綜架加工承攬合同(精選23篇)
綜架加工承攬合同 篇1
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期:
項(xiàng)目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格
單位
數(shù)量
單價(jià) (元)
總價(jià)(元)
交貨日期
一季度
二季度
鍍鋅
綜架1600以上
只
10萬(wàn)
0.15
15000
5萬(wàn)
5萬(wàn)
淬火
綜條
支
100萬(wàn)
0.11
110000
50萬(wàn)
50萬(wàn)
合計(jì)
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式:通過(guò)銀行托收。
7.違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號(hào):__________________
乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號(hào):__________________
________年________月______日
綜架加工承攬合同 篇2
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期:
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式:____________________。
7.違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號(hào):__________________
乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號(hào):__________________
________年________月______日
綜架加工承攬合同 篇3
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期:____________
項(xiàng)目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià) (元)總價(jià)(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬(wàn)____________________萬(wàn)_____萬(wàn)淬火綜條支_____萬(wàn)____________________萬(wàn)_____萬(wàn)合計(jì)
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式:
____________________。
7.違約責(zé)任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________地址:______________________
銀行帳號(hào):__________________銀行帳號(hào):__________________
________年________月______日
綜架加工承攬合同 篇4
合同編號(hào):_________
定作人:______簽訂地點(diǎn):_________
承攬人:______簽訂時(shí)間:__年__月__日
第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限
加工物|規(guī)格|計(jì)量||報(bào)酬|交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱|型號(hào)|單位||單價(jià)|金額|合計(jì)
合計(jì)人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料|規(guī)格|計(jì)量
數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額
名稱|型號(hào)|單位
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第五條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的____日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點(diǎn):
第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:
第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責(zé)任:
第十七條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項(xiàng):
定作人|承攬人|鑒(公)證意見(jiàn):
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號(hào)碼:居民身份證號(hào)碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開(kāi)戶銀行:開(kāi)戶銀行:鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
賬號(hào):賬號(hào):經(jīng)辦人:
郵政編碼:郵政編碼:年月日
綜架加工承攬合同 篇5
甲方(定作方):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
傳真:
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:
乙方(承攬方):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
傳真:
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,依據(jù)我國(guó)《中華人民共和國(guó)民法典》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定,就甲方向乙方采購(gòu)相關(guān) 等小商品事宜約定如下:
一、采購(gòu)產(chǎn)品情況
1、品名 ,規(guī)格 ,數(shù)量 ,單價(jià) ;
2、品名 ,規(guī)格 ,數(shù)量 ,單價(jià) ;
3、品名 ,規(guī)格 ,數(shù)量 ,單價(jià) ;
總金額(含稅價(jià)):人民幣 元整(小寫¥ )。
二、樣品約定時(shí)間
自本合同生效之日起 個(gè)工作日內(nèi),乙方負(fù)責(zé)按甲方要求制作
樣品,經(jīng)甲方確認(rèn)后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。
三、交貨時(shí)間、地點(diǎn)及運(yùn)費(fèi)
合同生效時(shí)甲方應(yīng)當(dāng)支付 %預(yù)付款到乙方賬戶,確認(rèn)本協(xié)議第一條中各品名的尺碼數(shù)量后 天內(nèi)交貨(具體數(shù)量由雙方以書(shū)面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認(rèn)),運(yùn)費(fèi)由 承擔(dān)。
四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
按照甲乙雙方事先確認(rèn)的樣品為標(biāo)準(zhǔn),貨物主要技術(shù)指標(biāo)按國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
五、驗(yàn)收方法、標(biāo)準(zhǔn)和期限
以甲乙雙方確認(rèn)的樣品為準(zhǔn),如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符,應(yīng)在收到貨物后 個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實(shí)后,盡快做出相應(yīng)的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換或者退貨,因此產(chǎn)生的所有費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。
六、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供包裝,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七、結(jié)算方式和期限
合同生效且收到乙方發(fā)票后 日內(nèi)甲方支付總價(jià)款 %作為預(yù)付款,計(jì)人民幣 元整(小寫¥ ),雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
收款人:
開(kāi)戶行:
賬號(hào):
最終結(jié)算金額以實(shí)際定作、雙方簽字確認(rèn)的數(shù)量和金額為準(zhǔn),自甲方驗(yàn)收合格之日起 日內(nèi),甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責(zé)任
1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同另一方有權(quán)要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時(shí)間制作樣品的,不能按時(shí)交貨的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異,甲方有權(quán)拒絕付款。
九、合同爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行期間發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的,雙方當(dāng)事人同意向 人民法院起訴。
十、本合同一式二份,甲方乙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人:
委托代理人: 法定代表人:
委托代理人:
年 月 日 年 月 日
綜架加工承攬合同 篇6
定作方:__________________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方:__________________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)民法典》有關(guān)規(guī)定,為明確雙方權(quán)力義務(wù),經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,就乙方對(duì)甲方承施的________________工程項(xiàng)目結(jié)構(gòu)中的鋼筋部分進(jìn)行成型加工(含機(jī)械連接接頭)、配送事宜達(dá)成一致,同意訂立本合同。
一、 工程概況:
_________________項(xiàng)目位于_______________,工程建筑面積:________________平方米,結(jié)構(gòu)封頂日期_______年____月____日。
二、 加工事宜:
甲方向乙方訂購(gòu)的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過(guò)程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時(shí),須事先以書(shū)面形式通知甲方,經(jīng)甲方授權(quán)委托人簽字同意后,方可實(shí)施加工(如甲方在二十四小時(shí)內(nèi)未能做出書(shū)面回復(fù),則視為甲方同意乙方意見(jiàn))。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的配筋單中標(biāo)注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進(jìn)行加工。
三、 重量結(jié)算依據(jù):
根據(jù)甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經(jīng)乙方進(jìn)行理論重量計(jì)算,作為本合同重量結(jié)算依據(jù)。結(jié)算重量單位為噸,重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后三位。
四、 甲方工作:
1、 合同簽訂時(shí)甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件,并明確其授權(quán)范圍。
2、 合同簽訂時(shí),甲方應(yīng)以書(shū)面的形式對(duì)乙方進(jìn)行技術(shù)交底。交底資料中應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明所承攬項(xiàng)目流水作業(yè)段劃分平面布置圖,計(jì)劃施工進(jìn)度(月度計(jì)劃及結(jié)構(gòu)封頂時(shí)間排序計(jì)劃),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長(zhǎng)度,特殊角度的工藝要求等。
3、 甲方應(yīng)于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補(bǔ)充時(shí)須提前3日,數(shù)量不得超過(guò)30噸),配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號(hào)、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字,并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。
