/套(含附柜),椅子為_________元/張,_________個 _________書柜,為_________元/個。總金額:_________元。(備注按已有的規格、款式、尺寸、質量現場量取后制作)。
以上價格為不變價,含稅費、安裝及運費等,需方不再承擔其它任何費用。
三、質量要求:
甲方按乙方要求制作樣板,樣板須經乙方認可并封板,甲方按樣板生產、交貨,如有制作問題由甲方負責修改。(注:用料、材質、尺寸必須按乙方樣板,如果末按乙方樣板生產,而導致教職工無法使用由甲方負責更換,并承擔相應的經濟責任。)
四、加工、售后服務方式:
甲方負責全包工包料,應嚴格按照依照合同規定選用原材料,并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響辦公家具的質量時,乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年,在保修期內,家具出現質量問題,甲方應免費修理(包括材料費和工時費)。
在保修期內,因同一嚴重質量問題,修理兩次仍達不到標準要求的,憑修理記錄和有關證明,甲方應為乙方免費調換同規格型號、同樣式的產品。
五、交貨時間及地點:
在_________年_________月_________日前交貨,交貨地點在_________。
產品自交貨之日起90日內,發生嚴重質量問題,乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時,應當按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式:
甲方交貨給乙方進行驗收,驗收以所封樣板為標準。驗收合格,雙方辦理交接手續。如不合標準,甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補,甲方應按原價和乙方提出的交貨時間,保質保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用:
包裝必須按廠家原包裝標準,裝載必須與運輸方式相符,期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限:
即貨到驗收合格后付總貨款的90%,扣留10%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。
九、違約責任:
1、甲方違約責任:
(1)甲方如中途變更訂做,應賠償乙方因此而造成的損失。
(2)甲方如中途廢止合同,應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。
(3)甲方未按合同規定的質量交付家具或完成工作,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
(4)甲方未按合同規定包裝家具,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成家具的毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
(5)甲方逾期交付標的物,應當按照合同規定,向乙方償付違約金;合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
(6)甲方實行代運或送貨的標的物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任:
(1)乙方中途變更標的物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
(2)乙方中途廢止合同,屬甲方提供原材料的,償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
(3)乙方如無故超過合同規定期限付款,每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
(4)超過合同規定期限領取標的物的,除償付違約金外,還應當承擔甲方實際支付的保管、保養費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的,甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養費時,乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣,應當賠償甲方的損失。
(5)無故拒絕接收標的物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
(6)變更交付標的物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,經雙方協商或有關機關證明,可免予承擔經濟責任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發生糾紛的,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜,須經雙方協商修訂,協商不成按合同法有關規定執行。
本合同一式貳份,雙方各執一份,自簽字之日起生效。
甲方:_________ 乙方:_________
地址:_________ 地址:_________
甲方代表:_________ 乙方代表:_________
電話號碼:_________ 電話號碼:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
銀行帳號:_________ 銀行帳號:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
2024定做合同 篇15
加 工 合 同合同編號:____________
定作人:____________簽訂地點:____________
承攬人:____________簽訂時間:____年____月____日
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
____________________________________________________________________
加工物名稱 規格型號 計量單位 數量 報酬
交貨期限及數量
單價 金額
合計
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
合計人民幣金額(大寫):
____________________________________________________________________
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條定作人提供的材料
____________________________________________________________________
材料名稱 規格型號 計量單位 數量 質量 提供日期 消耗定額
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術標準、質量要求:________________________
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:________________________
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:________________________
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:________________________
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。
定作人應在收到書面異議后的_______日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:________________________
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:________________________
第十二條報酬的結算方式及期限:________________________
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_
_______________元。
第十四條本合同解除的條件:________________________
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:____________________________________
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;
也可由當地工商行政管理部門調解;
協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交________________委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:____________________________________________
____________________________________________________
定作人
承攬人
鑒(公)證意見:
____________________________________________________
定作人:(章)
承攬人:(章)
____________________________________________________
住所:
住所:
____________________________________________________
法定代表人:
法定代表人:
____________________________________________________
號碼:
居民身份證號碼:
____________________________________________________
委托人:
委托代理人:
____________________________________________________
電話:
電話:
____________________________________________________
開戶銀行:
開戶銀行
鑒(公)證機關(章)
____________________________________________________
賬號:
賬號:
經辦人:
____________________________________________________
郵政編碼:
郵政編碼:
年 月 日
____________________________________________________
2024定做合同 篇16
合同編號:_________
甲方:______________
乙方:______________
經甲乙雙方友好協商,甲方委托乙方加工模具共套付。雙方達成如下加工協議。模具基本情況(單價含_____%增值稅):本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具。模具上需打印或標示:
1、________公司;
2、零件名稱:_________;
3、零件圖號:_________。
一、雙方的權利及責任
(1)甲方責任及權利如下
1、甲方負責交付給乙方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料,并且負責技術方面的支持工作。
2、對交付給乙方的產品設計圖紙和相關技術資料,甲方具有唯一的解釋權,當發生歧義時,乙方應征詢甲方意見,由甲方確認。
3、乙方完成模具的設計和制造后,由甲方去乙方現場對模具進行驗證確認或由乙方提供產品樣品到甲方進行驗證確認。
(2)乙方權利及責任如下
1、乙方負責根據甲方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造,乙方負責按照合同規定按時完成符合甲方設計要求的模具。
2、乙方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時乙方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供甲方確認。如需修/改模,送樣時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)。
3、模具由甲方確認合格后,由乙方負責模具的封存。如甲方同意乙方進行產品的后續加工生產,則由乙方負責模具的修理和維護,乙方必須根據甲方或甲方授權的第三方的訂單4、對給甲方生產的所有模具,乙方應提供的詳細的設計圖紙給甲方。所有的圖紙必須以autocad或solidwork或proe制作,并且必須在開模之前以電子檔形式傳給甲方以供批準。
二、技術條款
1、模具的修理和維護:如在乙方生產產品,在生產過程中模具的修理和維護由乙方負責。
2、在雙方協商無異議之后,甲方提供產品設計圖紙及相關技術資料給乙方,并派技術人員同乙方進行技術交流或乙方派技術人員到甲方進行技術交流。
3、乙方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到甲方的品質要求。
4、乙方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到乙方的交貨要求:
日產能:_________
月產能:_________
5、乙方承諾本合同中所涉及的所有模具使用均能達到15萬次以上。
6、未經甲方允許,嚴禁乙方將本合同中所涉及的任何一套(付)模具整體或部分外包給其它公司進行加工,否則視為違約,由乙方依本合同的違約條款承擔違約責任。
三、商務條款
1、模具價格
1.1模具合同總金額(含_________%增值稅)rmb______元。
1.2模具價格總金額已包含如下費用,乙方不得以以下原因向甲方要求費用:
1.2.2乙方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用。
1.2.3乙方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用。
1.2.4乙方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.3當甲方書面要求乙方根據產品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則乙方不需向甲方收費;如果模具修改較復雜,對整個模具的結構影響很大,則由乙方根據修改模具所需工時向甲方報價,由甲方承擔相應的模具修改費用。如果因為乙方的原因,因模具不能滿足甲方的要求而進行的修模或改模,甲方不承擔任何責任。
2、開模進度
2.1乙方在收到甲方確認后的產品圖紙之后,即開始進入模具設計和制作階段,開模周期為20天2.3如果乙方模具制作出現工藝和其它的錯誤,導致模具無法驗收合格而甲方又急需生產,乙方應先用現有的模具(如果有)安排生產,同時再根據圖紙和樣板要求重新開模。
3、付款方式
合同款分攤在乙方向甲方首供的5萬件物料中,即首供的5萬件物料單價中包含模具攤銷費______元/件。如果訂單數量不足5萬件,甲方需補齊乙方未攤完的合同款,但乙方需開具同等金額發票(稅率17______%)給甲方。
四、產品品質保證
乙方在完成模具后,乙方同意按照甲方品質檢驗標準以保證產品品質(首件確認報告)。甲方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
五、模具所有權
