裝飾合同模板(精選28篇)
裝飾合同模板 篇1
發包方(甲方)
承包方(乙方)
按照《中華人民共和國合同法》、建設部《建筑裝飾裝修管理規定》和《深圳市家庭居室裝修管理規定》,結合本工程實際情況,遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則,經雙方協商達成如下協議:
1、 1、工程概況
1. 1. 1 工程名稱:
1. 1. 2 工程地點:
1. 1. 3 承包內容:本合同附件《工程預算書》或《工程項目一覽表》列出的項目以及以下內容:
1. 1. 4 承包方式:
□包工包料; □包工部分包料; □包工不包料
1. 1. 5 工期:
開工日期:2XX年月日
竣工日期:2XX年月日
總日歷天數:天
1. 1. 6 工程質量:
1. 1. 7 合同價款(人民幣大寫):
¥ (含稅)
2、 2、 雙方工作
2.1 甲方工作
2.1.1 甲方于開工前天,應向乙方提供已經確認的施工圖紙套(或作法說明份),并向乙方進行現場交底。
2.1.2 辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續,向乙方接通施工所需的水、電,協調有關部門做好通道、電梯、消防設備的使用和保護。
2.1.3 清除影響施工的障礙物,對只能部分清空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
2.1.4提供原始水電線路圖紙及裝飾裝修地點鑰匙。
2.1.5指派為甲方駐工地代表,負責對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.1.6 委托為工程監理,監理工程師姓名:。甲方應在開工前將監理工程師的職責、監理范圍以書面形式通知乙方。
2.1.7 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。甲方未辦理裝修的任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔由此造成的經濟損失。
2.1.8 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹古木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.1.9 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
2.1.10 知會鄰里在施工期間產生的灰塵和噪音可能對其生活和工作環境造成的影響,協調關系獲得理解并承擔相應責任。
2.1.11 煤氣改造、有線寬頻網絡等工作須由甲方與有關部門配合施工。
2.2乙方工作
2.2.1 由乙方負責設計的工程,乙方提供主要部分的設計效果圖、平面布置圖、水電改造圖、天花布置圖、地面鋪設圖及其他施工圖紙。并組織施工圖紙或作法說明的現場交底。由甲方負責設計的工程,參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底。
2.2.2 擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
2.2.3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全和環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。
2.2.4 指派為乙方駐工地代表,負責履行合同,組織施工,按期保質保量完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
2.2.5 甲方直接發包的工程,乙方有義務配合其他施工方施工,以保證工程質量及工程的順利完成。
2.2.6 乙方有義務事先告知甲方未知的與本工程質量相關的事項,如乙方知道或根據經驗應該知道的有關質量問題而未告知甲方,則造成的損失由乙方承擔。
2.2.7 依據《深圳市家庭居室裝修管理規定》第十四條規定,乙方應辦理交納施工入場裝修押金。
2.2.8 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線等不受破壞,做好施工現場保衛和垃圾的清運工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
2.2.9 施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。未經甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
2.2.10 乙方在施工中應妥善保管甲方堆放在現場的家私、陳設以及工程成品;工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
2.2.11 乙方未按照工程施工規范及環保要求裝修造成的環境污染,乙方有治理的責任。
2.2.12 參加竣工驗收,編制工程結算。
3、 3、工期
3.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。每提前一天,甲方支付乙方元。
3.2 甲方未按約定提供圖紙及開工條件而影響工期的,工期相應順延。
3.3 由于甲方變更設計或增加工程量,以及提出增加設計范圍以外的工程項目,造成工期延誤,甲方承擔責任,工期相應順延。
3.4 甲方不按時提供材料或中間工程驗收不及時造成停工和誤工,工期相應順延。
3.5 甲方現場工程師指令有誤或不及時,延誤工期,工期相應順延。
3.6 甲方未按合同約定支付工程預付款、進度款,影響施工正常進行,工期相應順延。
3.7 因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
3.8 由于工程質量原因返工、乙方承擔責任,且工期不順延
3.9 乙方預算少算、漏算所產生的增加項目,導致工期延誤由乙方負責,工期不順延。
3.10 非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
4、 4、工程質量檢查及驗收
4. 4. 1 工程質量評定驗收標準的依據:
(1)施工圖紙、作法說明、設計變更;
(2)《建設裝飾裝修工程質量驗收規范》(gb50210-);
(3)《住宅裝飾裝修工程施工規范》(gb50327-);
(4)《深圳市家庭裝飾裝修工程質量驗收標準》;
4. 4. 2 過程驗收項目:基礎改造工程、水電線路改造工程(封閉前)、防水工程(鋪設瓷片前)、吊頂工程(涂料前)、門窗工程(油漆前)、細木工程(油漆前);
⒋3 甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。當工程具備覆蓋、遮蓋條件或達到中間驗收標準(如水管及電線管的鑿槽暗敷恢復工作),乙方自檢,并于48小時前通知甲方參加,驗收合格;甲方或甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續施工;工程質量符合規范要求,甲方或甲方代表不在驗收記錄上簽字,可視為甲方已經批準,乙方可進行隱蔽和繼續施工;甲方或甲方代表不參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,可視為甲方已經批準。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗;若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成的停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,且工期不順延。
4. 4. 4 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔。由于乙方施工質量問題造成材料、設備的損壞,其返工費用由乙方承擔。
4. 4. 5 施工中甲方直接發包的工程完工時,必須由甲、乙方及包方直接發包的施工方三方及時對工程質量進行驗收。若質量不合格,責任由直接發包的施工方承擔。
4. 4. 6 甲方直接發包的工程遇交叉作業時,甲方和乙方直接發包的施工方應對各自的工程質量負責,若發生質量問題,由責任方承擔。
4. 4. 7 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。
4.8 工程竣工后,甲方未經驗收擅自使用,視為甲方驗收合格。
4.9 驗收合格項目,雙方簽字確認;不合格項目限期整改,另行驗收,直至合格為止。
5、材料設備的供應
5. 5. 1 甲方按雙方約定的《甲方供應材料設備一覽表》(見附表)供應材料設備,若甲方提供的材料與《甲方提供材料設備一覽表》不符時,由甲方承擔相應責任。甲方供應的材料設備應按時供應到現常
5.2 甲乙雙方應對各自負責供應的材料設備,提供產品合格證明;若材料設備不符合質量要求,各自承擔由此發生的費用。
5.3 由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成的損失,責任由甲方承擔。
5.4 甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價款的%保管費。由乙方保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
5.5 甲方供應的材料由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由甲方承擔運輸費用。
⒌ 6凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成質量問題及由此發生的損失由乙方承擔。
⒌ 7 乙方采購材料如不符合質量要求,致使室內甲醛等有害物質濃度含量超標,造成環境污染,由乙方承擔責任并賠償其損失。甲方供應的材料如不符合質量要求,致使室內甲醇等有害物質濃度含量超標,造成環境污染,由甲方承擔其責任。
5.8 5.8 甲方供應材料,乙方有義務事先告知甲方準確的材料用量及符合施工條件的材料
否則造成的損失由乙方承擔。若甲方不予采納而造成工程質量問題及材料的浪費,由甲方負責。
6、工程變更
6.1 甲方變更設計,應在該項目工程施工前7天向乙方發出書面通知。
6.2 所有的設計變更和工程量的增減,甲方必須辦理簽字確認手續,否則乙方有
權拒絕變更。
6.3 因甲方設計變更,造成乙方返工需要的全部追加合同價款和相應損失均由甲
方承擔,并相應順延工期。
6.4由于設計變更,造成乙方已購材料積壓,應由甲方負責處理,并承擔全部處理費用。
6.5 乙方按變更通知進行變更,并于3天內,提出變更價款報告的完整資料。甲方收到變更價款報告后3天內予以簽認,或提出異議。如甲方無正當理由不簽認,變更價款報告自送達之日3天后自行生效。
6.6 乙方接到變更通知后,可按下列方法提出變更價格,送甲方或甲方代表批準后調整合同價款:
⑴ 合同附件工程預算書中已有適用于變更工程的價格,按合同附件已有的價格變更合同價款;
⑵ 合同附件工程中預算書中只有類似于變更工程的價格,可以此作為基礎確定變更價格,變更合同價款。
⑶ 合同附件預算書中沒有適用和類似變更工程的價格,甲乙雙方協商,確定變更價格。
6.7 乙方根據現場實際情況提出合理建議涉及到變更設計和對原定材料的更換,以及增加工程量,必須經甲方或甲方代表批準,并簽字確認。未經甲方批準簽字,乙方擅自變更設計或對原定材料更換,甲方有權不認可,發生的全部費用由乙方承擔,且工期不順延。
6.8 對于甲方提出的不可行的設計變更,乙方有義務事先告知甲方將由此產生的質量問題及后果,否則造成的損失由乙方承擔。若甲方強行進行設計變更,從而造成工程質量問題,由甲方承擔。
6.9 甲方不得隨意取消合同承包內容的施工項目,若取消的施工項目造價超過合同預算總價的25%時,需征得乙方同意,并向乙方支付取消該項目的預期利潤,本工程預測利潤率為 %
7、工程價款及結算
7.1 雙方商定本合同價款采用第 種:
⑴ 固定價格,即價格一次包死,結算時不做任何調整;
⑵ 固定價格加 %包干風險系數計算,包干風險包括
⑶ 實際價格:竣工結算時,合同內項目按照已簽訂合同的預算單價計算;變更及增加項目的單價,按6 .6條款的約定辦理,工程量按實結算。
7.2雙方按國家和本市有關主管部門現行規定,在合同生效后,甲方按下表約定分( )次向乙方支付工程款,尾款一次結清。
撥付工程式款時間
(工程進度)
占合同價款比例
(%)
金 額
(萬元)
備 注
7.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料 天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在7天內,結清尾款。
7.4 設計變更增加價款在工程款同期結算款中支付。
7.5 結清尾款后,乙方按工程結算款額開具發票。
8、索賠
8.1甲方因未按合同約定提供施工所需條件、支付工程款、順延工期或其他非乙方原因造成乙方經濟損失,乙方可依照合同有關條款進行索賠。
8.2 乙方未按合同約定交付裝飾產品或未全面履行合同約定的全部義務而造成甲方經濟損失,甲方可依照合同有關條款進行索賠。
8.3 索賠程序
⑴ 索賠事件發生7天內,索賠方向被索賠方發出索賠的通知書;
⑵ 索賠方在發出索賠意向后7天內,向被索賠方提交全部和詳細的索賠資料;
⑶ 被索賠方在接到索賠資料后7天內給予書面答復或要求索賠方進一步補充索賠理由和證據。被索賠方在7天內未作答復,則視為該項索賠已被認可。
9、安全生產和防火
⒐ 1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
⒐ 2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工程安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。
⒐ 3由于甲方提供的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,乙方有權拒絕施工。若甲方強制要求乙方施工,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。由乙方負責設計的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。
⒐ 4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程和消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
10、違約責任
10.1 甲方或乙方未按本協議條款約定內容履行自己的各項義務致使合同無法履行,應承擔相應的違約責任,包括支付違約金,賠償因其違約給對方造成的損失。
10.2 由于甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付工程款,每拖延一天,按應付款額的 %支付滯納金。
10.3 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元違約金。
10.4 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
11、保修
11.1 本工程保修責任期:屋面防水工程、有防水要求的房間、衛生間和外墻的防滲漏工程為5年,其他工程為2年。
11.2 保修范圍為乙方施工的工程項目。
11.3 施工質量問題和乙方提供材料原因造成的損壞,由乙方保修。
11.4 由于甲方提供的材料質量問題、人為造成的損壞和不可避免的因素造成的損壞不在保修范圍內。
11.5 在保修期內,乙方工程質量原因造成的其他財產損失,由乙方按當時市場價格全額賠償。
12、爭議
12.1 本合同履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決。
12.2 協商不成可通過 進行調解;
12.3 當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成時,雙方可選擇下列任何一種方式解決:
□ 向仲裁委員會申請仲裁;
□ 向深圳市(區)人民法院起訴。
13、合同解除和終止
13.1 有下列情形之一的,可以解除合同:
⑴ 甲乙雙方協商一致;
⑵ 因不可抗力致使合同無法履行;
⑶ 因一方違約致使合同無法履行;
13. 2 甲乙方履行完本合同全部義務,工程已辦理交付手續,工程竣工結算價款支付完畢,本合同即告終止(但本合同保修及爭議解決條款除外)。
14、附則
14.1 本合同正本兩份,雙方各執一份。副本 份,甲方執份,乙方執 份。均具同等法律效力。
14. 2 附件
⑴ 施工圖紙或作法說明
⑵ 工程項目一覽表
⑶ 工程項目預算書
⑷ 甲方供應材料設備清單
15、補充條款
發 包 人: 承 包 人 :
發包人代表: 承包人代表:
地 址: 地 址 :
電 話: 電 話:
郵 編: 郵 編 :
開 戶 銀 行: 開 戶 銀 行:
帳 號 : 帳 號 :
年 月 日 年 月 日
附件(4)
工程甲方供應材料設備清單
序 號
材料或設備
名 稱
規 格
型 號
單 位
數 量
數
量
單 價
供 應
時 間
送 達
地 點
備 注
裝飾合同模板 篇2
合同編號:_________
發包方(以下簡稱甲方):_________
委托代理人:_________
單位:_________
住所地址:_________
聯系電話:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
法定代表人:_________
注冊地址:_________
聯系電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;
1.6 工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的.資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第三條 材料供應
3.1 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條 工程質量
4.1 本工程執行_________(填建筑裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
4.2 本工程由_________方設計施工方案。
4.3 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.4 由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.5 在施工過程當中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
4.6 施工過程當中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第五條 工程驗收
5.1 雙方約定在施工過程當中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________。
乙方應提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);
5.2 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(見附表九:工程結算單);
5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
第六條 工程款支付方式
6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂后,開工前_________至_________日,甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內,甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(3)竣工驗收后_________日內,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6.3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發票。
6.4 竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格后_________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第七條 有關安全生產和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
第八條 工程監理
8.1 本工程甲方委托監理,應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。
8.2 本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中,發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應作出公正的處理。
8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協議條款的約定處理。總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方,后任繼續履行賦予前任的權利和義務。
第九條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
9.1 甲方在開工日期_________天之前按協議條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為復制,復制費用由乙方承擔。
9.2 甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。
第十條 乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使合同約定的權利,履行合同約定的義務:
10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時間后生效。
10.2 乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下,可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發生的追加合同價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
裝飾合同模板 篇3
發包方(甲方):
承包方(乙方):
為規范家庭室內裝修的施工,保護雙方的合法權益,現根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》,中華人民共和國建設部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規規定的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵寧。
一、概況
1.甲方裝修住房系合法居住。
乙方為本省(市)具有建筑裝飾資質、并經工商行政管理機關核準登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商戶。
2.裝修施工地點:市區(縣)路(村) 巷號 樓層 室。
3.住房結構:
4.裝修施工內容:
室別部位裝修內容及要求備注
5.承包方式:
6.總價款:元(其中人工費元,材料費元,詳見清單。)
7.工期:自年 月日開工,至年 月日竣工。工期為日。
二、關于材料供應的約定
1.甲方提供的材料
序號材料或設備名稱規格型號單位數量質量等級抵現場時限
備注
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格和產品,并應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方采購的材料
序號材料或設備名稱規格型號生產廠商(品牌)單位數量質量等級單價(限購元以下)總價上述材料,乙方應向甲方提交購貨發票,并均應用于本合同規定的民宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的以倍補償給甲方。
乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
三、關于工程質量及驗收的約定
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施
工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
2.本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
3.由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收是,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
四、有關安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定
1.合同簽訂后,甲方支付總價款的%,計元;
年月 日前,甲方支付總價款的%,計元;年 月日前,甲方支付部價款的%,計元;年
月日前,甲方支付總價款的%,計元;尾款甲方應在本工程竣工驗收后合格后日內一次付清。
2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求,甲方應另行支付費用,工期順延(具體內容雙方另立補充協議,補充協議系本合同組成部分)。
3.雙方款項往來,均應出具發票(或收據)。
六、其它
(一)甲方工作
1.甲方應在開工前天,向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備,并說明使用注意事項。
2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等協調工作。
3.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔有關費用。
(二)乙方工作
①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
②指派(姓名)為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
③未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆原有建筑結構及各種設備管線。
④乙方在其裝飾施工范圍內承擔保修責任,保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。
七、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方
因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的,乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。
3.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其他物品,如有損壞,應照價賠償。
4.甲方未辦理任何手續,要求乙方拆改原有建筑結構及設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。
甲方(簽字):乙方(簽字):
住址: 住址:
電話: 電話:
身份證號: 身份證號:
簽訂日期:年月日
簽訂地點:____
裝飾合同模板 篇4
一:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律,法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等,自愿,協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:___________________.