4、 成型鋼筋加工制作過(guò)程中,甲方有權(quán)隨時(shí)到乙方加工現(xiàn)場(chǎng)就加工質(zhì)量進(jìn)行抽檢工作,乙方有義務(wù)積極配合。
5、 如甲方工程工期延誤,仍按照本合同執(zhí)行。
6、 成型鋼筋出庫(kù)前,甲方應(yīng)指定專人進(jìn)行清料工作,待甲方清料人員對(duì)成型鋼筋數(shù)量確認(rèn)簽字后乙方方可發(fā)貨(簽字人簽字樣本附后)。
7、 成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于10噸。
五、 乙方工作:
1、 合同簽訂時(shí),乙方應(yīng)積極組織資源,確保甲方工程項(xiàng)目施工進(jìn)度。
2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時(shí),應(yīng)認(rèn)真校對(duì),如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標(biāo)注無(wú)法正確識(shí)別時(shí),甲方授權(quán)委托人應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)書(shū)面確認(rèn),否則免除乙方的供貨責(zé)任。
3、 乙方所使用的鋼筋機(jī)械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質(zhì)量證明合格證書(shū)。
5、 乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求,并在產(chǎn)品上以標(biāo)牌的形式標(biāo)注成型鋼筋使用部位的編號(hào)、尺寸、幾何圖形、數(shù)量,每一編號(hào)的鋼筋提供一張標(biāo)牌,固定在鋼筋打捆處。
6、 乙方有責(zé)任協(xié)助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)成型鋼筋進(jìn)行清料及裝車工作,并按甲方的要求運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)。
六、 設(shè)計(jì)變更:
1、施工過(guò)程中如出現(xiàn)不可預(yù)見(jiàn)及設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)以書(shū)形式及時(shí)向乙方提供補(bǔ)充配筋單,并標(biāo)注“急配”字樣及需用時(shí)間(供應(yīng)時(shí)間甲、乙雙方協(xié)商確定),如需增加費(fèi)用以甲、乙雙方協(xié)商為準(zhǔn)。
2、設(shè)計(jì)變更及修改過(guò)程中,乙方已投入加工生產(chǎn)部分按合同規(guī)定價(jià)格結(jié)算,如出現(xiàn)以大改小損耗部分及所需增加人工費(fèi)用部分由甲方承擔(dān)。
七、 產(chǎn)品質(zhì)量要求:
1、 乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規(guī)定。
2、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建筑結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯工程質(zhì)量評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》dbj/t01-69-20xx的規(guī)定。
3、 直螺紋連接接頭應(yīng)符合《鋼筋機(jī)械連接通用技術(shù)規(guī)程》jgj107-96、《鋼筋等強(qiáng)度剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)規(guī)程》q/jy16-20xx中的規(guī)定。
八、鋼筋原材復(fù)試及資料:
1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負(fù)責(zé)原材料的取樣及送檢工作,委托檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見(jiàn)證試驗(yàn)資質(zhì)的檢測(cè)中心。
2、根據(jù)《北京市建設(shè)工程施工試驗(yàn)實(shí)行有見(jiàn)證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》,甲方及監(jiān)理單位進(jìn)行見(jiàn)證取樣時(shí)應(yīng)持正式書(shū)面通知,乙方應(yīng)積極配合取樣工作,其檢測(cè)機(jī)構(gòu)及費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
3、根據(jù)《建筑工程資料管理規(guī)程》dbj01-51-20xx規(guī)定,乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場(chǎng)后,提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質(zhì)量證明書(shū)及產(chǎn)品銘牌、原材料復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告。
九、合同價(jià)款及付款方式:
1、 合同價(jià)款:
(1) 本合同成型鋼筋的結(jié)算單價(jià)為人民幣_(tái)______________元/噸(鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價(jià)),上述結(jié)算單價(jià)包括材料費(fèi)、成型制作費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等交付甲方使用前的費(fèi)用(卸車及費(fèi)用由甲方承擔(dān))。不包括原材料復(fù)試及機(jī)械連接接頭費(fèi)用。
(2) 三級(jí)螺紋鋼的結(jié)算價(jià)格在本合同結(jié)算單價(jià)基礎(chǔ)上加____________元/噸。
(3) 鋼筋機(jī)械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲,并戴好保護(hù)帽),按照配筋單圖示數(shù)量進(jìn)行簽收。
(4) 鋼筋原材料復(fù)試費(fèi)用按照《半成品出廠合格證》實(shí)際標(biāo)注數(shù)量進(jìn)行簽收。
(5) 合同執(zhí)行過(guò)程中如鋼廠價(jià)格調(diào)整,其結(jié)算價(jià)格以首鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)、北京市京首貿(mào)易服務(wù)有限責(zé)任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調(diào)價(jià)政策通知作為價(jià)格調(diào)整的依據(jù),由乙方以書(shū)面形式送達(dá)甲方,調(diào)價(jià)依據(jù)在送達(dá)后24小時(shí)內(nèi),甲方予以書(shū)面確認(rèn)或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補(bǔ)充協(xié)議。
(6) 本合同成型鋼筋總量為_(kāi)___________噸,總價(jià)款(人民幣):_______元,(大寫:_____________________)。總價(jià)中不包括原材料復(fù)試及機(jī)械連接接頭費(fèi)用。
(7) 驗(yàn)貨地點(diǎn):__________________________
2、 付款方式:
(1) 本合同結(jié)算期為_(kāi)___________日。甲方在送達(dá)本月成型鋼筋加工配筋單時(shí),同時(shí)將貨款支票一并送達(dá)(乙方預(yù)收當(dāng)月貨款80%,余款20%月末前結(jié)清),乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認(rèn)數(shù)量后劃轉(zhuǎn)。
(2) 鋼筋機(jī)械連接接頭加工費(fèi)用隨成型鋼筋貨款同時(shí)劃轉(zhuǎn)。
(3) 原材料復(fù)試費(fèi)用依據(jù)《半成品出廠合格證》中確認(rèn)數(shù)量經(jīng)甲方簽認(rèn),在月末前結(jié)清。
(4) 本合同總價(jià)款如發(fā)生變化,超出部分甲方應(yīng)按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預(yù)付給乙方。
十、違約責(zé)任:
1、 乙方?jīng)]有按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供產(chǎn)品,甲方有權(quán)退貨,乙方應(yīng)承擔(dān)所發(fā)生的全部裝卸及運(yùn)輸費(fèi)用。
2、 合同執(zhí)行過(guò)程中,如遇鋼廠市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整,根據(jù)合同第九章(5)條,甲方接到乙方調(diào)整價(jià)格依據(jù)24小時(shí)內(nèi)未能書(shū)面確認(rèn)或簽訂補(bǔ)充協(xié)議,乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨。
3、 甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時(shí)送達(dá),乙方有權(quán)拒絕接受配筋單及加工任務(wù)。
4、 由于甲方清料人員不能及時(shí)清料,致使配送工作無(wú)法正常進(jìn)行,所造成的工期延誤,責(zé)任由甲方承擔(dān),同時(shí)工期順延。
5、 甲方如未能按合同規(guī)定時(shí)間付款,逾期乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨,并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計(jì)算每天3元/噸違約金。
6、 乙方未能在甲方計(jì)劃工期內(nèi)將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場(chǎng),甲方應(yīng)按當(dāng)日該批送達(dá)數(shù)量以50元/噸扣除乙方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。
十一、爭(zhēng)議:
本合同在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它:
1、 本合同簽訂時(shí),甲、乙雙方需相互提供企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)法人代碼復(fù)印件、資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)原件、工程項(xiàng)目施工合同原件等相關(guān)法律文件,并注明相關(guān)文件的授權(quán)使用范圍。
2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規(guī)定)致使合同無(wú)法正常履行時(shí),雙方應(yīng)另行協(xié)商。
3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。
十三、本合同一式肆份,即正本、副本各兩份,甲、乙雙方各執(zhí)正本、副本壹份,具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經(jīng)合法授權(quán)人簽字后生效。
十五、本合同未盡事宜,執(zhí)行《中華人民共和國(guó)民法典》的有關(guān)規(guī)定。
本合同變更條款及內(nèi)容(銷售部門填寫):
甲方(蓋章):________________ 乙方(蓋章):_________________
法定代表人:________________ 法定代表人:_________________
委托代理人:________________ 委托代理人:_________________
聯(lián)系電話:__________________ 聯(lián)系電話:___________________
公司地址:____________________ 公司地址:_____________________
簽訂日期:_____________________ 簽訂日期:_______________________
簽訂地點(diǎn):_____________________
簽訂承攬合同的注意事項(xiàng):
一、定作物
1、原材料的消耗定額問(wèn)題:
若是定作人提供原材料的,為了防止承攬人在工作中浪費(fèi)定作人的原材料,可以在簽訂合同時(shí)規(guī)定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著經(jīng)濟(jì)節(jié)約原則使用原材料,如果超過(guò)原材料消耗定額的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
2、定作物樣品的封存保管問(wèn)題:
