中文一二三区_九九在线中文字幕无码_国产一二区av_38激情网_欧美一区=区三区_亚洲高清免费观看在线视频

首頁 > 范文大全 > 合同范本 > 加工合同 > 三方加工承攬合同(通用26篇)

三方加工承攬合同

發布時間:2023-04-02

三方加工承攬合同(通用26篇)

三方加工承攬合同 篇1

  定作方(以下簡稱甲方):

  承攬方(以下簡稱乙方):

  供料方(以下簡稱丙方):

  甲方委托乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經三方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。:

  一、工程項目名稱:

  二、施工地點:

  三、工程量:

  四、工程總額及付款方式:

  1、工程總額:

  2、付款方式:

  3、甲方支付完畢工程款項,擁有制品所有權。

  五、工程期限:

  1、合同簽定次日起核算,7個工作日。

  六、乙方工作:

  1、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作。

  2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。

  七、甲方工作:

  1、保證如合同約定支付乙方工程款項。

  2、乙方進入現場施工時,施工場地應具備施工條件。

  3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。

  4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。

  八、丙方工作

  1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符合同規定的,如果不符合規定,甲方聲明同意利用的,應當按質論價,甲乙丙三方再次協商定價。

  2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。

  九、驗收:

  1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。

  2、廣告制作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收(效果圖僅作為視覺參考,不做為驗收標準)。

  3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢,自檢合格后上交工程驗收單,由甲乙雙方進行驗收。

  4、甲方在驗收過程中對質量如有意見,須在驗收單中說明,經雙方現場勘察,確有質量問題的,乙方進行后期整改。

  5、工程驗收單支付甲方時,甲方應在接收單手續上簽字或蓋章,收到工程驗收單三日內,甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗收合格。

  十、保修:

  1、甲方如發現制品損壞應及時通知乙方,乙方在12小時內到達現場進行制品檢修,通報維修情況。24小時內保證制品的正常使用。

  十一、安全責任:

  1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年。

  2、施工過程中,乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失,乙方承擔完全責任。

  3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞,乙方免除安全責任。

  十二、合同變更:

  1、合同內容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,簽章有效。

  2、因合同變更造成與本合同相關內容不符時,以合同變更后的附件為依準。

  十三、違約責任:

  1、乙方因自身原因,不能在施工期內完成工程,逾期一天扣罰工程總額1%。

  2、甲方如不能如期支付工程款項,逾期一天扣罰工程總額1%。

  3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。

  4、在甲方逾期未付應付款項時,乙方擁有制品所有權。

  5、如一方未經對方同意而違反約定,另一方可不再履行合同,造成的損失由違約方賠償。

  6、在雙方發生糾紛時協商解決,協商不成時可向朝陽法院提起訴訟。

  十四、附件:

  1、雙方公司經營執照(加蓋公章)

  2、工程項目預算,施工圖及效果圖。

  十四、合同成立和生效

  1、本合同訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。

  2、附件及補充協議具有同等法律效力。

  3、本合同一式2份,雙方各持1份。

  十五、其他

  本合同若有未盡事宜的,經甲乙雙方或甲乙丙三方協商后可另行簽訂補充協議,經有關方蓋章簽字后作為本合同的組成部分,具有同等效力。若補充協議與本合同有沖突的,以后補充協議為準。若協商不成的,則適用《中華人民共和國民法典》及其解釋的規定。

  (以下無正文)

  甲方:

  委托代理人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  賬號:

  _________年____月____日

  乙方:

  委托代理人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  賬號:

  _________年____月____日

  丙方:

  委托代理人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  賬號:

  _________年____月____日

三方加工承攬合同 篇2

  訂立合同雙方:

  承攬方:縣木具廠     以下簡稱甲方

  定作方:縣百貨公司    以下簡稱乙方

  甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

  第一條 加工成品

  第二條 加工成品質量要求:

  一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.

  二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

  三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.

  四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.

  第三條 原材料由甲方提供.

  第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

  第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.

  第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

  第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

  第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.

  第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

  第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.

  第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.

  第十二條 甲方的違約責任

  一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

  二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

  三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

  四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

  五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

  六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

  第十三條 乙方的違約責任

  一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

  二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

  三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

  四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

  五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成

  的損失.

  六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

  第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.

  第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

  本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效.

  本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

  甲方(蓋章) ___________

  法定代表人(簽章) ___________

  乙方(簽章) ___________

  ____ 年 _____ 月 _____ 日

三方加工承攬合同 篇3

  甲方:__________有限公司

  乙方:_____________________

  依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,雙方經平等協商,就甲方委托乙方定作(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,特簽訂本合同明確雙方權利義務,以資共同信守。

  第一條合同主體

  1.甲方(定作人):___________有限公司

  住所:_____________________

  郵編:_____________________

  法定代表人:________________

  注冊號:_____________________

  2.乙方(承攬人):___________有限公司

  住所:_____________________

  郵編:_____________________

  法定代表人:________________

  注冊號:_____________________

  3.甲方為依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本合同。

  4.乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業、個體工商戶),有同類、同等規模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗),熟悉定作物性質和特點并熟知與定作物相關的法律法規、規章及標準。

  5.乙方合同主體變更:

  (1)乙方承諾,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。

  (2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的,經甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的______承擔違約金。

  (3)發生乙方營業執照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方為個人獨資企業或個體工商戶,除原投資人或經營者本人外,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限于乙方代理人或經辦人)。

  第二條定作物

  1.定作物清單及價款

  定作物名稱:_____________________

  規格型號:_____________________

  計量單位:_____________________

  價款:_____________________

  2.價格組成及價格有效期:

  (1)合同單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費、制作費、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用

  (2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定,價格適用期間屆滿后,如甲方繼續購買乙方定作物,則由雙方另行協商確定價格。

  a.自______年______月______日起至______年______月______日止。

  b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數量達到合同約定數量之日止。

  第三條合同價款

  1.總價款及結算方式:

  2.付款方式:有/無定金(比例)。

  3.付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發票。

  4.發票:

  每次付款時乙方須提供合法有效的發票。乙方未提供發票或提供發票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發票面額______的違約金。因發票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失。

  5.支付方式:甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價款。

  b承兌匯票;c網上銀行;d其他方式

  6.收款人信息:開戶行、戶名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應的義務,乙方損失自行承擔。

  第四條設計與質量標準

  1.設計由【甲/乙】方負責(必要時甲/乙方負責協助設計):______

  (1)若由甲方負責設計,則甲方應于前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對,對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在3日內向甲方提出書面異議,甲方應在收到書面異議后的3日內答復。

  (2)若由乙方負責設計,則乙方應于前向甲方交付定作物設計文件,甲方應當在收到后3日內審核并回復是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設計文件。

  2.定作物的質量標準:應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數與質量標準》。

  3.樣品:樣品采用以下第種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。

  1)不使用樣品。

  2)本合同定作物樣品由提供,雙方確認、封存后由甲方保管,作為驗收的依據。

  3)在正式制作前,乙方應當先行制作樣品,經甲方樣品確認合格后再正式制作。

  4.其它要求:除本合同約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業關于質量、安全、環保的相關規定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者為準。

  第五條原材料

  1.主要原材料清單

  提供方:________________________

  名稱:________________________

  品牌:________________________

  生產廠家:________________________

  規格型號:________________________

  計量:________________________

  單位:________________________

  數量:________________________

  甲方:________________________

  乙方:________________________

  2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質量標準和使用要求。

  3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方于接到乙方通知后日內派員對原材料進行檢驗并出具書面意見。

  4.甲供原材料由方負責運輸至乙方加工、制作地點(地址為:______),費用由承擔。乙方應當在收到后2日內對甲供原材料進行檢驗,如果乙方對質量、規格等有異議,應當立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認可甲供原材料。

  5.甲供原材料的耗用計量方法:______【對于貴重材料而言,這很重要】

  6.甲供原材料節余部分的返還:______【對于貴重材料而言,這很重要】

  第六條制作與包裝

  1.乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。

  2.乙方承諾,未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本合同,并且乙方應當按本合同總價款的30______%賠償甲方損失。

  3.包裝要求:______乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,外包裝應當應注明定作物名稱、規格型號,單位包裝內的定作物數量,生產廠家、地址、注意事項等文字和標識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。

  4.特殊包裝要求:______。包裝物是否回收:______。

  5.其他約定:______

  第七條交貨

  1.合格交貨:______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經甲方驗收合格,方為合格交貨。

  2.交貨時間:______。

  3.交貨地點:______(詳細地址:______)。

  4.運輸:______運輸由乙方負責,并承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。

  5.驗收:______甲方應當在定作物運至約定交貨地點后日內進行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據。

  6.風險轉移:______定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格后由甲方承擔。

  7.交貨遲延:______每遲延一日,乙方應按合同價款的0.05______%承擔違約金。遲延交貨達到七日的,甲方有權解除本合同,乙方應當按合同價款的______承擔違約金。‘