1.2 工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表.附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表).
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式.
(1)承包人包工,包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(2)承包人包工,部分包料,發包人提供部分材料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表.附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工,發包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表).
1.4 工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日.
1.5 合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單).
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名,單位,聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人.
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供:
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)______元,由發包人支付(此費用不在工程價款內).
第四條 發包人義務
4.1 開工前____天,為承包人入場施工創造條件.包括:搬清室內家具,陳設或將室內不易搬動的家具,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源,電源;
4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
4.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
4.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場,竣工驗收.
第五條 承包人義務
5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范,防火規定,施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上,下水管道的暢通;
5.4 保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場.
第六條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單).
第七條 材料的提供
7.1 由發包人提供的材料,設備(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續;
7.2 由承包人提供的材料,設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗.
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其他情況.
8.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延.
8.3 發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延.
8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延.
第九條 質量標準
雙方約定本工程施工質量標準:___________________________________________.
施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔.
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)_________________________;
(2)_________________________;
(3)_________________________.
承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單).
10.2 工程竣工后,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單).在工程款結清后,辦理移交手續(詳見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單).
10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月.驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單).
第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按以下第____種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
--------------------------
| 支付次數 | 支付時間 | 支付金額 |
|------|--------|--------|
| 第一次 | 開工前三日 | 支付 元 |
| 第二次 | 工程進度過半 | 支付 元 |
| 第三次 | 雙方驗收合格 | 支付 元 |
--------------------------
工程進度過半指:________________________________________.
(2)其他支付方式:_______________________________________.
11.2 工程驗收合格后,承包人應向發包人提出工程結算,并將有關資料送交發包人.發包人接到資料后____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)并簽字,發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款.
11.3 工程款全部結清后,承包人應向發包人開具正式統一發票.
第十二條 違約責任
12.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失.
12.2 未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責.
12.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失.
12.4 發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____元.
12.5 由于承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延.
12.6 由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____元.
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟.
第十四條 幾項具體規定
14.1 因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點,發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內).
14.2 施工期間,發包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管.工程竣工驗收后,發包人負責提供新鎖____把,由承包人當場負責安裝交付使用.
14.3 施工期間,承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分.
第十五條 其他約定事項:_____________________________________________________________________________.
第十六條 附則
16.1 本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止.
16.2 本合同簽訂后工程不得轉包.
16.3 本合同一式____份,雙方各執____份,____________部門____份.
16.4 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力.
二:
(以下簡稱甲方)
立協議人為裝修房屋(xx小區), 經(以下簡稱乙方)雙方協商,訂立本協議,以共同恪守。在雙方同意的情況下,本協議由起草。
一、工程項目:
1、三個房間(兩臥室、一客廳,以下簡稱三個房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),房頂四周打石膏線,包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩子,刷立邦漆兩次。
2、通陽臺的門窗處打一吧臺,上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側打一吊柜,包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂吊pvc板;廚房地面鋪磁磚,打一灶臺。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整,客廳門后一多用途柜(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。
三、質量標準:
施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限:
x年xx月xx日至x年xx月xx日,如不能按期完成,每天將處罰金五十圓。
五、工程造價:
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式:
工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問題:
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協議未盡事宜,由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。
甲方:乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
年月日 年月日
三:
按照《合同法》和國務院《建設工程勘察設計管理條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方簽訂此施工合同。
1、工程名稱:x酒店改造工程
2、工程內容:x酒店改造及檢修
3、承包范圍:兩臺電梯改造,包括更換電梯控制柜、廳門傳動系統、轎門電子感應光幕、對重緩沖器、鋼絲繩,電梯轎廂裝潢,電梯導靴襯,電梯門滑輪等。兩臺電梯整體檢修。
4、承包方式:包工包料
5、工 期:年—月—日-----年—月—日
第一條:工程價款與支付
1、合同價款的確定依據現行國家、省、市有關文件及“工程預算書”定額執行。
2、本工程價款計算確定為人民幣24.5萬元。決算金額不得超過本金額,超支部分甲方不予支付。
3、工程款的撥付:合同簽訂后付工程造價25%的工程預付款,工程完工支付25%,其余的50%為質量保證金,保修期滿無質量問題后支付。
第二條:工程質量
1、工程質量必須達到現行國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件,經協商本工程的質量等級約定為合格。工程質量必須符合市技術監督局的要求。
2、工程施工必須按照施工圖來進行,必須達到效果圖的標準,完工后達到甲方及有關部門驗收合格標準。
3、工程質量達不到上述要求時,乙方負責無償返修,直至達到要求,同時承擔由此造成的各種相關費用損失,并按法定違約金標準(1%)按日支付違約金。
第三條:雙方的責任
1、甲方責任:
1.1、會審施工圖紙。
1.2、提供具備施工條件的施工場地。
1.3、因甲方原因影響施工工期將相應順延,由此發生的費用由甲方承擔。
2、乙方責任:
2.1、乙方于開工前一周提供施工圖紙、施工組織設計、資質證明及工程進度、材料設備計劃等施工必備手續。
2.2、施工過程使用的水、電、汽費用由乙方承擔。
2.3、乙方必須使用符合國家質量標準的原材料,如因使用原材料不合格造成工程質量問題,無論是否超過保修期,乙方均負責賠償直接和間接損失。
2.4、乙方負責施工安全,施工期間因乙方造成的一切事故,乙方負全部責任。
2.5、合同生效一周內乙方必須進入現場施工,如逾期未進入現場施工,甲方有權單方終止合同,乙方返還預付款并按法定標準(1%)支付違約金。
2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的損失,經甲方確定直接損失和間接損失后,由乙方承擔。
第四條:竣工驗收與保修
1、工程竣工一周后,乙方向甲方提供竣工資料和竣工驗收報告。
甲方收到竣工資料10天內組織有關部門進行驗收。
2、工程竣工驗收后,按照國家有關保修條例要求在乙方所承包的范圍內,工程保修期為一年。
第五條:爭議的處理
雙方因合同發生爭議,首先請工程所在地建設行政主管部門調
解,經調解后如雙方未達成協議,由甲方所在地人民法院訴訟解決。
第六條:未盡事宜及補充條款如下:
1、甲方派出人員及監理人員有權對工程進行總體監督,包括工程質量、材料質量與使用、工程進度等與x酒店電梯改造工程有關事宜。對違反合同的施工以及施工質量等問題有權提出修改,乙方必須無條件執行,對于修改期間造成的直接損失和間接損失,由乙方承擔。
2、隨著工程進度情況,乙方應及時整理相應的內業資料并及時向甲方及有關部門報驗,待驗收合格后,方可進入下道工序施工。
3、工程竣工驗收時,必須經市技術監督局驗收合格,并由乙方辦理驗收合格手續。
4、未盡事宜由雙方共同協商解決。
第七條:本合同一式兩份,自簽訂之日起生效。
發包方(章): 承包方(章):
地 址: 地 址:
法定代表人 : 法定代表人 :
委托代理人 : 委托代理人 :
電 話: 電 話:
電 掛: 電 掛:
開 戶 銀 行: 開 戶 銀 行:
帳 號: 帳 號:
郵 政 編 碼: 郵 政 編 碼:
合同訂立時間: 年 月 日
裝飾合同模板 篇5
買方(甲方): 出賣方(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致,達成以下協議:
第一條 其產品名稱、規格、單價、總價等,如表所列:
(配件要求,附屬產品、贈品等)
第二條 質量要求
乙方提供的產品應該符合下列質量要求:
1、 乙方須提供全新的貨物(含零部件、配件等),表面無劃傷、無碰撞痕跡,且權屬清楚,不得侵害他人的知識產權。
2、 貨物必須符合或優于國家規定的“裝飾裝修材料有害物質限量”的環保標準,以及國家和行業規定的其他質量要求、技術指標與出廠標準。
3、乙方對其產品保修,保修期為,在保修期內出現產品質量問題,乙方應負責三包(包修、包換、包退),費用由乙方負擔,保修期滿后甲方享有終身成本價維修服務。產品質量出現問題,甲方同時有權利解除合同,另選其他供貨商。
其他質量要求:
第三條 交貨時間與地點
交貨時間: 交貨地點:
1、乙方負責將貨物運送至約定地點,承擔相應運輸、保管、裝卸費用,并在貨物交付給甲方前承擔風險責任,甲方在交貨地點對產品數量、外觀檢查后驗收,對于產品質量不合格或不符合合同約定的,甲方有權拒收,由乙方承擔因此而產生的相關費用。
2、貨物需要安裝調試的.,乙方負責安裝調試并承擔相關費用,甲方在安裝調試完畢后10個工作日內驗收。乙方在安裝調試過程中應妥善小心,如果對甲方造成損失,應當承擔賠償責任。
3、貨物需要安裝調試的,乙方應派遣技術人員按合同規定的日程內完成安裝和調試工作,并對甲方人員進行技術指導,保證使“采購物品”達到預定的性能指標。
4、在安裝調試過程中,甲方應提供各種配合條件及輔助人員,在乙方技術人員的指導下配合乙方進行安裝、調試和其他輔助工作。
第四條 付款方式
本合同付款方式選擇如下第( )種方式:
1、乙方在貨物交付給甲方并驗收合格后,憑發票要求甲方支付貨款。甲方在收到貨物后 天內結清貨款。
2、甲方在月
第五條 違約責任 甲方責任:
1、甲方如中途變更產品品種、規格、質量或包裝的規格,應提前通知乙方,經乙方同意,可以從新簽訂書面合同。
2、甲方如中途退貨,應事先與乙方協商,乙方同意退貨的,應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值 的違約金。乙方不同意退貨的,甲方仍須按合同規定收貨,產品質量不符合國家標準、行業規定及合同約定的情形除外。
3、甲方如未按合同約定日期向乙方付款,每延期一天,應按延期付款總額萬分之__計算付給乙方,作為延期付款違約金。
乙方責任:
1、產品品種、規格、質量不符合本合同規定時,乙方應在24小時內負責保修、保退、保換,并承擔因此給甲方造成的全部損失。如果乙方逾期不予保修、保退、保換或者產品在保修、保退、保換一次后仍然出現質量問題,則甲方有權解除合同,同時由乙方向甲方支付總貨款的 10% (比例)的違約金。
2、乙方應在合同約定的交貨時間及地點交貨,如果乙方逾期交貨,則每逾期一日,乙方應按總貨款的 5‰ (比例)計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
3、乙方未按本合同規定的產品數量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應照數補交。甲方如不需要,可以退貨。由于退貨所造成的損失,由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的_10%的違約金。
第六條 免責條款
甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由。在取得有關機構證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免予承擔違約責任。
第七條 合同爭議解決方式
本合同在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,也可由合同簽訂地工商行政管理部門調解。協商或調解不成的,可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
第八條 合同生效
本合同一式 份,甲乙雙方各持 份,自雙方簽字蓋章之日起生效 。本合同在執行期間,如有未盡事宜,可由甲乙雙方協商,簽訂補充協議,具有同等效力。
甲方: 乙方:
地址:地址:
電話: 電話:
授權代表簽字: 授權代表簽字: (單位蓋章) (單位蓋章)
年 月 日 年 月 日
裝飾合同模板 篇6
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
2.居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛
1、______室,計______平方米;
2、______廳,計______平方米;
3、______廚房,計______平方米;
4、______衛生間,計______平方米;
5、______陽臺,計______平方米;
6、________過道,計______平方米;
7、其他(注明部位)____________,計________平方米。
總計:施工面積____________平方米。
3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;
2、人工費__________元;
3、設計費__________元;
4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;
6、管理費__________元;
7、稅金(3.41%)___________元;
8、其他費用(注明內容)______________元。
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標準,雙方同意參照上海市地方標準db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4. 質量檢查監督部門:上海市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
5. 凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
6.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3. 甲方負責采購供應的材料、設備,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1. 合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)
付款百分比
按付款方式表進行:
付款要求
付款時間 付款百分比 金 額
進程內容
對設計、預算 1000元簽訂合同
簽訂意向之日
認可 付款時扣除
簽訂合同 簽訂合同之日 元
材料款100%
元
施工工費50%
合計
工期進度過半
施工過程中 施工工費40%
年 月 日
竣工驗收 10%
當 天 元
增加工程項目 簽訂項目變更 100%
表應在補辦手
續時結算
甲方付清工程價款,詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程工程結算表》,乙方開具統一發票,向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3. 在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1.工程質量驗收,詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條:其他事項
1. 甲方
1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
2、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方
1. 應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
2.指派(姓名)__________為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
3.負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
4. 嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5. 在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向上海市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴,請求解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向--仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式 份,甲乙雙方及見證部門各執壹份。
甲方(業主): (簽章) 乙方: (簽章)
住所地址: 企業地址:
郵政編碼: 郵政編碼:
工作單位: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
簽約地址: 簽約日期:
裝飾合同模板 篇7
發包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》和《福建省建筑裝修管理暫行辦法》等相關法律法規,甲、乙雙方本著自愿、平等、公平、誠信的原則,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條工程概況和造價、工期
一、工程概況:
1、甲方裝飾裝修的住房需具產權合法擁有者或產權合法擁有者的書面委托。
乙方需經工商行政管理部門核準登記的企業,并具有經建設行政主管部門審批的資質證書或裝飾裝修協會核發的資質資格證書。企業資質。
2、裝飾裝修施工地址:區(縣)路巷(社區)號樓室。
3、住房結構:房型房廳廚衛陽臺,套內施工面積平方米。
4、裝飾裝修施工內容:見附表一《裝飾裝修工程項目表》。
5、承包方式: (包工包料、包工不包料、包工及部分包料)。
二、工程造價和工期
工程造價必須依據國家建設主管部門頒布的家裝工程造價標準制定
1、合同總價款:
¥ 元,(大寫): 元。
其中:
材料費:元,人工費:元,
拆除費:元,清潔、搬運、運輸費:元,
管理費:按總造價%元,稅金%元
合同簽訂生效后,如工程項目、工程量增減、工程款變更等,雙方簽訂補充協議,工程款按實增減。
2、工期:
自年月日開工,至年月日竣工,工期天。
第二條材料供應
1、甲方提供的材料、設備:
甲方負責采購供應的材料、設備,應是符合設計要求的合格產品。甲方提供的材料、設備按時送達現場后,甲、乙雙方應辦理驗收交接手續,由乙方負責保管。
2、甲方采購供應的家裝材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作它用。
3、乙方提供的家裝材料、設備:見附表二《工程主材料報價單》。乙方供應的材料、設備,應提前天通知甲方驗收。未經甲方驗收及不符合工程主材料報價要求的,應禁止使用。甲方不按時驗收,應視作驗收,但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的責任。
4、施工中如乙方發現甲方提供的家裝材料、設備有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出。甲方知情仍表示同意使用的,由此造成工程質量問題,責任由甲方承擔。
5、甲方或者乙方提供的家裝材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》的環保合格標準家裝材料。
第三條工程質量及驗收
1、本工程執行國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》(GB50327-20xx)和住宅室內裝飾裝修工程相關法律規定。
2、本工程由 方設計,提供施工圖紙一式 份。圖紙設計費元由方承擔。
3、在施工過程中,甲方提出變更修改設計、增減工程項目或者變更家裝材料設備,須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》(見附表三《工程項目變更單》)后,方能進行施工,因此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。
4、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和水電、泥水、木作、油漆各道工序的驗收手續。
工程竣工后,乙方應及時通知甲方在七日內組織驗收。驗收按(GB50327-20xx)進行,驗收通過并經甲乙雙方及監理人員簽字生效后,辦理驗收移交手續(見附表四《工程質量驗收單》),并由甲方按照約定付清扣除保修金外的全部工程價款。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,并與乙方協商另定驗收日期,甲方不得無理拖延。
甲方不能按預約日期參加驗收,由乙方在書面通知甲方后組織人員進行驗收,甲方應予承認。甲方對乙方組織的驗收有異議的,可按雙方共同指定的單位復檢,復檢合格的費用由甲方承擔,不合格的由乙方承擔,乙方返工致工期延長,按逾期交付處理。
5、工程竣工驗收合格,甲方付清工程尾款后,乙方向甲方提供《工程保修單》(見附表六《工程保修單》)。保修期約定為二年。有防水要求的廚房、衛生間外墻防滲為五年。乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。
6、工程竣工驗收合格后乙方必須提供室內空氣質量檢測合格表。
7、甲方對工程項目實施監理的,甲方應與監理單位另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及工程師職責等告知乙方。
第四條安全生產和防火
1、甲方提供的施工場地應符合防火、安全要求,與施工有關的電氣線路、燃氣管道、給排水和其它管道應暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責修復或賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復或賠償。
2、甲、乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定,施工中不得擅自改變房屋承重結構和拆、改公共用管線和設施。
第五條工程付款及結算
1、工程付款原則上采取合同正式簽定工程動工前、工程施工中和工程竣工驗收合格分段付款方式,付款包括:材料款、工人工資及管理費用等。付款比例由甲、乙雙方商定。
工程款付款時間表
2、工程結算必須按實際施工量及結算標準結算,甲方付款乙方應開具收據,甲方應予以保存,避免結算糾紛。《工程結算單》見附表五。
第六條雙方職責
1、甲方職責:
(1)在工程裝飾裝修施工前,應向漳州市室內裝飾裝修管理監督站辦理申報手續。
(2)甲方應在開工前三日全部或者部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(3)做好施工中因臨時占用公用部位操作影響鄰里關系等協調工作。
(4)工程開工前,甲方應將房屋分戶鑰匙交乙方保管。工程交付時,甲方提供新鎖,由乙方當場負責安裝后交付使用。
(5)施工所在地物業管理公司如有收取押金的項目,甲方應予以支付。如在整個施工過程中,由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物業沒收,乙方應按實對被沒收部分進行全額賠償。
(6)甲方應告知施工所在地物業管理公司有關物業管理的規定,以便乙方遵守執行。
(7)甲方應協助乙方辦理有關乙方工程施工人員、車輛進出小區手續,保障乙方順利施工。
2、乙方職責:
(1)乙方應在施工前三天與當地物業管理公司或房管機構協商,簽訂有關協議,辦理有關手續。
(2)在開工前檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、墻面,發現問題應及時通知甲方,由甲方負責解決和協調。
(3)早上7時前及晚上7時后不得進行有噪聲的施工作業。
(4)組織有甲方參加的施工圖紙或施工說明的現場交底。
(5)乙方負責清運施工中產生的垃圾,并按照物業管理公司指定的地點堆放。
(6)指派項目經理 為乙方駐工地代表,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。如更換人員,乙方應及時通知甲方。
3、由于甲方原因造成在施工中大量增加施工項目、變更施工內容、裝飾材料及設備的,甲方應及時和乙方協商并相應順延工期。
第七條違約責任
1、乙方擅自拆改房屋承重結構或共用設備管線,造成安全、質量事故,由乙方承擔責任,賠償損失;
2、乙方在工程施工中違反安全、防火法規造成責任事故,應承擔全部經濟損失;
3、因乙方原因致使工程質量、安全問題,由乙方負責返工并賠償損失;
4、乙方負責提供的家裝材料和設備,若屬偽劣假冒產品,乙方應承擔按合同約定購置合格產品更換,并承擔因此造成的全部返工費用;
5、乙方在施工前,未向所在物業管理公司申報手續,必須承擔包括罰款在內的全部責任并補辦手續;
6、甲方按合同約定負責采購供應的家裝材料和設備,交付乙方驗收后,由于乙方保管不善,擅挪它用,乙方必須負責賠償甲方因此造成的全部經濟損失;
7、因乙方原因造成工程延期交付使用的,每超過一天應支付違約金元。
8、甲方未向漳州市室內裝飾裝修管理監站辦理工程申報手續,必須承擔包括罰款在內的全部責任并補辦申報手續;
9、甲方違反合同私自與施工或管理人員更改或增補工程項目,所引起一切后果,由甲方負責,并賠償因此給乙方造成的經濟損失;
10、甲方未經辦理相關手續,強行要求乙方拆該原有房屋承重結構及共用設備管線,造成安全、質量事故,甲方應承擔包括罰款在內的全部經濟損失,直至民事責任;
11、甲方提供的家裝材料和設備質量不合格造成工程質量不合格,其返工費用由甲方承擔,工期順延;
12、由于甲方原因造成延期開工或中途停工,乙方可以順延工程竣工日期,并有權要求甲方支付每天元的停工損失;
13、甲方如未按約定對隱蔽工程進行驗收,乙方可以順延工程竣工和交付日期,并有權要求甲方支付每天元的停工損失;
14、甲方未按合同約定時間付款的,乙方可以順延工程竣工和交付日期,并有權要求甲方支付每天元的損失;
15、工程竣工如因甲方原因造成未辦理驗收、結算手續,甲方提前自行入住的,視為工程完工并驗收合格,給乙方造成損失的,應承擔賠償責任。
第八條糾紛處理方式
1、本合同在履行中或者在保修期內發生爭議,由甲乙雙方協商解決;也可以向漳州市裝飾裝修協會或工程所在地的物業管理公司申請調解。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解不成時,可以選擇下列方式解決:
(1)依法申請仲裁。
(2)依法向人民法院起訴。
第九條合同的變更和解除
1、合同生效后,任何一方需變更合同內容,應經協商一致簽訂補充協議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款%支付違約金,辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,并由責任方按合同總價款%賠償守約方,解除本合同。
3、出現下列情形之一的,甲方有權解除合同:
①因乙方原因造成工期延長天以上;
②因乙方原因,造成工程質量問題嚴重,乙方返工無法達到合同目的;
③乙方提供的材料質量不合格或不符合合同約定,乙方又不予更換的;
④乙方施工期間違反物業管理等規定,經勸阻不予改正的;
⑤乙方施工期間出現嚴重安全事故的。
4、出現下列情形之一的,乙方有權解除合同:
①甲方未按規定辦理有關施工手續的;
②因甲方原因造成乙方未能施工的;
③因甲方原因造成工期延長超過天的;
④甲方未能依約支付乙方工程款,時間超過天的;
⑤因甲方原因造成嚴重安全事故的;
5、合同解除時,有過錯的一方應賠償無過錯方的損失。
第十條其它約定
第十一條附則
1、本合同由甲乙雙方蓋章、簽字后生效。
2、本合同簽訂后,工程不得轉包。
3、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執壹份,物業管理公司壹份,鑒證單位備案壹份。合同附表、附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
甲方(簽章):
電話:
乙方(簽章):
電話:
鑒證單位:
電話:
簽訂地點:
簽訂日期:年月日
裝飾合同模板 篇8
發包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律法規的規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況和造價
1.甲方裝飾裝修(以下簡稱裝飾)的住房系合法擁有。甲方承諾有權對該住房進行裝飾,由此而產生的一切后果由甲方承擔責任。
乙方為經工商行政管理部門核準登記的企業,企業資質情況 。
2.裝飾施工地址 區(縣) 路 弄(村) 號 樓 室。
3.住房結構 房型 房 廳 廚 衛 陽臺,套內施工面積 平方米。
4.裝飾施工內容:見附件一《裝飾施工內容表》。
5.承包方式 (包工包料、清包、部分承包)。
6.總價款¥ 元,人民幣(大寫) 元。
其中:材料費 元,人工費 元,
拆除費 元,清潔、搬運、運輸費 元,
其他費用 元,管理費 元,
稅金(3.41%) 元。
管理費為上述費用的總和(稅金除外)的 %。
總價款是甲、乙雙方對設計方案、工程報價確認后的金額,在一般情況下,竣工結算的上下增減幅度在沒有項目變更的情況下不超過預算價的5%。
合同簽訂生效后,如變更施工內容、材料,這部份的工程款應當按實計算。
7.工期:
自 年 月 日開工,至 年 月 日竣工,工期 天。
第二條 材料供應
1.甲方提供的材料、設備:見附件二《甲方提供材料、設備表》。
甲方負責采購供應的材料、設備,應是符合設計要求的合格產品。甲方提供的材料、設備按時送達現場后,甲、乙雙方應辦理驗收交接手續,由乙方負責保管,保管費由雙方約定。由于保管不當造成損失的,由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料、設備:見附件三《工程主材料報價單》。
乙方提供的材料、設備,應提前 天通知甲方驗收。未經甲方驗收及不符合工程主材料報價單要求的,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。甲方不按時驗收,應視作驗收,但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的責任。
4.施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出。甲方仍表示使用的,由此造成工程質量問題,責任由甲方承擔。
5.甲方或者乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》。
第三條 工程質量及驗收
1.本工程執行國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》和本市現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》。
2.本工程由 方設計,提供施工圖紙一式 份。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.在施工過程中,甲方提出變更修改設計、增減工程項目或者變更材料設備,須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》(見附件四《工程項目變更單》)后,方能進行施工,因此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與施工人員或其他管理人員商定更改施工內容、增加施工項目所引起的一切后果,由甲方自負;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
6.甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗通過,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延;復驗不通過,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
7.工程竣工后,乙方應通知甲方在七日內組織驗收。驗收通過的,辦理驗收移交手續(見附件五《工程質量驗收單》),并由甲方按照約定付清全部價款。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如竣工驗收通過,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。裝飾工程未經驗收或驗收不通過的,甲方有權拒收,乙方承擔返工及延期交付的責任。
8.工程竣工驗收通過,甲方付清工程尾款后,乙方向甲方提供《工程保修單》(見附件七《工程保修單》)。保修期按示范文本《使用說明》第十條的內容協商約定為 年,乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收通過簽字或蓋章之日算起。
9.室內空氣質量檢測費用的支付由甲乙雙方在本合同第十條中約定。
第四條 安全生產和防火
1.甲方提供的施工圖紙或施工說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要保證電氣線路、燃氣管道、給排水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水。
裝飾合同模板 篇9
發包人(甲方): (全稱)
承包人(乙方): (全稱)
鑒于甲方要求對原有設計方案進行修改,工程量相應有變化。甲乙雙方本著互利互惠的原則,經友好協商,依據實際情況,在原合同( )的基礎上追加合同條款部分內容,特訂立以下補充協議。
一、合同內容補充部分:
1,工程中出現的工程量增加,以及應甲方要求出現的項目增加統稱為項目增項表,增項表與原合同具有同等法律效力和質保時間。
2,除本合同中明確所作修改的條款之外,原合同的其余部分應完全繼續有效。本合同與原合同有相互沖突時,以本合同為準。
3,增項表確認后,增項款待工程完工驗收后三個工作日內一次性付款。 二、本合同一式貳份,甲乙各執壹份,具有同等法律效力,自雙方蓋章之日起生效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表人: 代表人:
聯系電話: 聯系電話:
簽訂時間: 簽訂時間:
-------------------華麗麗的分割線------------------
甲乙雙方就____年____月____日簽訂的家庭居室裝飾裝修施工合同未盡事宜,經過友好協商,訂立本補充協議。
1、 本工地在施工期間,施工人員的人身安全由乙方負責。
2、 乙方應負責施工現場的安全管理,防火、防盜,嚴格管理進入施工現場的人員。施工現場內禁止一切火種,嚴禁在施工現場內生火、吸煙。做飯必須在指定區域內進行。
3、 乙方施工人員不得使用已經安裝完畢的潔具、炊具以及其他設施、設備。
4、 乙方如違反2、3的規定,造成甲方設施、設備、居室等部位損壞以及其他任何損失的,均由乙方負責賠償,并承擔全部責任。
5、 本工程施工期間和保修期間內如因施工質量問題導致相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生,引起財產損失的,由乙方負責修復及賠償。
6、 本工程保修期為兩年,自竣工驗收合格之日起計算。在保修期內,損壞后經過修理部分,保修期順延,但最多不超過____年,保修期內費用由乙方全部承擔。
7、 乙方應在接到甲方報修電話的____小時內做出響應,在____小時內到達現常如果由于乙方施工質量問題而導致報修,在甲方報修以后____小時內仍未能解決問題,甲方可以先行修繕,并就因修繕支出的費用,自支付該費用之日起至乙方實際履行質量保證責任止的期間,按照中國人民銀行同期貸款利率,要求乙方予以賠償。
8、 為了保證工程的正常進行,乙方必須至少提前____天書面向甲方提出下一工序需要的甲方提供材料清單,并注明該所需材料的數量。實際施工中,該材料數量的損耗不得超過____%.
9、 合同簽訂時未確定具體施工方案、工程量、圖紙的項目應在該項目施工前____天由乙方確定和提交,經甲方簽字確認后開工,乙方自行增加的項目和未經甲方確認超過工程量____%的部分,發生的費用和返工費用由乙方承擔。
10、 本合同甲方供貨清單中以外的材料和工器具均由乙方提供,相關費用已包含在合同總價內。
11、 甲方提供材料運到樓下交貨,由乙方負責搬運至樓上施工,搬運等相關費用已包含在合同總價內。
12、 增加、減少的工程項目,在施工驗收完成后一次結清。
13、 雙方爭議協商解決不成時,任何一方均可根據中國法律的有關規定,向有管轄權的人民法院提起訴訟。
14、 本協議自甲乙雙方或其授權代表簽字蓋章之日起生效。
15、 本協議一式兩份,甲、乙各持一份,具有同等效力。
本補充協議于____年____月____日訂立。
甲 方: 乙 方:
法人代表或授權代表:
裝飾合同模板 篇10
甲方(發包方):_________
單位名稱:_________電話:_________
住址:_________通訊地址:_________
乙方(承包方):_________
法定住址:_________法定代表人:_________職務:_________
聯系人:_________身份證號碼:_________電話:_________
通訊地址:_________郵政編碼:_________
第一條工程概況
1.1工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據市場競爭、優質優價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.5工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為_________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份。(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
3施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條甲方權利義務
1開工前提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
2參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
3工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物業管理所需的相關材料;
4房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放,并按有關規定清運;
5因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第四條乙方權利義務
1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》,保證工程質量,按期完成工程;
2安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人,應當采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員和相鄰居民的安全;
3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
4家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;
5乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執行工程施工的代表人,關于工程的相關事宜均應與甲方聯系,以確保工程
6乙方自行采購或者向甲方
裝飾合同模板 篇11
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:住房裝修
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:
2、居室規格:計*平方米。
3、施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4、委托方式:包工包料
5、工程開工日期:
6、工程竣工日期:
工程總天數:
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫):__________________。
第三條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準,雙方同意參照db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經簽訂,甲方即應付%工程材料款和施工工費的_____%;當工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的____%。剩余____%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條:本合同未盡事宜雙方協商解決。
第七條:本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份。
第八條:本合同自簽訂之日起生效。
甲方:___________乙方:___________
法人代表:____________
簽約日期:_____年_____月____日
委托方(甲方): 承接方(乙方):
一、工程地點:____________________
二、形式結構:_________室_________廳_________衛,為平層
三、工程項目:(附施工說明、施工圖及工程報價單)。。
四、承包方式:乙方包工、包輔助施工材料,甲方提供主材(見甲方提供材料明細表)。
五、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可,以《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(gb50210-20xx)為質量評定的最低標準;以《建筑裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》和《民用建筑工程室內環境污染控制規范》為室內環境達標標準。
六、合同付款:(大寫)_________元。竣工后據實復核結算□;合同款包干□。
七、付款方式:合同協議后,甲方預付35%工程款_________元;水電等隱蔽工程驗收后支付40%工程款_________元;泥工,木工中間工程驗收后支付20%工程款_________元,工程竣工驗收合格后5日內支付5%的尾款_________元。
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方: 乙方:
聯系電話: 聯系電話:
年 月 日
裝飾合同模板 篇12
江蘇省xx市人民法院
民事判決書
(20xx)儀民初字第號
原告:段
委托代理人:,律師事務所律師。
被告:裝飾工程有限公司。
法定代表人:王,總經理。
被告:王
被告李
被告李某女
原告段與被告裝飾工程有限公司、李、李某女、王裝飾裝修合同糾紛一案,本院于20xx年6月5日立案受理后,依法組成合議庭公開開庭進行了審理。原告段及其委托代理人、被告xx公司、王共同委托代理人、李委托代理人到庭參加訴訟,被告李某女經本庭合法傳喚,未到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
原告段訴稱,自20xx年起被告x公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區承接多起房屋裝修工程,并將之轉包給原告施工,但工程款一直拖欠,截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。被告李、李某女、王三人為公司股東,20xx年至20xx年期間,三人采用營業收不入帳的方法,將公司約463萬余元的收入據為股東個人所有或轉入李任法定代表人的江蘇裝飾工程有限公司賬戶,導致x公司成為空殼公司;被告王、李某女在公司被吊銷后怠于履行清算義務。三人的行為侵害了債權人利益,故訴請法院判令被告x公司給付工程款58 466.92元,被告李、李某女、王承擔連帶責任。
提供主要證據:
1、原告與x公司工程結算表,x公司揚州分公司結算憑證,證明被告x公司欠原告工程款的事實;
2、x公司工商登記查詢表一份;
3、現金會計證言,主要內容為20xx年4月至20xx年4月間,x公司正常經營,但營業收不入公司賬戶,客戶交現金就由李某女拿走,刷卡就入x公司賬戶,公司帳冊在李某女處,現在下落不明;
4、揚州分公司建行帳戶和農行賬戶對賬單,顯示x公司分公司在20xx年3月至20xx年1月基本無營業收入;
5、代理人調查筆錄,主要內容為帳冊在李某女處。
證據4-5證明被告x公司被吊銷營業執照,但被告王、李某女怠于履行清算義務的事實及被告李、李某女、王采用營業收不入帳的方法,將公司收入個人所有或轉入關聯公司從而侵害原告債權的事實。
被告x公司辯稱,原告證據不能證明我公司欠他的裝修款,原告的訴訟請求應予以駁回。未提供證據。
被告王辯稱,原告稱我將x公司財產混同個人財產不屬實,公司債務與我無關,我不應承擔連帶責任。未提供證據。
被告李辯稱,原告所稱我將x公司財產混同個人財產不屬實,公司債務應由公司在其財產范圍內償還,與我個人無關;且原告對我的訴訟請求與對訴訟請求是兩個不同案由,應分案處理。未提供證據。
被告李某女書面辯稱,是李利用公司法定代表人身份挪用公司資金,拒絕歸還,我僅是業務總監,原告所稱我將x公司財產混同個人財產不屬實,為維持公司經營,我還從自家借了幾十萬給公司,原告對我的訴訟請求沒有事實依據,應予以駁回。未提供證據。
經審理查明,自20xx年起,被告x公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區承接多起房屋裝修工程,并將之轉包給原告施工,但工程款一直拖欠,截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。x公司成立于20xx年12月5日,公司注冊資本為人民幣10萬元,原股東/發起人為李某女、李,認繳出資額分別為4萬元、6萬元,實際出資4萬元、6萬元。20xx年5月25日,公司股東變更為李某女、王,認繳出資4萬元、6萬元,實際出資4萬元、6萬元,法定代表人也變更為王。20xx年6月21日,被告王曾以x公司和李某女為被告向本院起訴,要求解散x公司,本院立案受理后,王申請保全公司帳冊,但本院在其提供的地點未能找到,20xx年9月19日本院以證據不足為由判決駁回王訴訟請求。20xx年12月5日至20xx年3月31日被吊銷營業執照之前,x公司正常營業,但自20xx年3月31日至今一直未進行清算。
上述事實,有原告與x公司工程結算表、x公司工商登記查詢表、現金會計證言、揚州分公司建行賬戶和農行賬戶對賬單、代理人張木洋調查筆錄以及原、被告雙方當庭一致陳述等證據予以證實。
本院認為,對被告李所持原告對訴訟請求與對被告李、王、李某女的訴訟請求為兩個不同的案由,應分案處理的主張,本院認為被告李主張沒有法律依據,同時從減少原告訟累、節約司法資源的角度考慮,對該主張不予以支持。對原告的訴訟請求,本院認為,首先,債務應當清償,原告提供的工程結算表及本院對x公司現金會計調查等證據足以證明被告x公司欠原告段工程款58 446.92元的事實,被告x公司負有清償義務,原告要求被告x公司給付工程款的訴訟請求符合法律規定,應該予以支持。其次,被告王、李某女作為股東,應在公司被吊銷營業執照后及時進行清算,但二人怠于履行清算義務,致使原告債權無法實現,違反了公司法及其司法解釋的相關規定,故應對該筆債務承擔連帶責任。第三,原告提供的現金會計證言、揚州分公司建行賬戶和農行賬戶對帳單、原告本人和丁等人的結算單等證據已能證明有營業收,但公司帳冊掌握在被告李、李某女手中,現因二被告的原因,公司帳冊下落不明,應推定原告主張的被告李、李某女將經營收入混同于個人財產或關聯公司財產的,濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避公司債務的事實成立,被告李、李某女的行為已嚴重損害了原告的利益,因此二人應對該筆債務承擔連帶責任。對原告所持被告王將公司財產混同于個人財產,要求其承擔連帶責任的訴訟請求,因原告的債權產生于王接受李股份成為股東之前,與其不能實現債權之間無因果關系,故不予支持。綜上,依照《中華人民共和國民法通則》第八十四條、《中華人民共和國公司法》第二十條、第一百八十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條、《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第七十五條的規定,判決如下:
被告裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內給付原告段工程款58 446.92元,被告李、李某女、王承擔連帶給付責任。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費1261元,公告費300元、保全費620元,合計2181元由被告裝飾工程有限公司負擔;此款原告已墊付,則被告裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內償付給原告,被告李、李某女、王對此承擔連帶給付責任。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數提出副本,同時預交上訴費1261元,上訴于江蘇省揚州市中級人民法院。
審 判 長
代理審判員
人民陪審員
二零XX年四月十二日
書 記 員
裝飾合同模板 篇13
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:___________________________________
2.居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛,總計施工面積____________平方米。
3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委托方式:____________________________________________
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元;
2、人工費__________元;
3、設計費__________元;
4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;
6、管理費__________元;
7、其他費用(注明內容)______________元。
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1.合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進
行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條:其他事項
1.甲方責任
1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方責任
1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
3)負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,甲乙雙方各執份。
甲方(業主):(簽章)
法人代表:
郵政編碼:
委托代理人:
電話:
簽約日期:
乙方:(簽章)
企業地址:
郵政編碼:
工作單位:
委托代理人:
電話:
簽約地址:
裝飾合同模板 篇14
合同編號:_________
發包方(以下簡稱甲方):_________
委托代理人:_________
單位:_________
住所地址:_________
聯系電話:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
法定代表人:_________
注冊地址:_________
聯系電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;
1.6 工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第三條 材料供應
3.1 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條 工程質量
4.1 本工程執行_________(填建筑裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
4.2 本工程由_________方設計施工方案。
4.3 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.4 由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.5 在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。合同編號:_________
發包方(以下簡稱甲方):_________
委托代理人:_________
單位:_________
住所地址:_________
聯系電話:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
法定代表人:_________
注冊地址:_________
聯系電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;
1.6 工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的',甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第三條 材料供應
3.1 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條 工程質量
4.1 本工程執行_________(填建筑裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
4.2 本工程由_________方設計施工方案。
4.3 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.4 由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.5 在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。4.6 施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第五條 工程驗收
5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________。
乙方應提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);
5.2 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(見附表九:工程結算單);
5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
第六條 工程款支付方式
6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂后,開工前_________至_________日,甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內,甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(3)竣工驗收后_________日內,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6.3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發票。
6.4 竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格后_________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第七條 有關安全生產和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
第八條 工程監理
8.1 本工程甲方委托監理,應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。
8.2 本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中,發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應作出公正的處理。
8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協議條款的約定處理。總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方,后任繼續履行賦予前任的權利和義務。
第九條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
9.1 甲方在開工日期_________天之前按協議條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為復制,復制費用由乙方承擔。9.2 甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。
第十條 乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使合同約定的權利,履行合同約定的義務:
10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時間后生效。
10.2 乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下,可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發生的追加合同價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
10.3 乙方代表易人,乙方應于易人前_________天通知甲方,后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。
第十一條 甲方工作
11.1 甲方應在開工前_________天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
11.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
11.3 如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔有關費用。
11.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
11.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
11.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第十二條 乙方工作
12.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
12.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
12.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
12.4 保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。
12.6 指派_________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
12.7 乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
第十三條 工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第十四條 工期延誤
14.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更;(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
14.2 因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
14.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
14.4 因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十五條 違約責任
15.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失;
15.2 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
15.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失;
15.4 由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
15.5 由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;
15.6 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
15.7 甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
15.8 乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
第十六條 合同的變更和解除
17.1 合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款_________%支付違約金,并辦理終止合同手續。
17.2 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
第十七條 垃圾清運
因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內)。
第十八條 聲明及保證
甲方:
18.1 甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
18.2 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
18.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4 甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
18.1 乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
18.2 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
18.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。18.4 乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十九條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第二十條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第二十一條 通知
21.1 根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
21.2 各方通訊地址如下:_________。
21.3 一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第二十二條 爭議的處理
22.1 本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
22.2 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條 解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第二十四條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
委托代理人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
裝飾合同模板 篇15
編號:發包人:承包人:
住所:_______________營業地址:_____________
委托代理人:_________營業執照號:___________
電話:_______________法定代表人:___________電話:_________
委托代理人:___________電話:_________
本工程設計人:_________電話:_________
施工隊負責人:_________電話:_________
依照>及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:第一條工程概況
1.1工程地點:___________________________________________
1.2工程內容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表).
(2)承包人包工、部分包料,發包人提供部分材料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表).
(3)承包人包工、發包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限_____天,開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):______________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙).
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第三條發包人義務
3.1開工前______天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則.
3.2提供施工期間的水源、電源.
3.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系.
3.4不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續.
3.5施工期間發包人仍需部分使用該居室,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作.
3.6參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第四條承包人義務
4.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程.
4.2嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境.
4.3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通.
4.4保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
第六條材料的提供
6.1由發包人提供的材料、設備(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續.
6.2由承包人提供的材料、設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
第七條工期延誤
7.1對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延.
(1)工程量變化和設計變更.
(2)不可抗力.
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
7.2因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延.因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。歡迎您訪問
7.3發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
7.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延.因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第八條工程款支付方式
8.1雙方約定按以下第種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:支付方式支付時間支付金額
第一次
第二次
第三次開工前三日
工程進度過半
雙方驗收合格支付元
支付元
支付元工程進度過半指:________________________________________
___________________________________________________________
(2)其他支付方式:________________________________________
___________________________________________________________
8.2工程驗收合格后,承包人應向發包人提出工程結算,并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)并簽字,發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。
8.3工程款全部結清后,承包人應向發包人開具正式統一發票。
8.4本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起月(詳見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
第九條違約責任
9.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
9.2未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
9.3因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.4發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____________元。
9.5由于承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
9.6由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____________元。
第十條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決.也可由有關部門調解.協商或調解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁.
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十一條附則
11.1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
11.2本合同簽訂后工程不得轉包。
11.3本合同一式_______份,雙方各執________份,_________部門___________份。
11.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
合同附件:
附表1.1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(一)
附表1.2:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(二)
附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表
附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單
附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表
附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表
附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙
附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單
附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單
附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單
附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單
發包人:____________(簽字)承包人:_______________(簽章)法定代理人:_____________委托代理人:_____________
________年_____月_____日_________年_____月_____日
裝飾合同模板 篇16
發包方(甲方):_________
身份證號碼:_________
聯系(通信)地址:_________
電話:_________
手機:_________
承包方(乙方):_________
公司總部地址:_________
法定代表人:_________
電話:_________
法人營業執照號:_________
資質證書號:_________
分公司(分部)地址:_________
營業執照號:_________
電話:_________
負責人:_________
職務:_________
簽約人(或代理人)_________
電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》、建設部《住宅室內裝修管理辦法》及其他有關法律法規,結合家裝工程施工特點,雙方協商一致,簽定本合同。
一、工程概況
1、工程地址:_________。
2、建筑面積:_________㎡。
3、戶型:_________室_________廳_________衛,為平層□,或錯層□,或復式□,或別墅□。(□為確定的內容,以√或×表示,下同。)
4、承包方式:雙方商定采用下列第_________種方式承包:①乙方包工、包輔助施工材料、包全部□或部分□主材(以"甲方委托乙方代購主材清單"為準)。②乙方包工、包輔助施工材料,甲方提供主材(見甲方提供材料明細表)。③其他方式_________。
5、施工內容:(附施工說明、施工圖及工程報價單)。
6、施工日期:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
7、合同付款:(大寫)_________元。竣工后據實復核結算□;合同款包干□。
8、支付方式:合同簽定后,甲方預付30%工程款_________元;水電等隱蔽工程驗收后支付40%工程款_________元;家私、天花、廚衛等中間工程驗收后支付25%工程款_________元和追加工程款_________元。工程竣工驗收合格后5日內支付5%的尾款_________元。
9、甲方向乙方支付定金和工程款時,應認真核對乙方收款印鑒,取得乙方蓋有"財務專用章"的收據或發票,除此以外的憑證,乙方不認可。
二、施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
1、甲方自行設計提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。
2、甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。設計費(大寫)_________元。(此費用由甲方支付□;此費用予以減免□)。
三、甲方工作
1、若由甲方自行設計的,開工前向乙方提
供確認的施工圖紙和施工說明,并進行現場交底。
2、審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說明及提出交的工程報價單,并分別鑒字認可。
3、開工前尾乙方入場施工創造條件,包括搬清家內家具、陳設,和歸堆、遮蓋,以不影響施工尾原則。
4、提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續及支付相關費用。
5、負責協調施工隊與鄰里之間的關系。
6、及時提供符合設計要求、正規廠家合格的自備材料和設備。
7、組織好工程質量、施工進度的監督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質量驗收。
四、乙方工作
1、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全法和環境保護規定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說明進行施工,按期保質完成裝修工程。
2、若由乙方設計,開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明,并進行現場交底。
3、施工中不得拆改承重結構、暖通及燃氣設施,如確需拆改須由甲方到有關部門辦理相應審批手續。
4、確保裝修質量,尤其是水、電等隱蔽工程的質量,嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內如發生施工造成的質量問題,負責返工返修,費用自負。
5、遵守有關部門對施工現場管理的規定,做好現場安全保衛工作,處理好施工擾民問題及與四鄰的關系。
6、保護好原居室內的家具和陳設,保證施工現場的整潔,工程完工后負責并負責將垃圾運到指定地點。
7、組織好工程質量的自檢和甲、乙雙方(第三方監理也參加)共同進行隱蔽工程、中間工程和竣工驗收。
五、工程監理
本工程實行工程監理,甲乙雙方共同委托_________監理公司對本工程進行監理,甲方付監理費_________%,乙方支付_________%□;甲方單獨與監理公司訂立家裝工程監理合同,由甲方支付監理費□。
六、工期
1、乙方應按合同期限完成整個工程,不得無故拖延工期,除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工4小時以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方支付甲方工程總造價千分之一的違約金。
2、由于甲方原因導致中途停工,工期順延。
裝飾合同模板 篇17
發包方:
承包方:
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況
1、承包方為經工商行政管理機關核準登記并有關機關審定具有裝飾資質證書的企業法人。
2、裝飾施工地點
3、住房結構:_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____其中:
材 料 費:______,人工費:______
管 理 費:______,設計費:______
垃圾清運費:______,稅金(3.41%):____
其 他 費 用:______
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
7、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
二、材料供應
1、發包方提供的材料:詳見附件二《發包方提供材料、設備表》。本工程發包方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,承包方應辦理驗收手續。如發包方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,承包方應及時向發包方書面提出,發包方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由發包方承擔。發包方供應的材料抵現場后,經承包方驗收,由承包方負責保管,承包方可收取發包方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由承包方負責賠償。
2、承包方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3、承包方對發包方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的裝飾,非經發包方同意,不得挪作他用。如承包方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給發包方。
4、承包方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由承包方負責。如承包方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給發包方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由發包方承擔,工期順延。
4、由于承包方原因造成質量事故,其返工費用由承包方承擔,工期不變。
5、在施工過程中,發包方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與承包方聯系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期雙方商定。凡發包方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,發包方自負,給承包方造成損失的,發包方應予賠償。
6、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,發包方不能按預約規定日期參加驗收,由承包方組織人員進行驗收,發包方應予承認。事后,若發包方要求復驗,承包方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由發包方承擔,工期也予順延。
7、工程竣工:承包方應提前三天通知發包方驗收,發包方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如發包方在規定時間內不能組織驗收須及時通知承包方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,發包方應承認原竣工日期,并承擔承包方的看管費用和其他相關費用。
四、安全生產:
發包方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。承包方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬發包方責任的,發包方負責和賠償;屬于承包方責任的,承包方負責修復和賠償。
五、工程價款
1、工程款付款方式列下表:
2、工程結算:詳見《工程結算單》。
3、工程保修期壹年。雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。
六、其它事項
1、發包方工作:(1)發包方應在開工前一天,向承包方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,并向承包方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向承包方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
裝飾合同模板 篇18
(乙種本)
發包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條工程概況
1.1工程名稱
1.2工程地點:
1.3承包范圍:
1.4承包方式:
1.5工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工。
1.6工程質量:
1.7合同價款(人民幣大寫):
第二條甲方工作
2.1開工前天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3委托監理公司進行工程監理,監理公司任命為總監理工程師,其職責在監理合同中應明確,并將合同副本交乙方份。
2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.6協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第三條乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第五條關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(jgj73——91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(gbj300——88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條關于工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用第種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加%包干風險系數計算。包干風險包括內容。
(3)可調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。
6.2本合同生效后,甲方分次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
撥款分次進行撥款%金額
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在天內,結清尾款。
第七條關于材料供應的約定
7.1本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產品
,并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。應禁止使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條有關安全生產和防火的約定
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條獎勵和違約責任
9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎勵。
9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優良標準時,除按本合同5.2款增加優質價款外,甲方支付乙方元,作為獎勵。
9.4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.5甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.8因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,本合同在執行中發生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。
第十一條其它約定
第十二條附則
12.1本工程需要進行保修或保險時,應另訂協議。
12.2本合同正式兩份,雙方各執一份。副本份,甲方執份,乙方執份。
12.3本合同履行完成后自動終止。
12.4附件
(1)施工圖紙或作法說明(2)工程項目一覽表(3)工程預算書(4)甲方提供貨物清單(5)會議紀要(6)設計變更(7)其他
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
代理人:代表人:
單位地址:單位地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
郵碼:郵碼:
開戶銀行:開戶銀行:
戶名:戶名:
帳號:帳號:
年月日年月日
附表一:
工程甲方供應材料設備一覽表 序號材料或設備名稱規格型號單位數量單價供應時間送達地點備注
裝飾合同模板 篇19
發包方(簡稱甲方):_________
承包方(簡稱乙方):_________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《上海市保護消費者合法權益條例》,中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況
1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。
2.裝飾施工地點:_________區(縣)_________路_________弄(村)_________號_________樓_________室。
3.住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
4.裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5.承包方式:_________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價款:¥_________元,大寫(人民幣):_________其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金(3.41%):_________,其他費用:_________。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
7.工期:自_________年_________月_________日開工,至_________年_________月_________日竣工,工期_________天。
二、關于材料供應的約定:
1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1.本工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.本工程由_________方設計施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
6.工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定:
1.工程款付款方式:
┌─────────────┬─────┬──────┬─────────┐
│ 付 款 時 間 │付款百分比│ 金額 │ 對預算設計認可 │
├─────────────┼─────┼──────┼─────────┤
│簽訂合同之日 │ │元 │ │
├─────────────┼─────┼──────┼─────────┤
│合同簽訂后開工前二至五天 │ │元 │ │
├─────────────┴─────┴──────┴─────────┤
│施工過程中 │
├─────────────┬─────┬──────┬─────────┤
│工期進度過半 │ │元 │ │
├─────────────┼─────┼──────┼─────────┤
│竣工驗收當天 │ │元 │ │
├─────────────┴─────┴──────┴─────────┤
│增加工程項目│
├─────────────┬─────┬──────┬─────────┤
│簽訂項目變更表│ │元 │ │
└─────────────┴─────┴──────┴─────────┘
2.工程結算:詳見附件六《工程結算單》。
3.工程保修期一年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4.雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。
六、其它事項
1.甲方工作:
(1)甲方應在開工前一天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔承擔有關費用。
2.乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。
(2)指派_________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
(3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任:
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3.甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1.因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本和施工企業開具的統一發票,可向上海市建筑裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投訴。
2.當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向_________市仲裁委員會申請仲裁_________人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)
九、合同的變更和解除:
1.合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款_________%支付違約金,并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
_________。
十一、本合同一式_________份,甲、乙雙方各執_________份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):_________乙方(蓋章):_________
住址:_________法定代表人(簽字):_________
電話:_________住址:_________
郵編:_________電話:_________
郵編:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
附件
一、《裝飾施工內容表》(略)
二、《甲方提供材料、設備表》》(略)
三、《主材料報價單》》(略)
四、《工程質量驗收單》》(略)
五、《工程項目變更單》》(略)
六、《工程結算單》》(略)
七、《工程保修單》》(略)
l
裝飾合同模板 篇20
一、本合同文本是依據《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監督條例》及有關法律法規規定制定的示范文本,供雙方當事人約定采用,簽訂合同前請仔細閱讀。
二、為維護雙方當事人的合法權益,雙方簽訂合同時應慎重,力求內容具體、全面、嚴密,正確選擇示范文本所提供的選擇項條款。家庭裝飾裝修企業應當格守誠實信用,負有對合同條款正確說明的義務。
三、本合同文本所稱家庭居室裝飾裝修是指居民為改善自己的居住環境,委托他人對居住的房屋,進行修繕處理的工程建設活動。本合同文本由使用說明、12項協議條款和7個附件組成,對雙方當事人均有約束力。文本共25頁,每頁右上角蓋有防偽的“遼寧省工商行政管理局合同示范文本監制”章。
四、簽訂合同前發包人(業主、甲方)要驗看承包人(裝飾裝修企業、乙方)的《企業法人營業執照》和企業資質證書。與分公司(分部)簽訂合同,除驗看其《營業執照》及企業資質證書外,合同應加蓋該分公司(分部)上級公司(具有法人資格單位)的合同專用章。
五、本合同第一條第5款包工包料是指將購買裝飾材料的工作委托乙方并由乙方施工裝修;包清工是指甲方自己購買裝飾材料,委托乙方施工裝修。第6款開、竣工日期必須明確,該條款關系到違約責任的認定。
六、本合同第五條第1款工程款付款方式原則上按工程進度分階段付款,甲乙雙方如另有協商約定,可在合同中寫明。
七、家庭居室裝飾裝修每個隱蔽工程(指隱蔽在裝飾表面內部的電器回路、上下水、煤氣、地熱等管線工程)結束都需進行驗收,并須在驗收單上簽字確認。竣工總驗收,甲乙雙方均需在驗收單上簽字后方能交付使用。如某項工程不能達標,乙方應予整改,直到達標為止。
八、工程竣工通過驗收交付塑時,乙方應同甲方簽署工程保修單,保修期從竣工驗收合格之日算起,保修期限不低于二年。包工包料的工程對整個工程實行保修,部分包工包料的工程對相關部分實行保修,包清工的工程僅對施工質量實行保修。
九、本合同第十條其他約定以及本合同以外的補充約定,不得含有不合理減輕或免除乙方應當承擔責任的內容;與本合同的其他條款不一致的,以本合同的其他條款為準。
十、本合同文本條款由遼寧省工商行政管理局負責解釋。
遼寧省家庭居室裝飾裝修合同合同編號:_____________
發包人(簡稱甲方):________________
承包人(簡稱乙方):________________
依據《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監督條例》以及其他有關法律法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。
裝飾合同模板 篇21
第一條工程概況
1.1工程地點:
1.2工程承包方式,雙方商定采取下列第種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料(見附表二:乙方提供裝飾材料明細表);
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料(見附表一:甲方提供裝飾材料明細表,見附表二:乙方提供裝飾材料明細表);
(3)乙方包工、甲方提供全部材料(見附表一:甲方提供裝飾材料明細表)。
1.3工程期限天
開工日期年月日
竣工日期年月日
1.4合同價款:本合同工程造價為(人民幣)元
金額大寫:。
(詳見附表三:工程報價表)
第二條工程設計
見重慶市住宅裝飾設計合同書(附后)
第三條甲方工作
3.1委派為甲方代表,負責合同履行及與乙方接洽,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽;
3.2開工前天,向乙方提供經物業管理部門確認的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進行現場交底,為乙方入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
3.3負責提供水源、電源為乙方使用;
3.4負責協調裝飾公司與鄰里之間的關系;協助乙方做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
3.5如確需原建筑物或設備管線,負責到有關部門辦理響應的審批手續,并承擔有關費用;
3.6施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防工作。
第四條乙方工作
4.1委派為甲方代表,負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量的按期完成施工任務,解決有乙方負責的各項事宜。
4.2嚴格執行施工規范、安全操作規程,防火、安全、環境保護規定。做好施工現場管
理,施工現場應配備干粉滅火器。
4.3保護好原居室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的`暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(居民)的關系。
4.4保證施工現場的清潔,做好施工現場保衛、垃圾處理工作。
4.5工程竣工未移交甲方之前負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第五條工程變更
工程項目及做法如需變動,雙方應協商一致,由甲方代表與乙方簽定書面變更單,支付增減項目差后再施工,同時調整相關費用及工期(見附件五:工程變更單)。凡甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
第六條材料供應
6.1按合同約定由甲方提供的材料、設備應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場(見附表一:甲方提供裝飾材料明細表),雙方共同驗收并辦理交接手續;由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的損失,責任由甲方承擔。
6.2按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表二:乙方提供裝飾材料明細表),雙方共同驗收;如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,若已使用,對工程造成損失的由乙方負責。
第七條工期
7.1因下列原因造成工期延期,經甲方確認,工期相應順延:
1)工程量變化或設計變更;
2)不可抗力;
3)甲方同意工期順延的其它情況。
7.2甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,支付乙方趕工費并簽定工期變更協議。
7.3因甲方未按合同完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。因甲方未按期支付工程價款,合同工期相應順延。
7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費由乙方承擔,工期不順延。
第八條質量標準
本工程施工質量按下列第項標準執行;
1)以施工圖紙、設計變更的內容和《重慶市住宅裝飾工程質量驗收標準》
2)雙方約定:
①施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由部門對工程質量予以認證,認證所需費用采取“誰提出誰墊付”的原則。經認證,工程質量不符合合同約定標準的,認證所需費用由責任方承擔;工程質量符合合同約定標準的,認證所需費用由甲方承擔。
②木材、石材為天然物品,允許有自然色差與紋理,乙方有義務提醒甲方。
第九條工程驗收、工程價款結算及保修
9.1甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗,若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,若造成停工,工期順延,若復驗不合格,其驗收返工費用由乙方承擔,但工期應予順延。
9.2雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量驗收。
1)
2)
3)
乙方應提前二天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應添寫工程驗收單(見附表六:工程驗收單);
9.3工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知后三天內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如果甲方在規定時間內未組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
9.4工程竣工驗收后,乙方應提交工程結算單及有關資料給甲方,甲方自接到上述資料三天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在三天內結清尾款。
9.5本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為壹年。驗收合格簽字并結清尾款后,填寫工程保修單(見附件八:工程保修單)。
9.6驗收不合格,乙方負責返工,甲方不得使用,否則使用房屋視為合格。
9.7因甲方購買材料未達到國家標準而出現的工程質量問題,乙方不負責保修。
9.8因甲方原因工程價款未結清,乙方不負責保修。
裝飾合同模板 篇22
來源:大象填海:日期:20xx-12-05
答辯狀
答辯人:孫,女,1953年2月7日出生,住所地為沈陽市沈河區青年大街**室。
答辯人就沈陽市物業有限責任公司訴答辯人物業管理糾紛一案答辯如下:
一、原告不能按照物業合同約定提供物業服務,違約在先。 原告主要存在以下違反物業服務合同的行為:
1、不履行制止并報告不法行為義務。
20xx年6月8日頒布的《物業管理條例》第四十六條規定:“對物業管理區域內違反有關治安、環保、物業裝飾裝修和使用等方面法律、法規規定的行為,物業管理企業應當制止,并及時向有關行政管理部門報告。”沈陽電業房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第十八條第二、三款約定:“對業主和物業使用人違反法規、規章的行為,進行教育制止,提請有關部門處理。業主和物業使用人違法本合同的行為,根據情節輕重,采取批評、規勸、警告、制止、處罰等措施。因此,原告負有制止并報告不法行為的義務。 根據規劃審批,答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業用房,五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層,但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業經營、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋
的建筑主體構造,使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是,模特公司的經營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響,嚴重影響了原告的正常生活。根據法律規定以及合同的約定,原告應當制止模特公司的違法行為。但是,在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下,原告敷衍塞責,拒絕履行自己應當負擔的義務。自03年至今,模特公司已經在答辯人的樓上經營了4年。
2、不履行安全保衛義務。
沈陽房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第十九條第六款約定:“乙方須按下列約定,實現目標管理。實行保安制度,每天巡查15次,固定設崗兩個,保安設備、監控設備24小時運行。”但是,原告從沒有按照合同約定運轉監控設備,給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護公用設施的義務。
沈陽房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的義務。但是,原告并沒有按照合同約定履行維護義務。防盜門出現故障后,原告不維修。過去居民都是刷卡進門,讀卡器、防盜門出現故障后,原告不修復,致使防盜門形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后,原告沒有維修過,至今仍然在那里空敞著,給整個大樓的安全造成了威脅。
4、不維護消防設施,甚至破壞消防設施。
依據消防法律法規的規定和《物業管理委托合同》,原告應當保障消防設施設備運轉正常。原告非但不履行該項法定義務,甚至破壞消防設施,使整個大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無故撤離大廈,不履行物業服務義務。
根據20xx年7月的電業園大廈業主委員會與原告簽訂的《物業管理委托合同》的約定,原告提供物業服務的期限應當截至到20xx年7月。但是,原告在20xx年7、8月份,未經通知并取得同意,擅自撤離電業園大廈,給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業主和物業使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權,在原告糾正錯誤履約行為前,有權拒絕支付物業服務費用。
因原告不能適當履行物業服務義務,給答辯人生活帶來諸多不便。根據合同法有關于先履行抗辯權的規定,在原告正確履行物業服務義務之前,答辯人有權拒絕支付物業服務費用。
因此,請求法院駁回原告訴訟請求。
此致
沈河區人民法院
答辯人:
二〇〇七年十一月五日
裝飾合同模板 篇23
發包人 (甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關規定,遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致,簽訂本合同。
1. 工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3工程內容:華諾國際酒店室內所有裝飾裝修工程
1.4承包范圍:華諾國際酒店室內裝飾裝修工程的施工圖全部施工內容,包括裝飾裝修工程、給排水工程,電氣(強電、弱電)工程,中央空調,電視電話,智能監控系統,公共廣播、單視頻系統、廚房設備(承包范圍不包含所有消防的設計、施工、安裝及檢測審報部分以及軟裝飾、布草部分)。
1.5承包方式:固定總價承包。乙方包工包料(除附件所列甲供材料外,其余材料全部由乙方提供),即使市場材料價格、人工價格或國家政策變化,固定總價不做任何調整。
1.6預決方式:綜合單價
1.7工程結構:框架結構
2. 工程質量
2.1本工程以施工圖紙、設計變更和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB50210-20xx)、《建筑內部裝飾防火規范》、《室內裝修空氣質量標準》(GB/T18883-20xx)、《民用建筑室內環境污染控制規范》(GB50325-20xx)、《建
筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
2.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準,如工程質量達不到約定質量標準,乙方應承擔違約責任并在合同工期內整改合格。全部返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
3.工期
3.1開工日期:年月日,竣工交付使用日期: 年 月 日。
3.2在約定工期內,乙方必須無條件執行經甲方批準的施工進度計劃并嚴格遵守階段性時間節點要求。
3.3因甲方原因而產生的設計變更或工程量變化,如單項變更價格未超過5萬元,則工程費用和工期不變;如單項變更價格超過(含)5萬元的,則經甲方代表和監理工程師簽證、甲方蓋章確認,相應調整工程費用和工期,乙方須相應地調整施工計劃,并采取趕工措施盡量確保工程順利竣工。
3.4因乙方原因且未取得甲方書面許可,乙方不能中途停工而延誤工期,工期不予順延。
3.5因甲方原因造成中途停工而延誤工期,工期順延。
4. 設計變更
4.1乙方會同甲方、設計人員提出合理的方案優化和設計變更,乙方應按照優化后的設計進行施工調整。
4.2如有設計變更,則乙方應按照甲方要求進行施工調整,并按照甲方核定的單價進行核算以調整總價。
5.工程價款及支付方式
5.1本工程價款總計:(人民幣)萬元(大寫: 元整),該工程價款為固定總價包干,(如出現3.3條需調整工程費用情況,乙方憑甲方簽字蓋章的設計變更單簽證、核價,進入決算)。乙方應認真審閱合同文件中的所有條款和圖紙。圖紙設計做法不清楚需完善的內容,乙方應在技術交底答疑時以書面形式提出,由設計單位明確做法并調整合同總價。在施工過程中乙方發現
甲方提供的現有設計圖紙中存在未明確做法或未明確材料標準的,由甲方以書面形式補充提出說明及要求,不再計入工程變更,合同總價不做調整。
5.1.1甲方按照本合同約定按期、足額支付工程款
5.2 工程價款支付
5.2.1本工程工程款支付方式為按月進度付款。
5.2.2 在工程質量、進度滿足要求并經監理單位和甲方現場代表驗收合格的前提下,乙方每月日向甲方現場代表送交當月已完分部分項工程或經監理單位和甲方現場代表確認的工程量進度報表,經甲方審核后于當月日前按當月進度款總額的50%向乙方支付進度款。按月進行支付,以此類推。
5.2.3乙方向甲方送交完整的工程竣工資料和結算資料(均為一式三份并制成電子文檔),甲方在收到乙方齊全的竣工結算資料后兩個月內審核、結算完畢。
