單位定做加工服務承攬合同書（通用3篇）

單位定做加工服務承攬合同書 篇1

　　定作方：__________________________(以下簡稱甲方)

　　承攬方：__________________________(以下簡稱乙方)

　　風險告知：本合同中明確約定了由承攬方單位定做加工服務。在這里需要注意的是合同訂立之前應確定承攬方必須具備履約能力和條件，并針對是否允許承攬方將部分或全部工作內容轉移或有第三方協助進行討論。通常情況下，根據《民法典》的規定，承攬人應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的，定作人也可以解除合同!

　　依照《中華人民共和國民法典》有關規定，為明確雙方權力義務，經甲、乙雙方共同協商，就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致，同意訂立本合同。

　　一、 工程概況：

　　_________________項目位于_______________，工程建筑面積：________________平方米，結構封頂日期_______年____月____日。

　　二、 加工事宜：

　　甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經甲方授權委托人簽字同意后，方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回復，則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。

　　風險告知：上述條款列明了定做方對加工產品的質量、數量、規格、材料等的要求，經雙方約定無異議之后擬定本合同并簽字承諾。在定作方必須明確提出定作物的品名、數量、質量及其他特殊要求后，承攬方不得擅自改變，否則需要承擔相應的違約責任，亦不可以以該批次產品可替代使用為由。

　　三、 重量結算依據：

　　根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經乙方進行理論重量計算，作為本合同重量結算依據。結算重量單位為噸，重量數值經四舍五入保留小數點后三位。

　　四、 甲方工作：

　　1、 合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權范圍。

　　2、 合同簽訂時，甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖，計劃施工進度(月度計劃及結構封頂時間排序計劃)，以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。

　　3、 甲方應于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日，數量不得超過30噸)，配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。

　　4、 成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作，乙方有義務積極配合。

　　5、 如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執行。

　　6、 成型鋼筋出庫前，甲方應指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字后乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附后)。

　　7、 成型鋼筋每車裝車數量不得小于10噸。

　　五、 乙方工作：

　　1、 合同簽訂時，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。

　　2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應認真校對，如規格、數量、圖示尺寸、標注無法正確識別時，甲方授權委托人應在12小時內書面確認，否則免除乙方的供貨責任。

　　3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。

　　4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。

　　5、 乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。

　　6、 乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，并按甲方的要求運至施工現場。

　　六、 設計變更：

　　1、施工過程中如出現不可預見及設計變更，甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單，并標注“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定)，如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。

　　2、設計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算，如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。

　　七、 產品質量要求：

　　1、 乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規定。

　　2、 產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建筑結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01-69-20xx的規定。

　　3、 直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》q/jy16-20xx中的規定。

　　八、鋼筋原材復試及資料：

　　1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。

　　2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》，甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知，乙方應積極配合取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。

　　3、根據《建筑工程資料管理規程》dbj01-51-20xx規定，乙方在成型鋼筋配送至施工現場后，提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料復試檢驗報告。

　　九、合同價款及付款方式：

　　1、 合同價款：

　　(1) 本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價)，上述結算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

　　(2) 三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加____________元/噸。

　　(3) 鋼筋機械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲，并戴好保護帽)，按照配筋單圖示數量進行簽收。

　　(4) 鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數量進行簽收。

　　(5) 合同執行過程中如鋼廠價格調整，其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據，由乙方以書面形式送達甲方，調價依據在送達后24小時內，甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。

　　(6) 本合同成型鋼筋總量為____________噸，總價款(人民幣)：_______元，(大寫：_____________________)。總價中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

　　(7) 驗貨地點：__________________________

　　風險告知：承攬方應該在在雙方約定的交貨時間之前將加工品于約定地點進行驗貨、交付。在承攬方完成工作或交付工作成果以前，應當對一切風險承擔責任。承攬方在履行合同期間，對定作方的材料、定作物具有占有、管理的責任，不僅對完成工作成果的質量、數量、期限負有全部責任，而且對由于不可抗力原因造成標的物毀損或滅失的風險，也必須承擔由于未能預料和不可防止的事故所造成的一切后果。也就是說，承攬方不得要求定作方給付由此引起的一切經濟損失。

　　2、 付款方式：

　　(1) 本合同結算期為上月26日至本月25日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一并送達(乙方預收當月貨款80%，余款20%月末前結清)，乙方經配筋單錄入生成系統確認數量后劃轉。

　　(2) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。

　　(3) 原材料復試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認，在月末前結清。

　　(4) 本合同總價款如發生變化，超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。

　　十、違約責任：

　　1、 乙方沒有按照本合同規定的質量、規格、數量等提供產品，甲方有權退貨，乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。

　　2、 合同執行過程中，如遇鋼廠市場價格調整，根據合同第九章(5)條，甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議，乙方有權停止繼續供貨。

　　3、 甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。

　　4、 由于甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時工期順延。

　　5、 甲方如未能按合同規定時間付款，逾期乙方有權停止繼續供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。

　　6、 乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場，甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。

　　十一、爭議：

　　本合同在執行過程中發生爭議或糾紛，雙方應友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　十二、其它：

　　1、 本合同簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照復印件、企業法人代碼復印件、資質證書復印件、法人授權委托書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件，并注明相關文件的授權使用范圍。

　　2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使合同無法正常履行時，雙方應另行協商。

　　3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。

　　十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執正本、副本壹份，具有同等法律效力。

　　十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經合法授權人簽字后生效。

　　十五、本合同未盡事宜，執行《中華人民共和國民法典》的有關規定。

　　本合同變更條款及內容(銷售部門填寫)：

　　甲方(蓋章)：________________

　　乙方(蓋章)：_________________

　　法定代表人：________________

　　法定代表人：_________________

　　委托代理人：________________

　　委托代理人：_________________

　　聯系電話：__________________

　　聯系電話：___________________

　　公司地址：____________________

　　公司地址：_____________________

　　簽訂日期：_____________________

　　簽訂日期：_______________________

　　簽訂地點：_____________________

單位定做加工服務承攬合同書 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　因甲方需要，向乙方定做一批家具。經雙方友好協商，簽訂如下合同條款:

　　1、總貨款： (含稅金)，具體產品，材質、規格、數量、單價等詳見附表。

　　2、交貨時間： 年 月 日。

　　3、技術標準:質量按國家標準 QB/T1952.1-20__執行。

　　4、驗收方式：乙方按合同標準、標示生產檢驗出廠，安裝完畢后由甲方現場驗收。

　　5、結算方式：合同簽訂后甲方支付總貨款的 %

　　作為定金，即 元，甲方部分家具定做完畢后，甲方到制作現場初檢合格后付總貨款的 %，即 元，所有的家具制作完后，在出廠送貨安裝時貨到現場由甲方付總貨款的 %，即 元，剩余的 ，即 元安裝完后由乙方驗收合格后付清，結算時由乙方提供銀行卡號進行轉賬。

　　6、交貨方式：免費安裝及運輸。

　　7、違約責任：因乙方原因未按合同條款造成推遲提貨的，乙方每日按總貨款的0.5%向甲方交納違約金;乙方未按合同條款延遲付款的，每日按未付款的0.5%向甲方交納違約金，乙方逾期15天未提貨的需無條件付清剩余款項。

　　8、甲方逾期交貨超過15天或交付的家具不符合本合同的約定的質量標準，乙方有權解除合同。

　　9、甲方提供的家具保修期為壹年，在保修期內，甲方為乙方免費提供維修，如維修無法達到使用標準，乙方進行換貨。甲方提供的家具保用期不低于三年，在保用期內出現質量問題，應承擔責任，但由于乙方的損害行為或使用不當除外。

　　10、未盡事宜雙方協商解決或提交甲方所在地人民法院裁決。

　　11、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　12、本合同自雙方簽字后生效。

　　甲方：

　　地址：

　　經辦人： (簽字)

　　電話：

　　簽訂日期：

　　乙方：

　　地址：

　　經辦人： (簽字)

　　電話：

　　簽訂日期：

單位定做加工服務承攬合同書 篇3

　　合同編號：

　　承攬方： 傳真:

　　通信地址:

　　定作方：

　　通信地址:

　　經雙方協商，遵照《中華人民共和國民法典》的規定簽定本合同，并信守下列條款。

　　一、 定作物名稱、規格、計量單位、數量、單價、金額、供貨時間及備注說明

　　定作物名稱規格計量單位數量單價(元)金額(元)交貨時間備注說明

　　套 按定作方通知

　　套合計人民幣(大寫): 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整( )(暫定數).

　　二、 質量標準：承攬方需根據定作方提供的光盤或質量標準制作樣品，樣品經定作方檢驗合格后由雙方共同封存，樣品封存時，雙方簽署《樣品封存確認書》(見附件一)并由定作方負責保管，承攬方應向定作方提供與樣品一致的產品。

　　三、 運輸方式及費用負擔和貨到地點：運輸方式由承攬方確定，貨到地點為定作方倉庫，運輸費用由承攬方承擔。

　　四、 包裝標準：包裝物應由承攬方提供并自付費用。承攬方應采用適當的安全措施，妥善包裝定作物，達到防潮、防濕、防塵的要求。

　　五、 驗收標準及提出質量異議期限：按本合同第二條約定的標準進行驗收，采取先收貨后驗收的方式，質量異議期限為定作物到定作方倉庫后90個工作日內。

　　六、 交貨時間：分批交貨，承攬方應在接到定作方書面通知(包括但不限于：傳真、電子郵件等方式通知)后10個工作日內交貨。

　　七、 違約責任：除非存在承攬方違約的情況，定作方未能按時付款，應按中國人民銀行頒布的同期貸款利率向承攬方支付延期付款違約金。承攬方在規定期限內不能按時交貨的，每逾期一天向定作方支付相當于延期交付定作物總金額萬分之五的違約金，逾期超過十五個工作日，定作方有權單方終止本合同，由此承攬方應按本合同暫定總金額的15%向定作方支付違約金。

　　八、 其他約定事項：1、本合同第一條所列價格只作為雙方交易的參考價格，實際交易價格應參照交易時的市場價格并經雙方認可后確定。2、本合同第一條所列的定作物數量為暫定數，實際交易的數量以定作方書面通知為準。3、定作方有權將所有存在質量問題且無法正常使用的定作物(指印有定作方產品商標、圖案或文字的定作物)予以銷毀，承攬方不得提出異議。4、由于承攬方的產品質量原因而造成定作方的經濟損失，由承攬方承擔。5、印刷版面的版權歸定作方所有，承攬方不得翻印、轉讓，否則承攬方應賠償由此給定作方所造成的全部經濟損失6、合同期內，如定作物材質、版面設計有變更，經雙方確認后，以雙方重新簽署的《樣品封存確認書》為準。7、年批量合格率低于96%，定作方有權降價或減少訂購量，或取消承攬方的供貨資格。年批量合格率每降低0.5百分比或出現一批次不合格/每批次，承攬方需向定作方支付500元違約金。8、定作方支付貨款后，如在質量異議期限內提出質量異議并經檢驗證實，承攬方不得以貨款已支付作為定作物質量合格的抗辯理由。9、與本合同有關的通知應以書面形式作出并直接送達有關方，或經電子郵件、專遞方式送達有關方在本合同中注明的電子信箱或通信地址。除接受通知一方可另行證明，一方以電子郵件發出的通知應視為接受通知一方于通知發出當日收悉該通知，一方以專遞方式發出的通知應視為接受通知一方于通知發出當日后第二個工作日收悉該通知..

　　九、 解決合同糾紛的方式：因任何一方違約致使相對方采取訴訟方式實現債權的，違約方應承擔相對方為此支付的合理費用，包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等;雙方發生糾紛時應協商解決，如協商不成引發訴訟，由定作方所在地有管轄權的人民法院審理.

　　十、 合同生效：合同經雙方授權代表簽字并加蓋公章后生效。

　　承攬方： 定作方：

　　單位地址： 單位地址：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 傳真： 電話： 傳真：

　　開戶行及帳號： 開戶行及帳號：

　　簽定日期： 簽定日期: