保溫合同范本4篇
合同范本一
合同編號(hào)：_________
簽訂地點(diǎn)：_________
簽訂日期：_________
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方)：
承包方(簡(jiǎn)稱乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程名稱：望奎縣怡景家園小區(qū)住宅樓外墻保溫
二、施工地點(diǎn)：望奎鎮(zhèn)北三街一小對(duì)面
三、工程內(nèi)容：粘苯板、打賬釘、掛網(wǎng)、凈面。
四、承包方式：外墻保溫施工。
五、工期要求： 天竣工。 從 年 月 日開(kāi)始至 年 月 日結(jié)束。由甲方原因或天氣等不可抗拒力等原因致使無(wú)法正常施工，工期順延。
六、甲、乙雙方責(zé)任：
1、甲方責(zé)任：
①現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到乙方施工要求，無(wú)施工障礙。無(wú)條件提供水電，塔吊配合乙方施工。
②無(wú)條件為乙方施工人員提供寢室，以及存放施工材料的庫(kù)房和場(chǎng)地。
③甲乙雙方交叉施工時(shí) ，甲方負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工作的協(xié)調(diào)，協(xié)助。達(dá)到不窩工，以保障工期不延誤。
④及時(shí)按合同支付乙方工程款，以保證工程順利進(jìn)展。
2、乙方責(zé)任：
①文明施工，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，不影響其他工人工作。
②嚴(yán)格按施工程序施工，搞好局部衛(wèi)生工作。嚴(yán)禁野蠻施工。
③墻體表面因原始施工原因造成的不平整，局部的酌情處理。情況復(fù)雜的與甲方協(xié)商解決。
七、工程驗(yàn)收：
1、達(dá)到國(guó)家普通施工標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后視為交付。
八、合同價(jià)款與計(jì)算方式：
1、合同價(jià)款：面積按投影面積計(jì)算(樓的周長(zhǎng)乘以高)每平方米 一十五元人民幣。
2、工程價(jià)款支付方式：
①工人進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)施工兩天后，付3000元的生活費(fèi),每棟樓完成工程的一半時(shí)付 %給乙方。
②工程完成后付清余下工程款。
③此工程款結(jié)束不含發(fā)票，如需要乙方提供發(fā)票，甲方付相應(yīng)的稅款。
九、其他約定：
1、如因甲方原因造成乙方停工，甲方負(fù)責(zé)支付每人每天100元的工作及餐飲費(fèi)用。
2、如因甲方資金未能及時(shí)按合同支付給乙方，造成的工期延誤及其他損失甲方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
3、如因乙方原因造成的工期延誤，由此造成的損失有乙方負(fù)責(zé)。
4、如因苯板陳浮期不夠、密度不夠、膠的質(zhì)量所引起的問(wèn)題乙方不負(fù)責(zé)。
十、爭(zhēng)議處理：執(zhí)行本合同中發(fā)生的問(wèn)題，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成可訴訟至法院仲裁解決。
十一、本合同經(jīng)甲乙雙方簽蓋章后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，具有同等法律效力。甲乙雙方如一方單方面違約，須向?qū)Ψ街Ц哆`約金XX元，以補(bǔ)對(duì)方損失。
甲方單位(蓋章)： 乙方單位(蓋章)：
法定代表人(蓋章)： 法定代表人(蓋章)：
或授權(quán)代理人(蓋章)： 或授權(quán)代理人(蓋章)：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
合同范本二
發(fā)包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本外墻保溫工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
工程概況：
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
工程內(nèi)容：
工程承包范圍：