5.2.4 工程竣工驗收合格并交付使用后第一年內,甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工結算總價的75%。
5.2.5 工程竣工驗收合格并交付使用后第二年內,甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工結算總價的100%。
6. 材料設備供應
6.1本工程由乙方采購的材料、設備、成品、半成品,應按照設計說明、施工圖紙、材料清單和有關技術資料標準進行采購,提供材料、設備產品的質量、環保證明合格證明,并對所采購材料設備質量負責。
6.3甲方供應和乙方采購的材料設備按約定到達指定地點前應通知對方,雙方應對材料設備進行共同驗收。甲方供應的材料設備經驗收合格后,乙方負責保管。
6.4本工程中的主要材料應由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應經雙方驗收后封存,作為材料供應和竣工驗收的實物標準。
6.5雙方所提供工程主要材料應符合國家質監總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
7.雙方派駐本工程的代表
7.1甲方派駐本工程項目的代表為: 。
7.2本工程項目甲方委托公司依法對工程施工實施監理。
監理工程師: 注冊證書號。
7.3乙方派駐本工程的項目經理為:,是乙方在本工程項目中的代表,項目經理必須專職且每日駐工地。
7.4雙方派駐本工程施工場地的代表,按照本合同約定行使各自派出方的權利,履行派出方的義務。
7.5甲方代表在授權范圍內向乙方項目經理發出的任何書面形式的條件和指令,乙方項目經理應參照本合同8.2.2款約定執行。
8.雙方權利
8.1甲方權利
8.1.1發包人有權要求承包人更換不稱職的項目經理或其他任何成員,承包人應在接到發包人書面通知后7日內將更換的人員名單及其任職資質的材料告之發包人并得到發包人的認可。
8.1.2有權監督乙方履行各項合同義務。
8.1.3有權審批乙方編制的施工進度計劃。乙方在施工組織計劃中應明確各階段分專業進駐施工場地的人員數量并經甲方審核,乙方必須按照施工組織計劃合理安排加班、趕工,確保按期完工。
8.1.4有權對工程質量、施工進度進行監督,參加材料、設備驗收,隱蔽工程驗收、分部分項工程驗收、竣工驗收。
8.1.5由乙方采購的主要材料(設備)必須先送樣,由甲方代表和監理工程師按規定檢驗其規格、型號、質量符合設計要求并能滿足工程需要才能采購和投入使用。如果材料不合格,甲方有權要求乙方進行更換,或另行指定供貨商供貨,所發生的費用均由乙方承擔且不再調整合同價格。
8.1.6合同范圍內未包括的室內裝飾工程項目,如甲方交由乙方施工,乙方須無條件執行。新增加的工程及設計變更、簽證發生的費用,按照本合同相對
應的條款及計算方式計算相關費用(按照11.2.3、19.2條款執行)。
8.2乙方權利
8.2.1乙方如需要更換項目經理,應至少提前7天以書面形式通知甲方,并征得甲方同意。后任繼續行使合同文件約定的前任的職權,履行前任的義務。
8.2.2乙方代表認為甲方代表的指令不合理時,應在收到甲方代表指令后24小時內向甲方代表提出修改指令的書面報告,如甲方代表堅持執行原指令的決定,乙方代表應予執行,但由于指令錯誤發生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔,工期順延。
9.雙方義務
9.1甲方義務
9.1.1按本合同約定的付款方式向乙方支付工程款。
9.1.2本工程由甲方報建,并辦理施工許可證及其他施工所需的證件。
9.1.3本合同生效后甲方向乙方提供施工圖6套,組織乙方和設計單位、監理單位進行圖紙會審和技術交底工作。
9.1.4提供施工場地,并清除影響施工的障礙物。
9.1.5提供房屋主體結構、水、電、暖風機電設備的技術資料。
9.1.6提供施工所需的水、電接口到施工現場(乙方裝表計量,水電費由乙方承擔)。
9.1.7協調施工期間進行交叉作業的各專業施工單位間的關系,保障工程有序進行。
9.1.8嚴格執行國家安全生產和環境保護的有關規定。
9.2乙方義務
9.2.1乙方在收到施工圖紙后應認真核對圖紙,如有漏項或錯誤在開始實施前應以書面的形式向甲方提出、并修正。乙方應在本合同生效后三日內提交詳細工程進度計劃,編制施工計劃和材料計劃(包括:周、旬、月,以及總進度計劃和報表)。進度計劃必須滿足合同約定的總工期計劃,并組織落實施工進度計劃。發包人、監理在接到正式的施工方案和計劃后的10日內對施工方案和進度
裝飾合同模板 篇24
發包方:(簡稱甲方):
承包方:(簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部頒發的《建筑工程施工合同示范文本》(),就本工程裝修有關事項,經甲、乙雙方友好協商達成如下協議:
第一條 工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、建筑面積:
4、工程項目內容:
5、承包方式:
6、結算方式:
第二條 工 期
1、總施工工期:
2、開工日期: 年 月 日
3、竣工日期:開工后第 天即 年 月 日(竣工日期不包括政府部門驗收日期,工程竣工時,乙方發出書面竣工報告書)
第三條 工程價款及付款方式
本工程合同價款為人民幣:大寫:
付款時間付款比例付款金額(RMB:元)竣工驗收合格后五日內 第四條 工程質量要求
乙方施工嚴格按照國家規范進行,施工滿足設計要求,質量達到《建筑裝飾工程質量標準驗收標準》規定的合格標準。
第五條 雙方權利義務
1、甲方權利義務:
(1)協調物業部門騰空房屋,提供施工所需的水、電等,并說明注意事項。配合辦理施工報批相關手續。
(2)本合同簽定起三日內,甲方完成施工圖紙,并提供兩套圖紙(用于甲方及物業),工程竣工七日內乙方提供一套竣工圖紙。
(3)負責召集施工單位參加每周例會,對工程質量、進度進行監督檢查,施工過程中,如需拆改原建筑物結構或設備管線,負責協助施工單位到物業部門辦理相應審批手續。
(4)交納應負擔的相關費用,并按時支付裝修施工款項。
(5)辦理收樓手續,組織工程竣工驗收工作及做好結算工作。
(6)在施工過程中,如遇增減裝修項目,必須由甲方代表同意并出具甲方簽字的備份文件,乙方才可以進行增減項目的施工。如乙方在未征得甲方書面同意的情況下,擅自增減裝修項目,則甲方不支付相應費用。備忘文件一式兩份,甲乙雙方各留一份。
2、乙方權利義務
(1)提供其營業執照及施工資質復印件給甲方備查。
(2)按照施工總進度計劃及施工組織方案,精心施工,保證工期,保證工程質量,合理安排施工,按時完工。
(3)所用材料、設備、均須符合設計要求,必須是合格環保產品,經甲方監理核定后方可施工。
(4)遵守有關部門規定,文明施工,保證在施工過程中不在施工場地周圍亂放建材及廢物,保證施工現場的清潔符合有關部門規定,并保證在工程竣工后負責清理。
(5)服從甲方及有關部門的管理。
(6)施工過程中未經甲方同意或物業部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
(7)參加工程竣工驗收工作及做好結算。
(8)工程竣工未移交甲方前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
(9)協調其他分包商的工程施工管理工作。
第六條 工期提前或延誤
工期延誤 以下原因造成竣工工期延誤,經甲方代表確認后,工期才可相應順延:
1) 甲方要求的設計及工程量變更:
2) 非乙方原因,一周內累計停水、停電八小時以上的:
3) 不可抗力,是指戰爭和自然災害:
4) 甲方不按合同規定支付工程款而影響施工進度:
5) 甲方分包的工程,拖延了施工進度:
6) 因大廈自身管理造成乙方施工工期延誤:
除上述原因外,因乙方原因造成工程未按合同工期竣工(驗收不合格視為逾期竣工)的,由乙方承擔責任,工期每延誤一天,乙方應付違約金人民幣200元,但總額不超過工程款總價的3%。
工期提前 若甲方要求提前工期,乙方為提前工期采取的相應措施及因此增加的經濟支出,則每提前竣工一天,甲方應支付乙方的獎勵金額人民幣200元,但總額不超過工程款總價的3%。
第七條 合同價款的調整
在施工過程中,因甲方要求增(改)項目造成的成本增減,經雙方協商一致同意可以做相應調整。工程量按實際發生為準,工程變更以雙方簽字的協議為準。
第八條 保修及范圍
1、自本工程完工驗收合格之日起,一年內為保修期限。期滿后負責終身維修。
2、保修范圍:在保修期內,屬乙方施工范圍的工程項目,因施工質量問題造成的,乙方負責24小時內免費維修,若甲方使用不當造成的,乙方只收取材料及人工成本費用。低值易耗品不在保修范圍之內,如燈泡、日光燈等。
第九條 爭 議
甲、乙雙方發生爭議時,可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿調解或調解不成的,可以采取下列一種方式解決:
第一種爭議解決方式:向 仲裁委員會申請仲裁;
第二種爭議解決方式:向 甲、乙雙方注冊地的任何
一方人民法院起訴。
雙方約定按第 種爭議解決方式解決。
第十條 違 約
甲方或乙方不能按本協議條款約定內容履行自己的各項義務及發生使合同無法履行的行為,應承擔相應的違約責任,包括支付違約金,賠償因其違約給對方造成的全部經濟損失。
除非雙方協議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
第十一條 合同份數及有效期
本合同正本兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存一份;本合同自訂立之日起生效.
第十二條 附 件
1:施工圖紙
2:裝修預算書
3:甲、乙雙方簽字蓋章的備忘錄等相關文件
發包方 (章)
電 話:
開戶銀行:
帳 號:
承包方 (章)
電 話:
開戶銀行:
帳 號:
簽訂日期
裝飾合同模板 篇25
發包方(甲方):_________
身份證號碼:_________
聯系(通信)地址:_________
電話:_________
手機:_________
承包方(乙方):_________
公司總部地址:_________
法定代表人:_________
電話:_________
法人營業執照號:_________
資質證書號:_________
分公司(分部)地址:_________
營業執照號:_________
電話:_________
負責人:_________
職務:_________
簽約人(或代理人)_________
電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》、建設部《住宅室內裝修管理辦法》及其他有關法律法規,結合家裝工程施工特點,雙方協商一致,簽定本合同。
一、工程概況
1、工程地址:_________。
2、建筑面積:_________㎡。
3、戶型:_____室_____廳____衛,為平層□,或錯層□,或復式□,或別墅□。(□為確定的內容,以√或×表示,下同。)
4、承包方式:雙方商定采用下列第______種方式承包:①乙方包工、包輔助施工材料、包全部□或部分□主材(以"甲方委托乙方代購主材清單"為準)。②乙方包工、包輔助施工材料,甲方提供主材(見甲方提供材料明細表)。③其他方式_________。
5、施工內容:(附施工說明、施工圖及工程報價單)。
6、施工日期:_____年_____月____日至_____年_____月_____日。
7、合同付款:(大寫)_________元。竣工后據實復核結算□;合同款包干□。
8、支付方式:合同簽定后,甲方預付30%工程款_____元;水電等隱蔽工程驗收后支付40%工程款____元;家私、天花、廚衛等中間工程驗收后支付25%工程款____元和追加工程款___元。工程竣工驗收合格后5日內支付5%的尾款______元。
9、甲方向乙方支付定金和工程款時,應認真核對乙方收款印鑒,取得乙方蓋有"財務專用章"的收據或發票,除此以外的憑證,乙方不認可。
二、施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
1、甲方自行設計提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。
2、甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。設計費(大寫)_____元。(此費用由甲方支付□;此費用予以減免□)。
三、甲方工作
1、若由甲方自行設計的,開工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工說明,并進行現場交底。
2、審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說明及提出交的工程報價單,并分別鑒認可。
3、開工前尾乙方入場施工創造條件,包括搬清家內家具、陳設,和歸堆、遮蓋,以不影響施工尾原則。
4、提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續及支付相關費用。
5、負責協調施工隊與鄰里之間的關系。
6、及時提供符合設計要求、正規廠家合格的自備材料和設備。
7、組織好工程質量、施工進度的監督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質量驗收。
四、乙方工作
1、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全法和環境保護規定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說明進行施工,按期保質完成裝修工程。
2、若由乙方設計,開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明,并進行現場交底。
3、施工中不得拆改承重結構、暖通及燃氣設施,如確需拆改須由甲方到有關部門辦理相應審批手續。
4、確保裝修質量,尤其是水、電等隱蔽工程的質量,嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內如發生施工造成的質量問題,負責返工返修,費用自負。
5、遵守有關部門對施工現場管理的規定,做好現場安全保衛工作,處理好施工擾民問題及與四鄰的關系。
6、保護好原居室內的家具和陳設,保證施工現場的整潔,工程完工后負責并負責將垃圾運到指定地點。
7、組織好工程質量的自檢和甲、乙雙方(第三方監理也參加)共同進行隱蔽工程、中間工程和竣工驗收。
五、工程監理
本工程實行工程監理,甲乙雙方共同委托_____監理公司對本工程進行監理,甲方付監理費____%,乙方支付___%;甲方單獨與監理公司訂立家裝工程監理合同,由甲方支付監理費。
六、工期
1、乙方應按合同期限完成整個工程,不得無故拖延工期,除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工4小時以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方支付甲方工程總造價千分之一的違約金。
2、由于甲方原因導致中途停工,工期順延。且每停工一天,由甲方按工程總造價的千分之一補償乙方誤工費。
3、若甲方增加工程內容,按新增加工程量順延工期。
七、材料供應
1、本工程甲方采購的材料、設備,應為符合設計要求、正規廠家的合格產品,并應按時供應現場。如因質量問題、規格差異或"三無"產品造成損失,由甲方自行承擔。
2、凡由乙方供應的材料、設備,其品牌、規格、單價、產地及質量標準須經甲方檢驗后才能使用,否則造成的損失由乙方負責。
八、工程變更
1、工程項目及施工方式如需要變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(附裝修工程變更單);
2、無敵未按期支付工程款的,工期相應順延。
3、若甲方中途要求變更設計,影響到乙方已購回的材料、已定制的成品、半成品的施工,且無法調整的,損失由甲方承擔。
九、工程質量驗收及保修
1、工程以雙方確認的施工圖紙、施工說明、設計變更等內容為依據,以《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(gb50210—)為質量評定的最低標準;以《建筑裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》和《民用建筑工程室內環境污染控制規范》為室內環境達標標準。
2、在水、電等隱蔽工程完工后,甲乙方應共同進行中間工程驗收。如甲方不按時參加,乙方可自行驗收,甲方予以承認。
3、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方接到驗收通知后應按通知時間參加驗收,辦理驗收、移交手續。如甲方不能及按時參加,乙方可自行驗收,甲方予以承認。
4、在隱蔽工程和中間工程驗收過程種甲、乙雙方(第三方監理也參加)確認的質量問題,由乙方負責返修(返工)并承擔費用和工期;在竣工驗收中確認的質量問題,乙方負責返修(返工)并承擔費用,但不再承擔工期。
5、未辦理驗收交付手續,甲方使用房屋視為質量驗收合格,由此引起的后果由甲方負責。
6、工程竣工后,乙方負責對所施工項目進行保修,并出據《保修單》,保修期未貳年。
十、違約責任
1、甲方未辦理有關手續,擅自決定拆改房屋結構和煤氣表管,采暖、給排水主要管線,造成的損失和責任由甲方承擔。
2、未經有關部門批準,未辦理有關手續,乙方擅自拆改房屋結構或煤氣表管,采暖、給排水主要管線,造成的損失和責任由乙方承擔。
3、再施工過程中,甲方未與乙方代表協商私自要求工人更改施工內容,所引起的質量問題由甲方承擔責任。
4、若因違反施工規范,安全操作規程,防火法規、環保規定和雙方其他約定,對乙方自身和對甲方造成損失,由乙方承擔責任。
5、因一方原因,合同無法履行和繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止手續,并賠償對方由此造成的經濟損失。若不辦理合同終止手續,擅自停止履約,違約方應承擔違約金,并賠償對方由此造成的經濟損失。(違約金按合同金額的10%支付,設計費按_________元/平方米建筑面積支付)。
十一、爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間,雙方發生爭議可采取協商解決或武漢建筑裝飾學會家裝委員會申請調解。
2、當事人不愿通過協商、調解或協商、調解不成時,甲乙雙方同意以第____種方式解決:
(1)武漢仲裁委員會仲裁;
(2)向人民法院提起訴訟。
十二、其它_________。
十三、附則
1、本合同一式二份,雙方各執一份,經雙方簽蓋章后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包,否則合同生效。
3、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發包方:承包方:
年月日 年月日
裝飾合同模板 篇26
甲方:X房地產開發公司
乙方:大余縣新藝裝飾工程有限公司
甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合本工程的具體情況,依照(合同法)和有關法律法規,本著自愿平等的原則,雙方達成如下協議:
一、工程概況
1.工程名稱:尚水龍城售樓中心裝修工程
2.客戶名稱:江西水龍房地產開發有限公司
3.工程施工安裝內容以雙方簽認的工程報價單中的項目為準,總工程造價預計為叁拾肆萬元整。施工單價以雙方簽認的工程報價單中單價為依據,按實際工程量結算;增減設計或增減施工、安裝項目,需經甲乙雙方協商確認,簽字蓋章后生效。
4.雙方商定本工程工期為完成全部施工及安裝項目。期限自年月日起至至月
二、甲方責任
1.開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,提供可供乙方施工用的必須場地。
2.向乙方提供施工所需的水、電等設施。
3.協助乙方辦理施工申請、審批等手續,并負責繳納物業管理處報批的一切費用。
4.對工程質量、進度進行監督檢查,及時辦理驗收結算。
5.甲方指派人員參與或監督工程施工的,甲方所派人員的行為,甲方應予以承認。
6.及時履行乙方的其它協助義務。
三、乙方責任
1.乙方派出專職工地工程人員,負責合同的履行,按合同要求組織施工,保質、保量按期完成施工任務;解決由乙方負責的各項事宜。
2.嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定,對施工現場的防火安全負責。
3.嚴格按照雙方簽認的圖紙或說明進行施工,做好各項質量檢查和施工記錄。
4.工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的設施和施工成品進行保護。
四、關于工程價款及結算的約定
1.乙方施工隊進場一星期內,甲方預付報價單中工程款總額的30%。
2.施工及安裝竣工后,以實際發生工程量并且按照預算項目報價結算,甲方再給付乙方全部工程款的50%;總體驗收合格后給付至總工程款的95%,余款5%做為質保金,一年期滿無異議后結清。
3.甲方同意乙方以甲方調整后的施工圖紙所提供的報價單為本工程單價及數量的基礎約定。結算時以經甲方認可并有甲方代表簽證的現場施工簽證單的工程量為準。
五、關于材料供應的約定
本工程所需應由乙方自購的施工材料,應為符合設計要求的合格產品。并且必須是由甲方指定和認可的品牌方可施工。由乙方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對甲方造成損失的,所有責任由乙方承擔。
六、雙方責任的約定
1.因甲方原因影響工期,工期相應順延。
2.乙方不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔。對竣工驗收后保修期內發現的屬于乙方施工安裝的質量問題,乙方免費維修。乙方施工過程中造成的人員傷害,責任由乙方負責。由于乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償。
七、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,工期相應順延。
2.由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。
3.因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方進行合同終止協商,并由責任方賠償總金額的百分之二十給對方補償由此造成的經濟損失。
八、雙方簽認的裝飾工程報價單、施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協議,作為合同附件,與合同具同等效力。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
十、本合同經雙方簽字后生效,如有不盡事宜,雙方本著友好互利原則協商解決。如協商不成,雙方同意向大余縣法院起訴。
甲方(代表簽字):
蓋章:
年月日
乙方(代表簽字):
蓋章:
年月日
裝飾合同模板 篇27
發包方(以下簡稱甲方):_________________________________________
委托代理人(或甲方代表):_______________________________________
身份證號碼:_____________________________________________________
聯系地址:_______________________________________________________
聯系電話:_______________________________________________________
承包方(以下簡稱乙方):_________________________________________
營業執照號:_____________________________________________________
建筑業企業資質證書號:___________________________________________
開戶銀行:___________________________ 銀行帳號:_________________
注冊地址(或辦公地址):_________________________________________
法定代表人或負責人:_________________ 聯系電話:_________________
委托代理人(或乙方代表):___________ 聯系電話:_________________
工程設計人:_________________________ 聯系電話:_________________
施工負責人:_________________________ 聯系電話:_________________
依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致,達成如下協議:
一、工程概況
(一)工程地點:___________________________________________________
(二)工程戶型:___________________________________________________
(三)工程套內施工面積:___________________________________________
(四)工程內容(見附表一和四)
(五)工程承包方式,采取下列第_______種方式:
1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其余材料(見附表二和三)。
3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。
(六)工程期限__________日。
開工日期:_________年_________月_________日;
竣工日期:_________年_________月_________日。
(七)工程價款(見附表一):
本合同工程造價為(人民幣)______________元;
金額大寫:_______________________________ 。
其中:材料費:________元,人工費:____________元,
設計費:________元, 垃圾清運費:________元,
管理費:________元,其他費用:___________元。
(八)合同簽訂生效后,若要變更施工內容、材料或實際工程量增減,工程款按實結算。
(九)乙方提出的工程報價,不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下,竣工結算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程造價的5%,超出5%的部分,由乙方承擔。
二、工程設計
(一)本工程由__________設計,設計方應提供施工圖紙或做法說明一式________份。
(二)設計施工圖紙應符合國家有關設計規范要求,經雙方簽字認可,將會審意見記載于附表四內。
(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或抵觸時,以工程報價表為準。
三、工程監理
若本工程實行工程監理,由甲方與具備相應資質的監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責范圍等書面通知乙方。
四、甲方義務
(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權,或已取得了合法所有權人的委托,有權對該房屋進行裝飾裝修。
(二)________委派_________為甲方代表,全權負責合同履行及與乙方接洽,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表,甲方應提前三日以書面方式告知乙方。
(三) 施工前,向工程所在地物業管理單位申報登記。
(四)開工日前_________天,若非乙方設計,甲方負責督促設計人向乙方提供符合國家有關設計規范要求的施工圖紙或做法說明,并向乙方進行現場交底。
(五)為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內家具、陳設,或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用,并承擔其費用。
(七)負責協調裝飾公司與鄰里之間的關系,協助乙方做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。
(八)如確需拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續,并承擔有關費用。
(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防工作。
(十)施工期內,將進戶門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時,甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖,當場由乙方安裝后交付甲方。
五、乙方義務
(一)應當具備工商行政管理部門核發的營業執照,和建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》,并不得超越其資質證書許可的范圍承攬工程。
(二)委派________為乙方代表,全權負責合同履行,按設計要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責處理的各項事宜,其簽訂的文件視為乙方對有關事宜的確認。若需更換乙方代表,乙方應提前三日以書面方式告知甲方。
(三)嚴格執行《住宅裝飾裝修工程施工規范》(gb50327—),確保工程質量。嚴格執行國家及地方有關防火、安全、環境保護的規定,做好施工現場管理,施工現場應配備干粉滅火器。
(四)保護好原居室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關系。
(五)保證施工現場的清潔,做好施工現場保衛、垃圾處理工作。
(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設施,不得浪費。
(七)工程竣工但未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規或物業管理等有關規定而受到罰款和引起的賠償責任,均由乙方承擔。
(九)施工工人及管理人員應持有相關資格證或上崗證,甲方有權查驗。
(十)負責施工人員的管理及施工安全。
六、工程變更
(一)工程項目及做法的變動,必須經雙方協商一致,以甲方代表與乙方簽訂書面變更單為準(見附件五),確定增減項目及價差后再施工,同時調整相關工程費用及工期。
(二)若甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方承擔;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
七、材料供應
(一) 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表二)應為符合設計要求和合同約定的合格產品,并應按時供應到施工現場,雙方共同驗收并辦理交接手續,由乙方負責保管。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的損失,責任由甲方承擔。
(二)按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表三)應按時供應到施工現場,雙方共同驗收,由乙方負責保管。如未經甲方驗收或不符合附表三要求的,應禁止使用;若已使用,對工程造成的損失,責任由乙方承擔。
(三)甲、乙雙方采購供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規定的室內裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作它用或替換為價廉質劣的裝飾材料、設備。如乙方違反此約定,應按被挪用或替換材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(四)乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產品的,應按材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(五)甲方和乙方提供的材料和設備應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量》10項強制性國家標準,禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如甲方供應的材料、設備不符合有關國家標準或規定的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方堅持使用的,由此造成的損失,由甲方承擔。
(六)若發生材料、設備質量爭議,可委托有關法定機構鑒定,鑒定費用的墊付由雙方協商解決,如不能協商一致,采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑒定,質量不符合合同約定標準的,鑒定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的,鑒定費用由質量問題提出方承擔。
八、工期
(一)因下列原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
1、工程量變化或設計變更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期順延的其它情況。
(二)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,支付乙方趕工費并簽訂工期變更協議。
(三)因甲方未按合同完成其應負責的工作和未按期支付工程進度款而影響工期的,工期相應順延。
(四)因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費由乙方承擔,工期不順延。
九、質量標準
(一)本工程施工質量按下列第________項標準執行;
1、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(gb50210—)
2、《重慶市住宅裝飾裝修工程驗收規程》(dbj/t50-053-)
3、雙方約定: 。
(二)工程施工室內環境污染控制,按照《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(gb50325-)的標準執行。
(三)施工過程中雙方對施工質量、室內空氣質量發生爭議,可委托有關法定機構鑒定,鑒定費用的墊付由雙方協商解決,如不能達成協議,采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑒定,質量不符合合同約定標準的,鑒定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的,鑒定費用由質量問題提出方承擔。
(四)木材、石材為天然物品,允許有自然色差與紋理,乙方有義務提醒甲方。
十、工程驗收、工程價款結算及保修
(一)乙方應提前二日通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,如果甲方在約定時間內不能參加驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,由此造成停工的,工期順延。若甲方既不及時通知乙方,也不按時參加驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,若造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗、返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
(二) 雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量進行驗收,驗收合格后填寫工程驗收單(見附表六):
1、_______________________________________________________________________
2、_______________________________________________________________________
3、_______________________________________________________________________
(三)工程按時竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知之日起三日內組織驗收,驗收合格后辦理移交手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。若在工程竣工驗收中,存在須由乙方整改返工的部分工程項目,乙方應在五日內完成(特殊項目可由雙方在第十六條中另行商定),并及時通知甲方對其復驗。因乙方責任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。
(四)工程竣工后,雙方約定由_____________對本工程進行室內空氣質量檢測,費用由__________方承擔。
(五)驗收不合格,乙方負責在約定的期限內返工,甲方不得使用,否則由此造成的損失由甲方承擔。
(六)竣工驗收在工程質量、室內空氣質量以及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為工程驗收單的附件)后亦可先行入住。
(七)工程竣工驗收合格后,乙方應提交工程結算單(見附表七),并將施工部分的水電改造等涉及隱蔽工程的走向圖等有關資料提交給甲方。乙方負責提供材料的,還應向甲方提交所提供材料的說明書、保修單和環保說明書等資料;甲方在收齊資料之日起三日內對工程結算單進行審核,若到期未提出異議,視為同意。
(八)驗收合格后,雙方辦理移交手續,結清應付款項,填寫工程保修單(見附件八)。
(九)本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下,保修期按下列第_________項執行:
1、除有防水要求的廚房、衛生間和因裝修施工引起的外墻面的防滲漏保修為五年外,其余項目的保修期為二年。
2、_________________________________________________________________________________________
(注:第2項所約定的保修標準不得低于第1項所約定的保修標準)
(十)因甲方購買的材料未達到國家標準而導致的工程質量問題,乙方不負責保修。
十一、安全施工和防火
(一)甲方或乙方提供的施工圖或做法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發現甲方提供的施工圖或做法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,應及時向甲方指出,乙方有權并且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。
(二)甲方未辦理有關手續,不得擅自要求乙方變動建筑主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,乙方有權并且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。
(三)乙方擅自變動建筑主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,由此造成的損失和責任,由乙方負責賠償和承擔。
(四)乙方在施工期內應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》和《建筑安裝工人安全技術操作規程》,注意施工安全。
(五)由于乙方在施工過程中違反有關操作規程、消防條例等規定,導致發生安全或火災事故,由此產生的一切責任和損失,由乙方承擔和賠償。
十二、工程價款支付方式
(一)雙方約定按下表中第________種方式支付工程款:
支付
次數支付時間①②備注
支付
比率支付
金額支付
比率支付
金額
第一次合同簽訂40% %
第二次吊頂工程,廚、衛墻磚工程,水管、線管布線完工。40% %
第三次木工和泥工基本完工、漆工進場15% %
第四次竣工驗收合格
之日起30日內5% %
或其它方式: _______________________________
(二)甲方應按第十二條(一)款的約定向乙方支付工程款,乙方應向甲方開具有效的收款憑據。
(三)乙方施工質量不合格,甲方有權拒付工程款,直至乙方整改合格后為止。
(四)工程款結清后,乙方應向甲方開具正式統一發票。
十三、違約責任
(一)本合同生效后,甲乙雙方應嚴格履行合同所約定的各項條款。若任何一方需變更合同內容的,應雙方協商一致后,簽訂補充協議。合同簽訂后施工前,一方無法定事由要求終止合同的,應以書面形式提出,并按工程造價的_____%支付違約金,辦理終止合同手續。
(二)施工過程中任何一方無法定事由要求終止合同的,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意后辦理清算手續,訂立終止合同協議,并由責任方按工程造價的______%賠償,解除本合同。
(三)因施工質量不合格,乙方不予整改、未在約定期限內整改,或經整改后仍不合格的,甲方可另請他人整改,與整改有關的一切費用由乙方承擔。
(四)任何一方因違反法律、法規等規定而受到罰款或給對方造成損失的,由責任方承擔責任,并賠償對方損失。
(五)甲方責任
1、未按規定的時間和要求提供材料、場地、技術資料以及由甲方引起的其它原因,造成乙方停工、窩工的,除工期順延外,每停工或窩工一天,由甲方向乙方支付工程造價_______‰的違約金。
2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項,每逾期一天,由甲方向乙方支付遲延部分工程款______‰的違約金。
3、工程未經驗收,甲方提前使用,由此造成無法驗收和損失的,由甲方自行承擔。
(六)乙方責任
1、應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其它物品,如有損壞,應照價賠償。
2、經專業部門檢測,室內空氣質量不達標且屬于乙方責任的,乙方應進行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內治理,甲方有權另請他人治理,與治理有關的一切費用由乙方承擔,若治理后仍不達標的,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對不達標也負有責任的,雙方應根據責任大小合理分擔有關費用和損失。
3、由于乙方原因,工程質量達不到約定的質量標準,乙方負責返工,工期不得順延。
4、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天,由乙方向甲方支付工程造價_______‰的違約金。
十四、爭議解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決或向有關部門申請調解。不愿協商、調解或者協商、調解不成的,當事人也可按下列第______種方式解決:
1、提交重慶仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
十五、附則
1、本合同經甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。
2、合同簽訂后工程不得轉包,否則甲方有權拒付工程款。
3、本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份。
4、合同附表為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十六、其它約定條款(共_____條)
甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字):
乙 方(蓋章)
裝飾合同模板 篇28
第一條 總則
1、鑒于乙方申請,甲方根據加盟計劃,授予乙方(加盟分公司)特許經營權。特許乙方自 年 月 日至 年 月 日在_____省______市/縣____ _ _ 開設天略裝飾加盟店,授權乙方于合同期限內在甲方認可的加盟店、使用由甲方獨立擁有的 “天略裝飾”注冊商標。乙方自開店一月內將店面裝修效果圖照片(5張)及營業執照復印件交甲方存檔。
2、乙方付一萬三千元加盟費匯入甲方帳戶。¥13000元
3、加盟授權從甲乙雙方簽訂合同,并且乙方向甲方付清規定的款項(包括特許加盟費、含品牌授權使用保證金等,實際須支付的款項種類和金額按簽約合同規定為準)之日起生效。
第二條 承諾
1、乙方獲得上述特許經營權許可后,須按甲方要求經營管理,不得超越許可范圍和許可期限,未經甲方書面同意,不得將該項權利轉讓。乙方承諾在加盟期間,完全遵守本特許加盟條列,合法經營。
2、甲方承諾不在乙方開設的天略裝飾加盟店同一區域范圍內(按所在城市的行政區片或以一定直徑范圍劃分)自己或允許第三者經營其它天略裝飾加盟店。
第三條 合同的續約、解除和終止
1、本合同期滿后,如雙方達成一致協議繼續延續本合同,則本合同經雙方簽字確認后續約一年,乙方不用再支付加盟費、品牌使用保證金。如雙方未達成一致協議,則本合同期滿后自動終止。
2、乙方在合同期內有下列行為之一,甲方有權單方提前解除合同并保留繼續追討乙方違約責任的權利:乙方因違法經營被政府部門下令停業整頓或吊銷營業執照或經營所需的其他證明時;乙方違反或未實現本合同的約定,破壞加盟體系或對甲方經營造成不利影響;乙方未與甲方協商,不再履行約定的合作義務,單方面退出加盟。
3、本合同終止或解除后,乙方不得以任何理由再使用天略裝飾商標。本合同終止或解除一個月內,乙方必須自行承擔費用,拆除乙方原所有帶有“天略裝飾”的商號、標識、商標、服務標志等一切含甲方標識的裝飾用具、店面裝修、燈箱、宣傳品等、否則視為乙方違約和對甲方的侵權,甲方有權索賠.
本合同一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:南京天略裝飾工程有限公司 乙方:
聯系電話:
身份證號:
時間: 聯系電話: