吹塑加工合同(通用3篇)
吹塑加工合同 篇1
____________公司(以下簡稱甲方)
____________(以下簡稱乙方)。
因雙方需要,甲方與乙方就電子產品(原材料到裝配到成品包裝)委托承攬加工事項,通過友好協商,秉著平等互利的原則,符合中華人民共和國現形法律法規的前提下,特約定如下:
一.甲方責任:
1.提供材料、附料、包裝材料;
2.提供生產工具、設備、儀器、治具(不含辦公設備);
3.提供生產加工場地、水、電(不含食宿場地);
4.材料來料不良品1換1;制程損耗不良品率:______%,在范圍內1換1;
5.提供工程生產資料、測試規格、測試流程;
6.其他:____________
二.乙方責任:
1.在甲方同意的日期、時間段,期間自行安排人員到指定的加工場地進行加工作業;
2.自己負責加工人員的食宿、交通、人身安全、工作紀律等的統籌和管理;
3.加工內容:插件、后焊、裝配、全檢測試、成品包裝(不含老化、插件前剪短電子元器件腳);
4.加工作業工序(裝配、插件、包裝)可以自由安排,全檢測試流程(先后順序、測試規格、測試方法)必須按照甲方的流程要求執行;
5.加工期間有責任維護、保養甲方提供的生產工具、設備、儀器、工治具使之完整完好;
6.需要調整加工時間(延長工作時間)或者場地,必須經過甲方同意;
7.加工作業期間乙方人員必須遵守甲方的相關規章制度、行為規范;飲食、抽煙、休息閑聊、會客等應在甲方指定位置;
8.有責任對產品材料、工具設備等保管、保護;
9.必須在互相協定的完成期內結束產品的加工(除不可抗拒的意外事故),若誤交貨期,應負相應責任;
10.包裝后之成品經過甲方QA檢驗合格者為加工完成。
11.其他:
三.違約責任:單方面違約者須賠償對方由此引發的經濟損失之百分之百(100%)。雙方不能履行合同者由當地人民法院裁決。
四.其他責任:若客戶有問題反饋,經過雙方分析:
1.材料不良、電氣設計不良、結構設計不良等由甲方負責。
2.插件、裝配、包裝、測試等人為工藝造成不良應由乙方負責。
五.加工款支付方式:_________天(一周):即自乙方完成日期起計算至第七個工作日甲方于現金方式支付給乙方。
補充事項:
此合同一式兩份,甲方與乙方各自遵守合同的約定、履行權責。
甲方負責人簽名/簽章:____________
乙方負責人簽名/簽章:____________
簽訂日期:____________
吹塑加工合同 篇2
甲方:
乙方:
為維護甲乙雙方合法權益,根據《_____》,《中華人民共和國產品質量法》規定,雙方協商一致,簽訂以下合同:
一、 工程名稱:_________?黃金國際
二、 工程地點:_________縣孤山街原勞動局地段
三、 工程內容:_________?黃金國際小區2#、5#、6#、7#、8#五棟住宅樓(5#,6#一二層為商鋪),塑鋼窗,紗窗制作和安裝。
四、 承包方式:包工包料,塑鋼窗中標價格包括合同范圍內的材料費、機械費、人工費、檢測試驗費、運輸費、稅費、水電使用費、風險費等全部費用。
五、 合同綜合價格:本合同為含稅等費用固定價格合同,綜合價格不隨市場材料價格變化升高或降低,以中標價格為本工程的價格。
六、 合同工期:合同簽訂后乙方要及時與項目部聯系,根據施工進度控制好加工制作的時間,乙方接到通知后迅速組織人員進場施工,自開工之日起15天內完成窗框和固定玻璃的安裝,窗扇按照甲方確定的截止時間之前安裝完畢。
七、 付款條件及方式:
1、 向甲方出具的貨物稅務發票必須正式合法,且應保證甲方在使用時不受第三方的指控,結算工程數額以雙方簽字認可的實測數量為準,本工程款全部抵頂房子(南沿街一套,住房一套)多退少補。
2、 辦理完按揭手續,加工制作單位開出當地地稅局的稅務發票。
八、 質量標準
1、 乙方所施工的項目必須完全達到國家檢測標準及合同規定的質量規格和性能要求。如因乙方私自使用不合格材料,造成建設單位損失,由乙方承擔建設單位的損失。
2、 乙方在對塑鋼窗加工制作過程中,要按_________縣質監站對塑鋼窗有關規定和要求辦理,并承諾保證在工程竣工驗收時一次驗收合格。
3、 乙方在施工準備,窗口安裝、玻璃安裝、施工工藝要按本合同附件“塑鋼窗制作技術去做,達到門窗安裝質量要求。
4、 塑鋼窗各種材料參數達到節能65%標準的相關要求。 乙方承擔全部檢測試驗費用,并保證檢測試驗合格,無合格的檢測實驗報告,不予結算,并承擔給甲方帶來的全部損失。
5、 推拉窗安裝推拉紗窗,保證牢固不掉落。 窗框四周縫隙用聚氨酯發泡密封,填滿充實,牢固可靠。 合同簽訂后,塑鋼窗招標時“推拉窗型圖”再對照設計圖紙和項目部,工程部進行審核,雙方認為無問題,經甲方項目部經理在窗型圖上簽字后進行制作和安裝。
九、 驗收方式:甲方或者甲方委托的單位負責對乙方所使用的材料、品牌、規格及施工質量進行驗收,工程竣工驗收完畢后,由監理公司,甲方和總承包單位對工程質量進行共同驗收,并對乙方提供的工程量進行核實,確定最終工程量,以該工程量進行結算。如所用材料被證明存在缺陷,包括潛在的缺陷或檢查實驗確定的缺陷,甲方有權憑有關證明文件向乙方提出索賠。甲方抽查(進行破壞性試驗),不符合國標要求和合同規定的材料,堅決進行退場處理,不得使用否則造成損失由乙方全部承擔。
十、 塑鋼窗所用甲方指定的材料由乙方擇機訂購,避免漲價風險
十一、甲乙雙方權利與義務
1、 甲方承諾
、 為乙方提供良好的工作環境,及時協調處理乙方在現場遇到的各種問題。
② 為乙方提供圖紙,并審查乙方提供的施工資質等。
、 在乙方生產塑鋼窗過程中,甲方要加強現場檢查與監督,發現問題及時糾正。
、 甲方承諾自覺遵守物資采購招標文件內容。
2、 乙方承諾
、 接到甲方通知后,未按照約定時間進行施工,或者因工程質量達不到協議要求,甲方有權單方面解除合同,更換施工隊伍,所發生的一切損失費由乙方承擔,不合格工程不予結算,若返工乙方承擔因乙方責任帶來的所有經濟損失。
② 供應貨物不符合本合同要求,甲方有權拒收,因此給甲方造成的經濟損失由乙方承擔。
③ 不得將承攬的塑鋼窗工程轉讓給第三方施工。
、 進入施工現場所需的水、電、住等問題,由乙方自行處理,甲方幫助協調。
、 不能按照合同約定準時進行施工而影響工期,甲方有權要求賠償,因此造成的經濟損失由乙方承擔。
⑥ 竣工驗收時負責所施工項目的竣工驗收,承擔期間所發生的一切費用,保證一次驗收合格,未達到合格工程的除了承擔返工整改費用外,并承擔合同工程款5%的違約金,并扣除履約保證金。
、 按甲方要求向甲方提供合法有效的質量證明文件及施工過程中的技術資料。
、 必須按照雙方約定的工期完成約定工程項目,每拖延一天支付甲方壹仟元違約金。
、 進場施工前需要與甲方簽訂“安全施工措施保證書”若乙方在施工過程中不加強對施工人員進行安全教育,遵守安全規范,制定安全方案,采取安全管理措施,確保每個職工在保證安全的情況下進行施工。若不重視安全,違章作業,乙方同意為發生的一切傷亡事故承擔全部責任并賠償一切經濟損失。
、 自行協調與政府部門的塑鋼窗合同業務,甲方可以協調配合,但是所有費用由乙方承擔。
11)不按本合同約定提交貨物所發生的任何費用由乙方負責,甲方對此所引起的變動不予確認。
12)不能按照國家規范,圖紙及合同約定進行加工制作與施工,導致產品質量差,工期時間長,甲方有權要求賠償因此造成的經濟損失。
甲方_________乙方_________
_________年_________月_________日
吹塑加工合同 篇3
合同編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條 承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱型號規格質量要求計量單位數量加工費
單位總價
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標準及方法包裝標準包裝費承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔
第四條 定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱型號規格質量要求計量單位數量單價總價圖紙、技術資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱交付時間交付地點交付數量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔
第六條 圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復
第七條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
第九條 變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:______________________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解除合同。
第十一條 監督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗,但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條 保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條 加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條 付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條 留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續簽本合同;
3.雙方通過書面協議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
5.在合同期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
第十七條 質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為:_________。其保證質量的前提條件為:_______________________。
第十八條 違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數量少于合同規定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條 聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十五條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條 合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委托代理人(簽字):_____ 委托代理人(簽字):______
簽訂地點:_______________ 簽訂地點:________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____日