承包范圍：合同內(nèi)每棟單體樓外墻膠粘50mm厚xps板保溫層;外表面膠粘標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)格布;安裝高強(qiáng)塑料鉚釘。
合同工期：
工期：按項(xiàng)目總進(jìn)度及甲方要求為準(zhǔn)
如果因發(fā)包方原因或建筑物主體不能進(jìn)入外墻保溫施工工序，工期應(yīng)順延。
標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件：
施工過(guò)程嚴(yán)格按照《寧夏回族自治區(qū)外墻保溫應(yīng)用技術(shù)規(guī)程(db64/048—)》執(zhí)行。
引用標(biāo)準(zhǔn)：
《絕緣用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(xps)》gb/t 10801.2-
《玻璃纖維制品實(shí)驗(yàn)方法》(jc176—1996)
《康克外墻隔熱保溫系統(tǒng)施工規(guī)程》
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收辦法：
1、工程施工及驗(yàn)評(píng)辦法嚴(yán)格執(zhí)行《寧夏回族自治區(qū)外墻保溫應(yīng)用技術(shù)規(guī)程(db64/048—)》。
2、質(zhì)量等級(jí)：合格
3、質(zhì)量等級(jí)經(jīng)質(zhì)檢部門，監(jiān)理單位，建設(shè)單位驗(yàn)評(píng)后達(dá)不到合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，由承包方無(wú)償返修，達(dá)到合同規(guī)定質(zhì)量等級(jí)后方可交工。
技術(shù)資料、圖紙及其它材料的提供辦法：
1、發(fā)包人向承包人提供圖紙、相關(guān)技術(shù)資料，在施工過(guò)程中如有變更應(yīng)出具變更通知單。
2、承包人在施工前向發(fā)包人提供產(chǎn)品近期檢測(cè)報(bào)告，產(chǎn)品合格證，施工工藝及施工技術(shù)規(guī)程等。
合同價(jià)款及付款方式：
1、外墻外保溫每平方米造價(jià)為： 68元(外墻掛板);70元(外墻掛石材)，工程量以實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)。
2、付款方式：
1)、合同簽定后，發(fā)包人應(yīng)按承包人施工進(jìn)度進(jìn)行付款，待外墻外保溫工程竣工后發(fā)包人應(yīng)向承包人支付本合同暫定價(jià)款的85%。
2)、工程整體竣工且驗(yàn)收合格后，發(fā)包人須向承包人支付完實(shí)際結(jié)算后工程總價(jià)款的90%，剩余的10%作為保修款保修期結(jié)束后付清。本工程保修期為一年。
3)、在發(fā)包人確認(rèn)承包人施工工程量且簽認(rèn)可后，30天內(nèi)付清工程款。
違約責(zé)任：
1、承包方違約責(zé)任：
1)、承包人應(yīng)在合同規(guī)定期限內(nèi)完成施工(不可抗力或發(fā)包人責(zé)任除外)。
2)、如因承包人原因影響工程進(jìn)度并給發(fā)包人造成損失的，承包人承擔(dān)所造成的全部損失。
3)、如在保值期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，承包人負(fù)責(zé)賠償因質(zhì)量問(wèn)題而產(chǎn)生的損失。
4)、如保溫效果達(dá)不到有關(guān)規(guī)定的要求，承包人負(fù)責(zé)賠償因此而產(chǎn)生的損失。
2、發(fā)包人違約責(zé)任：
1)、發(fā)包人需按合同約定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而產(chǎn)生的延誤工期責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。
2)、發(fā)包人應(yīng)為承包人提供必須的施工條件，如施工條件達(dá)不到而產(chǎn)生的延誤工期責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。
合同的有效性：
本合同雙方簽蓋章后即視為有效且具有法律效力。有效期自雙方簽訂本合同之日起至工程款全部付完時(shí)止。
十、合同履行中，如一方需要修改或終止，須在7日前提出，要有書(shū)面文件為據(jù)，如發(fā)生糾紛，雙方先行協(xié)商，協(xié)商不成則按《合同法》的有關(guān)規(guī)定解決。
十一、其他約定事項(xiàng)：雙方協(xié)商解決。
十二、本合同共四頁(yè)一式肆份。發(fā)包人貳份、承包人貳份。
發(fā)包人(蓋章)： 承包人(蓋章)：
經(jīng)辦人(簽)： 經(jīng)辦人(簽)：
簽約日期：年 月 日
發(fā)包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本外墻保溫工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
- 工程概況：
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
工程內(nèi)容：
- 工程承包范圍：
承包范圍：合同內(nèi)每棟單體樓外墻膠粘50mm厚xps板保溫層；外表面膠粘標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)格布；安裝高強(qiáng)塑料鉚釘。
- 合同工期：
工期：按項(xiàng)目總進(jìn)度及甲方要求為準(zhǔn)
如果因發(fā)包方原因或建筑物主體不能進(jìn)入外墻保溫施工工序，工期應(yīng)順延。
- 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件：
施工過(guò)程嚴(yán)格按照《寧夏回族自治區(qū)外墻保溫應(yīng)用技術(shù)規(guī)程（DB64/048—）》執(zhí)行。
引用標(biāo)準(zhǔn)：
《絕緣用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料（xps）》GB/T 10801.2-
《玻璃纖維制品實(shí)驗(yàn)方法》（JC176—1996）
《康克外墻隔熱保溫系統(tǒng)施工規(guī)程》
- 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收辦法：
1、工程施工及驗(yàn)評(píng)辦法嚴(yán)格執(zhí)行《寧夏回族自治區(qū)外墻保溫應(yīng)用技術(shù)規(guī)程（DB64/048—）》。
2、質(zhì)量等級(jí)：合格
3、質(zhì)量等級(jí)經(jīng)質(zhì)檢部門，監(jiān)理單位，建設(shè)單位驗(yàn)評(píng)后達(dá)不到合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，由承包方無(wú)償返修，達(dá)到合同規(guī)定質(zhì)量等級(jí)后方可交工。
- 技術(shù)資料、圖紙及其它材料的提供辦法：
1、發(fā)包人向承包人提供圖紙、相關(guān)技術(shù)資料，在施工過(guò)程中如有變更應(yīng)出具變更通知單。
2、承包人在施工前向發(fā)包人提供產(chǎn)品近期檢測(cè)報(bào)告，產(chǎn)品合格證，施工工藝及施工技術(shù)規(guī)程等。
- 合同價(jià)款及付款方式：
1、外墻外保溫每平方米造價(jià)為： 68元（外墻掛板）；70元（外墻掛石材），工程量以實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)。
2、付款方式：
1）、合同簽定后，發(fā)包人應(yīng)按承包人施工進(jìn)度進(jìn)行付款，待外墻外保溫工程竣工后發(fā)包人應(yīng)向承包人支付本合同暫定價(jià)款的85％。
2）、工程整體竣工且驗(yàn)收合格后，發(fā)包人須向承包人支付完實(shí)際結(jié)算后工程總價(jià)款的90％，剩余的10％作為保修款保修期結(jié)束后付清。本工程保修期為一年。
3）、在發(fā)包人確認(rèn)承包人施工工程量且簽認(rèn)可后，30天內(nèi)付清工程款。
- 違約責(zé)任：
1、承包方違約責(zé)任：
1）、承包人應(yīng)在合同規(guī)定期限內(nèi)完成施工（不可抗力或發(fā)包人責(zé)任除外）。
2）、如因承包人原因影響工程進(jìn)度并給發(fā)包人造成損失的，承包人承擔(dān)所造成的全部損失。
3）、如在保值期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，承包人負(fù)責(zé)賠償因質(zhì)量問(wèn)題而產(chǎn)生的損失。
4）、如保溫效果達(dá)不到有關(guān)規(guī)定的要求，承包人負(fù)責(zé)賠償因此而產(chǎn)生的損失。
2、發(fā)包人違約責(zé)任：
1）、發(fā)包人需按合同約定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而產(chǎn)生的延誤工期責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。
2）、發(fā)包人應(yīng)為承包人提供必須的施工條件，如施工條件達(dá)不到而產(chǎn)生的延誤工期責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。
- 合同的有效性：
本合同雙方簽蓋章后即視為有效且具有法律效力。有效期自雙方簽訂本合同之日起至工程款全部付完時(shí)止。
十、合同履行中，如一方需要修改或終止，須在7日前提出，要有書(shū)面文件為據(jù)，如發(fā)生糾紛，雙方先行協(xié)商，協(xié)商不成則按《合同法》的有關(guān)規(guī)定解決。
十一、其他約定事項(xiàng)：雙方協(xié)商解決。
十二、本合同共四頁(yè)一式肆份。發(fā)包人貳份、承包人貳份。
發(fā)包人（蓋章）： 承包人（蓋章）：
經(jīng)辦人（簽）： 經(jīng)辦人（簽）：
年 月 日 年 月 日
發(fā)包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本外墻保溫工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
工程概況：
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
工程內(nèi)容：
工程承包范圍：
承包范圍：合同內(nèi)每棟單體樓外墻膠粘50mm厚xps板保溫層；外表面膠粘標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)格布；安裝高強(qiáng)塑料鉚釘。
合同工期：
工期：按項(xiàng)目總進(jìn)度及甲方要求為準(zhǔn)
如果因發(fā)包方原因或建筑物主體不能進(jìn)入外墻保溫施工工序，工期應(yīng)順延。
標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件：
施工過(guò)程嚴(yán)格按照《寧夏回族自治區(qū)外墻保溫應(yīng)用技術(shù)規(guī)程（db64/048—）》執(zhí)行。
引用標(biāo)準(zhǔn)：
《絕緣用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料（xps）》gb/t 10801.2-
《玻璃纖維制品實(shí)驗(yàn)方法》（jc176—1996）
《康克外墻隔熱保溫系統(tǒng)施工規(guī)程》
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收辦法：
1、工程施工及驗(yàn)評(píng)辦法嚴(yán)格執(zhí)行《寧夏回族自治區(qū)外墻保溫應(yīng)用技術(shù)規(guī)程（db64/048—）》。
2、質(zhì)量等級(jí)：合格
3、質(zhì)量等級(jí)經(jīng)質(zhì)檢部門，監(jiān)理單位，建設(shè)單位驗(yàn)評(píng)后達(dá)不到合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，由承包方無(wú)償返修，達(dá)到合同規(guī)定質(zhì)量等級(jí)后方可交工。
技術(shù)資料、圖紙及其它材料的提供辦法：
1、發(fā)包人向承包人提供圖紙、相關(guān)技術(shù)資料，在施工過(guò)程中如有變更應(yīng)出具變更通知單。
2、承包人在施工前向發(fā)包人提供產(chǎn)品近期檢測(cè)報(bào)告，產(chǎn)品合格證，施工工藝及施工技術(shù)規(guī)程等。
合同價(jià)款及付款方式：
1、外墻外保溫每平方米造價(jià)為： 68元（外墻掛板）；70元（外墻掛石材），工程量以實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)。
2、付款方式：
1）、合同簽定后，發(fā)包人應(yīng)按承包人施工進(jìn)度進(jìn)行付款，待外墻外保溫工程竣工后發(fā)包人應(yīng)向承包人支付本合同暫定價(jià)款的85％。
2）、工程整體竣工且驗(yàn)收合格后，發(fā)包人須向承包人支付完實(shí)際結(jié)算后工程總價(jià)款的90％，剩余的10％作為保修款保修期結(jié)束后付清。本工程保修期為一年。
3）、在發(fā)包人確認(rèn)承包人施工工程量且簽認(rèn)可后，30天內(nèi)付清工程款。
違約責(zé)任：
1、承包方違約責(zé)任：
1）、承包人應(yīng)在合同規(guī)定期限內(nèi)完成施工（不可抗力或發(fā)包人責(zé)任除外）。
2）、如因承包人原因影響工程進(jìn)度并給發(fā)包人造成損失的，承包人承擔(dān)所造成的全部損失。
3）、如在保值期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，承包人負(fù)責(zé)賠償因質(zhì)量問(wèn)題而產(chǎn)生的損失。
4）、如保溫效果達(dá)不到有關(guān)規(guī)定的要求，承包人負(fù)責(zé)賠償因此而產(chǎn)生的損失。
2、發(fā)包人違約責(zé)任：
1）、發(fā)包人需按合同約定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而產(chǎn)生的延誤工期責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。
2）、發(fā)包人應(yīng)為承包人提供必須的施工條件，如施工條件達(dá)不到而產(chǎn)生的延誤工期責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。
合同的有效性：
本合同雙方簽蓋章后即視為有效且具有法律效力。有效期自雙方簽訂本合同之日起至工程款全部付完時(shí)止。
十、合同履行中，如一方需要修改或終止，須在7日前提出，要有書(shū)面文件為據(jù)，如發(fā)生糾紛，雙方先行協(xié)商，協(xié)商不成則按《合同法》的有關(guān)規(guī)定解決。
十一、其他約定事項(xiàng)：雙方協(xié)商解決。
十二、本合同共四頁(yè)一式肆份。發(fā)包人貳份、承包人貳份。
發(fā)包人（蓋章）： 承包人（蓋章）：
經(jīng)辦人（簽）： 經(jīng)辦人（簽）：
年 月 日 年 月 日
北京金海創(chuàng)裝飾材料有限公司與北京吉順保溫材料廠間買賣合同糾紛一案
北京市第二中級(jí)人民法院
民事判決書(shū)
（）二中民終第18983號(hào)
上訴人（原審被告）北京金海創(chuàng)裝飾材料有限公司，住所地北京市順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)蘭家營(yíng)村東。
法定代表人王德勝，總經(jīng)理。
被上訴人（原審原告）北京吉順保溫材料廠，住所地北京市順義區(qū)高麗營(yíng)鎮(zhèn)羊房村振興大街4號(hào)。
法定代表人余全蓮，廠長(zhǎng)。
上訴人北京金海創(chuàng)裝飾材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱金海創(chuàng)公司）因與被上訴人北京吉順保溫材料廠（以下簡(jiǎn)稱吉順材料廠）之間買賣合同糾紛一案，不服北京市順義區(qū)人民法院（）順民初第6943號(hào)民事判決，向本院提出上訴。本院于XX年11月14日受理后，依法組成由法官孫田輝擔(dān)任審判長(zhǎng)，法官宋毅、劉茵參加的合議庭，于XX年11月25日召集雙方當(dāng)事人進(jìn)行了詢問(wèn)，上訴人金海創(chuàng)公司的法定代表人王德勝，被上訴人吉順材料廠的法定代表人余全蓮到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
吉順材料廠一審起訴稱：XX年10月18日，吉順材料廠向金海創(chuàng)公司供應(yīng)聚苯板1車，貨款為9000元，金海創(chuàng)公司負(fù)責(zé)人謝華簽收，并出具了收條，但至今未付款。為此，要求金海創(chuàng)公司給付所欠貨款9000元，支付利息1930元（自XX年10月18日至起訴之日止，按中國(guó)人民銀行貸款利率計(jì)算)。
金海創(chuàng)公司一審答辯稱：吉順材料廠所訴已過(guò)訴訟時(shí)效，且
謝華不是金海創(chuàng)公司的項(xiàng)目經(jīng)理，工程也不是金海創(chuàng)公司的，吉順材料廠也從未找過(guò)金海創(chuàng)公司，本案與金海創(chuàng)公司無(wú)關(guān)，故不同意吉順材料廠的訴訟請(qǐng)求。
一審法院經(jīng)審理查明：XX年10月18日，金海創(chuàng)公司向吉順材料廠購(gòu)買聚苯板30立方米用于東方國(guó)際公寓工程，單價(jià)每立方米300元，貨款為9000元，金海創(chuàng)公司至今未付款。
上述事實(shí)，有吉順材料廠提供的出庫(kù)單、承諾書(shū)、證人證言、北京市公安局順義分局預(yù)審處詢問(wèn)筆錄復(fù)印件及當(dāng)事人陳述意見(jiàn)在案佐證。
一審法院認(rèn)為：吉順材料廠與金海創(chuàng)公司之間的買賣合同關(guān)系及欠款事實(shí)存在，法院予以確認(rèn)，金海創(chuàng)公司應(yīng)給付所欠吉順材料廠貨款，并應(yīng)賠償因其拖欠貨款給吉順材料廠造成的利息損失，故對(duì)吉順材料廠要求金海創(chuàng)公司給付所欠貨款，支付利息的請(qǐng)求，法院予以支持。因吉順材料廠提供的證據(jù)、證人證言及北京市公安局順義分局預(yù)審處的詢問(wèn)筆錄能夠證明金海創(chuàng)公司承建工程與吉順材料廠發(fā)生買賣合同關(guān)系及吉順材料廠一直在主張權(quán)利，故對(duì)金海創(chuàng)公司所辯稱的吉順材料廠所訴已過(guò)訴訟時(shí)效，謝華不是公司項(xiàng)目經(jīng)理，工程也不是金海創(chuàng)公司的，本案與金海創(chuàng)公司無(wú)關(guān)的答辯意見(jiàn)，法院不予采信。依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第一百六十一條之規(guī)定，判決：北京金海創(chuàng)裝飾材料有限公司給付所欠北京吉順保溫材料廠貨款九千元，并支付利息一千九百三十元，于判決生效后十日內(nèi)執(zhí)行。如果未按判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
金海創(chuàng)公司不服一審法院判決，提出上訴稱：一、一審法院判決認(rèn)定事實(shí)有誤，謝華不是金海創(chuàng)公司的項(xiàng)目經(jīng)理，金海創(chuàng)公司也從未給予謝華任何授權(quán)，王久生也不是金海創(chuàng)公司的工作人員，金海創(chuàng)公司從未與吉順材料廠簽訂合同，也從未收取過(guò)吉順材料廠的材料，不存在合同法律關(guān)系；且本案已早超過(guò)了法定的訴訟時(shí)效期間，僅有王久生的證言不能證明本案沒(méi)有超過(guò)訴訟時(shí)效；二、一審法院判決程序錯(cuò)誤，金海創(chuàng)公司不是本案的適格被告，被告應(yīng)為謝華；三、一審法院判決適用法律有誤。綜上，請(qǐng)求撤銷一審法院判決，依法改判駁回吉順材料廠的訴訟請(qǐng)求。
吉順材料廠服從一審法院判決，答辯稱：謝華、王久生是金海創(chuàng)公司的工作人員，謝華是代表金海創(chuàng)公司接收的吉順材料廠的貨物，金海創(chuàng)公司與吉順材料廠之間存在買賣合同關(guān)系。吉順材料廠一直在向金海創(chuàng)公司主張權(quán)利，不存在超過(guò)訴訟時(shí)效的情況。一審法院判決正確，請(qǐng)求維持原判。
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審法院查明的事實(shí)一致。
本院認(rèn)為：吉順材料廠與金海創(chuàng)公司之間雖然沒(méi)有簽訂書(shū)面的買賣合同，但根據(jù)吉順材料廠提供的證據(jù)、證人證言及北京市公安局順義分局預(yù)審處的詢問(wèn)筆錄能夠形成證據(jù)鏈證明謝華及王久生系金海創(chuàng)公司的項(xiàng)目工作人員，金海創(chuàng)公司與吉順材料廠之間存在買賣合同關(guān)系，及吉順材料廠一直在向金海創(chuàng)公司主張權(quán)利，故金海創(chuàng)公司應(yīng)給付吉順材料廠欠款9000元及利息。金海創(chuàng)公司上訴提出謝華不是公司項(xiàng)目經(jīng)理，本案與金海創(chuàng)公司無(wú)關(guān)及吉順材料廠所訴已過(guò)訴訟時(shí)效的上訴主張，缺乏事實(shí)及法律依據(jù)，本院不予支持。金海創(chuàng)公司上訴還提出一審法院判決程序有誤，適用法律有誤的主張，亦于法無(wú)據(jù)，本院不予支持。綜上，一審法院判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，處理并無(wú)不當(dāng)，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
一審案件受理費(fèi)三十七元，由北京金海創(chuàng)裝飾材料有限公司負(fù)擔(dān)（于本判決生效后七日內(nèi)交納）。
二審案件受理費(fèi)七十四元，由北京金海創(chuàng)裝飾材料有限公司負(fù)擔(dān)（已交納）。
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 孫田輝
代理審判員 宋 毅
代理審判員 劉 茵