2022加工合同（精選18篇）

2022加工合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條：甲方委托乙方生產加工制作________________模具。

　　第二條：質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點：

　　1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。

　　(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。

　　(2)合格模具定義：

　�、倌＞弑仨毞�合經甲方確認后的模具結構圖;

　�、谀＞弑仨毶�產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;

　�、勰＞邏勖�必須符合本合同第六條之規定。

　　2、驗收方法(標準)：

　�、侔醇追降膱D紙和技術要求執行。

　�、谀＞呓Y構必須符合模具結構圖紙。

　　3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。

　　第三條：原材料來源

　　1、原材料來源：模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

　　第四條：交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

　　1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。

　　2、交貨地點：甲方指定場所________________________。

　　3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日，罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。

　　4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。

　　第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。

　　貨款結算時間及方法：_____________________。

　　付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。

　　第六條：技術資料提供及保管：

　　1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。

　　2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。

　　第七條：質量異議/違約責任：

　　1、對于乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。

　　2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。

　　3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。

　　第八條：其他：

　　1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。

　　2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。

　　3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。

　　4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。

　　5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。

　　6、本合同委托項目，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。

　　第九條：雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明，可免予承擔民事責任。

　　第十條：合同生效、附件

　　2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。

　　3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。

　　4、本合同附件資料具有同等法律效力。

　　第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十二條：本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　乙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

2022加工合同 篇2

　　定作方：____________

　　承攬方：____________

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

　　規格型號計量單位數 量

　　名或項目 單價總金額合計

　　二、定作方帶料

　　三、質量要求、技術標準

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交(提)貨方式及地點

　　『該文章由法律快車合同范本頻道(第一§范┆文網)整理。』

　　九、交付定金預付款數額及時間

　　十、結算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協商的其它條款

　　定作方 承攬方

　　單位名稱(章) 單位名稱(章)

　　單位地址： 單位地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年月日 年月日

　　有效期限： 年 月 日至 年 月 日

2022加工合同 篇3

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　甲方委托乙方加工產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。

　　第一條代加工內容

　　甲方委托乙方為其加工系列產品，加工數量、款式、圖紙或樣品、標準、質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定，另在訂單上詳述。

　　第二條甲方責任

　　1、按計劃分批次委托乙方為其加工甲方產品。

　　2、向乙方提供加工產品款式、數量、技術要求、交貨時間等。

　　3、甲方提供的加工毛坯必須符合質量要求并標示清晰。

　　3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，并提出意見和建議。

　　4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。

　　第三條乙方責任

　　1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。

　　2、按甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準進行生產，不得以任何形式和理由拖欠數量和品種。

　　3、嚴格管理甲方提供的毛坯、圖紙和資料及樣品，不得將甲方的樣品、技術資料、圖紙等泄漏給第三方，更不得提供給甲方的同行業，否則，應承擔相應法律責任。

　　4、乙方必須加強質量保證能力，確保加工、運輸過程的質量控制，保證所加工的產品符合質量標準。

　　第四條付款方式及交提貨地點

　　每月八號為對帳日，乙方安排財務人員到甲方財務部進行對賬，雙方確認無誤后，甲方列入應付款科目，每季度第一個月的15日付清上季度加工款。交提貨地點為甲方庫房。

　　第五條驗收標準

　　甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收，如發現質量有異，甲方應在收到貨物之日起15日內書面通知甲方處理。驗收標準依據樣品或甲方檢驗標準。

　　第六條違約責任

　　1、如乙方未按照雙方約定的時間和數量交貨，每拖延一天，罰款500元。

　　2、質量與合同約定不符，導致產品報廢的，應賠償甲方此批貨款總價200%違約金。且因此而發生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。