若存在定作物樣品的,樣品應(yīng)進(jìn)行封存并當(dāng)場(chǎng)由承攬人和定作人確認(rèn)后簽字。此外,樣品的保管問(wèn)題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管,承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此,在簽訂合同時(shí)要規(guī)定保管人保管義務(wù),并要求若保管不當(dāng)造成損失或丟失的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
3、定作物的后期保證問(wèn)題:
因有些定作物無(wú)法在檢驗(yàn)當(dāng)時(shí)就發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,所以定作人可以在合同中規(guī)定在一段期限內(nèi)承攬人要保證定作物的質(zhì)量合格問(wèn)題,除了是因定作人使用、保管不當(dāng)造成定作物存在問(wèn)題以外,承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)定作物的無(wú)償修復(fù)或更換。此外,質(zhì)量缺陷造成定作人損失的,承攬人還應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
二、支付款
1、定金條款的規(guī)定:
在簽訂合同時(shí),當(dāng)事人若采用定金的擔(dān)保方式的,定金數(shù)額一般以合同總額的20%為限,且交付時(shí)間要在承攬人進(jìn)行加工定作之前。同時(shí)規(guī)定,若是承攬人違反合同時(shí),應(yīng)雙倍返還定作人定金;若是定作人違反合同時(shí),承攬人不返還定金。
2、關(guān)于結(jié)算方式應(yīng)注意:
結(jié)算方式是指價(jià)金和其它費(fèi)用的清結(jié)方式,包括現(xiàn)金結(jié)算和轉(zhuǎn)帳結(jié)算兩種。要注意,除了國(guó)家允許使用現(xiàn)金履行義務(wù)的以外,承攬合同的結(jié)算必須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
三、關(guān)于合同中提交定作物的規(guī)定
1、提交期限問(wèn)題:
在約定定作物提取日期時(shí)應(yīng)注意計(jì)算定作人必要的途中時(shí)間;
2、提前或延期提交問(wèn)題:
合同中應(yīng)規(guī)定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
綜架加工承攬合同 篇7
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,本著公平合理的協(xié)作原則,明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,經(jīng)雙方同意簽訂本合同,以利共同遵守。
一、訂立合同單位
發(fā)包單位:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包單位:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
二、工程概況
1、 工程名稱:
2、 工程地點(diǎn):
3、 承包范圍:鋼構(gòu)件、屋面與墻面圍護(hù)的制作安裝
三、工程工期:20xx年 月 日開(kāi)工至20xx年 月 日竣工,總工期 50天。
1、 乙方必須按照甲方的要求組織施工,接受甲方對(duì)進(jìn)度、質(zhì)量的檢查監(jiān)督。
2、 乙方必須按照合同約定時(shí)間開(kāi)工竣工。
3、 在施工過(guò)程中,如遇以下情況則工期延誤:
四、合同文件
合同文件應(yīng)能互相解釋、互為說(shuō)明,組成合同的文件及優(yōu)先順序如下:
1、 本合同協(xié)議書(shū)
2、 施工圖紙(包括土建施工圖)
3、 雙方有關(guān)工程的洽談、變更等書(shū)面協(xié)議或文件等 業(yè)主認(rèn)可的工期延誤。 收到預(yù)付款之日起20天內(nèi)施工現(xiàn)場(chǎng)達(dá)不到鋼結(jié)構(gòu)安裝條件。 甲方原因造成的工期延誤。 人力不可抗拒因素。(如:地震,雨雪天等)
五、承包方式
1、 本單位工程采用綜合單價(jià)包干,平米造價(jià)220元/平米,平米造價(jià):330元/米,建筑面積:共計(jì) 平米。
2、 工程總造價(jià): 萬(wàn)元( 元 )以上全部為含稅價(jià)格。
3、 本工程所有吊車等機(jī)械設(shè)備、施工腳手架搭設(shè)、其它輔助設(shè)施及制作、轉(zhuǎn)運(yùn)所需機(jī)械設(shè)備、施工工器具均由乙方負(fù)責(zé)。
4、 承包工作內(nèi)容如下(不限于以下內(nèi)容)鋼構(gòu)件、屋面與墻面圍護(hù)的制作安裝。(包人工,包機(jī)械)
5、安全文明施工:甲方確定區(qū)域內(nèi)要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護(hù)各類安全防護(hù)設(shè)施搭設(shè)等)
6、未經(jīng)甲方同意,乙方無(wú)權(quán)私自轉(zhuǎn)包本工程。若發(fā)生,甲方將追究違約責(zé)任或有權(quán)終止合同,由此所引起的各種損失由乙方負(fù)責(zé)。
六、 工程造價(jià)的確定及工程款支付
此工程總造價(jià)為 元,在乙方各種材料、工具進(jìn)入工地開(kāi)始施工時(shí)甲方付乙方總款的百分之三十,合計(jì) 元,工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十,合計(jì) 元, 留取百分之十的質(zhì)保金, 元,一年后此工程無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題全額付清。
七、工程變更
1、工程設(shè)計(jì)變更
1、施工中乙方不得對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更。因乙方擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致甲方的直接損失,由乙方承擔(dān),延誤的工期不予順延。
2、在施工中甲方涉及到對(duì)設(shè)計(jì)圖紙或施工組織設(shè)計(jì)的更改及對(duì)材料的代用,須提前通知乙方,否則甲方承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用,并賠償乙方的有關(guān)損失,并延長(zhǎng)延誤的工期。
八、材料、機(jī)械
8. 1、由于本工程為總價(jià)包干。所以乙方供應(yīng)的所有材料必須是符合設(shè)計(jì)方案和國(guó)家規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,對(duì)與設(shè)計(jì)和規(guī)范要求不符的產(chǎn)品,甲方拒絕收用。
本工程主要材料如下:
8.1.1、圍護(hù)部分:墻體標(biāo)高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍(lán)下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網(wǎng),彩涂板負(fù)差不小于0.03mm
8.1.2、鋼架部分:鋼梁為焊接H型鋼(480~285)X200X6X10,節(jié)點(diǎn)板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風(fēng)柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負(fù)差應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88
8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160202.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160202.5鋼板負(fù)差不大于0.3mm
8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級(jí)大六角高強(qiáng)螺栓
8. 2、乙方自購(gòu)材料的裝、卸、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用均乙方承擔(dān)。
8. 3、勞動(dòng)用品和隨身手動(dòng)、電動(dòng)工具由乙方自備。
九、工程施工
1、乙方施工人員、技術(shù)人員應(yīng)與甲方工程部、技術(shù)部密切配合,嚴(yán)格按照施工方案施工。
2、施工過(guò)程中甲方應(yīng)保證施工場(chǎng)地不受外界部門或人員的干擾。
十、安全責(zé)任
1、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工建設(shè)安全要求組織施工,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患并隨時(shí)接受甲方安全檢查人員的監(jiān)督檢查。
2、甲方指派專職安全員負(fù)責(zé)指導(dǎo),監(jiān)督施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn),乙方必須配合甲方安全管理人員,監(jiān)督安全管理人員的工作,接受并服從甲方管理人員的指揮。
3、乙方應(yīng)遵守甲方制訂的各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度。
4、嚴(yán)禁非施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患,乙方必須及時(shí)整改,杜絕重大傷亡事故。
5、現(xiàn)場(chǎng)人員發(fā)生傷亡事故后,雙方應(yīng)盡力施救,同時(shí)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),以便有關(guān)部門進(jìn)行堪察。
6、現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任:
乙方在施工過(guò)程中如發(fā)生意外事故,責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。并承擔(dān)事故中家屬所提費(fèi)用。甲方不承擔(dān)乙方發(fā)生事故的任何責(zé)任。
十一、質(zhì)量安全及驗(yàn)收
1、本工程質(zhì)量目標(biāo):乙方必須確保承包范圍內(nèi)單項(xiàng)工程質(zhì)量達(dá)到甲方質(zhì)量目標(biāo)。
2、乙方應(yīng)認(rèn)真按照甲方安排組織施工,隨時(shí)接受甲方施工管理人員的檢查、監(jiān)督、檢驗(yàn)。
3、乙方對(duì)自己施工中的工程半成品、成品質(zhì)量負(fù)責(zé),必須符合質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、施工中經(jīng)檢查檢驗(yàn)工程不合格或未達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范質(zhì)量要求,乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行返工、返修,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
5、乙方在保質(zhì)期內(nèi)及使用過(guò)程中此施工鋼架發(fā)生傾斜、倒蹋、開(kāi)裂,乙方應(yīng)無(wú)條件給予修復(fù)。因倒蹋發(fā)生的財(cái)產(chǎn)損失和人身傷亡全部由乙方承擔(dān)。
十二、文明施工目標(biāo)
1、 乙方必須遵守當(dāng)?shù)卣鞴懿块T、建筑行業(yè)中文明施工的有關(guān)規(guī)定,按照甲方要求對(duì)工人實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理。
2、 乙方必須派專人清理施工現(xiàn)場(chǎng)及生活區(qū),保持施工現(xiàn)場(chǎng)及生活區(qū)的整潔,做到無(wú)垃圾和污水。
3、 搞好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。
4、 乙方必須在施工過(guò)程中做到施工材料及工具堆放整齊。
十三、雙方權(quán)利和義務(wù)
甲方的責(zé)任
1、甲方協(xié)助乙方處理好施工現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)各方的關(guān)系。
2、提供施工電源到施工區(qū)域,提供施工水源到施工區(qū)域。
3、如有變更甲方應(yīng)提前2天以書(shū)面形式通知乙方,否則造成的損失由甲承擔(dān)。
4、乙方在工程驗(yàn)收合格并交付甲方后,甲方方可進(jìn)行裝飾、裝修。
5、及時(shí)進(jìn)行中間驗(yàn)收。
6、組織乙方學(xué)習(xí)現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理規(guī)定。
乙方的責(zé)任
1、按合同文件的規(guī)定,按期、保質(zhì)、保量完成承包范圍內(nèi)的全部工作。
2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現(xiàn)場(chǎng)施工的需要。
3、服從甲方的工作安排,遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度。
4、做好安全生產(chǎn)、文明施工。
5、愛(ài)護(hù)公共設(shè)施及設(shè)備,若損壞則照價(jià)賠償。
6、執(zhí)行甲方的安全計(jì)劃安排,參加甲方組織的安全例會(huì),施工中堅(jiān)決杜絕重大人員傷亡事故發(fā)生,若發(fā)生質(zhì)量及安全事故,及時(shí)向甲方報(bào)告并協(xié)助甲方進(jìn)行調(diào)查處理。
7、接受甲方代表的監(jiān)督、檢查。
十四、竣工驗(yàn)收
1、 工程具備驗(yàn)收條件,乙方向甲方提出工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。
2、 甲方收到工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)后應(yīng)盡快組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收,并在驗(yàn)收后7天內(nèi)給予認(rèn)可或提出的修改意見(jiàn)(否則視為合格)。乙方按照要求修改,并承擔(dān)由自身原因造成的修改費(fèi)用。
十五、違約金
1、 如乙方的施工進(jìn)度,工程質(zhì)量不能滿足甲方總體要求,同時(shí)甲方對(duì)乙方的實(shí)際履約能力總體平衡后認(rèn)定乙方實(shí)質(zhì)上無(wú)能力確保工期,質(zhì)量要求 時(shí),甲方有權(quán)終止合同或另行委托別的有能力施工隊(duì)伍完成本工程施工, 以確保本工程工期、質(zhì)量目標(biāo)。但乙方必須承擔(dān)因此給甲方造成的所有 經(jīng)濟(jì)損失。
2、 因乙方原因造成合同無(wú)法履行或乙方不愿履行合同規(guī)定的義務(wù)時(shí),乙方應(yīng)承擔(dān)未完工程造成的甲方的所有違約損失,此違約金從乙方工程款中扣除。
3、 因甲方不能按工程進(jìn)度支付工程款或甲方不愿履行合同規(guī)定的義務(wù)時(shí),甲方應(yīng)承擔(dān)未完工程造成的乙方的所有違約損失,并向乙方支付違約金。 十六、仲裁和訴訟
1、 甲乙雙方如果就合同或工程施工發(fā)生爭(zhēng)端,雙方應(yīng)友好協(xié)商。但甲乙雙方的義務(wù)在工程施工過(guò)程中不得因正在進(jìn)行的協(xié)商而改變。
2、 雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款,并本著友好合作精神,處理合同期間的各類問(wèn)題,盡量避免爭(zhēng)議或糾紛。如果發(fā)生爭(zhēng)議,按下列原則處理:
(1)雙方發(fā)生爭(zhēng)議,首先由雙方的上級(jí)主管部門調(diào)解。在一方提出調(diào)解要求后的5天內(nèi),雙方應(yīng)保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。
(2)雙方接受調(diào)解結(jié)果,應(yīng)在調(diào)解作出后2天內(nèi)執(zhí)行。對(duì)調(diào)解的結(jié)果不能接受,或由于一方不執(zhí)行調(diào)解結(jié)果使調(diào)解結(jié)果無(wú)法執(zhí)行,任何一方可在調(diào)解作出7天后提請(qǐng)本工程所在工商行政管理部門關(guān)進(jìn)行仲裁。
(3)如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。
十七、其它
1、本協(xié)議未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
2、本協(xié)議一式六份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份。
甲方:(章) 乙方:(章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
帳戶名: 帳戶名:
帳 號(hào): 帳 號(hào):
開(kāi)戶行: 開(kāi)戶行:
協(xié)議簽訂日期: 年 月 日
綜架加工承攬合同 篇8
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量 │備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條 價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他如:1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責(zé)任:
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九_(tái)___年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開(kāi)戶銀行:____________________________
帳號(hào):______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開(kāi)戶銀行:_____________________
綜架加工承攬合同 篇9
訂立合同雙方:
承攬方:縣木具廠 以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:縣百貨公司 以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品 名│ 規(guī)格(長(zhǎng),寬,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺(tái) │1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺(tái)面柜臺(tái) │18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
│ │ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái) │18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架 │18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一、材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條 工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20xx0元(貳萬(wàn)元)。甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開(kāi)戶銀行:縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所
帳號(hào):104750
乙方:縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號(hào)
電話:33.7347
開(kāi)戶銀行:縣支行
帳號(hào):003485
綜架加工承攬合同 篇10
甲方:____________________乙方:____________________
代表:____________________代表:____________________
甲方:中國(guó)________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國(guó)籍:________
乙方:____國(guó)________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國(guó)籍:________
雙方為開(kāi)展來(lái)料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個(gè)月向甲方提供________原材料,并負(fù)責(zé)運(yùn)至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個(gè)月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運(yùn)至________港_____付乙方。
第三條來(lái)料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計(jì)加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對(duì)無(wú)法履行本合同不負(fù)責(zé)外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條加工費(fèi)
甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費(fèi),在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣_(tái)_______元;合同訂立第二年起的加工費(fèi)雙方另議,但不得低于每套____幣_(tái)___元;該加工費(fèi)是依據(jù)合同訂立時(shí)中國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)外勞務(wù)費(fèi)用而確定的,故在中國(guó)國(guó)內(nèi)勞務(wù)費(fèi)用水平有變化時(shí),雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價(jià)的原材料運(yùn)交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個(gè)月,由乙方向甲方開(kāi)立即期信用證,支付加工費(fèi)。
第七條運(yùn)輸與_____
乙方將原材料運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)和_____費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運(yùn)費(fèi)和_____費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
第八條不可抗力
由于戰(zhàn)爭(zhēng)和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時(shí),該方應(yīng)盡快將事故通知對(duì)方,并與對(duì)方協(xié)商延長(zhǎng)履行合同的期限。由此而引起的損失,對(duì)方不得提出賠償要求。
第九條_____
本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請(qǐng)中國(guó)_____________機(jī)構(gòu)進(jìn)行_____。_____適用法律為:
1、中華人民共和國(guó)加入的國(guó)際公約、條約;
2、中華人民共和國(guó)法律;
3、在中國(guó)法律無(wú)明文規(guī)定時(shí),適用國(guó)際通行的慣例。
_____裁決為終局裁決,_____費(fèi)用由敗訴一方承擔(dān)。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費(fèi)在內(nèi)的全部應(yīng)付費(fèi)用時(shí)終止。
第十一條合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴?qǐng)協(xié)商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國(guó)文字書(shū)就,兩國(guó)文字具有同等效力。
第十三條其他
1、甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運(yùn)輸及_____等項(xiàng)開(kāi)支,在加工費(fèi)以外收取,但這些費(fèi)用不超過(guò)每套合同產(chǎn)品的____%、
2、甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗(yàn)報(bào)告后,乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補(bǔ)充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
代表:________________代表:________________
____年____月____日____年____月____日
綜架加工承攬合同 篇11
加工承攬合同
定作人:________簽訂地點(diǎn):___________
承攬人:________簽訂時(shí)間:____年__月__日
第一條承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬及支付期限
1、 計(jì)量單位
2、數(shù)量
3、工作量(工時(shí))
4、報(bào)酬
5、交付期限
6、單價(jià)
7、總金額┃
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:________________________________________________________
第三條承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:___________________________________________________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求:_____________________________________________________________________________
第五條承攬人使用的材料由________人提供。材料的檢驗(yàn)方法:____________________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來(lái)完成。可以交由第三人完成的工作是:________________________________________________________________________________________________
第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:___________________________________________________
第八條結(jié)算方法及期限:__________________________________________________________
第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責(zé)任:________________________________________________________________________________________________
第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交 ________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項(xiàng):__________________________________________________________________________________________________________________________________
定作人: 承攬人:
法定代表人: 法定代表人:
綜架加工承攬合同 篇12
定作人:(填寫全稱)___________________
承攬人:(填寫全稱)___________________
根據(jù)《_____》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,寫為見(jiàn)合同附件一)
1.1品名:(應(yīng)填寫定作物的名稱,不可用其簡(jiǎn)稱或俗名代替)
1.2規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號(hào))
1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)
1.4備注:(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)
第二條合同價(jià)款
2.1合同價(jià)款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2付款方式:(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3付款時(shí)間:(寫明年、月、日)
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
3.1質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),必須要寫全稱)
3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))
3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:
材料名稱
規(guī)格型號(hào)
計(jì)量單位
數(shù)量
質(zhì)量
提供日期
消耗定額
單價(jià)(元)
總金額
(注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫明見(jiàn)合同附件二)
4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見(jiàn)。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對(duì)承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):(寫明是以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收)
6.2驗(yàn)收方法:(寫明全部或抽樣驗(yàn)收的方法)
6.3定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時(shí)間:(寫明具體時(shí)間年、月、日)
6.4定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn):(寫明詳細(xì)地址)
6.5驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),以(寫明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu))對(duì)定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。
第七條交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時(shí)間:(寫明年、月、日)
7.1.2自提定作物的地點(diǎn):(寫明詳細(xì)地址不可省略)
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時(shí)間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2送交定作物的地點(diǎn):(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
8.1包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān):(寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān))
第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
9.1定作物的運(yùn)輸方式:(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)
9.2運(yùn)輸費(fèi)用由(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期:(如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止)
第十一條定金及預(yù)付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2定作人向承攬人交付定金的時(shí)間:(寫明年、月、日)
11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時(shí)間:(寫明年、月、日)
第十二條承攬人的違約責(zé)任:
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過(guò)修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價(jià)的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。
12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,由承攬人承擔(dān)。
12.12其它違約責(zé)任:(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)
第十三條定作人的違約責(zé)任:
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過(guò)程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價(jià)款總值的%的違約金。
13.3未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過(guò)合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價(jià)‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
13.5超過(guò)合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬(wàn)分之向承攬人支付違約金,直至付清時(shí)止。
13.6無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
13.8其它違約責(zé)任:(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條爭(zhēng)議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過(guò)訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(diǎn)(填寫到縣級(jí))
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人:(公章)___________________
承攬人:___________________(公章)
住所:___________________
住所:___________________
法定代表人或___________________
法定代表人或委托代理人:___________________
委托代理人:___________________
電話:___________________
電話:___________________
傳真:___________________
傳真:___________________
開(kāi)戶銀行:___________________
開(kāi)戶銀行:___________________
賬號(hào):___________________
賬號(hào):___________________
郵政編碼:___________________
郵政編碼:___________________
合同簽訂時(shí)間:__年_月_日
綜架加工承攬合同 篇13
附:加工承攬合同樣本
加工承攬合同
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠
以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:××縣百貨公司
以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品
名│ 規(guī)格(長(zhǎng),寬,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺(tái)
│130X40X 90
│ 件 │ 120 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)
│180X100X95
│ 件 │ 10 │其中不│
│
│
│
│
│帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)
│180X100X95
│ 件 │ 20 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架
│180 X40X200
│ 件 │ 10 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架
│180X80X 200
│ 件 │ 5 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架
│180X50X 200
│ 件 │ 80 │
│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn).甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬(wàn)元).甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
綜架加工承攬合同 篇14
加工承攬合同(2)
附:加工承攬合同樣本
訂立合同雙方:
承攬方: 木具廠 以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方: 百貨公司 以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn).甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款 元(大寫 元).甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于 年 月 日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式 份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方: (蓋章)
代表人:
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
年 月 日
綜架加工承攬合同 篇15
甲方:________________________
乙方:________________________
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點(diǎn)或加工件全稱)交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠(chéng)信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
一、工程項(xiàng)目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點(diǎn)_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,共計(jì)_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問(wèn)題乙方有權(quán)停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備民法典律效應(yīng))
三、質(zhì)量要嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動(dòng)。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。
四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價(jià)人民幣_(tái)___________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費(fèi)用。如有要求另行協(xié)商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí),乙方向甲方提供材料訂購(gòu)單或能材料訂購(gòu)單據(jù)時(shí)支付乙方總價(jià) _______________%。
3、加工件到達(dá)甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________%。
4、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________%。
5、驗(yàn)收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。
九、驗(yàn)收:
甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報(bào)告單七日內(nèi)組織驗(yàn)收,七日內(nèi)不組織驗(yàn)收,乙方可視工程全部合格,同時(shí)甲方履行合同后續(xù)責(zé)任,甲方不履行合同時(shí)乙方可對(duì)本合同工程隨意處理。
十、違約責(zé)任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對(duì)方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價(jià)的5‰,提前按照同等獎(jiǎng)勵(lì)。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請(qǐng)?jiān)V訟。
十二、本合同共___頁(yè),附件共____頁(yè),一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來(lái)往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章)
乙方:(章)
電話:
電話:
電子郵箱:
電子郵箱:
開(kāi)戶行:
開(kāi)戶行:
________年______月_____日
綜架加工承攬合同 篇16
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間: 年 月 日
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《_____》的有關(guān)規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:
2、項(xiàng)目地點(diǎn):
二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)
序號(hào) 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià):元/m2 備注
1 鋼質(zhì)防火門 甲級(jí)
2 乙級(jí)
3 丙級(jí)
合計(jì):(樘)?O_________元/?O=元。
114樘/363.06?O
金額(大寫): (不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實(shí)際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期:根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度交貨。
四、交貨地點(diǎn):工地現(xiàn)場(chǎng)。
五、技術(shù)質(zhì)量要求:
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB12955-20_________。
2、產(chǎn)品保證通過(guò)消防部門驗(yàn)收。
六、承包方式:
含運(yùn)輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預(yù)付總貨款的%,貨物全部進(jìn)場(chǎng),再付總貨款的%,安裝完畢再付總價(jià)的%,剩余%為質(zhì)保,質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務(wù)承諾
九、違約責(zé)任
1、按《_____》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
綜架加工承攬合同 篇17
合同編號(hào):
發(fā)包方:永寧縣教育體育局(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《_____》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書(shū)架制作、油漆的加工與安裝,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書(shū)架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:298345.8元。最終標(biāo)的以永寧縣財(cái)政局預(yù)(決)算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的。
第二條:制作書(shū)架的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣元)計(jì)取
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書(shū)架的單價(jià)為結(jié)算價(jià),該結(jié)算價(jià)格含:包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書(shū)架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購(gòu),且有材料合格證書(shū)。
3、規(guī)格:圖書(shū)館鋼制雙柱雙面書(shū)架 ,規(guī)格型號(hào):高_(dá)________年 月 日前全部交貨。
②、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝,并保證書(shū)架在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條 書(shū)架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①、乙方對(duì)制作的書(shū)架進(jìn)行安裝;
②、經(jīng)乙方安裝的書(shū)架,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,遇有驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)在 日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書(shū)架價(jià)值扣除 %做為另行維修費(fèi)用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收);
④、乙方承諾對(duì)甲方使用的書(shū)架進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
②、乙方交貨后 5日內(nèi),甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后 5日內(nèi),甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%。
④、剩余的合同標(biāo)的額 0%價(jià)款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作書(shū)架期間隨意改變數(shù)量或到貨無(wú)故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金;
②、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付 ‰的違約金。
第九條:乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
③、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書(shū)架,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲_____委員會(huì)_____;
②、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作書(shū)架數(shù)量有變更的以書(shū)面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無(wú)效,書(shū)架規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn),補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章)
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經(jīng) 辦 人: 經(jīng) 辦 人:
單位地址: 單位地址:
開(kāi)戶銀行: 開(kāi)戶銀行:
賬號(hào): 賬號(hào):
電話: 電話:
傳真: 傳真:
編碼: 編碼:
_______年_______月_______日
綜架加工承攬合同 篇18
承攬合同(供加工承攬用)
訂立合同雙方:
承攬人______________________,以下簡(jiǎn)稱甲方;
定作人:__________________ ,以下簡(jiǎn)稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi);
第二條 加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān):(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥當(dāng)保存,作為檢驗(yàn)的根據(jù));
第三條 加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān);
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款及圖紙、技術(shù)資料;
第五條 原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸;
第六條 加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間;
第七條 乙方應(yīng)于_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元;乙方應(yīng)______年____月____日前向甲 方交付預(yù)付款____________元。乙方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還;
第八條 甲方的違約責(zé)任:
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
6、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條 乙方的違約責(zé)任:
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條 不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、_____、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價(jià)局、 ________銀行各存一份。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開(kāi)戶銀行:_____________開(kāi)戶銀行:__________________
帳 號(hào):_________________帳 號(hào):_____________________
簽訂日期:_____年____月____日
綜架加工承攬合同 篇19
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量 │備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條 價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他如:1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責(zé)任:
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九_(tái)___年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開(kāi)戶銀行:____________________________
帳號(hào):______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開(kāi)戶銀行:_____________________
綜架加工承攬合同 篇20
訂立合同雙方:
承攬方:縣木具廠 以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:縣百貨公司 以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn).甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬(wàn)元).甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成
的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方(蓋章) ___________
法定代表人(簽章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
綜架加工承攬合同 篇21
甲方:(定作方)
地址:
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):
合同編號(hào):合同簽訂地:
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達(dá)加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn),經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方支付加工費(fèi)給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見(jiàn)下表:
甲方企業(yè)物料代碼:___產(chǎn)品品名:___規(guī)格:___單位:___單價(jià)___備注:___
1、根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2、本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼:___產(chǎn)品品名:___規(guī)格:___技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求:___備注:___
四、加工零部件價(jià)格及加工費(fèi)的確定:
1、乙方加工零部件的價(jià)格,由雙方依據(jù)《報(bào)價(jià)核算表》確認(rèn),該價(jià)格自確認(rèn)之日起生效。因市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)或其它原因,需要調(diào)整價(jià)格的,按該程序重新確認(rèn),之前仍按原價(jià)格執(zhí)行。
2、為確保甲乙雙方長(zhǎng)期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價(jià)格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件時(shí),甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價(jià)格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價(jià)格也不能合理說(shuō)明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3、加工費(fèi)計(jì)算方法:
(1)對(duì)甲方提供的原材料、零部件,應(yīng)在核定加工零部件價(jià)格基礎(chǔ)上,扣除甲方提供之原材料、零部件價(jià)格,余額為乙方的加工費(fèi)。
(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權(quán)直接從乙方加工費(fèi)中扣除。
五、加工訂貨:
1、甲方向乙方下達(dá)訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2)電話通知訂貨。但訂購(gòu)的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時(shí),甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2、因甲方的生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng),要求更改訂貨時(shí),乙方接受:
(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認(rèn)后回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3、如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當(dāng)天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個(gè)貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的,乙方在接到通知時(shí)應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實(shí)反映甲方,經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4、乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達(dá)之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨:
1、加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2、包裝物標(biāo)識(shí)規(guī)定:_________________________________________________________;
3、如某加工零部件沒(méi)有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝。
4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉(cāng)庫(kù),運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù)。送貨時(shí)應(yīng)包裝完整,標(biāo)識(shí)明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5、甲方收到乙方的加工零部件時(shí),經(jīng)檢驗(yàn)合格開(kāi)具合格檢驗(yàn)報(bào)告后,開(kāi)具《收料單》。
6、甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走,否則,對(duì)包裝物的任何問(wèn)題甲方不負(fù)責(zé)。
七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1、圖紙的設(shè)計(jì)與提供:乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn),費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2、模具的制造及其費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
3、模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定。
4、模具的使用、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
5、模具的知識(shí)產(chǎn)權(quán):甲方所有;
6、模具的所有權(quán):甲方所有。
八、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)
1、按照雙方簽訂的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有_____許可的,還須簽訂《_____使用許可合同》。
九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1、合同生效后日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料:
2、產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1)乙方須先按甲方提供的’相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后,進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測(cè)合格確認(rèn)后,才能進(jìn)入批量生產(chǎn)。
(3)甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對(duì)乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評(píng)審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報(bào)告,乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠審查,并對(duì)甲方提出的不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。甲方針對(duì)乙方質(zhì)保體系中的不合格項(xiàng)進(jìn)行二次評(píng)審,如仍未達(dá)到要求,則可中止或終止本合同。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價(jià)格之詳細(xì)書(shū)面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)并報(bào)甲方備案。乙方已通過(guò)3C認(rèn)證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測(cè)合格并書(shū)面確認(rèn)、封樣交甲方后,方可采購(gòu)并投入生產(chǎn)。
3、質(zhì)量整改
(1)同一型號(hào)的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書(shū),并可應(yīng)乙方要求,派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助,但其費(fèi)用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》。
十、加工費(fèi)的結(jié)算
1、加工費(fèi)的結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗(yàn)合格的加工零部件之加工費(fèi),扣除加工費(fèi)__________作為質(zhì)量保證金,乙方根據(jù)余額開(kāi)具發(fā)票,甲方以三(3)個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(fèi)(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0。28%貼息給甲方)。
2、質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來(lái)往的年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%,第二年結(jié)算________%,第三年結(jié)算____________%。
十一、驗(yàn)收方法
1、甲方自合同物料入庫(kù)之日起七個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對(duì)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生爭(zhēng)議的,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。
十二、對(duì)加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法
1、甲方在驗(yàn)收過(guò)程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應(yīng)妥為保管并在___天內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議。書(shū)面異議中,應(yīng)說(shuō)明合同號(hào)、運(yùn)單號(hào)、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號(hào)、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號(hào)、批號(hào)、合格證或質(zhì)量保證書(shū)號(hào)、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見(jiàn)。在付款期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2、乙方在接到需方書(shū)面異議后,應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
3、加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任,甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無(wú)_____常使用的加工零部件,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無(wú)法按時(shí)付款的,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問(wèn)題的,由甲方將存在問(wèn)題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè),報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十三、乙方違約責(zé)任:
1、乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的,根據(jù)不同情況進(jìn)行處理,具體如下:
(1)因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格退貨的,扣罰當(dāng)批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,應(yīng)及時(shí)知會(huì)甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2)因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的,扣除當(dāng)批貨值的10%;
(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時(shí)累計(jì)扣罰,物料損失由乙方負(fù)責(zé);
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計(jì)劃調(diào)整的,扣罰違約金3000元/次;
(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計(jì);
(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰_________0元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(7)未經(jīng)確認(rèn),私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號(hào)或供應(yīng)廠家,扣罰_________0元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(8)送貨實(shí)物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價(jià)值10~100倍的違約金;
2、乙方所交的加工零部件品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。
4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔(dān)。
5、乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交,并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的,應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購(gòu)計(jì)劃。
6、加工零部件錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金,并承擔(dān)由此增加的費(fèi)用。
十四、甲方的違約責(zé)任
1、甲方逾期付款的,應(yīng)按照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2、甲方無(wú)正當(dāng)理由拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。
十五、合同的變更、解除:
1、合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
2、乙方連續(xù)或累計(jì)二個(gè)月未能按時(shí)交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3、合同因任何原因而解除,乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、_____標(biāo)識(shí)、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等,歸還甲方。
十六、不可抗力
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十七、其他
1、按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來(lái)充抵。
2、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時(shí)。
3、執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4、雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問(wèn)題備忘錄》、《_____使用管理合同》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》為本合同的附件。
十八、其他需約定事項(xiàng):
1、 ____________________________________________________________________________
2、 ____________________________________________________________________________
3、 ____________________________________________________________________________
4、 ____________________________________________________________________________
5、 ____________________________________________________________________________
甲方:乙方:
授權(quán)代表:授權(quán)代表:
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
綜架加工承攬合同 篇22
合同編號(hào):
定作人:
承攬人:
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間: 年 月 日
第一條 加工物
加工物名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 報(bào)酬
單價(jià) 金額
合計(jì)人民幣金額(大寫)
第二條 承攬人提供的材料
材料名稱 商標(biāo) 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)廠家 計(jì)量單位 數(shù)量 質(zhì)量 材料費(fèi)
單價(jià) 金額
合計(jì)人民幣金額(大寫)
第三條 定作人對(duì)承攬人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、時(shí)間及提出異議期限: 。
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時(shí)間、辦法及保密要求 。
第五條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在 日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的 日內(nèi)答復(fù)。
第六條 定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是: 。
第七條 定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求: 。
第八條 定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求: 。
第九條 定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān): 。
第十條 定作物的交付方式、期限及地點(diǎn): 。
第十一條 定作物的驗(yàn)收、方法、期限及地點(diǎn): 。
第十二條 承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件: 。
第十三條 定作人應(yīng)在 年 月 日前向承攬人交付定金(大寫) 。
第十四條 結(jié)算方式及期限: 。
第十五條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時(shí)解除合同,但應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
第十七條 違約責(zé)任: 。
違約金或損失賠償額計(jì)算方法: 。
第十八條 合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可以由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 種方式解決;
(一)提交 仲裁委員會(huì)仲裁。
(二)依法向 人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項(xiàng): 。
定作人: 承攬方:
定作人(章): 承攬人(章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
經(jīng) 辦 人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開(kāi)戶銀行: 開(kāi)戶銀行:
帳號(hào): 帳號(hào):
稅號(hào): 稅號(hào):
郵政編碼: 郵政編碼:
年 月 日
綜架加工承攬合同 篇23
加工承攬合同
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
第二條 加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________
1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3,原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2,承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金:________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:_________________________________________________________
1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3,當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):__________________________________________________________________________________________
1,交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2,交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條 其他:_____________________________________________________
1. 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。
第十二條 承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
七,實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九_(tái)___年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開(kāi)戶銀行:____________________________
帳號(hào):______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開(kāi)戶銀行:_____________________
帳號(hào):_________________________
_____年_______月______日訂