標(biāo)識(shí)標(biāo)牌等制作安裝合同(通用3篇)
標(biāo)識(shí)標(biāo)牌等制作安裝合同 篇1
標(biāo)識(shí)標(biāo)牌等制作安裝合同
甲方(加工方):
乙方(承攬方):
依照《中華人民共和國(guó)民法典》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,就標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌制作、安裝事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 標(biāo)識(shí)制作概況
1.1 標(biāo)識(shí)制作名稱: 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌設(shè)計(jì)、制作、安裝標(biāo)識(shí)制作。
1.2 標(biāo)識(shí)制作地點(diǎn): 。
第二條 標(biāo)識(shí)制作承包范圍
2.1 本標(biāo)識(shí)制作承包范圍包括但不限于以下內(nèi)容:
(1)承攬方負(fù)責(zé)按照加工方確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙制作并安裝標(biāo)識(shí)標(biāo)牌,具體位置由甲乙方現(xiàn)場(chǎng)確定;
(2)一切為正常完成施工所需的雜項(xiàng)和勞務(wù),無(wú)論是否明確列示于合同文件之中。
第三條 合同工期
3.1 計(jì)劃開(kāi)工日期: 年 月 日,以加工方書面通知的開(kāi)工日期為準(zhǔn)。
3.2 計(jì)劃竣工日期: 年 月 日,(以及經(jīng)承攬方書面同意的延長(zhǎng)期限)。
3.3 合同工期: 個(gè)工作日。
第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
4.1 按照國(guó)家及 市現(xiàn)行的質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行,達(dá)到合格等級(jí)。
4.2 材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):全部材料使用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范材料。
第五條 合同價(jià)款及付款方式
5.1 合同總價(jià)款: 元整(小寫:¥ 元整)。
備注:本合同為固定總價(jià)合同,固定總價(jià)組成詳見(jiàn)附件一:標(biāo)識(shí)制作量清單。
5.2 付款方式:
(1)驗(yàn)收完成后 日內(nèi),加工方支付合同結(jié)算總價(jià)款的 %,即¥ 元整;
(2)標(biāo)識(shí)制作總價(jià)款的 %作為質(zhì)量保證金(以下簡(jiǎn)稱“質(zhì)保金”),加工方在質(zhì)保期(本合同規(guī)定為 年)滿以后的 日內(nèi),向承攬方一次性付清,質(zhì)保金不計(jì)任何利息。如在質(zhì)保期內(nèi)存在質(zhì)量問(wèn)題需要維修或更換的,而承攬方未能及時(shí)響應(yīng)的,直接扣除質(zhì)保金支付,不足以彌補(bǔ)加工方損失的,由承攬方補(bǔ)足。
5.3 加工方向承攬方承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。
第六條 組成合同的文件
6.1 組成本合同的文件包括:
(1)合同協(xié)議書;
(2)標(biāo)識(shí)制作量清單(A4×1P)。
第七條 標(biāo)識(shí)制作的實(shí)施
7.1 承攬方在標(biāo)識(shí)制作實(shí)施過(guò)程中不得使用非國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的材料、設(shè)備或使用不符合質(zhì)量要求的材料、設(shè)備,如有使用,承攬方應(yīng)按照加工方的要求立即更換,并且發(fā)生的材料和設(shè)備的費(fèi)用由加工方在合同總價(jià)款中扣除,不予支付,如因此對(duì)標(biāo)識(shí)制作實(shí)施造成延期或者其他損失的均由承攬方負(fù)責(zé)。
7.2 承攬方向加工方承諾按照經(jīng)加工方確認(rèn)過(guò)的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行制作和安裝施工。按照約定日期竣工,并承擔(dān)標(biāo)識(shí)制作質(zhì)量保證責(zé)任。且未經(jīng)加工方同意,承攬方不得擅自將本合同標(biāo)識(shí)制作向任何第三方轉(zhuǎn)包或者全部分包。在標(biāo)識(shí)制作實(shí)施、竣工及修補(bǔ)質(zhì)量缺陷的過(guò)程中,承攬方應(yīng)當(dāng)遵守所有適用的安全生產(chǎn)法規(guī)、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn),遵守安全施工的規(guī)定;應(yīng)當(dāng)采取必要和適當(dāng)?shù)拇胧3脂F(xiàn)場(chǎng)和標(biāo)識(shí)制作的井然有序和安全可靠,以免發(fā)生安全事故,并承擔(dān)因自身安全措施不當(dāng)所造成事故的責(zé)任和費(fèi)用;設(shè)置必要的防護(hù)與警示牌,保證鄰近地區(qū)人員和財(cái)物的安全;配備必要的安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)措施,加強(qiáng)對(duì)施工人員的安全教育。承攬方負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程中的人員和財(cái)物的安全負(fù)責(zé),如果在標(biāo)識(shí)制作實(shí)施、竣工及修補(bǔ)質(zhì)量缺陷的過(guò)程中,出現(xiàn)安全事故導(dǎo)致的人員損傷、財(cái)產(chǎn)損失,由承攬方負(fù)責(zé)出面解決并承擔(dān)全部的賠償責(zé)任,如造成標(biāo)識(shí)制作工期延誤的,承攬方并應(yīng)承擔(dān)逾期交付標(biāo)識(shí)制作的違約責(zé)任。
7.3 承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)要求執(zhí)行安裝標(biāo)識(shí)制作,隨時(shí)接受加工方委派的代表的檢查查驗(yàn),為檢查查驗(yàn)提供便利條件。如果檢查、檢測(cè)、檢驗(yàn)的結(jié)果表明,材料、設(shè)計(jì)或者工藝有缺陷或不符合本合同的約定,加工方有權(quán)拒收此材料、設(shè)計(jì)或工藝,承攬方應(yīng)當(dāng)立即修復(fù)上述缺陷并保證其符合合同文件的約定。
7.4 承攬方應(yīng)保證標(biāo)識(shí)制作質(zhì)量達(dá)到國(guó)家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的合格條件。如實(shí)施的標(biāo)識(shí)制作達(dá)不到本合同約定的質(zhì)量要求,加工方可隨時(shí)要求承攬方返工,承攬方應(yīng)在加工方要求的時(shí)間內(nèi)完成并承擔(dān)返工費(fèi)用,工期不予順延。
7.5 承攬方在標(biāo)識(shí)制作實(shí)施完畢后,加工方 日內(nèi)安排與承攬方共同進(jìn)行標(biāo)識(shí)制作驗(yàn)收。如驗(yàn)收不合格的,承攬方應(yīng)在加工方要求的時(shí)限內(nèi)完成修復(fù)工作,并承擔(dān)逾期交付的違約責(zé)任,給加工方造成其他損失的,承攬方并應(yīng)賠償。
7.6 承攬方負(fù)責(zé)實(shí)施的標(biāo)識(shí)制作通過(guò)加工方的驗(yàn)收且加工方同意支付費(fèi)用的,不免除承攬方對(duì)于項(xiàng)目標(biāo)識(shí)制作的質(zhì)量保證責(zé)任。承攬方保證交付的標(biāo)識(shí)制作符合標(biāo)識(shí)制作所要求的技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),如標(biāo)識(shí)制作出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題,承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)全部責(zé)任。如因承攬方實(shí)施的標(biāo)識(shí)制作質(zhì)量不合格導(dǎo)致安全事故,對(duì)于所造成的人身、財(cái)產(chǎn)損失,承攬方應(yīng)承擔(dān)全部的賠償責(zé)任。如果加工方因承攬方實(shí)施的不合格的標(biāo)識(shí)制作而遭受任何損失的,承攬方應(yīng)向加工方進(jìn)行賠償使加工方免遭損失。
7.7 如承攬方和加工方對(duì)實(shí)施的標(biāo)識(shí)制作質(zhì)量有爭(zhēng)議的,雙方共同委托一家質(zhì)量鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定,如果鑒定結(jié)論認(rèn)定承攬方實(shí)施的標(biāo)識(shí)制作存在質(zhì)量問(wèn)題或者不能達(dá)到本合同約定標(biāo)準(zhǔn),則鑒定費(fèi)用由承攬方承擔(dān),否則鑒定費(fèi)用由雙方分擔(dān)。
7.8 標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)元素由加工方提供,如涉及工業(yè)產(chǎn)權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、使用權(quán)、肖像權(quán)等相關(guān)法律問(wèn)題其責(zé)任由加工方承擔(dān),承攬方不當(dāng)使用的除外。在標(biāo)識(shí)制作安裝完成之后,承攬方應(yīng)將加工方提供的資料全部返還加工方,不得留存任何形式的復(fù)本,承攬方亦不得將加工方提供的資料內(nèi)容用于本合同以外的任何用途。承攬方制作完成的標(biāo)識(shí),其知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及畫面載體的所有權(quán)歸屬于加工方所有。
7.9 承攬方保證其具備完成本合同項(xiàng)下工作內(nèi)容(包括但不限于標(biāo)識(shí)制作、安裝等)的資質(zhì)和條件。
第八條 不可抗力
不可抗力定義:指在本協(xié)議簽署后發(fā)生的、本協(xié)議簽署時(shí)不能預(yù)見(jiàn)的、其發(fā)生與后果是無(wú)法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、國(guó)際或國(guó)內(nèi)運(yùn)輸中斷、流行病、罷工,以及根據(jù)中國(guó)法律或一般國(guó)際商業(yè)慣例認(rèn)作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。
不可抗力的后果:
1.如果發(fā)生不可抗力事件,影響一方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù),則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行,而不視為違約。
2.宣稱發(fā)生不可抗力的一方應(yīng)迅速書面通知其他各方,并在其后的十五(15)天內(nèi)提供證明不可抗力發(fā)生及其持續(xù)時(shí)間的足夠證據(jù)。
3.如果發(fā)生不可抗力事件,各方應(yīng)立即互相協(xié)商,以找到公平的解決辦法,并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。
4.金錢債務(wù)的遲延責(zé)任不得因不可抗力而免除。
5.遲延履行期間發(fā)生的不可抗力不具有免責(zé)效力。
第九條 違約責(zé)任
9.1 如承攬方不能按照本合同約定的工期完成標(biāo)識(shí)制作實(shí)施,每遲延一天,應(yīng)向加工方支付本合同總價(jià)款千分之 三 的違約金。逾期超過(guò) 15天 的,加工方有權(quán)解除合同,并要求承攬方承擔(dān)合同總價(jià) 20 %違約責(zé)任。
9.2 本合同約定的付款方逾期未足額付款的,每逾期一天,應(yīng)按逾期金額的 0.05% 向收款方支付違約金,同時(shí)仍應(yīng)履行付款義務(wù)。
逾期超過(guò) 30 天的,收款方有權(quán)解除合同,并要求付款方承擔(dān)違約責(zé)任。
第十條 爭(zhēng)議的解決方法
在本合同履行過(guò)程中凡本合同未盡事宜發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方可協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交加工方所在地法院通過(guò)訴訟解決。
第十一條 合同生效
本合同自雙方簽字蓋章后生效。本合同如有未盡事宜,需經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充協(xié)定。補(bǔ)充協(xié)定與本合同具有同等效力,但不得與本合同內(nèi)容相抵觸。本合同正本一式 份,甲方執(zhí) 份,乙方執(zhí) 份。
第十二條 其他
標(biāo)識(shí)制作報(bào)價(jià)清單屬商業(yè)機(jī)密。合同任何一方,如未獲得對(duì)方書面認(rèn)可,不得向任何第三方透露本合同的任何內(nèi)容及相關(guān)的信息,否則守約方有權(quán)追究違約方的責(zé)任。
本合同由以下雙方于 年 月 日共同簽署:
標(biāo)識(shí)標(biāo)牌等制作安裝合同 篇2
甲方:_______________
乙方:_______________
根據(jù)中華人民共和國(guó)《廣告法》、《合同法》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意簽訂此合同。
1.甲方向乙方提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量證書、墻體廣告樣稿。
2.甲方必須承認(rèn)每條廣告位置的不確定性(大體區(qū)域確定),并且有被別人破壞的可能,驗(yàn)收以后乙方不負(fù)責(zé)保護(hù)。
3.乙方按照甲方的樣稿制作墻體廣告,在制作過(guò)程中乙方向甲方提供照片和方位記錄,可供甲方驗(yàn)收,如有發(fā)現(xiàn)字樣和質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)提出,盡快糾正。
4.廣告完工后,甲方必須在_________日內(nèi)驗(yàn)收完畢,若不按時(shí)驗(yàn)收則視為驗(yàn)收。
5.廣告的規(guī)格:?jiǎn)螚l為(_________米×_________米=_________平方米),總條數(shù)為_(kāi)________條,總數(shù)面積為_(kāi)________平方米,每平方米為_(kāi)________元,總計(jì)金額為_(kāi)________元。
6.本合同簽定當(dāng)日甲方付給乙方總金額的_________%,即_________元;工程完成________%時(shí)甲方付給乙方總金額的______%,即_________元;全部完工后甲方付給乙方全部金額的_________%,即_________元。
7.廣告制作工期為_(kāi)______年______月______日至_______年______月______日完成,如遇自然災(zāi)害、惡劣天氣,工期可推延。
8.合同簽訂當(dāng)日起有效,如有一方違約可向法院起訴。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________代表(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_____________簽訂地點(diǎn):____________
標(biāo)識(shí)標(biāo)牌等制作安裝合同 篇3
發(fā)包方(甲方):地址:承包方(乙方):地址:風(fēng)險(xiǎn)提示:發(fā)包人的相對(duì)義務(wù)
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案,包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、中斷道路交通、臨時(shí)占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時(shí)辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤(rùn)。經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,乙方自愿承包甲方_________________項(xiàng)目的大橋欄桿制作安裝工程。本著平等、自愿、互惠互利的原則,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,特訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程范圍:
4、承包方式:
5、合同總價(jià):
二、施工質(zhì)量和驗(yàn)收要求
1、嚴(yán)格按施工圖紙和相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求施工,達(dá)到國(guó)家大橋欄桿制作安裝及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求,以有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和本合同的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。
2、焊接牢固,焊縫藝術(shù)、美觀,達(dá)到相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求。
3、乙方必須向甲方提供相關(guān)材料出廠合格證和質(zhì)檢報(bào)告等質(zhì)保資料。
三、付款方式合同簽訂后____日內(nèi),甲方向乙方支付預(yù)付款________元;乙方施工完畢,經(jīng)甲方工程部綜合驗(yàn)收合格后______天內(nèi)付______%的工程款。剩下的______%作為質(zhì)保金暫留甲方(不計(jì)利息),保修期為_(kāi)_______年,保修期滿后不出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題,甲方負(fù)責(zé)一次性付清剩下的工程款。
四、成品保護(hù)乙方施工完畢,交甲方工程部綜合驗(yàn)收合格后,由甲方負(fù)責(zé)看管。未經(jīng)驗(yàn)收合格期間所發(fā)生的成品損壞或被盜等均由乙方自行負(fù)責(zé)。經(jīng)驗(yàn)收合格交甲方看管后所發(fā)生的成品損壞或被盜等均由甲方自行負(fù)責(zé)。
五、安全條款
1、乙方應(yīng)保證安全、文明施工,不得酒后施工。
2、施工過(guò)程中的一切安全均由乙方自行負(fù)責(zé),第三方安全事故,甲方應(yīng)協(xié)助乙方向第三人追責(zé)。
六、施工工期風(fēng)險(xiǎn)提示:關(guān)于實(shí)際竣工日期的規(guī)定
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時(shí),可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形:
工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,以承包人提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日為實(shí)際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因,未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告42天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收,或完成竣工驗(yàn)收不予簽發(fā)工程接收證書的,以提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實(shí)際竣工日期。 計(jì)劃開(kāi)工日期:________年____月____日,計(jì)劃完工日期:________年____月____日,共____日歷天。乙方必須保證在合同工期內(nèi)保質(zhì)保量完成施工任務(wù),不得拖延工期。風(fēng)險(xiǎn)提示:工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤(rùn)。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止,并由承包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期。
七、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在施工過(guò)程中,乙方必須接受建設(shè)單位、監(jiān)理、質(zhì)檢部門及甲方的安全、質(zhì)量監(jiān)督檢查。存在質(zhì)量問(wèn)題,必須無(wú)條件返工,因此而給甲方造成的一切損失,必須照價(jià)賠償。風(fēng)險(xiǎn)提示:保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日起算,具體分部分項(xiàng)工程的保修期由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi),承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗(yàn)收擅自使用工程的,保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
八、保修在保修期內(nèi)乙方接到甲方保修通知后24小時(shí)之內(nèi)必須到場(chǎng)維修。若乙方不及時(shí)到場(chǎng)維修,甲方有權(quán)另外請(qǐng)人維修,其維修費(fèi)用從乙方的質(zhì)保金中扣除。
九、違約責(zé)任本合同履行過(guò)程中,任何一方違反本合同的約定,致使合同無(wú)法履行或者給對(duì)方造成損失,責(zé)任方均應(yīng)向守約方承擔(dān)損失,并支付合同價(jià)款________%的違約金。
十、附則
1、本合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,雙方均可向合同履行地的法院起訴。
2、本合同一式_____份,雙方各執(zhí)_____份。
3、本合同自雙方代表簽字蓋章后生效。甲方:負(fù)責(zé)人:聯(lián)系方式:合同履行地:簽訂時(shí)間:________年____月____日乙方:負(fù)責(zé)人:聯(lián)系方式:合同履行地:簽訂時(shí)間:________年____月____日