店面拆遷違約金協議（精選3篇）

店面拆遷違約金協議 篇1

　　甲方：________________房地產開發有限公司(以下簡稱甲方)

　　乙方：________________(身份證號)(以下簡稱乙方)

　　乙方在________________有正在經營中的門面房一間，磚混結構，現乙方同意由甲方進行拆遷開發，甲方愿承擔拆遷開發建設任務。為了確保甲、乙雙方合法權益，雙方就拆遷補償及安置問題達成如下協議：

　　一、拆遷安置

　　第一條 乙方位于________門面房交由甲方拆除，房屋使用面積________平方米，房產證號為________。拆遷補償實行實物置換的方式，拆遷后，甲方按1：1.2倍就地安置乙方門市(面)一間凈使用面積平方米，門面房坐________向________，正面寬度不得低于4米(南北方向為寬)。

　　第二條 本協議簽訂后，甲方在拆遷前支付乙方押金________萬元后，乙方交由甲方進行拆除。待房屋交房后，甲方將門面房房產權辦至乙方名下，同時新門面房交付使用時達到國家規定的驗收標準，包括道路、水、曖、電、門窗、卷閘等設施具備使用條件。雙方驗收簽字后，乙方將押金全部退還甲方。

　　二、違約責任

　　第三條 甲、乙雙方簽訂協議后，甲方保證按合同約定進行開發建設。在非乙方原因的情況下，如甲方在乙方全部搬遷后二年內不能開工，視為甲方違約，甲方抵押至乙方的押金不退還，且該地塊交由乙方自行組織建設。

　　第四條 甲方按合同支付乙方押金后，如乙方不按約定日期搬遷，視為乙方違約，每延期搬遷一天，乙方向甲方支付1000元的違約金，同時，由此產生的一切后果和責任由乙方負責。

　　三、過渡期補償責任

　　第五條 門面房分配到被拆遷人之前，按以下協議由甲方支付乙方過渡安置補償費：

　　1、甲方支付給乙方過渡安置補償費每月(年)(________)________元，從________年________月________日起計算，至新門面房分配并驗收移交到被拆遷人當月止。

　　2、甲方在________年________月________日前一次支付給乙方第一年的過渡補償費，第二次過渡費在________年________月________日前支付。

　　3、若門面房未能按期(具體時間)交付使用，甲方在延期時間內按協議月過渡費的三倍向乙方支付月過渡安置補償費。

　　第六條 本協議對甲、乙雙方具有同等的法律約束力。任何一方不因家庭成員或其它相關人的影響而違約。由現有房屋本身引起的糾紛和矛盾由乙方協調處理;在拆遷開發建設過程中出現的糾紛和矛盾由甲方自行協調處理，與乙方無關。

　　第七條 本協議由產權人親自簽署，其他人員代簽無效。

　　第八條 本協議雙方簽字蓋章后生效。

　　第九條 本協議一式四份，雙方各執二份，具有同等法律效力。

　　第十條 未盡事宜協商解決，協商不成向離石區法院起訴，按法律程序解決。

　　甲方：________________(單位蓋章) 乙方：________________

　　法人代表：________________ 簽字：________________(手印)

　　簽訂日期：________年________月________日

店面拆遷違約金協議 篇2

　　甲方(出賣人)：_______________物業發展有限公司

　　乙方(買受人)：______________________________業主

　　鑒于：

　　1、__________年__________月__________日，甲、乙雙方共同簽訂了《__________市商品房預售合同》(合同編號：_______________)，乙方購買______________________________小區住宅樓(____________________)，乙方已向甲方支付購房款人民幣__________元。

　　2、甲方應于__________年__________月__________日前向乙方交付商品房。

　　3、__________小區住宅樓工程逾期竣工，甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。

　　4、乙方已收到甲方的《入住通知書》，甲方自__________年__________月__________日起辦理入住手續，乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至__________年__________月__________日。

　　5、乙方已于__________年__________月__________日辦理了入住手續，接收了商品房。

　　6、自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，甲方逾期交房__________日，對照《__________市商品房預售合同》第十三條之約定，甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之__________的違約金，甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣__________元。甲乙雙方經協商，達成以下協議共同執行：

　　一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣__________元，于__________年__________月__________日前以現金方式一次付清。

　　二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。

　　三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

　　四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　五、本協議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。

　　甲方：______________________乙方：_____________________

　　_______________年_____________月_____________日

店面拆遷違約金協議 篇3

　　致：_________________監理有限公司

　　茲有我施工單位施工的 _____________ 工程，在年月日，大批的當地村民進入施工現場阻止我施工單位施工作業;隨后施工單位，監理單位，設計單位和業主單位現場調解仍沒有勸服當地村民，并且在此期間政府部門出面協調和設計單位對基礎的形式變更后，當地的村民還是到施工現場阻工。

　　經上級部門和業主單位的同意，我施工單位于年月日正式停工待命。為了保證復工后的正常進行，停工期間現場的機械設備和周轉材料一律停滯在工地，現場施工人員不予放假在現場組織學習和安全教育，等候工程復工;在此停工期間給我施工單位造成較大的經濟損失和工期延誤。

　　停工期間發生的費用及損失如下：_________________

　　1、施工人員的誤工費;

　　2、項目部管理人員的管理費;

　　3、機械設備的閑置費;

　　4、材料損失的補償費。

　　我施工單位按照合同約定內容的程序向貴監理單位提交費用及工期的索賠意向。

　　施工單位：_________________

　　日期：_________________