1、本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2d和3d)的所有權,均歸甲方所有,乙方不得干涉甲方對模具的處置權。如在乙方生產,由乙方負責保管,未經甲方同意,乙方不得將此模具提供給第三者生產,否則甲方有權要求乙方退還模具費并賠償造成的損失。
2、甲方付清模具款后,要求將模具從乙方處轉出時,乙方必須配合甲方或甲方指定的第三方進行轉移驗收,并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。乙方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理,并發運至甲方指定的地點。
3、模具轉移過程中,如因乙方不當組裝、防銹或包裝的原因,造成模具損壞,由此產生的所有直接損失和間接損失一律由乙方承擔。
六、模具維護
1、乙方保證模具使用壽命15萬次以上,并在此期間內由乙方負責保養維修,如模具在使用壽命內不能使用,乙方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用。
2、乙方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊,無論此種修改、維護和修理是否由甲方提出。如甲方要詢問有關的技術細節或證據,甲方可以隨時查閱,無需通知。乙方每三個月應將登記記錄復印一次給甲方。乙方應主動定期完成此項任務,無需甲方另行提出要求。
七、知識產權
1、本合同所涉及的產品造型及甲方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權為甲方所擁有,未經甲方許可,乙方不得向任何公司和個人泄漏,否則由此產生的一切損失由乙2、乙方同意其不會將甲方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則甲方有權追究乙方相應的責任;未經甲方書面許可,乙方不得在出版物,廣告中或以其它書面、口頭形式涉及甲方提供的任何資料和信息。
3、未經甲方許可,嚴禁乙方使用本模具向除甲方或甲方指定的客戶以外的其他客戶供貨,否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由乙方負責。
八、違約責任
1、如果乙方未能按2.1中規定的進度完成模具制作及送樣,由乙方承擔違約責任。每延誤一天,乙方須付給甲方本合同總金額的_________%作為罰金,罰金累計額最多不超過本合同模具總金額的_________%。
2、如果因為乙方的原因造成乙方提供給甲方的產品的品質達不到甲方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢,乙方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。
3、如乙方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力)造成的供貨延遲,甲方允許免責。但乙方應在不可抗拒力發生后24小時內以書面形式通知甲方,并且乙方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上,甲方有權取消本合同。
九、其它
1、本合同自雙方代表或委托代理人簽字蓋章之日起生效,一式三份,甲方兩份,乙方一份;有效期至模具驗收合格、付清所有合同款項、保修期滿為止。
2、對于實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決,如在30天內協商不成,任何一方均可將爭議提交甲方所在地法院處理.。
甲方:_________乙方:_________
代表:_________代表:_________
時間:_________時間:_________
2024定做合同 篇17
收購方(甲方):
養殖方(乙方):
為了促進水產養殖事業發展,確保養殖水產品質量安全,根據《中華人民共和國合同法)及其他法律法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上,訂立本合同。
第一條 品名、數量、保護價、及交貨時間:
乙方座落在_________________以__________方式養殖的_______畝,為甲方所確定的水產養殖基地。
第二條 質量要求:_____________________________________________________________________________________
第三條 包裝要求、包裝物的供應和費用負擔:________________________________________________________
第四條 養殖苗種提供:_________________,養殖餌料由_____________提供負責。
第五條 甲方以乙方為服務對象,無償為乙方提供各種養殖服務,包括組織培訓、技術指導、信息傳遞、養殖管理等服務工作。乙方應按照甲方提出的技術要求和指導方法進行養殖管理。
第六條 收購價格:收購時,等級產品的市場收購價低于約定的最低保護價的,以最低保護價為準,市場收購價格高于保護價的,按當地當天市場收購價格面定。在任何情況下,甲方都不得拒絕以最低保護價向乙方收購。雙方在交易日達不成協議的,雙方均同意由當地的價格鑒定部門確定,鑒定費用由甲方預交承擔。
第七條 檢疫單位、方法、地點、標準及費用負擔:
________________________________________________________________
第八條 結算方式及期限:_____________________________________________
________________________________________________________________
第九條 收購要求:甲方根據市場需求,合理安排收購時間,一般提前兩天通知乙方,如乙方急于交售產品的`也應提前兩天通知甲方。
第九條 運輸方式及收購地點和運輸費用負擔:___________________________
_____________________________________________________________
第十一條 違約責任:
1、乙方遲延交貨或甲方遲延支付收購款的,應當每日按照遲延部分價款____%的標準支付違約金。
2、乙方交付的產品不符合約定要求的,甲方有權要求補足、換貨或退貨,由此發生的費用和損失由乙方承擔。
3、乙方在未完成約定的交貨數量將產品擅自變賣的,應按照該部分產品市場價格的____%向甲方支付違約金。
4、甲方未按約定收購符合要求的產品,應按照該產品的保護價格的____%向乙方支付違約金。
5、甲方提供技術指導存在誤差,應承擔由此給乙方造成的損失。
第十二條 免責約定:如遇人力不可抗拒的自然災害、重大疫情等原因,并有相應證明影響合同履行的,應在當時發生后____日內提出合同修改或中止。
第十三條 合同解除條件:_____________________________________________
_______________________________________________________________
第十四條 其它約定事項:_____________________________________________
___________________________________________________________
第十五條 爭議解決方式:由雙方協商解決,協商不成時,按本合同約定的下例第____項方式解決:[1]提交仲裁委員會仲裁。[2]向人民法院起訴。
第十六條 本合同一式____份,雙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。未盡事宜,由雙方共同協商簽訂補充協議。
甲方:
乙方:
2024定做合同 篇18
:___
需方:___
簽定地點:___
簽定時間:_________年________月________日
本合同為_____________(來料加工/包工包料).
產品名稱______
面料及號色______
款式說明______
單位______
單價______
所訂數量______
總金額______
供貨計劃ML____L________L____________LS合計人民幣金額(大寫)小寫
一、對所訂產品須執行國家有關規定和XX企業有關標準(相應產品執行相應的企業標準)需方應該按照提供的使用方法正確使用所訂產品(比如,一般西服外套馬甲以及純毛和含毛高的新產品需要干洗),在此條件,須對其新產品提供質量保證。
二、交貨地點以及交貨方式:
三、如無特殊聲明,所有產品按照提包裝進行包裝。包裝要求:___________每件獨立包裝
四、供方需認真做好各項服務工作,尤其是售后服務工作。如果由所提供服務因為某種原因需要返修,但需方必須在收到服裝一周之內(或雙方共同指定的期限之內)一次性將需要返修服裝的數量和人員名單通知對方,收到此通知后,保證在兩周內(或雙方共同指定的期限內)完成返修工作。
五、結算方式:合同簽定需方預付款人民幣________(____________%)-______元,其余貨款貨到付清
六、供方違約按總合同的____________%計,需方違約按總合同的______________%計。
七、供方提供合法的支票,匯款,轉帳,現金帳號
八、傳真件,附件合同簽字有效
九、供方開具北京市商業企業專用發票。
十、允許樣衣與批量生產服裝有色差(在國標范圍內)
供方名稱:_______需方名稱:_________-------北京法莎莉服裝服飾銷售中心
法定代表人:______法定代表人:__________
委托代理人:________委托代理人:__________
電話:______________電話:________________
郵編:______________郵編:________________
開戶銀行:_________開戶銀行:___________
帳號:______________帳號:______________
2024定做合同 篇19
定作方(甲方):___________________
承攬方(乙方):___________________
簽約地點:
簽訂日期:年月日
加工定作承攬合同
定作方(下稱“甲方”):
承攬方(下稱“乙方”):____________________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方在自愿、平等、協商一致的基礎上,就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協議,以資共同信守。
第一條定作物品名、規格型號、數量:
第二條加工成品質量要求:。
第三條原材料的提供:原材料由方提供。原材料品牌及質量要求:
第四條技術資料、設計方案及圖紙提供辦法:由乙方設計,經甲方書面確認后,作為制作的依據。
第五條合同價款:
第六條付款方式:乙方將定作物運到甲方指定地點,經甲方初步驗收合格后,按實際驗收合格的數量支付該批次全部價款的%,剩余%為質保金,質保期滿無質量問題的,甲方一次性付清。每次付款前,乙方應當提供等額正規發票,否則甲方有權拒絕付款。
第七條交貨時間、地點及方式
1.簽訂本合同后日內,乙方交付本次定作的全部產品;甲方分批定作的,乙方按照甲方書面通知的數量和時間供貨;
2.乙方負責將定作的產品運到甲方辦公地點或施工現場;如果定作的產品需要現場制作或安裝的,乙方應當派專人進行現場作業。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中,甲方不另行支付。
第八條驗收標準和方式
1.定作產品運至現場后,甲方應當及時組織人員進行驗收,對不合格的產品,應當在2日內向乙方提出;對使用后才能夠檢測產品是否合格的,質保期為年,在質保期內發生質量問題的,乙方應當在甲方通知后24小時內予以修復或更換。2.甲方應當按照國家標準、地方標準、相關產品的行業標準及甲方要求的標準進行驗收。
第九條甲方的權利和義務
1.有權檢查乙方提供的定作產品原材料,有權要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權審核乙方提供的產品設計方案或圖紙;
3.有權要求乙方按時交付合格的定作產品;
4.應當按時向乙方支付價款。
第十條乙方的權利和義務
1.有權要求甲方支付價款;
2.保證提供符合約定的定作產品,原材料符合約定的質量要求;
3.應當按時交付定作產品;
4.負責產品的運輸和安裝,并承擔相應費用;
5.在制作、運輸、安裝過程中發生的安全責任事故,由乙方承擔全部責任,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償;
6.由于乙方產品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產損害的,乙方應當負責賠償,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償。
第十一條違約責任
一、甲方的違約責任
1.甲方中途變更定作物的規格、質量或設計等,應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2.甲方無正當理由拒絕接收定作物的,仍應當向乙方支付相應價款。
3、甲方遲延付款的,每遲延一日,應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責任
1.乙方未按合同規定的質量標準交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收并終止合同,由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價0.3‰的違約金;未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的,應退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。
第十二條其他
1.本合同壹式叁份,甲方持貳份,乙方持壹份,自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達,任何一項通知送達下面地址的視為送達,盡到通知義務。如任何一方地址變更的應當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應當配合送達方簽字確認,否則送達方有權申請公證送達,由此產生的費用由接收方承擔。
第十三條其它約定
甲方(蓋章):乙方(蓋章):法定代表人法定代表人
(或授權簽約人):(或授權簽約人):
甲方地址:電子郵箱:
郵編:傳真:聯系電話:聯系人:
乙方地址:電子郵箱:
郵編:傳真:聯系電話:聯系人:
合同簽訂時間:年月日
2024定做合同 篇20
合同一:
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就 服制作業務共同商定,簽訂以下合同,共同遵守。
【一】產品名稱、價格、數量。
詳見附件——價格、數量、名稱。此“附件”經雙方認可后,作為本合同的附件。
【二】交貨地點及時間:
1、交貨地點:
2、交貨時間:自本合同簽訂且乙方收到預付款后 日內。
【三】加工形式:
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品,經雙方確認后,
再進行批量生產。
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式。
3、貨物到達甲方指定地點后,甲乙雙方依據訂貨清單進行清點驗收,
并辦理交接簽字手續。
【四】甲方責任:
1、甲方通過服裝款式及面料后,在合同生效及執行過程中不得擅自更改。
2、甲方定好量體時間,保證人員齊全。
3、按此合同付款日期,按時付款。
【五】乙方責任:
1、乙方須保證產品質量,如有制作問題,乙方須負責修改。
2、按此合同交貨日期,按時交貨。如未按時交貨,
甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
【六】結算方式:
1、現金結算。此合同簽訂后三日內,甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額,依據實際制衣件數,經雙方認可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后,須在 日內付清乙方全部貨款。
如有延誤,每日須加付2%的滯納金。
【七】本合同有效期自簽訂之日起生效,到全部貨款結清之日為止。
【八】此合同經雙方簽字蓋章后生效。如有一方在有效期內欲終止合同,需賠償對方50%的《合同》貨款作為違約金。附件與本《合同》同樣具有法律效力。本《合同》一式兩份,雙方各執一份。
甲方業務代表: 乙方業務代表:
甲 方 蓋 章: 乙 方 蓋 章:
_______年____月____日
_______年____月____日
2024定做合同 篇21
甲方(定做人):簽訂日期:
簽訂地點:
乙方(承攬人):合同編號:
甲、乙雙方在平等自愿,協商一致的基礎上,就有關事宜達成如下協議:
一、產品及相關說明
二、定作物的質量
1、雙方按樣品生產,應在生產前進行封樣。
2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。
3、定作物的質保期為1年,在上述保質期內,乙方對定作物負有質量擔保義務,發生質量問題時,乙方應負責維修。
三、技術資料與圖紙
1、甲方應在本合同生效后一周內將技術資料或封樣樣品交付給乙方。
2、雙方對履約過程中知悉的技術資料與圖紙、封樣樣品等商業秘密,均負有保密義務。
四、定作物的交付與運輸
1、乙方的交貨期限為天,自預付款到乙方賬戶之日算起,預付款為合同總金額的30%。
2、乙方應在約定期限內向甲方交付模具,運費由乙方承擔,每延遲一天,乙方應向甲方支付合同總額3‰的違約金。
五、定作物的驗收
1、乙方在模具制作完成發貨前,甲方應付給乙方合同總金額40%的貨款,并開具發票。
2、定作物(模具)到甲方工廠后,乙方須派技術人員到甲方調試生產出合格產品后,甲方付20%的款項。
3、余款10%為質保金,自設備驗收合格之日起滿12個月時付清。
六、違約責任
1、乙方負有及時交貨與質量保證的義務。
2、甲方負有及時接收貨物與付款的義務。
3、雙方均應恪守履約,若乙方違約,違約方應向守約方承擔違約責任,并賠償守約方為維權而產生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。
七、爭議解決
本合同生效后,雙方應嚴格履行,任何一方都不得擅自解除,如有爭議應甲乙雙方協商解決,協商未果,發生糾紛,由甲方工商注冊地有管轄權的人民法院管轄。
八、本合同一式三份,經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份,遵照執行。
甲方:乙方:
地址:地址:
開戶行:開戶行
賬號:賬號:
電話:電話:
簽約代表:蓋章簽約代表:蓋章
簽約日期:簽約日期:
2024定做合同 篇22
定作人(甲方):
承攬人(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定,甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和誠實信用的原則,現就電瓶產品委托乙方加工制作的相關事宜,特簽訂本合同:
第一條合作內容
加工定作內容:就乙方目前生產的20多個品種的電瓶,甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬支。
第二條合同期限
自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。
第三條加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進行加工制作,生產出成品后,向甲方交付產品,乙方收取加工勞務費。
2、在本合同期限內,生產原材料和成品的所有權均系甲方所有,乙方只具有收取勞務費的權利和義務。
3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協商確定。
第四條加工勞務費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。
第五條雙方的權利與義務
1、本合同期限內,甲方負責向乙方供應生產電瓶產品所
需的一切原材料,乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產品堆放,甲方對原材料享有所有權,甲方派專人就原材料簽收登記、保管,并按生產進度的需要發放原材料。
2、甲方有權監督乙方進行加工制作,如發現存在不合格產品的,甲方可拒絕接收成品,并有權要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應對生產的成品,分批次向甲方移交。
4、未經甲方同意,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉移、出售、贈與、擔保等)。