　　3、如合格率指標達不到約定要求，甲方有權要求乙方及時安排人員全檢，或由甲方安排專人全檢，由此產生的相關費用由乙方負責。

　　2、如甲方未按約定時間支付加工款，每推遲一天，罰款500元。

　　3、如乙方經常不能滿足甲方質量要求和交期要求，除追究違約責任外，甲方有權終止本合同。

　　4、如一方因故需要終止本合同，必須提前一個月通知甲方，否則，甲方將未結算之加工款作為一方的違約金沒收。

　　第七條合同有效期限

　　本委托加工合同期限為，自年月日至年月日止，生產期限以甲方計劃通知單確定為準。

　　第八條不可抗力

　　在本合同期內，如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行，本合同自然終止，雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規定的調整變化使本合同無法繼續履行，本合同亦自然終止，雙方互不追究對方責任。

　　第九條爭議解決辦法

　　甲乙雙方如因履行本合同發生爭議，應協商解決；協商不成，依法交由瑞安市仲裁委員會裁決處理。

　　第十條其他

　　1、本合同一式二份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、如有其他未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂合同附件（或補充協議），附件（或補充協議）與本合同具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　負責人簽字：

　　負責人簽字：

　　日期：日期：

2022加工合同 篇4

　　加承合字第號

　　定作方：_______________(簡稱甲方)

　　營業執照號碼：_____________________

　　承攬方：_______________(簡稱乙方)

　　營業執照號碼：_____________________

　　根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項目

　　規格、型號

　　單位

　　數量

　　單價

　　價款或酬金元

　　金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

　　一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________

　　三、履行的期限、地點和方式：_________________________

　　四、驗收標準和方法：_________________________

　　五、結算方式：_________________________

　　六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

　　2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

　　定作方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：__________________

　　承攬方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：__________________

2022加工合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲、乙雙方協商一致，簽訂本加工合同。

　　一、品名、規格、數量、金額、交貨日期。

　　品名規格加工數量單位單價（元/件）金額（元）交期備注

　　粘結劑20公斤/袋

　　填縫劑

　　合計人民幣金額（大寫）按實際數量結算

　　二、質量要求，技術標準：乙方嚴格按照甲方提供的配方及工藝要求加工，乙方在加工過程中必須采用甲方提供的核心料并不折不扣的按甲方要求的數量加入。并要保證攪拌時間，以達到均勻一致，如果是乙方加工原因（加料，攪拌時間，配方）造成的質量問題由乙方全部承擔責任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。

　　三、交（提）貨地點和方式：乙方工廠交貨，運費由甲方承擔。

　　四、甲方提供主料（核心料）及包裝材料。乙方提供42.5水泥，40-70目河砂，重鈣等甲方需要的地材。

　　五、包裝標準及要求：甲方提供包裝。

　　六、結算方式及期限：現款現貨。

　　七、解決合同的糾紛方式：如果雙方發生合同糾紛，應協商解決。協商不成

　　可以（1）提交仲裁委員會仲裁。（2）向甲方所在地人民法院處理。

　　八、其它約定各項：此合同雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質量達不到

　　合同約定的標準，造成甲方客戶索賠的損失由乙方承擔。

　　單位名稱（章）：單位名稱（章）：

　　委托代理人：委托代理人：

2022加工合同 篇6

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　第一條 乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

　　第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。

　　第三條 乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。

　　第四條 材料由_________方負責。

　　第五條 若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。

　　第六條 驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq為_________。

　　第七條 乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。

　　(一)過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。

　　(二)繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。

　　(三)繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

　　(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。

　　第八條 通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

　　第九條 乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。

　　第十條 按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。

　　第十一條 試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

　　第十二條 加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。

　　第十三條 付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格后，甲方_________。

　　第十四條 乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

　　甲方(簽章)：________________

　　_________年________月_______日

　　乙方(簽章)：________________

　　_________年________月_______日

2022加工合同 篇7

　　供方（全稱）：___________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　需方（全稱）：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　根據《民法典》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

　　二、質量標準、驗收方法及地點：

　　三、原材料來源及互利方法：

　　四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：

　　五、貨款結算時間及方法：

　　六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：

　　七、經濟責任：

　　八、其他：

　　九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

　　十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。

　　十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《民法典》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

　　十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。

　　十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

　　供方：________________________

　　代表人：________

　　____年____月____日

　　需方：________________________

　　代表人：________

　　____年____月____日

2022加工合同 篇8

　　定做方：(簡稱甲方)

　　承攬方：______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

　　2、制作內容：_______________________________________________________。

　　1)主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________;系列___________;噸位：___________;單價約___________;

　　2)次鋼構材質：___________;噸位：___________;單價約___________;

　　3)其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。

　　二、合同價款及結算方式：

　　1、合同總價暫定為___________，(大寫)______________________(以實際決算為準)。

　　2、合同簽訂當日甲方付___________，(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求：

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB5025-20__)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　1)檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

　　2)其他檢測項目：

　　3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間：

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務：

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：按《合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

　　九、附則：

　　1、本合同_____式_____份，雙方各執_____份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另補充合同。

　　甲方(蓋章)：

　　委托代理人：

　　聯系方式：

　　開戶行：

　　賬號：

　　_______年___月___日

　　乙方(蓋章)：__________鋼構有限責任公司

　　委托代理人：

　　聯系方式：

　　開戶行：

　　賬號：

2022加工合同 篇9

　　承攬方：

　　身份證號：

　　電話：

　　定作方：_____________家具有限公司

　　法定代理人：

　　電話：

　　_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批，現經雙方充分協商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條：加工產品及工價(見產品清單)

　　第二條：加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)

　　第三條：資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回復并提出修改意見。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第四條：工資：依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);

　　第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。

　　第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。

　　第七條：結算方式及期限：按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。

　　第八條：其他約定

　　1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。

　　2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發生，合同期內，承攬方出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。

　　第九條：承攬方的違約責任

　　1、承攬方未按合同規定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的，承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責)，經過返工后仍不符合合同規定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同(訂單)規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;

　　3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;

　　4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方并兌現全額賠償定作方公司一切損失。

　　第十條：定作方公司的責任

　　1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等;

　　2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責;

　　3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐;

　　第十一條：糾紛的處理

　　合同期間，若加工承攬合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時向人民法院起訴。

　　本合同自_______年___月___日起生效，合同履行(或工程)完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;

　　定作方(代表人)________________________

　　簽訂地點：

　　_______年___月___日

　　承攬方(代表人)：________________________

　　簽訂地點：

　　_______年___月___日

2022加工合同 篇10

　　承攬方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間地點

　　檢驗標準與方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條加工費結算辦法與時間

　　_________。

　　第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

　　6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

　　3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　(一)甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　(二)乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1.根據本合同需要發出的`全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

　　承攬方(蓋章)：_____________定作方(蓋章)：_____________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　地址：_______________________地址：_______________________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________

2022加工合同 篇11

　　委托方：_________(甲方)

　　承攬方：_____________(乙方)

　　1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：________________

　　項目產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

　　2、質量標準：

　　乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3、原料供應：

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　4、交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5、質量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6、結算方式：

　　____________________。

　　7、違約責任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____________

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　乙方：________________

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：____________________

　　年月日

2022加工合同 篇12

　　(以下稱“甲方”)

　　(以下稱“乙方”)

　　因甲方需要外包(副工及包裝部)，甲方提供現有廠區內的副工組與包裝部的區域給乙方使用。本著互惠互利的原則，經友好協商，甲乙雙方就甲方委托乙方副料加工生產及產品成品的包裝達成協議，雙方特訂立本合同，以供信守。

　　第一條：加工產品范疇

　　1、 產品加工范圍：甲方的副工料與產品的成品包裝;

　　2、 產品加工要求：依甲方標準為準;

　　3、 本合同期限：20xx年五月一日至20xx年拾二月叁拾一日;

　　4、 如增加產品加工范圍由雙方另行簽訂書面補充協議。

　　第二條：委托加工訂單

　　1、 甲方根據訂單生產安排的實際情況，以書面形式向乙方提供加工訂單，明確訂單數量和交貨時間，乙方如有異議，應立即與甲方的對口部門進行溝通。否則，視為同意。

　　2、 乙方必須要按甲方提供的要求及相關圖紙進行加工生產;

　　3、 乙方按甲方確認的生產安排進行副工料的半成品加工與成品包裝，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整，調整計劃應及時通知乙方;

　　4、 甲、乙方雙方按協商好的上料日期分顏色、分批備齊配套物料待乙方取料;

　　5、 如乙方不能完成甲方要求的貨期，甲方將未生產完的料調回本公司生產，一切損失由乙方承擔。

　　第三條：加工產品質量及責任

　　1、 乙方在生產大貨前，制作完全正確的生產樣版1PCS給甲方生產經理/協理確認簽名，大貨驗收品質要求按簽準的樣品執行;

　　2、 乙方嚴格按甲方提供的《生產指令單》、包裝《附頁資料》進行生產和包裝，半成品加工與成品包裝的品質和數量必須符合甲方的要求標準;

　　3、 副工組加工的半成品與成品包裝必須符合甲方的要求，并且成品包裝內禁止一切有涉及乙方的任何資料，如發現產品內放有乙方的資料，則甲方保留追究乙方的違約責任權利;

　　4、 乙方加工的半成品與成品包裝在合同有效期內出現批量性質量問題，經由雙方確定屬乙方引起的，除由乙方承擔該批有質量問題產品(需雙方清點數量)的責任外，乙方最低要求還應按該批有質量問題產品等值補償給甲方;

　　5、 乙方交付甲方的加工半成品與成品包裝如在市場流通中，因品質問題而導致甲方利益受損時，經雙方認定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：

　　(1) 乙方加工的半成品與成品包裝的投訴賠償問題，甲方在預先征得乙方同意的情況下(書面為準)可以先行賠付，賠款在加工費中扣除。當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委托乙方協助處理;

　　(2) 在甲方有要求時，乙方可協助甲方處理質量投訴，但不負責對最終客戶(即甲方的客戶)提供售后服務;

　　(3) 少量的包裝破損等質量問題，由乙方負責調換;

　　(4) 若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產品出現問題，乙方不予承擔責任;

　　6、 乙方應根據需要，必要時提供加蓋公章的工商營業執照復印件給甲方。

　　第四條：原材料及包裝材料供應

　　1、 成品與包裝材料上的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產權屬于甲方所有，乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用;

　　2、 甲方提供給乙方包含合理損耗數量加工半成品的原材料、成品包裝材料等，乙方應妥善保管和按需使用，不得隨意浪費;出現不合理材料短少情況時，甲方及時補足短數，但乙方須承擔相應的補數費用;

　　3、 乙方應保管好甲方提供的材料、包裝材料等，標簽等不能流入市場。

　　第五條：加工價格及費用結算

　　1、 價格按雙方協商達成一致的價格計算，價格表必須詳細列明產品用料明細，包括材料名稱、規格、數量、單價、總金額等明細(以書面雙方簽名確認為準)

　　2、 乙方收取甲方加工費，所有加工費用均含稅金。乙方在月結時，需要提供普通發票。

　　第六條：甲方的權利義務

　　1、 合同期內，甲方不得無故解除合同，否則需賠償對乙方造成的經濟損失;

　　2、 甲方有權指派人員監督乙方副料半成品加工與成品包裝的進度，確認是否有按甲方要求進行作業。如乙方存在不符合甲方要求或無法生產出合格產品，甲方有權拒付加工費，要求損失賠償，并要求乙方出資重新購置或解除合同;

　　3、 半成品副工料的生產要求與成品包裝要求由甲方提供，乙方嚴格按照甲方提供的要求進行加工。乙方在生產大貨前，制作完全正確的生產樣版1PCS給甲方生產經理/協理確認簽名，大貨驗收品質要求按簽準的樣品執行。

　　第七條：乙方權利和義務

　　1、 乙方根據甲方確認的品質要求加工上述半成產品與成品包裝，必須保質保量、按期完成甲方的加工任務;

　　2、 乙方接收的原材料與成品及成品包裝材料均歸甲方所有，乙方不得擅自處理;

　　3、 無論合同履行期內或合同終止后，未經甲方書面同意，乙方或任何第三人不能使用甲方的原材料與包裝材料;

　　4、 乙方不得直接向任何第三人委托加工生產甲方的產品;

　　5、 甲方為乙方所雇用的所有人員提供獨立工作場所及宿舍住宿及食堂就餐便利，乙方應安排管理人員進行管理，乙方人員不得隨意進入甲方未經許可的區域(包括但不限于甲方的其它生產區域以及甲方員工的宿舍)。乙方人員在甲方廠區范圍內發生的人員和財產傷害由乙方負責，與甲方無關;

　　6、 乙方所雇用的人員乙方有義務對其進行必要的安全管理和教育培訓，并且在甲方上班期間必須遵守甲方的廠規廠紀，如有違反乙方必須負責處理與承擔責任;

　　7、 乙方所雇用的人員由乙方自行管理。乙方所有人員在上下班途中發生交通事故，一切責任損失均由乙方負責。甲方不負任何責任;

　　8、 乙方按照與所雇用人員簽訂的雇用合同約定及時足額支付工資及其它法律規定的必要福利，如發生勞動爭議或其它糾紛與甲方無關，乙方并必須及時妥善處理以免影響甲方生產計劃安排。甲方為做好廠區內人員管理，乙方必須每天提供其人員出勤記錄給甲方人事管理部門。

　　第八條：違約責任

　　1、 乙方提供的半成品與成品包裝必須符合甲方質量標準，否則甲方有權拒付加工費、要求賠償損失、主張乙方自行出資繼續履行合同解決或解除合同。甲方因乙方加工不合格產品造成第三人損失承擔責任的，甲方有權要求乙方承擔全部責任;

　　2、 乙方有挪用濫用甲方物料、延期交貨、交貨不足數量或其他違約行為的，甲方有權要求解除合同或繼續履行合同，乙方應承擔違約責任;

　　3、 乙方違約行為造成的甲方損失高于違約金的，甲方可同時主張損失賠償;

　　4、 甲方違約行為造成乙方損失高于違約金的，乙方可同時主張損失賠償。

　　其它

　　1、 本合同期限暫定為一年，期滿后經雙方同意可自動延期;

　　2、 合同簽訂后雙方如有爭議應本著有利于合同履行的原則協商解決，如協商不成任何一方可向提起訴訟一方所在地人民法院起訴;

　　3、 本合同正本一式二份，甲、乙雙方各執一份。具有同等法律效力;

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

2022加工合同 篇13

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方：上海__金屬材料有限公司 (以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方進行鋼材加工等業務達成如下協議：

　　1、甲方將根據生產或貿易需要，委托乙方加工卷板，該卷板的所有權歸甲方所有。

　　2、根據甲方要求，乙方開具加工通知單，甲方確認，除此乙方不得擅自挪用、調撥和加工所有權屬甲方的貨物。

　　3、乙方根據事先約定的提貨時間，加工好指定鋼材，保證甲方準時提貨。如甲方因特殊情況，需要提前提貨，應提前8小時與乙方協商，甲方將盡量滿足乙方需求。

　　4、甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內容收取加工費用。如遇市場行情變化乙方需要調整收費標準，雙方可以協商。

　　5、協議期限內，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行協議，應立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協議影響的程度，由雙方協商解決是否解除協議，或者部分免除履行協議的責任，或者延期履行協議。

　　但因戰爭、地震等重大不可抗力因素造成協議不能繼續履行，則雙方均免于責任。

　　6、本協議未盡事宜，由雙方協商解決。

　　7、本協議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執一份，具有同等效力。

　　8、本協議有效期從簽訂之日起到年 月 日

　　甲方： 乙方：上海__金屬材料有限公司

　　代表： 代表：

　　簽約地：

　　年 月 日訴訟委托代理合同項目處置委托管理合同農業水利服務事項委托協議書

2022加工合同 篇14

　　委托方(以下簡稱甲方)：

　　業務地址：

　　電話：

　　傳真:

　　郵編：

　　聯系人：

　　受托方(以下簡稱乙方)：——————有限公司

　　業務地址：————————

　　電話：

　　傳真:

　　郵編：

　　聯系人：

　　甲方委托乙方加工復制光盤，經雙方協商，在平等互利的基礎上達成如下條款，以茲共同遵守。

　　第一條加工物

　　甲方委托乙方加工的產品、數量、單價、質量要求等，詳見下表：(單位：元、張)

　　品名節目

　　類型母盤制作(鋼模)子盤制作

　　盤芯刻碼數量單價數量單價金額

　　盤面印刷要求①絲印②膠印總金額：(大寫)

　　備注

　　第二條雙方的權利和義務

　　一、甲方的權利和義務

　　1.應負責提供復制光盤產品的節目源和印刷插頁等材料。

　　2.應保證擁有上述委托復制的節目的合法處分權，不存在侵害第三人的權利，包括不侵害他人的著作權、商標權等的瑕疵。

　　3.中途需要變更復制加工要求的，應以書面的形式通知乙方。

　　4.應按合同規定接收加工物,按合同規定付款。

　　二、乙方的權利和義務

　　1.乙方保證所加工產品質量達到雙方所確定的產品質量檢驗標準，否則，乙方負責重新加工同等數量的產品。該批光盤的廢品率在3‰內，交貨標準為甲方提供的樣盤。

　　2.應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作。并按照甲方的要求保守秘密。

　　第三條貨款及支付方式

　　甲方支付給乙方的加工費總金額為_____________(單位：人民幣)，先預付定金____________，工廠即安排生產，生產完畢余款__________結清即安排發貨。

　　第四條包裝

　　1.乙方負責商品包裝，且包裝必須足以保全商品。

　　2.甲方對商品包裝如有特殊要求，雙方應在訂單中注明，增加的包裝費用，由甲方負擔。

　　第五條交貨、運費

　　1.交貨時間：_____________，如因不可抗拒和非乙方人為所能控制的原因除外(如自然災害、停電、設備故障等)。

　　2.杭州市內由甲方送貨，異地客戶運費由甲方承擔。

　　第六條驗收

　　1.驗收時間;甲方收到貨物后的2個工作日內。

　　2.對貨物提出異議的時間和辦法：

　　甲方在驗收過程中，如發現貨物不符合規定的質量標準，應妥善保管貨物;應在3天內向乙方提出書面質量異議;甲方提出的書面異議中，應說明不符合規定的產品名稱、規格、檢驗情況;提出不符合規定的產品的處理意見等。

　　3.甲方如未按照本合同的規定時間對貨物進行驗收，視為甲方交付的貨物符合要求。

　　第七條保密條款

　　雙方在履行合同期間所獲得對方資料包括但不限于經營資料、技術資料、產品信息等一切資料均屬商業秘密，雙方必須承擔保密責任，未經對方書面許可，任何一方不得以任何形式向第三方透露。

　　第八條雙方的違約責任

　　一、甲方的違約責任

　　1.因甲方提供的節目存在的權利瑕疵致使乙方承擔法律責任，應賠償乙方所受到的'全部損失。

　　2.中途變更加工物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　3.中途解除合同，應償付乙方酬金總額的50%作為違約金。

　　4.超過合同規定日期付款，每逾期一天，按酬金總額的千分之五償付違約金。

　　5.無故拒絕接收加工物，應當賠償乙方因此造成的損失，且乙方有權將加工物變賣。

　　二、乙方的違約責任

　　1.未按合同規定的質量交付加工品，甲方同意利用的，應按質論價，酌減價款。

　　2.交付加工物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊。

　　3.超過合同規定日期交貨，每逾期一天，按酬金總額的千分之五償付違約金。

　　第九條爭議的解決

　　1.因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決。

　　2.如雙方通過協商不能達成一致時，除《民事訴訟法》關于級別管轄和專屬管轄另有規定以外，以乙方所在地的人民法院為管轄法院。

　　第十條合同的生效及其他

　　1.本合同的執行中，對其條款的任何變更、修改和增減，都須經雙方協商同意并簽署書面文件，作為合同的組成部分，與合同具有同等效力。

　　2.本合同一式兩份，兩方各執壹份，具有相同的法律效力，并于雙方簽字蓋章后生效。

　　3.本合同適用中華人民共和國有關法律。

　　甲方：________________________ 乙方：________________________

　　法定代表人(授權代表人)：________ 法定代表人(授權代表人)：________

　　年月日 年月日

2022加工合同 篇15

　　____(以下簡稱甲方)

　　___________(以下簡稱乙方)

　　第一條 乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

　　第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、品質要求、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。

　　第三條 乙方所交的包裝產品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。

　　第四條 材料由甲方提供并負責送至乙方工作場所。如發現甲方送達的材料外箱上標明的數量與實際包裝后的數量有出入必須第一時間告知外協管理員，如未告知造成材料短缺由乙方自行負責。

　　第五條 驗收時的檢驗方法是采用抽檢方式。

　　第六條 乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員乙方電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。

　　(一)過期沒完成按未交部分貨值，處10%違約金。

　　(二)包裝數量，規格如未達到甲方要求，造成甲方經濟損失由乙方全額賠償。

　　(三)乙方對自己所生產產品必須在外箱蓋里側編上工號(工號由乙方自行選擇，但不能是漢字)并把工號名稱報給甲方外協管理員留存。如查到未寫工號，進行貨值的10%進行罰款。

　　(四)抽檢時有未達到甲方要求的包裝規格時，退回乙方重新返工包裝。

　　第七條 付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格后，月底由外協管理員與乙方對帳后并在下月支付。

　　第八條 本著誠信為主的原則，暫不收取乙方的保證金。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

2022加工合同 篇16

　　甲方(委托方):

　　乙方(加工方)：

　　甲乙雙方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：

　　第一條 協議內容

　　(1) 甲方根據下列條件委托乙方加工聚酯和聚酯漿料，有關產品訂單將按本協議規定向乙

　　方發出;

　　(2) 乙方根據下列條件為甲方加工聚酯和聚酯漿料，有關產品將按本協議規定完成。

　　第二條 甲乙雙方權力和義務

　　(1) 加工流程中甲方只負責購買原料，乙方負責原料的接收和檢驗，然后按照聚酯和聚酯

　　漿料的生產工藝進行加工，同時包裝材料也由乙方自行購買，并制定成品的商標、商號，承擔成品的運輸等全部事宜;

　　(2) 加工成品的各項理化指標均由乙方按照需方要求制定，同時做好在線監測和品質控

　　制，并對產品質量和交貨期負全部責任;

　　(3) 加工費按照每次購買原料的成本費由甲乙雙方協商核算，甲方向乙方支付加工費用

　　后，乙方要及時向甲方開具增值稅發票。

　　第三條 聯合聲明

　　(1) 甲乙雙方僅是協議經營關系，雙方具有獨立的經營地位，不存在內部管理關系。

　　(2) 甲乙雙方認同本協議為經濟協作協議，一切爭議為民事爭議。

　　第四條 協議有效期限和續簽方案

　　本協議自簽訂日期生效，有效期為一年，長期合作需每年定期續簽。

　　第五條 糾紛解決方法

　　執行本協議發生爭議，由當事人雙方協商解決。協議一式二份，甲、乙雙方各一份。

　　甲方： 乙方：

　　(簽章) (簽章)

　　甲方代表人簽字： 乙方代表人簽字： 年 月 日 年 月 日

2022加工合同 篇17

　　定作人 (甲方)：

　　承攬人 (乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和誠實信用的原則，現就電瓶產品委托乙方加工制作的相關事宜，特簽訂本合同：

　　第一條 合作內容

　　加工定作內容：就乙方目前生產的20多個品種的電瓶 ，甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬支。

　　第二條 合同期限

　　自本合同生效之日起至 20x 年 12 月 30 日止。

　　第三條 加工定作方式

　　1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進行加工制作，生產出成品后，向甲方交付產品，乙方收取加工勞務費。

　　2、在本合同期限內，生產原材料和成品的所有權均系甲方所有，乙方只具有收取勞務費的權利和義務。

　　3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協商確定。

　　第四條 加工勞務費

　　乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。

　　第五條 雙方的權利與義務

　　1、本合同期限內，甲方負責向乙方供應生產電瓶產品所需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產品堆放，甲方對原材料享有所有權，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產進度的需要發放原材料。

　　2、甲方有權監督乙方進行加工制作，如發現存在不合格產品的，甲方可拒絕接收成品，并有權要求乙方承擔成本損失。

　　3、乙方應對生產的成品，分批次向甲方移交。

　　4、未經甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉移、出售、贈與、擔保等) 。

　　5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產。

　　6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

　　7、如甲方認為有需要對生產的產品辦理質押等手續的，乙方應全面配合。

　　第六條 驗收標準

　　乙方生產的產品質量應嚴格按照國家標準或行業標準執行乙方下線的成品每天向甲方辦理移交。

　　第七條 違約責任

　　1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。

　　2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產品的，則由乙方承擔損失賠償責任。

　　第八條 其他

　　1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同相沖突的，以補充協議為準。

　　2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效，在履行合同的過程中發生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。

　　3、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

2022加工合同 篇18

　　委托方(甲方)：__________________________________

　　受托方(乙方)：__________________________________

　　甲方因生產經營需要，委托乙方生產加工零部件，現經雙方協商簽訂如下合同以資共同信守：

　　一、委托加工物品 零部件名稱

　　規格型號

　　單位

　　數量

　　交貨日期

　　二、甲方提供主要材料耗用定額 零部件名稱

　　規格型號

　　加工材料名稱

　　單位

　　材料耗用定額

　　三、加工費結算定額 零部件名稱

　　規格型號

　　單位

　　加工費定額(含稅)

　　四、加工費結算期限

　　在雙方確認掛帳結算后的________月內，甲方付清加工費。

　　五、生產計劃下達、加工撥料核銷及財務結算操作規定

　　1、單批次委托加工的，本合同即為加工計劃;多批次委托加工的業務，由甲方另行下達委托加工生產計劃書，明確規定加工期限，乙方必須保證在規定期限內交貨。

　　2、根據甲方下達的加工計劃，甲乙雙方辦理委托加工撥料手續，由交接雙方經辦人在《委托加工撥料單》上簽證確認。

　　3、產品加工完畢后，甲乙雙方辦理完工產品交接手續，由交接雙方經辦人在《加工產品入庫單》上簽字確認。

　　4、每月結算期，根據當月加工產品數量，甲乙雙方辦理加工費掛帳結算確認手續，并在本合同規定的付款前，乙方憑增值稅專用發票向甲方收取加工費。

　　六、質量要求

　　雙方另行簽訂質量技術協議予以明確規定 。

　　七、延期交貨的處罰規定

　　乙方延期交貨的，按每延遲一天處以2%的經濟罰款。

　　八、未盡事宜雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有相同的法律效率。

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　簽訂日期：年月日