2020加工貿(mào)易合同樣本
第一條加工成品
1.加工成品名稱為：
2.加工成品規(guī)格為：
3.加工成品數(shù)量為：
第二條加工成品質(zhì)量要求
——————————————————————————————————
(加工物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)寫明由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收依據(jù)。)
第三條原材料提供的辦法、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、期限
1.定作人交付原材料的時(shí)間為：——————
2.定作人交付原材料的數(shù)量是：——————消耗定額為：——————
3.定作入支付原材料的質(zhì)量是：——————規(guī)格為——————
4.承攬人對(duì)原材料的檢驗(yàn)期限是——————，承攬人如發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求的，應(yīng)當(dāng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。
5.承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自變更，不得偷工減料。
6.原材料交付或提取日期的計(jì)算，應(yīng)照本合同第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙的提供辦法、期限及保密條款
1.技術(shù)資料、圖紙由——————一方提供。
2.提供方提供技術(shù)資料、圖紙的期限為：——。
3.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人;定作人應(yīng)在——————(日/月)內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。
4.保密要求：————————(承攬人對(duì)于承攬的工作，如果定作人要求保密，合同即應(yīng)寫明，承攬人應(yīng)嚴(yán)格遵守保密的約定，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。)
5.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條報(bào)酬承攬人按合同有關(guān)要求交付全部定作物，定作人付給承攬人價(jià)款(或酬金)——元。
(價(jià)款或酬金，按國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行;沒(méi)有規(guī)定的由雙方當(dāng)事人商定。)
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為本合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品。
2.驗(yàn)收期限為：①定作人應(yīng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬人所完成的工作。②驗(yàn)收前承攬人應(yīng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
3.保證期限為：對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，由雙方協(xié)商保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作人使用、保管不當(dāng)原因而造成質(zhì)量問(wèn)題以外，定作物成品由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
4.雙方當(dāng)事人對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量，在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限為：——————。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議。承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)。委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn)。(雙方不同意以上計(jì)算方式，可以另行約定。)
2.交貨地點(diǎn)：——
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
1.包裝定作物的材料為：
2.包裝定作物的方法為：
3.包裝定作物的標(biāo)準(zhǔn)和要求為：
4.包裝定作物的費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第九條運(yùn)輸方式與費(fèi)用負(fù)擔(dān)
1.本次加工承攬中，采取
2.本次加工承攬中發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用由————負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式與期限
1.定作人應(yīng)在承攬人交付符合要求的定作物——日內(nèi)，進(jìn)行結(jié)算。
2.定作人采用——————(寫明是現(xiàn)金結(jié)算，還是轉(zhuǎn)賬結(jié)算，還是銀行匯款結(jié)算)作為結(jié)算方式。
第十一條定金與預(yù)付款
1.承攬人要求定作人支付定金——元。定作人不履行合同，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬人不履行合同，應(yīng)雙倍返還定金。
2.定作人可向承攬人給付預(yù)付款——元。承攬人不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余額的可以請(qǐng)求返還。
第十二條承攬人的違約責(zé)任
1.承攬人未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作任務(wù)，定作人同意利用的，應(yīng)按質(zhì)量論價(jià);定作人不同意利用的，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付責(zé)任;定作物經(jīng)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
2.交貨時(shí)間到期，承攬人交付定作物或完成工作數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的，定作人有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
3.承攬人未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應(yīng)支付給定作人該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物的毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
4.承攬人逾期交付定作物，應(yīng)向定作人償付違約金——元;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的——‰償付違約金。未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)暫不接收。
5.承攬人不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分的價(jià)款總額的——%(一般為10%～30%)或酬金總額的——%(一般為20%～60%)的違約金。
6.異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時(shí)，承攬人應(yīng)支付定作人實(shí)際支付的保管費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)等。
7.實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收人，承攬人除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到正確指定地點(diǎn)或接收入外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8.由承攬人保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，承攬人應(yīng)償付定作人因此所遭受的損失。
9.承攬人未按本合同規(guī)定的辦法與期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不符合要求，而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬人對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10.承攬人擅自調(diào)換定作人提供的原材料，定作人有權(quán)拒收，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)按定作人要求辦理，并承擔(dān)逾期交付責(zé)任。
第十三條定作人的違約責(zé)任
1.定作人中途變更定作物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)賠償承攬人因此造成的損失。
2.定作人中途終止合同，應(yīng)償付承攬人以未履行部分酬金總額的——%(一般為20%～60%)的違約金。
3.定作人未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物或未完成必要輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬人有權(quán)解除合同，定作人應(yīng)賠償承攬人因此造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)償付承攬人停工待料損失。
4.定作人逾期領(lǐng)取定作物的，應(yīng)支付違約金——元，還承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)。定作人超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬人有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作人;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作人還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，定作人應(yīng)賠償承攬人損失。
5.定作人逾期付款，應(yīng)比照中國(guó)人民銀行延期付款規(guī)定，向承攬人償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額——‰償付違約金。
6.定作人無(wú)故拒絕接收定作物的，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7.定作人變更交付定作物地點(diǎn)或接收人，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
1.在合同有限期間內(nèi)，由于不可抗力，致使原材料毀損、滅失的，承攬人可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
2.在合同履行期內(nèi)，由于不可抗力，致使定作物毀損、滅失的，承攬人不承擔(dān)違約責(zé)任。
3.在合同履行期之后，發(fā)生不可抗力，致使原材料、定作物毀損、滅失的，若是由于定作人的原因?qū)е鲁袛埲擞馄诮桓叮瑒t定作人承擔(dān)責(zé)任，否則，由承攬人承擔(dān)責(zé)任。
第十五條爭(zhēng)議解決方式
雙方當(dāng)事人發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。(注意，如達(dá)不成仲裁協(xié)議的，只能向人民法院起訴。)
第十六條變更與解除
經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，本合同可以變更或解除。
第十七條雙方約定的其他事項(xiàng)
本合同一式二份，定作人和承攬人各執(zhí)一份。
定作人：(簽章)
地址：
承攬人：(簽章)
地址：
簽訂日期：
——年——月——日