5、合同期間,非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產。
6、合同履行期間,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認為有需要對生產的產品辦理質押等手續的,乙方應全面配合。
第六條驗收標準
乙方生產的產品質量應嚴格按照國家標準或行業標準執行乙方
下線的成品每天向甲方辦理移交。
第七條違約責任
1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產線上的半成品及未交付的成品,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產品的,則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條其他
1、本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協議,補充協議與本合同相沖突的,以補充協議為準。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效,在履行合同的過程中發生爭議的,可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
時間:
2024定做合同 篇23
定作方:承攬方:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
二、定作方帶料
材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
定作方:承攬方:
單位名稱(章):單位名稱(章):
單位地址:單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
______年____月____日 ______年____月____日
有效期限: ______年____月____日至______年____月____日
2024定做合同 篇24
承攬方: (以下簡稱甲方)
住址:
法定代表人:
聯系方式:
定作方: (以下簡稱乙方)
住址:
法定代表人:
聯系方式:
甲乙雙方經雙方友好協商,現簽訂本合同,以資共同信守。
一、加工產品名稱、規格、數量、價格、交貨日期
總金額(大寫)
交貨日期:由乙方訂貨清單確定。
本合同所確定的價格在 年 月 日至 年 月 有效,乙方要貨清單確定的數量低于本合同數量 的,甲方有權根據甲方成本核算變更合同價格條款。
甲方提供給乙方的價格組成為:毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。
二、質量標準及驗收
1、甲方根據乙方提供的相關工藝要求進行加工成產,質量標準為甲方的企業標準,同時符合國家質量要求。
2、乙方應在收到加工產品之日起二天內對加工產品的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產品有異議,應于收貨之日起三天內書面向甲方提出。如逾期,則視為甲方交付的產品完全符合加工要求。加工產品因乙方使用方法不當、保管不當等原因引起的質量問題,乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。
三、包裝要求及費用負擔
1、加工產品由甲方負責包裝,以加工產品不受損壞為標準。
2、甲方對乙方所加工的產品進行商標貼牌,但乙方依據本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標,(包括經核準的使用類別符合商標法律法規要求)乙方有義務在本合同履行之前提供相應的注冊證明、合法使用證明等。
3、甲方負責包裝箱圖案制版,但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用 元,制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的,乙方自擔費。
4、具體包裝要求是 乙方依據本合同訂購的產品數量每種、每次的型號規格數量不低于 箱;否則制版押金不予退還。
四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求
1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運,由甲方代辦相關的托運手續,運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后,則視為甲方已將加工物交付于乙方,該加工產品所有的風險由乙方承擔。
2、乙方也以自提貨物,交貨地點為甲方榆垡廠區。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明,否則甲方默認為乙方代辦運輸。
3、時間要求:甲方收到乙方要貨清單后,并收到乙方該批次預付款后 日交貨。委托承運人運輸的,以交加工物時承運人簽發的戳記日期為交貨日期。
五、預付款要求
乙方應于要貨清單送達甲方之日,向甲方支付該批次貨物 ______%預付款,該預付款在該批加工物交付時沖抵貨款。
六、加工款結算辦法及期限
1、甲方完成加工產品后,在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前,乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方,甲方履行合同交貨義務。
2、如乙方未按約定付清定作款項,未付清加工款的產品所有權由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。
3、乙方由于其他非法定原因,未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款,每延遲1日支付甲方 元保管費,該保管費累計達到該批次預付款額時,該要貨清單自動解除,預付款不再退還。
七、違約責任
1、乙方的違約責任
(1)中途變更加工產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失的,應償付甲方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
(2) 未按合同規定日期付款的,除應該繼續付清全部加工款外,每延期一天,還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金,直至依據第七條扣完保管費為止。
(3)無故拒絕接收定作物的,應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付貨物地點或者接收人的,應該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。
2、甲方的違約責任
(1)違反本合同第一條和第九條規定的數量而少交的,甲方應照數補交,否則應支付乙方以少交貨物價款百分之
的違約金 。
(2)包裝不符合合同規定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用 ;
(3) 甲方無故提前交付加工產品的,除非取得乙方同意,否則乙方有權拒收,產生的損失由甲方負責。
(4)因為甲方原因導致貨物錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
八、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。
九、特殊性規定
因生產特殊性,乙方允許甲方在供應加工物數量上有 %的浮動時在交付時間上有__天的浮動。 同時鑒于加工產品的特殊性,甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規格產品 %的損耗管。
十、本合同履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十一、雙方需約定的其它事項:
本合同一式二份,雙方各執一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)______________乙方(蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:
年 月 日 年 月 日
2024定做合同 篇25
甲方(定做方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
合同簽訂地:合同簽訂時間:
一、品名或項目、數量、單價、金額
定做項目單位數量單價金額
件
合計(人民幣):
合計人民幣金額(大寫)
備注:以上價格已包含稅金,服裝具體型號見清單。
二、款式、面料及輔料、其他要求
款式:以雙方確認的樣板為準。
面料及輔料:60%棉40%聚酯纖維
其他要求:樣板與成品顏色如存在色差,可由雙方協商解決。
三、質量要求、型號標準
質量要求按照雙方確認的樣板及面料作為標準,甲方提供定做產品的型號及數量,由乙方按質、按號、按量生產。
四、乙方對質量負責的要求
乙方按質量標準制作,如生產成品存在型號不對、顏色偏差等質量問題,由乙方負責返工修改、調換或者重做至合格為止。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
技術資料及圖紙由乙方提供,可供甲方參考,但未經乙方同意不得泄露乙方技術資料及圖紙,否則乙方有權追究相應責任。
六、驗收標準和對產品提出異議的期限、解決辦法
甲方按照樣板款式質量、顏色、數量驗收產品,如對產品存在異議,可由雙方協商,承攬方應自驗收之日起五個工作日內提供解決辦法。
七、包裝要求及費用
包裝及費用由承攬方負責。
八、交貨期限
自合同簽訂之日起5日內交貨。
九、付款條件及方式
甲方在收到相應金額的專用發票、驗收產品無誤后15個工作日內付款,甲方向本合同記載的乙方銀行賬戶轉賬。乙方應當向甲方出具合法有效的財務收據。
十、違約責任
如出現雙方中任何一方違約,違約方須每日按合同金額的千分之一向守約方支付違約金,且還需承擔守約方為維護自身合法權益而支出的一切合理費用(包括但不限于仲裁費、律師費、保全費、鑒定費、取證費等)。
十一、爭議解決
凡因本合同產生的一切爭議,雙方因友好協商解決,協商不成的,提交南寧仲裁委員會仲裁,仲裁裁決是終局的,對雙方均具有法律約束力。
十二、送達條款
甲乙雙方約定,雙方就與本合同及案件有關的函件或通知或法律文書經專人遞送時為送達對方,或以特快專遞或掛號信方式向本合同中記載的對方的住所地或地址郵寄的,自寄出之日起第三日視為送達對方。一方地址變更的應書面通知對方,逾期通知或不通知的,對方或仲裁機構向本合同記載地址發出相應文件或法律文書的,仍視為有效送達。
十三、其他
本合同一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(定做方):
單位地址:
委托代理人:
電話:
開戶行:
賬號:乙方(承攬方):
單位名稱(公章):
單位地址:
委托代理人:
電話:
開戶行:
賬號:
(本頁為簽字頁)
2024定做合同 篇26
需方(甲方):_______________________________
供方(乙方):_______________________________合同編號:1010004
甲乙雙方經友好協商,愿著公平,公正,公開互信的原則,共同遵守如下條款:
一.乙方結合甲方的現場條件,按其技術要求出具方案和圖樣,雙方確認后,作為合同附件,簽定本合同
二.甲方訂購乙方以下產品:
備注:___________________________________________________
三.付款方式:簽訂合同后,甲方應付給乙方總合同款的____%(即:__________元)作為預付款,乙方開始生產并運作(包括進入現場做預買件),在全部工程安裝施工完畢,把產品完全交付給甲方后;甲方應在三天內對其產品進行驗收,驗收合格后,一個工作日內再付給乙方總款的____%作為尾款(即__________元
四.工期自簽定合同之日起,止于_________年____月____日,安裝竣工自然災害,地震,不可抗力等因素耽誤工期除外
五.安裝詳細地址:_________________________________________
六.安裝前甲方提前提供如下準備工作:
1.提供產品安放位置和清除障礙物,不得影響工程進度
2.組織安裝所需的220V(800W)電源和即到即裝的現場條件;
3.負責產品到場后的安全保護工作七.甲方未付清全款前,產品的所有權歸屬乙方,如甲方無故拖辭付款,乙
方有權從安裝地點收回本產品,相關損失由甲方負責
八.違約責任:乙方未按照甲方示意或合同,造成產品不合格,甲方有權要求更換或退訂;由于質量原因未及時維修,給甲方造成的損失由乙方承擔
九.解決爭議:雙方在履行合同期間,產生的爭議可協商解決,協商不成的到合同簽發地仲裁委員會解決或訴諸海淀區人民法院解決
十.補充條款:______________________________________________
_____________________________________________________.
十一.本合同一式,甲方執,乙方執份,雙方簽字蓋章后即可生效.
甲方(簽章):乙方(簽章):
簽約(代理人):簽約(代理人):
聯系電話:聯系電話:
2024定做合同 篇27
委托方(甲方):
承攬方(乙方:
一、委托加工項目:
以雙方約定的加工項目為主(合同附件,加工工藝單,定做尺碼單等)
二、委托加工方式
1.乙方包工包輔料。乙方必須依照合同規定選用輔料,所選輔料必須符合質量要求,不能以次充好。
2.由甲方提供面料、包裝、商標、吊牌、防偽標識等。乙方在生產過程中應該嚴格把控面料的使用,及以上約定的輔料的使用,不得浪費,損壞率不得超過2%,超出部分按照每套10元從我公司采購原樣。
三、質量要求及技術標準
1.質量要求嚴格按照樣衣或雙方約定的質量標準進行生產。
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1.面料、輔料質量的確認;(所有面料,輔料有質量問題的,應該在沒有開始裁剪或加工前,報甲方確認或者及時更換,凡是由于乙方人員私自對有質量問題而繼續使用的或隱藏不報的,由乙方承擔該批面料,輔料的所有費用。(原材料價格及運費,稅票等)
2.顏色、尺碼規格的確認;(同上一條處理方法相同)
3.縫紉手工藝的確認;(按照約定的工藝要求或者工藝單具體要求操作)
4.其他內在隱藏的質量問題的確認;(包括,但不僅限于粘襯,或者由于使用了不符合規定的輔料或改變做工方法而引起的隱藏性質量問題)
5.乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;
6.乙方在合同期內對質量責任需支付保證金。
7.甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。(所有由于制作失誤而產生的次品,應該原樣封存保留,同剩余面輔料一同退回甲方)
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.甲方提供服裝款式、樣衣或者標志圖案等圖樣的技術資料;乙方應該妥善保管,不得轉借,轉讓第三方使用。
2.乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;
3.未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品或者相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準),并派業務員跟單,其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;
2.于甲方指定的地點:上海市奉賢區南橋鎮金軒路88號交貨。
3.運輸方式為專車快遞;運費由乙方承擔。
八、交付金額及銷售期限
1.第一次交貨根據質量標準,經倉庫及跟單員驗收確認后,交付總貨款的_________%;
2.在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
3.銷售期限:_______________________。
九、結算方式
1.在乙方交貨后,由乙方:1、開具增值稅專用發99票交由甲方。2、不含增值稅專用發99票
2.甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為:
銀行戶名:_______________________
開戶銀行:_______________________
銀行賬號:_______________________
十、違約責任
1.乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨,如逾期交貨的:(除經過甲方同意予以免責的)其他均按照以下方式執行,逾期3天內(含3天)加工費按照總加工費用的97%結算;逾期5天內(含5天)按照總加工費的95%結算;逾期10天內的按照90%結算;逾期15天以上的,按照70%結算;逾期20天以上的按照50%;30天以上的本公司有權拒付加工費,且由乙方承擔違約金,違約金為合同總金額的50%;
2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時,甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
3.乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權要求乙方返還相關資料,并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
4.乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品,甲方有權解除合同,乙方應當按該批產品總金額的10%支付違約金;
5.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
6.乙方對此合同中所有關于甲方的公司資料具有保密權。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,當事人雙方須在甲方公司所在地人民法院予以訴訟。
十二、其它事項
本合同附件與加工工藝單,傳真件,復印件同主合同具有同等法律效力。
甲方(單位蓋章):_________
乙方(單位蓋章):_________
授權代表(簽字):_________
授權代表(簽字):__________
________年____月____日
_________年____月____日
2024定做合同 篇28
定作方:
承攬方:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(章)單位名稱(章)
單位地址:單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年月日至年月日
本合同適用作為紡織品代加、食品代加工、奶粉代加工、帶料加工、電鍍加工、塑料加工等合同用。
委 托 方: (以下簡稱甲方)
受委托方: (以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工 ,根據《中華人民共和國合同法》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
品名規格單位數量備注
第二條 加工成品質量要求: 。(加工訂作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質量:
1、用乙方原料完成工作的,乙方必須依照合同規定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響訂作物的質量時,甲方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料,圖紙提供辦法:
1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的.工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。
3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金:價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1、按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1、交(提)訂作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)訂作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交訂作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運訂作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提訂作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取訂作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔:
第九條 運輸辦法及費用負擔:
第十條 結算方式及期限:
第十一條 其他:
1、根據國家有關規定,甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的,無權請求返還定金。乙方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關規定,經當事人雙方約定,甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 乙方的違約責任:
1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規定包裝訂作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物,應當向甲方償付違約金 元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的,應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %( 10%-30%幅度)或酬金總額的 %(20%-60%幅度)違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管,保養費。
7、實行代運或送貨的訂作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。
10、 擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任:
1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價款總值的 %(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的 %(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付訂作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取訂作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的,乙方有權將訂作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養費時,甲方還應補償不足部分;如訂作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
品 名
規 格
單 位
數 量
備 注
第二條加工成品質量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條原材料的提供辦法及規格,數量,質量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條技術資料,圖紙提供辦法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3,定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________
第十條結算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。