化工廢料加工合同(通用3篇)
化工廢料加工合同 篇1
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規格:________________________
單位:________________________
數量:________________________
備注:________________________
第二條加工成品質量要求
(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
編號
名稱
規格
單位
數量
備注
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規定選用原材料,并接受定作人檢驗。
承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.用定作人原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。
定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。
承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作人調換或補齊。
承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條技術資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
承攬人在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。
2.承攬人對于承攬的工作,如果定作人要求保密,應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)
第五條價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。
驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。
保證期限內發生問題,除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬人負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。
任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議;并按協議執行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔
________________________________________________________________________
第十條結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條其他
________________________________________________________________________
(如:1.根據國家有關規定,定作人可向承攬人交付定金,定金數額由雙方協商確定。
定作人不履行合同的,無權請求返還定金,承攬人不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預付款。
承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,等等。)
第十二條承攬人的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負者修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作人仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作人償付違約金。
)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作人代保管時,應當償付定作人實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬人有權解除合同,定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。
定作人超過領取期限六個月不領取定作物時,承攬人有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬和保管、保養費后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養費時,定作人還應補償不足部分,如定作物不能變賣,應當賠償承攬人的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的,定作人應當承擔責任,并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年_____月____日起生效,合同履行完畢即失效。
本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作人和承攬人各執一份;合同副本一式_____份,交________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
承攬人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
____________年_______月_____日訂
化工廢料加工合同 篇2
甲方_________與乙方_________簽訂條款如下:
1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定
產品名稱型號規模單位數量單價(元)總價金額十萬千百十元角分合計人民幣(大寫)
2.交貨辦法
(1)交貨地點:______________________________________________________。
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法
貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法
乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。
5.附則
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以____罰金賠償對方損失
(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執一份。
(5)貨物運達站__________________________________________。
(6)收貨人______________________________________________。
甲方:
乙方:
日期:
化工廢料加工合同 篇3
訂做方(甲方): 承攬方(乙方):
秉著長期合作和互惠互利的出發點,經雙方協商,同意按照以下條款進行交易,雙方照本合同及合同附件的條款進行交易,并嚴格遵守各項條約。
經甲乙雙方充分協商,由甲方委托乙方加工一批ISIOU西柚 品牌牛仔褲 。根據《中華人民共和國合同法》的有關規定雙方簽訂以下合同內容:
一、委托生產的產品要求:
(一)品種、規格、數量、交貨期、單價和金額詳見附表;
(二)本合同采用乙方包工包料(FOB),甲方提供商標、吊牌、主嘜、尺碼嘜、洗水嘜。
二、產品的前期打版和驗收:
(一)產品前期檢驗標準;
必須達到國家(FZ/T73005-20xx)標準。
(二); 乙方在合同簽訂后必須以每款不超過10日的期限把合同貨品的“產前樣”(單款單色各兩件)以最快方式寄給甲方確認;甲方在收到“產前樣”批版后將其中一件產前樣衣寄給乙方。
三、大貨生產要求:
(一)乙方必須嚴格按“產前樣”的工藝標準和輔料要求生產且所生產的產品工藝應符合國家一等品標準,否則由此造成的經濟損失由乙方承擔。
(二)乙方嚴格按照甲方產前版和甲方制單標準進行加工,貨品如達不到甲方質量要求(產前樣、確認顏色及工藝要求)甲方有權將該產品作為不合格品種處理,拒收產品,并要求乙方賠償甲方的經濟損失。
(三)乙方未經甲方同意不得將甲方所委托生產的貨品以任何形式轉包給其他加工單位生產,如乙方違約,甲方有權拒收貨品并要求賠償甲方的經濟損失。
四、成品的驗收標準 (一)產品驗收標準:輔料、工藝、外觀、款式在符合甲方質量要求的前下按產前樣標準驗收。
(二)甲方按國家紡織品一等品標準進行成品驗收,如不能達到此項標準,甲方有權拒收并要求乙方返回定金。
(三)規格、數量根據生產單及附表的要求驗收超出甲方規定范圍的有權拒收貨品,收回商標。乙方兩年內不得將貨品私自流入市場或其它交易等行為,否則將視為違約及侵權行為。
(四)大貨依據甲方質量要求進行100%驗貨。
(五)成品的單款貨品次品率不能超過訂單數量的20%,以此影響甲方的正常銷售則甲方有權拒收此款全部貨品,乙方并賠償甲方的經濟損失 并須在3天內返還此款貨品定金。
(六)質保期限:
自甲方確認收貨之日起,在當季銷售過程中出現因乙方生產問題產生的質量殘次問題,乙方應無條件接受返修,并在收到貨后返修好寄出,郵寄費用由乙方承擔。
五、交貨:
(一)發貨清單:
乙方在交貨前3天內必須提供詳細的出貨裝箱清單(應按甲方的裝箱要求填寫)。
(二)發貨通知:
甲方在收到乙方的裝箱清單后,根據乙方裝箱情況和甲方品管員的檢驗情況確認可以發貨的品種數量,并傳真“發貨通知單”通知乙方發貨。
(三)運輸:
乙方發貨時應認真.清晰.準確的填好甲方指定的收貨地址,然后把此次發貨單據立即傳真給甲方。乙方承擔生產廠到物流倉庫的短途費用,其他則由甲方承擔。因物流發生的貨品遺失或損壞,甲乙雙方有責任應互相協助查找原因。
六、交貨日期與付款
(一)本次訂貨(不含稅)總金額為人民幣¥ (二)交貨日期:見合同附件。
(三)付款方式采用 % % %
自合同簽訂之日起5個工作日內,甲方向乙方支付 %的合同定金,在甲方收到并確認物流“發貨通知單后”付此發貨數量的 %貨款。余款 %在本合同貨品全部到達甲方倉庫且經驗收合格之后三個月內付清
(四)結算方式 甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。銀行賬號:
七、違約責任:
(一)如乙方所出貨品達到合同要求的收貨條件(包括質量、規格數量等),甲方應根據“合同付款方式”按時付款,如因甲方原因延期付款(以甲方匯款時間為準),則乙方可按甲方延誤時間順延交貨期。
(二)乙方必須保質保量按時交貨,除以上提到的甲方原因外,如乙方延誤貨期或因乙方所出貨品達不到合同要求的收貨條件等其他原因而無法交貨的,則乙方構成違約,甲方有權根據情況作以下處理:
1、如果乙方延誤超過5天,甲方有權取消該品種訂單,乙方須按所取消品種定金的雙倍賠償甲方損失。
2、解除合同,乙方必須在3天內返還全部定金,并按總金額的50%賠償甲方損失。
九、解決合同糾紛的方式:
出現爭議雙方友好協商解決,協商不能解決的,當事人雙方同意由雙方所在地人民法院訴訟解決。
本合同一式兩份(含產品附表),雙方各持一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
年月日: