中文一二三区_九九在线中文字幕无码_国产一二区av_38激情网_欧美一区=区三区_亚洲高清免费观看在线视频

首頁 > 范文大全 > 合同范本 > 加工合同 > 加工承攬合同訴訟起訴狀(精選3篇)

加工承攬合同訴訟起訴狀

發布時間:2024-10-19

加工承攬合同訴訟起訴狀(精選3篇)

加工承攬合同訴訟起訴狀 篇1

  原告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區__________,電話:_____________;

  被告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區__________,電話:_____________;

  被告:______________財產保險股份有限公司住址:_________________

  負責人:_________________;電話:_________________

  案由:_________________機動車交通事故責任糾紛

  訴訟請求:_________________

  請求人民法院判決被告共同賠償原告醫療費__________元,誤工費__________元,護理費__________元,住院伙食補助費__________元,營養費__________元,殘疾賠償金__________元,殘疾輔助器具費__________元,財產損失__________元,鑒定費__________元,交通費__________元,精神損害撫慰金__________元,以上共計十一項,合計__________元。

  本案的訴訟費用由被告承擔。

  事實和理由:_________________

  _____________年_____月__________日_____時許,原告__________騎(駕駛)__________車在__________處自_____向_____正常行駛時,被被告__________駕駛的由_____向_____行駛的__________車(車牌號:_____________)撞到,原告當場受傷,__________和__________損壞。后經__________公安局__________分局交通支隊出具的交通事故認定書認定,__________對事故負__________責任,原告__________責任。經查,肇事車輛所有人為__________,車輛在_____________財產保險股份有限公司__________分公司投有交強險和_____險。故__________、__________對相應損失應承擔連帶賠償責任,保險公司應在保險責任范圍內優先賠償保險責任。現原告為維護自己的合法權益,特向人民法院提起訴訟,請求人民法院依法判決支持原告的訴訟請求。

  此致

  __________區人民法院

  具狀人:_________________

  _____________年__________月__________日

加工承攬合同訴訟起訴狀 篇2

  原告:_________________石家莊市__________公司

  住所地:_________________石家莊市__________路_____號

  法定代表人:_________________李__________,系該公司經理

  電話:________________

  被告:_________________邢臺__________公司

  住所地:_________________邢臺市__________路_____號

  法定代表人:_________________王__________,系該公司經理。

  電話:________________

  訴訟請求

  1、依法解除合同,被告返還原告價款 __________ 元;

  2、判令被告依法賠償給原告造成的經濟損失__________元。

  3、訴訟費用由被告承擔。

  事實和理由

  原、被告于20__年訂立合同,約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預先支付價款100000元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按時使用,給原告造成了很大的損失。為維護原告的合法權益,特訴至貴院,請求依法解除合同,判決被告返還價款,并賠償原告的經濟損失。

  此致

  __________人民法院

  具狀人:_________________

  _____年_____月_____日

加工承攬合同訴訟起訴狀 篇3

  甲方:__________有限公司

  乙方:_____________________

  依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,雙方經平等協商,就甲方委托乙方定作(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,特簽訂本合同明確雙方權利義務,以資共同信守。

  第一條合同主體

  1.甲方(定作人):___________有限公司

  住所:_____________________

  郵編:_____________________

  法定代表人:________________

  注冊號:_____________________

  2.乙方(承攬人):___________有限公司

  住所:_____________________

  郵編:_____________________

  法定代表人:________________

  注冊號:_____________________

  3.甲方為依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本合同。

  4.乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業、個體工商戶),有同類、同等規模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗),熟悉定作物性質和特點并熟知與定作物相關的法律法規、規章及標準。

  5.乙方合同主體變更:

  (1)乙方承諾,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。

  (2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的,經甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的______承擔違約金。

  (3)發生乙方營業執照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方為個人獨資企業或個體工商戶,除原投資人或經營者本人外,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限于乙方代理人或經辦人)。

  第二條定作物

  1.定作物清單及價款

  定作物名稱:_____________________

  規格型號:_____________________

  計量單位:_____________________

  價款:_____________________

  2.價格組成及價格有效期:

  (1)合同單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費、制作費、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用

  (2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定,價格適用期間屆滿后,如甲方繼續購買乙方定作物,則由雙方另行協商確定價格。

  a.自______年______月______日起至______年______月______日止。

  b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數量達到合同約定數量之日止。

  第三條合同價款

  1.總價款及結算方式:

  2.付款方式:有/無定金(比例)。

  3.付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發票。

  4.發票:

  每次付款時乙方須提供合法有效的發票。乙方未提供發票或提供發票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發票面額______的違約金。因發票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失。

  5.支付方式:甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價款。

  b承兌匯票;c網上銀行;d其他方式

  6.收款人信息:開戶行、戶名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應的義務,乙方損失自行承擔。

  第四條設計與質量標準

  1.設計由【甲/乙】方負責(必要時甲/乙方負責協助設計):______

  (1)若由甲方負責設計,則甲方應于前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對,對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在3日內向甲方提出書面異議,甲方應在收到書面異議后的3日內答復。

  (2)若由乙方負責設計,則乙方應于前向甲方交付定作物設計文件,甲方應當在收到后3日內審核并回復是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設計文件。

  2.定作物的質量標準:應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數與質量標準》。

  3.樣品:樣品采用以下第種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。

  1)不使用樣品。

  2)本合同定作物樣品由提供,雙方確認、封存后由甲方保管,作為驗收的依據。

  3)在正式制作前,乙方應當先行制作樣品,經甲方樣品確認合格后再正式制作。

  4.其它要求:除本合同約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業關于質量、安全、環保的相關規定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者為準。

  第五條原材料

  1.主要原材料清單

  提供方:________________________

  名稱:________________________

  品牌:________________________

  生產廠家:________________________

  規格型號:________________________

  計量:________________________

  單位:________________________

  數量:________________________

  甲方:________________________

  乙方:________________________

  2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質量標準和使用要求。

  3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方于接到乙方通知后日內派員對原材料進行檢驗并出具書面意見。

  4.甲供原材料由方負責運輸至乙方加工、制作地點(地址為:______),費用由承擔。乙方應當在收到后2日內對甲供原材料進行檢驗,如果乙方對質量、規格等有異議,應當立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認可甲供原材料。

  5.甲供原材料的耗用計量方法:______【對于貴重材料而言,這很重要】

  6.甲供原材料節余部分的返還:______【對于貴重材料而言,這很重要】

  第六條制作與包裝

  1.乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。

  2.乙方承諾,未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本合同,并且乙方應當按本合同總價款的30______%賠償甲方損失。

  3.包裝要求:______乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,外包裝應當應注明定作物名稱、規格型號,單位包裝內的定作物數量,生產廠家、地址、注意事項等文字和標識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。

  4.特殊包裝要求:______。包裝物是否回收:______。

  5.其他約定:______

  第七條交貨

  1.合格交貨:______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經甲方驗收合格,方為合格交貨。

  2.交貨時間:______。

  3.交貨地點:______(詳細地址:______)。

  4.運輸:______運輸由乙方負責,并承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。

  5.驗收:______甲方應當在定作物運至約定交貨地點后日內進行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據。

  6.風險轉移:______定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格后由甲方承擔。

  7.交貨遲延:______每遲延一日,乙方應按合同價款的0.05______%承擔違約金。遲延交貨達到七日的,甲方有權解除本合同,乙方應當按合同價款的______承擔違約金。‘

  8.數量不足:______如交付的定作物數量不足,乙方應當在2日內補足,并應當按當批定作物價款的______承擔違約金。

  9.質量瑕疵:______如交付的定作物質量不符合本合同約定,則甲方有權要求乙方在2日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的,甲方有權解除合同,乙方應當按該批定作物價款的20______%承擔違約金。

  第八條安裝(適用于乙方負責安裝的情況)

  1、安裝責任:______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,因此產生的全部費用由甲/乙方承擔。

  2、安裝工期:______總工期為個日歷天。計劃開工日期為年月日,竣工日期為年月日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價款的0.05______%的違約金。

  3、施工要求:______

  (1)質量標準:______見合同附件《技術參數與質量標準》

  (2)檢查與整改:______乙方應認真按照標準、規范和設計的要求及甲方發出的指令施工,隨時接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發現工程質量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。

  4、資源供應:______施工用水源、電源接點由甲方提供,水、電費用由甲承擔。

  5、安全監護:______

  (1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調整改造,則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝,則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求,不需要進行調整改造。

  (2)乙方在安裝調試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進行高空作業,或者帶電作業,或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業的,安裝作業人員作業必須使用安全護具,現場需設專門人員進行時時監護,并制作作業監護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業監護記錄。

  6.自檢與復檢:______本合同項下定作物安裝完畢后,乙方應進行自檢,自檢合格后報甲方進行復檢。甲方復檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收。

  7.驗收:______本合同項下定作物安裝完畢并經乙方自檢合格后日內,甲方組織驗收并出具書面驗收意見。

  第九條保修

  1.保修期:______保修期為年,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準。乙方負責安裝的,以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時間為準

  2.保修金:______。

  3.保修:______保修期內,因定作物質量原因發生的問題,由乙方負責維修并承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知后8小時內到場維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰______元,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關費用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認為適當的方式向乙方追索。

  4.未履行保修義務:______

  (1)乙方接到甲方或物業公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現場處理或超過規定的到場時間后2小時仍未到場的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額(包括但不限于因質量問題或乙方維修不及時給業主造成的損失等),如果保修金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。

  (2)乙方累計3次未及時到場的,甲方有權扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現場的有效證據。

  5.保修金的支付需同時滿足下列條件:______

  (1)質量保修期已經屆滿。

  (2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。

  (3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。

  (4)不存在乙方未履行的其他合同義務。

  6.甲方不需要支付保修金的利息。

  第十條知識產權與保密

  1.乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。

  2.乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內為甲方保守秘密。未經甲方許可,不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、復制品或其他相關信息、資料。

  第十一條履約擔保

  1.乙方采用下列第種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行合同義務:______

  (1)保證金

  (2)銀行保函

  2.乙方采用下列第種方式提供保證金:______

  (1)現金

  (2)電匯

  (3)轉賬支票

  3.扣除與返還:______供貨完畢或合同期滿,本合同余留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息)。

  4.乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關聯企業簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。

  5.索賠:______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。

  第十二條風險提示

  1.價格波動:______雙方確定合同價格時已經充分考慮風險因素,合同價格已經包含所有可能發生的風險事項,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。

  (1)具體風險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調整等因素。

  (2)原則:______任何情況下不得調高合同價格;在合同簽署后市場價格向下波動的,甲方有權按照相應市場價格指數,調整合同價格。

  2.第三方索賠:______乙方必須對所供定作物質量負責,凡因定作物質量不符合本合同約定或者有其它內在質量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協議,并按此協議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調解書確定的內容賠償甲方損失,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優先從工程款中扣除。

  3.真實性:______乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結算的依據,乙方無權依據虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。

  4.合法性:______乙方向甲方提交虛假發票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權要求乙方承擔全部損失。

  第十三條公平競爭

  1、在投標、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。

  2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(如錄音、錄像、書面證據等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關處理后,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。

  3、乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。

  4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應商,兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業組織的招標。

  5、在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。

  6、甲方受理投訴的方式:______

  聯系人:______電話:______

  信函郵寄地址:______

  投訴專用電子郵箱:______

  第十四條通知

  1.甲方聯系人及通訊方式:______

  聯系人:______電話:______傳真:______

  地址:______郵編:______

  email:______

  2.乙方聯系人及通訊方式:______

  聯系人:______電話:______傳真:______

  地址:______郵編

  email:______

  3.雙方的通知、許可、批準、簽證或做出其他決定均應采用書面方式。

  4.上述內容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面文件。

  5.派員送達的應當有簽收文件。

  6.采用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。

  7.采用郵寄或特快專遞方式送達的,受送達方簽字的回執為送達的證明。

  8.采用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視為已經成功送達。

  9.如一方更改聯系人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,此后再聯絡時應使用被通知的聯系人或通訊方式。

  10.如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無法送達的,由受送達一方承擔全部責任。

  第十五條爭議解決承攬合同范本大全

  1.本合同簽訂、履行過程中發生任何爭議的,由雙方協商解決。協商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。

  第十六條合同附件

  下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力

  1.附件一:______定作物明細表

  2.附件二:______《技術參數與質量標準明細》

  3.附件三:______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件、乙方對委托代理人的《授權委托書》原件壹份。

  4.附件四:______加蓋乙方公章的營業執照(副本)復印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。

  第十七條合同效力

  1.本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。

  2.雙方就合同內容做出的變更或補充,均以書面補充合同的約定為準。

  3.本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執貳份,各份具有同等法律效力。

  第十八條其他約定

  1.其他約定:______

  (本頁以下無正文)

  合同簽章頁

  (此頁系與a有限公司與《定作合同》的簽章頁,無正文)

  甲方(蓋章):______a有限公司乙方(蓋章):______

  法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):______

  (或)委托代理人(簽字):______(或)委托代理人(簽字):______

  簽訂地點:______

  簽訂日期:______年月日

  附件一

  定作物明細表

  附件二:______

  《技術參數與質量標準》

  附件四:______授權委托書

  致:______【甲方公司名稱】

  我單位委托【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結算等相關事宜。受委托人所簽署的所有相關文件,我單位均予以承認。

  代理人無權轉委托。

  特此委托。

  委托單位:______(蓋章)

  法定代表人或負責人:______(簽字)

  年月日

  受委托人:______

  姓名:______職務:______電話:______

  住所:______身份證號碼:______

加工承攬合同訴訟起訴狀(精選3篇) 相關內容:
  • 加工承攬合同書范本(精選29篇)

    訂立合同雙方:承攬方:__________________定作方:__________________定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。...

  • 加工承攬合同起訴狀(精選3篇)

    原告:_________________石家莊市__________公司住所地:_________________石家莊市__________路_____號法定代表人:_________________李__________,系該公司經理電話:________________被告:_________________邢臺__________公司住所地...

  • 加工承攬合同書(精選32篇)

    定作方:_______________(簡稱甲方)營業執照號碼:_____________________承攬方:_______________(簡稱乙方)營業執照號碼:_____________________根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:一、產品的...

  • 公司輕型鋼架棚加工承攬協議(精選3篇)

    原告:_________________住所地:_________________法定代表人:_________________電話原告造成的經濟損失__________元。3、訴訟費用由被告承擔。事實和理由原、被告于__年訂立合同,約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。...

  • 加工承攬合同模板(通用30篇)

    甲方:(定作方)乙方:(承攬方)經甲乙雙方友好協商,就 紙箱 印刷事宜達成如下協議:第一條:甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方,并辦理交接手續。...

  • 正規加工承攬合同(精選33篇)

    定作方(甲方):_______________電話:______________________承攬方(乙方):___________________________電話:______________________經雙方協商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。...

  • 簡易加工承攬合同范本(精選3篇)

    甲方(發包方):____________________甲方代表:____________________乙方(承包方):____________________經甲乙雙方互相協商,甲方將____________________加工廠承包給乙方經營。...

  • 印刷品加工承攬合同范本(精選3篇)

    甲方:乙方:地址:地址:電話:電話:在平等自愿的基礎上,經甲、乙雙方友好協商并同意,按下列條款由甲方委托,乙方承制以下包裝制品。一、制做要求:品名尺寸(mm)材質印刷工藝其他數量單價小計品名一品名二品名三總計(小寫/大寫)二、...

  • 地材加工承攬合同(精選33篇)

    委托方:____________________(甲方)承攬方:____________________(乙方)1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:____________________2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的.技術要求和質量標準進行加工。...

  • 委托加工承攬合同(精選14篇)

    地址:_____電話:_____傳真:_____NO:_____委托方:_____公司簽訂地點:_____受托方:_____簽訂時間:_____標的、數量、價款:_____驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。...

  • 加工承攬合同書范本(精選29篇)

    承攬方(乙方):代表人:職務:電話:經雙方協商,簽定本加工承攬合同,共同遵守執行。一、甲方供應原材料:原材料:規格:單位:數量:日期:成品單位耗用量:二、乙方完成產品情況:品種:規格:單位:數量:加工費:單價金額三、技術資...

  • 印刷品加工承攬合同(通用3篇)

    甲方(定作方):法定代表人:住所:聯系電話:統一社會信用代碼:乙方(承攬方):法定代表人:住所:聯系電話:統一社會信用代碼:經甲乙雙方友好協商,就 印刷事宜達成如下協議:第一條 甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項...

  • 2024年加工承攬合同范本(精選32篇)

    委托方:_____公司簽訂地點:受托方:簽訂時間:標的、數量、價款:1、驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量,按委托...

  • 加工承攬合同書集錦(通用30篇)

    訂立合同雙方:承攬人:______________________________定作人:______________________________定作人委托承攬人加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。...

  • 加工承攬合同(精選24篇)

    定做方: (稱甲方)承攬方: (稱乙方)根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協商簽訂本合同,以共同遵守。一、加工制作內容:主鋼構:鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質為Q235。鋼構必須進行除銹。...

  • 加工合同
主站蜘蛛池模板: 在线一区二区三区四区五区 | 99久热精品免费观看四虎 | 国产经品一区二区 | 成人亚洲一区无码久久 | 波多野结衣av一本一道 | 一级黄色av片 | 国产激情з∠视频一区二区 | 中文字幕在线观看视频一区 | 日本xxx视频 | 九九在线视频免费观看精彩 | 国产精品99久久久久久小说 | jizzjizz日本护士高清喷水 | 青久久久 | 色网站在线观看 | 久久成人免费日本黄色 | 亚洲欧美在线另类 | 久久99久久精品视频 | 国产高清一区二区 | 亚洲最大成人免费网站 | 又大又黄又爽又粗的视频在线观看 | 夜夜操网址| 日韩欧美在线观看视频 | 亚洲AV中文无码乱人伦在线观看 | 成年免费视频播放网站推荐 | 亚洲伊人久久精品酒店 | 69成人免费视频无码专区 | 欧美日韩国产另类图片区 | 欧美亚洲另类在线观看 | 久久精品国产清高在天天线 | 成·人免费午夜视频 | 最新国产vr麻豆aⅴ精品无 | 一级片视频在线观看 | 韩国一区在线 | 天天天天色| 欧美一级高潮片免费的 | 成人免费网站在线观看视频 | 少妇无码一区二区三区免费 | 成人在线视频一区二区三区 | 亚洲AV无码一区二区三区在线 | 国产精品国产精品国产专区不蜜 | 3d动漫足控福利动漫合集 |