  8.數量不足:______如交付的定作物數量不足,乙方應當在2日內補足,并應當按當批定作物價款的______承擔違約金。

  9.質量瑕疵:______如交付的定作物質量不符合本合同約定,則甲方有權要求乙方在2日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的,甲方有權解除合同,乙方應當按該批定作物價款的20______%承擔違約金。

  第八條安裝(適用于乙方負責安裝的情況)

  1、安裝責任:______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,因此產生的全部費用由甲/乙方承擔。

  2、安裝工期:______總工期為個日歷天。計劃開工日期為年月日,竣工日期為年月日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價款的0.05______%的違約金。

  3、施工要求:______

  (1)質量標準:______見合同附件《技術參數與質量標準》

  (2)檢查與整改:______乙方應認真按照標準、規范和設計的要求及甲方發出的指令施工,隨時接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發現工程質量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。

  4、資源供應:______施工用水源、電源接點由甲方提供,水、電費用由甲承擔。

  5、安全監護:______

  (1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調整改造,則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝,則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求,不需要進行調整改造。

  (2)乙方在安裝調試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進行高空作業,或者帶電作業,或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業的,安裝作業人員作業必須使用安全護具,現場需設專門人員進行時時監護,并制作作業監護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業監護記錄。

  6.自檢與復檢:______本合同項下定作物安裝完畢后,乙方應進行自檢,自檢合格后報甲方進行復檢。甲方復檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收。

  7.驗收:______本合同項下定作物安裝完畢并經乙方自檢合格后日內,甲方組織驗收并出具書面驗收意見。

  第九條保修

  1.保修期:______保修期為年,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準。乙方負責安裝的,以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時間為準

  2.保修金:______。

  3.保修:______保修期內,因定作物質量原因發生的問題,由乙方負責維修并承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知后8小時內到場維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰______元,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關費用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認為適當的方式向乙方追索。

  4.未履行保修義務:______

  (1)乙方接到甲方或物業公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現場處理或超過規定的到場時間后2小時仍未到場的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額(包括但不限于因質量問題或乙方維修不及時給業主造成的損失等),如果保修金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。

  (2)乙方累計3次未及時到場的,甲方有權扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現場的有效證據。

  5.保修金的支付需同時滿足下列條件:______

  (1)質量保修期已經屆滿。

  (2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。

  (3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。

  (4)不存在乙方未履行的其他合同義務。

  6.甲方不需要支付保修金的利息。

  第十條知識產權與保密

  1.乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。

  2.乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內為甲方保守秘密。未經甲方許可,不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、復制品或其他相關信息、資料。

  第十一條履約擔保

  1.乙方采用下列第種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行合同義務:______

  (1)保證金

  (2)銀行保函

  2.乙方采用下列第種方式提供保證金:______

  (1)現金

  (2)電匯

  (3)轉賬支票

  3.扣除與返還:______供貨完畢或合同期滿,本合同余留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息)。

  4.乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關聯企業簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。

  5.索賠:______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。

  第十二條風險提示

  1.價格波動:______雙方確定合同價格時已經充分考慮風險因素,合同價格已經包含所有可能發生的風險事項,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。

  (1)具體風險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調整等因素。

  (2)原則:______任何情況下不得調高合同價格;在合同簽署后市場價格向下波動的,甲方有權按照相應市場價格指數,調整合同價格。

  2.第三方索賠:______乙方必須對所供定作物質量負責,凡因定作物質量不符合本合同約定或者有其它內在質量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協議,并按此協議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調解書確定的內容賠償甲方損失,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優先從工程款中扣除。

  3.真實性:______乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結算的依據,乙方無權依據虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。

  4.合法性:______乙方向甲方提交虛假發票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權要求乙方承擔全部損失。

  第十三條公平競爭

  1、在投標、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。

  2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(如錄音、錄像、書面證據等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關處理后,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。

  3、乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。

  4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應商,兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業組織的招標。

  5、在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。

  6、甲方受理投訴的方式:______

  聯系人:______電話:______

  信函郵寄地址:______

  投訴專用電子郵箱:______

  第十四條通知

  1.甲方聯系人及通訊方式:______

  聯系人:______電話:______傳真:______

  地址:______郵編:______

  email:______

  2.乙方聯系人及通訊方式:______

  聯系人:______電話:______傳真:______

  地址:______郵編

  email:______

  3.雙方的通知、許可、批準、簽證或做出其他決定均應采用書面方式。

  4.上述內容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面文件。

  5.派員送達的應當有簽收文件。

  6.采用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。

  7.采用郵寄或特快專遞方式送達的,受送達方簽字的回執為送達的證明。

  8.采用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視為已經成功送達。

  9.如一方更改聯系人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,此后再聯絡時應使用被通知的聯系人或通訊方式。

  10.如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無法送達的,由受送達一方承擔全部責任。

  第十五條爭議解決承攬合同范本大全

  1.本合同簽訂、履行過程中發生任何爭議的,由雙方協商解決。協商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。

  第十六條合同附件

  下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力

  1.附件一:______定作物明細表

  2.附件二:______《技術參數與質量標準明細》

  3.附件三:______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件、乙方對委托代理人的《授權委托書》原件壹份。

  4.附件四:______加蓋乙方公章的營業執照(副本)復印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。

  第十七條合同效力

  1.本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。

  2.雙方就合同內容做出的變更或補充,均以書面補充合同的約定為準。

  3.本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執貳份,各份具有同等法律效力。

  第十八條其他約定

  1.其他約定:______

  (本頁以下無正文)

  合同簽章頁

  (此頁系與a有限公司與《定作合同》的簽章頁,無正文)

  甲方(蓋章):______a有限公司乙方(蓋章):______

  法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):______

  (或)委托代理人(簽字):______(或)委托代理人(簽字):______

  簽訂地點:______

  簽訂日期:______年月日

  附件一

  定作物明細表

  附件二:______

  《技術參數與質量標準》

  附件四:______授權委托書

  致:______【甲方公司名稱】

  我單位委托【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結算等相關事宜。受委托人所簽署的所有相關文件,我單位均予以承認。

  代理人無權轉委托。

  特此委托。

  委托單位:______(蓋章)

  法定代表人或負責人:______(簽字)

  年月日

  受委托人:______

  姓名:______職務:______電話:______

  住所:______身份證號碼:______

三方加工承攬合同 篇4

  承 攬 方:__________________________

  法定代表人:________________________

  通訊地址:__________________________

  聯系方式:__________________________

  定 作 方:__________________________

  法定代表人:________________________

  通訊地址:__________________________

  聯系方式:__________________________

  風險告知:在訂立加工承攬合同之前,應當要了解對方履行合同的能力。尤其是對承攬方能否完成委托項目,其設計能力、設備條件、技術力量、工藝水平以及其曾經完成過何類水平的項目,都要了解清楚。即使全部符合要求,并已經承攬多年業務,也應查詢清楚,以避免因承攬方無實際完成能力而引起的合同糾紛。

  定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條 加工成品:_____________

  第二條 加工成品質量要求:__________________________________________________

  風險告知:當事人在訂立合同時應當具體準確地寫明定作物的名稱或項目,不能模糊使人產生歧義。特別應該注意的是,合同注明的加工物必須是合法物,在合同訂立過程中應當審查加工物是否是法律禁止物,是否需經有關部門批準才允許加工,以避免因加工物違法或者欠缺法律程序批準而出現不必要的法律糾紛。

  第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

  1。(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

  2。(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3。交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

  第四條 技術資料、圖紙提供辦法

  1。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方:定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2。承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

  3。定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

  第五條 價款或酬金

  價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

  第六條 驗收標準和方法

  1。按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

  2。定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  3。當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

  風險告知:關于定作物的檢查驗收,承攬方在工作期間,應當接受定作方必要的檢查,但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。當事人雙方對定作物和項目的質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明:定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的,定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生的質量問題,除定作方使用,保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  第七條 交貨的時間和地點

  1。交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

  2。交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準:委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準:自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間:雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  風險告知:關于驗收標準、方法及提出異議的期限,有標準的按照標準,沒有標準的按雙方約定的要求檢驗。對于檢驗的方式、方法和期限雙方認為有必要時協商,最好注明提出異議的期限,對任何期限的約定都一定要注明期限終止的時間點,以此來避免不必要的糾紛。

  第八條 包裝要求及費用負擔:

  __________________________________________

  第九條 運輸辦法及費用負擔:

  __________________________________________

  第十條 結算方式及期限:

  ___________________________________________

  第十一條 其他約定:

  ____________________________________________

  第十二條 承攬方的違約責任

  一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款:不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任:經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理:少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

  三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元:(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  風險告知:關于違約金的事項,如有約定要分別注明違約事項所適用的違約金數額或計算方法。另外,《加工承攬合同條例》對違約責任、違約金結付定出了比例幅度:合同當事人應注意確定違約金的具體百分數。

  未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

  六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

  七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

  九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

  十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條 定作方的違約責任

  一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金:不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

  三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失:承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方:變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分:如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金:以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條 不可抗力

  在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條 糾紛的處理

  加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決:協商不成按_____項處理:

  1。向仲裁機關申請仲裁:

  2。向______人民法院起訴。

  本合同自_____年___月___日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份:合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

  定作方(公章):____________________ 承攬方(公章):____________________

  法定代表人(簽章):_____________ 法定代表人(簽章):_____________

  ________年______月______日 ________年______月______日

三方加工承攬合同 篇5

  訂立合同雙方:

  承攬人:______________________________

  定作人:______________________________

  定作人委托承攬人加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條 加工成品

  編號:________________________

  名稱:________________________

  規格:________________________

  單位:________________________

  數量:________________________

  備注:________________________

  第二條 加工成品 質量要求

  (加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)

  編號

  名稱

  規格

  單位

  數量

  備注

  第三條 原材料的.提供辦法及規格、數量、質量

  ________________________________________________________________________

  (1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規定選用原材料,并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)

  第四條 技術資料、圖紙提供辦法

  _____________________________________________________________________

  (1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,如果定作人要求保密,應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)

  第五條 價款或酬金

  ___________________________________________________________________

  (價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)

  第六條 驗收標準和方法

  ________________________________________________________________________

  (1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)

  第七條 交貨的時間和地點

  ________________________________________________________________________

  (1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議;并按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

  第八條 包裝要求及費用負擔

  ____________________________________________________________

  第九條 運輸辦法及費用負擔

  ___________________________________________

  _____________________________

  第十條 結算方式及期限

  ________________________________________________________________________

  第十一條 其他

  ________________________________________________________________________

  (如:1.根據國家有關規定,定作人可向承攬人交付定金,定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的,無權請求返還定金,承攬人不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,等等。)

  第十二條 承攬人的違約責任

  一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負者修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

  二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作人仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。

  三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作人償付違約金。)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。

  未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作時,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。

  六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作人代保管時,應當償付定作人實際支付的保管、保養費。

  七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作人因此造成的損失。

  九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人對工作質量、數量承擔責任。

  十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條 定作人的違約責任

  一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬犬因此造成的損失。

  二、中途廢止合同,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。

  三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬人有權解除合同,定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人停工待料的損失。

  四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時,承攬人有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬和保管、保養費后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養費時,定作人還應補償不足部分,如定作物不能變賣,應當賠償承攬人的損失。

  五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。

  六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此

  而多支出的費用。

  第十四條 不可抗力

  在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的,定作人應當承擔責任,并賠償承攬人由此造成的損失。

  第十五條 糾紛的處理

  加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、_____,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同自______年 _____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作人和承攬人各執一份;合同副本一式_____份,交________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

  定作人:(蓋章)________________

  代表人:(蓋章)________________

  地址:__________________________

  電話:__________________________

  開戶銀行:______________________

  賬號:__________________________

  承攬人:(蓋章)________________

  代表人:(蓋章)________________

  地址:__________________________

  電話:__________________________

  開戶銀行:______________________

  賬號:__________________________

  ____________年_______月_____日

三方加工承攬合同 篇6

  定作方:

  法定代表人: 職務:

  地址:

  承攬方:

  法定代表人: 職務:

  地址:

  因定作方需要向其客戶 供應本合同所列貨物,因此委托承攬方加工,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第二條 質量要求

  第三條 原材料的提供

  1、 由定作方提供;

  2、 由承攬方提供;

  3、如承攬方認為定作方提供的原材料不合格,應在收到原材料后 天內提出書面異議,并協商解決辦法,如承攬方沒有在該期限內提出書面異議的,視為原材料合格。

  第四條 原材料的損耗比例

  1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過 %;

  2、若原材料損耗超過 %,則超過部分,承攬方應按照定作方購買原材料的價格,對定作方全額進行賠償。

  第五條 剩余原材料的處理

  1、加工完成后,承攬方應將剩余原材料返還給定作方;

  2、若定作方提出繼續加工的要求,則需按本合同確定價格,向承攬方支付額外的加工報酬。

  第六條 技術資料,圖紙

  1、定作方應當在 年 月 日之前將技術資料,圖紙等提供給承攬方;

  2、上述技術資料、圖紙是鑒定貨物是否符合質量要求的標準之一。

  第七條 價款支付方式

  1、承攬方應在定作方付款前開具相應的增值稅專用發票給定作方;

  2、定作方在收到貨物并檢驗合格后 天內支付 %貨款;若定作方客戶在 年 月 日

  第八條 貨物的交付

  1、交貨地點:承攬方應在 年 月 日前,將貨物運輸至定作方指定地點進行交貨;

  2、運費承擔:由承攬方承擔貨物的運輸費用;

  3、指定時間:定作方應于 年 月 日之前將交貨地點和收貨人告知承攬方。

  第九條 貨物的檢驗

  1、按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為檢驗標準;

  2、驗貨時間和地點為 ;

  3、貨物質量不合格,如果可以在交貨期內返修完畢,則由承攬方返修;如果不能在交貨期內返修完畢,則承攬方應承擔質量不合格的相應違約責任;

  4、如雙方無法就貨物的質量異議達成一致意見,可由雙方共同指定質量檢驗機構進行檢驗,如有一方不配合指定檢驗機構,則視為同意對方的質量異議。

  第十條 定作方的違約責任

  1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數量,但應向承攬方償付取消加工數量部分加工款 %的補償金,承攬方應歸還未加工部分原材料;

  2、定作方逾期付款的,應根據逾期時間,按銀行同期貸款利率計算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;

  第十一條 承攬方的違約責任

  1、承攬方逾期交貨的,每逾期一天,應向定作方支付全部價款的 %的違約金;

  2、承攬方逾期交貨超過 天,定作方有權解除本合同;若定作方解除本合同,則承攬方應返還定作方已付價款,按定作方采購價格向定作方全額補償原材料價款,并向定作方支付全部加工價款的 %的違約金;

  3、若加工貨物的質量不符合合同約定,定作方可以向承攬方退回不合格貨物,承攬方應按定作方采購價格向定作方全額補償不合格部分貨物的原材料價款,向定作方全額返還不合格部分貨物加工價款,并支付不合格部分貨物加工價款的 %的違約金;

  4、若貨物的質量不符合約定,定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除合同,導致定作方損失的,不論定作方是否在貨物異議期內提出異議,承攬方都應向定作方補償該損失;

  5、若承攬方逾期交貨,導致定作方應定作方客戶的要求而改變運輸方式的,則運輸方式改變之后的運費由承攬方承擔。

  第十二條 不可抗力

  在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任。

  第十三條 其他事項

  1、加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;

  2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,可簽訂補充協議,補充協議內容和本合同如有沖突,以補充協議為準;

  3、本合同一式二份,雙方各執一份;

  4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。

  定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):______ ___

  傳真: 傳真: Email: Email: 電話: 電話:

  年 月 日 年 月 日

三方加工承攬合同 篇7

  訂立合同雙方:

  承攬方:以下簡稱甲方

  定作方:以下簡稱乙方

  甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

  第一條 加工成品

  第二條 加工成品質量要求:

  1.材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。

  2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

  3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

  4.甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

  第三條 原材料由甲方提供。

  第四條 圖紙由乙方于 年 月 日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償.

  第五條 工程價款:按核定價格單計算款 元。

  第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

  第七條 交貨的時間和地點: 年 月 日至 月 日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

  第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計 元,全部費用由乙方負擔。

  第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按 元計算,共計 元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

  第十條 本合同簽之日,乙方向甲方給付預付款 元( 元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.

  第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.

  第十二條 甲方的違約責任

  1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

  2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

  3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

  4.甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

  5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

  3.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

  第十三條 乙方的違約責任

  1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

  2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

  3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

  4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

  5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

  6.乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

  第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.

  第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同于 年 月 日經公證生效,合同履行完畢即失效。

  本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

  甲方(蓋章)  代表人:(簽名)  地址:  電話:

  乙方:    代表人:    地址:  電話:

  年 月 日

三方加工承攬合同 篇8

  甲方:

  乙方:

  依據《中華人民共和國合同法》和有關法規的規定,乙方接受甲方的委托,就公司產品設計加工事項,雙方經協商一致,簽訂本合同,信守執行:

  一、 制作內容與要求:

  訂購 項

  具體內容:上海漢沃展示設計有限公司為 的設計與制作,詳見報價單及圖紙。

  二、甲方在圖紙與報價單上簽字后,乙方按照圖紙與報價單上所列內容生產的產品經甲方驗收合格后視為合格品。若驗收不合格,則甲方有權不予接受或退貨并要求全數退款,因此產生的一切費用由乙方承擔。

  三、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計要求等,應當賠償乙方因此造成的損失。但征得乙方同意除外。

  四、主材材料由乙方負責解決,輔材、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同協商確定。

  五、乙方在合約簽字生效后,負責在 月 日前完成產品設計與制作。交貨地點,收貨人由甲方指定。

  六、制作費結算方法:

  1、雙方協定的價格為 人民幣,甲方在設計制作開始前,須支付預付款計 50% 人民幣_ __。甲方在安裝結束后的七日以內應安排專門人員驗收,甲方在驗收合格并收到正規增值稅發票后向乙方結清制作余款合計 _ 整人民幣。因甲方原因在驗收合格后規定的付款期限內逾期未結清費用的,甲方應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金。設計制作費以(現金,支票、匯款)形式匯入乙方帳戶。

  2、甲方如不履行合同,預付款即抵作違約金,無故拖欠余款,我司有權安排專人要回。

  3、乙方如不履行合同,則須雙倍返還甲方預付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的,甲方有權拒付相應貨款,每逾期一日,應按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。

  4、合同價格包含乙方將產品運送至甲方指定交貨地點,并交付給甲方指定收貨人之前的所有費用(包括但不限于成本及利潤、稅金、包裝費、運輸費、保險費)及后續相關費用(包括但不限于保修、技術服務)。

  七、糾紛的處理:

  甲方和乙方因合同而發生糾紛時,雙方應協商解決,協商不成時,經雙方同意可向仲裁機關申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。本合同自 年 月 日起有效,有效期為一年。本合同執行期間,雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,應參照經濟合同法及設計加工承攬合同條例等法律執行。雙方也可就未盡事宜進行協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。

  八、質量的保證:

  乙方對已制作的產品實行質量跟蹤保證。具體為——電器保質半年,其他保質一年。(注:除人為以外) 本合同正式一式二份,甲方與乙方各執一份。

  甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

  甲方代表簽名: 乙方代表簽名:

  地址: 地址:

  電話: 電話:

  日期: 日期:

三方加工承攬合同 篇9

  鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產和經營的有限責任公司,并需要加工部件;

  鑒于乙方是在合法注冊的,經營范圍為的公司,具備承攬加工的資質和條件。

  依據《_____》及中華人民共和國其他相關的法律法規,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同。

  一、甲方委托乙方加工如下產品:

  品名

  規格

  單位

  數量

  備注

  二、原材料提供:

  1、甲方提供的原材料為:規格為:數量為:提供時間為:_______年_______月_______日。

  2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。

  3、乙方提供的原材料為:規格為:數量為:提供時間為::_______年_______月_______日。

  4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內予以補正。

  三、技術資料及圖紙

  1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。

  2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,提出修改意見。

  3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。

  4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。

  四、質量要求:

  1、乙方加工產品應當符合標準。

  2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。(也可不約定此項目)

  五、加工成品驗收:

  1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。

  2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準,數量以合同規定為標準。

  3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。

  4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。

  六、加工成品交付:

  1、乙方應于_______年_______月_______日將產品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。

  2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協議,并按協議執行。

  3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。

  4、乙方交付的加工成品超過約定數量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。

  七、報酬及支付:

  1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)

  2、報酬的支付采取以下方式

  a甲方應于_______年_______月_______日支付乙方元,于_______年_______月_______日支付乙方元,余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。

  b甲方于乙方每交付件時給付甲方元,乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發票,同時收回相應款額的收據。

三方加工承攬合同 篇10

  甲方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)

  乙方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)

  甲方擬將位于___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系,在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下,經協商自愿簽訂本合同。

  一、雙方權利義務

  1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

  2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。

  乙方在施工過程中應合理、節約用料,嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰,做到工完場清料凈,并按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費,甲方有權責令整改并罰款,在支付款中扣除。

  3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具,如:架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、_____、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費用由乙方自理。

  4、工期從_____年___月___日開始建設,工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。

  5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。

  6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。

  二、工程質量及施工要求

  1、乙方應當本著保質保量的原則,按照甲方的要求施工并加強質量監督和管理。

  2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收后方能進行下一工序。

  3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。

  5、基礎:基槽60公分,圈梁40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。

  6、墻體:外墻高米,內墻高米,砌筑時內外錯縫采用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須采用三?一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過mm。

  墻體經水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

  7、圈梁:過梁高度不低于公分,鋼筋直徑不宜小于毫米,剛箍直徑不低于毫米,最大距不宜超過毫米,圈梁高度不低于毫米上下圈梁。

  8、屋頂:現澆厚度為公分,表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

  9、下水道:......

  三、工程款結算及支付

  1、工程款總額及計算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準,按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

  2、付款時間:地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格后___天付款___,在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經甲方檢驗合格后____天內給付余款。

  四、違約責任

  1、由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。

  如果一年內現澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。

  2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。

  五、爭議解決方式

  因本合同履行過程中發生的一切爭議時,雙方應友好協商解決;協商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

  六、附則

  1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。

  2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。

  3、因合同履行過程中的未盡事宜,經雙方協商同意簽訂補充合同的,補充合同與本合同具有同等法律效力。

  甲方簽字:

  乙方簽字:

  簽訂時間:_______年_______月_______日

三方加工承攬合同 篇11

  訂立合同雙方:

  承攬方:__________________

  定作方:__________________

  定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條 加工成品:

  ┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

  │品   名│規   格│單   位 │數   量  │備   注 │

  ├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

  │     │     │      │       │      │

  ├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

  │     │     │      │       │      │

  └─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

  第二條 加工成品質量要求加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)

  第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)

  第四條 技術資料,圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)

  第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)

  第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

  第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

  第八條 包裝要求及費用負擔

  第九條 運輸辦法及費用負擔

  第十條 結算方式及期限

  第十一條  其他如:1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

  第十二條  承攬方的違約責任:

  一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

  三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

  四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

  六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

  七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

  九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

  十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條 定作方的違約責任:

  一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

  三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

  定作方:____________________(蓋章)

  代表人:____________________(蓋章)

  地址:________________________________

  電話:________________________________

  開戶銀行:____________________________

  帳號:______________________________

  承攬方:__________________________(蓋章)

  代表人:__________________________(蓋章)

  地址:_________________________

  電話:_________________________

  開戶銀行:_____________________

三方加工承攬合同 篇12

  加工承攬合同

  定作人:________簽訂地點:___________

  承攬人:________簽訂時間:____年__月__日

  第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限

  1、 計量單位

  2、數量

  3、工作量(工時)

  4、報酬

  5、交付期限

  6、單價

  7、總金額┃

  第二條技術標準、質量要求:________________________________________________________

  第三條承攬人對質量負責的期限及條件:___________________________________________________

  第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_____________________________________________________________________________

  第五條承攬人使用的材料由________人提供。材料的檢驗方法:____________________________________________

  第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:________________________________________________________________________________________________

  第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:___________________________________________________

  第八條結算方法及期限:__________________________________________________________

  第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________元。

  第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

  第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。

  第十二條違約責任:________________________________________________________________________________________________

  第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:

  (一)提交 ________仲裁委員會仲裁;

  (二)依法向人民法院起訴。

  第十四條其他約定事項:__________________________________________________________________________________________________________________________________

  定作人: 承攬人:

  法定代表人: 法定代表人:

三方加工承攬合同 篇13

  承攬方:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  帳號:

  法定代表人:

  定作方:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  帳號:

  法定代表人:

  定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條 加工成品:

  品名:

  規格:

  單位:

  數量:

  備注:

  第二條 加工成品質量要求:

  第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:

  1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。

  承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

  2、用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。

  定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。

  承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。

  承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3、原材料等物品交日期計算,參照第七條規定執行。

  第四條 技術資料,圖紙提供辦法:

  1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;

  定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。

  承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

  3、定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。

  第五條 價款或酬金:

  價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

  第六條 驗收標準和方法:

  1、按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

  2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

  驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

  對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。

  保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

  第七條 交貨的時間和地點:

  1、交定作物期限應當按照合同規定履行。

  任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

  2、交定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;

  委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;

  自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;

  雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  第八條 包裝要求及費用負擔:

  第九條 運輸辦法及費用負擔:

  第十條 結算方式及期限:

  第十一條 其他:

  1、根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。

  定金數額由雙方協商確定。

  定作方不履行合同的,無權請求返還定金。

  承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

  2、根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。

  承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。

  定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;

  有余款的可以請求返還。

  第十二條 承攬方的違約責任:

  1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;

  不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;

  經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;

  少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

  3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。

  定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。

  因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

  4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;

  以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

  6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

  7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位,除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

  9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

  10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

  如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條 定作方的違約責任:

  1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;

  不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。

  3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;

  承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

  定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;

  變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;

  如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;

  以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  7、變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。

  第十四條 不可抗力

  在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;

  在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條 糾紛的處理:

  加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;

  協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。

  本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;

  合同副本一式__________份,交_________各留存一份。

  定作方:

  代表人:

  _________年____月____日

  承攬方:

  代表人:

  _________年____月____日

三方加工承攬合同 篇14

  甲方:(定做方)

  乙方:(承攬方)附加身份證復印件

  加工,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:

  一、甲方權利和義務

  1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。

  2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費,拒收任何原因的半成品和不合格產品。

  二、乙方的權利和義務

  1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。

  2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。

  三、違約條款

  1、甲方違背合同時以的1倍支付乙方違約金。

  2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米元的1倍支付甲方違約金。

  四、本合同有效期 月,____年____月____日起至____年____月____日止。

  本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

  五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。

  甲方 :

  乙方:

  日期:

三方加工承攬合同 篇15

  訂立合同雙方:

  承攬方:××縣木具廠     以下簡稱甲方

  定作方:××縣百貨公司    以下簡稱乙方

  甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

  第一條 加工成品

  ┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

  │品        名│ 規格(長,寬,高cm)│單位│數量│備注│

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │玻璃柜臺      │130X40X90      │ 件 │ 120│   │

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │塑料臺面柜臺    │180X100X95      │ 件 │ 10 │其中不│

  │          │           │   │   │帶抽屜│

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │玻璃臺面柜臺    │180X100X95      │ 件 │ 20 │   │

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │棉布貨架      │180X40X200     │ 件 │ 10 │   │

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │大百貨電器貨架   │180X80X200     │ 件 │ 5 │   │

  ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

  │小百貨貨架     │180X50X200     │ 件 │ 80 │   │

  └──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

  第二條 加工成品質量要求:

  一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.

  二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

  三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.

  四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.

  第三條 原材料由甲方提供.

  第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

  第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.

  第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

  第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

  第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.

  第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

  第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.

  第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.

  第十二條 甲方的違約責任

  一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

  二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

  三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

  四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

  五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

  六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

  第十三條 乙方的違約責任

  一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

  二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

  三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

  四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

  五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

  六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

  第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.

  第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

  本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效.

  本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

  甲方:

  代表人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  帳號:

  乙方:

  代表人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  帳號:

三方加工承攬合同 篇16

  訂立合同雙方:

  承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方

  定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方

  甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。

  第一條加工成品

  │品名│規格(長,寬,高cm)│單位│數量│備注│

  │玻璃柜臺│130×40×90│件│120││

  │塑料臺面柜臺│180×100×95│件│10│其中不│

  │││││帶抽屜│

  │玻璃臺面柜臺│180×100×95│件│20││

  │棉布貨架│180×40×200│件│10││

  │大百貨電器貨架│180×80×200│件│5││

  │小百貨貨架│180×50×200│件│80││

  第二條加工成品質量要求:

  一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。

  二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

  三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

  四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

  第三條原材料由甲方提供。

  第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

  第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元。

  第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。

  第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。

  第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。

  第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

  第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。

  第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。

  第十二條甲方的違約責任

  一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

  二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

  三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

  四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

  五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

  六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

  第十三條乙方的違約責任

  一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

  二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

  三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

  四、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

  五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

  六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。

  第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效。

  本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。

  甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________

  ________年____月____日________年____月____日

  簽訂地點:_________簽訂地點:_________

三方加工承攬合同 篇17

  承攬方:____________________________________

  地址:____________郵碼:____________電話:____________

  法定代表人:____________職務:____________

  定作方:____________________________________

  地址:____________郵碼:____________電話:____________

  法定代表人:____________職務:____________

  定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條加工成品

  第二條加工成品質量要求

  第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

  1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。

  承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

  2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。

  定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。

  承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

  第四條技術資料、圖紙提供辦法

  1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。

  承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

  3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

  第五條價款或酬金

  價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

  第六條驗收標準和方法

  1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

  2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

  驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

  對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。

  保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

  第七條交貨的時間和地點

  1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。

  任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

  2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  第八條包裝要求及費用負擔

  第九條運輸辦法及費用負擔

  第十條結算方式及期限

  第十一條其他約定

  第十二條承攬方的違約責任

  一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

  三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。

  定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。

  因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

  七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

  九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

  十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

  如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條定作方的違約責任

  一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

  定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力

  在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條糾紛的處理

  加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:

  1.向仲裁機關申請仲裁;

  2.向人民法院起訴。

  本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

  定作方:________________________

  代表人:________________________

  ____年____月____日

  承攬方:________________________

  代表人:________________________

  ____年____月____日

三方加工承攬合同 篇18

  合同編號:

  定作人:

  承攬人:

  簽訂地點:

  簽訂時間: 年 月 日

  第一條 加工物

  加工物名稱 規格型號 計量單位 數量  報酬

  單價 金額

  合計人民幣金額(大寫)

  第二條 承攬人提供的材料

  材料名稱 商標 規格型號 生產廠家 計量單位 數量 質量 材料費

  單價 金額

  合計人民幣金額(大寫)

  第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限: 。

  第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求 。

  第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在 日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的 日內答復。

  第六條 定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是: 。

  第七條 定作人協助承攬人的事項與要求: 。

  第八條 定作物的技術標準、質量要求: 。

  第九條 定作物的包裝要求及費用負擔: 。

  第十條 定作物的交付方式、期限及地點: 。

  第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點: 。

  第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件: 。

  第十三條 定作人應在 年 月 日前向承攬人交付定金(大寫) 。

  第十四條 結算方式及期限: 。

  第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。

  第十六條 本合同解除的條件:

  (一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

  第十七條 違約責任: 。

  違約金或損失賠償額計算方法: 。

  第十八條 合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 種方式解決;

  (一)提交 仲裁委員會仲裁。

  (二)依法向 人民法院起訴。

  第十九條 其他約定事項: 。

  定作人: 承攬方:

  定作人(章): 承攬人(章):

  住所: 住所:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  經 辦 人:

  電話: 電話:

  傳真: 傳真:

  開戶銀行: 開戶銀行:

  帳號: 帳號:

  稅號: 稅號:

  郵政編碼: 郵政編碼:

  年 月 日

三方加工承攬合同 篇19

  甲方:(定作方)

  地址:

  法定代表人:

  營業執照證號:

  乙方:(承攬方)

  地址:

  法定代表人:

  營業執照證號:

  合同編號:合同簽訂地:

  乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。

  一、本合同所指加工行為是:

  甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。

  二、本合同所指加工之零部件見下表:

  甲方企業物料代碼:___產品品名:___規格:___單位:___單價___備注:___

  1、根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。

  2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

  三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):

  甲方企業物料代碼:___產品品名:___規格:___技術標準或要求:___備注:___

  四、加工零部件價格及加工費的確定:

  1、乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執行。

  2、為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。

  3、加工費計算方法:

  (1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。

  (2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

  五、加工訂貨:

  1、甲方向乙方下達訂單,乙方接受:

  (1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

  (2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

  2、因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:

  (1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。

  (2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

  3、如甲方通知取消訂單:

  (1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。

  (2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。

  4、乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。

  六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:

  1、加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;

  2、包裝物標識規定:_________________________________________________________;

  3、如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。

  4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。

  5、甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。

  6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。

  七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:

  1、圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。

  2、模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;

  3、模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

  4、模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;

  5、模具的知識產權:甲方所有;

  6、模具的所有權:甲方所有。

  八、知識產權保護

  1、按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行,有_____許可的,還須簽訂《_____使用許可合同》。

  九、產品技術、質量標準與控制

  1、合同生效后日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:

  2、產品質量控制:

  (1)乙方須先按甲方提供的’相關資料、首樣等要求,制作樣品,并經甲方檢驗合格后,進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產。

  (3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。

  (4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種,零部件不得更改。

  (5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產。

  3、質量整改

  (1)同一型號的加工零部件,乙方若連續出現二次不合格,甲方可發出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

  4、產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。

  十、加工費的結算

  1、加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據余額開具發票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付,由乙方不低于月息0。28%貼息給甲方)。

  2、質量保證金于雙方終止業務來往的年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。

  十一、驗收方法

  1、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。

  十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法

  1、甲方在驗收過程中,如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定,應妥為保管并在___天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

  2、乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

  3、加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協助。造成甲方無_____常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。

  4、加工零部件出現售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。

  十三、乙方違約責任:

  1、乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:

  (1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。

  (2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;

  (3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;

  (4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;

  (5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;

  (6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰_________0元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

  (7)未經確認,私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家,扣罰_________0元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

  (8)送貨實物數量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;

  2、乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。

  3、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。

  4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,由乙方承擔。

  5、乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

  6、加工零部件錯發到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。

  十四、甲方的違約責任

  1、甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。

  2、甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。

  十五、合同的變更、解除:

  1、合同期內,甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規定的解除合同條件的情況出現,均可解除合同。

  2、乙方連續或累計二個月未能按時交貨的,或生產的合同產品發生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

  3、合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、_____標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。

  十六、不可抗力

  1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

  十七、其他

  1、按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。

  2、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時。

  3、執行本合同發生爭議,由雙方協商解決。協商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

  4、雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《_____使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。

  十八、其他需約定事項:

  1、 ____________________________________________________________________________

  2、 ____________________________________________________________________________

  3、 ____________________________________________________________________________

  4、 ____________________________________________________________________________

  5、 ____________________________________________________________________________

  甲方:乙方:

  授權代表:授權代表:

  日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日

三方加工承攬合同 篇20

  承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________

  甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。

  第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

  型號

  規格

  質量要求

  計量單位

  數量

  加工費

  單位

  總價

  第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

  完工時間

  檢驗時間地點

  檢驗標準與方法

  包裝標準

  包裝費承擔

  第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

  交付時間

  交付地點

  運輸方法

  運輸價款承擔

  第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

  型號

  規格

  質量要求

  計量單位

  數量

  單價

  總價

  圖紙、技術資料及交付時間

  第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

  交付時間

  交付地點

  交付數量

  包裝要求

  檢驗方法

  運輸方法和運費承擔

  第六條加工費結算辦法與時間

  _________。

  第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。

  第八條甲方的違約責任

  1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

  2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

  3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

  4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

  5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

  6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

  第九條乙方的違約責任

  1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

  2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

  3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

  4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

  5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

  6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

  第十條聲明及保證

  (一)甲方:

  1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。

  2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

  3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

  4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

  (二)乙方:

  1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。

  2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

  3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

  4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

  第十一條保密

  雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

  第十二條不可抗力

  本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、_____、政府行為等。

  如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

  第十三條通知

  1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。

  2.各方通訊地址如下:_________。

  3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

  第十四條爭議的處理

  1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

  2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:

  (1)提交______________委員會_____;

  (2)依法向人民法院起訴。

  第十五條解釋

  本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。

  第十六條補充與附件

  本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

  第十七條合同效力

  本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

  承攬方(蓋章):_____________?定作方(蓋章):_____________

  法定代表人(簽字):_________?法定代表人(簽字):_________

  地址:_______________________?地址:_______________________

  _________年____月____日?_________年____月____日

  簽訂地點:___________________?簽訂地點:___________________

三方加工承攬合同 篇21

  甲方:

  地址:

  法定代表人:

  營業執照證號:

  乙方: (承攬方)

  地址:

  法定代表人:

  營業執照證號:

  合同編號: 合同簽訂地:工業城內

  乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。

  一、 本合同所指加工行為是:

  甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。

  二、 本合同所指加工之零部件見下表:

  甲方企業物料代碼 產品品名 、規格 單位 單價 備 注

  1. 根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。

  2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

  三、 加工零部件的技術標準(包括質量要求):

  四、 加工零部件價格及加工費的確定:

  1. 乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執行。

  2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。

  3. 加工費計算方法:

  (1) 對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。

  (2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

  五、 加工訂貨:

  1. 甲方向乙方下達訂單,乙方接受:

  (1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

  (2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

  2. 因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:

  (1) 甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。

  (2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

  3. 如甲方通知取消訂單:

  (1) 訂貨當天通知取消的,訂單取消。

  (2) 在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。

  4. 乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。

  六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨:

  1. 加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;

  2. 包裝物標識規定:_________________________________________________________;

  3. 如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。

  4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。

  5. 甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。

  6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。

  七、 雙方就合同產品所需模具,約定如下:

  1. 圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。

  2. 模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;

  3. 模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

  4. 模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;

  5. 模具的知識產權:甲方所有;

  6. 模具的所有權:甲方所有。

  八、 知識產權保護

  1. 按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。

  九、 產品技術、質量標準與控制

  1. 合同生效后 日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:

  (1)

  (2)

  (3)

  2. 產品質量控制:

  (1) 乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求,制作樣品,并經甲方檢驗合格后,進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產。

  (2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合,并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質量問題。

  (3) 甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。

  (4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種,零部件不得更改。

  (5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產。

  (6) 雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商,或者同意了乙方選定的供應商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除,由乙方對所采購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任,由乙方承擔全部的產品質量責任。

  3. 質量整改

  (1) 同一型號的加工零部件,乙方若連續出現二次不合格,甲方可發出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

  4. 產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。

  十、 加工費的結算

  1. 加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據余額開具發票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。

  2. 質量保證金于雙方終止業務來往的 年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。

  十一、 驗收方法

  1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。

  十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法

  1. 甲方在驗收過程中,如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定,應妥為保管并在 天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

  2. 乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

  3. 加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。

  4. 加工零部件出現售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。

  十三、 乙方違約責任:

  1. 乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:

  (1) 因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。

  (2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;

  (3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;

  (4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;

  (5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;

  (6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰20000元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

  (7) 未經確認,私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家,扣罰20000元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;

  (8) 送貨實物數量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;

  2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。

  3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。

  4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,由乙方承擔。

  5. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

  6. 加工零部件錯發到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。

  十四、 甲方的違約責任

  1. 甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。

  2. 甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。

  十五、 合同的變更、解除:

  1. 合同期內,甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規定的解除合同條件的情況出現,均可解除合同。

  2. 乙方連續或累計二個月未能按時交貨的,或生產的合同產品發生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

  3. 合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。

  十六、 不可抗力

  1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

  十七、 其他

  1. 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。

  2. 本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時。

  3. 執行本合同發生爭議,由雙方協商解決。協商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

  4. 雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。

  十八、 其他需約定事項:

  1. ____________________________________________________________________________

  2. ____________________________________________________________________________

  3. ____________________________________________________________________________

  4. ____________________________________________________________________________

  5. ____________________________________________________________________________

  甲方: 乙方:

  授權代表: 授權代表:

  日期:____年____月____日 日期:_____年_____月____日

三方加工承攬合同 篇22

  訂立合同雙方:   

  承攬人:______________________________          

  定作人:______________________________

  定作人委托承攬人加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條  加工成品

  編號:________________________

  名稱:________________________

  規格:________________________

  單位:________________________

  數量:________________________

  備注:________________________

  第二條  加工成品 質量要求

  (加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)

  編號

  名稱

  規格

  單位

  數量

  備注

  第三條  原材料的提供辦法及規格、數量、質量

  ________________________________________________________________________

  (1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規定選用原材料,并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)

  第四條  技術資料、圖紙提供辦法

  _____________________________________________________________________

  (1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,如果定作人要求保密,應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)

  第五條  價款或酬金

  ___________________________________________________________________

  (價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)

  第六條  驗收標準和方法

  ________________________________________________________________________

  (1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)

  第七條  交貨的時間和地點   

  ________________________________________________________________________

  (1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議;并按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

  第八條  包裝要求及費用負擔   

  ____________________________________________________________

  第九條  運輸辦法及費用負擔   

  ________________________________________________________________________

  第十條  結算方式及期限   

  ________________________________________________________________________

  第十一條  其他   

  ________________________________________________________________________     

  (如:1.根據國家有關規定,定作人可向承攬人交付定金,定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的,無權請求返還定金,承攬人不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,等等。) 

三方加工承攬合同 篇23

  甲方:(定做方)

  乙方 (承攬方)附加身份證復印件

  加工_________,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:

  一、甲方權利和義務

  2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產品。

  二、乙方的權利和義務

  1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。

  2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。

  二、違約條款

  1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。

  2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

  四、本合同有效期 月,200 年月 日起至200 年月 日止。

  本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

  五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。

  甲方 乙方:

  _______年_______月_______日

  供方(全稱):____________________________________

  地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

  法定代表人:____________ 職務:____________

  需方(全稱):____________________________________

  地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

  法定代表人:____________ 職務:____________

  根據《_____》規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。

  一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期

  二、質量標準、驗收方法及地點:

  三、原材料來源及互利方法:

  四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:

  五、貨款結算時間及方法:

  六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:

  七、經濟責任:

  八、其他:

  九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商由合同鑒證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。

  十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效,并報雙方業務主管部門備案。

  十一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《_____》有關規定,向合同_____機關提出書面申訴,要求調解、_____處理。

  十二、本合同正本兩份,雙方各執一份,副本____份,送雙方業務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。

  十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

  ?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿易合同 ?進料加工合同

  供方:________________________

  代表人:_____________________

  ____年____月____日

  需方:________________________

  代表人:______________________

  ____年____月____日

  承攬方(全稱): _________________________________________

  定作方(全稱):_________________________________________

  合同編號: ______________簽訂地點: ______________________

  承攬方和定作方經雙方友好協商,現簽訂本合同,以資共同信守。

  一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期:

  品_ 名

  規格

  單位

  數量

  單價

  金額

  分期交(收)貨數量

  備注

  月

  月

  月

  月

  月

  總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______

  定作款共計人民幣(大寫):___________

  二、質量標準:

  1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.

  2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

  三、質量檢驗及驗收辦法:

  定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

  四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________ ________________________。

  五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:

  1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,由承攬方代辦相關的托運手續,運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風險由定作方承擔。

  2、時間要求:交定作物期限應按照合同規定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出,并且取得對方同意。

  委托承運人運輸的,以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。

  六、預付款要求:定作方應于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

  七、定作款結算辦法及期限:

  1、 ___________________________________________________________________________________

  _______________________________________________ ________________________

  2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

  八、違約責任:

  第一點:定作方的違約責任

  (1)中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時,應償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。

  (2)中途解除合同的,定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

  (3) 未按合同規定日期付款的,除應該繼續付清全部定作款外,每延期一天,還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

  (4)無故拒絕接收定作物的,應賠償承攬方因而造成的損失,

  (5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

  第二點:承攬方的違約責任

  (1)違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的,承攬方應照數補交,否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。

  (2)包裝不符合合同規定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用 ;

  (3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權拒收。

  (4)因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

  九、爭議解決方式

  本合同履行過程當中的任何爭議,由雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向_________市人民法院起訴。

  十、如需提供擔保,雙方應另行簽訂合同擔保書,作為本合同附件。

  十一、因生產特殊性,定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動,在交付時間上有±__天的浮動。

  十二、本合同履行過程當中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。

  ?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿易合同 ?進料加工合同

  十三、雙方需約定的其它事項:

  ________________________________________ __________________________________________

  ____________________________________ __________________________________________

  __ _________________________________________________________________________________

  __ ___________________________________________________________________________________

  本合同一式二份,雙方各執一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

  承攬方(蓋章):______________ 定作方 (蓋章):

  法定代表人:_______法定代表人:_____

  電話:________電話:_______

  地址:________地址:_______

  開戶銀行:______開戶銀行:_____

  帳號:________帳號:_______

  日期:______ 年____ 月____ 日

三方加工承攬合同 篇24

  訂立合同雙方:

  承攬人:______________________________

  定作人:______________________________

  定作人委托承攬人加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條 加工成品

  編號:________________________

  名稱:________________________

  規格:________________________

  單位:________________________

  數量:________________________

  備注:________________________

  第二條 加工成品 質量要求

  (加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)

  第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

  ________________________________________________________________________

  (1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規定選用原材料,并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)

  第四條 技術資料、圖紙提供辦法

  _____________________________________________________________________

  (1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,如果定作人要求保密,應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)

  第五條 價款或酬金

  ___________________________________________________________________

  (價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)

  第六條 驗收標準和方法

  ________________________________________________________________________

  (1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)

  第七條 交貨的時間和地點

  ________________________________________________________________________

  (1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議;并按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

  第八條 包裝要求及費用負擔

  ____________________________________________________________

  第九條 運輸辦法及費用負擔

  ________________________________________________________________________

  第十條 結算方式及期限

  ________________________________________________________________________

  第十一條 其他

  ________________________________________________________________________

  (如:1.根據國家有關規定,定作人可向承攬人交付定金,定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的,無權請求返還定金,承攬人不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,等等。)

  第十二條 承攬人的違約責任

  一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負者修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

  二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作人仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。

  三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作人償付違約金。)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。

  未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作時,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。

  六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作人代保管時,應當償付定作人實際支付的保管、保養費。

  七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作人因此造成的損失。

  九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人對工作質量、數量承擔責任。

  十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條 定作人的違約責任

  一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬犬因此造成的損失。

  二、中途廢止合同,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。

  三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬人有權解除合同,定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人停工待料的損失。

  四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時,承攬人有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬和保管、保養費后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養費時,定作人還應補償不足部分,如定作物不能變賣,應當賠償承攬人的損失。

  五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。

  六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條 不可抗力

  在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的,定作人應當承擔責任,并賠償承攬人由此造成的損失。

  第十五條 糾紛的處理

  加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同自______年 _____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作人和承攬人各執一份;合同副本一式_____份,交________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

  定作人:(蓋章)________________

  代表人:(蓋章)________________

  地址:__________________________

  電話:__________________________

  開戶銀行:______________________

  賬號:__________________________

  承攬人:(蓋章)________________

  代表人:(蓋章)________________

  地址:__________________________

  電話:__________________________

  開戶銀行:______________________

  賬號:__________________________

  ____________年_______月_____日訂

三方加工承攬合同 篇25

  合同編號:

  甲方(定作方): XX公司

  乙方(承攬方):

  鑒于:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號 產品;乙方系

  專業 產品生產商。根據《_____》及相關法律法規的

  規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。

  第一條 定作物情況:

  1.1 品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替 )

  1.2 規格:(應寫明定作物具體的規格型號,技術要求復雜或特殊的,可以

  寫明按照甲方提供的技術圖紙定做,并將技術圖紙作為合同附件)

  1.3 數量:(具體寫明定作物的數量,并注明單位 )

  1.4 備注:(如無內容,在空格處劃線)

  第二條 合同價款

  2.1 合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)

  2.2 付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,

  建議貨到付款,以作為產品質量責任的牽制)

  2.3 付款時間:(寫明年、月、日)

  第三條 加工成品質量要求及技術標準:

  3.1 質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲

  方具體要求,必須要寫全稱)

  3.2 技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物

  理化學參數)

  3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

  第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

  4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

  4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:

  (注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)

  4.3 甲方于 年 月 日之前提供原材料。

  4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后 日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。

  第五條 技術資料、圖紙的提供和保密

  5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙。

  5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

  5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發。

  第六條 驗收標準和方法

  6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)

  6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)

  6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)

  6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)

  6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

  6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后 日內發現質量缺陷,甲方有權要求退還。

  6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

  第七條 交(提)定作物的時間和地點

  7.1 雙方約定由甲方自提定作物

  7.1.1 自提定作物的時間: (寫明年、月、日)

  7.1.2 自提定作物的地點: (寫明詳細地址不可省略)

  7.2 雙方約定由乙方送交定作物

  7.2.1 送交定作物的時間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)

  7.2.2 送交定作物的地點: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)

  7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

  7.4 交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

  第八條 包裝要求及費用負擔:

  8.1 包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)

  8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )

  第九條 運輸方式及費用負擔

  9.1 定作物的運輸方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

  9.2 運輸費用由 (如無內容,在空格處劃線)承擔。

  第十條 定作物的保修

  第十一條 定金及預付款

  11.1 甲方向乙方交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫) 11.2 甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日) 11.3 甲方向乙方交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫) 11.4 甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日) 第十二條 乙方的違約責任:

  12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換,并承擔 元/每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

  12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。

  12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的 %違約金。延期交貨超過 日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

  12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、

  滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條 甲方的違約責任:

  13.1 超過合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。

  13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

  13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。 13.4 其它違約責任: (如無內容,在空格處劃線) 第十四條 爭議的解決方式

  本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決:

  (一)向(具體寫明_____委員會的確切名稱,如:不能將“深圳_____委員會”寫為“北京市_____委員會”)_____委員會申請_____。

  (二)向(根據有利于我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。

  第十五條 本合同簽訂地點 (應詳細填寫合同簽訂的地點,如:深圳市_________區)

  第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式 份,雙方各執 份。

  以下無合同正文。

  甲方(章): 乙方(章):

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  地址: 地址:

  電話: 電話:

三方加工承攬合同 篇26

  按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,本著公平合理的協作原則,明確雙方的權利、義務和經濟責任,經雙方同意簽訂本合同,以利共同遵守。

  一、訂立合同單位

  發包單位:(以下簡稱甲方)

  承包單位:(以下簡稱乙方)

  二、工程概況

  1、 工程名稱:

  2、 工程地點:

  3、 承包范圍:鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝

  三、工程工期:20xx年 月 日開工至20xx年 月 日竣工,總工期 50天。

  1、 乙方必須按照甲方的要求組織施工,接受甲方對進度、質量的檢查監督。

  2、 乙方必須按照合同約定時間開工竣工。

  3、 在施工過程中,如遇以下情況則工期延誤:

  四、合同文件

  合同文件應能互相解釋、互為說明,組成合同的文件及優先順序如下:

  1、 本合同協議書

  2、 施工圖紙(包括土建施工圖)

  3、 雙方有關工程的洽談、變更等書面協議或文件等 業主認可的工期延誤。 收到預付款之日起20天內施工現場達不到鋼結構安裝條件。 甲方原因造成的工期延誤。 人力不可抗拒因素。(如:地震,雨雪天等)

  五、承包方式

  1、 本單位工程采用綜合單價包干,平米造價220元/平米,平米造價:330元/米,建筑面積:共計 平米。

  2、 工程總造價: 萬元( 元 )以上全部為含稅價格。

  3、 本工程所有吊車等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及制作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。

  4、 承包工作內容如下(不限于以下內容)鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工,包機械)

  5、安全文明施工:甲方確定區域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設施搭設等)

  6、未經甲方同意,乙方無權私自轉包本工程。若發生,甲方將追究違約責任或有權終止合同,由此所引起的各種損失由乙方負責。

  六、 工程造價的確定及工程款支付

  此工程總造價為 元,在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十,合計 元,工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十,合計 元, 留取百分之十的質保金, 元,一年后此工程無任何質量問題全額付清。

  七、工程變更

  1、工程設計變更

  1、施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失,由乙方承擔,延誤的工期不予順延。

  2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的代用,須提前通知乙方,否則甲方承擔由此發生的費用,并賠償乙方的有關損失,并延長延誤的工期。

  八、材料、機械

  8. 1、由于本工程為總價包干。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規范的標準產品,對與設計和規范要求不符的產品,甲方拒絕收用。

  本工程主要材料如下:

  8.1.1、圍護部分:墻體標高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網,彩涂板負差不小于0.03mm

  8.1.2、鋼架部分:鋼梁為焊接H型鋼(480~285)X200X6X10,節點板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88

  8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160202.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160202.5鋼板負差不大于0.3mm

  8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓

  8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸等費用均乙方承擔。

  8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。

  九、工程施工

  1、乙方施工人員、技術人員應與甲方工程部、技術部密切配合,嚴格按照施工方案施工。

  2、施工過程中甲方應保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。

  十、安全責任

  1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患并隨時接受甲方安全檢查人員的監督檢查。

  2、甲方指派專職安全員負責指導,監督施工現場的安全生產,乙方必須配合甲方安全管理人員,監督安全管理人員的工作,接受并服從甲方管理人員的指揮。

  3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規章制度

  4、嚴禁非施工人員進入施工現場,乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患,乙方必須及時整改,杜絕重大傷亡事故。

