鋼結(jié)構(gòu)加工合同（通用31篇）

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇1

　　甲方：_________________(以下簡稱甲方)

　　乙方：_________________(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)細則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。

　　一、項目名稱和地點

　　1、項目名稱：_____型廣告塔_____座

　　2、工程地點：__________________________。

　　二、工程內(nèi)容

　　1、依據(jù)甲乙雙方確認的《________》施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍_____漆(_____色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《_____》型廣告塔_____座。

　　2、乙方負責廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸、安裝。面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)。

　　三、承包方式和造價

　　《_____》型廣告塔_____座，單價每座_____元(大寫：__________________)。合計人民幣____________元，大寫：____________元整;

　　本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工.。

　　四、工程價款支付、結(jié)算方式

　　付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的_____%,計人民幣_______元(大寫:______________元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當天再支付工程總造價的_____%，計人民幣_____元(大寫：____________元整);之后每個廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價_______元(大寫：____________元整)的_____%;合計人民幣_____元(大寫：_______元整)N座廣告塔共計_____元(大寫：_______整);_____%作為乙方的保修保障金合計人民幣_____元(大寫：_______元整)，滿一年后七天內(nèi)，甲方負責與乙方結(jié)清余款。

　　五、工程期限為_____天，其中加工配件_____天，運輸_____天,安裝_____天。

　　六、雙方責任

　　廣告制作合同·小區(qū)廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同。

　　(一)甲方責任

　　1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負責協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_______元計，工期相應(yīng)順延。

　　2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場_____米以內(nèi)，由乙方負責其電費。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。

　　3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調(diào)乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。

　　4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題，以及其它事宜。

　　5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天_______元。

　　6、甲方負責工程價款拔付和竣工結(jié)算，負責組織工程竣工驗收。

　　7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。

　　(二)乙方責任

　　1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計基本風(fēng)壓為_____KN/m2(抗風(fēng)設(shè)計值為_____級)。鋼結(jié)構(gòu)廣告牌制作廣告塔質(zhì)保期為_____年，保修期為_____年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題，由乙方負責其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。

　　2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價的_____%賠償甲方損失。

　　3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

　　4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨、雪等，河北墻體廣告)或停電原因，工期順延。

　　5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知_______日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。

　　6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。

　　7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。

　　8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。

　　七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

　　甲方代表人簽字(蓋章)：____________乙方代表人簽字(蓋章)：____________

　　簽訂日期：______________年_______月_______日

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇2

　　發(fā)包人(甲方)

　　承包人(乙方)：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人鋼結(jié)構(gòu)消防樓梯工程(以下簡稱“工程”)的有關(guān)事宜，達成協(xié)儀：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地址：

　　1.2 工程項目名稱：

　　1.3 工程內(nèi)容及做法(詳見附表1：甲方設(shè)計圖紙)。

　　1.4 工程承包方式：雙方商定采取包工、包料方式。

　　1.5 工程期限 個工作日，開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日 甲方更改圖紙、有關(guān)部門規(guī)定等客觀原因不能施工時，工期順延。

　　1.6 合同預(yù)算價款：本合同工程預(yù)算造價(詳見附表1：工程預(yù)算書)為(大寫)：人民幣 元(￥： 元 )，工程竣工驗收合格后，結(jié)算款以預(yù)算書單價為基礎(chǔ)，按實際發(fā)生工程量為準結(jié)算。若合同價打折時結(jié)算價同比例打折，但增項款不打 折，據(jù)實結(jié)算。

　　第二條 工程管理

　　2.1 甲方指派 為駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜 。

　　2.2 乙方指派 為駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份式。

　　第四條 雙方責任約定

　　4.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論任何原因造成合同無法履行的，應(yīng)及時通知另一方，經(jīng)協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程總價10%違約金，若造成損失的違約方應(yīng)予以賠償 。

　　4.2因甲方原因影響工期，損失由甲方承擔，工期相應(yīng)順延，影響工期時甲方要簽字確認誤工日，方可繼續(xù)施工。

　　4.2.1不能按期供水、電;

　　4.2.2不能保證工人每天工作9小時(含加班);

　　4.2.3不能按期提供自購材料、設(shè)備;

　　4.2.4不能按期付工程款;

　　4.2.5因甲方變更設(shè)計圖紙、變更設(shè)計材料、人工誤工浪費。

　　4.3 因甲方終止執(zhí)行合同，而總報價工程量未過半，乙方擁有收取工程總價10%的設(shè)計費的權(quán)利，或按實用面積每平方米30元的設(shè)計費收取。

　　4.4合同簽訂后，若甲方提出減項且減項工程額達到總工程額5%時，須向乙方支付減項總額8%變更費;若甲方提出合同上由乙方購買的材料變?yōu)榧追劫徺I，則甲方向乙方支付該部份材料費用(預(yù)算書為準)的10%變更費，若甲方減項所用材料乙方已定購或運至現(xiàn)場，甲方需另支付材料來回運費、損耗及退貨費用，若甲方要求減項的項目已施工，甲方需支付乙方該項目的人工費、材料費、管理費及拆除費。所有減少項目或材料之費用均以預(yù)算書費用為準再乘以合同價折扣比例來計算。

　　4.5由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，由乙方負責修理直至約定標準，所需修理費用乙方承擔，工期不予以順延。

　　4.6對竣工后月內(nèi)發(fā)現(xiàn)并證實屬于乙方責任的質(zhì)量問題，乙方免費維修。

　　4.7由于乙方施工中違反操作常規(guī)造成的人員傷害，責任乙方自負。

　　4.8施工中由于乙方的過錯造成甲方的物品損失、損壞，乙方負責賠償或修復(fù)，但甲方物品進場時必須由乙方監(jiān)理簽收驗證。

　　4.9由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成的罰款和賠償費用，由乙方負責，在工程結(jié)算中扣除。

　　4.10隱蔽工程在隱蔽前，由乙方通知甲方到場驗收，甲方若兩天內(nèi)不驗收，乙方可自檢后隱蔽并如實填寫記錄，甲方應(yīng)予以認可。

　　4.11工程竣工后，乙方應(yīng)書面或電話口頭(當甲方不在裝修地域時)通知甲方驗收，甲方簽收驗收通知回執(zhí)，并在得知通知后六天內(nèi)驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在約定時間內(nèi)未能驗收應(yīng)及時通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。若另定日期，甲方應(yīng)承認竣工日期，并承擔乙方看管費用及相應(yīng)費用。

　　4.12本合同履行完畢后自動終止。

　　第五條 違約責任

　　5.1由于甲方原因?qū)е鹿こ萄悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工窩工一天，甲方支付乙方500元，甲方如不按合同約定支付工程款，每延期一天按應(yīng)付款額的0.5%支付滯納金。

　　5.2由于乙方原因，逾期竣工，每延期一天乙方支付甲方500元違約金。因甲方原因爭議引起的停工日期除外。

　　5.3未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自使用，造成損失甲方負責，并視為甲方已實際驗收合格。

　　5.4因乙方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此所造成的經(jīng)濟損失。

　　第六條 材料的提供

　　6.1本工程所需按預(yù)算書規(guī)定應(yīng)由甲方自購的施工材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，分別在各項工程施工之日前第三天內(nèi)甲方負責采購到場，若有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任甲方承擔;甲方供應(yīng)的材料，經(jīng)乙方驗收后由乙方負責保管，乙方保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　6.2凡由乙方采購的材料、設(shè)備，承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場后通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗，如不符合質(zhì)量要求或有規(guī)格差異禁止使用，若已使用造成的損失由乙方負責。若有疑議，發(fā)包人及時書面提出，讓承包人簽字并解決，

　　第七條 工程款支付方式

　　7.1 合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款

　　7.2工程款付款雙方協(xié)商約定

　　7.3雙方款項往來均應(yīng)出具收據(jù)，甲方應(yīng)予以保存，竣工結(jié)算后乙方收回收據(jù)并應(yīng)開具稅務(wù)統(tǒng)一發(fā)票交甲方。

　　7.4 工程若有甲乙雙方協(xié)商同意的增項，則應(yīng)在下次付款時一并付清，否則乙方有權(quán)停工待款，損失甲方自負。

　　第八條 裝飾工程預(yù)算書、施工圖經(jīng)雙方協(xié)商達成一致的具體問題之協(xié)議，作為合同附件與合同具有同等效力。

　　第九條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力，希雙方誠心遵守。

　　第十條 本合同經(jīng)雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利的原則協(xié)商解決。

　　發(fā)包人(甲方)簽名： 承包人(乙方)簽名：

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月日

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇3

　　甲方：(發(fā)包方)

　　乙方： (承包方)

　　甲方將 鋼結(jié)構(gòu) 工程鋼架制造工程交于乙方加工制造，根據(jù)合同法規(guī)定，雙方達成一致協(xié)定如下(按甲方提供圖紙)

　　1、型鋼總重約：T，每噸價格為：元，合計為 )

　　2、變截面總約：T，每噸價格為：元，合計為 )

　　3、行車梁總重約：，每噸價格為：，合計為(大寫： )

　　4、總價金額為：)

　　5、付款方式：鋼梁加工完成付總金額的 ，構(gòu)件離廠前全部結(jié)清。

　　6、鋼板用料：H型鋼為產(chǎn)，重量按理論重量計算。鋼板料為板，濟鋼或安鋼產(chǎn)，并備有材質(zhì)證書。

　　7、具體尺寸：按圖紙施工。若甲方圖紙發(fā)生變更，須提前通知乙方并提供變更書面文件，根據(jù)工程量追加費用。

　　8、H型鋼梁噴漆均為：

　　9、工期為：天，年月日至年月日甲方支付首付款次日開始計算工期。

　　10、構(gòu)件有合格證，材料證明書。

　　以上H鋼結(jié)構(gòu)用料，由甲乙雙方共同實際考察訂購。

　　在合同簽訂的時間內(nèi)保證全部提貨，如甲乙雙方如有一方違約，違約責任按《中華人民共和國合同法》規(guī)定執(zhí)行，乙方按雙方簽訂的圖紙加工，如出現(xiàn)錯誤乙方負責。 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　身份證號：

　　一、勞務(wù)名稱：鋼結(jié)構(gòu)加工制作

　　二、制作地點：

　　三、工期：按公司的工期要求交付成品

　　四、質(zhì)量要求：執(zhí)行公司的工藝文件要求

　　甲方將鋼結(jié)構(gòu)車間的加工制作工作承包給乙方，為明確雙方的責任、權(quán)利和義務(wù)特簽定本合同，雙方必須嚴格遵守。甲、乙雙方必須認真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)勞動合同和勞動保護條例，遵守公司的有關(guān)規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)的方針。具體合同條款如下：

　　1、甲方將年月份到年月份(以陽歷為準)的鋼結(jié)構(gòu)車間里的鋼構(gòu)件制作承包給乙方，甲方負責提供制作鋼結(jié)構(gòu)所需的機械設(shè)備、原材料、輔助材料、耗用材料。乙方提供完成鋼構(gòu)件所需的人員，招聘來的相關(guān)技術(shù)人員必須具有國家認可的資格證書和上崗證，乙方招聘的所有人員必須與勞動者本人簽訂好勞動合同交甲方公司備案。

　　2、甲方負責每一批鋼構(gòu)件的細畫詳圖,乙方必須按甲方的詳圖出料單及下料,嚴格按國家和行業(yè)標準及甲方的工藝流程制作，不得任意更改圖中所表示的規(guī)格和數(shù)字及點倒工藝，如確實發(fā)現(xiàn)技術(shù)部門出具的詳圖有錯誤或不合理而確實需要更改的，應(yīng)先向技術(shù)部門匯報，待核實后，由技術(shù)人員更改圖紙，出具更改書并簽字后再制作。乙方必須嚴格按照規(guī)范規(guī)定和加工制作工藝及圖紙要求進行加工制作,由于乙方原因造成的鋼構(gòu)件報廢和返工費、人工費、材料費、及輔材費等全部由乙方承擔,并承擔由此造成的工期誤期等一切費用。

　　3、乙方必須保質(zhì)、保量按時完成甲方下達的任務(wù)，在工程量滿足的情況下，電焊班組每月產(chǎn)量不得低于 80 噸。無條件服從甲方的工期安排，無不可抗力因素，不得拖延工期。乙方經(jīng)常不經(jīng)允許就無故不上班這種嚴重不守約行為處以罰金100元/天.

　　4、所需制作人員的多少要滿足甲方的工期要求，必須按本公司的`規(guī)模及預(yù)計任務(wù)，確定人員的數(shù)量應(yīng)相對固定，原則上不得中途更換，如遇特殊情況需要更換的，應(yīng)通知甲方備案，否則出現(xiàn)問題由乙方負全責，固定人員應(yīng)保持在4人以上，以按時完成生產(chǎn)任務(wù)為宗旨。

　　5、乙方人員意外保險：乙方人員必須參加人身意外保險，保險費由甲方承擔，如乙方參加投保的人員不滿一年中途調(diào)換或其本人中途離職該本人保險費用由乙方承擔。乙方在承包期內(nèi)如有工傷事故的，醫(yī)藥費、誤工費、賠償?shù)荣M用由乙方承擔。(乙方工人入廠后應(yīng)及時通知甲方辦理入職登記、投保事項。否則工人在未登記的情況下所發(fā)生的任何意外由乙方自行承擔責任)。

　　6、結(jié)算制作承包費為固定價格。不論次結(jié)構(gòu)件加工工藝的難易、構(gòu)件的輕重，單價按照協(xié)議價格執(zhí)行(后附價格清單),不得以任何理由抬高工價,以此為由來拒絕加工,延誤工期由乙方全額承擔賠償損失.

　　7、乙方有義務(wù)對使用的設(shè)備負責進行定期保養(yǎng)，工具以舊換新，如人為操作損壞或遺失，就照原價賠償，嚴格控制非生產(chǎn)性支出，以節(jié)約為原則。

　　8、乙方必須堅持安全生產(chǎn)原則，設(shè)備操作人員必須持證上崗和定員定崗，進入車間必須戴好安全帽。工作中嚴禁亂串崗，如出現(xiàn)因亂串崗或操作不當而造成機械設(shè)備故障或損壞的，必須照價賠償并處以相應(yīng)的罰款,對所造成的安全事故均由乙方負擔。甲方負責乙方所有生產(chǎn)人員的安全帽,安全帽乙方人員每人每年一個,如有遺失或損壞乙方自負。

　　勞保用品由甲方定期發(fā)放，該費用由乙方承擔。

　　9、板材切割須合理，以節(jié)約為原則，不得大料小用，小料不用。并在操作過程中杜絕焊絲、焊劑、焊條和各種氣體等輔助材料的浪費。

　　10、乙方人員服從甲方的領(lǐng)導(dǎo)和管理。如不遵守國家和地方法律、法規(guī)、公司制度，甲方對乙方招聘的人員有權(quán)開除或辭退，其本人的全部費用由乙方承擔，甲方應(yīng)提前3天通知乙方，包括勞動者本人。

　　11、乙方簽定本合同時須對所屬人員簽定勞動合同，嚴格執(zhí)行民法典中規(guī)定的各項權(quán)利和義務(wù)。

　　12、合同簽定前乙方向甲方繳納合同保證金壹萬元整.待合同期滿和按約定乙方履行完畢后支付.如合同期滿后,經(jīng)雙方協(xié)商一致需續(xù)訂制作承包合同的,該保證金仍留在甲方。

　　13、在合同期內(nèi),如乙方在中途違約或提出合同以外的條件,在甲方不能接受或不能滿足乙方的情況下,乙方中途撤走,所有的保證金和加工制作費甲方全部拒付,該責任由乙方全部承擔。

　　14、本合同的簽定本著友好、互惠互利、公平、公正、同等的原則。本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后即生效,有效期一年。

　　甲方：

　　日期：

　　乙方：

　　日期：

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇5

　　在委托合同中，受托人處理事務(wù)，除法律另有規(guī)定外，不是以自己的名義和費用，而是以委托人的名義和費用進行的。因此，委托合同的受托人處理受托事務(wù)的后果，直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區(qū)別。今天本站小編要與大家分享是：鋼結(jié)構(gòu)的委托加工合同。具體內(nèi)容如下，歡迎參考：

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　第二條 加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))

　　第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

　　第四條

　　技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3，定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)

　　第五條

　　價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)

　　第六條

　　驗收標準和方法：__________________________________________

　　________________(1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)

　　第七條 交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1， 交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條

　　包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條

　　運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條

　　結(jié)算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條

　　其他：_____________________________________________________(如：1. 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條

　　承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應(yīng)當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

　　十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自 年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

　　定作方：____________________(蓋章)

　　代表人：____________________(蓋章)

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________(蓋章)

　　代表人：__________________________(蓋章)

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　年 月 日訂

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇6

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　甲方將鋼結(jié)構(gòu)工程委托乙方加工制作為保質(zhì)按期順利完成，經(jīng)雙方協(xié)商達成以下條款以便雙方信守。

　　一、工程名稱：鋼結(jié)構(gòu)車間。

　　二、加工形式：包工包料。

　　三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車梁、C鋼。所有構(gòu)件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據(jù))

　　四、工程總造價______________整 (小寫______________元)開票方式含稅。詳細數(shù)據(jù)見報價單。

　　五、工程質(zhì)量：根據(jù)甲方提供數(shù)據(jù)及設(shè)計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質(zhì)量驗收規(guī)范在乙方廠內(nèi)驗收。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準。

　　六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數(shù)據(jù)及部件加工生產(chǎn)不包括運輸及其它有關(guān)事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費。

　　七、加工期限：

　　八、結(jié)算方式：工程預(yù)付款為______________元整(小寫_______元)，作為定金用于開工費用，余款______________元整(小寫______________元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質(zhì)量保證金，質(zhì)量以驗收合格為準。

　　九、本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。

　　十、雙方糾紛：如雙方發(fā)生糾紛意見，由_______省_______市仲裁委員會協(xié)商解決。

　　甲方(公章)______________ 乙方(公章)______________

　　甲方簽字：_____________乙方簽字：______________

　　簽訂日期：_____年_____月_____日　　簽訂日期：_____年_____月_____日

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇7

　　甲方：__

　　乙方：__

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和《建筑工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成以下條例：

　　風(fēng)險提示：工作崗位及工作時間

　　雇員從事的工種和工作實踐。從事的工種要注明在什么崗位從事什么工作，如電機房的值班電工或大廈照明的維修電工（因為工種不同工資差別很大）；

　　工作時間包括聘用期限，應(yīng)注明從何時起知何時止；每周工作多少天，每天工作多少小時；一般每周至少有一天的休息日；按國際慣例，在節(jié)假日，雇員應(yīng)享受所在國家規(guī)定的節(jié)假日，如所在國國慶、春節(jié)等。

　　建議雙方在簽勞務(wù)合同的時候最好明確約定相關(guān)工作崗位，工作時間以及勞務(wù)報酬等問題，避免之后因履行合同發(fā)生糾紛。

　　一、工程內(nèi)容

　　鋼結(jié)構(gòu)安裝，甲方負責提供一切材料、輔材及耗材，乙方負責安裝（含工人工資、吊車費）。

　　二、工期

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，本工程從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，總工期為_____天，如遇不可抗力因素（如戰(zhàn)爭、地震、雨天等），工期相應(yīng)順延。

　　三、雙方責任

　　風(fēng)險提示：雇主義務(wù)

　　勞務(wù)關(guān)系主要由民法、經(jīng)濟法調(diào)整，雙方當事人在不違背法律規(guī)定情況下自由協(xié)商，任意性很強，雇主可以與雇員協(xié)商約定相關(guān)義務(wù)；

　　但是，雇主必須按所在國有關(guān)規(guī)定提供符合安全生產(chǎn)的場所和必須發(fā)放勞動保護費用或物品，如安全帽、手套、濾光墨鏡等；在所在國工作期間，如果發(fā)生疾病或工傷，雇主都應(yīng)提供必要的醫(yī)療和購買必要的藥物。

　　另外，建議雇主應(yīng)給雇員購買人生意外保險，使勞務(wù)人員在受到意外傷害時能得到及時合理的賠償，保險費由雇主負擔。

　　1、甲方提供標準的施工圖紙，如有變更，及時給予解答，并及時提供變更圖紙，甲方提供材料堆放場地，配合乙方解決施工中出現(xiàn)的問題。

　　2、乙方認真領(lǐng)會圖紙及設(shè)計要求，按圖施工。如需現(xiàn)場復(fù)查，可聯(lián)系溝通，但費用甲方承擔，在施工過程中，乙方要遵守國家的法律法規(guī)，工程質(zhì)量確保合格。

　　風(fēng)險提示：勞務(wù)費用

　　勞務(wù)合同雇員提供勞務(wù)服務(wù)，雇主主需要依據(jù)協(xié)議支付勞務(wù)報酬，這里要區(qū)別于勞動關(guān)系中的勞動者除獲得工資報酬外，還需要為勞動者繳納保險、福利待遇等；勞務(wù)關(guān)系中的自然人，一般只獲得勞務(wù)費，雇主也不用像勞動合同那樣為雇員繳納社保的義務(wù)，是否繳納可以雙方協(xié)商約定。

　　另外，如果是在工作時間以外加班或上夜班，雇主應(yīng)付加班費或夜班津貼等相應(yīng)勞務(wù)費用，并據(jù)此作出詳細約定，以免給雇主一方造成不必要糾紛。

　　四、勞務(wù)費用

　　乙方進場施工，甲方預(yù)付工程款_______萬元整，工程完工經(jīng)甲方和監(jiān)理驗收合格付至總工程款的______%，余款______%作為工程質(zhì)量保證金，一年后付清。

　　五、安全施工

　　乙方工人進入工地，必須遵守工地的安全規(guī)范、統(tǒng)一安排，自備安全用品，高空作業(yè)必須系安全帶，佩戴安全帽，使用電氣設(shè)備要規(guī)范，必須安全可靠，特別室外用電要防水、接地，配電箱要配備漏電保護器，以防為主，安全施工，如發(fā)生不安全事故，一切責任由乙方自負，甲方不承擔任何事故責任及經(jīng)濟損失。

　　六、工程質(zhì)量

　　1、乙方對鋼結(jié)構(gòu)工程的安裝質(zhì)量負責。

　　2、乙方必須嚴格按施工圖紙說明文件和國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標準的要求安裝施工。

　　3、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量要求發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知甲方。

　　4、工程保修期為_____年，在質(zhì)保期內(nèi)，如有工程質(zhì)量問題乙方應(yīng)給予及時維修。

　　七、違約責任

　　按合同約定的工期完工，每延誤工期一天，須向甲方支付本合同總價款_____%的違約金。

　　八、爭議解決方式

　　1、本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向____________人民法院起訴。

　　2、本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，工程結(jié)算完畢，付清工程款項后，合同自動失效。

　　甲方：__（簽章）

　　法定代表人：__

　　地址：__

　　聯(lián)系電話：__

　　______年______月______日

　　乙方： （簽章）

　　家庭住址：__

　　聯(lián)系電話：__

　　______年______月______日

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇8

　　發(fā)包方: (以下可簡稱:甲方)

　　承攬方: (以下可簡稱:乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為

　　一、工程名稱: 。

　　二、工程施工地點: 。

　　三、工程內(nèi)容: 。

　　四、工程量和工程造價:

　　1、工程量為: 平方米，(注:如為約計數(shù)，可據(jù)實結(jié)算)。

　　2、工程合同單價為: 元/平方米，本項工程合同總造價約為: 元，大寫: 元。

　　(注:如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)

　　四、付款方式及工程確認辦法:

　　1、合同簽訂后，甲方預(yù)付給乙方合同總款的 %，即 元，作

　　2、材料進入施工工地，甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。

　　3、梁架安裝基本結(jié)束，甲方付給乙方合同總款的 % ，即 元

　　4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。

　　5、本項工程質(zhì)保金為合同總款 %，質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹

　　五、工程延期:

　　如遇下列情況之一，經(jīng)雙方共同確認以后，工期作相應(yīng)順延并以書面形式確定。

　　1、設(shè)計圖紙不全，設(shè)計工作無法開展。

　　2、設(shè)計方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。

　　3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位)，致使乙方不能按期進場開展工作。

　　4、未按合同規(guī)定拔付預(yù)付款，進度款而影響工程進度。

　　5、開始安裝前5日內(nèi)，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。

　　6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災(zāi)以及因大風(fēng)、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災(zāi)害。)

　　六、雙方職責

　　1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時，甲方應(yīng)提前通知乙方，并應(yīng)及時據(jù)此調(diào)整合同價款。

　　2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分，應(yīng)共同承擔負責成品的保護，甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務(wù)保護，甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔相關(guān)責任。

　　七、甲方職責:

　　1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點，并確保乙方施工期內(nèi)的需要，費用由甲方負責。

　　2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運輸?shù)男枰��?/p>

　　3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項的其它費用。

　　4、甲方負責處理協(xié)調(diào)好與本項工程有關(guān)的部門關(guān)系，并確保不因國家相關(guān)部門的干預(yù)而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負責。

　　5、在施工過程中，甲方與本工程無關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意，不得擅自進入乙方施工現(xiàn)場，否則造成人員傷亡由甲方負責。

　　八、乙方職責:

　　1、乙方根據(jù)甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進入施工現(xiàn)場。

　　2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查，乙方應(yīng)給予積極的配合，對于乙方工程質(zhì)量不合格的.部位應(yīng)立即返工或修改，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方自行承擔。

　　3、負責產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現(xiàn)因乙方操作不當導(dǎo)致的傷亡事故均由乙方承擔，甲方不負任何責任。

　　4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。

　　5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。

　　九、土建方應(yīng)配合的相關(guān)事宜:

　　1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。

　　2、提供土建施工進度計劃，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。

　　3、預(yù)埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。

　　十、施工工期:

　　在乙方人員、設(shè)備材料進入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期，日歷天數(shù)工期 天，如因雨雪風(fēng)等天氣而影響施工時工期順延。

　　十一、合同爭議、合同的生效與終止:

　　(一)爭議:

　　甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時，由起訴方所在地法院管轄。

　　(二)、合同的生效與終止

　　本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。

　　十二、交工質(zhì)量保修承諾

　　1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內(nèi)提供免費保修服務(wù)。保修期為半年。

　　2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關(guān)費用由甲方承擔。

　　3、保修期滿后，乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務(wù)，做到定期回訪，及時處理使用中出現(xiàn)的問題。

　　十三、其它約定:

　　1、標的物(即工程所含內(nèi)容的所有項目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時開始轉(zhuǎn)移，如甲方未結(jié)清工程款，標的物仍屬于乙方所有。

　　2、乙方支取工程款時，須出據(jù)帶有財務(wù)紅章的收據(jù)或發(fā)票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整，否則，由此引起的相關(guān)問題由責任方承擔。

　　3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設(shè)計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。

　　4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計，甲方除提供設(shè)計院的正式圖紙外，設(shè)計網(wǎng)架的懸掛物等，如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方，否則出現(xiàn)問題自負。

　　5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙，相關(guān)費用由甲方承擔。

　　6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　雙方簽字蓋章后生效。

　　十四、備注:

　　代表人: 代表人:

　　代理人: 代理人:

　　地址: 地址:

　　電話: 電話:

　　開戶行: 開戶行:

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇9

　　甲 方：

　　乙 方：

　　依據(jù)中華人民共和國《合同法》、《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程造價：

　　第二條、分包內(nèi)容

　　乙方須依照甲方提供的設(shè)計圖紙進行鋼結(jié)構(gòu)制作，巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現(xiàn)澆樓板、屋面頂板現(xiàn)澆的全部工作。

　　上述工作范圍包括材料供應(yīng)、運輸、下料、制作、焊接、上下車、轉(zhuǎn)運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護。制作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。

　　第三條、施工工期

　　總工期為。開工日期為，預(yù)定截止工期日期 。

　　第四條、付款方式

　　1、雙方簽訂合同后三日內(nèi)，甲方支付乙方預(yù)付款 元，元整)。

　　2、甲方支付乙方二次費付款元，(大寫： 元整)。

　　3、甲方支付乙方三次費付款元，(大寫： 元整)。

　　4、余款在工程完工后，甲乙雙方共同進行驗收后，留壹萬元做質(zhì)保金，其他款項七天內(nèi)付清，質(zhì)保金六個月內(nèi)一次性付清。

　　第五條、雙方責任

　　甲方責任

　　1、依照本合同及時支付工程款和進行結(jié)算。

　　2、協(xié)調(diào)本工程施工過程中與物業(yè)等方面產(chǎn)生的情況。

　　3、提供現(xiàn)場臨時用水、用電接入點。

　　4、提供的圖紙要符合安全結(jié)構(gòu)。

　　乙方責任

　　1、乙方對鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的結(jié)構(gòu)質(zhì)量負責，并按照設(shè)計和規(guī)范要求提供產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書及檢測報告，并承擔相應(yīng)費用，并做好自檢工作。

　　2、必須嚴格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質(zhì)量、安裝事故，由乙方負責，返工費用自理。

　　3、嚴格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動保護、治安管理條例，小區(qū)物業(yè)管理等規(guī)定，做到安全、文明施工。不影響小區(qū)其他業(yè)主的正常工作、生活，并對施工的可靠性、安全性負責。

　　4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。

　　5、工程竣工驗收后，清理現(xiàn)場(包括生產(chǎn)，生活的材料和臨時設(shè)施)。三日內(nèi)全部退出現(xiàn)場。

　　6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質(zhì)量達不到要求而出現(xiàn)的問題進行及時免費保修。

　　7、乙方施工應(yīng)采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。

　　8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。

　　第六條、附則

　　如因特殊情況需要延期完成工期，須提前通知甲方。如產(chǎn)生任何糾紛可協(xié)商，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。

　　本合同未盡事宜，雙方協(xié)商并以書面形式簽字，作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方： 乙方：

　　電話： 電話：

　　年 月 日 年

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇10

　　定作方： (以下簡稱：甲方) 承攬方： (以下簡稱：乙方)

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本承攬加工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、加工范圍及合同價款

　　1、加工項目名稱：

　　2、本次加工所需圖紙深化由 負責深化并提供。

　　3、本次加工所需原材料由 負責提供，其中包含(材料、加工、除銹、油漆、運輸)

　　4、加工范圍： 主體結(jié)構(gòu)(圍護結(jié)構(gòu)除外) 具體包括如下：

　　二、制作質(zhì)量要求

　　乙方必須嚴格按照甲方提供的圖紙進行深化、甲方與乙方所簽合同要求、《鋼結(jié)構(gòu)工程 施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50205—20xx、《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)程》JGJ81-20xx及有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)的技術(shù)規(guī)程、標準進行加工制作和驗收。

　　甲方將派駐廠監(jiān)造人員或不定期委派檢驗人員對在制構(gòu)件及成品構(gòu)件進行檢驗，發(fā)現(xiàn)構(gòu)件不符合上述要求的，乙方應(yīng)無條件予以整改，直至合格。甲方的檢驗不解除乙方對構(gòu)件加工質(zhì)量的保證和相關(guān)責任。

　　乙方須根據(jù)甲方要求提供質(zhì)保書、合格證、第三方檢測報告等相關(guān)交工資料。 其它質(zhì)量要求或技術(shù)標準：按照圖紙加工。 鋼材材質(zhì)：鋼板必須使用原平板或開平板，禁止使用帶鋼及窄中板。拋丸除銹達到Sa2.5級，鐵紅醇酸防銹漆二遍。

　　三、交貨地點及日期

　　1、交貨地點：

　　2、交貨日期：

　　3、構(gòu)件運輸由 負責，所產(chǎn)生費用由 承擔。

　　四、結(jié)算方式

　　1、構(gòu)配件單價一次性定價，數(shù)量根據(jù)甲方提供的深化圖紙加工圖紙據(jù)實結(jié)算。 2、本合同范圍內(nèi)的所有鋼構(gòu)件按照甲方的要求時間內(nèi)保質(zhì)保量完成，并提供正確、完整的制作資料，在工程主體安裝驗收完成后進行結(jié)算。

　　五、付款方式及結(jié)算

　　付款方式：鋼結(jié)構(gòu)進現(xiàn)場付款30%，安裝完畢，甲方收到乙方工程制作費用總額發(fā)票后，付至合同價的85%，建設(shè)單位總體工程驗收合格后付至結(jié)算價的95%，甲方在確認無質(zhì)量問題一年期滿后將余下5%質(zhì)保金一次性付清。

　　六、雙方職責

　　1、甲方職責：

　　①負責辦理乙方提出施工圖中的有關(guān)問題，并在設(shè)計院回復(fù)后 3天內(nèi)給予答復(fù)，減少因圖紙錯誤而造成的各種不必要的損失。

　�、谝驑I(yè)主或土建等單位原因不能按照施工進度計劃進場施工時，必須及時調(diào)整好交貨計劃日期，并提前7天用聯(lián)系單形式通知乙方調(diào)整制作計劃。

　�、郯惭b過程中，如發(fā)現(xiàn)有制作錯誤時，應(yīng)立即停止安裝，并及時用書面形式通知乙方，并積極協(xié)助乙方采取補救措施予以補救，把各種損失減少到最低程度，所產(chǎn)生的費用由乙方承擔。

　�、芤曳脚蓪Ｈ素撠煱l(fā)貨工作，所有構(gòu)件、配件運到施工現(xiàn)場后，甲方必須指定專人負責核對構(gòu)配件的數(shù)量、檢驗好外觀質(zhì)量，并在送貨回執(zhí)單上簽好數(shù)量、外觀質(zhì)量等情況和驗收人的姓名，由于甲方驗收人員的失職，所造成的損失由甲方自負。

　�、葚撠煱才藕脴I(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理來廠的檢查、驗收工作，并承擔非乙方原因造成的來廠檢查、驗收所發(fā)生的全部費用。

　　2、乙方職責

　　(1)必須嚴格按照施工現(xiàn)場安裝要求，配套制作構(gòu)配件。發(fā)貨前必須嚴格檢驗好各種構(gòu)件的質(zhì)量，并按深化設(shè)計提供的成品構(gòu)配件清單和計劃交貨清單要求，詳細填寫好發(fā)貨清單。發(fā)貨清單一式五份(甲方、回單、項目運營管理中心(部)結(jié)算處、財務(wù)部、運營部發(fā)

　　(3)必須嚴格按照裝車作業(yè)指導(dǎo)書裝車，以確保構(gòu)配件在運輸過程中安全牢固，不受損傷。如屬運輸不當引起的各種損傷由乙方負責。

　　(4)乙方在執(zhí)著到制作錯誤的書面通知后，150公里以內(nèi)乙方必須在24小時內(nèi)(150公里外48小時內(nèi))派員到施工現(xiàn)場進行處理。

　　(5)乙方必須根據(jù)甲方要求隨貨提供完整的制作資料。

　　(6)負責業(yè)主、監(jiān)理和設(shè)計等單位有關(guān)人員到廠內(nèi)檢查、監(jiān)制的接待工作;業(yè)主或監(jiān)理、設(shè)計代表來工廠檢查、監(jiān)制情況，需提供該工程構(gòu)件、配件制作情況的書面匯報資料。如出現(xiàn)制作質(zhì)量和制作進度滯后問題，造成業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計代表來廠重新進行檢查、驗收，其發(fā)生的一切費用由乙方承擔。

　　七、圖紙?zhí)峁�時間及保密要求

　　1、圖紙由甲方提供時，雙方約定甲方在 年 月 日前向乙方提供圖紙一套，費用由甲方承擔。

　　2、未經(jīng)甲方同意，乙方不得將有關(guān)甲方的相關(guān)資料泄露給任何第三方，否則乙方將承擔相關(guān)法律責任。

　　八、違約責任

　　1、甲方未在合同約定的期限內(nèi)提供圖紙(包含變更單)，則乙方可順延交貨工期。乙方若違反合同約定未按交貨順序及時交付合格的協(xié)作構(gòu)件、交工資料，則承擔由此造成的一切責任及經(jīng)濟損失。

　　2、乙方不能按時交貨(非甲方原因)，構(gòu)配件不配套貨發(fā)往現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn)構(gòu)件不合格，由此造成工程工期延誤的，每延遲一天乙方需向甲方賠償本合同總價的3‰。罰款總額累計最高不超過合同總價的5%。

　　3、由于乙方交貨的構(gòu)配件編號不清或錯編、漏編，須在施工現(xiàn)場重新檢查編號的，乙方收到重新編號通知2天內(nèi)未到施工現(xiàn)場重新編號的，乙方須向甲方賠償30元/件的檢查編號費。

　　4、甲方未按合同約定的時間、金額支付工程款給乙方的，甲方按每延期一天支付應(yīng)付額的3‰滯納金給乙方。

　　九、爭議

　　1、如本合同發(fā)生爭議，雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。

　　2本合同一式六份，甲方執(zhí)三分，乙方執(zhí)三份。合同附件(圖紙、技術(shù)要求、清單、交貨計劃等)也視為合同的組成部分，與合同具有同等法律效力。

　　3、本合同甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。構(gòu)件交貨完畢、加工款結(jié)清后自動失效。

　　定作方：(公章) 承攬方：(公章) 地 址： 地 址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 開戶銀行： 開戶銀行： 帳 號： 帳 號：

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇11

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依據(jù)中華人民共和國《民法典》、《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條、工程概況

　　1、工程名稱：_________

　　2、工程地點：_________

　　3、工程造價：_________

　　第二條、分包內(nèi)容

　　乙方須依照甲方提供的設(shè)計圖紙進行鋼結(jié)構(gòu)制作，巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現(xiàn)澆樓板、屋面頂板現(xiàn)澆的全部工作。

　　上述工作范圍包括材料供應(yīng)、運輸、下料、制作、焊接、上下車、轉(zhuǎn)運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護。制作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。

　　第三條、施工工期

　　總工期為天。開工日期為，預(yù)定截止工期日期。

　　第四條、付款方式

　　1、雙方簽訂合同后三日內(nèi)，甲方支付乙方預(yù)付款______元，(大寫：_______________元整)。

　　2、甲方支付乙方二次費付款______元，(大寫：_______________元整)。

　　3、甲方支付乙方三次費付款______元，(大寫：_______________元整)。

　　4、余款在工程完工后，甲乙雙方共同進行驗收后，留壹萬______元做質(zhì)保金，其他款項七天內(nèi)付清，質(zhì)保金六個月內(nèi)一次性付清。

　　第五條、雙方責任

　　甲方責任

　　1、依照本合同及時支付工程款和進行結(jié)算。

　　2、協(xié)調(diào)本工程施工過程中與物業(yè)等方面產(chǎn)生的情況。

　　3、提供現(xiàn)場臨時用水、用電接入點。

　　4、提供的圖紙要符合安全結(jié)構(gòu)。

　　乙方責任

　　1、乙方對鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的結(jié)構(gòu)質(zhì)量負責，并按照設(shè)計和規(guī)范要求提供產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書及檢測報告，并承擔相應(yīng)費用，并做好自檢工作。

　　2、必須嚴格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質(zhì)量、安裝事故，由乙方負責，返工費用自理。

　　3、嚴格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動保護、治安管理條例，小區(qū)物業(yè)管理等規(guī)定，做到安全、文明施工。不影響小區(qū)其他業(yè)主的正常工作、生活，并對施工的可靠性、安全性負責。

　　4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。

　　5、工程竣工驗收后，清理現(xiàn)場(包括生產(chǎn)，生活的材料和臨時設(shè)施)。三日內(nèi)全部退出現(xiàn)場。

　　6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質(zhì)量達不到要求而出現(xiàn)的問題進行及時保修。

　　7、乙方施工應(yīng)采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。

　　8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。

　　第六條、附則

　　如因特殊情況需要延期完成工期，須提前通知甲方。如產(chǎn)生任何糾紛可協(xié)商，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。

　　本合同未盡事宜，雙方協(xié)商并以書面形式簽字，作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方：_________乙方：_________

　　電話：_________電話：_________

　　簽訂日期：______________

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇12

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依據(jù)中華人民共和國《民法典》、《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條、工程概況

　　1、工程名稱：_________

　　2、工程地點：_________

　　3、工程造價：_________

　　第二條、分包內(nèi)容

　　乙方須依照甲方提供的設(shè)計圖紙進行鋼結(jié)構(gòu)制作，巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現(xiàn)澆樓板、屋面頂板現(xiàn)澆的全部工作。

　　上述工作范圍包括材料供應(yīng)、運輸、下料、制作、焊接、上下車、轉(zhuǎn)運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護。制作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。

　　第三條、施工工期

　　總工期為天。開工日期為，預(yù)定截止工期日期。

　　第四條、付款方式

　　1、雙方簽訂合同后三日內(nèi)，甲方支付乙方預(yù)付款______元，(大寫：_______________元整)。

　　2、甲方支付乙方二次費付款______元，(大寫：_______________元整)。

　　3、甲方支付乙方三次費付款______元，(大寫：_______________元整)。

　　4、余款在工程完工后，甲乙雙方共同進行驗收后，留壹萬______元做質(zhì)保金，其他款項七天內(nèi)付清，質(zhì)保金六個月內(nèi)一次性付清。

　　第五條、雙方責任

　　甲方責任

　　1、依照本合同及時支付工程款和進行結(jié)算。

　　2、協(xié)調(diào)本工程施工過程中與物業(yè)等方面產(chǎn)生的情況。

　　3、提供現(xiàn)場臨時用水、用電接入點。

　　4、提供的圖紙要符合安全結(jié)構(gòu)。

　　乙方責任

　　1、乙方對鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的結(jié)構(gòu)質(zhì)量負責，并按照設(shè)計和規(guī)范要求提供產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書及檢測報告，并承擔相應(yīng)費用，并做好自檢工作。

　　2、必須嚴格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質(zhì)量、安裝事故，由乙方負責，返工費用自理。

　　3、嚴格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動保護、治安管理條例，小區(qū)物業(yè)管理等規(guī)定，做到安全、文明施工。不影響小區(qū)其他業(yè)主的正常工作、生活，并對施工的可靠性、安全性負責。

　　4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。

　　5、工程竣工驗收后，清理現(xiàn)場(包括生產(chǎn)，生活的材料和臨時設(shè)施)。三日內(nèi)全部退出現(xiàn)場。

　　6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質(zhì)量達不到要求而出現(xiàn)的問題進行及時保修。

　　7、乙方施工應(yīng)采取必要的`安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。

　　8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。

　　第六條、附則

　　如因特殊情況需要延期完成工期，須提前通知甲方。如產(chǎn)生任何糾紛可協(xié)商，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。

　　本合同未盡事宜，雙方協(xié)商并以書面形式簽字，作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方：_________乙方：_________

　　電話：_________電話：_________

　　__________年__________月__________日

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇13

　　合同編號：_____________

　　鋼結(jié)構(gòu)加工制作合同工程名稱：_____________

　　發(fā)包方(甲方)：_____________

　　承包方(乙方)：_____________

　　依照《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就房鋼結(jié)構(gòu)制作協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、合同內(nèi)容：

　　本合同計價方式采用：固定綜合單價含加工費、油漆費(二遍普通醇酸底漆)，加工量以實際發(fā)生為準計算總價。

　　二、合同造價及結(jié)算方式：

　　合同總價約_____________元，(大寫：_____________)。

　　注：

　　1、主副鋼工程量按圖紙理論計算另計2%損耗，檁條無損耗。

　　2、雙方約定加工量/合同價變更原則：設(shè)計變更及簽證另行增減。

　　三、構(gòu)件款支付與結(jié)算

　　合同簽訂3個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)支付工程價款70%的預(yù)付款，構(gòu)件分批提貨，提貨前，付清當批構(gòu)件剩余款項，最后一批構(gòu)件出廠前結(jié)清貨款。

　　四、工期及運輸方式：

　　1、暫定工期9月25日開始供貨，10月20日供貨完成。如因非乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方不承擔工期延誤造成的損失。

　　2、如甲方延期提貨，需應(yīng)不遲于10月20日前結(jié)清貨款，延期支付部分需承擔違約金5‰/日。

　　3、乙方負責運輸。

　　五、甲方的責任

　　5.1、合同簽訂后一周內(nèi)，給乙方提供鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計圖紙壹套，供乙方深化設(shè)計。

　　5.2、負責對乙方所承擔的生產(chǎn)任務(wù)做好安全、技術(shù)、質(zhì)量交底，提出明確的安全、技術(shù)、質(zhì)量要求。

　　5.3、負責在生產(chǎn)過程中全面協(xié)調(diào)與管理。

　　5.4、按合同要求支付相應(yīng)款項。

　　5.5、提供加工順序、構(gòu)件計劃進場時間。

　　5.6、甲方檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)乙方的進度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)。

　　六、乙方的責任

　　6.1、乙方必須組織精干的技術(shù)工人、管理人員配套的隊伍，保質(zhì)、保量提前或按時完成承包范圍內(nèi)生產(chǎn)任務(wù)。

　　6.2、乙方在未經(jīng)過甲方同意的情況下不得隨意更換人員及調(diào)整崗位。

　　6.3、乙方本項目全體人員必須接受安全生產(chǎn)、職業(yè)崗位培訓(xùn)，安全培訓(xùn)合格且特殊工種需持證上崗。

　　6.4、負責完成相關(guān)鋼結(jié)構(gòu)資料的編制和整理。

　　6.5、乙方應(yīng)對與本項目有關(guān)的所有資料、內(nèi)容嚴格保密，不得泄露給第三方。

　　七、安全文明生產(chǎn)及職業(yè)健康保護

　　7.1、安全生產(chǎn)：_____________

　　7.1.1、乙方應(yīng)執(zhí)行相關(guān)的規(guī)定，將安全生產(chǎn)放在首位，不違章、違規(guī)操作。操作人員應(yīng)采取嚴格的安全防護措施，乙方承擔由自身安全防護措施不力造成事故的'責任和因此發(fā)生的費用。

　　7.1.2、乙方按要求配置專職安全人員。

　　八、違約責任

　　8.1、甲乙雙方按本合同執(zhí)行約定內(nèi)容，各自承擔因過錯產(chǎn)生的責任并賠償損失。

　　8.2、違約責任：

　　8.2.1、擅自將其承包的分包項目轉(zhuǎn)包或再分包的。使用的管理人員和生產(chǎn)人員大部分為其他單位人員的，視為擅自轉(zhuǎn)包或再分包。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按合同額的10%向甲方償付違約金。

　　8.2.2、乙方必須按照甲方的要求配置相關(guān)人員且必須滿足日常和節(jié)假日期間的工作需求。否則，乙方將承擔合同額的2%違約金。

　　8.2.3、未經(jīng)甲方同意，變更或停止履行、解除合同。按合同額的5%向甲方償付違約金。

　　8.2.4、甲方未按合同約定支付構(gòu)件款，導(dǎo)致的工期延誤和相關(guān)損失由甲方負責，并負責補償乙方因此造成的費用增加。

　　九、合同解除

　　9.1、如乙方出現(xiàn)以下行為，甲方可發(fā)出書面指令要求乙方無條件停工，合同解除，給甲方造成的損失均由乙方負全部責任，甲方保留索賠的權(quán)力：

　　9.1.1、未經(jīng)甲方同意，將本項目部分或全部轉(zhuǎn)包給第三方。

　　9.1.2、不能按甲方要求、本合同約定工期進行生產(chǎn)，嚴重拖延工期。

　　9.1.3、在完工之前，無正當理由停工。

　　9.1.4、乙方的人員、機械無法滿足項目需要且經(jīng)甲方三次以上催促仍無能力改進。

　　9.1.5、將本項目相關(guān)資料及內(nèi)容泄露給第三方。

　　9.1.6、發(fā)生重大設(shè)計變更，乙方無法繼續(xù)履約。

　　9.2、合同解除后各自的權(quán)利和義務(wù)：

　　9.2.1、乙方應(yīng)妥善做好已完構(gòu)件和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作。

　　十、糾紛處理

　　雙方發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商解決糾紛;若協(xié)商不成，任何一方可提交起訴方所在地有管轄權(quán)的法院解決。

　　十一、其它

　　1、本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份,本合同經(jīng)雙方法人代表(或其委托人)簽字、蓋章且預(yù)付款到達乙方賬面之日起生效。本合同生效后，任何一方單方面終止或變更合同，應(yīng)賠償另一方的直接及間接經(jīng)濟損失。

　　承包人：_____________(公章)分包人：_____________(公章)

　　法定代表人：_____________法定代表人：_____________

　　委托代理人：_____________委托代理人：_____________

　　電話：_____________電話：_____________

　　傳真：_____________傳真：_____________

　　開戶銀行：_____________開戶銀行：_____________

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇14

　　訂立合同雙方： 承攬方：__________________ 定作方：__________________ 　定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。 　

　　第一條　　加工成品： 品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量備 注　

　　第二條　加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)） 　

　　第三條　原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________（1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交（提）日期計算，參照

　　第七條規(guī)定執(zhí)行。） 　

　　第四條　　技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________（1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方；定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，　承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3，定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。） 　

　　第五條　　價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）

　　第六條　　驗收標準和方法：__________________________________________ ________________（1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。）　　

　　第七條　交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（1，　交（提）定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條　　包裝要求及費用負擔：____________________________________________________　

　　第九條　　運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________ 　

　　第十條　　結(jié)算方式及期限：____________________________________________________ 　

　　第十一條　　其他：_____________________________________________________（如：1.　根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）　　　　　　　　　　　 　

　　第十二條　　承攬方的違約責任： 　一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。 　二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。 　三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。 　四，逾期交付定作物，應(yīng)當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。 　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。 　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％幅度）違約金。 　六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。 　七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任�！� 　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。 　九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。 　十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。 　

　　第十三條　定作方的違約責任： 　一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。 　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％--30％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（20％---60％的幅度）違約金。 　三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。 　四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條

　　第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。 　五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。　　　　　　 六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 　七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。 　

　　第十四條　不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。　　　　　 　

　　第十五條　糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。 　本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。 　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交_______（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。 　定作方：____________________（蓋章） 代表人：____________________（蓋章） 地址：________________________________ 電話：________________________________ 開戶銀行：____________________________ 帳號：______________________________ 承攬方：__________________________（蓋章） 代表人：__________________________（蓋章） 地址：_________________________ 電話：_________________________ 開戶銀行：_____________________ 帳號：________年____月____日訂

　　返

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇15

　　承攬方：________________________

　　代表人：____________職務(wù)：____________電話：____________

　　定作方：________________________

　　地址：____________電話：____________

　　定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條承攬項目概況

　　1、項目名稱：________________________。

　　2、項目地點：________________________。

　　3、項目內(nèi)容：________________________。

　　4、建筑面積：________________________。

　　5、承攬方式：承攬方包工包料。

　　6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。

　　7、共計：____________元。

　　第二條圖紙或技術(shù)資料

　　雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：

　　定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。

　　第三條定作方義務(wù)

　　(1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督，負責材料進嘗竣工驗收。

　　第四條承攬方義務(wù)

　　(1)按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;

　　(2)參加項目的竣工驗收。

　　第五條項目變更

　　(1)承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作，由此而產(chǎn)生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內(nèi)得到答復(fù)的，應(yīng)按定作方答復(fù)意見進行工作，因按定作方答復(fù)意見進行工作導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應(yīng)順延。

　　(2)承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更，定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的'變更通知及有關(guān)要求進行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應(yīng)順延。

　　第六條確定變更合同價款及工期

　　(1)發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準后調(diào)整合同價款。

　　(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調(diào)整竣工日期。

　　第七條材料的提供

　　(1)由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

　　(2)由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

　　第八條質(zhì)量標準

　　雙方約定本項目質(zhì)量標準：

　　(1)項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。

　　(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求

　　第九條項目驗收和保修

　　(1)項目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗收，定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過驗收。

　　第十條合同價款支付方式

　　1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

　　雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。

　　第十一條違約責任

　　1、承攬方的違約責任

　　(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

　　(2)無正當理由逾期交付定作物，應(yīng)當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款____________‰違約金。

　　2、定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失;

　　(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;

　　(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。

　　甲方：____________乙方：____________

　　日期：____________年_______月_______

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇16

　　甲方： 中國________公司，地址：________電話：________電傳：________

　　法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________

　　乙方：____國________公司，地址：________電話：________電傳：________

　　法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________

　　雙方為開展來料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。

　　第一條 加工內(nèi)容

　　乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。

　　第二條 交貨

　　乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。

　　第三條 來料數(shù)量與質(zhì)量

　　乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略) 和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。

　　第四條 加工數(shù)量與質(zhì)量

　　甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。

　　第五條 加工費

　　甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____ 幣____ 元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的，故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有變化時，雙方將另行議定。

　　第六條 付款方式

　　乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。

　　第七條 運輸與保險

　　乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。

　　第八條 不可抗力

　　由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應(yīng)盡快將事故通知對方，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求

　　第九條 仲裁

　　本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機構(gòu)進行仲裁。仲裁適用法律為：

　　1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;

　　2.中華人民共和國法律;

　　3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例。

　　第十條 合同有效期

　　本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止。

　　第十一條 合同的續(xù)訂

　　本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。

　　第十二條 合同文本與文字

　　本合同正本一式____ 份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。

　　第十三條 其他

　　1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____ %。

　　2.甲方收到原材料后，應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標準，對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。

　　第十四條 合同條款的變更

　　本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇17

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)之規(guī)定，甲方委托乙方制作加工鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件，結(jié)合工程的實際情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守： 鋼構(gòu)件制作內(nèi)容質(zhì)為Q345、釀造車間H型鋼柱約224噸，材質(zhì)為Q345、動力車間H型鋼柱約173噸，材質(zhì)為Q345B，空瓶庫、成品庫H型鋼柱約320噸，材質(zhì)為Q345B，H型鋼加工量約為一道，面漆一道 (面漆為中灰醇酸面漆);

　　一、 承包方式： 包工包料

　　二、 合同價款及付款方式

　　1、合同價款：__元/噸(Q345)/噸(Q235)。 合計價款約為人民幣：___。

　　2、結(jié)算方式：。

　　3、付款方式：合同簽訂之日甲方交付給乙方定金(約為總價款的20%)，提貨時付清所有貨款，定金在最后一次提貨時結(jié)算。

　　4、以上為含稅價，乙方須提供發(fā)票與甲方。

　　三、 交貨地點及時間

　　1、交貨地點：

　　2、交貨時間：

　　四、 質(zhì)量及驗收要求

　　1、乙方應(yīng)按照國家現(xiàn)行的鋼結(jié)構(gòu)制作規(guī)范認真加工制作，確保鋼構(gòu)件達到圖紙設(shè)計和鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范的要求。

　　2、乙方所采購的材料應(yīng)符合甲方要求，鋼板厚度必須保證在國家標準偏差范圍內(nèi)所購材料應(yīng)具有質(zhì)保書。材料的代用必須經(jīng)甲方認可方可代用。

　　3、鋼構(gòu)件加工驗收按合同、圖紙及說明文件的要求，依據(jù)國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定，由甲方在乙方加工基地進行驗收。乙方負責提供所購原材料的質(zhì)保書和產(chǎn)品合格證，如需第三方檢測報告，甲方應(yīng)提前通知乙方，檢測所產(chǎn)生費用由甲方承擔。

　　五、 其它

　　1、乙方應(yīng)接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督，在乙方制作過程中，甲方有權(quán)到乙方制作現(xiàn)場進行質(zhì)量檢測，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾正。如甲方在現(xiàn)場安裝過程中因乙方制作原因影響安裝的，乙方應(yīng)及時派人整改，其費用由乙方承擔。

　　2、如中途設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書面形式立即通知乙方，因變更帶來的材料增加及相關(guān)損失由甲方承擔，因甲方原因影響施工進度的，工期則相應(yīng)順延。

　　六、 違約責任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　七、 合同糾紛由雙方協(xié)商解決，或由乙方所在地法院解決。

　　八、 本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。

　　甲方：(蓋章)

　　日期：

　　乙方：(蓋章)

　　日期：

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇18

　　工 程 名 稱:

　　委托方(甲方)：

　　承攬方(乙方)：

　　簽 訂 日 期：

　　鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同

　　委托方(甲方)全稱：

　　承攬方(乙方)全稱：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，根據(jù)甲方與業(yè)主簽訂的合同，結(jié)合本項目的特點，為保質(zhì)、保量、按時地提供符合標準及圖紙要求的產(chǎn)品，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，雙方共同遵照并認真履行。

　　本合同包括以下附件并是此合同不可分割的一部分：

　　附件一：《鋼結(jié)構(gòu)制造技術(shù)協(xié)議》以下簡稱《技術(shù)協(xié)議》;

　　附件二：圖紙目錄清單及加工圖紙;

　　附件三：鋼結(jié)構(gòu)的材料匯總清單;

　　附件四：往來傳真及函件。

　　1、供貨范圍及交貨期

　　本合同供貨范圍：

　　交貨期：

　　交貨是指該合同范圍產(chǎn)品100%的交貨，任何一個構(gòu)件的延遲交貨將視為該合同交貨的延遲。

　　2、加工技術(shù)要求

　　為了確保加工質(zhì)量，乙方在加工過程中要嚴格執(zhí)行甲方的《技術(shù)協(xié)議》和相應(yīng)的國家標準。所有《技術(shù)協(xié)議》及圖紙等的變更必須提出書面申請，且有甲方項目負責人的簽字。

　　3、技術(shù)資料、圖紙

　　除雙方簽定的附件一、二、三、四外，甲方將另行提供圖紙1套。甲方可以根據(jù)乙方需要提供本合同所涉及的電子版資料。

　　4、項目管理

　　本合同規(guī)定的鋼結(jié)構(gòu)的制作質(zhì)量要求按《技術(shù)協(xié)議》以及國家現(xiàn)行標準要求執(zhí)行，為保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求，乙方必須遵照甲方制定的質(zhì)量控制要求執(zhí)行，構(gòu)件出廠后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，甲方有權(quán)向乙方提出賠償。

　　本合同規(guī)定的供貨范圍內(nèi)的產(chǎn)品由乙方自制，在未得到甲方書面許可前不允許轉(zhuǎn)由他人制作，否則甲方有權(quán)予以拒收，由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　為了方便本項目的管理，在合同雙方簽字蓋章生效后3天內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提交項目組織管理機構(gòu)及管理方案、材料采購及加工計劃等文件。從合同生效后第1周開始每周向甲方提供一次進度報告。

　　乙方應(yīng)隨時接受甲方監(jiān)造人員、業(yè)主、監(jiān)理及其他相關(guān)人員的檢查，并提供食宿方便。

　　5、原輔材料的采購及進廠復(fù)檢等規(guī)定

　　本合同項下的 材料由乙方自購且滿足相應(yīng)的國家標準要求。主材為 方購買，損耗為 ，廢料歸 方所有。乙方須提供該合同項下所購買的原材料的材質(zhì)證明書原件。

　　本合同產(chǎn)品所用焊材等由乙方自購且報甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員備案。

　　6、驗收標準和方法

　　制造執(zhí)行標準見《技術(shù)協(xié)議》中的相關(guān)規(guī)定;

　　7、合同價格及交貨要求：

　　7.1合同單價：綜合單價：

　　1)以上合同單價為固定不變價，單價中包含乙方將產(chǎn)品加工成型過程中所需輔材、機械、人工等直接費、間接費、噴砂除銹、涂裝、成品檢驗費、無損檢驗費及成品構(gòu)件運輸至現(xiàn)場的運輸費、原材料進廠復(fù)驗等所有相關(guān)費用、以及所有應(yīng)向國家繳納的各種稅費和手續(xù)費等。

　　2)合同重量為圖紙顯示的乙方制作鋼構(gòu)件的實際凈重量，如發(fā)現(xiàn)錯誤，須報甲方書面更正。

　　3)因乙方制造或運輸?shù)仍�因造成的產(chǎn)品報廢或返修，乙方應(yīng)積極配合加以解決，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。因甲方要求設(shè)計變更，出廠前乙方有責任和義務(wù)進行變更。出廠后乙方也有責任變更，費用另行協(xié)商。

　　7.2交貨要求

　　1)乙方應(yīng)嚴格按照本合同要求，在得到甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員認可后按甲方要求分批運往甲方指定地點。

　　2)乙方須作好成品、半成品的`拆開構(gòu)件號標識，以便甲方現(xiàn)場正確使用。

　　3)貨物發(fā)運時，應(yīng)同時移交材質(zhì)證明書、質(zhì)量檢驗記錄等資料，否則甲方給予拒收，由此引起的貨物遲交責任由乙方自負。

　　4)乙方需派人攜帶《裝車清單》在甲方指定地點進行貨物清點移交，因乙方標識不清或移交清單與實物不符等產(chǎn)生的錯誤，乙方必須及時給予修正。

　　5)雙方單位簽章的《結(jié)算單》。

　　8、付款及結(jié)算

　　8.1付款方式：轉(zhuǎn)帳支票或承兌匯票。

　　8.2付款比例

　　1)預(yù)付款：合同簽訂生效后五天內(nèi)預(yù)付 (約計￥ 元);或本工程無預(yù)付款。

　　2)全部構(gòu)件發(fā)運到甲方指定地點，經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理全部驗收合格后付至總價的 ，余款 作為質(zhì)量保證金，乙方構(gòu)件交驗合格之日起十二個月后付清;或乙方每月25日前可向甲方報進度，每批構(gòu)件發(fā)到甲方現(xiàn)場，經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理驗收合格后，甲方按工程進度款的 付進度款，余 作為質(zhì)量保證金，該合同質(zhì)保期為乙方合同構(gòu)件安裝完成，質(zhì)保期滿且無質(zhì)量分歧和工期延誤等問題一次性全額支付質(zhì)量保證金。

　　3)乙方所制作的全部構(gòu)件經(jīng)甲方及業(yè)主、監(jiān)理單位驗收合格后，甲方在收到乙方遞交的分包工程竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料8日內(nèi)由甲方項目經(jīng)理部初審?fù)戤叄瑘蠹追焦こ坦�司�?jīng)營部10日內(nèi)復(fù)核完畢，復(fù)審后的結(jié)算資料提交甲方審計部門審計10日內(nèi)審計完畢審計結(jié)果為最終竣工結(jié)算值。

　　9、擔保

　　合同簽訂時，乙方須向甲方提供履約擔保，擔保方式： ; 擔保額度： 待合同履行完畢后，無任何違約情況，將履約保證金一次(無息)退還給乙方。

　　10、違約責任

　　乙方有責任并保證按本合同及相應(yīng)合同附件規(guī)定的合同產(chǎn)品交貨期交貨，否則，因為乙方原因使合同產(chǎn)品不能按期交貨，乙方每延誤壹天按 元向甲方支付違約金，違約金在工程款中扣除;

　　乙方支付違約金并不解除乙方繼續(xù)發(fā)貨的責任，如果合同產(chǎn)品延期交貨，甲方有權(quán)終止部分或全部合同，在此情況下，甲方可以根據(jù)自己認為合適的方式另行委托第三方來加工或供貨，因此發(fā)生的一切費用(包括把原材料從工廠運抵第三方的吊裝費、運費和加工費)和責任由乙方承擔，同時乙方應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行沒有終止的合同部分。

　　同時由于乙方原因?qū)е卵悠诎l(fā)貨，乙方除了要按上述要求履行自身責任外，還因此共同承擔業(yè)主可能給予甲方的罰款。

　　甲方應(yīng)按時提供給乙方正確、完整的合同要求的技術(shù)文件，如因甲方原因未能按時提供技術(shù)文件或文件不正確、不完整，乙方可以與甲方協(xié)商交貨期順延。

　　甲方如中途變更加工產(chǎn)品的品種、規(guī)格、質(zhì)量標準及設(shè)計變更，甲方應(yīng)事先與乙方協(xié)商;若實際產(chǎn)品的數(shù)量和預(yù)估的產(chǎn)品數(shù)量有出入時，乙方不得借故要求調(diào)整單價。

　　乙方提供的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品達不到合同規(guī)定的質(zhì)量標準，甲方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減價款;不同意利用的，乙方應(yīng)當負責修正或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修正或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方負責。

　　實際交付產(chǎn)品的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，乙方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理。

　　乙方須按甲方要求對產(chǎn)品進行適當?shù)陌�裝，以確保運輸和交付順利，未按合同規(guī)定標識和包裝，或者包裝物與移交文件不符，或者不符合規(guī)定要求，造成產(chǎn)品變形、毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

　　乙方提前交貨或未按規(guī)定多交產(chǎn)品時，甲方有權(quán)拒收。

　　乙方未按規(guī)定的辦法和期限對自購的原材料進行進廠檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求，甲方有權(quán)責令停產(chǎn)，因此造成的損失由乙方承擔。

　　甲方未按規(guī)定的時間付款，超過合同規(guī)定日期付款，甲方應(yīng)當比照當?shù)劂y行公布的同期利息計算延期付款的利息支付給乙方。

　　11、合同變更

　　在合同有效期內(nèi)，甲方可在任何時候以書面形式在合同總范圍內(nèi)對合同的任何部分予以合理變更。

　　如果這種變更導(dǎo)致乙方在執(zhí)行本合同項下相關(guān)部分工作日或所需時間有所增減，合同或交貨進度應(yīng)作適當?shù)恼{(diào)整，而且雙方應(yīng)對合同進行相應(yīng)的修改，若增加或減少乙方工作量，則按實際增減工作量乘以固定單價增減合同價。

　　12、技術(shù)服務(wù)

　　乙方應(yīng)做好售后服務(wù)工作，及時解決因制造出現(xiàn)的問題及辦理貨物接收手續(xù)。售后服務(wù)費用包含在綜合單價中，凡因乙方產(chǎn)品質(zhì)量問題而發(fā)生的費用由乙方承擔，并從合同款中扣除。必要時，乙方須派技術(shù)人員到安裝現(xiàn)場進行技術(shù)服務(wù)。在售后服務(wù)過程中，乙方對派往現(xiàn)場服務(wù)的人員的安全負責，應(yīng)對其加強安全教育，服務(wù)人員須服從甲方的現(xiàn)場安全管理，有自我保護能力，對自身安全負責。

　　13、糾紛的處理

　　甲乙雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)積極協(xié)商解決;無法協(xié)商時，任何一方可向 法院提起訴訟。

　　本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，本合同一式柒份，甲方執(zhí)伍份，乙方執(zhí)二份。本合同約定經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方合同章： 乙方合同章：

　　地址： 地址：

　　委托代理人： 法定代表人：

　　經(jīng)辦人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳號： 帳號：

　　簽定日期： 簽定日期：

　　鋼結(jié)構(gòu)加工技術(shù)協(xié)議

　　委托單位： (以下簡稱甲方)

　　承攬單位： (以下簡稱乙方)

　　x有限公司(甲方)委托 (乙方)承擔 鋼結(jié)構(gòu)的制造，現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下技術(shù)協(xié)議：

　　一、概況：

　　二、制造范圍：

　　三、制造驗收標準：

　　1、構(gòu)件制作的一般質(zhì)量要求必須符合gb50205-20xx《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》的相應(yīng)規(guī)定。

　　2、除滿中上述要求外，還滿足下列要求：

　　四、標識及包裝：

　　1、構(gòu)件制作完畢，應(yīng)按構(gòu)件清冊上的拆開構(gòu)件號在相應(yīng)構(gòu)件的標志端處作出標識。標識應(yīng)醒目且不易脫落，易于區(qū)分。

　　2、乙方涂漆時應(yīng)注意保護好摩擦面不要污染。防腐后如螺栓孔區(qū)域有底漆，應(yīng)用清洗劑將孔群四周60mm范圍內(nèi)底漆清除干凈，并用鋼絲刷打磨摩擦面使其符合要求。

　　3、為便于分層管理與工地使用，應(yīng)根據(jù)構(gòu)件長度，在構(gòu)件的中部或兩端刷環(huán)形(包括腹板、翼板)色帶(使用漏模)色帶寬度為30~50mm。

　　4、其它：

　　五、職責范圍：

　　1、由甲方技術(shù)資料和設(shè)計的錯誤造成的產(chǎn)品損失，由甲方承擔責任。乙方應(yīng)協(xié)助甲方盡快補齊由甲方錯誤造成的漏缺件，費用見主合同。

　　2、由乙方制造錯誤造成的安裝過程中的材料、工時等損失由乙方負責，乙方應(yīng)及時補齊由于制造錯誤和發(fā)運出現(xiàn)的漏缺件。

　　3、乙方在施工過程中發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和文件的錯誤，應(yīng)及時通知甲方。

　　4、乙方制造的產(chǎn)品在運輸過程中因包裝不當造成產(chǎn)品受損，由乙方負責。

　　六、產(chǎn)品完工應(yīng)提交的資料：

　　乙方產(chǎn)品制作完畢，應(yīng)向甲方提供下列資料：

　　1、所有鋼材、焊接材料的材質(zhì)證明原件。

　　2、按規(guī)定必須進行抽樣復(fù)驗的材料的復(fù)驗報告原件。

　　3、對接焊縫的超聲波探傷報告。

　　4、產(chǎn)品合格證原件。

　　5、貨物交接證明。

　　七、甲方技術(shù)負責人： 電話： 傳真：

　　乙方技術(shù)負責人： 電話： 傳真：

　　八、本協(xié)議未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。所達成的協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。

　　九、本協(xié)議正文一式柒份，甲方執(zhí)伍份，乙方執(zhí)貳份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　代表： 代表：

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇19

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將鋼結(jié)構(gòu)工程委托乙方加工制作為保質(zhì)按期順利完成，經(jīng)雙方協(xié)商達成以下條款以便雙方信守。

　　一、工程名稱：鋼結(jié)構(gòu)車間

　　二、加工形式：包工包料

　　三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車梁、C鋼。所有構(gòu)件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據(jù))

　　四、工程總造價整 (小寫 元)開票方式含稅。詳細數(shù)據(jù)見報價單。

　　五、工程質(zhì)量：根據(jù)甲方提供數(shù)據(jù)及設(shè)計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質(zhì)量驗收規(guī)范在乙方廠內(nèi)驗收。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準。

　　六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數(shù)據(jù)及部件加工生產(chǎn)不包括運輸及其它有關(guān)事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費。

　　七、加工期限：

　　八、結(jié)算方式：工 程 預(yù)付款為 元 整(小寫 元)，作為定金用于開工費用，余款 元整(小寫 元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質(zhì)量保證金，質(zhì)量以驗收合格為準。

　　九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　十、雙方糾紛：如雙方發(fā)生糾紛意見，由河北省張家口市仲裁委員會協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇20

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　品名

　　規(guī)格

　　單位

　　數(shù)量

　　備注

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________(

　　1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。

　　承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

　　第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________(

　　1，承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

　　3，定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)

　　第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)

　　第六條驗收標準和方法：__________________________________________________________(

　　1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

　　對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。

　　保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。

　　3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)

　　第七條交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(

　　1，交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，

　　以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條其他：_____________________________________________________(如：

　　1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。

　　2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。

　　因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應(yīng)當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。

　　十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，

　　除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，

　　所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，

　　如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

　　定作方：____________________(蓋章)

　　代表人：____________________(蓋章)

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________(蓋章)

　　代表人：__________________________(蓋章)

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　________年____月____日

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇21

　　甲方：

　　乙方：

　　依據(jù)中華人民共和國《合同法》、《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程造價：

　　第二條、分包內(nèi)容

　　乙方須依照甲方提供的設(shè)計圖紙進行鋼結(jié)構(gòu)制作，巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現(xiàn)澆樓板、屋面頂板現(xiàn)澆的全部工作。

　　上述工作范圍包括材料供應(yīng)、運輸、下料、制作、焊接、上下車、轉(zhuǎn)運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護。制作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。

　　第三條、施工工期

　　總工期為 。開工日期為 ，預(yù)定截止工期為 。

　　第四條、付款方式

　　1、雙方簽訂合同后三日內(nèi)，甲方支付乙方預(yù)付款 元，（大寫： 元整）。

　　2、甲方支付乙方二次費付款 元，（大寫： 元整）。

　　3、甲方支付乙方三次費付款 元，（大寫： 元整）。

　　4、余款在工程完工后，甲乙雙方共同進行驗收后，留壹 萬元做質(zhì)保金，其他款項七天內(nèi)付清，質(zhì)保金六個月內(nèi)一次性付清。

　　第五條、雙方責任

　　甲方責任

　　1、依照本合同及時支付工程款和進行結(jié)算。

　　2、協(xié)調(diào)本工程施工過程中與物業(yè)等方面產(chǎn)生的情況。

　　3、提供現(xiàn)場臨時用水、用電接入點。

　　4、提供的圖紙要符合安全結(jié)構(gòu)。

　　乙方責任

　　1、乙方對鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的結(jié)構(gòu)質(zhì)量負責，并按照設(shè)計和規(guī)范要求提供產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書及檢測報告，并承擔相應(yīng)費用，并做好自檢工作。

　　2、必須嚴格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質(zhì)量、安裝事故，由乙方負責，返工費用自理。

　　3、嚴格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動保護、治安管理條例，小區(qū)物業(yè)管理等規(guī)定，做到安全、文明施工。不影響小區(qū)其他業(yè)主的正常工作、生活，并對施工的可靠性、安全性負責。

　　4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。

　　5、工程竣工驗收后，清理現(xiàn)場（包括生產(chǎn)，生活的材料和臨時設(shè)施）。三日內(nèi)全部退出現(xiàn)場。

　　6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質(zhì)量達不到要求而出現(xiàn)的問題進行及時免費保修。

　　7、乙方施工應(yīng)采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的`責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。

　　8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。

　　第六條、附則

　　如因特殊情況需要延期完成工期，須提前通知甲方。如產(chǎn)生任何糾紛可協(xié)商，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。

　　本合同未盡事宜，雙方協(xié)商并以書面形式簽字，作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇22

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)有關(guān)細則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。

　　一、項目名稱和地點

　　1、項目名稱：

　　2、工程地點：

　　二、工程內(nèi)容：

　　1、依據(jù)甲乙雙方確認的____________施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍______漆(____色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《______________》型廣告塔座。

　　2、乙方負責廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸、安裝。。面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)

　　三、承包方式和造價：

　　《____________》型廣告塔座，單價每座0000.00元(大寫：__________)合計人民幣________元，大寫：________元整;

　　本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工。。

　　四、工程價款支付、結(jié)算方式：

　　付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的______%，計人民幣________元(大寫：________元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當天再支付工程總造價的______%，計人民幣________元(大寫：__________元整);之后每個廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價________元(大寫：__________元整)的____%;合計人民幣____元(大寫：____元整)座廣告塔共計________元(大寫：__________元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣________元(大寫：________元整)，滿一年后七天內(nèi)，甲方負責與乙方結(jié)清余款。

　　五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。

　　六、雙方責任

　　(一)甲方責任

　　1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負責協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人____元計，工期相應(yīng)順延。

　　2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負責其電費。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。

　　3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調(diào)乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。

　　4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題，以及其它事宜。

　　5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應(yīng)順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。

　　6、甲方負責工程價款拔付和竣工結(jié)算，負責組織工程竣工驗收。

　　7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。

　　(二)乙方責任

　　1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計基本風(fēng)壓為/㎡(抗風(fēng)設(shè)計值為級)廣告塔質(zhì)保期為年，保修期為年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題，由乙方負責其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。

　　2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價的____%賠償甲方損失。

　　3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

　　4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨、雪等)或停電原因，工期順延。

　　5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。

　　6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。

　　7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。

　　8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。

　　七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

　　八、附件：

　　《____鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》

　　甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：

　　(蓋章)(蓋章)

　　年月日年月日

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇23

　　發(fā)包人（甲方）

　　承包人（乙方）：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人鋼結(jié)構(gòu)消防樓梯工程（以下簡稱“工程”）的有關(guān)事宜，達成協(xié)儀：

　　第一條工程概況

　　1.1工程地址：

　　1.2工程項目名稱：

　　1.3工程內(nèi)容及做法：

　　1.4工程承包方式：雙方商定采取包工、包料方式。

　　1.5工程期限 個工作日，開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日甲方更改圖紙、有關(guān)部門規(guī)定等客觀原因不能施工時，工期順延。

　　1.6合同預(yù)算價款：本合同工程預(yù)算造價（詳見附表1：工程預(yù)算書）為（大寫）：人民幣 元（￥：元），工程竣工驗收合格后，結(jié)算款以預(yù)算書單價為基礎(chǔ)，按實際發(fā)生工程量為準結(jié)算。若合同價打折時結(jié)算價同比例打折，但增項款不打折，據(jù)實結(jié)算。

　　第二條工程管理

　　2.1甲方指派 為駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.2乙方指派 為駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。

　　第三條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份式。

　　第四條雙方責任約定

　　4.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論任何原因造成合同無法履行的，應(yīng)及時通知另一方，經(jīng)協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程總價10%違約金，若造成損失的違約方應(yīng)予以賠償。

　　4.2因甲方原因影響工期，損失由甲方承擔，工期相應(yīng)順延，影響工期時甲方要簽字確認誤工日，方可繼續(xù)施工。

　　4.2.1不能按期供水、電；

　　4.2.2不能保證工人每天工作9小時（含加班）；

　　4.2.3不能按期提供自購材料、設(shè)備；

　　4.2.4不能按期付工程款；

　　4.2.5因甲方變更設(shè)計圖紙、變更設(shè)計材料、人工誤工浪費。

　　4.3因甲方終止執(zhí)行合同，而總報價工程量未過半，乙方擁有收取工程總價10%的設(shè)計費的權(quán)利，或按實用面積每平方米30元的設(shè)計費收取。

　　4.4合同簽訂后，若甲方提出減項且減項工程額達到總工程額5%時，須向乙方支付減項總額8%變更費；若甲方提出合同上由乙方購買的材料變?yōu)榧追劫徺I，則甲方向乙方支付該部份材料費用（預(yù)算書為準）的10%變更費，若甲方減項所用材料乙方已定購或運至現(xiàn)場，甲方需另支付材料來回運費、損耗及退貨費用，若甲方要求減項的項目已施工，甲方需支付乙方該項目的人工費、材料費、管理費及拆除費。所有減少項目或材料之費用均以預(yù)算書費用為準再乘以合同價折扣比例來計算。

　　4.5由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，由乙方負責修理直至約定標準，所需修理費用乙方承擔，工期不予以順延。

　　4.6對竣工后月內(nèi)發(fā)現(xiàn)并證實屬于乙方責任的質(zhì)量問題，乙方免費維修。

　　4.7由于乙方施工中違反操作常規(guī)造成的人員傷害，責任乙方自負。

　　4.8施工中由于乙方的過錯造成甲方的物品損失、損壞，乙方負責賠償或修復(fù)，但甲方物品進場時必須由乙方監(jiān)理簽收驗證。

　　4.9由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成的罰款和賠償費用，由乙方負責，在工程結(jié)算中扣除。

　　4.10隱蔽工程在隱蔽前，由乙方通知甲方到場驗收，甲方若兩天內(nèi)不驗收，乙方可自檢后隱蔽并如實填寫記錄，甲方應(yīng)予以認可。

　　4.11工程竣工后，乙方應(yīng)書面或電話口頭（當甲方不在裝修地域時）通知甲方驗收，甲方簽收驗收通知回執(zhí)，并在得知通知后六天內(nèi)驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在約定時間內(nèi)未能驗收應(yīng)及時通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。若另定日期，甲方應(yīng)承認竣工日期，并承擔乙方看管費用及相應(yīng)費用。

　　4.12本合同履行完畢后自動終止。

　　第五條違約責任

　　5.1由于甲方原因?qū)е鹿こ萄悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工窩工一天，甲方支付乙方500元，甲方如不按合同約定支付工程款，每延期一天按應(yīng)付款額的0.5%支付滯納金。

　　5.2由于乙方原因，逾期竣工，每延期一天乙方支付甲方500元違約金。因甲方原因爭議引起的停工日期除外。

　　5.3未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自使用，造成損失甲方負責，并視為甲方已實際驗收合格。

　　5.4因乙方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此所造成的經(jīng)濟損失。

　　第六條材料的提供

　　6.1本工程所需按預(yù)算書規(guī)定應(yīng)由甲方自購的施工材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，分別在各項工程施工之日前第三天內(nèi)甲方負責采購到場，若有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任甲方承擔；甲方供應(yīng)的材料，經(jīng)乙方驗收后由乙方負責保管，乙方保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　6.2凡由乙方采購的材料、設(shè)備，承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場后通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗，如不符合質(zhì)量要求或有規(guī)格差異禁止使用，若已使用造成的損失由乙方負責。若有疑議，發(fā)包人及時書面提出，讓承包人簽字并解決，

　　第七條工程款支付方式

　　7.1合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款

　　7.2工程款付款雙方協(xié)商約定

　　7.3雙方款項往來均應(yīng)出具收據(jù)，甲方應(yīng)予以保存，竣工結(jié)算后乙方收回收據(jù)并應(yīng)開具稅務(wù)統(tǒng)一發(fā)票交甲方。

　　7.4工程若有甲乙雙方協(xié)商同意的增項，則應(yīng)在下次付款時一并付清，否則乙方有權(quán)停工待款，損失甲方自負。

　　第八條裝飾工程預(yù)算書、施工圖經(jīng)雙方協(xié)商達成一致的具體問題之協(xié)議，作為合同附件與合同具有同等效力。

　　第九條本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力，希雙方誠心遵守。

　　第十條本合同經(jīng)雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利的原則協(xié)商解決。

　　發(fā)包人（甲方）簽名：

　　承包人（乙方）簽名：

　　日期： 年 月 日

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇24

　　委托方(甲方)全稱：

　　承攬方(乙方)全稱：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，根據(jù)甲方與業(yè)主簽訂的合同，結(jié)合本項目的特點，為保質(zhì)、保量、按時地提供符合標準及圖紙要求的產(chǎn)品，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，雙方共同遵照并認真履行。

　　本合同包括以下附件并是此合同不可分割的一部分：

　　附件一：《鋼結(jié)構(gòu)制造技術(shù)協(xié)議》以下簡稱《技術(shù)協(xié)議》;

　　附件二：圖紙目錄清單及加工圖紙;

　　附件三：鋼結(jié)構(gòu)的材料匯總清單;

　　附件四：往來傳真及函件。

　　1、供貨范圍及交貨期

　　本合同供貨范圍：

　　交貨期：

　　交貨是指該合同范圍產(chǎn)品100%的交貨，任何一個構(gòu)件的延遲交貨將視為該合同交貨的延遲。

　　2、加工技術(shù)要求

　　為了確保加工質(zhì)量，乙方在加工過程中要嚴格執(zhí)行甲方的《技術(shù)協(xié)議》和相應(yīng)的國家標準。所有《技術(shù)協(xié)議》及圖紙等的變更必須提出書面申請，且有甲方項目負責人的簽字。

　　3、技術(shù)資料、圖紙

　　除雙方簽定的附件一、二、三、四外，甲方將另行提供圖紙1套。甲方可以根據(jù)乙方需要提供本合同所涉及的電子版資料。

　　4、項目管理

　　本合同規(guī)定的鋼結(jié)構(gòu)的制作質(zhì)量要求按《技術(shù)協(xié)議》以及國家現(xiàn)行標準要求執(zhí)行，為保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求，乙方必須遵照甲方制定的質(zhì)量控制要求執(zhí)行，構(gòu)件出廠后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，甲方有權(quán)向乙方提出賠償。

　　本合同規(guī)定的供貨范圍內(nèi)的產(chǎn)品由乙方自制，在未得到甲方書面許可前不允許轉(zhuǎn)由他人制作，否則甲方有權(quán)予以拒收，由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　為了方便本項目的管理，在合同雙方簽字蓋章生效后3天內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提交項目組織管理機構(gòu)及管理方案、材料采購及加工計劃等文件。從合同生效后第1周開始每周向甲方提供一次進度報告。

　　乙方應(yīng)隨時接受甲方監(jiān)造人員、業(yè)主、監(jiān)理及其他相關(guān)人員的檢查，并提供食宿方便。

　　5、原輔材料的采購及進廠復(fù)檢等規(guī)定

　　本合同項下的材料由乙方自購且滿足相應(yīng)的國家標準要求。主材為方購買，損耗為，廢料歸方所有。乙方須提供該合同項下所購買的原材料的材質(zhì)證明書原件。

　　本合同產(chǎn)品所用焊材等由乙方自購且報甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員備案。

　　6、驗收標準和方法

　　制造執(zhí)行標準見《技術(shù)協(xié)議》中的相關(guān)規(guī)定;

　　7、合同價格及交貨要求：

　　7.1合同單價：綜合單價：

　　1)以上合同單價為固定不變價，單價中包含乙方將產(chǎn)品加工成型過程中所需輔材、機械、人工等直接費、間接費、噴砂除銹、涂裝、成品檢驗費、無損檢驗費及成品構(gòu)件運輸至現(xiàn)場的運輸費、原材料進廠復(fù)驗等所有相關(guān)費用、以及所有應(yīng)向國家繳納的各種稅費和手續(xù)費等。

　　2)合同重量為圖紙顯示的乙方制作鋼構(gòu)件的.實際凈重量，如發(fā)現(xiàn)錯誤，須報甲方書面更正。

　　3)因乙方制造或運輸?shù)仍�因造成的產(chǎn)品報廢或返修，乙方應(yīng)積極配合加以解決，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。因甲方要求設(shè)計變更，出廠前乙方有責任和義務(wù)進行變更。出廠后乙方也有責任變更，費用另行協(xié)商。

　　7.2交貨要求

　　1)乙方應(yīng)嚴格按照本合同要求，在得到甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員認可后按甲方要求分批運往甲方指定地點。

　　2)乙方須作好成品、半成品的拆開構(gòu)件號標識，以便甲方現(xiàn)場正確使用。

　　3)貨物發(fā)運時，應(yīng)同時移交材質(zhì)證明書、質(zhì)量檢驗記錄等資料，否則甲方給予拒收，由此引起的貨物遲交責任由乙方自負。

　　4)乙方需派人攜帶《裝車清單》在甲方指定地點進行貨物清點移交，因乙方標識不清或移交清單與實物不符等產(chǎn)生的錯誤，乙方必須及時給予修正。

　　5)雙方單位簽章的《結(jié)算單》。

　　8、付款及結(jié)算

　　8.1付款方式：轉(zhuǎn)帳支票或承兌匯票。

　　8.2付款比例

　　1)預(yù)付款：合同簽訂生效后五天內(nèi)預(yù)付(約計￥元);或本工程無預(yù)付款。

　　2)全部構(gòu)件發(fā)運到甲方指定地點，經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理全部驗收合格后付至總價的，余款作為質(zhì)量保證金，乙方構(gòu)件交驗合格之日起十二個月后付清;或乙方每月25日前可向甲方報進度，每批構(gòu)件發(fā)到甲方現(xiàn)場，經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理驗收合格后，甲方按工程進度款的付進度款，余作為質(zhì)量保證金，該合同質(zhì)保期為乙方合同構(gòu)件安裝完成，質(zhì)保期滿且無質(zhì)量分歧和工期延誤等問題一次性全額支付質(zhì)量保證金。

　　3)乙方所制作的全部構(gòu)件經(jīng)甲方及業(yè)主、監(jiān)理單位驗收合格后，甲方在收到乙方遞交的分包工程竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料8日內(nèi)由甲方項目經(jīng)理部初審?fù)戤叄瑘蠹追焦こ坦�司�?jīng)營部10日內(nèi)復(fù)核完畢，復(fù)審后的結(jié)算資料提交甲方審計部門審計10日內(nèi)審計完畢審計結(jié)果為最終竣工結(jié)算值。

　　9、擔保

　　合同簽訂時，乙方須向甲方提供履約擔保，擔保方式：;擔保額度：待合同履行完畢后，無任何違約情況，將履約保證金一次(無息)退還給乙方。

　　10、違約責任

　　乙方有責任并保證按本合同及相應(yīng)合同附件規(guī)定的合同產(chǎn)品交貨期交貨，否則，因為乙方原因使合同產(chǎn)品不能按期交貨，乙方每延誤壹天按元向甲方支付違約金，違約金在工程款中扣除;

　　乙方支付違約金并不解除乙方繼續(xù)發(fā)貨的責任，如果合同產(chǎn)品延期交貨，甲方有權(quán)終止部分或全部合同，在此情況下，甲方可以根據(jù)自己認為合適的方式另行委托第三方來加工或供貨，因此發(fā)生的一切費用(包括把原材料從工廠運抵第三方的吊裝費、運費和加工費)和責任由乙方承擔，同時乙方應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行沒有終止的合同部分。

　　同時由于乙方原因?qū)е卵悠诎l(fā)貨，乙方除了要按上述要求履行自身責任外，還因此共同承擔業(yè)主可能給予甲方的罰款。

　　甲方應(yīng)按時提供給乙方正確、完整的合同要求的技術(shù)文件，如因甲方原因未能按時提供技術(shù)文件或文件不正確、不完整，乙方可以與甲方協(xié)商交貨期順延。

　　甲方如中途變更加工產(chǎn)品的品種、規(guī)格、質(zhì)量標準及設(shè)計變更，甲方應(yīng)事先與乙方協(xié)商;若實際產(chǎn)品的數(shù)量和預(yù)估的產(chǎn)品數(shù)量有出入時，乙方不得借故要求調(diào)整單價。

　　乙方提供的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品達不到合同規(guī)定的質(zhì)量標準，甲方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減價款;不同意利用的，乙方應(yīng)當負責修正或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修正或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方負責。

　　實際交付產(chǎn)品的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，乙方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理。

　　乙方須按甲方要求對產(chǎn)品進行適當?shù)陌�裝，以確保運輸和交付順利，未按合同規(guī)定標識和包裝，或者包裝物與移交文件不符，或者不符合規(guī)定要求，造成產(chǎn)品變形、毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

　　乙方提前交貨或未按規(guī)定多交產(chǎn)品時，甲方有權(quán)拒收。

　　乙方未按規(guī)定的辦法和期限對自購的原材料進行進廠檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求，甲方有權(quán)責令停產(chǎn)，因此造成的損失由乙方承擔。

　　甲方未按規(guī)定的時間付款，超過合同規(guī)定日期付款，甲方應(yīng)當比照當?shù)劂y行公布的同期利息計算延期付款的利息支付給乙方。

　　11、合同變更

　　在合同有效期內(nèi)，甲方可在任何時候以書面形式在合同總范圍內(nèi)對合同的任何部分予以合理變更。

　　如果這種變更導(dǎo)致乙方在執(zhí)行本合同項下相關(guān)部分工作日或所需時間有所增減，合同或交貨進度應(yīng)作適當?shù)恼{(diào)整，而且雙方應(yīng)對合同進行相應(yīng)的修改，若增加或減少乙方工作量，則按實際增減工作量乘以固定單價增減合同價。

　　12、技術(shù)服務(wù)

　　乙方應(yīng)做好售后服務(wù)工作，及時解決因制造出現(xiàn)的問題及辦理貨物接收手續(xù)。售后服務(wù)費用包含在綜合單價中，凡因乙方產(chǎn)品質(zhì)量問題而發(fā)生的費用由乙方承擔，并從合同款中扣除。必要時，乙方須派技術(shù)人員到安裝現(xiàn)場進行技術(shù)服務(wù)。在售后服務(wù)過程中，乙方對派往現(xiàn)場服務(wù)的人員的安全負責，應(yīng)對其加強安全教育，服務(wù)人員須服從甲方的現(xiàn)場安全管理，有自我保護能力，對自身安全負責。

　　13、糾紛的處理

　　甲乙雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)積極協(xié)商解決;無法協(xié)商時，任何一方可向法院提起訴訟。

　　本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，本合同一式柒份，甲方執(zhí)伍份，乙方執(zhí)二份。本合同約定經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方合同章：乙方合同章：

　　地址： 地址：

　　委托代理人： 法定代表人：

　　經(jīng)辦人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳號： 帳號：

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇25

　　供方(全稱)：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　需方(全稱)：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期

　　二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點：

　　三、原材料來源及互利方法：

　　四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

　　五、貨款結(jié)算時間及方法：八、其他：

　　六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：

　　七、經(jīng)濟責任：

　　九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明，可免予承擔經(jīng)濟責任。

　　十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。

　　十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。

　　十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本____份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關(guān)二份。

　　十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

　　·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進料加工合同

　　供方：________________________

　　代表人：_____________________

　　____年____月____日

　　需方：________________________

　　代表人：______________________

　　____年____月____日

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇26

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)細則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。

　　一、項目名稱和地點

　　1、項目名稱：型廣告塔座

　　2、工程地點：

　　二、工程內(nèi)容：

　　1、依據(jù)甲乙雙方確認的施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍漆(色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。

　　委托加工數(shù)量為型廣告塔座。

　　2、乙方負責廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸、安裝.。

　　面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。

　　合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工圖)。

　　三、承包方式和造價：

　　型廣告塔座，單價每座0000.00元(大寫：)。

　　合計人民幣元，大寫：元整;

　　本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工.。

　　四、工程價款支付、結(jié)算方式：

　　付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的%,計人民幣元(大寫:元整);鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當天再支付工程總造價的%，計人民幣元(大寫：元整);之后每個廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價元(大寫：元整)的%;合計人民幣元(大寫：元整)座廣告塔共計元(大寫：元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣元(大寫：元整)，滿一年后七天內(nèi)，甲方負責與乙方結(jié)清余款。

　　五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天,安裝天。

　　六、雙方責任

　　·廣告制作合同·小區(qū)廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同

　　(一)甲方責任

　　1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負責協(xié)調(diào)至正常施工止。

　　協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人元計，工期相應(yīng)順延。

　　2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負責其電費。

　　甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。

　　3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調(diào)乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。

　　4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題，以及其它事宜。

　　5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。

　　如工程款不能及時到位，工期相應(yīng)順延。

　　造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。

　　施工人員誤工每人每天元。

　　6、甲方負責工程價款拔付和竣工結(jié)算，負責組織工程竣工驗收。

　　7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。

　　(二)乙方責任

　　1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔(牌)結(jié)構(gòu)安全性。

　　廣告牌設(shè)計基本風(fēng)壓為/2(抗風(fēng)設(shè)計值為級)。

　　廣告塔質(zhì)保期為年，保修期為年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題，由乙方負責其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災(zāi)害除外);如因安裝不當導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。

　　2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價的%賠償甲方損失。

　　3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

　　4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。

　　如遇到無法抗拒自然災(zāi)害(如刮風(fēng)下雨、雪等)或停電原因，工期順延。

　　5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。

　　工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為

　　);如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。

　　6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。

　　7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。

　　以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。

　　8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。

　　七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

　　八、附件：

　　《鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》

　　附則：

　　(一)合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。

　　(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。

　　(三)經(jīng)甲方確認后的設(shè)計圖紙為本合同的有效文件。

　　如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。

　　(四)本合同附廣告塔驗收標準，該標準依據(jù)中國工程建設(shè)標準化協(xié)會標準《戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》

　　148:20、省工程建設(shè)標準。

　　驗收手續(xù)一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　(五)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。

　　甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：

　　(蓋章)(蓋章)

　　年月日年月日

　　大型廣告制作合同

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇27

　　委托方：______(以下簡稱甲方)

　　加工方：______(以下簡稱乙方)

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內(nèi)容

　　本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計算工期。

　　四、加工量、單價及總金額

　　1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

　　4、本合同采用的定價方式結(jié)算。

　　五、運輸方式：

　　需方自提，運費自負。

　　六、結(jié)算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬元為定金，______萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的'足額定金和預(yù)付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。

　　3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。

　　七、雙方責任

　　甲方責任

　　1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

　　2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應(yīng)責任。

　　5、____月____日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費)。

　　4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，_______年_______月_______日前將全部鋼構(gòu)件供完。

　　八、質(zhì)量驗收

　　1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運輸?shù)脑�因產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責，并在48小時內(nèi)解決。

　　2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔任何責任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權(quán)

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。

　　甲方：______乙方：______

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇28

　　委托方(甲方)全稱：

　　承攬方(乙方)全稱：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，根據(jù)甲方與業(yè)主簽訂的合同，結(jié)合本項目的特點，為保質(zhì)、保量、按時地提供符合標準及圖紙要求的產(chǎn)品，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，雙方共同遵照并認真履行。

　　本合同包括以下附件并是此合同不可分割的一部分：

　　附件一：《鋼結(jié)構(gòu)制造技術(shù)協(xié)議》以下簡稱《技術(shù)協(xié)議》;

　　附件二：圖紙目錄清單及加工圖紙;

　　附件三：鋼結(jié)構(gòu)的材料匯總清單;

　　附件四：往來傳真及函件。

　　1、供貨范圍及交貨期

　　本合同供貨范圍：

　　交貨期：

　　交貨是指該合同范圍產(chǎn)品100%的交貨，任何一個構(gòu)件的延遲交貨將視為該合同交貨的延遲。

　　2、加工技術(shù)要求

　　為了確保加工質(zhì)量，乙方在加工過程中要嚴格執(zhí)行甲方的《技術(shù)協(xié)議》和相應(yīng)的國家標準。所有《技術(shù)協(xié)議》及圖紙等的變更必須提出書面申請，且有甲方項目負責人的簽字。

　　3、技術(shù)資料、圖紙

　　除雙方簽定的附件一、二、三、四外，甲方將另行提供圖紙1套。甲方可以根據(jù)乙方需要提供本合同所涉及的電子版資料。

　　4、項目管理

　　本合同規(guī)定的鋼結(jié)構(gòu)的制作質(zhì)量要求按《技術(shù)協(xié)議》以及國家現(xiàn)行標準要求執(zhí)行，為保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求，乙方必須遵照甲方制定的質(zhì)量控制要求執(zhí)行，構(gòu)件出廠后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，甲方有權(quán)向乙方提出賠償。

　　本合同規(guī)定的供貨范圍內(nèi)的產(chǎn)品由乙方自制，在未得到甲方書面許可前不允許轉(zhuǎn)由他人制作，否則甲方有權(quán)予以拒收，由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　為了方便本項目的管理，在合同雙方簽字蓋章生效后3天內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提交項目組織管理機構(gòu)及管理方案、材料采購及加工計劃等文件。從合同生效后第1周開始每周向甲方提供一次進度報告。

　　乙方應(yīng)隨時接受甲方監(jiān)造人員、業(yè)主、監(jiān)理及其他相關(guān)人員的檢查，并提供食宿方便。

　　5、原輔材料的采購及進廠復(fù)檢等規(guī)定

　　本合同項下的材料由乙方自購且滿足相應(yīng)的國家標準要求。主材為方購買，損耗為，廢料歸方所有。乙方須提供該合同項下所購買的原材料的材質(zhì)證明書原件。

　　本合同產(chǎn)品所用焊材等由乙方自購且報甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員備案。

　　6、驗收標準和方法

　　制造執(zhí)行標準見《技術(shù)協(xié)議》中的相關(guān)規(guī)定;

　　7、合同價格及交貨要求：

　　7.1合同單價：綜合單價：

　　1)以上合同單價為固定不變價，單價中包含乙方將產(chǎn)品加工成型過程中所需輔材、機械、人工等直接費、間接費、噴砂除銹、涂裝、成品檢驗費、無損檢驗費及成品構(gòu)件運輸至現(xiàn)場的運輸費、原材料進廠復(fù)驗等所有相關(guān)費用、以及所有應(yīng)向國家繳納的各種稅費和手續(xù)費等。

　　2)合同重量為圖紙顯示的乙方制作鋼構(gòu)件的實際凈重量，如發(fā)現(xiàn)錯誤，須報甲方書面更正。

　　3)因乙方制造或運輸?shù)仍�因造成的產(chǎn)品報廢或返修，乙方應(yīng)積極配合加以解決，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。因甲方要求設(shè)計變更，出廠前乙方有責任和義務(wù)進行變更。出廠后乙方也有責任變更，費用另行協(xié)商。

　　7.2交貨要求

　　1)乙方應(yīng)嚴格按照本合同要求，在得到甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員認可后按甲方要求分批運往甲方指定地點。

　　2)乙方須作好成品、半成品的拆開構(gòu)件號標識，以便甲方現(xiàn)場正確使用。

　　3)貨物發(fā)運時，應(yīng)同時移交材質(zhì)證明書、質(zhì)量檢驗記錄等資料，否則甲方給予拒收，由此引起的貨物遲交責任由乙方自負。

　　4)乙方需派人攜帶《裝車清單》在甲方指定地點進行貨物清點移交，因乙方標識不清或移交清單與實物不符等產(chǎn)生的錯誤，乙方必須及時給予修正。

　　5)雙方單位簽章的《結(jié)算單》。

　　8、付款及結(jié)算

　　8.1付款方式：轉(zhuǎn)帳支票或承兌匯票。

　　8.2付款比例

　　1)預(yù)付款：合同簽訂生效后五天內(nèi)預(yù)付(約計￥元);或本工程無預(yù)付款。

　　2)全部構(gòu)件發(fā)運到甲方指定地點，經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理全部驗收合格后付至總價的，余款作為質(zhì)量保證金，乙方構(gòu)件交驗合格之日起十二個月后付清;或乙方每月25日前可向甲方報進度，每批構(gòu)件發(fā)到甲方現(xiàn)場，經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場監(jiān)理驗收合格后，甲方按工程進度款的付進度款，余作為質(zhì)量保證金，該合同質(zhì)保期為乙方合同構(gòu)件安裝完成，質(zhì)保期滿且無質(zhì)量分歧和工期延誤等問題一次性全額支付質(zhì)量保證金。

　　3)乙方所制作的全部構(gòu)件經(jīng)甲方及業(yè)主、監(jiān)理單位驗收合格后，甲方在收到乙方遞交的分包工程竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料8日內(nèi)由甲方項目經(jīng)理部初審?fù)戤叄瑘蠹追焦こ坦�司�?jīng)營部10日內(nèi)復(fù)核完畢，復(fù)審后的結(jié)算資料提交甲方審計部門審計10日內(nèi)審計完畢審計結(jié)果為最終竣工結(jié)算值。

　　9、擔保

　　合同簽訂時，乙方須向甲方提供履約擔保，擔保方式：;擔保額度：待合同履行完畢后，無任何違約情況，將履約保證金一次(無息)退還給乙方。

　　10、違約責任

　　乙方有責任并保證按本合同及相應(yīng)合同附件規(guī)定的合同產(chǎn)品交貨期交貨，否則，因為乙方原因使合同產(chǎn)品不能按期交貨，乙方每延誤壹天按元向甲方支付違約金，違約金在工程款中扣除;

　　乙方支付違約金并不解除乙方繼續(xù)發(fā)貨的責任，如果合同產(chǎn)品延期交貨，甲方有權(quán)終止部分或全部合同，在此情況下，甲方可以根據(jù)自己認為合適的方式另行委托第三方來加工或供貨，因此發(fā)生的一切費用(包括把原材料從工廠運抵第三方的吊裝費、運費和加工費)和責任由乙方承擔，同時乙方應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行沒有終止的合同部分。

　　同時由于乙方原因?qū)е卵悠诎l(fā)貨，乙方除了要按上述要求履行自身責任外，還因此共同承擔業(yè)主可能給予甲方的罰款。

　　甲方應(yīng)按時提供給乙方正確、完整的合同要求的技術(shù)文件，如因甲方原因未能按時提供技術(shù)文件或文件不正確、不完整，乙方可以與甲方協(xié)商交貨期順延。

　　甲方如中途變更加工產(chǎn)品的品種、規(guī)格、質(zhì)量標準及設(shè)計變更，甲方應(yīng)事先與乙方協(xié)商;若實際產(chǎn)品的數(shù)量和預(yù)估的產(chǎn)品數(shù)量有出入時，乙方不得借故要求調(diào)整單價。

　　乙方提供的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品達不到合同規(guī)定的質(zhì)量標準，甲方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減價款;不同意利用的，乙方應(yīng)當負責修正或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修正或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的'，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方負責。

　　實際交付產(chǎn)品的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，乙方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理。

　　乙方須按甲方要求對產(chǎn)品進行適當?shù)陌�裝，以確保運輸和交付順利，未按合同規(guī)定標識和包裝，或者包裝物與移交文件不符，或者不符合規(guī)定要求，造成產(chǎn)品變形、毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

　　乙方提前交貨或未按規(guī)定多交產(chǎn)品時，甲方有權(quán)拒收。

　　乙方未按規(guī)定的辦法和期限對自購的原材料進行進廠檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求，甲方有權(quán)責令停產(chǎn)，因此造成的損失由乙方承擔。

　　甲方未按規(guī)定的時間付款，超過合同規(guī)定日期付款，甲方應(yīng)當比照當?shù)劂y行公布的同期利息計算延期付款的利息支付給乙方。

　　11、合同變更

　　在合同有效期內(nèi)，甲方可在任何時候以書面形式在合同總范圍內(nèi)對合同的任何部分予以合理變更。

　　如果這種變更導(dǎo)致乙方在執(zhí)行本合同項下相關(guān)部分工作日或所需時間有所增減，合同或交貨進度應(yīng)作適當?shù)恼{(diào)整，而且雙方應(yīng)對合同進行相應(yīng)的修改，若增加或減少乙方工作量，則按實際增減工作量乘以固定單價增減合同價。

　　12、技術(shù)服務(wù)

　　乙方應(yīng)做好售后服務(wù)工作，及時解決因制造出現(xiàn)的問題及辦理貨物接收手續(xù)。售后服務(wù)費用包含在綜合單價中，凡因乙方產(chǎn)品質(zhì)量問題而發(fā)生的費用由乙方承擔，并從合同款中扣除。必要時，乙方須派技術(shù)人員到安裝現(xiàn)場進行技術(shù)服務(wù)。在售后服務(wù)過程中，乙方對派往現(xiàn)場服務(wù)的人員的安全負責，應(yīng)對其加強安全教育，服務(wù)人員須服從甲方的現(xiàn)場安全管理，有自我保護能力，對自身安全負責。

　　13、糾紛的處理

　　甲乙雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)積極協(xié)商解決;無法協(xié)商時，任何一方可向法院提起訴訟。

　　本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，本合同一式柒份，甲方執(zhí)伍份，乙方執(zhí)二份。本合同約定經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方合同章：乙方合同章：

　　地址： 地址：

　　委托代理人： 法定代表人：

　　經(jīng)辦人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳號： 帳號：

　　簽定日期： 簽定日期：

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇29

　　委托方： (以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工制作事宜協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第二條：工程概況

　　1. 工程名稱： 。

　　2. 工程地點： 。

　　3. 委 托 方： 。

　　4. 預(yù)估構(gòu)件重量： 。

　　5. 工程內(nèi)容：

　　第三條：合同范圍及簽定合同依據(jù)

　　1. 甲方認可的施工圖紙。

　　2. 甲方認可的設(shè)計變更，補充聯(lián)系單，圖紙會審紀要。

　　第四條：生產(chǎn)(加工)工作內(nèi)容

　　1. 主鋼構(gòu)： 。

　　2. 主鋼構(gòu)除銹處理方式： 拋丸除銹 。

　　3. 防銹底漆涂裝要求： 。

　　4. 乙方負責免費裝車，甲方負責運輸，運輸費用由甲方承擔。

　　第五條：甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　1. 甲方于 年 月 日前向乙方提交生產(chǎn)(加工)用施工圖紙 套。

　　2. 按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、付款方式支付加工費、材料費。

　　3. 甲方代表有權(quán)監(jiān)督加工的進度和質(zhì)量。

　　第六條：乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1. 按時提交加工產(chǎn)品，并經(jīng)甲方在車間驗收合格后方可出廠。

　　2. 按國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)施工驗收規(guī)范GB50205-20xx及設(shè)計圖紙要求進行生產(chǎn)。

　　第七條：加工費及付款方式、時間

　　1. 本生產(chǎn)人工費單價為： 元/噸 。

　　2. 材料費單價：本結(jié)構(gòu)原材料按購買時雙方核定的市場價格計價。

　　3. 工程款支付：預(yù)付材料款70%計 元(大寫： 元整 )。

　　4. 提構(gòu)件時付清本批鋼構(gòu)件30%的余款。

　　5. 重量結(jié)算：按理論重量結(jié)算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工

　　6. 如圖紙變更或委托方要求變更，需另追加費用，計費標準按1、2條進行。

　　第八條：生產(chǎn)(加工)期限

　　1. 開工日期：以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。

　　2. 工期： 天。

　　3. 工廠存放期：構(gòu)件完工之日起免費在廠內(nèi)存放7天，超出7天每天按產(chǎn)品總價款的5‰收取場地占用費。

　　4. 遇到下列情況之一時，生產(chǎn)(加工)產(chǎn)品開工日期及產(chǎn)品交驗日期則相應(yīng)順延或另外商定：

　　1)由于不可抗力或無法防止的外因影響時;

　　2)由于甲方的原因影響生產(chǎn)(加工)進度時。

　　第九條：違約責任

　　1. 由于產(chǎn)品質(zhì)量問題，不能滿足施工圖紙要求時，應(yīng)由承包方無償返工或重新提供產(chǎn)品。

　　2. 由于委托方提供的圖紙不十分正規(guī)，在承包方開始生產(chǎn)后仍在修改設(shè)計，由此造成的損失委托方應(yīng)給予承包方相應(yīng)的經(jīng)濟補償，并工期順延。

　　第十條：其它

　　1. 產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格出廠后，由于運輸或其它非乙方原因而影響了質(zhì)量，乙方不再承擔責任。

　　2. 根據(jù)本合同的約定，乙方只對甲方承擔其應(yīng)盡的責任和義務(wù)，而不再與第三方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，甲方只對乙方承擔其應(yīng)盡的責任和義務(wù)，不受第三方的影響。

　　第十一條：附則

　　1. 與本合同有關(guān)的其它問題，均按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　2. 本合同一式四份，甲方各執(zhí)二份。

　　3. 雙方代表簽章后，合同生效。

　　委托方： 承包方：

　　承辦人： 承辦人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇30

　　原告______________________________有限公司，住所地______________________________。

　　法定代表人____，董事長。

　　委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。

　　委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。

　　被告______________________________有限公司，住所地______________________________。

　　法定代表人____，總經(jīng)理。

　　委托代理人____，男，______________________________公司經(jīng)理，住該單位。

　　原告______________________________有限公司(以下簡稱原告)與被告______________________________有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員______獨任審判，公開開庭進行了審理，本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　原告訴稱，年______月______日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工制作。合同訂立后，原告將需要加工的鋼板運至被告處，被告收到原告運送的材料后卻通知原告無法完成加工，讓原告運回材料，原告運回材料時發(fā)現(xiàn)少了______噸。原告要求被告返還鋼板______噸，賠償損失______元，訴訟費由被告承擔。

　　被告辯稱，原告所述與事實不符，年______月______日原告才將全部材料送到被告公司，______月______日原告通知我們不讓繼續(xù)加工，______月______日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經(jīng)為原告加工材料______余噸，現(xiàn)被告只欠原告約______噸材料，因原告未支付被告加工費，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請求。

　　經(jīng)審理查明：年______月______日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工制作，原告于年______月______日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，年______月______日開始發(fā)貨，______月______日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后，原告于年______月______日至______月______日陸續(xù)將鋼材運至被告工廠，被告對部分鋼材進行了加工，年______月______日，原告開始從被告處運回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費。本案在審理過程中，原告表示未運回的鋼材為______噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現(xiàn)被告處只存有已進行加工的______噸鋼材，因原告未付加工費故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費。

　　上述事實有加工合同、出庫單、出入庫清點單、雙方當事人陳述等證據(jù)在案佐證。

　　本院認為：原、被告雙方訂立的加工合同，系雙方真實意思表示，不違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方應(yīng)當恪守履行。定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務(wù)，而原告未給付被告加工費，故被告對完成的加工材料享有留置權(quán)，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請求，于法無據(jù)，本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法典》第二百六十四條之規(guī)定，判決如下：

　　駁回原告______________________________有限公司的訴訟請求。

　　案件受理費______元，由原告______________________________有限公司負擔(已交納)。

　　如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，交納上訴案件受理費，上訴于______市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費的，按自動撤回上訴處理。

　　代理審判員______

　　______年______月______日

　　書記員______

鋼結(jié)構(gòu)加工合同 篇31

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本承攬加工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、加工范圍及合同價款

　　1、加工項目名稱：

　　2、本次加工所需圖紙深化由 負責深化并提供。

　　3、本次加工所需原材料由 負責提供，其中包含（材料、加工、除銹、油漆、運輸）

　　二、制作質(zhì)量要求

　　乙方必須嚴格按照甲方提供的圖紙進行深化、甲方與乙方所簽合同要求、《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50205—20__、《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)程》JGJ81—20__及有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)的技術(shù)規(guī)程、標準進行加工制作和驗收。

　　甲方將派駐廠監(jiān)造人員或不定期委派檢驗人員對在制構(gòu)件及成品構(gòu)件進行檢驗，發(fā)現(xiàn)構(gòu)件不符合上述要求的，乙方應(yīng)無條件予以整改，直至合格。甲方的檢驗不解除乙方對構(gòu)件加工質(zhì)量的保證和相關(guān)責任。

　　乙方須根據(jù)甲方要求提供質(zhì)保書、合格證、第三方檢測報告等相關(guān)交工資料。其它質(zhì)量要求或技術(shù)標準：按照圖紙加工。鋼材材質(zhì)：鋼板必須使用原平板或開平板，禁止使用帶鋼及窄中板。拋丸除銹達到Sa2.5級，鐵紅醇酸防銹漆二遍。

　　三、交貨地點及日期

　　1、交貨地點：

　　2、交貨日期：

　　3、構(gòu)件運輸由 負責，所產(chǎn)生費用由 承擔。

　　四、結(jié)算方式

　　1、構(gòu)配件單價一次性定價，數(shù)量根據(jù)甲方提供的深化圖紙加工圖紙據(jù)實結(jié)算。

　　2、本合同范圍內(nèi)的所有鋼構(gòu)件按照甲方的要求時間內(nèi)保質(zhì)保量完成，并提供正確、完整的制作資料，在工程主體安裝驗收完成后進行結(jié)算。

　　五、付款方式及結(jié)算

　　付款方式：鋼結(jié)構(gòu)進現(xiàn)場付款30%，安裝完畢，甲方收到乙方工程制作費用總額發(fā)票后，付至合同價的85%，建設(shè)單位總體工程驗收合格后付至結(jié)算價的95%，甲方在確認無質(zhì)量問題一年期滿后將余下5%質(zhì)保金一次性付清。

　　六、雙方職責

　　1、甲方職責：

　�、儇撠熮k理乙方提出施工圖中的有關(guān)問題，并在設(shè)計院回復(fù)后3天內(nèi)給予答復(fù)，減少因圖紙錯誤而造成的各種不必要的損失。

　�、谝驑I(yè)主或土建等單位原因不能按照施工進度計劃進場施工時，必須及時調(diào)整好交貨計劃日期，并提前7天用聯(lián)系單形式通知乙方調(diào)整制作計劃。

　　③安裝過程中，如發(fā)現(xiàn)有制作錯誤時，應(yīng)立即停止安裝，并及時用書面形式通知乙方，并積極協(xié)助乙方采取補救措施予以補救，把各種損失減少到最低程度，所產(chǎn)生的費用由乙方承擔。

　�、芤曳脚蓪Ｈ素撠煱l(fā)貨工作，所有構(gòu)件、配件運到施工現(xiàn)場后，甲方必須指定專人負責核對構(gòu)配件的數(shù)量、檢驗好外觀質(zhì)量，并在送貨回執(zhí)單上簽好數(shù)量、外觀質(zhì)量等情況和驗收人的姓名，由于甲方驗收人員的失職，所造成的損失由甲方自負。

　　⑤負責安排好業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理來廠的檢查、驗收工作，并承擔非乙方原因造成的來廠檢查、驗收所發(fā)生的全部費用。

　　2、乙方職責

　�。�1）必須嚴格按照施工現(xiàn)場安裝要求，配套制作構(gòu)配件。發(fā)貨前必須嚴格檢驗好各種構(gòu)件的質(zhì)量，并按深化設(shè)計提供的成品構(gòu)配件清單和計劃交貨清單要求，詳細填寫好發(fā)貨清單。發(fā)貨清單一式五份（甲方、回單、項目運營管理中心（部）結(jié)算處、財務(wù)部、運營部發(fā)貨組各執(zhí)一份）交由承運商帶至工程施工現(xiàn)場，經(jīng)甲方收貨人員簽證確認后，由承運商負責帶回給乙方。（2）構(gòu)配件必須具有明顯的編號標記。

　�。�3）必須嚴格按照裝車作業(yè)指導(dǎo)書裝車，以確保構(gòu)配件在運輸過程中安全牢固，不受損傷。如屬運輸不當引起的各種損傷由乙方負責。

　　（4）乙方在執(zhí)著到制作錯誤的書面通知后，150公里以內(nèi)乙方必須在24小時內(nèi)（150公里外48小時內(nèi)）派員到施工現(xiàn)場進行處理。

　　（5）乙方必須根據(jù)甲方要求隨貨提供完整的制作資料。

　�。�6）負責業(yè)主、監(jiān)理和設(shè)計等單位有關(guān)人員到廠內(nèi)檢查、監(jiān)制的接待工作；業(yè)主或監(jiān)理、設(shè)計代表來工廠檢查、監(jiān)制情況，需提供該工程構(gòu)件、配件制作情況的`書面匯報資料。如出現(xiàn)制作質(zhì)量和制作進度滯后問題，造成業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計代表來廠重新進行檢查、驗收，其發(fā)生的一切費用由乙方承擔。

　　七、圖紙?zhí)峁�時間及保密要求

　　1、圖紙由甲方提供時，雙方約定甲方在 年 月 日前向乙方提供圖紙一套，費用由甲方承擔。

　　2、未經(jīng)甲方同意，乙方不得將有關(guān)甲方的相關(guān)資料告訴給任何第三方，否則乙方將承擔相關(guān)法律責任。

　　八、違約責任

　　1、甲方未在合同約定的期限內(nèi)提供圖紙（包含變更單），則乙方可順延交貨工期。乙方若違反合同約定未按交貨順序及時交付合格的協(xié)作構(gòu)件、交工資料，則承擔由此造成的一切責任及經(jīng)濟損失。

　　2、乙方不能按時交貨（非甲方原因），構(gòu)配件不配套貨發(fā)往現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn)構(gòu)件不合格，由此造成工程工期延誤的，每延遲一天乙方需向甲方賠償本合同總價的3‰。罰款總額累計最高不超過合同總價的5%。

　　3、由于乙方交貨的構(gòu)配件編號不清或錯編、漏編，須在施工現(xiàn)場重新檢查編號的，乙方收到重新編號通知2天內(nèi)未到施工現(xiàn)場重新編號的，乙方須向甲方賠償30元/件的檢查編號費。

　　4、甲方未按合同約定的時間、金額支付工程款給乙方的，甲方按每延期一天支付應(yīng)付額的3‰滯納金給乙方。

　　九、爭議

　　1、如本合同發(fā)生爭議，雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。

　　2本合同一式六份，甲方執(zhí)三分，乙方執(zhí)三份。合同附件（圖紙、技術(shù)要求、清單、交貨計劃等）也視為合同的組成部分，與合同具有同等法律效力。

　　3、本合同甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。構(gòu)件交貨完畢、加工款結(jié)清后自動失效。

　　定作方：（公章）

　　承攬方：（公章）

　　年 月 日