  5、現場人員發生傷亡事故后,雙方應盡力施救,同時保護好現場,以便有關部門進行堪察。

  6、現場責任:

  乙方在施工過程中如發生意外事故,責任由乙方自行承擔。并承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發生事故的任何責任。

  十一、質量安全及驗收

  1、本工程質量目標:乙方必須確保承包范圍內單項工程質量達到甲方質量目標。

  2、乙方應認真按照甲方安排組織施工,隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監督、檢驗。

  3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質量負責,必須符合質量驗收標準。

  4、施工中經檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規范質量要求,乙方應按照甲方要求進行返工、返修,費用由乙方承擔。

  5、乙方在保質期內及使用過程中此施工鋼架發生傾斜、倒蹋、開裂,乙方應無條件給予修復。因倒蹋發生的財產損失和人身傷亡全部由乙方承擔。

  十二、文明施工目標

  1、 乙方必須遵守當地政府主管部門、建筑行業中文明施工的有關規定,按照甲方要求對工人實行標準化管理。

  2、 乙方必須派專人清理施工現場及生活區,保持施工現場及生活區的整潔,做到無垃圾和污水。

  3、 搞好施工現場保衛和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。

  4、 乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。

  十三、雙方權利和義務

  甲方的責任

  1、甲方協助乙方處理好施工現場及有關各方的關系。

  2、提供施工電源到施工區域,提供施工水源到施工區域。

  3、如有變更甲方應提前2天以書面形式通知乙方,否則造成的損失由甲承擔。

  4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后,甲方方可進行裝飾、裝修。

  5、及時進行中間驗收。

  6、組織乙方學習現場的進度、質量、安全管理規定。

  乙方的責任

  1、按合同文件的規定,按期、保質、保量完成承包范圍內的全部工作。

  2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現場施工的需要。

  3、服從甲方的工作安排,遵守甲方的各項規章制度。

  4、做好安全生產、文明施工。

  5、愛護公共設施及設備,若損壞則照價賠償。

  6、執行甲方的安全計劃安排,參加甲方組織的安全例會,施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發生,若發生質量及安全事故,及時向甲方報告并協助甲方進行調查處理。

  7、接受甲方代表的監督、檢查。

  十四、竣工驗收

  1、 工程具備驗收條件,乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。

  2、 甲方收到工程竣工驗收申請后應盡快組織有關人員進行驗收,并在驗收后7天內給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改,并承擔由自身原因造成的修改費用。

  十五、違約金

  1、 如乙方的施工進度,工程質量不能滿足甲方總體要求,同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡后認定乙方實質上無能力確保工期,質量要求 時,甲方有權終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工, 以確保本工程工期、質量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有 經濟損失。

  2、 因乙方原因造成合同無法履行或乙方不愿履行合同規定的義務時,乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失,此違約金從乙方工程款中扣除。

  3、 因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不愿履行合同規定的義務時,甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失,并向乙方支付違約金。 十六、仲裁和訴訟

  1、 甲乙雙方如果就合同或工程施工發生爭端,雙方應友好協商。但甲乙雙方的義務在工程施工過程中不得因正在進行的協商而改變。

  2、 雙方應嚴格執行合同條款,并本著友好合作精神,處理合同期間的各類問題,盡量避免爭議或糾紛。如果發生爭議,按下列原則處理:

  (1)雙方發生爭議,首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的5天內,雙方應保證合同的繼續執行。

  (2)雙方接受調解結果,應在調解作出后2天內執行。對調解的結果不能接受,或由于一方不執行調解結果使調解結果無法執行,任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關進行仲裁。

  (3)如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。

  十七、其它

  1、本協議未盡事宜,雙方友好協商解決。

  2、本協議一式六份,甲方執四份,乙方執二份。

  甲方:(章) 乙方:(章)

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  帳戶名: 帳戶名:

  帳 號: 帳 號:

  開戶行: 開戶行:

  協議簽訂日期: 年 月 日

三方加工承攬合同(通用26篇) 相關內容:
  • 加工承攬合同范本十篇

    加承合字第號定作方:_______________(簡稱甲方)營業執照號碼:_____________________承攬方:_______________(簡稱乙方)營業執照號碼:_____________________根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守...

  • 加工承攬合同十一篇

    甲方:乙方:甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:第一條:甲方委托乙方生產加工制...

  • 加工承攬合同合集(精選23篇)

    定作方:_____承攬方:_____定作方委托承攬方加工,經雙方充分協商,達成以下合同條款。一、加工成品:二、加工成品質量要求:三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量1、定作方提供原材料的,承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進...

  • 加工承攬合同模板(通用25篇)

    承 攬 方:____________________________________法定代表人:____________ 職務:____________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________定 作 方:____________________________________法定代表人:____________...

  • 加工承攬合同集錦(精選23篇)

    承攬方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:____________職務:____________定作方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:____________職務:____________定作方委托承攬...

  • 加工承攬合同匯編(精選22篇)

    答辯人:地址: ,聯系電話:被答辯人:地址: ,聯系電話: 答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案,日前答辯人已向上海仲裁委員會提起仲裁申請,貴會已予以立案受理。...

  • 塑料廠加工承攬合同(精選23篇)

    承攬方(甲方):_____________定作方(乙方):_____________甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。...

  • 委托鍍鋅綜架加工承攬合同(精選20篇)

    合同編號:訂立合同雙方:定作人:(以下簡稱甲方)定作人法定代表(負責)人:簽約人:定作人承辦單位:聯絡人:聯系電話:定作人機構地址:傳真電話:承攬人:(以下簡稱乙方)承攬人法定代表(負責)人:簽約人:承攬人營業執照:生產...

  • 產品加工承攬協議(精選5篇)

    定作方(甲方):法定代表人:住所:聯系電話:傳真:統一社會信用代碼:承攬方(乙方):法定代表人:住所:聯系電話:傳真:統一社會信用代碼:定作方委托承攬方加工,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。...

  • 加工承攬合同樣本(通用21篇)

    按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,本著公平合理的協作原則,明確雙方的權利、義務和經濟責任,經雙方同意簽訂本合同,以利共同遵守。...

  • 砂石料加工承攬合同范本(精選3篇)

    加工方:(以下稱甲方)承攬方:(以下稱乙方)依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致,訂立本合同...

  • 印刷品加工承攬合同(精選3篇)

    甲方(定作方):法定代表人:住所:聯系電話:統一社會信用代碼:乙方(承攬方):法定代表人:住所:聯系電話:統一社會信用代碼:經甲乙雙方友好協商,就 印刷事宜達成如下協議:第一條 甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項...

  • 柜臺貨架加工承攬合同(精選24篇)

    訂立合同雙方:承攬方:定作方:甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.第一條加工成品第二條加工成品質量要求:一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.三,嚴格掌握木制品的木材干燥...

  • 模具加工承攬合同(精選3篇)

    甲方:_________承攬方(乙方):____________經雙方協商,簽定本加工承攬合同,共同遵守執行。一、甲方供應原材料原材料:_________規格:_________單位:_________數量:_________日期:_________成品單位耗用量:_________二、乙方完成產...

  • 報刊亭加工承攬合同(精選21篇)

    定作人:_______(以下簡稱甲方)定作人法定代表(負責)人:_______簽約人:_______定作人承辦單位:_______聯絡人:_______聯系電話:_______定作人機構地址:_______傳真電話:_______承攬人:_______(以下簡稱乙方)承攬人法定代表(負責)人...

  • 加工合同
主站蜘蛛池模板: 草莓AV福利网站导航 | 欧洲熟妇色XXXXX欧美老妇伦 | 国产精品久久久久久久竹霞 | 日韩精品视频中文字幕 | 91久久老司机福利精品网 | 国产伦精品一区二区三区免费迷 | 91视频最新网站 | 精品一线二线三线区别在哪 | 91日韩免费 | 我爱avav好色 | 久久免费视频1 | 国产精品动漫一区二区 | 人人妻久久人人澡人人爽人人精品 | 91日韩 | 亚洲超高清大胆极品人体美女 | 无码少妇一区二区三区av | 国产精品99久久久久宅男软件功能 | 全部免费毛片在线播放网站 | 美女一级 | 在线观看视频免费一区二区三区 | 欧美XXXX做受欧美1314 | 完全着衣の爆乳お姉さんが | 天天爱天天做天天做天天吃中文 | 超黄毛片| 日本免费网站看大片视频 | 欧美老妇乱惀 | 国产免费黄色片 | 欧美色xxx | 一级做a爰片性色毛片16 | 久久国产小视频 | 日本成a人片在线播放 | 农村妇女野外aaaaa视频对白 | 国产色综合一区二区三区 | 丰满妇女做A级毛片 | 91在线不卡 | 大片免费观看视频播放器 | 99热最新网站地址获取 | 国产精品 | 久久在线一区 | 999国产精品 | 裸体丰满少妇做受久久99精品 |